广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初3527号原告：李新飞，女，1990年3月19日出生，汉族，身份证住址湖南省，委托诉讼代理人：赖初帆，广东洋三律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗远群，广东洋三律师事务所辅助人员。被告：中山火炬开发区建设发展有限公司，住所地中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦十三楼1311房，统一社会信用代码91442000719395947F。法定代表人：邱凯城。委托诉讼代理人：黄俊科，广东香山律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴国强，广东香山律师事务所实习律师。原告李新飞与被告中山火炬开发区建设发展有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年1月29日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人赖初帆，被告的委托诉讼代理人黄俊科、吴国强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付逾期办证违约金31868.3元（以购房款为基数，从约定交房日2013年6月30日后790个工作日即2016年8月31日起至出证日2018年3月7日止，共553天，按年利率6%计算）；2.判令被告支付逾期交房违约金（以购房款为基数，从2013年7月1日至实际交付原告之日止,按每日万分之一计算,暂计至2019年1月9日止为69810.55元）。庭审中，原告明确逾期交房违约金计算至2019年1月3日。事实与理由:2012年10月12日，原告与被告签订中山市商品房买卖合同，购买被告开发的座落于火炬开发区的中山火炬开发区建设发展有限公司商住楼22幢602房的商品房一套，该房总价为345768元。合同约定被告应当在2013年6月30日前交付商品房，并在790个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因被告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，被告应承担违约责任。被告直到2018年3月7日才办理好不动产权证书，应承担相应违约责任。被告于2017年9月30日才取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》，才符合合同约定和法定的交付条件。被告逾期交房，应按合同约定承担违约责任。被告辩称：关于逾期交房违约金,根据双方的合同约定，被告应在2013年6月30日前将具备五方工程竣工验收报告即单体竣工通过验收报告为条件的商品房交付给原告，被告也口头、书面通知原告前来办理收楼手续，但原告一直拖延收楼，因此，被告应免除或减少违约责任。被告于2017年10月19日向原告寄发《催收楼通知书》，此时已具备原告所称的法定交付条件，但原告于2019年1月3日才收楼，退一步说，逾期交付的违约金应计算至通知收楼之日止，即最晚应计至2017年10月18日。另外，原告主张也已经超过了诉讼时效。关于逾期办证违约金，根据合同第八条、第十四条之约定，被告应在合同交付使用后790个工作日内持办理权属登记须由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，合同交付是指实际交付日期,原告于2019年1月3日实际收楼,依约尚未具备办理权属登记的时间条件;即使按原告主张的方式计算违约金,因双方签订了分期付款协议，其中第五条约定“办理房产证时间以交清所欠房款之日起计算”，原告于2013年9月25日才向被告支付最后一期购房款，依约应自2013年9月26日后790个工作日，即应从2017年12月2日起算逾期办证违约金。被告于2017年9月11日在约定的办证期限内向原告发出《办理房产证通知书》，但原告迟延提交办证资料，被告无需承担逾期办证的违约责任。经审理查明：2012年10月12日，原告(买受人)与被告(出卖人)签订了中山市商品房买卖合同，约定原告向被告购买位于中山市火炬开发区中山火炬开发区建设发展有限公司商住楼22幢602房的预售商品房，购房总价345768元；合同第八条规定，出卖人应当在2013年6月30日前，依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件（即：双方同意该商品房经验收合格交付；该商品房经验收合格是指由出卖人、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位出具的工程竣工验收报，即单体竣工通过验收报告），并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，逾期超过120日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之一的违约金；商品房达到交付使用条件后，出场人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单；出卖人在本合同约定的交楼期间内向买受人发出收楼通知，但因买受人不按通知指定时间、地点及要求办理收楼手续的，自出卖人指定收楼时间届满之日起视为出卖人已将商品房交付买受人，房屋的风险转移于买受人承担，并开始起计算房屋物业管理费及质量保修期；合同第十四条规定，出卖人应当在商品房交付使用后790个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意在买受人不退房的情况下，出卖人按买受人已付购房款的每天万分之0.1向买受人支付违约金，因买受人不能按出卖人规定日期提交办理权属证书所需资料、签署所需文件、缴纳办证税费等，导致其不能在规定期限内取得房地产权属证书，出卖人无需承担任何责任，无需赔偿买受人任何损失。2012年10月12日，原告(买受人)与被告(出卖人)签订了分期付款协议，约定前述购房款分期支付，其中最后一笔定于2013年9月25日前支付；如到房屋交付日期，买受人银行贷款已放款可办理入伙手续，但办理房产证时间以交清所欠房款之日起计算。2017年9月30日，涉案房屋取得中山市建设工程竣工验收备案登记证。2017年9月11日，被告向原告记载于中山市商品房买卖合同中的地址及电话邮寄了《关于办理房产证通知书》，2017年10月19日，被告按前述地址和电话向原告邮寄了《润和花园22幢602房催收楼通知书》。2018年3月27日，涉案房地产的不动产权证办出,更名为中山市火炬开发区会展东路9号润和花园22幢602房。庭审中，原告确认其于2019年1月5日办理了收楼手续。原、被告均确认，原告在涉案房产办出房产证后，已将该房产转让给案外人。本院认为，本案系商品房预售合同纠纷。案涉商品房买卖合同系原告与被告之间的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应恪守履行。至于原告与案外人之间存在房屋买卖合同关系以及涉案房地产现已转让给案外人,不影响被告根据涉案商品房买卖合同的约定应向原告承担的相应义务。关于逾期交房违约金。《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定，房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行验收。根据上述规定，取得建设工程竣工验收备案登记是预售商品房交付使用的法定条件。开发商交付使用的商品房应当经过竣工验收合格并已在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。合同约定的交付条件高于前款标准的，以合同约定为准；合同约定的交付条件低于前款标准的，按前款规定认定。涉案工程已于2017年9月30日取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》，被告于2017年10月19日按前述地址和电话向原告邮寄了《润和花园22幢602房催收楼通知书》，此时涉案商品房符合法定交楼条件，原告应在被告指定的收楼期限内办理收楼相关手续，否则视为原告已收楼。被告未举证证明其指定的收楼期限，本院根据日常交易习惯酌定为于被告通知办理收楼手续之日起15日内收楼，即原告于2017年11月3日视为收楼，被告交楼违约状态持续至该日。由于双方约定逾期交房违约金按日累计，故自2013年7月1日起，每日产生不同的违约金债权，每个个别债权应分别计算诉讼时效，根据2017年10月1日施行《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起算。”及2018年7月23日施行的《最高人民法院关于适用诉讼时效制度若干问题的解释》第三条规定：“民法总则施行前，民法通则规定的二年或者一年诉讼时效期间已经届满，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持。”2015年10月1日前的债权应适用二年诉讼时效期间，自2015年10月1日起的债权应适用三年诉讼时效期间，原告于2019年1月29日起诉，则上述债权中，2016年1月29日之前的已经超过诉讼时效期间，被告抗辩有效，原告的该部分诉求依法丧失胜诉权。根据合同约定，被告需按日向买受人支付已付房价款万分之一的违约金，计算期间为2016年1月29日至2017年11月3日，原告已付房价款为345768元，故被告应付违约金金额为22267元（345768元×0.0001×644天）。关于逾期办证违约金。涉案合同第十四条约定，被告应当在商品房交付使用后790个工作日内，将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案，如因被告的责任导致原告不能在规定的时间期限内取得房地产权属证书的，原告不退房，被告按已付房价款每天万分之0.1支付违约金。原、被告在分期付款协议中约定购房款最后一期需在2013年9月25日前支付，原告同意自付清购房款之日起计办证时间。由于原告未提交证据证明其提前付清了购房款，故本院确认被告主张，认定付清日为2013年9月25日。因此，被告应于2013年9月25日起算790个工作日，即2016年12月1日前将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案。涉案房产证于2018年3月27日办出，扣减办证部门合理的办证时间，本院酌定被告于2018年3月20日履行前述义务，其行为已构成违约，应承担相应的违约责任。原告诉称逾期办证时间计至出证日2018年3月7日止，应属笔误，本院予以纠正。至于被告主张其于2017年9月11日向原告邮寄了《关于办理房产证通知书》,不应承担逾期办证的违约责任,本院认为,首先，被告通知原告办证时已超过合同约定的办证期限,其次，原告迟延提交办证资料的时间，可以在被告的逾期办证期间内予以扣除，但被告仅举证证明其通知原告提交办证资料，未能证明原告迟延履行提交办证资料的期间,故本院对其辩解不予采纳。故被告逾期办证的期间为2016年12月1日至2018年3月20日。双方约定逾期办证违约金为按已付房价款每天万分之0.1计算，综合考量被告逾期办证的过错程度,对原告造成的损失及敦促被告履行协助办证义务的作用，本院认为双方约定按已付房价款每天万分之0.1的标准支付逾期办证违约金标准明显过低。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条之规定，约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求人民法院予以增加，增加的违约金数额以不超过实际损失额为限。并结合被告的违约情况、原告的损失情况，原告主张违约金按年利率6%计算，本院可予支持。综上，被告逾期办证应向原告支付逾期办证违约金26941元[计算方式：以345768元为基数，按年利率6%计算，从2016年12月1日起计至2018年3月20日止，共474天]。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条之规定，判决如下：一、被告中山火炬开发区建设发展有限公司于本判决生效之日起七日内向原告李新飞支付逾期交房违约金22267元；二、被告中山火炬开发区建设发展有限公司于本判决生效之日起七日内向原告李新飞支付逾期办证违约金26941元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3228元，减半收取为1614元（该款原告已预付），由原告负担1099元；由被告中山火炬开发区建设发展有限公司负担515元（被告负担部分于本判决生效之日起七日内迳付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员 李 芳二〇一九年五月二十九日书记员 郑诗琳