文书内容江苏省溧阳市人民法院民 事 判 决 书（2017）苏0481民1877号原告：江苏拓尔思投资有限公司，住所地在江苏中关村科技产业园泓口路218号C幢二楼，统一社会信用代码91320481675464081H。法定代表人：谈德彬，该公司总经理。委托诉讼代理人：余存冬，江苏良筑律师事务所律师。委托诉讼代理人：钟颖，上海钟颖律师事务所律师。原告：上海中呈建筑安装工程有限公司，住所地上海市崇明区城桥镇秀山路72号205室，统一社会信用代码91310230770221520W。法定代表人：王永才，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：周惠忠，江苏天目湖（郎溪）律师事务所。第三人：金峰，男，1967年1月5日生，汉族，溧阳市人，住溧阳市，系该公司员工。原告江苏拓尔思农业发展有限公司诉被告上海浦朝建筑安装工程有限公司溧阳分公司、上海浦朝建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，案号为（2015）溧民初字第0947号，本院于2016年3月31日作出判决。原告江苏拓尔思农业发展有限公司不服提起上诉，二审案号为（2016）苏04民终2887号。2017年2月6日，常州中院作出裁定发回重审，本院于2017年3月1日重新立案受理，形成本案。审理中，原告江苏拓尔思农业发展有限公司变更为江苏拓尔思投资有限公司，上海浦朝建筑安装工程有限公司溧阳分公司变更为上海中呈建筑安装工程有限公司溧阳分公司（以下简称：中呈溧阳公司）且注销，上海浦朝建筑安装工程有限公司变更为上海中呈建筑工程安装有限公司。为查明案件事实，本院依法追加金峰为第三人参与诉讼。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，原、被告代理人及第三人金峰均出庭参与诉讼。本案现已审理终结。原告拓尔思公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告及第三人共同交付施工技术档案及施工管理资料，具体以原告提交的江苏省建设工程档案归档资料明细的内容为准。2、判令被告开具2154844.05元工程款的税票。3、判令被告及第三人共同支付修复费用10万元（暂计，具体以鉴定结论为准）。4、判令被告及第三人共同赔偿工地看护费用7万元。5、判令被告及第三人共同赔偿因未交付工程资料致使原告无法办理产权证的损失1万元。6、判令被告及第三人赔偿因未能按期交付致使我方无法投入生产运营的经营损失2万元。7、请求被告及第三人承担本案诉讼费用和鉴定费。事实与理由：2013年4月10日，原告与中呈溧阳公司签订《建筑工程施工合同》，约定由中呈溧阳公司承建原告办公楼工程，造价为固定总价173.1万元。2013年7月22日，双方又就新增施工内容签订了《补充协议》。中呈溧阳公司在建造过程中，未按照图纸、规范要求进行施工，现场诸如地砖楼面、地面、楼梯扶手、栏杆等多处未按图完成施工，而且已完工部分也存在多处与图纸设计严重不符，如外墙涂料墙面的做法、铝合金门窗不按图纸进行断桥隔热处理施工等，局部质量存在严重问题，如柱下独基砼系被告自行拌制、平屋面、坡屋面的做法等，种种此类遍布施工过程中，现场工程实物清晰可见。另，涉案工程未经基础验收、主体验收、竣工验收，中呈溧阳公司也不制作、报审任何工程的施工技术档案及施工管理资料。为确保工人工资的发放，原告总计支付了120万元工程款，但被告收款后拒不开具发票。2013年8月，被告无理索要工程款未果后便中途退场，致使工程目前仍处于停工烂尾状态，给原告造成巨大损失，故原告起诉至法院，请求判如所请。被告中呈公司辩称，原告的诉请没有事实和法律依据，应当驳回。本案二审原告的上诉请求撤销原判的第二项，也就是说要求交付工程资料，二审按照法律规定应当是围绕上诉人的请求进行审理，本案的发回重审就是围绕原告上诉请求进行。第三人金峰陈述，同被告的答辩意见。经审理查明，原中呈溧阳公司系被告的分公司。2013年4月10日，被告中呈溧阳分公司作为乙方与甲方原告签订《建设工程施工合同》，约定：工程名称为溧阳市龙潭现代化农业发展有限公司产业基地项目；工程地点为溧阳市龙潭宥里村；工程内容为办公楼建造；承包范围为办公楼土建、基础、主体、砌墙、内外粉刷、图纸上所标的外墙装饰及水电安装；合同价款为173.1万元。合同第9.1（8）双方约定承包人应做的其他工作：工程施工资料按工程施工验收规范执行……。2013年7月22日，原告与中呈溧阳分公司又签订《建设工程施工补充协议》，约定：工程内容及价款：（1）办公楼2#、3#楼部分基础建造，1#楼绿化挡土墙，泵房配电及围墙，包工包料，总价肆拾叁万元整。……（3）室内装修……（4）室内装修……。合同履行过程中，双方产生矛盾，被告的工程负责人史敬芳在派出所笔录中陈述：我公司于开工前先汇给金峰50万元，到了主体封顶时，我公司又汇给了金峰50万元，到了7、8月份，那时一期工程还没有完全竣工，我公司又和金峰签了一个附属建设工程，合同工程价是43万元，我公司又先汇给金峰20万元，我们老板谈德彬又叫金峰安排工程队进驻一期工程先进行装修，因为我们要赶在10月1日开业的，但是后来一期和二期工程都没有竣工的情况下，金峰就来结清工程款，我们也没同意，因为我公司请了监理工程师来进行监理，发现主体工程有很多工程还没有完全按照图纸及规范建设，所以我们认为工程不能算竣工，更谈不上验收合格，老板谈德彬对金峰的施工很不满意，叫我二期的附属工程合同收上来，让我把合同的甲方的章印给剪了，也就是我公司不承认二期这个合同了，一直到现在工程都停在那里的，没有开工，我们也不会跟金峰结清工程款的。双方因工程款的支付问题产生纠纷，被告中呈溧阳分公司诉至本院，本院作出（2013）溧民初字第1461号民事判决书，判决原告支付中呈溧阳分公司工程款并支付相应利息。原告不服，上诉至常州市中级人民法院，该院作出（2015）常民终字第1302号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。原告不服，向江苏省高级人民法院申请再审，该院于2017年4月10日作出（2017）苏民申42号民事裁定书，提审本案，形成（2017）苏民再134号案件。2017年5月3日，该院作出（2017）苏民再134号民事裁定书，裁定撤销（2013）溧民初字第1461号、（2015）常民终字第1302号民事判决书，发回本院重审，本院重新立案受理，案号为（2017）苏0481民初6632号。审理中，原告向本院申请鉴定，鉴定事项为：办公楼工程的外墙保温、铝合金窗的玻璃及型材、屋面防水施工等是否符合图纸设计及质量验收规范，如不符合，具体原因是什么，如何修复，由此产生的修复费用是多少。对于原告主张交付施工资料的诉讼请求，被告明确表示无法交付，因为施工过程中没有形成施工资料。本案的争议焦点为：1、原告主张被告交付施工资料，被告及第三人明确表示无法交付，是否应当判决交付施工资料？原告主张被告因未能交付施工资料而造成无法办理产权证的损失1万元，是否支持？2、被告是否应当向原告开具税票，应开多少金额的税票？3、被告的鉴定申请是否应当允许？4、原告主张的看护费用7万元，能否支持？5、原告主张被告未能按期交付工程产生的经营损失2万元，是否支持？对争议焦点，原、被告均在诉、辩称中明确了观点，并提交了证据证实。原告另说明：对于看护费用7万元，是因为原中呈溧阳公司擅自退场后，原告安排人员在现场进行看护，并且支付了500元/天的看护费，本案中暂主张7万元。原告提交了以下证据：1、2013年10月28日溧阳市公安局戴埠派出所询问笔录复印件一份，该笔录中金峰称：工程在2013年4月10日开工，工期约3个月，于2013年7月完工后，原告要求继续做附属工程，包括大楼的内部装修以及二期、三期工程的基础建设，我们要求签订合同，对方工地代表史敬芳也同意的，于2013年7月22日签了合同，并支付了预付款20万元，到了2013年8月初，按照合同，史敬芳应当支付10万元工人生活费，可是史敬芳一直没有给我们，我们就一直催，2013年8月7日早上，史敬芳到工地查看工程进度，我上去找他要钱，他说合同作废了,我跟史敬芳到他家里去，史敬芳把我那份合同给了我，但是合同上面的原告的公章被他剪掉了，还写了一个“作废”的字样，他说是老板谈德彬让她剪的，我只好拿着这份合同回来，之后我也将工地停工了，目前大楼的附属工程已经停下来了，我们不再开工了，因为对方没有按照合同支付相关款项。证明金峰在向原告无理主张工程款未果后，便停工退场导致该工程处于烂尾状态，这是原告工程未能按期竣工的直接原因。2、协议书原件一份，内容为：溧阳市龙潭现代农业发展有限公司与谈国胜同志协商在龙潭工地停工期间负责门卫工作，从2013年7月1日起，工地的安全及设施材料由谈国胜一家三人负责，龙潭现代农业发展有限公司每天发给三人人民币共500元正。证明因为被告的停工撤场，原告雇请了相关人员对施工现场进行看管，并支付了看管费用为500元每天。对原告提交的证据，被告及第三人的质证意见为：对证据1，形式上没有异议，但不能证明是由于被告的原因导致工程烂尾的。对证据2，不予认可，且内容与被告没有任何关系。以上事实，由当事人陈述、提交的书面证据在卷予以证实。本院认为，《公司法》第十四条规定，公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。原告与原中呈溧阳公司签订的《建筑工程施工合同》，因中呈溧阳公司已注销，故中呈溧阳公司的母公司即本案被告应当承担其民事责任。一、关于原告主张交付施工资料的问题。交付施工资料是承包方应当履行的合同附随义务，所以原告有权利要求被告按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范附录C》的要求交付施工资料，但该资料应当以原告实际施工的工程为限。被告称施工过程中没有形成施工资料，故无法交付，不予支持，理由为：原告在施工过程中，理应形成施工资料，以备验收，其交付施工资料的义务，不以其实际有无为条件，故应当交付，具体应交付的施工资料及范围见附表。原告主张第三人与被告承担共同交付施工资料的责任，本院予以支持，理由为：一是被告出借资质给第三人，而第三人为实际施工人，二者应当对交付施工资料的合同附随义务共同承担责任；二是第三人为实际施工人，实际由其形成相应的施工资料。目前，原告方并没有提供因施工资料缺失产生具体损失的依据，故本院无法支持。二、关于原告主张的开具发票的问题。开具发票是承包方应当履行的合同附随义务，所以原告有权利要求被告开具相应的发票。依据本院（2017）苏0481民初6632号案件判决的原告应支付给被告的工程款，开具发票的总金额应为1697677.21元。三、关于原告主张的第三、第四、第六项诉讼请求。关于第三项请求修复费用的问题。对于已完工的部分，依据《建设工程司法解释》第十三条的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持，故原告的鉴定申请，不予准许。关于第四项请求工地看护费用的问题，不予不持，理由为：一是对于办公楼工程，原告让先行装修，视为验收合格，对已完工工程的工程款，原告应当支付，从第三人金峰以及史敬芳在派出所的笔录中陈述看，双方正是因为工程款的支付问题产生的矛盾，所以才导致的退场。而《补充协议》项下的工程，从第三人金峰以及史敬芳在派出所的笔录中陈述看，是原告单方要求收回《补充协议》，且将《补充协议》中原“浦朝溧阳分公司”剪掉，所以才导致金峰停止履行合同退场的。二是原告提供的证据不足以证实确产生场地看护费以及该损失的合理性，无法支持。关于第六项请求运营损失的问题，不予支持，理由为：一是依据原告工程负责人史敬芳的陈述，老板谈德彬要求先装修，所以，原告认为办公楼未交付，没有事实依据。二是原告未提交充分证据证明生产运营具体损失的依据。综上，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国合同法》第一百三十六条、第一百七十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，判决如下：一、被告上海中呈建筑工程安装有限公司、第三人金峰于本判决生效之日起三十日内共同向原告江苏拓尔思投资有限公司交付施工资料，具体资料见本判决书附表。二、被告上海中呈建筑工程安装有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告江苏拓尔思投资有限公司开具发票，发票金额为1697677.21元。三、驳回原告江苏拓尔思投资有限公司的其余诉讼请求。案件受理费4460元，由原告江苏拓尔思投资有限公司负担4300元，由被告上海中呈建筑工程安装有限公司负担160元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。（此页无正文）审 判 长  杨水芳人民陪审员  蒋 煜人民陪审员  祝家骥二〇一九年五月三十日书 记 员  朱媛媛应交付施工资料的范围及内容            编号              工程文件资料名称              编号              工程文件资料名称                                土建部分施工、技术管理资料                                              TJ1              管理资料              TJ2.5              施工试验报告及见证检测报告                  TJ1.1              工程概况表              TJ2.5.1              标准养护混凝土试块试压报告汇总表                  TJ1.2              工程项目施工管理人员名单及岗位证书              TJ2.5.2              混凝土强度评定                  TJ1.3              施工现场质量管理检查记录              TJ2.5.2.1              混凝土试块试验报告                  TJ1.4              开工报告、竣工报告              TJ2.5.3              同条件养护混凝土试块试压报告汇总表                  TJ2              工程质量控制资料              TJ2.5.4              结构实体混凝土强度评定                  TJ2.2              工程定位检测、放线验收记录              TJ2.5.4.1              同条件养护混凝土试块试压报告                  TJ2.3              原材料出厂证明文件              TJ2.5.6              砂浆强度汇总评定表                  TJ2.4              原材料进场抽样复试报告              TJ2.5.6.1              砂浆试块试验报告                  TJ2.4.1              钢材复验报告汇总表              TJ2.5.7              钢筋连接试验报告汇总表                  TJ2.4.1.1              钢筋进场复验报告              TJ2.5.7.1              钢筋连接试验报告                  TJ2.4.2              水泥、掺加剂、砂、石复验报告汇总表              TJ2.5.8              其他试验报告汇总表                  TJ2.4.2.1              水泥进场复验报告              TJ2.5.8.1              土壤试验报告                  TJ2.4.2.6              砂、石进场复验报告              TJ2.5.8.2              外表土壤氡浓度检测报告                  TJ2.4.2.7              其他              TJ2.5.8.3.4              外墙饰面砖样板件粘结强度检测报告                  TJ2.4.3              砖（砌块）实验报告汇总表              TJ2.5.8.5              砌体拉结筋拉拔试验报告                  TJ2.4.3.1              砖（砌块）检验报告              TJ2.5.8.6              地基基数填方每层填筑厚度、含水量控制、压实度试验报告                  TJ2.4.4              防水和保温材料及其他建筑材料复验报告汇总表              TJ2.5.8.7              钢筋保护层厚度实测表                  TJ2.4.4.1              防水材料和保温材料复验报告              TJ2.5.8.8              地基基础工程检测报告                  TJ2.4.4.2              饰面板（砖）复验报告              TJ4.3              地基及基处理子分部工程质量验收记录                  TJ2.4.4.6              涂料产品性能检测报告                                              TJ2.4.4.7              装修用粘结剂性能检测报告                                              TJ2.4.4.8              其他                                              TJ2.4.5              混凝土构件结构性能检验报告、门窗复验报告等汇总表                                              TJ2.4.5.1              混凝土构件结构性能检验报告                                              TJ2.4.5.2              门窗复验报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TJ2.6.              隐蔽工程验收记录              TJ6.3              门窗子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.1              钢筋工程隐蔽验收记录              TJ6.5              轻质隔离子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.3              地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝等细部做法隐蔽验收记录              TJ6.6              饰面板（砖）子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.4              穿墙管止水环与主管或翼环与套管隐蔽验收记录              TJ6.7              涂饰子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.6              屋面天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和身处屋面管道的防水构造隐蔽工程验收记录                            屋面分部工程质量验收                  TJ2.6.7              抹灰工程隐蔽验收记录              TJ7              屋面分部工程质量验收记录                  TJ2.6.8              门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程验收记录              TJ7.1              卷材防水屋面子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.9              门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理隐蔽验收记录              TJ7.2              涂膜防水屋面子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.11              轻质隔墙工程隐蔽验收记录              TJ7.3              刚性防水屋面子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.12              饰面板（砖）工程隐蔽验收记录              TJ7.4              瓦屋面子分部工程质量验收记录                  TJ2.6.13              护栏与预埋件的接连节点，预埋件隐蔽验收记录              TJ4.0.3              单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录                  TJ2.7              施工记录              TJ4.0.4              单位（子单位）工程观感质量检查记录                  TJ2.7.1              地基验槽记录地基处理记录                            地基基础分部工程质量验收                  TJ2.7.4              工程质量事故及事故调查处理资料              TJ4.              地基与基础分部工程质量验收记录                  TJ3              土建工程安全和功能检验资料              TJ4.1              土方子分部工程质量验收记录                  TJ3.1.1              屋面淋水、蓄水试验记录              TJ4.2              基坑子分部工程质量验收记录                  TJ3.1.3              有防水要求的地面蓄水试验记录                                              TJ3.3              建筑物沉降检测报告                                              TJ4.0              质量验收总表部分                                              TJ4.0.1              单位（子单位）工程质量验收记录                                              TJ4.0.2              单位（子单位）工程质量控制资料核查记录                                              TJ4.4              混凝土基础子分部工程质量验收记录                                              TJ4.5              砌体基础子分部工程质量验收记录                                              TJ4.7              地下防水子分部工程质量验收记录                                                            主体结构分部工程质量验收                                              TJ5              主体结构分部工程质量验收记录混凝土结构子分部                                              TJ5.1              混凝土结构子分部工程质量验收记录                                              TJ5.2              砌体结构子分部质量验收记录                                                            装饰分部工程质量验收                                              TJ6              装饰分部工程质量验收记录                                              TJ6.1              地面子分部工程质量验收记录                                              TJ6.2              抹灰子分部工程质量验收记录                                                                                              节能部分            编号              工程文件资料名称              编号              工程文件资料名称                  JN1.1              建筑节能工程概况表              JN3.1              墙体节能分项工程质量验收记录                  JN1.2              建筑节能分部工程质量验收记录              JN3.3              门窗节能分项工程质量验收记录                  JN1.4              工程项目施工管理人员名单及岗位证书              JN2.3.22              其他节能材料抽样复验报告                  JN1.5              施工现场质量管理检查记录              JN2.4.              隐蔽工程验收记录                  JN2              建筑节能工程质量控制资料              JN2.4.2.1              被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定隐蔽验收记录                  JN2.3              主要材料、设备和构件进货藏复验报告、见证试验报告汇总表              JN2.4.2.2              周边与墙体的接缝处保温材料的填充隐蔽验收记录                  JN2.3.1              保温板材的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度复验报告              JN2.4.2.3              构造缝、结构缝隐蔽验收记录                  JN2.3.2              聚苯板（EPS、XPS）等表观密度、尺寸稳定性、抗拉强度、导热系数复验报告              JN2.4.3              门窗节能分析隐蔽验收记录                  JN2.3.3              胶黏剂干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度（与水泥砂浆）复验报告              JN2.4.4              屋面节能分项隐蔽验收记录                  JN2.3.4              抹面、界面、抗裂砂浆干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度（与保温层）复验报告              JN2.4.5              地面节能分项隐蔽验收记录                  JN2.3.5              耐碱玻纤网格布单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留率复验报告              JN2.4.11              建筑外遮阳节能分项隐蔽验收记录                  JN2.3.6              热镀锌电焊钢丝网网孔大小、丝径、焊点抗拉力、热镀锌质量（抗腐蚀性能）复验报告              JN3.4              屋面节能分项工程质量验收记录                  JN2.3.7              复合保温砂浆干密度、压缩强度、吸水率、导热系数复验报告              JN3.5              地面分项工程质量验收记录                  JN2.3.8              复合保温砂浆保温浆料同条件试件导热系数、干密度和压缩强度复验报告                                              JN2.3.9              硬质泡沫聚氨酯表观密度、压缩性能、拉拔强度、导热系数复验报告                                              JN2.3.10              自保温墙体块材导热系数、密度和抗压强度复验报告                                              JN2.3.16              夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点复验报告                                              JN2.4.13              其他隐蔽验收记录                                              JN3              建筑节能分部工程质量验收记录                                                                                                                                                          给排水部分            编号              工程文件资料名称              编号              工程文件资料名称                  SN1.1              建筑给水排水采暖工程概况              SN2.5.1              管道隐蔽验收记录                  SN1.2              建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录              SN4              工程质量验收记录                  SN1.6              工程项目施工管理人员名单及岗位证书              SN4.1              室内给水系统子分部工程质量验收记录                  SN1.7              建筑给水排水及采暖施工现场质量管理记录              SN4.2              室内排水系统子分部工程质量验收记录                  SN2.              质量控制资料              SN4.3              室内热水系统子分部工程质量验收记录                  SN2.1              图纸会审记录、设计变更及洽商记录              SN4.4              卫生器具安装子分部工程质量验收记录                  SN2.3              材料、配件进场检验报告、系统检测报告汇总表              SN4.5              室内采暖系统子分部工程质量验收记录                  SN2.3.1              阀门的强度和严密性试验报告              SN4.6              室外给水管网子分部工程质量验收记录                  SN2.3.2              给水管道消毒检测报告              SN4.7              室外排水管网子分部工程质量验收记录                  SN2.3.4              其他检测报告                                              SN2.5              隐蔽工程验收及中间验收记录                                                                                              电气部分            编号              工程文件资料名称              编号              工程文件资料名称                  DQ1.1              建筑电气工程概况              DQ2.2.2.7              镀锌制品和外线金具抽样检测报告                  DQ1.2              建筑电气分部工程质量验收记录              DQ2.5              隐蔽工程验收记录                  DQ1.6              工程项目施工管理人员名单及岗位证书              DQ2.5.1              线槽、电导管安装隐蔽验收记录                  DQ1.8              建筑电气分部工程施工现场质量管理记录              DQ2.5.2              重复接地（防雷接地）工程隐蔽验收记录                  DQ2              质量控制资料              DQ2.5.3              防雷接地系统布置简图                  DQ2.1              图纸会审记录、设计变更及洽商记录              DQ2.5.4              配线敷设施工隐蔽验收记录                  DQ2.1.1              设计交底记录              DQ4              工程质量验收记录                  DQ2.2.2              材料设备进场检（试）验报告汇总表              DQ4.1              室外电气安装子分部工程质量验收记录                  DQ2.2.2.1              成套灯具的绝缘电阻、内部接线形成抽样检测报告              DQ4.2              变配电室安装子分部工程质量验收记录                  DQ2.2.2.2              开关电器和机械性能现场抽样检测报告              DQ4.3              供电干线安装子分部工程质量验收记录                  DQ2.2.2.3              插座电器和机械性能现场抽样检测报告              DQ4.4              电气动力安装子分部工程质量验收记录                  DQ2.2.2.4              电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能的抽样检测报告              DQ4.5              电气照明安装子分部工程质量验收记录                  DQ2.2.2.5                    导管现场抽样检测报告              DQ4.6              备用和不间断电源安装子分部工程质量验收记录                  DQ2.2.2.6              型钢和电焊条抽样检测报告              DQ4.7              防雷及接地安装子分部工程质量验收记录                                                                                                                              竣工图            编号              工程文件资料名称              编号              工程文件资料名称                  JG2.1.1              建筑竣工图              JG2.1.7              建筑电气竣工图                  JG2.1.2              结构竣工图              JG2.1.5              建筑给水、排水竣工图