湖南省双峰县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）湘1321民初3477号 原告李志伟，女，1975年4月26日生，汉族，住双峰县。 委托代理人胡登科，湖南娄星律师事务所律师。 被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司，住所地娄底市娄星区扶青路金星剑房地产有限公司1幢二楼。 法定代表人尹刚刚。 被告尹刚刚，男，1989年11月13日生，汉族，株洲市茶陵县人。 被告娄底千帆装饰设计工程有限公司，住所地娄底市娄星区扶青路358号。 法定代表人肖祥伟。 原告李志伟与被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司、尹刚刚、娄底千帆装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，2018年12月4日本院立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行审理，原告李志伟及其委托代理人胡登科到庭参加诉讼，被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司、被告尹刚刚、被告娄底千帆装饰设计工程有限公司经法院传票传唤未到庭参加诉讼，依法进行缺席审理，现已审理终结。 原告李志伟向本院提出诉讼请求：1、判决被告合同违约并承担合同违约金31367.6元。2、判令被告返还原告已交付给被告的主材款和未完成的油漆、仿瓷涂料等工程款92225.3元，赔偿工程保修费10000元。3、判令被告支付未能按期完工违约金50元/天，计9000元。4、判令被告承担本案诉讼费。事实和理由，2017年12月30日，原告作为发包方与被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司（以下简称红苹果装饰）签订装饰装修意向书。2018年1月13日原告与被告红苹果装饰业务代表龙清鹏及李四军在双峰正式签订房屋装修工程合同。工程地点：双峰县丰茂新城11栋二单元303室，工程价款86397元，主材款70441元，总计156838元，双方约定于2018年1月18日开工，2018年6月8日验收。原告截止到2018年5月27日已先后分四次总计支付款项149906元给被告红苹果装饰。被告自2018年4月11日收到首付款64000元后就以各种理由拖延或停工，期间原告多次催促被告及项目经理王新华、杨权（设计师）、刘金松（质量监理）要求动工，但被告采取各种借口搪塞。原告当时听闻外地已有红苹果公司倒闭，但在公司店长肖祥伟及相关人员的诱惑下，又提出以娄底千帆装饰设计工程有限公司作担保，原告于2018年5月4日、5月27日再次在被告红苹果装饰公司交了中期款40640元，可是等来的是5月30日被告项目经理王新华的电话通知：被告公司倒闭，法人跑路，施工及主材完全不能如合同约定进行下去了。原告只能自行承担费用另请工人完成装修。原告房子在被告红苹果装饰倒闭时只完成到木工项目结尾；油漆，仿瓷等工程未完成；主材未到，工程也不能保修，造成原告直接损失约96225元。被告尹刚刚是红苹果装饰公司大股东，抽逃资金应当承担股东责任。被告娄底千帆装饰设计工程有限公司在原告工程合同上盖章担保，应当承担连带赔偿责任。原告为维护自己的合法权益，故诉至法院判如所请。 被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司、被告尹刚刚、被告娄底千帆装饰设计工程有限公司未答辩。 经审理查明，被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司经娄底市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码9143130039602418ＸＬ，法定代表人尹刚刚，注册资金为100万元，成立登记日期2014年6月23日，营业期限2014年6月23日至2064年6月22日，企业类型为其他有限责任公司，住所地娄底市娄星区扶青路金星剑房地产有限公司1幢，经营范围：室内装饰工程设计及施工；建材、家俱、针纺织品、灯具销售。被告娄底千帆装饰设计工程有限公司经娄底市工商行政管理局娄星分局登记注册，统一社会信用代码91431302ＭＡ4ＰＫ68Ａ5Ｇ，法定代表人肖祥伟，注册资金为100万元，成立登记日期2018年5月14日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所地娄底市娄星区，经营范围：室内装饰工程设计及施工；建材、家俱、针纺织品、灯具销售。2018年1月13日，原告李志伟与被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司签订了施工合同书，内容为：“工程合同，发包方李志伟，承包方娄底红苹果装饰设计工程有限公司，本工程设计负责人龙清鹏，工程部负责人李四军，……第一条工程概况，1.1工程地点：丰茂新城11栋二单元303室，第二条工程工期，2.1基础部分工程期限140天，开工日期2018年1月18日，验收日期2018年6月8日。2.2主材部分工程期限140天，开工日期2018年1月18日，验收日期2018年6月8日，第三条合同价款，3.1工程价款：本合同总金额86397元。……第九条工期延误及违约责任，……9.5因乙方责任，基础工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付50元每天的违约金。……9.8在乙方已经进场施工的情况下:由于甲方原因要求本合同终止则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用；若是乙方原因要求本合同终止则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。……10.4在工程保修期内，甲方通知乙方维修时，乙方须在一个工作日内到达现场查清原因，乙方应在查清楚原因后三日内进场维修，但因甲方原因引起的维修除外，具体维修时间双方共同协商约定。……甲方签字：李志伟，2018年1月13日，乙方娄底红苹果装饰设计工程有限公司盖合同专用章，2018年1月13日”。被告娄底千帆装饰设计工程有限公司在施工合同书上盖章担保。2018年4月28日，原告李志伟与被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司签订了代购协议书：“甲方（业主）：李志伟，工程地址：丰茂新城11＃303，乙方：娄底红苹果装饰设计工程有限公司，本协议为主材代购协议,因甲方要求乙方为其代购部分主材,以经友好协商,签订如下内容:一、乙方保证按主材代购协议服务承诺的条款，为甲方提供代购服务。二、甲方必须代购附件中所列代购主材的品牌、型号、数量及使用范围，以便于乙方操作。三、代购协议已经签订，甲方须按下表中的约定直接向乙方支付主材款： 支付次数 支付时间 支付金额 一次性 开工前三日 ¥70441  ……甲方（业主）李志伟，2018年5月22日，乙方娄底红苹果装饰设计工程有限公司盖合同专用章，2018年4月28日”的代购协议。原告李志伟于2017年12月30日通过刷卡支付给被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司装饰工程款10266元，当天通过转账支付装饰工程款35000元；于2018年4月11日通过现金支付给被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司64000元；于2018年5月4日通过转账支付给被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司装饰工程款13075元；于2018年5月27日支付给被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司装饰工程款27565元，原告李志伟共计支付工程款149906元(含代购装饰材料款)。被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司于2018年1月18日进场施工，至2018年6月29日止完成木工装饰后，因公司出事未继续履行合同，原告李志伟将装饰工程雇请他人施工，于2018年12月完工。在审理中,原告李志伟确认被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司已完成的装饰工程量57680.7元(含代购装饰材料款)。 上述查明的事实,由原、被告提供的《代购协议书》、《施工合同书》、收款收据、工地巡查表等，结合原告陈述予以确认。 判决的理由和结果 本案争议的焦点是：1、被告是否应承担合同违约金31367.6元。2、被告是否应返还原告已交付给被告的主材款和未完成的油漆、仿瓷涂料等工程款92225.3元，赔偿工程保修费10000元。3、被告是否应支付未能按期完工违约金50元/天，计9000元。 本院认为，原告与被告签订的《施工合同书》，《代购协议书》，系双方当事人真实意思表示，且不违背法律规定，应为合法有效，该合同对原、被告具有法律约束力；被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司未按协议书的约定完成施工,其行为显属违约,应向原告支付合同金额20%的违约金17279元（86397×20%）及每天50元计算的延期违约金9000元（180×50）,合计26279元；虽按合同约定，被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司因终止合同应放弃已做好的项目费用，但在审理中,原告确认已完成工程量57680.7元(含代购装饰材料款)并愿意在已付工程款中予以扣减的意见，本院予以采纳，原告共计支付工程款149906元(含代购装饰材料款)，扣除已完成工程量57680.7元(含代购装饰材料款)后，多支付的工程款92225.3元应返还给原告，原告未提供因施工不当造成质量问题的证据，对原告要求赔偿工程保修费10000元的诉讼请求，本院不予以支持。被告娄底千帆装饰设计工程有限公司在施工合同书上盖章担保，应按连带责任保证承担保证责任。原告要求被告尹刚刚承担连带赔偿责任的依据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内支付原告李志伟违约金26279元，返还原告李志伟工程款92225.3元。被告娄底千帆装饰设计工程有限公司负连带清偿责任 二、驳回原告李志伟的其余诉讼请求。 如被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司、被告娄底千帆装饰设计工程有限公司未按本判决确定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3000元，由被告娄底红苹果装饰设计工程有限公司、被告娄底千帆装饰设计工程有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省娄底市中级人民法院。 审 判 长  吴春前 人民陪审员  李月娥 人民陪审员  李先吾 二〇一九年五月二十日 代理书记员  彭浩凌