新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院民 事 判 决 书（2019）新0109民初1855号原告：宋宪路，男，1971年12月31日出生，汉族，住乌鲁木齐市水磨沟区。委托诉讼代理人：赵鹏程，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告：新疆九天之家装饰装修工程有限公司。登记住所地：乌鲁木齐市米**米东南路西三巷**华凌建材进出口基地防盗门****。法定代表人：王铁柱，该公司经理。原告宋宪路与被告新疆九天之家装饰设计工程有限公司（以下简称九天之家装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月28日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告宋宪路及其委托诉讼代理人赵鹏程到庭参加诉讼，被告九天之家装饰公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。原告宋宪路向本院提出诉讼请求：1、判令原被告双方解除合同，被告退还原告工程款12130元；2、判令被告赔付原告12300元违约金（按照协议约定每日300元逾期违约金，2018年8月17日计算至2018年9月28日，共计41天）；3、判令被告承担本案诉讼费、送达费用等。事实与理由：2018年5月30日，原告与被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定由被告承包装修原告位于乌鲁木齐市房屋，工期为40天，自2018年6月1日至2018年7月10日，合同总价款50000元。合同签订后，被告无故拖延工期，只完成了42870元对应项目的工程，剩余12130元对应项目工程迟迟未交付。2018年7月31日，原、被告双方经沟通后签订《补充协议》，约定：延期15日，自2018年8月1日至2018年8月16日，期限内如被告未完成双方约定的工程，则每延期一日赔偿原告300元。协议签订后，被告未能按照约定完成工程，逾期41日，依约应当向原告支付违约金12300元。被告的行为构成违约，故诉至法院。被告九天之家装饰公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。原告宋宪路向本院提交如下证据：1、原、被告签订的《装饰装修施工合同》，证明双方就原告名下的涉案房屋形成装修工程合同，约定：合同总价款55000元，约定工期为40天；2、补充协议，双方于2018年7月31日签订，约定延期15日，自2018年8月1日至2018年8月16日，如被告未能按照约定完成工程，则从延期逾期日开始，每日赔偿原告300元违约金；3、收据3张，证实原告已经按照合同约定向被告支付完合同价款；4、照片、微信聊天记录（与手机拍摄照片、微信聊天记录当庭核对），证明房屋现状，双方剩余12130元对应工程迟迟未能交付，原告通过电话、微信等方式向被告催要退还12130元工程款迟迟未果，被告已构成违约。根据原告方陈述及原告提交的证据，本院认定事实如下：2018年5月30日，被告九天之家装饰公司（作为承包方）与原告宋宪路（作为发包方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：工程名称为米东区法院天平小区3-2-102号，承包方式为包工包料（见附表5），工期40天，开工日期2018年6月1日，竣工日期为2018年7月10日，合同价款为伍万伍仟元（详见附表3工程报价单），质量标准：乌鲁木齐地方标准，保修期为自验收合格双方签字之日起72月，工程款支付方式为：开工前三日支付50%即30000元，工程进度过半（即油工结束）支付40%即20000元，双方验收合格支付10%即5000元。原告及被告公司代理人胡滨在合同末尾签字，并加盖被告公司合同专用章及法定代表人王铁柱个人私章。2018年7月31日，被告九天之家装饰公司（作为乙方）与原告宋宪路（作为甲方）签订《补充协议》，约定：原乙方定于2018年6月30日未按合同约定时间完成施工，双方协商：一、后期施工收尾内容如下：（1）室内柜体约定数量完善；（2）木地板铺设（包括地脚线）；（3）墙顶面基层，面层处理；（4）壁纸铺贴；（5）套装门安装；（6）垃圾清理；（7）厨房推拉门安装；（8）顶面石膏线条；（9）卫生间、洗手间的吊顶安装。二、针对成品安装后的家具破损的修改及阳台吊柜的更换、主卧室阳台吊柜款式，均在补充协议延期时间段内完成。三、延期时间：2018年8月1日至8月16日，延期15天。四、违约责任：在工期延期内，如遇停电停水、自然灾害等不可抗拒因素造成误工现象，工期继续顺延；如乙方未在工期内，按约定完成上述未完事项，则按合同约定，赔偿甲方经济损失。如未按约定时间完成，延期一日赔偿300元。五、自本协议之日起，前期室内，水电改造、墙顶面基层，按业主要求，人工打磨，柜体及柜门安完，安装到位，不再做重复申明。六、原合同约定的赠送项目：全房罗马杆、三卧室和餐厅吸顶灯、电视背景墙和3D壁画（赠送项目均由乙方购买并安装）。七、自本协议签订起，甲方须向乙方交纳二期施工款（大写）贰万元整，门窗安装完成支付5000元。八、本补充协议一式两份，签字生效。原告及被告法定代表人在该协议末尾签字并加盖被告合同专用章。被告向原告出具《新疆乌鲁木齐九天之家装饰工程有限公司装修设计平面图》，其中含工程预算表。2018年5月30日，原告向被告转账支付30000元，被告向原告出具收据：装修首付款30000元并加盖被告公司财务专用章。2018年8月13日，被告向原告出具收据：九天之家装饰工程款伍万元；2018年7月31日，原告通过银行向被告转账支付20000元，该公司出具收据：九天之家装饰设计有限公司，米东法院第二批工程款，收款人为法定代表人王铁柱并加盖被告公司财务专用章。2018年7月29日，微信名为枕边人（原告方称呼其为老板娘）通过微信向原告发送了补充协议，双方通过微信确定了补充协议中的项目，包含赠送项目，延期时间15天等，枕边人向原告发送了被告公司在新华凌市场的的位置及具体地址。后期，原告多次因工程延期与该枕边人进行协商；2018年9月11日，原告通过微信向枕边人发送了《按照合同约定及实际施工情况应退款和赔付违约金》，其中：一、墙面壁纸款合计7840元；二、入户门哑口套总价4140元，只安装一半，减半2000元；三、窗台大理石未做：540元；四、卫生间包管子未做400元；五、垃圾清运未完成减350元，违约金自8月17日至9月11日：26天（每天300元）为7800元，延期期间造成的间接损失因未提前约定，不予计算，以上合计应退赔18530元，请核实后予以赔付。对方对此未予回复。2018年9月2日，原告与被告公司法定代表人加微信，王铁柱微信名为：德美新居装饰家居工程有限公司，原告向被告法定代表人发送了该第一次计算违约金及未完工项目单据，并告知被告未对垃圾进行清运，被告法定代表人王铁柱答复“好的”；2018年9月11日，原告向王铁柱发送上述《按照合同约定及实际施工情况应退款和赔付违约金》，王铁柱语音聊天认可确实没有贴壁纸，对其他原告所列项目未提出异议。后双方协商不成，发生争议。原告在2018年9月11日所列项目的费用与被告向原告出示的工程预算表中价格一致。另查，原告在工商部门查询，被告公司正在办理工商注销手续过程中，报纸中公告日期截止2019年6月30日，期满后将注销工商登记信息；本院在向被告法定代表人电话送达起诉材料时，被告方亦表示其公司正在办理工商注销手续，已经登报公告。本院认为，《中华人民共和国合同法》第六条规定：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。《中华人民共和国合同法》第八条规定：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。结合上述法律规定，被告九天之家装饰公司与原告宋宪路签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议系双方真实意思表示，双方应当按照合同履行各自的义务。原告宋宪路通过微信在2018年9月11日向被告工作人员及被告法定代表人王铁柱发送的《按照合同约定及实际施工情况应退款和赔付违约金》，王铁柱语音聊天认可确实没有贴壁纸，对其他原告所列项目未提出异议，结合原告提供的照片及被告向原告提交的工程预算表可以确认被告未施工的工程价值为11130元，此款被告应予退还。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原告在2018年9月11日向被告发送的违约金数额，被告未提出异议，结合双方签订的《补充协议》，本院对原告向被告发送的违约金数额即7800元予以确认。被告九天之家装饰公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为其自愿放弃一审答辩、举证、质证等抗辩权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告宋宪路与被告新疆九天之家装饰设计工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议；二、被告新疆九天之家装饰设计工程有限公司退还原告宋宪路未完成装饰装修部分工程款11130元，于本判决生效之后十日内付清；三、被告新疆九天之家装饰设计工程有限公司向原告宋宪路支付违约金7800元，于本判决生效后十日内履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。原告预交案件受理费205.38元，由被告新疆九天之家装饰设计工程有限公司承担，并与上述案件款一并履行。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审判员  孙文霞二〇一九年五月二十七日书记员  苏美娜