内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2019）内0291民初487号原告（反诉被告）：廊坊市中安科贸发展有限公司。法定代表人：张某。委托诉讼代理人：吕某。委托诉讼代理人：祁某，内蒙古圣凯达律师事务所律师。被告（反诉原告）：包头市南排建筑劳务有限责任公司。法定代表人：段某1，经理。委托诉讼代理人：郭某，内蒙古道扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘某，内蒙古道扬律师事务所实习律师。被告：段某2，男，1984年11月28日出生，住内蒙古自治区内蒙古自治区乌海市。委托诉讼代理人：郭某，内蒙古道扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘某，内蒙古道扬律师事务所实习律师。原告（反诉被告）廊坊市中安科贸发展有限公司与被告（反诉原告）包头市南排建筑劳务有限责任公司、被告段某2建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）廊坊市中安科贸发展有限公司的委托诉讼代理人吕某、祁某，被告（反诉原告）包头市南排建筑劳务有限责任公司、被告段某2共同的委托诉讼代理人郭某、刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告廊坊市中安科贸发展有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告给付原告工程款97950元及利息，利息从竣工结算之日起按中国人民银行同期贷款利率计算至判决确定的给付之日止；2.本案诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告变更诉讼请求为：1.依法判决被告给付原告工程款93000元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2008年10月13日，原告与被告包头市南排劳务派遣有限责任公司签订《建筑物外墙保温承包合同》，由原告对涉案的“包头市××区搬迁改造工程第四标段D2-29#、D2-30#楼的外墙保温及楼梯间保温”工程进行施工。工程结束后，被告不能及时给付全部工程款，尚欠原告工程款97950元。经查，包头市南排劳务派遣有限责任公司现更名为包头市南排建筑劳务有限责任公司。经原告多次催要无果。被告包头市南排建筑劳务有限责任公司辩称，1.原告无权向被告索要欠款。原告在2018年10月开工到2019年6月才完工，被告一直陆续给付原告工程款，直至2010年总承包单位内蒙古第三电力建设工程有限公司在工程验收时发现因墙面保温材料质量不合格，楼道存在多处墙面脱落和鼓包现象，内蒙古第三电力建设工程有限公司要求被告返工，拒绝支付剩余工程款。被告多次联系原告要求其进行补修，原告无故一直拖延，无奈之下被告自己雇人将29#、30#楼的保温及楼道鼓包全面修补，花费近20000元。关于工程量和工程款的给付情况，双方没有进行过一次有效的核算和对账，工程款是否拖欠需双方进行对账后才能确定，原告要求被告给付工程款97950元没有依据。2.原告履行合同不符合约定，给被告造成巨大经济损失。外墙保温工程施工期间需要租赁三大工具，并且需要专业人员配合负责搭架子，被告为履行合同每月向总承包单位支付三大工具租赁费，并且需要向专业技术人员支付劳务费。原告拖延工期直至2019年6月才完工，产生4个月的三大工具租赁费101328元及劳务费16000元，被告因此被内蒙古第三电力建设工程有限公司以工程款抵顶了3个多月的工具租赁费。3.原告延期完工且工程存在质量问题，双方对工程量以及租赁费一直无法达成一致意见，原告称被告无故拖延工程款与事实不符，原告要求被告支付逾期付款利息不合法、不合理。被告段某2辩称，被告段某2与原告签订《建筑物外墙保温承包合同》时系被告包头市南排建筑劳务有限责任公司的会计，签订合同也是经过公司授权，故应属于职务行为。根据《最高人民法院关于适用若干问题的意见》第四十二条“法人或者其他组织的工作人员因职务行为或者授权行为发生的诉讼，该法人或其组织为当事人”。综上，被告段某2签订合同属于职务行为，并非本案适格被告。反诉原告包头市南排建筑劳务有限责任公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决反诉被告赔偿反诉原告各项经济损失117328元，其中租赁费101328元、人工费16000元；2.案件受理费、鉴定费由反诉被告承担。事实和理由：2008年10月13日，反诉原、被告签订《建筑物外墙保温承包合同》，合同约定反诉被告承包位于包头市××区搬迁改造工程第四标段D2-29#、D2-30#楼的外墙保温及楼梯间保温工程。合同约定2008年10月13日开工，2008年11月5日完工，因反诉被告的原因，导致工程在2009年6月才完工，造成反诉原告无法拆卸三大工具（钢管、脚手板、扣件），需向内蒙古第三电力建设工程有限公司支付租赁费并支付工人4个月的劳务费。反诉被告延期交工构成违约，应赔偿反诉原告的各项损失费用。反诉被告廊坊市中安科贸发展有限公司辩称，我方并未造成涉案工程的延误，我方并无过错。反诉原告的反诉请求已经超过法定的诉讼时效。反诉原告的诉讼请求无证据支持。综上，反诉原告的诉讼请求没有事实及法律依据，请求依法驳回反诉原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：内蒙古第三电力建设工程有限责任公司承包位于包头市万水泉滨河新城石拐棚户区搬迁改造工程，内蒙古第三电力建设工程有限责任公司第四分公司与包头市南排劳务派遣有限责任公司签订合同，将位于包头市万水泉滨河新城石拐棚户区搬迁改造工程D2-29#、30#楼承包给包头市南排劳务派遣有限责任公司。2008年10月13日，包头市石拐区棚户区搬迁改造工程第四标段D2-29#、D2-30#（甲方）与原告廊坊市中安科贸发展有限公司（乙方）签订《建筑物外墙保温承包合同》，将位于包头市××区搬迁改造工程第四标段D2-29#、D2-30#外墙保温及楼梯间保温外墙工程承包给廊坊市中安科贸发展有限公司，约定开工日期：2008年10月13日，竣工日期：2008年11月5日，工程价款：每平方米55元结合实际面积计算。承包方式：乙方包工包料。付款方式：甲方按乙方实际发生量给付乙方工程款，质保金20000元。甲方经办人处有段某2的签字，乙方经办人处有吕某的签字，且加盖廊坊市中安科贸发展有限公司公章。庭审中，被告段某2称其签订合同是经过包头市南排建筑劳务有限责任公司授权，属于职务行为，被告包头市南排建筑劳务有限责任公司予以认可。原告廊坊市中安科贸发展有限公司称双方于2018年3月31日对工程量和工程价款进行结算，确认未付工程款为97950元并提供2018年3月31日的录音资料予以证明。被告段某2认可录音的真实性，但认为双方对工程量没有最终确认。2019年5月15日，本院组织原、被告双方对原告廊坊市中安科贸发展有限公司施工的工程量和工程价款进行核算，双方确认工程量为6400平方米，工程总价款352000元，核减被告已给付的259000元，未付工程款为93000元。关于质保金20000元，原告认为质保期已过，不应扣除。被告认可该工程于2010年验收，验收后即投入使用，但其于2011年对原告施工的工程进行维修，故20000元的质保金应予扣除。反诉原告包头市南排建筑劳务有限责任公司以反诉被告廊坊市中安科贸发展有限公司拖延工期给其造成损失为由，要求反诉被告赔偿损失117328元，其中租赁费101328元、人工费16000元并提供收据及借款单予以证明，同时反诉原告申请对包头市石拐区棚户区搬迁改造工程第四标段D2-29#、D2-30#外墙保温所需的三大工具（脚手板、钢管、扣件）在2008年10月至2009年6月产生的租赁费进行司法鉴定。经查，2016年6月15日，包头市南排劳务派遣有限责任公司变更企业名称为包头市南排建筑劳务有限责任公司。本院认为，被告段某2与原告廊坊市中安科贸发展有限公司签订《建筑物外墙保温承包合同》，将位于包头市××区搬迁改造工程第四标段D2-29#、D2-30#外墙保温及楼梯间保温外墙工程承包给原告，被告段某2称其签订合同是经过被告包头市南排建筑劳务有限责任公司授权，被告包头市南排建筑劳务有限责任公司予以认可，原告称已付的259000元由被告段某2给付，被告段某2系履行职务行为的抗辩理由，不予采信，被告包头市南排建筑劳务有限责任公司、段某2应共同给付原告廊坊市中安科贸发展有限公司工程款。诉讼过程中，双方确认未付工程款的数额为93000元，故对原告廊坊市中安科贸发展有限公司要求被告段某2、包头市南排建筑劳务有限责任公司给付工程款93000元的诉讼请求，本院予以支持。被告认可该工程于2010年验收后投入使用，同时抗辩称其在2011年对原告施工的工程进行维修，但未提供相应证据，被告要求扣减20000元质保金的主张，不能成立，本院不予支持。反诉原告包头市南排建筑劳务有限责任公司以反诉被告廊坊市中安科贸发展有限公司拖延工期给其造成损失为由，要求反诉被告赔偿损失117328元，同时申请对外墙保温所需的三大工具（脚手板、钢管、扣件）因延期完工产生的租赁费进行司法鉴定，反诉原告未提供证据证明工程延期系原告行为所致，其要求对租赁费进行鉴定的申请，予以驳回，反诉原告包头市南排建筑劳务有限责任公司的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告包头市南排建筑劳务有限责任公司、段某2于本判决生效之日起十五日内共同给付原告廊坊市中安科贸发展有限公司工程款93000元；二、驳回反诉原告包头市南排建筑劳务有限责任公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2250元，减半收取计1125元（原告廊坊市中安科贸发展有限公司已预交），由原告廊坊市中安科贸发展有限公司负担57元，由被告包头市南排建筑劳务有限责任公司、段某2负担1068元；反诉案件受理费1324元（反诉原告包头市南排建筑劳务有限责任公司已预交），由反诉原告包头市南排建筑劳务有限责任公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。审判员 谢 莉 二〇一九年五月二十二日书记员 黄晓敏附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他债务的，应当支付迟延履行金。