贵州省龙里县人民法院民 事 判 决 书(2018)黔2730民初2116号原告（反诉被告）：江苏公孙堂药业有限公司，地址：江苏邳州市铁富工业园区，统一社会信用代码：91320382323969836T。法定代表人：冯昌平。被告（反诉原告）：强生健康产业（贵州）有限公司，地址：贵州省龙里县北部工业园区，统一社会信用代码：91522730090323427N。法定代表人：黄十六，男，委托代理人：陈权，男，系该公司职工，委托代理人：黄米英，女，系该公司职工，特别代理。原告江苏公孙堂药业有限公司诉被告强生健康产业（贵州）有限公司合同纠纷一案，本院于2018年11月14日立案受理后，于2018年12月17日适用简易程序公开开庭进行第一次审理，后因案情复杂依法转为普通程序于2019年3月11日公开开庭进行第二次审理。原、被告双方均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。本诉原告向本院提出诉请：1、请求法院依法判决解除原被告在2018年3月16日订立的《产品购销合同》；2、请求法院依法判决被告返还原告预付货款人民币（币种下同）40500.00元（2018年3月20日支付）；3、请求法院依法判决被告支付原告违约金2025元；4、请求法院依法判决被告赔偿原告损失的包装费用137980元；5、请求法院依法判决被告赔偿原告往返贵州的交通费9820元；6、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年3月16日原被告订立《产品购销合同》，合同约定被告应当按照合同约定于“预付款到账日，全部外包材料到厂后20日内将产品交付原告。延迟交货的，每延迟一天，需按延迟交货产品的货款万分之一赔偿原告损失。”合同订立后，原告已经按照合同约定于2018年3月20日支付预付款，2018年4月24日被告收到外包材料，但是被告直到今日仍未向原告提供产品，严重影响了原告的经营活动。为维护原告自身合法权益，原告具状起诉，望判如所请。原告认为通过我司所举的证据足以证实我们的包装实际被被告公司业务员邹卫收到，足以证明被告公司已经收到我司的外包装材料。被告违约的真正原因是他们公司不具备生产条件和资质。被告法定代表人黄总否认邹卫不是他们公司业务员，我们很失望。我们提供的证据足以证明被告公司已经收到我司的包装材料，被告公司银心口服液生产许可证至今还没拿下来。这批包装是我司让深圳公司生产后直接发货到强生公司的。由我司支付的运费，我们用微信转账1万余元给邹卫支付运费。反诉原告强生健康产业（贵州）有限公司向本院提出诉请：1、请求依法判令江苏公孙堂药业有限公司赔偿合同总金额135000元的15%利润20250元；2、本案反诉诉讼费用由被反诉人承担。事实与理由：2018年3月16日强生健康产业（贵州）有限公司与江苏公孙堂药业有限公司签订产品购销合同，合同约定甲方（强生健康产业（贵州）有限公司）应当于“预付款到账日，全部外包装到厂后20日内”将产品交付给乙方（江苏公孙堂药业有限公司）。合同订立后，反诉人及时采购了产品原料准备生产，但一直没收到被反诉人的外包装材料，导致一直未能安排生产和发货。请求法院依法核实案情，支持反诉请求。本诉被告强生健康产业（贵州）有限公司辩称：如果我司收到原告方的包装材料，我司是肯定完成生产的，我们的生产条件和生产资质是符合当地法律法规及国家法律法规的生产许可要求的。合同签订后，我司就及时采购原材料，一直等原告下通知开始生产，但原告一直没有通知我们生产，也导致我司损失，所以我们要求原告赔偿我司的损失。我司一直有生产许可证，我司自从食品安全法出台后我司一直都是用的这个生产许可证。我司是正规生产企业，我们有合法的营业执照，不是地下工厂，原告不用担心我们的资质，我们承诺的产品就能合法生产出来。原告说我司收到包装，但是我们实际没有收到包装材料。我们也为履行合同采购了原材料，我们也支出很大费用，我司只对我们生产的产品负责。反诉被告江苏公孙堂药业有限公司辩称：我司有足够证据证明该外包装已经被被告强生健康产业（贵州）有限公司签收，问题的真正原因是被告公司不具备生产条件。这个送货单样稿是湖南岳阳某物流公司的，不能证明被告公司有自己专用的收货单。强生健康产业（贵州）有限公司主张的这些费用是被告强生健康产业（贵州）有限公司的原料提供方产生的费用。被告在混淆生产许可证，有生产许可证不代表有银心口服液生产许可资质，因为还有生产明细，明细里没有银心口服液。我司要求被告公司提供药监局把银心口服液加进明细表的具体日期。被告说邹卫仅代表个人，但与我司沟通联系合同所有业务的一直是邹卫，足以证明邹卫代表被告强生健康产业（贵州）有限公司。邹卫在2018年8月27日告诉我们生产许可还没办下来，这点与该证据矛盾。被告没有给什么生产交货的原因还是因生产许可没有办下来。上述原、被告主张的事实有其提交的相关证据在案予以佐证。经审理查明，2018年3月16日，强生健康产业（贵州）有限公司与江苏公孙堂药业有限公司签订《产品购销合同》，约定江苏公孙堂药业有限公司向强生健康产业（贵州）有限公司购买30万支“银心牌银心口服液”，每支单价0.45元，合同总金额135000元。并约定产品外装材由江苏公孙堂药业有限公司自行提供，强生健康产业（贵州）有限公司免费装箱。合同第三页约定了付款方式，即“在订单确认后，乙方（江苏公孙堂药业有限公司）按订单数额先行支付货款30%的预付款，甲方（强生健康产业（贵州）有限公司）确认收到该款项后，以银行付款凭证为准，开始进行订单的生产安排，确定供货时间；订单生产完毕后，甲方提交结算表给乙方，乙方付剩余70%的尾货款，甲方确认收到款项后即安排发货。乙方收到合同产品后，对产品的数量、质量进行复核、检验，如有损坏，按照实际的损失，甲方应给予相应的补偿或者退款。”合同还约定交货时间为：预付款到账日，乙方全部外包材到厂后20天内交货。合同8.4延迟交货条款约定：甲方在收清乙方货款后，如超过规定的交货期7天未交货，经双方确认为甲方原因的，则延迟1天，按延迟交货产品的货款万分之一赔偿乙方，直至交清全部订单货物为止。合同签订后，江苏公孙堂药业有限公司按照约定于2018年3月20日向强生健康产业（贵州）有限公司支付了预付款40500元。2018年4月9日，江苏公孙堂药业有限公司与深圳市佰益包装有限公司签订《印刷包装合同》，由深圳市佰益包装有限公司向江苏公孙堂药业有限公司提供外包材料。江苏公孙堂药业有限公司共计向深圳市佰益包装有限公司支付了101670.00元包装材料费。2018年4月24日，强生健康产业（贵州）有限公司收到深圳市新侨物流有限公司托运的外包材料，签收人曹美。被告强生健康产业（贵州）有限公司业务人员邹某在与江苏公孙堂药业有限公司法人冯昌平的微信聊天记录中予以认可强生健康产业（贵州）有限公司已收到江苏公孙堂药业有限公司的外包装材料。在第一次庭审中强生健康产业（贵州）有限公司予以自认邹某系公司业务员，负责公司产品销售。邹某收取江苏公孙堂药业有限公司法定代表人冯昌平微信转账10980.00元用于支付外包材料的运费。本院认为，本案双方的争议焦点为：本反诉的双方当事人在履行合同过程中哪一方违约的问题。根据查明的事实，案涉双方所签订的合同合法有效，系双方真实意思表示，对双方具有约束力，双方理应自觉履行合同约定的各自义务，促成合同意思的有效履行。现查明，本诉原告江苏公孙堂药业有限公司已按合同约定向被告强生健康产业（贵州）有限公司支付预付款并生产外包材料后交付外包材料。按照双方合同约定，被告强生健康产业（贵州）有限公司应在收到外包材料后依约向原告江苏公孙堂药业有限公司交付案涉产品，但事实上强生健康产业（贵州）有限公司并未按约履行合同约定的交货义务。构成违约，现本诉原告江苏公孙堂药业有限公司据此起诉，符合约定及法律规定，于法有据，本院予以支持。但本诉原告的诉请中对于违约金的主张，因合同约定违约责任需经双方确认，本案中，没有双方确认违约问题。故此项请求，本院不予支持。对于交通费的请求，没有确实充分证据，但考虑其往返实际会产生交通费用，本院酌定支持5000.00元。对于反诉的请求，因强生健康产业（贵州）有限公司一方违约，故不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第一款第（四）项、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定判决如下：一、解除强生健康产业（贵州）有限公司与江苏公孙堂药业有限公司于2018年3月16日签订的《产品购销合同》；二、本诉被告强生健康产业（贵州）有限公司在本判决生效之日起十日内向江苏公孙堂药业有限公司返还预付货款40500.00元；三、本诉被告强生健康产业（贵州）有限公司在本判决生效之日起十日内向江苏公孙堂药业有限公司赔偿包装费用101670.00元；四、本诉被告强生健康产业（贵州）有限公司在本判决生效之日起十日内向江苏公孙堂药业有限公司支付交通费用5000.00元；五、驳回本诉原告江苏公孙堂药业有限公司的其余诉讼请求；六、驳回反诉原告强生健康产业（贵州）有限公司的所有诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉诉讼费2053.00元，反诉诉讼费153.00元，共计2206.00元，由被告强生健康产业（贵州）有限公司承担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。逾期不上诉，本判决则发生法律效力。本判决书发生法律效力后，若义务人未按本判决指定的履行期限履行清偿义务，权利人可在义务人履行期限届满之日起二年内向本院申请强制执行。审 判 长  欧子红审 判 员  陈 伟人民陪审员  曾崇政二〇一九年五月五日法官助理岑娜书记员岑娜