福建省南安市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0583民初9512号 原告：王春木，男，1973年7月9日出生，汉族，住南安市。 委托诉讼代理人：许艺真，福建恒鸣律师事务所律师。 被告：晋江市青阳亚华商贸有限公司，住所地晋江市青阳迎宾路银星花园**。 法定代表人：李永真，系该公司总经理。 原告王春木与被告晋江市青阳亚华商贸有限公司（以下简称“亚华商贸公司”）合同纠纷一案，本院于2018年10月9日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告王春木的委托诉讼代理人许艺真到庭参加诉讼，被告亚华商贸公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王春木向本院提出诉讼请求：一、依法解除王春木与亚华商贸公司所签订的《中央空调设备安装协议书》；二、依法判令亚华商贸公司归还已付的工程款90000元；三、依法判令亚华商贸公司支付违约金13750元；四、本案诉讼费由亚华商贸公司承担。事实与理由：2016年，王春木与亚华商贸有公司双方签订《中央空调设备安装协议书》，合同约定由亚华商贸公司承包由王春木承建位于南安大盈村奥奇胜石材厂办公楼中央空调设备及其材料采购、安装、调试、系统正常运行及售后服务等，工程总造价为275000元；双方对工程造价、付款方式、材料设备采购、甲方责任、乙方责任、工期、工程范围、工程质量与验收、保修及维护、违约责任及其他条款进行了约定。合同签订后，王春木依约履行了合同义务，先后付款90000元给亚华商贸公司，但亚华商贸公司经多次催告，拒不履行合同义务，至今未派员安装。亚华商贸公司的行为已构成根本性违约。根据《中央空调设备安装协议书》第十五条约定，王春木有权解除合同并要求亚华商贸公司返还已付的工程款及承担相应的违约责任。 亚华商贸公司未答辩及提交证据材料。 本院经审理认定如下事实：2016年7月1日，王春木与亚华商贸公司签订《中央空调设备安装协议书》，合同约定：由亚华商贸公司承包王春木承建的位于南安大盈村奥奇胜石材厂办公楼的中央空调设备及其材料采购、安装、调试、系统正常运行及售后服务等，工程总造价为275000元；付款方式按实际工程量计算付款；违约责任为“1、乙方严重拖延工期，不能有效组织施工，累计停工超过20天，视为违约，甲方有权单方面终止合同，乙方支付合同总金额5%的违约金；2、甲方不得无根据拖延工程款，否则乙方有权暂停施工，若拖延款项超过20天，视为违约，乙方有权单方终止合同，所造成的一切经济损失由甲方负责，甲方支付合同总金额5%的违约金；3、甲方未按合同规定付清合同款项时，乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务，合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有”。《中央空调设备安装协议书》未约定安装时间。合同签订后，王春木于2016年7月21日支付10000元、2017年3月22日支付30000元、2018年5月10日支付50000元，三次通过银行转账付款90000元给亚华商贸公司。此后，王春木自2018年7月22日至2018年9月1日期间多次通过微信向亚华商贸公司的法定代表人李永真催促进场安装空调，李永真在微信聊天中亦多次承诺安排工人去安装，但事实上亚华商贸公司至今未进场安装中央空调。 另查明，王春木在庭审中陈述称，因为工程进度需要，故口头约定安装时间根据王春木的通知来定。 上述事实有《中央空调设备安装协议书》、转账凭证、李永真手机号码189××××0952搜索昵称“ｙｏｎｇｚｈｅｎ”所显示的界面图与微信聊天截图（王春木与李永真的聊天记录），上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且亚华商贸公司没有提出异议或提出相反证据或反驳证据，视为对王春木所提供的证据没有异议，本院予以确认。 本院认为，王春木按协议履行了相应的付款义务，亚华商贸公司亦应相应履行相应合同义务，但经王春木多次催告履行合同后，亚华商贸公司在合理期限内仍未履行，已构成根本违约。现王春木要求解除该协议书及返还已付的工程款90000元的诉讼请求合法合理，本院予以支持。因亚华商贸公司未按合同约定履行义务必然给王春木造成损失，且王春木与亚华商贸公司约定“乙方（指亚华商贸公司）严重拖延工期，不能有效组织施工，累计停工超过20天，视为违约，甲方（指王春木）有权单方面终止合同，乙方支付合同总金额5%的违约金”，因此，王春木要求亚华商贸公司支付违约金13750元，本院根据权利义务相一致原则酌情调整按已支付的工程款90000元的5%计算，即支持违约金4500元，其余的请求予以驳回。亚华商贸公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除王春木与晋江市青阳亚华商贸有限公司签订的《中央空调设备安装协议书》； 二、晋江市青阳亚华商贸有限公司应于本判决生效之日支付王春木工程款90000元及其违约金4500元； 三、驳回王春木的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费2375元，由王春木负担212元、晋江市青阳亚华商贸有限公司负担2163元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 长  王碧莲 人民陪审员  王金炳 人民陪审员  莫战兰 二〇一九年五月二十日 书 记 员  林琪玲 附页： 引用的主要法律法规条文： 一、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 二、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二） 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。 公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 -2- -3-