广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）桂0103民初9723号 原告：曹裕旺，男，1977年6月28日出生，汉族，住贵港市港南区。 被告：广西南宁鑫瑞阳能源科技有限公司，住所地南宁市青秀区长湖路12号B座901室。 法定代表人：彭鲲羽，总经理。 委托诉讼代理人：梁春盛，公司员工。 案由：劳务合同纠纷 适用程序：简易程序（）普通程序（√） 立案时间：2017年8月24日 开庭时间：2017年10月26日、2018年3月13日 当事人到庭情况： 原告方：原告曹裕旺到庭。 被告方：第一次庭审，被告广西南宁鑫瑞阳能源科技有限公司的法定代表人彭鲲羽及委托诉讼代理人梁春盛到庭；第二次庭审，未到庭。 原告诉请要点 诉讼请求：1.判令被告支付所欠原告劳务费13850元（包含：劳务费13000元、后期钻孔费用600元、防水材料采购费200元、购买水泥费用50元）、利息1000元（2016年12月24日被告口头承诺支付利息，无具体计算方式）；2.诉讼费由被告负担。 被告答辩要点 被告鑫瑞阳公司辩称：原告曹裕旺在施工过程中，存在安装质量不合格、丢失工具、拖延工期等问题，已构成严重违约。原告曹裕旺因上述问题产生的费用共计30680元（包含：4次整改人工费1200元、开牙机2980元、逾期违约金26500元），超出原告曹裕旺诉请的数额，我方有权向其追讨，同时有权要求其赔偿由此引起的损失70900元。请求法院驳回原告曹裕旺的不合理诉求。 事实认定 2015年12月18日，广西南宁鲲宇能源科技有限公司（甲方）与原告曹裕旺（乙方）签订《南宁宝能城市广场热水立管施工安装合同》，约定“……工程名称：广西南宁市宝能城市广场太阳能热水系统立管及水箱安装工程……合同工212户，每户单价250元，总包干价款：¥：53000元（人民币大写：伍万叁仟元整）……安装日期总计为40天内……工程款支付：甲方在支付乙方工程款时，乙方应开具收款收据给甲方。1.合同签定生效、乙方进场正常施工后7天，甲方支付乙方安装款人民币壹万元（¥：10000元）。2.太阳能立管安装完成，甲方支付乙方安装款人民币壹万元整（¥：10000元）。3.水箱、立管全部安装完毕后，经甲乙业主三方验收合格后，即支付人民币叁万零叁佰伍元整（¥：30350元。）4.保证金5%壹仟玖佰贰拾元（2650.00元），满一年后5个工作日内付清……违约责任除不可抗力原因,双方应严格按照合同条款履行义务,不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失，甚至有权撤回设备”。合同签订后，原告曹裕旺进场施工，2016年4月施工完毕。2016年6月3日，涉案工程经验收合格。 另查明，2018年4月12日，广西南宁鲲宇能源科技有限公司的企业名称变更为广西南宁鑫瑞阳能源科技有限公司（以下称鑫瑞阳公司）。 诉讼过程中，双方确认被告鑫瑞阳公司已向原告曹裕旺支付工程款40000元。原告曹裕旺为证明涉案工程因被告鑫瑞阳公司未及时采购施工材料而逾期，向本院申请证人农某（公民身份号码：）出庭作证。证人农某证言：“我是做楼顶太阳能的，即本案涉案现场的楼顶太阳能……我在楼顶做工时偶尔去楼下会听到原告的工人说材料耽误没有及时送来，但具体的情况我不了解”。被告鑫瑞阳公司为证明因原告曹裕旺施工质量不合格而整改4次并支出整改人工费1200元，提交一份署名“马侠”的手写材料，写明：“2016.5帮鲲宇能源科技有限公司整改宝能城市广场管道楼层漏水四次共计整改费用1200元整”，但未提交“马侠”的身份信息证明，“马侠”亦未出庭作证。被告鑫瑞阳公司认可工程交付后原告曹裕旺进行过1次维修。 判决理由 依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩、举证及对对方当事人提交的证据进行质证的权利。第二次庭审，被告鑫瑞阳公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为已放弃相应的权利。 原告曹裕旺与广西南宁鲲宇能源科技有限公司经平等自愿协商，签订《南宁宝能城市广场热水立管施工安装合同》，系双方真实意思表示，合同内容未悖法律、行政法规的禁止性规定，应属合法有效。广西南宁鲲宇能源科技有限公司的权利和义务由被告鑫瑞阳公司享有和承担，故原、被告均应恪守履行前述合同。 合同约定，涉案工程价款为53000元。双方确认被告鑫瑞阳公司已向原告曹裕旺支付工程款40000元，故被告鑫瑞阳公司尚欠工程款13000元（53000元-40000元），应依约支付给原告曹裕旺。原告曹裕旺主张涉案工程因被告鑫瑞阳公司未及时采购施工材料而逾期，并申请证人农某出庭作证，被告鑫瑞阳公司则主张原告曹裕旺未按时完工构成违约，但未提交相关证据，亦未提交足以推翻证人农某证言的相反证据，不能证实主张，本院不予采信。 关于被告鑫瑞阳公司主张因原告曹裕旺施工质量不合格导致整改。根据查明的事实，施工完毕后原告曹裕旺曾对涉案工程进行过整改。被告鑫瑞阳公司主张其另行派人整改并支出1200元，仅提交署名“马侠”的手写材料，未提交“马侠”的身份信息，且“马侠”未出庭作证，该证据不能对待证事实起到证明作用，本院对该辩解意见不予采信。 关于被告鑫瑞阳公司主张原告曹裕旺丢失一台价值2980元的开牙机，因其未提交证据证实，本院不予采信。 关于原告曹裕旺诉请涉案工程后期其支出钻孔费用600元、防水材料费200元、水泥费50元，缺乏证据证明，且被告鑫瑞阳公司不予认可，本院不予支持。 关于利息。合同未约定利息损失，原告曹裕旺主张双方口头约定了利息，对此并无证据证明，被告鑫瑞阳公司亦不予认可，原告曹裕旺应承担举证不能的不利后果，本院不予支持。 判决结果 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告广西南宁鑫瑞阳能源科技有限公司向原告曹裕旺支付工程款13000元； 二、驳回原告曹裕旺的其他诉讼请求。 上述义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。逾期不履行义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费171元，由被告广西南宁鑫瑞阳能源科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  蒋蕴杰 人民陪审员  梁霄鹤 人民陪审员  尹方明 二〇一九年五月十日 法官 助理  丘 霞 书 记 员  韦雄丰 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。