广东省深圳市南山区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0305民初26220号原告：深圳市鹏瑞地产开发有限公司莱佛士酒店分公司,营业场所深圳市南山区粤海街道中心路3008号深圳湾壹号广场7栋-1、1-2、32-44、70-72层，南二期裙楼1-3层，统一社会信用代码91440300MA5EXL1G35。负责人：姚冰妍。委托诉讼代理人：廖育顺，男，汉族，1974年1月10日出生，身份证地址湖南省新田县。委托诉讼代理人：赵海港，男，汉族，1978年3月19日出生，身份证地址广东省深圳市南山区。被告：克莱思特（上海）服饰有限公司，住所地上海市杨浦区长阳路738号l幢C3003-3室，统一社会信用代码91310000069378028J。法定代表人：LaurentGINIOUX。原告深圳市鹏瑞地产开发有限公司莱佛士酒店分公司诉被告克莱思特（上海）服饰有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月18日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人廖育顺到庭参加了诉讼。被告克莱思特（上海）服饰有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，故本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、确认原被告双方之间于2018年10月12日签署的《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》已经解除；2、被告向原告返还货款人民币202969.97元；3、被告向原告按照同期银行贷款基准利率（4.75%/年）支付人民币202969.97元的利息，自2018年10月17日起算，直至被告将货款全部返还为止（暂计至2019年9月11日为人民币8584.5元）；4、被告向原告支付合同总价款30%的违约金，即人民币359975.88元；5、电子邮件公证费4000元及所有诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：原告与被告于2018年10月12日签署了《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》，该合同总价款为人民币1199919.59元（含设计费人民币73564元）。合同签署后，原告依约支付了总价款的40%(人民币479967.84元，含设计费人民币73564元)。原、被告双方于2018年11月1日召开专题会议（11月6日形成会议纪要并邮件确认），确定在2018年12月31日前须优先到货的制服批次及日期为：第一批到货时间应为2018年12月7日，第二批到货时间应为2018年12月14日，第三批到货时间应为2018年12月21日，第四批到货时间应为2018年12月28日。前三批次到货的时间均存在严重的延误，且已经到货的制服也存在严重的质量问题。而第四批次（含：财务部／销售部／人事部／各部门经理等的制服）则一直未到货。期间原告一直向被告反馈制服的延误及质量问题，但是被告一直置之不理。由于原告酒店的开业时间为2019年3月31日，被告制作的制服不能按合同约定的要求时间及质量到货不仅严重影响酒店的开业，同时也会对酒店造成极大的损失，故原告依据《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》第13.9条款的约定，于2019年3月14日向被告发出解约函，克莱斯特无异议。2019年5月29日，原告的采购代理商卓环管理咨询（上海）有限公司向被告发出应退货物及应退货款金额的邮件。2019年5月31日，被告邮件回复对退货的数量无异议，并对退回货款人民币202969.97元无异议。但是此后被告一直未退回货款。综上，原告与被告早已经解除了涉案的《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》。为维护原告合法权益，根据原《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》第13.1、13.5、13.9条款的约定及相关法律规定，原告特向法院起诉，恳请法院依法支持原告全部诉讼请求。被告未到庭，未举证、质证，亦未提交书面答辩意见和证据材料。经审理查明，原告提交被告向其盖章确认的《供应商/承包商登记表》，显示被告确认其供应货物为制服产品等，其联系人之一为“LaurentGINIOUX”，其电邮为“laurent@XXXXXXXXXXesign.com”。原告另提交深圳市鹏瑞地产开发有限公司（甲方）与案外人卓环管理咨询（上海）有限公司（乙方）于2018年5月10日签署的《鹏瑞深圳湾一号广场项目莱佛士酒店采购顾问服务合同》，表示卓环管理咨询（上海）有限公司为原告的采购咨询服务公司。2018年10月12日，原告（甲方）与被告（乙方）盖章签署了《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》。约定合同标的为深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购项目，合同暂定总价为1199919.59元，其中设计费用73564元，制服制作费用1126355.59元。合同第4.1条约定：“在10月12日前，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款。此笔预付款由设计费73564元及支付制作费406403.84元组成，总计479967.84元。”第4.3条约定：“在货物送达75%时，支付合同总金额的35%货款。在所有货物送达90%时，支付合同总金额的20%货款”。第13.1条约定：“因乙方不履行或履行不适当，使合同无法履行或履行困难，乙方应退还甲方己支付的预付款，并按照暂定合同总价30%向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补给甲方造成的损失，乙方应继续向甲方承担赔偿责任，在损失范围内进行赔偿。”第13.5条约定：“因为产品质量问题致使没有一次性通过货物验收的，乙方应立即整改或无偿换货并在10天内向甲方交送按合同规定的合格产品，向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%违约金，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失；乙方逾期15天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，支付当次订货总价款30%的违约金，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失。”第13.9条约定：“如发生下列情况之一，视为乙方违约，甲方有权终止合同，且乙方应向甲方承担暂定合同总价30%的违约金，合同终止以书面通知形式送达乙方或现场经理部后生效。（1）乙方未能按合同约定的期限交付货物，逾期超过15天。（2）因产品出现严重质量问题，产品质量或安装后质量无法达到产品质量标准。”原告提交了被告于2018年10月8日向原告发出的《付款申请函》，显示被告要求原告按照上述采购合同约定于合同签订后2个工作日内支付合同费用的40%即479967.84元。原告提交了中国工商银行网上银行电子回单，显示其于2018年10月17日向被告已支付上述款项479967.84元。原告提交了双方电子邮件的公证书，证明双方对第四批次的交货期作出明确约定；另提交送货签收单，证明被告逾期交货，且第四批次制服一直未交货。原告提交了双方电子邮件公证书，显示其于2019年3月14日向被告发出《关于深圳莱佛士酒店制服的解约函》，表示“因贵司违约造成我司莱佛士酒店开业影响，现我司决定与贵司解约，后续我司律师会介入与贵司清算。请查收我司的关于深圳莱佛士制服的解约函，原件已快递贵司。谢谢。”原告提交电子邮件公证书，显示原告的采购代理商卓环管理咨询（上海）有限公司于2019年5月29日将应退货及退款明细发给被告（电邮为＂ｌａｕ×××＠ｃｒｅａｓｔｙｌｅｄｅｓｉｇｎ.ｃｎ＂，原告解释其亦为Ｌａｕｒｅｎｔ使用的沟通邮箱）要求其确认，显示“须返还：202969.97元”；被告（电邮为＂ｌａｕ×××＠ｃｒｅａｓｔｙｌｅｄｅｓｉｇｎ.ｃｎ＂）于2019年5月31日回复确认上述内容；2019年6月3日，原告代理商再次催款,并告知其收款账户，显示账户名称为原告。以上事实，有《供应商/承包商登记表》、《酒店采购顾问合同》、《制服采购合同》、付款申请函、2018年10月17日银行回单、经公证的2018年11月6日邮件、送货签收单、经公证的2019年3月14日解约电子邮件、经公证的2019年5月19日电子邮件、经公证的2019年5月31日电子邮件等证据以及庭审笔录为证，足以认定。本院认为，原、被告签署的《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》系当事人双方的真实意思表示，内容合法有效，双方当事人均应诚实信用履行合同义务。根据原告提交的证据，原告已经向被告支付合同款项479967.84元；但由于被告对于第四批次制服一直未能发货，故造成合同目的不能实现。在此情况下，原告委托其采购咨询服务公司卓环管理咨询（上海）有限公司要求被告返还原告的已付货款202969.97元，被告对此内容予以确认；另，卓环管理咨询（上海）有限公司告知被告相应的收款账户为原告公司账户。由于上述采购合同目的已经不能实现，故原告作为守约方，有权要求确认解除2018年10月12日原、被告签署的《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》；并要求被告按其确认的金额向原告返还货款202969.97元。关于利息和违约金，由于上述采购合同对违约金等约定过高，故综合被告违约情况，本院酌定利息和违约金之和计算如下：以202969.97元为本金，自2018年10月17日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率的四倍计付至2019年8月19日，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计付至实际清偿之日止。原告其他诉讼请求无相应法律依据，本院依法不予支持。被告克莱思特（上海）服饰有限公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院视为其自愿放弃相应诉讼权利，并依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认原告深圳市鹏瑞地产开发有限公司莱佛士酒店分公司与被告克莱思特（上海）服饰有限公司于2018年10月12日签署的《深圳鹏瑞莱佛士酒店制服采购合同》于2019年3月14日已经解除；二、被告克莱思特（上海）服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告深圳市鹏瑞地产开发有限公司莱佛士酒店分公司货款人民币202969.97元；三、被告克莱思特（上海）服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市鹏瑞地产开发有限公司莱佛士酒店分公司利息及违约金（以202969.97元为本金，自2018年10月17日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率的四倍计付至2019年8月19日，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计付至实际清偿之日止）；四、驳回原告深圳市鹏瑞地产开发有限公司莱佛士酒店分公司的其他诉讼请求。如当事人未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费9555.3元，由被告克莱思特（上海）服饰有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长  董超伟人民陪审员  戴绿燕人民陪审员  欧阳标二〇二〇年六月五日书 记 员  张 颂附相关法条：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。