山东省枣庄市薛城区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0403民初1255号原告（反诉被告）：山东誉扬塑业股份有限公司，住所地：山东省枣庄市薛城区沙沟镇驻地（沙沟法庭南侧），统一社会信用代码：913704005589218372。法定代表人：张茂玲，经理。委托诉讼代理人：杨其超，男，1963年12月11日出生，汉族，住枣庄市薛城区，该公司员工。委托诉讼代理人：王东，山东薛国律师事务所律师。被告（反诉原告）：上海与得实业有限公司，住所地：上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢6521室，统一社会信用代码：91310116MA1J8PCK8K。法定代表人：黄跃东，执行董事。委托诉讼代理人：范晓玉，女，1978年8月20日出生，汉族，住山东省龙口市，该公司经理。委托诉讼代理人：魏加财，山东平直律师事务所律师。原告山东誉扬塑业股份有限公司（以下简称誉扬公司）与被告上海与得实业有限公司（以下简称与得公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告誉扬公司的委托诉讼代理人杨其超、王东，被告与得公司的委托诉讼代理人范晓玉、魏加财到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告誉扬公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告逾期交货违约金50,000元；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年12月5日原告与被告签订《化工产品购销合同》购买中空塑料原料，价格8,550元每吨，约定2020年2月交货。合同约定交货时间到后，被告一直迟迟不予交货，严重影响原告的生产经营，原告多次通知被告要求其尽快交货，一直到2020年4月3日原告才收到货物。在此期间中空塑料原料价格变化巨大，因此要求降低合同价格。综上，特向人民法院提起诉讼，望判如所请。本案在审理过程中，原告变更诉讼请求第一项为：判令被告调整合同价款及支付原告逾期交货违约金50,000元。被告与得公司辩称，首先被告上海与得实业有限公司延迟交货行为，并不算是违约行为，而是船期延误，双方合同也明确约定因船期延误，上海延迟发货等原因，上海与得并不承担责任，双方签订的是进口货物，与国内商品完全不同，需要远洋运输，轮船运输，对运输风险，双方有充分的了解。同时中国2020年1月爆发新型冠状病毒，也属于不可抗力，也属于其他非正常因素，双方约定交货时间为2020年2月，在此期间，外国船根本不可能靠港，即使到港也无法卸货。被告与得公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告支付反诉原告货款92,445元；2、判令反诉被告支付反诉原告延期付款违约金16,085.43元（92445*每天千分之三*58【自2020年4月8日至6月5日，暂定计算至58天】）；3、诉讼费用、律师费均由反诉被告承担。事实和理由：反诉原告于2019年12月5日与反诉被告签订购销合同，约定反诉被告向反诉原告购买51吨TR571聚乙烯产品，由于受新冠疫情影响、上游船期延误，进口货物到港时间出现延误，反诉原告第一时间通知了反诉被告，后反诉被告于2020年4月3日收到了货物，并于4月8日支付了30万元货款，尾款92,445元迟迟未付，反诉原告多次与反诉被告协商沟通未果，特诉至本院，依法支持反诉原告的请求，驳回反诉被告的请求。原告誉扬公司对被告与得公司的反诉辩称，1、与得公司的反诉不成立，2019年12月15日双方签订合同后至2020年2月份新冠疫情只是在国内有影响，合同约定的产品在卡塔尔，当时国外并没有新冠疫情，因此与得公司的反诉理由不能成立。2、誉扬公司没有违约，不应承担违约责任，因与得公司迟延供货，造成产品价格发生巨大变化，给誉扬公司造成直接损失，承担违约责任的应该是与得公司。与得公司主张的约定违约责任已经超过法律规定，不应获得支持。3、本纠纷是因与得公司迟延供货引起，与得公司的诉讼费用、律师费应当由其自行承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人提交的证据，本院认定事实如下：2019年12月5日，原告（乙方）与被告（甲方）签订了《化工产品购销合同》，约定原告向被告购买51吨卡塔尔产TR571中空聚乙烯产品原料，价格为每吨8,550元（含税），货款436,050元，双方约定2020年2月交货。违约责任：1、甲方如承担赔偿责任的，仅限于乙方的直接损失，且赔偿限额不超过合同总货款的10%；2、乙方如延期付款的，甲方有权要求乙方每日承担延期金额千分之三的违约金；逾期超过3日，乙方仍未付款，甲方有权单方面解除合同，乙方须承担合同总货款10%的违约金外(若约定有保证金，甲方有权没收保证金)，并承担甲方因此造成的货物价差等损失(包括但不限于律师费，诉讼费)。合同生效后，除上述原因外，任何一方要求解除合同的，须经另一方书面同意，否则需承担合同总货款10%的违约金。3、因乙方延迟付款和逾期提货、收货所产生的货物损毁，灭失、货物跌价、仓储费、物流运输等费用由乙方承担；九、若非甲方原因或者遭遇不可抗力(如台风、地震等自然灾害或其他非正常因素如甲方上游延迟发货或上游船期延误等)而造成甲方无法按时送货、造成乙方无法提货的，甲方不承担相应的违约责，但应和乙方重新商定送货或提货的时间。合同签订后，原告于2019年12月13日支付定金43,605元。由于受新冠疫情影响、上游船期延误，进口货物到港时间出现延误。原被告进行了沟通，后原告于2020年4月3日收到了该批货物，并于4月8日支付了30万元货款，尾款92,445元迟迟未付。因在延期交货期间，涉案产品价格变化巨大，原告在2020年4月3日收到货物时，TR571聚乙烯产品价格由签订合同时的单价8,550元降到7,500元。原告要求被告降低合同价格，双方多次协商沟通未果。本院认为，原告与被告之间形成的买卖合同关系，双方意思表示真实，不违反国家法律规定，应确认为有效。有效的合同具有法律的约束力，双方当事人应当按照约定全面履行合同义务。本案中，通过微信聊天记录、传真件、合同、证明及原、被告的庭审陈述等证据能够确认，被告无法向原告按时交付合同约定的货物是受疫情的影响及船期延误，属不可抗力。本案买卖合同能够继续履行且双方已经实际履行，现有证据能够证明原告在2020年4月3日收到货物时《化工产品销售合同》约定的聚乙烯产品价格发生巨大变化由签订合同时的8,550元降到7,500元左右。因疫情或者疫情防控措施导致导致产品大幅降价，继续按原价格履行合同对原告明显不公平，其有权请求调整价款，因被告逾期供货造成货物价格发生变化，原告誉扬公司有权要求调整价款，结合本案实际情况本院酌情确认被告应补偿原告货物价格差价300元/吨，计款15,300元（300元×51元/吨）。依公平与诚信原则，已经通过调整价款、变更履行期限等方式变更合同，原告请求对方承担违约责任的，本院不予支持。本案中，因受疫情影响原被告双方仅就交货时间又重新作了约定，但对支付货款的时间双方并没具体约定，故本案原告要求被告支付逾期交货违约金的请求无法律依据，本院不予支持。同理，被告要求原告支付剩余货款的请求符合法律规定依法应予支持，但其要求原告支付延期付款违约金，并承担本案律师费的请求于法无据，本院不予支持；综上，对原告的诉求在上述认定范围内予以支持，超出部分不予支持。对被告的反诉请求部分予以支持，其余部分不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十条，《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百一十五条、第一百一十七条、第一百一十八条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告上海与得实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东誉扬塑业股份有限公司补偿货物差价15,300元；二、反诉被告（原告）山东誉扬塑业股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告（被告）被告上海与得实业有限公司货款92,445元；三、驳回原告山东誉扬塑业股份有限公司的其他诉讼请求。四、驳回反诉原告（被告）上海与得实业有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费525元，由被告上海与得实业有限公司负担，于本判决生效力之日起七日内交纳；反诉案件受理费1,235元，由反诉被告（原告）山东誉扬塑业股份有限公司负担，于本判决生效力之日起七日内交纳；如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。审判员  李运海二〇二〇年六月十九日书记员  杨**雯