天津市津南区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0112民初256号原告：陈欣，男，1986年10月4日出生，汉族，住天津市津南区。被告：天津市滨海新区港东焕新装饰材料经营部，住所地天津市滨海新区古林街道海景八路以东港东四道以北港东菜市场3楼12号，统一社会信用代码92120116MA06G9X8X1。经营者：徐恒月，男，1983年5月15日出生，汉族，住天津市滨海新区。委托诉讼代理人：刘小胖（徐恒月之妻），1986年10月3日出生，汉族，住天津市滨海新区。原告陈欣与被告天津市滨海新区港东焕新装饰材料经营部（以下简称“港东焕新”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案后，依法适用简易程序，于2020年6月9日公开开庭进行了审理。原告陈欣、被告港东焕新之经营者徐恒月到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陈欣向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告赔偿原告30000元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告2019年10月16日与原告签订装修施工合同，装修范围是津南区××镇××号房产的全部装修费用。被告在原告交了9400元定金加5850元水电差价，加18800元第二次入场费共计34050元后，突然停工，3天后单方面通知无法干了，然后就消失了。又过了几天打了1万多元说其他的都扣下了是成本，这个活他不干了，接近2万元的水电报价，远远高于市价，被告耽误了工期，按签订的合同约定，任何乙方单方面取消合同赔偿合同造价的百分之十，由于被告延期的损失百分之二十赔偿，加上报价并未按实际合同执行，故要求赔偿总造价的百分之三十，即14100元，加上后期水电并未改造完成，原告其他损失2000元，按规定要求被告赔付原告双倍定金68100元。要求被告赔偿的金额超过30000元，只主张被告赔偿30000元。港东焕新辩称，被告已经和原告爱人结算清了，不同意原告的诉讼请求。原告违约在先，根据合同约定第一期应给付60%的款项，但原告没有足额给付，按照合同约定超过15天被告就可以解除合同。原告要求被告使用河沙，但合同约定使用海沙，如果用河沙需要加钱，但原告不同意给差价。合同履行过程中，原告说需要核实水电质量和河沙、海沙的问题，让被告等着。被告感觉原告不好沟通且活不太好干，后期结款也不好结，所以被告在11月8日提出不干了。原告在网络投诉，表示后期的活也不想让被告干了。被告已经将款退给原告爱人了，不同意原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人没有异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。双方有争议的证据：1.原、被告提交的装修合同的格式不同，但内容均一致，本院对其证明效力予以确认；2.原告提交的付款记录与被告提交的微信截图中徐恒月爱人刘小胖发给原告爱人的照片上书写的收款数额一致，本院对其证明效力予以确认；3.原告提交的原告爱人与徐小胖、原告与徐小胖所有微信聊天记录的真实性本院予以确认；4.原告提交的水电米数的照片无法核实其真实性，本院对其证明效力不予确认；5.原告提交的订货单、预算单，与原告的诉讼请求不具有关联性，本院对其证明效力不予确认；6.原告提交的照片，无法证实拍摄地点及时间，本院对其证明效力不予确认；7.原告提交的向案外人郝洪伟付款的付款码及微信聊天截图，与本案不具有关联性，本院对其证明效力不予确认；8.被告提交的预算书的真实性本院予以确认，但双方并未按该预算签订合同，故本院对其证明效力不予确认；9.被告提交的微信截图与原告提交的微信记录一致，本院对其证明效力予以确认；10.被告提交的银行明细对账单的真实性本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年8月26日原告陈欣与案外人梅国强签订《不动产买卖合同》，原告购买坐落于津南区××镇××号房屋。2019年10月6日发包方为××镇××号（甲方），承包方为焕新装饰（乙方）签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，约定工程地点为××镇××号，工程装修面积189㎡，采取乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料，工程造价为47000元。工程款支付方式：对预算、设计方案认可，签订合同当日支付60%，隐蔽工程竣工，水、电、管线隐蔽工程验收通过3日内支付隐蔽工程全款，工程进度过半，中期工程验收通过3日内支付35%，竣工验收通过3日内支付5%；签订合同后未开工前，如单方要求解除合同，解约方除承担对方的实际损失外，还应当按工程造价总金额10%支付违约金。施工过程中，任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理结算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款的10%赔偿，解除本合同。甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四期工程款，应当向乙方按日支付迟延部分工程款2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。甲方迟延支付超过15日的，乙方有权解除合同。由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%，乙方延误工期超过15日的，甲方有权解除合同。原告提交的合同原告爱人刘玥崟在甲方签字处签名，被告提交的合同原告爱人刘玥崟在甲方委托代理人处签名，两份合同乙方均由徐恒月签字并加盖被告港东焕新的公章。2019年10月6日原告向被告支付9400元、2019年11月6日向被告支付5850元、18600元。2019年11月8日被告爱人给原告爱人发微信表示“这个活我老公不想做了”并给原告爱人发自己书写的清单，注明工程量为16990元，一期收9400元、二期收18600元、水电补价5850元，共计收款33850元，退款16860元。后被告将16860元退到原告爱人刘玥崟的账户。庭审中，原告陈述按照合同约定其主张解除合同10%的违约金及20%迟延违约金，按照总价款67000元计算（工程造价47000元，水电另算造价超过20000元，按20000元计算），共计18100元；另被告购买一些浪费的装饰材料1500元，被告水电改造不合格，产生成本2000元，现在再找工人成本增加15000元，另外由于此事造成原告误工费，事发前每月工资10000余元，现每月减少4000元，主张8000元，总金额超过30000元，原告只主张30000元。本院认为，本案与被告签订装饰装修工程施工合同的虽为原告爱人刘玥崟，但合同的甲方为××镇××号，涉案房屋系原告陈欣与案外人梅国强签订的不动产买卖合同，原告系涉案房屋的买受人，且陈欣对其提交的装饰装修工程施工合同亦认可，故陈欣作为本案原告起诉，其主体适格。原告与被告签订的装饰装修工程施工合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，该合同合法有效,双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。根据合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。本案，被告主张原告未按合同约定给付工程款，原告先违约，被告提出解除合同，将剩余工程款退还原告；原告对此不予认可，认为被告提出解除合同是被告违约。根据原、被告陈述及双方提供的证据，原告虽未按合同约定在合同签订后给付60%的工程款，但在被告对隐蔽工程（水电改造）完工后，原告将水电的差价及60%的工程款补齐，故原告已经履行了主要义务，被告在2019年11月6日收到原告给付的款项后，11月8日提出解除合同，结合原告提交的微信聊天记录，被告爱人告知原告爱人“这个活我老公不想做了”，被告提出解除合同的理由，不符合法律规定的解除合同的情形，故本院确认被告提出解除合同系被告违约。根据原、被告合同约定，施工过程中，任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理结算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款的10%赔偿，解除本合同；被告应按照该约定给付原告合同总价款的10%的赔偿，关于本案合同总价款的数额，双方约定合同造价为47000元（包含部分水电），后经双方实际测量，原告给付被告水电差价5850元，故本案合同总价款应为52850元（47000元＋5850元）。被告应给付原告解除合同的违约金5285元。关于原告主张的迟延履行违约金，因原、被告合同未约定工程期限，故原告该主张没有法律依据，本院对其该主张不予支持。关于原告主张的装饰材料浪费的损失，未提供相应的证据，本院不予支持。关于原告主张的被告水电改造不合格，产生的成本损失2000元，原告提供的证据不足以证实其支出的费用系由于被告水电改造不合格造成的，故对原告该主张本院不予支持。关于原告主张的成本增加的损失，没有事实依据，本院不予支持。关于原告主张的误工损失，其未提供相应的证据，且于法无据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告天津市滨海新区港东焕新装饰材料经营部于本判决书生效后3日内给付原告陈欣违约金5285元。二、驳回原告陈欣其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费550元，减半收取计275元，由原告陈欣负担250元、被告天津市滨海新区港东焕新装饰材料经营部负担25元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  翟洪凤二〇二〇年六月二十三日书记员  蔡玉利附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。