安徽省淮南市田家庵区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0403民初262号 原告：张学巧，男，1978年9月5日出生，汉族，中专文化程度，本市人，淮南矿业（集团）有限责任公司谢桥煤矿工人，住安徽省淮南市田家庵区，户籍所在地安徽省淮南市八公山区。 委托诉讼代理人：陈国娟，淮南市田家庵区舜耕镇法律服务所法律工作者。 被告：淮南市上和装饰工程有限公司，住所地安徽省淮南市山南新区淮河大道西侧广弘城****。统一社会信用代码：91340400396457698E。 法定代表人：郭栋，该公司总经理。 原告张学巧与被告淮南市上和装饰工程有限公司（以下简称上和装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案后，依法适用普通程序，同年1月22日依据原告张学巧的申请和提供的担保，对被告名下共计9万元的存款予以冻结，并于同年5月6日公开开庭进行了审理。原告张学巧及其委托诉讼代理人陈国娟到庭参加了诉讼，被告上和装饰公司经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张学巧向本院提出诉讼请求：1.解除双方2018年12月29日签订的《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》；2.判令被告支付余款6万元整；3.按合同返还优惠现金16900元及赠送的三个窗帘；4.赔偿装修违约金91000×20%=18200元。事实和理由：原告张学巧购买了本区京澳广场3号906室房屋一套，因该房屋需要装修，在看到上和装饰公司与农行所做的宣传广告后，于2018年12月29日与上和装饰公司签订了1份《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》，并分三笔向被告上和装饰公司支付了装潢款1万元。合同主要约定：工程造价9.1万元；开工时间为2019年5月31日，竣工时间为2019年8月31日，工程期限90天，具体装修时间以实际施工为准；违约责任约定，当事人双方任何一方违约（或部分违约），均须向对方支付约定的违约金，并赔偿因违约而给对方造成的损失；同时补充条款第十三条约定“合同签订后，当一方提出解除合同时，须征得对方同意并向另一方支付合同总额的20%作为损失赔偿”。合同附件包括工程报价单、验收单、结算单、保修单。上述合同签订后，张学巧支付了现金1.1万元，后向中国农业银行申请装修贷款，并于2019年4月29日与该银行签订了1份“金穗信用卡专项商户分期业务担保借款合同”，借款金额为8万元。合同签订后，农业银行于同年5月31日将上述款项转入被告上和装饰公司。被告上和装饰公司收款后，于同年6月初安排人员进场施工，至8月5日施工部分工程后，因其主材原因导致工期延迟。张学巧随即多次与上和装饰公司协商，双方协商后张学巧同意延期并与该公司签订了1份延期至2019年9月26日的协议。协议签订后，上和装饰公司仍未按工期完工，张学巧多次找到公司，发现公司大门紧锁，电话也联系不上。故原告诉至法院，要求支持原告的诉讼请求。 被告上和装饰公司既未提出书面答辩，亦未参加本院庭审。 原告张学巧围绕其诉讼请求依法提交了证据。 经本院庭审，原告张学巧提交的张学巧的身份证复印件；上和装饰公司的营业执照复印件；淮南市住宅室内装饰装修施工合同1份、上和装饰公司整装预算配置明细表、主材确认单；2019年元旦百大电器与上和装饰生活体验馆优惠返还现金活动协议1份；农业银行交易明细记录以及上和装饰公司延期说明等证据的真实性、关联性、合法性，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年12月29日，张学巧与上和装饰公司签订了1份《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》。合同主要约定：工程地址位于本区京澳广场3号906室；工程装饰装修面积为90平方米；工程造价9.1万元；开工时间为2019年5月31日，竣工时间为2019年8月31日，工期期限90天，具体装修时间以实际施工为准；违约责任约定，当事人双方任何一方违约（或部分违约），均须向对方支付约定的违约金，并赔偿因违约而给对方造成的损失；同时补充条款第十三条约定“合同签订后，当一方提出解除合同时，须征得对方同意并向另一方支付合同总额的20%作为损失赔偿”。合同附件包括工程报价单、验收单、结算单、保修单。合同签订后，张学巧支付了现金1.1万元，后向中国农业银行申请装修贷款，并于2019年4月29日与该银行签订了1份“金穗信用卡专项商户分期业务担保借款合同”，借款金额为8万元。合同签订后，中国农业银行于同年5月31日将上述款项转入上和装饰公司。上和装饰公司收款后，于同年6月初安排人员进场施工，至8月5日施工部分工程后，因其主材原因导致工期延迟。张学巧随即多次与上和装饰公司协商，双方协商后张学巧同意延期并与该公司签订了1份延期至2019年9月26日的协议。协议签订后，上和装饰公司未能按约定工期完工，张学巧多次找到公司，发现上和装饰公司人去楼空，电话也联系不上。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告张学巧与被告上和装饰公司签订的《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》，系双方当事人真实意思表示，合同的内容不违反国家法律强制性规定，合法有效，原、被告双方均应当按照合同约定履行义务。合同签订后，原告张学巧支付了现金1.1万元，并委托农业银行向被告上和装饰公司发放了装潢贷款8万元，至此，原告张学巧已根据合同约定足额履行了合同约定的给付义务。被告上和装饰公司收款后，应当按照合同约定，在工期内将案涉房屋装修完毕，但通过原告张学巧提交的主材确认单及影像资料可以证实，房屋仅完成部分施工项目，且经原告张学巧多次催工，上和装饰公司以自己的行为明确表示拒绝履行合同。故原告张学巧诉请解除合同的请求，符合《合同法》规定解除合同的情形，本院依法予以支持。 原告张学巧主张返还工程款6万元，经庭审确认，系原告张学巧单方按照主材确认单、上和装饰公司整装预算配置明细表以及已完成的工程量综合进行计算得出的，被告上和装饰公司经本院公告送达开庭传票，既未提出书面答辩，亦未参加本院庭审，视为放弃对原告所诉事实的抗辩和证据的质证，依法应当承担对其不利的法律后果，故本院对该款项，依法予以认定。 关于原告张学巧主张的违约金1.82万元，经本院审核，根据原告张学巧与被告上和装饰公司签订的《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》补充条款第十三条约定“合同签订后，当一方提出解除合同时，须征得对方同意并向另一方支付合同总额的20%作为损失赔偿”。本案中，被告上和装饰公司以自己的行为明确表示拒绝履行合同，符合《合同法》规定解除合同的情形，故其应向原告张学巧支付合同总额20%即1.82万元（9.1万元×20%=1.82万元）的违约金。 关于原告张学巧诉请的要求被告上和装饰公司按合同返还优惠现金16900元及赠送的三个窗帘的诉讼请求，其未提交相应证据且因被告上和装饰公司的行为导致双方之间的《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》已经无法继续履行，故其诉请不具有法律依据，本院依法不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告张学巧与被告淮南市上和装饰工程有限公司签订的《淮南市住宅室内装饰装修施工合同》； 二、被告淮南市上和装饰工程有限公司于本判决生效后五日内一次性返还原告张学巧支付的工程款6万元，赔偿违约金1.82万元，以上合计7.82万元； 三、驳回原告张学巧的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间债务利息。 案件受理费2178元，保全费920元，合计3098元，由原告张学巧负担387元，被告淮南市上和装饰工程有限公司负担2711元。（应于本判决生效之日起十日内交纳至本院）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。 本判决书生效后，负有义务的一方当事人如不履行判决所确定的义务，另一方当事人应当在判决书确定的义务履行之日起两年内向本院申请执行。 审 判 长  费 云 人民陪审员  谢培仁 人民陪审员  邱业琴 二〇二〇年五月十日 法官助理陆彬 书记员张洁 附相关法律条款： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。 离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。