河北省涿州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0681刑初98号 公诉机关河北省涿州市人民检察院。 被告人李铁力，男，1979年12月2日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地：河北省涿州市，捕前住原籍。2016年3月10日因犯故意伤害罪，被涿州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2019年8月3日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕，现押于涿州市看守所。 辩护人张智英，河北博典律师事务所律师。 被告人张艳玲，女，1982年4月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河北省涿州市，捕前住原籍。2019年8月13日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕，现押于保定市看守所。 辩护人刘泽军，河北博典律师事务所律师。 被告人李进，男，1973年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北京市海淀区，捕前住原籍。1998年6月3日因犯盗窃罪被北京市第一中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五千元，2015年7月16日被释放。2019年8月27日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕，现押于涿州市看守所。 指定辩护人赵蒙，河北博典律师事务所律师。 被告人张光，男，1991年10月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河北省涿州市，捕前住原籍。2019年8月3日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕，现押于涿州市看守所。 辩护人刘永森、张春华，河北博典律师事务所律师。 被告人李春来，男，1967年2月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：河北省涿州市，捕前住原籍。2019年8月27日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕，现押于涿州市看守所。 辩护人刘建伟、李康，河北博典律师事务所律师。 河北省涿州市人民检察院以涿检二部刑诉（2020）9号起诉书指控被告人李铁力犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人张艳玲、李进、张光、李春来犯强迫交易罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员孙志新、朱秋安出庭支持公诉，被告人李铁力及辩护人张智英、被告人张艳玲及辩护人刘泽军、被告人李进及指定辩护人赵蒙、被告人张光及辩护人刘永森、张春华、被告人李春来及辩护人刘建伟、李康到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年至2018年，被告人李铁力、张艳玲、李进、张光、李春来经常纠结在一起，以暴力、威胁、聚众哄闹等手段，多次在涿州市房地产开发建设工地实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 1、2016年4、5月份,涿州市和顺家园施工方已与邓某签订一标段和二标段防水工程施工合同，被告人李铁力为承揽和顺家园防水和保温施工工程,与被告人张艳玲组织豆庄乡西兴隆庄村张光、李春来、李进等十多名村民长时间围堵和顺家园施工现场大门,阻止施工车辆出入,并支付参与围堵的村民每人每天100元好处费，后和顺家园项目部被迫将一标段、二标段防水工程毁约，将该工程与李铁力签订合同，并被迫与李铁力签订二标段保温工程施工合同，和顺家园已经支付给李铁力防水工程款214万元，外墙保温工程款470万元。 2、2017年上半年,高某通过正常招投标获得理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程,被告人李铁力以2014年其承揽该工程且应当继续由其承揽为由，与张艳玲、张光、李春来、李进组织多名村民阻拦高某施工十多天,且每天支付参与阻拦施工的人100元好处费，严重影响鸿坤理想湾项目施工进度，项目部被迫与高某解除合同，2017年5月11日，鸿坤理想湾项目部与李铁力签订理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程合同，合同约定施工金额为263700元。 3、2016年4、5月份，邓某在和顺家园承包工程时因和顺家园门口被李铁力组织人围堵而无法施工，被迫与李铁力商量继续施工一事，商量期间李铁力借围堵和顺家园门口之机让邓某给付其15万元人民币，以让邓某继续施工。案发后，赃款已退还邓某。 4、2019年3月8日17时许，被告人李铁力在涿州市和顺家园项目部和李进发生纠纷，后李铁力将李进打伤，经鉴定，李进的人体损伤程度为轻伤二级。 涉及违法行为如下： 1、2014年10月9日下午，李铁力在涿州市豆庄乡后塘村村北地里施工，任某阻拦李铁力施工，李铁力殴打任某，致使任某受伤到医院就诊治疗。2019年12月31日，涿州市公安局豆家庄派出所对李铁力作出行政处罚，罚款二百元整。 2、2014年10月11日上午，李铁力在涿州市豆庄乡后塘村村北地里施工，张某1阻拦李铁力施工，后李铁力殴打张某1。2019年12月31日，涿州市公安局豆家庄派出所对李铁力作出行政处罚，罚款二百元整。 3、2017年3月8日13时许，李铁力、张光、李春来等人为阻拦高某施工，将高某、赵某打伤，经鉴定，高某的人体损伤程度为轻微伤，赵某的人体损伤程度不构成轻微伤。 4、2018年7月16日16时许，李进在涿州市和顺家园工地南门门口因与李铁力发生口角被李铁力打伤，后双方达成调解协议。经鉴定，李进的人体损伤程度为轻微伤。 为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了施工合同、收据、调取证据清单、户籍信息、证人王某1、李某1、张某2等人的证言、被害人邓某等人的陈述、被告人李铁力、张艳玲、李进、张光、李春来的供述与辩解、刑事判决书等证据材料。 公诉机关认为，被告人李铁力、张艳玲、李进、张光、李春来以威胁手段强迫他人签订施工合同，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究以上被告人刑事责任，被告人李铁力敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人李铁力使用暴力故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，本犯罪具有恶势力犯罪团伙犯罪特征。 被告人李铁力辩称，对公诉机关指控其围堵和顺家园项目部，继而取得和顺家园一标段防水工程的强迫交易事实无异议。但和顺家园一、二标段的外墙保温工程系和顺家园主动与其签订施工合同，其没有实施强迫交易犯罪行为。对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名无异议。其与李进发生争执，李进鼻部的伤是他自己造成，其不构成故意伤害罪。辩护人张智英提出的辩护意见是：就和顺家园一标段的防水工程，公诉机关认定李铁力的行为构成强迫交易罪无异议。李铁力与和顺家园一、二标段的外墙保温合同，无证据显示其采用暴力、胁迫手段迫使发包方与其签订该合同，公诉机关对其该起指控不成立。被告人李铁力虽实施纠集他人围堵鸿坤理想湾南区围挡的犯罪事实，但发包方在2014年6月与李铁力签订合同的内容中曾约定对其承包的围挡“可能发生的二次深化设计与其他专业施工单位的配合等工作”，发包方在未通知李铁力的情况下又把该工程发包给第三方，发包方存在过错。对公诉机关指控被告人李铁力致李进轻伤二级证据不足，指控不成立。被告人李铁力案发后主动将敲诈邓某的15万元退赔被害人，应对被告人从轻处罚。 被告人张艳玲对公诉机关指控其犯强迫交易罪罪名无异议，辩称二次围堵行为其分别只去过一两次。辩护人刘泽军提出的辩护意见是：被告人张艳玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，在围堵鸿坤理想湾南区临时围挡项目过程中，其未直接参与殴打高某。被告人张艳玲如实供述犯罪事实，认罪悔罪，综合以上情节，望对其从轻处罚。 被告人李进、张光、李春来对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李进的辩护人赵蒙的辩护意见是：被告人李进检举揭发他人犯罪事实，且经侦查机关查证属实，系立功，自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，认罪悔罪，综合以上情节，望对被告人从轻减轻处罚。被告人张光的辩护人刘永森、张春来的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张光犯强迫交易罪无异议，但张光系李铁力雇佣的工人，主观目的仅为做好本职工作取得劳动报酬，无与他人纠集而实施违法犯罪的目的，未因强迫交易行为而取得直接利益。张光仅参与了围堵和顺家园工地大门这一次犯罪行为，本案其他违法行为均与张光无关，其非参与恶势力犯罪行为的固定成员，在共同犯罪中张光系从犯，系初犯，到案后如实供述，认罪悔罪，望对其从轻处罚。被告人李春来的辩护人刘建伟、李康的辩护意见是：被告人李春来在2019年6月26日9时53分的询问笔录，能够证明其在公安机关尚未确定被告人李春来为本案犯罪嫌疑人时，李春来主动如实供述其未被公安机关掌握的犯罪事实，构成自首，在共同犯罪中犯罪情节较轻，起从属地位，系从犯，系初犯，认罪悔罪，综上，望对被告人从轻处罚。 经审理查明，2014年至2018年，被告人李铁力、张艳玲、李进、张光、李春来经常纠结在一起，以暴力、威胁、聚众哄闹等手段，多次在涿州市房地产开发建设工地实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 1、2016年4、5月份,涿州市和顺家园施工项目经理部已与邓某签订一标段和二标段防水工程施工合同，被告人李铁力为承揽和顺家园防水和保温施工工程,与被告人张艳玲组织豆庄乡西兴隆庄村张光、李春来、李进等十多名村民长时间围堵和顺家园施工现场大门,阻止施工车辆出入,并支付参与围堵的村民每人每天100元报酬。后和顺家园项目部被迫解除与邓某签订的一标段防水工程合同，将该工程交付李铁力施工，并被迫将和顺家园项目一、二标段保温工程交付给被告人李铁力施工。和顺家园项目部已经支付李铁力防水工程款214万元，外墙保温工程款470万元。 2、2017年上半年,高某通过正常招投标获得理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程,被告人李铁力以2014年其承揽该工程且应当继续由其承揽为由，与张艳玲、张光、李春来、李进组织多民村民阻拦高某施工十多天,且每天支付参与阻拦施工的人100元报酬，严重影响鸿坤理想湾项目施工进度，项目部被迫与高某解除合同。2017年5月11日，鸿坤理想湾项目部与李铁力签订理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程合同，合同约定施工金额为263700元。 3、2016年4、5月份，邓某承揽和顺家园项目施工过程中，因和顺家园门口被李铁力组织人围堵造成无法施工。被告人李铁力敲诈邓某15万元人民币后，邓某才得以继续施工。案发后赃款已全部退还邓某。 4、2019年3月8日17时许，被告人李铁力在涿州市和顺家园项目部与李进发生纠纷后引发打斗，李铁力将李进打伤。经鉴定，李进的人体损伤程度为轻伤二级。 涉及违法行为下： 1、2014年10月9日下午，李铁力在涿州市豆庄乡后塘村村北地里施工，任某阻拦李铁力施工，李铁力殴打任某，致使任某受伤到医院就诊治疗。2019年12月31日，涿州市公安局豆家庄派出所对李铁力做出罚款二百元整的行政处罚。 2、2014年10月11日上午，李铁力在涿州市豆庄乡后塘村村北地里施工，张某1阻拦李铁力施工，后李铁力殴打张某1。2019年12月31日，涿州市公安局豆家庄派出所对李铁力做出罚款二百元整的行政处罚。 3、2017年3月8日13时许，李铁力、张光、李春来等人为阻拦高某施工，将高某、赵某打伤。经鉴定，高某的人体损伤程度为轻微伤，赵某的人体损伤程度不构成轻微伤。 4、2018年7月16日16时许，李进在涿州市和顺家园工地南门门口因与李铁力发生口角被李铁力打伤，后双方达成调解协议。经鉴定，李进的人体损伤程度为轻微伤。 另查，该案系被告人李进检举揭发，且自动投案，如实供述犯罪事实。被告人李春来主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。 上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据： 1、被告人李铁力的供述，证实2016年4、5月份，和顺家园项目在涿州市豆庄后塘村和西兴隆村征地，其是西兴隆村村民代表，帮着和顺家园项目给村民做了不少工作。在和顺家园项目进场的时候，其分别去找一标段负责人张某2，二标段负责人张某3要防水工程，张某2和张某3口头答应把防水的活儿给其。之后有一天其发现有其他人在和顺家园项目做防水的工程，其就去找顺家园项目问负责人张某2和张某3，他俩答复其说已经把和顺家园一标段和二标段的防水工程签给了别人。其和李春来、李进商量，决定找村里的老头老太太堵和顺家园项目的门口，迫使项目部将防水工程给其等人做。其安排李春来去村里组织了约七八个老头、老太太去堵和顺家园门口，让他们拦着不让做防水的人和车辆进入和顺家园施工大门。现场有李春来和李进盯着，其不在现场待着。在堵门期间，其分别找过张某2和张某3，问他俩是否能将防水的活给其做，张某2和张某3一致回复其说这个防水的活儿已经给别人了，让其去找承揽方去谈。其就回去继续安排老头老太太堵项目部门口。又过了几天，其再去和顺家园一标负责人找张某2谈，他说和顺家园一标做防水的人的人说材料进不了场，没法干，他们已经把一标防水工程合同作废了，让其赶紧干这个防水工程。其与项目部商订好价格并签订和顺家园一标段的防水工程施工合同后，其就安排李春来、李进让堵门口的老头、老太太不再堵门了。和顺家园项目一标段防水工程是其用涿州天雨王防水公司的资质和一标段施工方河北中保建设集团有限公司签订的合同，一标段防水工程为四栋主楼，每栋22层，总工程款大概约200万元，已经给了其130万元左右，还剩70万元左右的工程款未结清，给其的工程款都是转到其个人的银行卡内了。堵门期间，李春来、李进负责在现场指挥，组织老头老太太阻拦给项目送防水材料的车，张光负责买水买吃的，所有去堵门口的人其每天给100元好处，张光也是拿着这一天100元的好处费，这些钱是其和李春来、李进凑的。李春来是其雇佣的，其一个月给他开3000元工资。 2014年左右，其用涿州市建筑安装六公司的资质和鸿坤理想湾项目部签订南区建2.5米围挡的施工合同，到现在还有一部分没有干完。2017年一天，其看见有人在鸿坤理想湾南区北侧公路边拆其在2014年左右建好2.5米围挡，其看着应该是要重建围挡，其之前和鸿坤签订合同时有条款约定，施工过程中有设备更改添加由其继续施工。所以其看见有人拆围挡就过去问怎么回事，对方管事儿的叫高某，其跟高某说围挡是其建的，不能拆，高某说这是鸿坤项目部让他拆的，其与他说不通就报警了。之后其让李春来叫村里的老头、老太太去阻拦高某施工，当时去现场的有李春来、李晨夫妻、李进、张光、史某等六、七人，其让他们在高某干活儿的地方待着，拦着不让高某拆围挡，其每天给去的人100元。后来有一天高某又要拆围挡，其过去与高杨发生争吵，其就报警了，警察来了后让其们说清楚再干。到了中午的时候，高某又开始干，其带着其这方的人阻拦并与高某发生争吵，高某动手打了其一拳，其推了他一下，高某这边就有四五个人上来打其，其这边有其、李春来、李进、史某也动手打高某他们的人，张光在现场待着，没有动手。打完后警察将双方带到派出所进行批评教育并让双方写了保证书后放其等人离开。其继续找鸿坤总部的人谈，最后鸿坤总部让鸿坤南区项目部苏某与其签订了建圈4米围挡的施工合同。张光、李进、李春林都跟其干这个工程，其给张光、李进、李春来每月3000元工资。 2019年3月8日下午5时左右，其在和顺家园项目大厅，李进和李某8进来，李进看见其就开始骂其，其没有说话。李进看见其不动，就上前抓着其的毛衣继续骂，把其毛衣撕坏了，他还用头部撞和用拳头打其的胸和肚子的位置，把其的手也抓破了，后来李进自己将自己的鼻梁骨掰断了，然后李进就趴在地上，抱着其的右腿说其把他打了，其与李进打斗过程有李某8、李啸峰在场，其用自己的手机打电话报警了，李某8用他的手机打了120急救，其们就都在场等着，期间李春来也到了现场，一会儿120急救车到将李进送去了医院，剩下的人就都散了。其对李进的伤情鉴定无异议。 2、被告人张艳玲的供述，证实其让跟着其干活的李进、李春来带着其村几个老头老太太一起去和顺家园门口堵门。其每天给这些老头老太太100元钱。李铁力和其雇佣李进和李春来长期跟着干活，给他俩开工资，这次堵门就不算工资里。李铁力后来干了和顺家园防水工程及一标段、二标段外墙保温工程，李铁力是总负责人，张光跟着跑腿，看着施工现场，一个月给张光3000元。李铁力还获得了鸿坤的圈围挡工程，他先是干低一点的围挡，后来又翻修高点的围挡。鸿坤理想湾高围挡工程李铁力负责现场施工，李进和李春来、高光跟着在现场盯着。鸿坤先跟其们签订的围挡合同，后来又跟别人签订圈围挡合同，跟着李铁力干活的人去阻拦对方施工，双方发生了口角，他们拦了多长时间其不清楚，后来其去过一次，看见高某找了社会上的人，双方发生争执，后来园区派出所警察过来处理，把高某和李铁力都带回派出所了，具体情况其就不清楚了。2018年，其跟李进发生过矛盾，李进将其推倒了，其丈夫李铁力把李进给打了，其没有参与打李进，最后李铁力赔偿了李进钱。 3、被告人张光的供述，证实2016年4、5月份的时候，李铁力为了把和顺家园小区1标和2标的保温、防水的活儿要过来他自己干，就组织村里的老头老太太堵和顺家园项目部的门。其当时没事干，想着以后李铁力把活儿要过来后其能跟着他干挣点钱，所以其就去了和顺家园小区南门那儿，帮着李铁力和他媳妇张艳玲和老百姓一起堵门。其村的老头老太太每天在和顺家园小区门口坐着，李铁力媳妇和一直跟着李铁力干的李进、李春来、张国方都在现场。当时已经有施工方在做和顺的保温和防水的活，有施工车辆进小区门的时候，张艳玲就指挥大家起来，把门堵上不让送货的大车过，其跟着李进、李春来他们一起也堵门，有时也跟着嚷两嗓子，李铁力还准备了写着“还我血汗钱”之类话的条幅挂在小区门口。其陆续去了4、5天参与堵门。这样大概过了10多天，不知道谁报了警，其村堵门的人就都撤走了。在堵门期间，李铁力给去堵门的人每天100元钱。过了几天其去找李铁力说了想跟着他干的意思，李铁力同意了，答应每天给其100元。在李铁力去和顺家园项目部要这1、2标的活时，其负责给他开车，跟着他去过工地几次，他当时说这活儿算是差不多要下来了，再不给还堵门，但是具体他和谁谈的其不知道。过了大概一个月左右的时间，李铁力就开始进入工地做一标四栋楼的防水，后来又做了一、二标8栋楼的保温。他让其在工地负责盯着工人干活儿，有时帮着他们管理进料的活儿。2017年3月份，李铁力与其去涿豆路和润禾街交叉口鸿坤理想湾南区看围挡，到那后其看到李春来和李进在现场和高某骂街，高某说这个圈围挡的活儿是他们承揽的，由他们干，李春来和李进说这个围挡是他们做的，应该由他们拆，李铁力在边上待着没有说话。争论过程中李春来和高某打起来了，其上前和李春来一起把高某摁倒在地上，其打了高某一拳，李春来踹了高某几脚，然后其们就不动手了。过了一会儿，派出所警察来了就帮其调解这件事，其和李铁力去了一趟派出所，等其二人再回来的时候，看到李春来、李进和高某还在争吵，李铁力就先下车过去了，过了一会儿派出所警察又来到现场，警察问高某都有谁打他了，高某指认了其和李铁力、李春来几个人。 4、被告人李进的供述，证实2016年4月份的一天，李铁力给其打电话说：“咱们村里的地被和顺家园占了，村里的部分百姓都去和顺家园那儿堵门，你也去现场充人数，一天给你100元钱”，其答应就去了。后来其知道是李铁力为了把和顺家园小区的1标、2标的防水的活儿要过来自己干才组织村民去堵和顺家园东门和南门。当时其村的张艳玲、李铁力的父母、张光、其村的邢淑红、李红河、耿某、李春来的大哥和李春来的父母、李某12、李某13改、李春英夫妇、还有一些老头老太太共有二三十人，分二拨在和顺家园东门和南门坐着，在东门李铁力和张光还拉过写着“你们要干活我们要吃饭”的横幅。在堵门期间，李铁力的妻子在现场指挥，当时已经有施工方在做和顺家园的防水工程，当有施工方送材料的车辆要进来的时候，李铁力就给张艳玲打电话联系，张艳玲就指挥大伙儿过去堵门，老百姓站在门口用身体挡着车辆，送材料的车辆就进不了工地，时间一般都是在早晨8时到11时左右，下午1、2点钟到4、5点钟左右，中午有人给买饭买水。其见张光送过一次饭，其他时候谁送饭其不清楚，晚上李铁力也安排人去和顺家园门口待着，其晚上也去过一回，待到大概晚上9点钟就回家了。邢淑红负责登记每天去的人名，参与堵门的李铁力每人每天给100元。就这么持续堵门有一个月左右，李铁力就承包了和顺家园1标的防水、1标和2标的外墙保温的活儿了。其参与堵和顺家园，李铁力最后给了其3000元现金。2017年3月份一天，李铁力给其打电话说鸿坤理想湾围挡的活已经有人干了，让其过去看着点，别让别人施工，还和以前一样一天给其100元钱。其去了现场，看到李铁力组织他妻子张艳玲、张光、李春来、李某3、李铁力的父母、李某14、李某13国、王某3、其父亲李某2、还有一些老头老太太共十多个人坐在围挡前，还拉横幅，不让高某施工车辆进出。2017年3月8日，李铁力给其打电话说鸿坤这边又有人圈围挡，让其赶紧过去，其和李春来、史某一起到了现场，看到孙伟、高某等人正在施工圈围挡，李铁力在远处车里指挥，张艳玲和李铁力父母、张光在现场和高某争吵，其三人过去后就阻拦张洋施工，李铁力看到其等人到后也下车过来和对方互骂，后来有人报警，警方将高某、李铁力双方的人都带到派出所调解。李铁力和高某从派出所回来后，双方的人在围挡边待着，之后李铁力与高某发生冲突，他掐着高某的脖子打了高某，其没有动手参与打架。后来李铁力组织村民每天100元，让村民去在鸿坤项目部南区围挡施工现场阻拦施工。这次阻拦了十多天，之后鸿坤围挡的活就归李铁力施工了。这次堵门李铁力给了其1500元现金，给了其父亲李某21000元。 2018年7月份其给和顺家园送水泥，张国方、张艳玲、张光把其送料的车堵在和顺家园南门，张国方把他的本田轿车堵在南门口，后来其就把料车开走，把水泥卸到刁窝一个厂子里，哪栋楼用水泥其就雇佣三轮车一车一车往和顺工地倒。2018年7月16日13时许，其去和顺家园送水泥，进入工地卸货的时候，西兴隆庄村史某、张某5、张光在门口拦着其不让卸货，其与他们产生纠纷后报警了。民警出警在项目部处理纠纷的时候，李铁力的媳妇张艳玲骑车到工地门口找到其对其辱骂，还威胁其让其去工地外面，她要开车撞其，其和她来到工地门口的时候，她突然转头抓住其的衣服领子咬了其左下臂一口就倒地上了。过了大概二十分钟，张光开车带着李铁力来到工地门口，李铁力下车过来挥拳打其的头部和耳部4、5拳，当时其就倒在了地上昏了过去。120就来了把其带去了医院。其被打成耳膜穿孔，经法医鉴定为轻微伤，后来这件事情派出所调解了，李铁力赔偿了其5万元钱。其不再追究李铁力一切刑事以及民事责任。 2019年3月8日17点左右，其和李某8一起去和顺家园项目部找李啸峰，因为李啸峰一直打电话，其就先出来在楼道里等，李铁力从他办公室看见其以后就开始骂其，其与他互骂，李啸峰和李某8过来把其二人劝开，李铁力朝他的办公室走，其追过去问李铁力为什么骂其，李铁力又开始和其争吵起来，他先用拳头打了其肋部一拳，又用拳头打其脸部几拳，当下其的鼻子就流血了，其躺在地上抱着李铁力的腿不让他走，李啸峰和宋某过来让其去外边折腾，不要在项目部打架，其与李铁力就都出了项目部，120急救车来了其就上车去医院了。其鼻部被打骨折，对经鉴定，其的损伤程度为轻伤二级的鉴定结论无异议。 5、被告人李春来的供述，证实2015年左右，李铁力干和顺家园项目和鸿坤理想湾南区项目的围挡工程，其跟着李铁力干活儿，李铁力一天给其100元工钱。2016年春节后，李铁力想做和顺家园防水、外墙保温的工程，但是和顺家园小区的领导不让李铁力干，李铁力让其跟村民去堵和顺家园项目部门口，给和顺家园施加压力，最终达到承包和顺家园小区的工程，他承诺一天给其100元。其答应后到和顺家园项目部门口，看到参与堵门的都是老头老太太，将近二十人左右，期间李铁力和张光在和顺家园门口拉了一个横幅，横幅上写具体内容其记不清了，大概意思是以西兴隆庄村民的名义说西兴隆庄村村民没有饭吃了，要吃饭，条幅挂了半天就被人摘下来了。当时李铁力在和顺家园指挥部工作，具体任什么职务不清楚，他应该在项目上能够得到什么信儿，他在背后指挥，根据情况安排人堵门，张艳玲在现场指挥，有车来时，张艳玲就组织村民起来拦着车不让进，张光也跟着拦着，张光有时还负责买饭送水，李铁力的父母也跟着堵门，当时在现场还有其、李进、史某、李某14、李某4、李某2、其母亲，其他老头老太太其记不清是谁了，其等人一共堵了和顺家园一个月左右的大门，后来李铁力应该是拿下了和顺的工程，他就通知村民不去堵门了。这次堵门李铁力一共给了其2600元左右，李铁力他家也给了其母亲钱。后来李铁力在和顺××××标段防水工程，李铁力媳妇张艳玲跟着李铁力在施工现场盯着，张光始终跟李铁力干，有时李铁力不去，张艳玲和张光就负责安排施工工作，李铁力安排其盯着防水材料不让别人拉走。李铁力给其支付工资是按天计算，一天给其100元，后来其陆续跟着李铁力干了有一年时间。 2017年夏天，李铁力帮其和李进、史某获得给和顺家园一标段送沙子水泥的活儿，其和李进合伙送三栋楼的料，史某送一栋楼的料，李铁力和其三人说，每栋楼他要收3000元的好处费，当时其三人答应了，说到年底给他，但李铁力的意思是现在给他，其三人就与李铁力发生口角，等其和李进准备给和顺家园一标段送料的时候，李铁力就让张艳玲、张光、张国方拦着其和李进不让送料车进入项目部的大门，当时张艳玲在现场耍无赖，在地上打滚，不知道谁报了警，园区派出所的警察到现场正在出警时，李铁力开车到了现场，下车就用拳头打了李进的耳根部，将李进打伤，李进的伤情经鉴定是耳膜穿孔。 2017年3月份左右一天，有施工方在鸿坤理想湾南区路边拆除旧围挡，建新围挡，其看到李铁力、张艳玲、李铁力父母拦着对方不让他们施工。第二天李铁力就找了其和张艳玲、李铁力父母、张光、李进、史某、李某13、李某14夫妻等10多人去现场阻拦对方不让施工，对方让其等人离开时张艳玲就跟对方的人耍无赖，其他人跟着起哄。李铁力平常不在现场，刚开始其们白天拦着，对方的工人白天无法施工就晚上干，第二天李铁力他爸妈和张艳玲看见后用锤子把人家建好的围挡给砸了，对方就不再干了。大概堵了一周左右时间。有一天其等人在现场堵对方施工，李铁力媳妇和他父母跟对方互骂起来，有人报警，警察来后让李铁力、张光和对方的人去派出所调解，其与其他村民就走了。中午张光从派出所回来后叫其、张光、张艳玲、李铁力父母、李进、史某、李某14、李某4等人赶紧去圈围挡现场，当时其们到了现场，张艳玲跟对方干活儿的吵吵了几句，李铁力上来一拳把对方的施工的负责人打倒在地上，张光、张艳玲也上前动手打对方施工负责人（后来听说被打的人叫高某），那人被打倒在地上，其们这边就有四五个人上去和对方两、三个人扭打到一起，当时李进在旁边待着没动手，李铁力打完人就开车走了，剩下其等人在现场。过了一会警察到后把其们带到园区派出所了解情况，并让其们每个人写了一份保证书，其们就散了。这件事以后两三天，高某的人就不再施工了，李铁力获得了圈围挡的活儿。对高某经鉴定，损伤程度为轻微伤无异议。 6、证人王某2和顺家园项目部工作人员）的证言及辨认笔录，证实2015年其在和顺××××标段工作，2015年下半年开工，包括4栋楼和一个地下车库。2016年4月份其工地被西兴隆庄村李铁力组织的村民堵大门。当时是一帮老头老太太在工地门口坐着，不让工地开南门，也不让料车出入，还有几个年轻的男子在边上待着，大门上挂着“我要吃饭、我要种田”的横幅。东门大概堵了有20天左右。其在工地项目部见过李铁力几次，李铁力去其项目部找经理李迎福谈要活儿的事情，李铁力对李迎福说：“你们想走南门，就必须把1标的防水和外墙保温给我干，否则别想开南门”。后来李迎福就把原来邓某承包的防水项目工程给了李铁力。李铁力承包的和顺家园1标四栋楼的防水工程造价是200万元左右。王某7能够辨认出在和顺家园给李铁力看着工地的张光，辨认出向和顺家园项目要活的李铁力。 7、证人王某1（和顺项目部工作人员）的证言及辨认笔录，证实其是2015年在涿州市高铁新城和顺家园工地上班，2016年7月份进入了工地的项目部负责跑业务。其所在的河北中保建设集团有限公司承揽的是涿州高铁新城和顺家园一标段的工程，一标段工程包括和顺家园的7号楼、8号楼、9号楼、11号楼和地下车库。2016年其带着工人在和顺家园施工，工地的东门和南门被10多个60多岁的老头和老太太坐在门口堵门，如果有建筑材料进工地，他们就用身体挡着车不让车过，运材料的司机也不敢往里开，堵了有十多天，后来就没有人堵了。堵门的事情过去十多天，其听几个项目部的人说，有人为了要一标段和二标段的防水工程，就组织人堵施工的大门口，但是没有提到具体人名。2016年7月份，其接替其父亲进入项目后，知道了李铁力负责一标段和二标段的防水工程，才知道当时堵大门的是李铁力组织的。张光每天替李铁力盯着施工，后来李春来和张光一起盯着。王某1辨认出李春来、张光是在和顺家园工地替李铁力监督防水工程施工的人；辨认出在和顺家园工地承揽外墙保温和防水工程的李铁力。 8、证人李某1的证言及辨认笔录，证实其所在的施工队挂靠的是河北中保建设集团有限公司。2015年其公司通过招投标获得了涿州市和顺家园小区项目的一标段施工工程，和顺家园是涿州市的政府项目。2015年其公司就入场挖槽开始了施工。其是涿州市和顺家园项目一标段的技术负责人，该项目分三个标段，一标段负责4栋楼和车库，二标段负责4栋楼和地下车库，三标段是两栋楼。2015年年底，李铁力在和顺家园指挥部上班，他向其要过一次一标段的防水工程，其说其做不了主，没答应他。2016年年初，其和张某2、王某6（王某1的父亲）、王某7商定把和顺一标段的防水工程给邓某干，在2016年3月份和邓某签订了和顺家园项目一标段的防水工程合同。其知道邓某和二标段也签订防水合同，但是签订详情其不清楚。2016年4月份，邓某准备入场施工。有一天来了十多个村民开始堵在和顺家园施工大门口，这些村民大部分是老头儿、老太太，有几个个别的是年轻人，村民在施工门口堵着不让所有施工车辆进入，还有村民在门口挂“还我土地”之类字的条幅。邓某的防水材料入场后，有带头的人带着村民拦着邓某的车，最后邓某不得不把防水材料装车拉回去，一标段的拉钢筋的车也进不去工地。这些村民阻拦施工有一个月的时间，期间其们施工方把南门打开了，村民又去南门堵了一段时间，施工方的南门和东门都被堵，一标、二标、三标工程都耽误一个月的工期。村民堵门一个月左右，李铁力开始向其等人要一标段防水的活儿，其们一标段项目因为村民阻拦施工耽误不起，最后被迫找邓某销毁和他签订的防水工程合同，把防水的活儿给了李铁力干，这些村民也就不再阻拦施工。2017年左右，李铁力又向其们要一标段的外墙保温的活儿，其和张某2、王某7、王某1一起商量，因为其等人都是外地人，惹不起李铁力，害怕李铁力再次组织村民阻拦施工，最后被迫又把一标段外墙保温的活儿给了李铁力，施工现场由李铁力方的张光和李春来盯着，现在防水的活儿基本上完工，外墙保温正干着，工程款给了一部分。李某1辨认出李铁力、张光、李春来。 9、证人张某2的证言及辨认笔录证明，证实其是中保建设集团的人，在涿州负责建筑材料的采购工作。2016年4、5月份左右，其公司和邓某签订了防水工程的合同，有一部分建筑材料已经进了工地，但是没有进行施工。这时候其工地的东大门有十几个老头老太太几乎天天堵大门，不让建筑材料进工地，堵了20天左右。在此期间其问他们为什么堵门，这些人说他们是西兴隆庄村的老百姓，政府把他们的地征用了，他们得活着。大概意思是要建筑工程。当时村民带头的叫李铁力，他带着人堵了和顺家园工地的东门，这个门当时是三个标段共同进出的大门。后来其们和二标段又开了南门，他又带着人堵了南门。堵了20多天后，李铁力就向其的执行经理李迎福要建筑防水的活儿，说如果这工程不给他，他还带着西兴隆庄的老头老太太堵门。因为他们堵门，建筑材料进不了公司，其们的建筑工程就没法干，其们实在没有办法，就收回了和邓某签订的防水工程合同，被迫与李铁力签订了包工包料的防水工程合同。当时李铁力提的条件是他要拿走整个防水工程款的85%，其公司为了按期施工，防止李铁力再带着人堵门，就同意了。后来在2017年李铁力又向其们标段要外墙保温的活儿。其们怕他再次带着人闹事堵门，就把外墙保温的活儿也给了他。当时李铁力把防水工程承揽下来后，在施工期间帮着他盯着工人干活的是张光。张某2能够辨认出李铁力、张光。 10、证人张某3的证言，证实2014年左右其公司中保建筑工程有限公司通过招投标获得和顺家园二标的工程，其是涿州市和顺家园二标的项目经理。2016年年初，邓某用久深防水公司和其公司签订了和顺家园二标的防水工程，总工程防水标额200万元左右。邓某开始进场施工的时候，有十来个岁数比较大的老头老太太堵着施工现场大门不让施工车辆出入。其们劝说堵门口的人，他们不走，其公司报了几次警，警察来了也无法处理。最后其就让邓某现想办法解决，施工方的工作人员和邓某都反馈这些老头老太太是李铁力组织的，堵门口的人中也有李铁力的家人。这些村民堵门口期间，李铁力多次找其要二标的防水工程，其答复他二标防水已经给了邓某，双方已经签订了合同，邓某部分材料也入场了，这工程给不了李铁力，李铁力说如果工程不给他干，别人也干不了。其这方为了解决堵门的事找李铁力的叔叔李劲松从中协调，邓某也去找李铁力协调，邓某具体和李铁力怎么谈的其不知情，但是后来邓某和其说他找市里的领导协调，要给李铁力10多万元钱，其还借给邓某大概7万左右现金。李铁力耽误了其公司二标一个月的工程进度，这一个月什么工程也没有干，村民不仅拦防水施工车辆，也阻拦其施工方的施工车辆。在停工期间，其公司租赁设备的费用以及工人工资都需要支出，邓某延误工期也要给其公司违约金。其施工方担心若不给李铁力活，他一直组织人折腾，影响工期，其们多方面考虑，最后决定终止了和邓某签订的一标防水施工合同，将一标防水工程和其他外墙保温的活给了李铁力。二标段保温工程在2019年7月左右完成，总工程款大概400万元，现已支付200万元，有90万左右已打到了李铁力的账户上，剩下的100万元左右其因找不到李铁力，直接给他的工人结算了工资。前几天邓某告诉其，李铁力退还给他15万元。 11、被害人邓某的陈述，证实其是颐园防水公司的企业法人，平时承揽防水工程。2016年4月份其用久深防水的公司的资质和总包方中保建筑公司项目经理张某3签订了和顺家园项目一标段和二标段的防水工程。5月份张某3告知其可以进场施工，其带着工人开车拉着防水材料进场的时候，看到和顺家园施工门口十多个老头老太太搬着马扎坐在施工门口，看见其们拉着防水材料过来就拦着不让其进场施工。其让他们把门口让开，他们让其去找李铁力说，他们不管，其就报警了。警察来了调解后，老头老太太把门让开了，等警察走了后，他们又开始拦着其们的车。这群老头老太太就这么堵着门口阻拦其防水施工半个月左右，因为没有办法入场，其承揽的防水施工就停了。其了解到这些村民是李铁力让他们来的，李铁力每天给他们100元。其找张某3谈，张某3说他把活包给其，其负责进场完成施工，他也没有办法。后来其找到建设局的领导反映李铁力堵门的问题，建设局让王某4帮其解决，王某4将其和李铁力约在一起商谈，李铁力让其必须退出和顺家园工程，态度很强硬，说他要和顺家园一标段和二标段的防水工程，要是不让他干，他就想办法让其干不成，其和他协商，最后他说其给他30万元，由他干一标段防水工程，二标段的防水工程可以让其做，其不同意，又找王某4帮助协商，最后李铁力同意其给他15万元。考虑到其前期投入大量精力，并且已经签订了购买防水材料的合同，雇了工人，堵门期间工人工资都发着，其的挑费很大，另外其和张某3的合同约定，延误工期一天其赔偿总包方1000多元，如果其不干这个工程违约金赔不起，再加上李铁力蛮横不讲道理，其也惹不起，只能被迫接受李铁力的条件，答应给他15万元，并把一标段的防水合同作废。其和李铁力说好以后就各自走了。其回到和顺家园项目部，二标段负责人张某3问其怎么处理的，其跟他说李铁力把一标段的活抢走了，其还得给李铁力15万元。其当时就有8万元现金，就向张某3借了7万元现金，第二天下午其将15万元现金给了李铁力之后就没人再阻拦其施工。 在2019年10月20号左右，建设局王某4给其打电话让其去一趟他办公地点，其到后一个叫李某6的女的进来，说她是李铁力的妹妹。王某4问李某6带够了吗，她说带够了（意思是带够了钱），然后王某4就拿出一张白纸让其写收条，其说其写不好字，王某4从外边叫来一个人在纸上写上：“今收到防水材料款15万元整”几个字。其才知道是什么事，意思是不让其跟别人说了，封口的意思，王某4就让其在上面签了字。李某6从她的包里拿出一个档案袋给其，王某4就让其走了。其出去以后数了数，档案袋里有15万元人民币现金。其才明白李某6把李铁力敲诈其的15万元还给了其。其和李铁力、李某6、王某4没有任何业务往来，他们只是打着一个材料款的幌子。邓某辨认出替李铁力退还其15万元的女子为李某6，能够辨认出李铁力。 12、证人李某2的证言，证实2017年李铁力媳妇张艳玲去其家找其，让其跟着她看着他们在鸿坤理想湾的围挡，别让人给拆了，一天给其100元，其就答应了。其去了11天，张艳玲给了其1100元。 13、证人张某4的的证言，证实大概三四年前一天上午，李铁力媳妇到其家找其，说让其、其老公李某15、其大儿子李某3三人去和顺家园小区看道口去，每天每人100元，第二天其三人就去了，到那后看到其村有近二十人左右在和顺家园小区门口，其家三口人也就在那待着。当有施工车辆想要进出和顺家园施工工地时，李铁力媳妇就招呼其们站起来，堵在大门口两侧，不让施工车辆进出，快中午时其们换班回家吃饭，吃完饭下午再去，就这样其们去和顺家园小区待了五天。完事过了几天，李铁力媳妇给其送了500元，李某3去了11天，李铁力媳妇给了他1100元。当时在和顺家园门口堵门的有李铁力夫妻、李铁力的父母、张某7的妈妈、李某14的媳妇、李晨夫妻、孙深一家三口、张二广儿子等人。 14、证人史某的证言，证实2016年4、5月份，当时和顺家园正在施工。李铁力去其家找其帮他到和顺家园小区东门堵门，一天给其100元钱，其想挣点钱就答应了。其每天早上7点多去，中午11点多就回家了，下午1点多去7点多回，有时候中午堵门的人不回家，李铁力的媳妇就负责给其等人买饭。在和顺家园小区东门参与堵门的每次都有二十多人，有李铁力和他妻子张艳玲、李铁力的父母、李某14、李某4、李春来、李进、张光、李某13等人，他们都是其村村民，在现场听李铁力指挥，李铁力组织其村这二十多个村民带着马扎、凳子到和顺家园大门口坐着、聊天、打牌。李铁力平时也在堵门现场，但是不知道他在哪，每当有车要进入和顺家园的时候，张艳玲就带着李铁力父母拦着车不让进，在车前骂街、打滚。其就堵了两、三天，李铁力就不让其们去了，李铁力给了其300元。 15、证人王某3的证言，证实大概四、五年前，当时和顺家园正在施工。李铁力去其家找其，让其帮他堵门口去，一天100元，其想挣点钱就跟着去了。其一共去了5、6天，每天早上8点到中午11点，下午1点到5点左右，中午换班回家吃饭。李铁力是组织者，是他找的村民去堵门口，李铁力还交待当施工方的人过来的时候，让堵门口的老百姓说：“和顺家园把村里的地占了，老百姓没法吃饭了，得给我们点活，让我们吃饭”之类的话。实际这是一种说辞，就是一个幌子，李铁力就是为了从和顺家园施工中揽活挣钱。当施工方有人过来跟其们谈时，就由李铁力媳妇出面跟他们谈，跟着李铁力干活的李某14、李某4、李春来、李进、张光、张某5在现场盯着，听李铁力指挥。当有施工车辆想出入和顺家园施工现场的时候，李铁力媳妇就叫其们都站起来拦着车，不让施工车辆进出，李铁力在一边待着。堵和顺家园的大门一共持续了7、8天，李铁力媳妇给其们的钱是一天一结，一共给了其五、六百元。李铁力最后揽到了和顺家园的活。 16、证人李某3的证言，证实2016年3、4月份一天，李铁力媳妇张艳玲去其家找其，让其和其家人跟着她去堵和顺家园施工门口，一天给100元钱。其和其父母一共去了5天，每天早上7点左右就和其他村民到和顺家园施工门口待着，看着施工方干活的车想进入施工场地时，村民就上前拦着施工车辆不让车出入，中午各自回家吃饭，下午1点左右其们这些村民就又去和顺家园施工现场门口，一直到晚上5点左右回去。张艳玲在现场指挥，现场有李铁力夫妻、李铁力爸妈、张鹏妈妈、李大国妈妈、李进、其父亲李某15，其母亲张某4、李某14妻子等，一共10多人，张光也在现场跟着堵门口，起哄闹事总是冲在前面。其们这么干了5天，李铁力父亲就说不用来了，其们就不去了。事后张艳玲去其家给了其500元。2017年的时候，李铁力媳妇去其家找其，说让其跟着她去鸿坤理想湾看着围挡，别让人给拆了，一天给其100元钱。其就答应了，这次是其自己去的，其去了11天，就是在鸿坤理想湾现场看着旧围挡不让别人给拆了，当有人圈新围挡时，李铁力的父亲就用锤子把新围挡砸坏了。李铁力他们挡在圈围挡的车前面不让施工方干活，当时在现场有李铁力父母、李铁力妻子张艳玲、其、李某14妻子、张光、李芬妻子、李进、李晨妻子等10多人，在这期间圈新围挡的人就没再干过活。其去了11天后李铁力媳妇说不用其去了，她给了其1100元。张艳玲是主使，其在现场没看见李铁力。 17、证人张某5的证言，证实李铁力给和顺家园小区楼层做保温、防水。其2018年6、7月份开始跟着李铁力干活，他每天给其100元的工资。其和张光在工地负责看着工人干活，有时看着进的材料，其妹妹张艳玲帮着李铁力在工地上做保温生意上的事。 18、证人耿某的证言，证实2016年5月份左右，当时和顺家园正在施工。李铁力媳妇张艳玲在村里碰见其，她为了让李铁力从和顺家园施工中揽点活挣钱，让其跟她去和顺家园堵门口去，一天给其100元工资。其想挣点钱当天就跟着她去了。其到现场看到有二十多人，都是一些岁数大的老头或者老太太，其到那之后张艳玲让其坐在小区门口中间，不让车辆进出，其一共去了三天，每天早上8点左右到中午11点，下午2点到5点半左右，中午换班回家吃饭。其去的这几天，每天都有二十来人，都是其村村民，一般都是李铁力媳妇在现场组织村民堵门，当有施工车辆想出入和顺家园施工现场的时候，李铁力的媳妇就让其等人围在门口阻止车辆进出。李铁力媳妇给了其300元。 19、证人李某4的证言，证实其是李铁力的堂哥。2016年6月份左右一天，李春来给其打电话说让其跟他一起去和顺家园堵门，一天给其100元钱，一天一结账，其就去了。到现场后其才知道是李铁力他们想从和顺家园要活儿。在现场堵门的有其、张艳玲、李进、李春来、张光、史某，还有其村一些老头老太太，其连着去了六天，其等人就是在和顺家园门口坐着，不让里面的施工车辆进出。李春来一共给了其600元钱。2016年6月份左右其应聘去和顺家园看大门时，李铁力已在和顺家园干工程。他先干的一标段防水工程，后来干的一标段和二标段保温工程。李铁力偶尔去和顺家园施工现场转一圈，不经常去，开始是李铁力媳妇张艳玲和张光负责在和顺家园施工现场盯着，后来主要是张光负责，李春来也是跟着李铁力干，但不是主要负责人。 2017年左右一天，李春来打电话叫其去帮忙拦着鸿坤理想湾围挡施工，一天给其100元钱，其答应了。其和李进、李春来、张光、张艳玲、史某还有一些老头老太太一起去鸿坤理想湾阻拦围挡施工，施工负责人高某就和其们骂了起来，有人报警了，警察来了就开始调解，其一看也没什么事就先回家了，之后李春来给其打电话让其赶紧回去，其赶到鸿坤理想湾围挡施工现场，看见李铁力、张艳玲、李春来正在打高某，高某这边有人拿着一根铁管子，其担心用铁管子把人打坏了，就上前把这个人的铁管子夺下来了。过了一会，李铁力他们和高某就散了不打了。警察来后问高某谁打了他们，高某指证其和李春来、张光、张艳玲、李铁力，其等人一起被带到了派出所。了解完情况后民警让其等人每人写了一个保证书，就让其等人回家了。 20、证人遆玉兰的证言，证实2016年4、5月份一天，其碰到其村一个人，那人让其和他一起去村口工地的围挡那边去玩，其和李晨的媳妇一起去的，在那就是和别人一起聊天，每天到了饭点就回家吃饭。其去了两、三天后才知道李铁力他们家还给钱，一天100元。其去了5、6天后就没再去过。过了几天李铁力的媳妇张艳玲去其家给了其600元现金。 21、证人陈某1的证言，证实其是涿州市天雨王防水材料有限公司的法人。2016年一天，李铁力电话联系其，说要从其公司进点防水材料，需要到其厂里看一下，李铁力到其的公司参观后，说用其公司货可以，但是需要用其公司的资质和公章，其公司的防水材料有正规手续，其就同意了，其以85元一卷防水材料的价格卖给李铁力。后来其送料的时候才知道李铁力用其公司的手续和公章和施工方签订的涿州市和顺家园防水工程。其一共卖给李铁力4000卷防水材料。 22、证人李某5的证言，证实其是李铁力的父亲，李铁力被抓后其让其女儿从李铁力的银行卡里取了110万元现金用于平时生活。 23、证人郭某的证言，证实其在2016年初至今负责和顺家园一标七号楼工程主体和装修。一标防水的工程是李铁力干的，八号楼是陈某2负责，九号楼是袁楚莲负责，十一号楼是一个姓赵的人负责。李进和李春来等人是正常的送料。 24、证人陈某2的证言，证实其在2016年6月至今负责和顺家园一标八号楼工程主体和装修。一开始是李进和史某合伙给其送的料，后来他俩不知道怎么回事散伙了，只有李进送料，史某不送了。 25、证人李某6的证言，证实其和李铁力是亲兄妹。11月份的时候其把李铁力农行卡里的140多万现金取了出来，给了其父亲110万元现金，其的卡里还剩大概60万。从给其父亲的110万元中，拿出15万元用于还给姓邓的材料款。2019年10月份的一天，其哥哥李铁力的代理律师告知其说，李铁力转告其让其去找一个叫王某4的男子，去还15万元的材料款，但是其不知道具体还给谁。其后来找了王某4两次，表明了其是李铁力妹妹的身份，并和他说是其哥哥让其找他帮助还15万元的材料款的事情。王某4说帮其问问，其和王某4留了电话。过了两天的一天上午，王某4把其叫到向阳的工地，说是姓邓的男子来了。其去了之后，王某4、姓邓的男子、还有一个男子在场，其说其是李铁力的妹妹，来还15万的材料费，姓邓男子应了一声，把15万元现金接了过去，其让姓邓的男子给其写一个收条，但是姓邓的男子不会写字，王某4就让在场的另一个男子代写的。 26、证人王某4的证言及辨认笔录，证实2016年4月份，李铁力组织了一帮人把和顺家园的工地门堵了，工地无法施工，涿州市住建局局长让其过去协调，邓某也找到其说李铁力把门堵了，他们没法施工，让其作为工地现场的负责人帮忙协调协一下。其把李铁力、邓某约到和顺家园工地的办公室让他们自己协调堵门和施工的事情，并告知他们若他们双方协调不了，其就从新换一个施工队，让他俩谁也不能在和顺家园工地施工。说完其就离开办公室让他俩自己协调。过了十几分钟其进办公室问他俩是否协商好了，他俩说双方达成口头协议，协商的结果是李铁力干一标段的防水工程，邓某干二标段的防水工程，一标段、二标段之间底下车库的防水也是邓某干。他们协商完就各自走了，第二天工程就开工了。大概过了两、三天的时间，邓某找其说李铁力向他要了30万元钱，其说：“这是你俩之间的事，你们自己协商解决吧，我管不了李铁力，他也不听我的”。后来李铁力和邓某之间怎么协商钱的事其就不知道了。2019年9月份到10月份，李铁力的妹妹多次找其，让其帮忙找到一个姓邓的，她说要帮李铁力还姓邓的材料款。其将邓某约到其办公室，当时其项目组的姚某在场。李铁力的妹妹到后其让她和邓某单独说，其就出去了。过了几分钟，其和姚某一起进会议室，看见邓某拿着一个破布袋子，邓某和李铁力的妹妹说钱已经交接完了，其让邓某写个收条，邓某说他不会写字。其就叫姚某帮邓某写了一个收条，收条内容是“今收到防水材料款15万元整”，邓某在上面签了字，李铁力的妹妹拿到收条就走了。王某4能够辨认出4号女子为李某6，能够辨认出6号照片男子为邓某。 27、证人姚某的证言及辨认笔录，证实2019年10月中旬的一天上午，其在涿州市廉政教育中心项目工程部上班，王某4把其叫到他会议室说老邓没有文化不会写字，让其帮邓某写一个收条，王某4让其写的内容是“今收到防水材料款15万元整”。其就帮忙写了这么一张收条，其就出去了，后面的事其就不清楚了。姚某能够辨认出邓某，能够辨认出其写收条时在场的女子为李某6。 28、证人李某7的证言，证实其是李铁力的叔叔。2016年其在和顺家园施工收废料时，看到和顺家园门口有老头老太太堵门，堵了十多天。2019年5月份李进打电话问其，李铁力雇佣老头老太太堵门时候和顺家园工地是不是被迫给了李铁力15万元，其说和顺家园工地没给，具体谁给的不知道，但其在和顺家园公司门卫岗亭聊天的时候，听工地上的人说和顺家园给李铁力打了15万元，具体15万元是什么款项其不知道。 29、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】0241号调取证据通知书、调取证据清单，证实依法自李进处调取的录音光盘三张、录像光盘一张，证实李进与邓某通话中提到邓某给付李铁力15万元的事情。 30、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】0254号调取证据通知书、调取证据清单、2017年4月13日李铁力以普莱斯德防腐保温工程（北京）有限公司资质与河北中保建设集团有限责任公司（张某2、王某7、王某1）签订的京涿高铁新城片区和顺家园项目一标段外墙外保温及外墙涂料工程施工合同、2016年4月29日李铁力以涿州天雨王防水材料有限公司与河北中保建设集团有限责任公司（张某2等人）签订的京涿高铁新城片区和顺家园项目一标段防水工程施工合同。 31、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】0284号调取证据通知书、调取证据清单、涿州天雨王防水材料有限公司营业执照、产品质量检验报告、质量体系认证书等资质资料，李铁力收到涿州天雨王防水材料有限公司防水材料的收条。 32、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】0361号调取证据通知书、调取证据清单、2016年11月29日李铁力收到和顺家园一标段400000元防水工程款的收据、2018年1月27日李铁力收到和顺家园一标段1000000元防水工程进度款的收据、2018年1月27日何梅给李铁力转账1000000元的银行转账记录截图、2018年6月14日李铁力收到和顺家园一标段400000元防水工程进度款的收据、2018年6月14日给李铁力转账200000元的银行转账记录截图、2019年1月18日李铁力收到和顺家园一标段4300000元外墙外保温工程、防水工程进度款的收据、2019年1月18日支出1500000元的银行转账记录截图、2019年1月19日何梅给李铁力转账800000元的银行转账记录截图、2019年1月19日何梅给李铁力转账1000000元的银行转账记录截图、2019年1月19日何梅给李铁力转账1000000元的银行转账记录截图、2018年9月6日李铁力收到和顺家园一标段240000元防水工程进度款的收据、2018年9月6日给李铁力转账240000元的银行转账记录截图、2018年10月30日李铁力收到和顺家园一标段500000元外墙外保温工程进度款的收据、2018年10月30日何梅给李铁力转账300000元的银行转账记录截图、2018年11月2日何梅给李铁力转账200000元的银行转账记录截图、河北中保建设集团有限责任公司出具的情况说明，证实河北中保建设集团有限责任公司已经支付给李铁力防水工程款共计214万元，支付李铁力外墙保温工程款共计470万元，其中防水工程款中有两笔转账记录暂时无法提供银行转账记录，只有收据。两笔转账记录分别为2016年11月29日和2018年6月14日。 33、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】392号调取证据通知书、调取证据清单、李铁力名下的涿州市嘉益商贸有限公司登记基本情况表、李铁力名下的涿州市安康物业服务有限公司登记基本情况表、张艳玲名下的涿州市安亿商贸有限公司登记基本情况表。 34、涿州市公安局指挥中心出具的2016年4、5月份在和顺家园的报警记录、涿州市公安局指挥中心出具的2017年2、3月份在鸿坤理想湾的报警记录、涿州市公安局指挥中心出具的2019年3月8日在和顺家园李铁力的报警记录，证实2016年4月15日至2016年5月3日期间，涿州市公安局接九次报警，均为和顺家园项目部与西兴隆庄村村民及李铁力与工地发生纠纷；2017年3月8日高某于13时55分报警称鸿坤理想湾新干线工地有人闹事、王某515时2分报警称鸿坤理想湾新干线工地有人打架；2017年3月10日赵某报警称在鸿坤理想湾新干线工地与人发生纠纷；2019年3月8日17时32分接李铁力报警称在和顺家园有人打架。 35、证人苏某（鸿坤理想湾**负责人）的证言及辨认笔录两份，证实其在2014年至2019年初任涿州市鸿坤理想湾项目的负责人。在涿州市鸿坤理想湾任职期间，高某的名途文化传媒公司一直和鸿坤是合作单位。2014年李铁力和鸿坤理想湾项目部签订了鸿坤理想湾南区圈2.5米高的围挡工程。当时有一段地块涉及拆迁，该工程差一小部分李铁力没有圈上，其项目部根据李铁力实际已完工的工程给他进行了结算。2017年上半年，其项目部准备鸿坤理想湾南区商业地段项目的施工时，涿州市开发区政府部门要求必须将临街（主干道边上）围挡改成4米高，否则不让项目施工。其公司通过正常招投标程序确定鸿坤理想湾项目南区4米高围挡制作和安装的工程由高某的名途文化传媒公司施工。高某开始施工时，他和现场工作人员向其反馈说有老头老太太阻拦他施工。按和同约定其让高某负责协调，但是高某拖了很长时间也没有协调好，圈围挡的活也干不动。圈4米的围挡建不起来，其们项目就无法施工，严重影响工期，其给高某打电话让他赶紧解决问题，最后高某也解决不了，他就撤出这个圈围挡的工程。后来其公司就与李铁力签订了圈4米围挡合同。但是李铁力取得其公司工程的过程其不知道。圈2.5米围挡的合同和圈4米围挡的合同没有关系。苏某能够辨认出高某和李铁力。 36、证人付某（鸿坤理想湾**负责人）的证言，证实其是涿州市鸿顺房地产开发有限公司的工程师，李铁力是涿州市建筑安装工程公司的委托代理人，高某是名途文化传媒有限公司的委托代理人，他们两个的公司和其公司是合作关系。李铁力代表涿州市建筑安装工程公司负责鸿坤理想湾南区开工以前的临时围挡设计安装以及维护，高某代表涿州市名途文化传媒有限公司负责鸿坤理想湾南区原有围挡的拆除和商业地块新围挡的搭建。2017年3月份左右，其们要开始施工鸿坤理想湾南区商业地段的项目，涿州市政府要求必须将临街围挡改成4米高的围挡，否则无法施工。其公司通过正常程序确定鸿坤理想湾项目南区4米高围挡制作和安装的工程由高某的涿州名途文化传媒公司施工并签订了合同。高某的公司刚开始施工，就向项目部反馈说李铁力阻拦他施工，他干不动，李铁力说他和项目部有合同，这个围挡施工得由他干。当时其们项目部给高某答复的是李铁力干的合同是圈2.5米的围挡，他这是干4米的围挡，他的合同没有问题，让高某继续执行合同。因为其项目部已经把活包出去了，谁承担这个活谁就要负责保证如期完工，其他的事项目部不多问，施工具体事项由高某自己去处理。但是高某一直拖了很长时间也没有干起来。因为不圈好围挡项目就无法施工，延误项目整体工期很长时间。项目部要求高某尽快处理这件事。项目部跟高某具体怎么谈的其不清楚，最后高某不干了，撤出了这个工程。后来项目部在2017年5月份和李铁力签订理想湾项目南区4米圈围制作、安装工程的合同。李铁力就把这个活干完了。李铁力和其公司具体怎么签的合同其不清楚。圈2.5米围挡的合同和圈4米围挡的合同没有关系，这是两码事。 37、被害人赵某的证言、辨认笔录六份，证实其一直在高某的名途文化传媒有限公司工作。2017年3月月份，其公司通过正常招投标方式获得鸿坤理想湾南区的围挡制作工程。其公司按合同开始在涿州市施工，李铁力带领西兴隆庄的村民开始阻拦其公司施工，他们拦在其公司施工的设备前面，不让工人干活。李铁力不是每次都去，他经常开着车在附近转，李铁力说之前旧的围挡是他圈的，所以这次圈围挡的活也是他的。就这么过了几天，2017年3月8日，李铁力带着七、八个人在现场阻拦施工，其们上午拆的十七、八块围挡也不知被谁拉走了，当时其和两个工人在围挡的后边想干点活，有人拦着其不让干。这时其听见围挡前面有人吵起来了，其跑过去看见李铁力正一手掐着高某的脖子，另一只手打高某头部，李铁力旁边还有跟着他的一个穿橘黄色上衣的小伙子、一个穿黄色棉袄的老头、一个50多岁的老头对高某拳打脚踢。其跑到高某身边用手拦李铁力的时候，一个穿橘黄色上衣的小伙子和一个穿黄色棉袄的老头把其拽倒在地上用脚踹其，其全身是土，左手无名指受伤，高某头部、脸上有血，其爬起来从施工现场捡了一根铁管子跑到高某身边护着他，对方的人看见其拿着铁管，就都住手不打了。双方散开以后，再也没有人动手。高某报警，警察来后将打架双方的人都带到了派出所。打架这件事以后的20天左右，其们一直想继续干这个圈围挡的活，但是李铁力一直阻拦其们。最后高某让其安排把工人撤出来，不干这个圈围档的活了。再后来其见看见李铁力开始干圈围挡的活了。对其的损伤程度不构成轻微伤的鉴定意见没有异议。赵某能够辨认出李铁力、李铁力的媳妇张艳玲；能够辨认出张光就是身穿橘黄色上衣的小伙子；辨认出李某4就是打人的老头；辨认出李春来为打人的身穿黄色上衣的老头；辨认出李进为在场阻碍施工的人员。 38、被害人高某的证言、辨认笔录五份，证实2017年左右涿州市鸿坤理想湾南区要开工，需要将原来的施工围挡拆除，重新建新的围挡。其以名途文化传媒有限公司和鸿坤的项目公司签订合同，由其负责鸿坤理想湾南区商业地块的围挡建设工程。工程总价格约二、三十万元。签订合同以后，其带领工人在鸿坤理想湾南区施工拆围挡（工程要求先拆除旧的围挡，再建设新的围挡），李铁力的父亲就带领了一些老头和老太太阻拦施工，不让其拆旧围挡，其就报警了，派出所对其们进行了调解。当派出所干警走后，李铁力找的人又来阻拦其施工，阻拦其施工的村民多数是老头老太太，他们站在施工机器前面，其要是施工肯定就伤到这些人，其就不敢施工了。后来李铁力还骂其，威胁恐吓其，大概意思就是这个活就得他干，其要干了就弄死其之类的话。李铁力妻子和跟着他的几个人也跟着骂其，阻拦其施工，陆续阻拦了一个星期左右。之后有一天，李铁力的人又来阻拦施工，其先报了一次警，警察来了调解了一下就走了。之后其与对方互相骂了起来，李铁力坐车到达其的施工现场骂其，其继续施工，李铁力冲上来对其拳打脚踢，把其打倒在地，李铁力妻子、还有跟他俩一起来的三、四个人就围上来一起打其。跟其一起干活的赵某看见其挨打了就过来拦着，他们就打了赵某几下。其站起来打李铁力，李铁力随手抄地上起一根木棍朝其身上打了几下。其报警后李铁力就跑了。警察到达了现场后其指认了当时打其的四五个人，警察就把他们带回了园区派出所。这个圈围挡是其通过正常招投标获得的，主要是把鸿坤理想湾南区路边上的2米左右高的旧围挡拆除，建一个4米左右高的新围挡。因为李铁力他们阻拦其施工，导致工程无法进展，鸿坤理想湾的负责人给其做工作说他们工期太紧，圈围挡施工开展不了严重影响整个项目进展，另外李铁力态度蛮横，对其实施殴打，其惹不起他们，最后其不得不撤出。对自己的损伤程度为轻微伤的鉴定意见没有异议。高某能够辨认出阻拦其施工并殴打其的李铁力、李铁力的媳妇张艳玲。 39、证人崔某的证言，证实赵某找其去鸿坤理想湾工地拆除围挡，其在打架当天到的现场，早上大概8点，其和张海军开始拆围挡，刚拆了10米左右，就有一帮人到工地上阻拦其们施工。其当时怕跟对方起冲突，就和张海军去旁边待着，赵某看见这个情况后从屋里去了冲突的地方，双方就打起来了。赵某被一个50多岁老头和一个穿橘黄色外套的小伙子按在地上，他们其中一个身高比较高的老头在路边拿了一根木头方子朝着其施工方的一个小伙子走过去，其中一个40岁左右的中年男子掐那个小伙子脖子，用拳头打他的头部，那个小伙子就抱着头蹲在地上，他们四个人就一起围着那小伙子打，那个小伙子脖子被打伤，赵某从地上爬起来以后拿着一根干活的铁棍子过来吓唬那几个打人的，后来双方就散开了。赵某的无名指被打肿了。 40、证人张某6的证言，证实2017年一天，崔某找其和他一起去涿州市高铁站附近干圈围挡的活，在施工过程中来了大概4、5个人，说不让其们干了，其们就停下手里的活没再干，后来赵某和对方就打起来了，其在围挡外边，打架的过程其没有看见。 41、证人王某5的证言，证实2017年上半年，其当时在河北涿州京南经济开发区建设局工作。有一天其在其辖区巡视，走到涿××和××和街的交叉口的时候，看见有十几个人围着李铁力和高某，其到了现场后看见李铁力正掐着高某的脖子并且打了高某一拳，这时在边上围观的5、6个人也上手开始打高某，高某用手护着头部，李铁力在铁路上拆了一个树木的固定架子（木棍），朝着高某走过去抡了高某几下。后来高某就喊报警，他们就不打了，其就走了。 42、涿州市中医院关于赵某、李春来诊断证明书2份、保定市第二中心医院关于高某诊断证明，证明赵某左手环指软组织损伤；李春来左手软组织损伤、左前臂软组织损伤、左臂软组织损伤；高某右面部、耳后、颈部多处挫伤。（卷七第24-26页）。 43、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】626号调取证据通知书、调取证据清单、2017年3月8日，涿州市中医医院出具的赵某门诊诊断证明书、2017年3月8日，赵某在涿州市中医医院的ＤＲ检查报告单，证实2017年3月8日赵某被打伤，于涿州市中医院门诊治疗，诊断其左手环指软组织损伤。 44、河北省涿州市公安局物证鉴定室（冀）公（涿）鉴（法临）字【2019】777号法医临床学鉴定书，鉴定意见告知书、鉴定人员及鉴定机构资质证明，证实赵某在2017年3月8日在鸿坤理想湾南区被人打伤，经鉴定：赵某左手环指的损伤程度不构成轻微伤，鉴定结论已告知双方当事人。 45、河北省涿州市公安局物证鉴定室公（涿）鉴（法医）字【2017】0159号临床法医学鉴定意见书、鉴定人及鉴定机构资质证书、鉴定意见告知书，证实经鉴定，高某面部划痕、颈部划痕，损伤程度为轻微伤，鉴定结论已告知双方当事人。 46、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】618号调取证据通知书、调取证据清单、2017年3月1日，涿州市名途文化传媒有限公司（法人高某）和涿州鸿顺房地产开发有限公司签订的理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程合同（合同编号：ＨＫＢＪ.ｈｋｌｘｗｎｑ.02-ＧＣＳＧ-2017-0002,制作安装费：275850元）。 47、涿州市公安局涿公（刁窝）调证字【2019】0201号调取证据通知书、调取证据清单、2014年6月份河北省涿州市建筑安装工程公司（委托人李铁力）和涿州鸿顺房地产开发有限公司签订的鸿坤理想湾项目南区临时围挡工程合同（合同编号：ｊｘｎｑｙ-ｊｘｎｑｙ.ｈｋｌｘｗｎｑ.01-ＧＣＳＧ-2014-0009）、企业内部工程承包协议书、2017年3月9日涿州市名途文化传媒有限公司（法人高某）和涿州鸿顺房地产开发有限公司签订的理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程合同（合同编号：ＨＫＢＪ.ｈｋｌｘｗｎｑ.02-ＧＣＳＧ-2017-0002,制作安装费：275850元）、2017年5月份河北省涿州市建筑安装工程公司和涿州鸿顺房地产开发有限公司签订的理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程合同（合同编号：ＨＫＢＪ.ｈｋｌｘｗｎｑ.02-ＧＣＳＧ-2017-0003,制作安装费：263700元）、2017年7月26日涿州市鸿顺房地产公司支付给河北省涿州建筑安装工程公司182040元工程款的银行电子回单凭证、2017年11月1日支付给河北省涿州建筑安装工程公司28006元工程款的银行电子回单凭证、河北省涿州市建筑安装工程公司的企业登记基本情况表、河北省涿州市建筑安装工程公司营业执照、河北省涿州市建筑安装工程公司关于鸿坤理想湾项目南区临时围挡工程的财务资料，证实2014年5月涿州鸿顺房地产开发有限公司与河北省涿州建筑安装工程公司（法人郑海旦，委托人李铁力）签订鸿坤理想湾项目南区临时围挡工程合同，合同期限在2014年6月25日至2014年7月4日，合同第6条第8项约定，李铁力一方应提供一年的免费售后服务，对南区临时围挡或安装工程出现的问题负责，该合同已经履行完毕，鸿坤理想湾项目部已支付李铁力该合同相应合同款。涿州鸿顺房地产开发有限公司于2017年3月9日与法人为高某的涿州市名途文化传媒有限公司签订理想湾项目南区商业地块临时围挡制作、安装工程施工合同（高度四米），投标总价款为275850元。后在被告人李铁力的围堵、强迫下，涿州鸿顺房地产开发有限公司与河北省涿州建筑安装工程公司（该公司法定代表人为郑海旦、委托人李铁力）从新签订该工程施工合同并支付李铁力相应工程款。 48、证人李某8的的证言，证实2019年3月8日下午4点多，其和李进给和顺家园一标段8号楼送腻子粉，其和李进开车到了一标段的东门。李进去项目部找李某9，其在车上等着他。过了20分钟左右其进项目部大厅里找李进，看到李某9一边劝说李进和李铁力，一边把他俩拉开，其走到跟前，李某9让其把李进拉走，别让他和李铁力再相互吵了。当其和李进向门外走的时候，李铁力也转身回他办公室，途中他一直在骂街，这时李进又转身回去找李铁力理论，其当时被李某9叫到他办公室，等其出去时看见李进躺在地上，鼻子和嘴上都有血，李铁力站在旁边，其就拨打120急救电话。李铁力当时想往外走，李进躺在地上抱着李铁力的腿，他们纠缠了一会，李铁力就挣脱开了走到了项目部外边，李进也站起来追了出去，挡在李铁力面前不让他走。其就报警了。 49、证人宋某的证言，证实其在和顺家园工程指挥部负责后期保障。2019年3月8日下午5点左右，李进来找李某9，之后又进来一个带眼镜的小伙子进来说找李进。大概过了15分钟左右，其听见外面有人大声吵起来，其出去看到李进躺在地上抱着李铁力的脚脖子，李某9还有那个带眼镜的小伙子也在旁边，其问李某9怎么回事，李某9说他也不知道，其让他们俩人出去，别在其这闹，李铁力就先出去了，李进也随后走了，其就把指挥部的大门锁上了，后面的事其就不知道了。 50、证人李某9的证言，证实2019年3月8日下午5时10分左右，李进到其办公室找其，其正在接电话，李进就走出了其的办公室。过了不到两分钟，其听见外面有人骂街，其出去看见李进和李铁力一边互相谩骂，一边往一起走，其过去把他们两个劝开了，这时李进的侄子李某8也到了，李铁力转身回到了他的办公室，其让李某8来其办公室说话，李进跟在后面走了几步，嘴里一直还在骂街，其让李某8把李进拉走，别让他在项目部闹事，李某8就走出其的办公室，之后其听见外面还有骂街的声音，当其再出去的时候看见李进面部有血，躺在地上抱着李铁力的腿，李某8站在他俩旁边，宋某当时从他的办公室也走过来，看见这个情况就让他们出去，不要在项目部闹事，其让李某8赶紧带着李进走，其说完回屋拿杯子锁门再出来的时候，看见李进、李铁力、李某8还在项目部大厅楼梯的位置，宋某在他们东侧大概五六米的地方，当时李进站着抱着李铁力的胳膊不让李铁力离开，其和宋某走过去把李进、李铁力、李某8劝离项目部，其就回家了。其只看见李进的面部有血。 51、涿州市医院关于李进诊断证明书、河北省涿州市公安局鉴定聘请书，涿州市公安局物证鉴定室（冀）公（涿）鉴字【2019】836号法医临床学鉴定书，鉴定机构及鉴定人员资质证明，证实李进2018年7月16日在涿州市和顺家园工地被打伤，于2018年7月18日入涿州市医院就诊。经法医鉴定，李进头部、颈部、胸腹部、双大腿的损伤程度不构成轻微伤，李进左耳部损伤程度为轻微伤。 52、收条、调解协议，证明2018年7月23日李进收到李铁力赔偿款5万元，李进不再追究李铁力刑事及民事责任。 53、关于李进涿州市医院门诊病历、住院病历两张、保定二医院司鉴中心【2019】临鉴字第312号司法鉴定意见书、鉴定人及鉴定机构资质证书、鉴定意见告知书，证实2019年3月8日18时5分涿州市门诊病历显示，李进右侧鼻骨骨折，鼻中隔弯曲，建议64排查左侧鼻骨骨折。19时50分住院，3月11日诊断为双侧鼻骨骨折。经法医鉴定：李进双侧鼻骨骨折，损伤程度为轻伤二级。 54、涿州市公安局指挥中心接处境综合单，证实2019年3月8日17时32分接李铁力报警称在和顺家园有人打架；17时44分接李某8报警称在和顺家园有人打架，警情内容与李铁力报警内容重复。 55、涿州市公安局协助查询财产通知书（回执）、中国农业银行涿州市支行的业务凭证、交易明细；涿州市农村商业银行的交易明细；中信银行涿州支行的业务凭证、交易明细；中国工商银行涿州支行的交易明细；中国建设银行涿州支行的交易明细，证实经查询，张艳玲农业银行62×××18账户余额为280136.96元；李艳萍农业银行6228481266476599168于2019年10月29日取款120万元。 56、被告人李铁力的供述，证实2014年期间，其带着工人在豆庄镇后塘村村北地里圈围挡的时候，后塘村来了大概有五、六十人，他们全拿着铁锹、镰刀，还有西兴隆庄村的王大雷和王立云也跟着一块来了，他们到了地里把其立好的立柱全给弄倒并损坏，导致其购买的立柱和水泥无法使用，人工费也受损失了，其因为圈围挡的事当场和王立云发生了打架，其不认识任某、吴金堂、张某1，其没有和其他后塘村的人打架，其和王立云发生打架后，赔偿了王立云大概三十万元左右，其也被涿州市人民法院已经判刑了，这事已经处理完毕。 57、被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2014年10月份的时候，其村村民和其说村北有人施工圈围挡。其和王秀霞、陈秀荣、任永英等几个人来到了村北的地里，看到有5、6个工人正在施工，其就问他们：“这是我们队的地，你们怎么在这里干活呢，要干活也轮不到你们干”。李铁力说：“我们就得干，跟你们有什么关系”。其拦着干活的工人不让他们施工，李铁力就开始跟其争吵，之后用拳头打其胸口和头部、踹其腿和后腰，将其打倒在地。之后李铁力又带人拿着铁锹、木棍等东西追其村村主任吴进堂向村里的方向跑，他们一边追一边骂，不知道谁报警了，这时警察就来了，李铁力追了一会没追上吴进堂就又回到了其这里，他当着警察的面又踹了其几脚。当时现场有王秀霞、陈秀荣、张小英、任永英等人。辨认出在后塘村北地里殴打其的人为李铁力。 58、被害人任某的陈述及辨认笔录，证实2014年10月9日16时许，其听其村的村民说有人在后塘村北圈围挡，其怕施工的工人把其家的坟地圈走，就赶到了地里，看到有一个钩机在施工挖沟，还有约二十来米就挖到了其家坟地，其上前跟李铁力、李铁力的叔叔因他们挖地的事发生争吵，李铁力过来一拳就把其打倒在地，李铁力的叔叔也上手打其，他们俩人对其拳打脚踢，其报警后，李铁力和他叔就跑了。其去涿州市第二中心医院看伤。其嘴角流血，眼部红肿，头部、腰部有些疼。辨认出在后塘村北殴打其的人为李铁力。 59、证人史某的证言，证实2014年一天，其跟着李铁力在后塘村北地里施工圈围挡的时候，吴进堂带着许多村民来地里阻止施工，李铁力和村民争吵起来。 60、证人李某10的证言，证实2014年10月份一天，其与李铁力在后塘村北地里圈围挡，任某来到了现场说其们圈围挡，妨碍了他家的坟地，他和李铁力争论继而相互打斗起来，其过去将他俩拉开，任某被其给劝走了。 61、证人杨某的陈述，证实2014年下半年的一天，李铁力雇佣其在后塘村北地里挖围挡坑，其开着小型挖掘机干活，任某和一个男的过来不让其继续干活，说他们村征地的事还没说清楚，其说征地的事其管不着，他就去找李某10和李铁力说这事。后来李铁力和任某不知道因为相互打斗起来，过了一会儿任某和后塘村那个男的就离开现场了。 62、保定市第二中心医院对任某的诊断证明，证实2014年10月9日受伤就诊，诊断其多处软组织损伤。 63、涿州市公安局指挥中心接处警综合单，证实2014年10月11日9时24分张聪元报警称在后塘村有人打架。 64、被告人李铁力、张光、张艳玲、李春来、李进户籍证明、违法犯罪登记三联单，证实以上被告人身份信息，案发时系成年人。 65、涿州市公安局刁窝刑警队关于被告人张光、张艳玲、李春来无犯罪记录证明，证实被告人张光、张艳玲、李春来截止至2019年8月30日前无犯罪记录。 66、涿州市人民法院（2016）冀0681刑初16号刑事判决书，证实李铁力犯故意伤害罪于2016年3月10日被涿州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。 67、北京市第一中级人民法院（1998）一中刑初字第1094号刑事判决书、李进释放证明书，证实李进因犯盗窃罪于1998年6月3日被北京市第一中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五万元，于2015年7月16日刑满释放。 68、涿州市公安局受案登记表、移送案件审批表二份，证实2017年3月8日13时许李建报案至涿州市涿州市公安局在工作中发现李进在和顺家园工地南门门口被李铁力殴打。 69、涿州市公安局涿公（豆）行罚决字【2019】1850号、1849号行政处罚决定书、涿州市公安局行政处罚告知笔录，证明李铁力于2014年10月9日在涿州市豆庄乡后塘村村北地里殴打任某被涿州市公安局决定罚款人民币二百元；2014年10月11日李铁力在涿州市豆庄乡后塘村村北地里殴打张某1被涿州市公安局罚款二百元。 70、涿州市公安局受案登记表、抓获经过、到案经过、破案经过，李春来于2019年6月26日的供述，证实2019年6月13日李进到公安机关检举揭发李铁力等人强迫交易的犯罪线索，其于2019年8月28日主动到公安机关投案；李春来于2019年6月26日主动到公安机关投案。被告人李铁力、张艳玲、张光被传唤到案。 以上证据来源合法，经当庭举证、质证，予以确认。 本院认为，被告人李铁力、张艳玲为获取施工工程，纠集被告人李进、张光、李春来及多名村民，采取长时间围堵施工工地大门，拦截工地施工车辆进出、殴打已与发包方签订合同的施工方等方式相威胁，迫使涿州市和顺家园项目部及涿州市鸿坤理想湾项目部与他人解除施工合同，将相应施工工程交与被告人李铁力承揽，情节严重，以上五被告人的行为均构成强迫交易罪。在强迫交易犯罪过程中，被告人李铁力以非法占有为目的，敲诈勒索被害人邓某15万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人李铁力使用暴力，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪。被告人李铁力、张艳玲、李进、张光、李春来在2014年至2018年期间经常纠集在一起，以被告人李铁力为首，张艳玲、李进、张光、李春来等人积极参与，多次在涿州市房地产开发建设工地为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响,具有恶势力犯罪特征。公诉机关对以上五被告人指控的罪名和犯罪事实成立。被告人李铁力聚众长时间围堵和顺家园项目部大门，迫使和顺家园项目部与其签订一标段防水合同后，其继续向项目部索要工程，项目部又被迫将一、二标段的外墙保温工程交付李铁力施工，以上事实有被告人李进、张光、李春来的供述、被害人邓某的陈述、和顺家园项目部负责人王某1、李某1、张某2、张某3及村民张某4、史某等人的证言、相关合同、付款收据等证据相互印证，足以认定。被告人李铁力与涿州鸿顺房地产开发有限公司签订的鸿坤理想湾南区2.5米临时围挡施工合同已于2014年7月4日履行完毕，合同相应价款已支付被告人李铁力，2017年3月9日涿州鸿顺房地产开发有限公司与被害人高某签订的理想湾项目南区商业地块4米临时围挡制作安装合同与被告人李铁力无关，发包方不存在合同违约，对被告人李铁力及辩护人辩称和顺家园一、二标段的外墙保温合同是发包方与其主动签订，该部分工程不构成强迫交易罪，鸿坤理想湾项目部合同违约，存在过错的辩护意见不予采纳。被告人李铁力与李进发生肢体冲突，致李进轻伤二级的犯罪事实，有被害人李进的陈述、在场证人李某11、宋某、李某9的证言、诊断证明及伤情鉴定等证据相互印证，足以认定，对李铁力及辩护人提出公诉机关指控李铁力犯故意伤害罪证据不足，指控不成立的辩护意见不予采纳。其辩护人提出李铁力案发后退还被害人邓某被敲诈款15万元，就该项指控望对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人李铁力与被告人张艳玲系夫妻关系，其二人为强揽业务，在两次围堵项目部施工现场时，均系李铁力电话指挥，张艳玲负责纠集村民并在现场指挥、实施犯罪行为，事后给村民发放劳务费，被告人张艳玲在共同犯罪中起主要作用，以上事实有被告人李进、张光、李春来的供述、被害人高某的陈述、多名村民证言等证据证实，能够相互印证，对被告人张艳玲及其辩护人提出张艳玲在强迫交易的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见不予采纳；被告人李进主动检举他人犯罪，经查证属实，系立功，案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚，对其辩护人的相应辩护意见予以采纳；被告人张光辩护人辩称，张光在共同犯罪中系从犯，到案后及当庭如实供述犯罪事实，初犯，望对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张光多次积极参与李铁力组织的违法犯罪活动，对其辩护人提出张光非恶势力犯罪固定成员的辩护意见不予采纳；被告人李春来自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。对其辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。被告人李铁力犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，应数罪并罚。被告人李铁力在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与犯的新罪数罪并罚。被告人李进被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。根据各被告人在共同犯罪中起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第一款第二项、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一款、第七十一条、第七十七条第一款、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条的规定，判决如下： 一、撤销河北省涿州市人民法院（2016）冀0681刑初16号刑事判决书中对被告人李铁力宣告的缓刑。被告人李铁力原犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；现犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月，总和刑期八年八个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李铁力的刑期自2019年8月3日起至2027年8月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张艳玲犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张艳玲的刑期自2019年8月13起至2021年8月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李进犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李进的刑期自2019年8月27日起至2020年11月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人张光犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张光的刑期自2019年8月3日起至2020年8月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人李春来犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李春来的刑期自2019年8月27日起至2020年6月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  解文海 审判员  裴 燕 审判员  王艳华 二〇二〇年六月九日 书记员  田 元