宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2019）宁0106民初14212号原告（反诉被告）:宁夏楠浔府健康产业有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区。法定代表人：张希顺，总经理。委托诉讼代理人：吴迪，北京市景运（银川）律师事务所律师。被告（反诉原告）：重庆昂狮广告有限公司，住所地：重庆市渝**。法定代表人：张耀，总经理。委托诉讼代理人：杨宝有、吕海涛（实习），北京市中银（银川）律师事务所律师。原告宁夏楠浔府健康产业有限公司（下称楠浔府公司）与被告重庆昂狮广告有限公司（下称昂狮公司）服务合同纠纷一案，本院2019年11月12日立案受理后，被告昂狮公司提出反诉，本院照准并依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）楠浔府公司的委托诉讼代理人吴迪，被告（反诉原告）昂狮公司的委托诉讼代理人杨宝有、吕海涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）楠浔府公司诉讼请求：1、解除原、被告签订的《设计服务合同书》；2、被告返还原告设计费9000元；3、被告支付违约金10829.60元；4、被告赔偿原告经济损失31026元；以上合计50855.60元；5、本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：2019年8月16日，原、被告签订《设计服务合同书》，约定：1、被告为原告进行“楠浔府原创IP形象设计”、“12款送礼礼盒标的设计”，原告支付设计费18000元；2、合同签订之日起1个工作日内，原告向被告支付总费用50%，被告收到预付款之日作为设计期限的开始时间；3、被告收到预付款15个工作日内完成IP形象设计方案，5个工作日内完成6个礼盒设计方案，8个工作日内完成剩余6个礼盒标设计方案；4、被告逾期交付设计作品的，每逾期1日应当向原告支付合同总金额1%的违约金。逾期交付超过15日，原告有权要求解除合同并要求被告返还全部已付费用。合同签订当日，原告支付预付款9000元，但被告至今未能提交符合合同约定的工作成果，导致原告对第三方违约并造成严重经济损失。原告认为，被告逾期交付工作成果，不仅导致原告合同目的无法实现，且因此导致原告对第三方违约，应按照约定赔偿损失并支付违约金，现望判如所请。被告（反诉原告）昂狮公司辩称，合同约定设计内容分为楠浔府原创IP形象设计（价款12000元）和12款礼盒设计（价款6000元）。1、合同约定设计费共18000元，签约后1个工作日付款9000元。被告当日收到预付款后，在15个工作日（即9月6日前，其间8月17、18、24、25、31日及9月1日为周末）完成了IP形象设计方案。为方便交流，被告法定代表人张耀2019年8月19日建立微信群，邀双方负责执行合同的9人入群，包括被告方张耀、设计师沈某、设计主管王某、策划经理丽某，原告方孙康、执行总经理王某、电商总监杨某、综合部总监李某、运营总监周某（Camus）。2019年8月25日00时08分，被告群内提报《楠浔府IP形象草图及名字草稿提案》，并按原告要求多次易稿、反复修改。2019年9月4日16时47分（共用13个工作日，提前完成设计），原告运营总监周溥发出“那没问题了，可以确认”，其他人员未提异议，应视为原告已认可被告的IP形象设计。2、IP形象是礼盒设计主元素，需等IP形象确定后才能进行礼盒包装设计，合同约定的12款礼盒标设计时间为IP形象设计15个工作日后5个工作日完成6款、8个工作日完成剩余6款（等待原告提供设计资料的时间除外）。合同还约定，原告收到被告设计稿或改稿后，应在1个工作日内确认或提出修改意见并书面通知被告，时间最长不得超过1个月。交稿后超过1个月无回应的，视为原告对被告工作成果的确认。前述IP设计任务的截止时间为9月6日，因此前6个礼盒的工作期间为9月9日到9月16日（其中13至15日为法定假日），8个工作日完成剩余6款礼盒标设计提案，对应时间为9月17日到9月26日（其中21至22日为法定假日）。2019年9月5日13时57分，原告运营总监周某要求“优先搞红黑枸杞的那两个礼盒”。尽管该要求打乱了被告工作计划，但被告仍于9月10日0时23分完成“楠浔府品牌包装设计提案”红枸杞的包装设计，经反复修改后于当日23时45分定稿、提报，原告未予质疑。9月11日10时46分，被告提报了“楠浔府品牌包装设计提案”黑枸杞的包装设计。此后，原告向被告提出大量设计修改意见，被告均遵照进行了修改设计。9月12日，原告提出取走“红黑枸杞礼盒制作印刷文件”，以便赶在中秋节打样印刷（原话是“趁节假日这几天，我们先打样这两款”），被告当日回复。因其他10款设计可以参照这2款简单延展排版即可，一旦被告交付，原告即可自行完成而不需要被告设计，以至原告有可能借口不支付尾款，故要求原告在被告交付工作成果前支付尾款9000元，原告方孙总9月14日致电被告公司张耀，表示完成剩余工作后立刻支付尾款。出于信任，被告9月17日下午4时50分向原告发送红黑枸杞礼盒标设计制作印刷文件，周某回复“好的”，其他人员未提异议。9月18日凌晨1时14分，被告将剩余4款礼盒标设计向原告提报“楠浔府第一阶段包装提案-昂狮品牌策划0918”，原告未提异议，被告至此已向原告提报了12款礼盒标设计中的6款。9月21日凌晨03时59分，被告提交完成了后续礼盒标的6款及之前修改的4款礼盒标及9月17日拿走2款制作印刷文件包装“楠浔府12款包装设计-昂狮品牌策划0920”方案，共计12款。综上，被告已按约完成了设计任务，没有违约，应当驳回其诉请。反诉原告（被告）昂狮公司反诉请求：1、反诉被告楠浔府公司支付设计费9000元及逾期付款利息115.90元(按年利率6.525%计算,自2019年9月22日计算至12月2日)，合计9115.90元，并实际计算到欠款付清为止；2、反诉案件受理费由反诉被告负担。事实与理由：《设计服务合同书》约定，昂狮公司为楠浔府公司提供“楠浔府原创IP形象设计”、“12款送礼礼盒标的设计”，合同价款共计18000元。楠浔府公司先付9000元，设计定稿并经其确认各展开面后、昂狮公司交付光盘或正式完稿前，楠浔府公司付清尾款9000元。合同签订后，楠浔府公司支付预付款9000元。现在昂狮公司已按时完成了所有设计定稿并经楠浔府公司确认，但其欠付尾款9000元至今已属违约，诉请法院判如所请。同时，如楠浔府公司坚持解除《设计服务合同书》，昂狮公司表示同意，但必须结清尾款9000元。反诉被告（原告）楠浔府公司辩称，合同第五条“甲方权利”约定，楠浔府公司如对设计不满意有权立即终止合同，要求退回所付款项。综合来看，昂狮公司的设计始终不符合楠浔府公司要求，应当按照约定退还全部设计费，其反诉请求不符合合同约定。加之合同由昂狮公司提供，约定内容属于昂狮公司向楠浔府公司作出的承诺，目前设计源文件仍掌握在昂狮公司手中，楠浔府公司并没有占有使用，其反诉请求有违诚信，应当予以驳回。双方围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织进行了质证。根据双方陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：昂狮公司2019年8月16日出具《设计服务合同书》，经楠浔府公司确认后盖章签订。合同约定昂狮公司（乙方）接受楠浔府公司（甲方）委托，以总价18000元完成设计。摘要如下：1、楠浔府原创IP形象设计，价款12000元，包括主视觉形象设计（含IP形象三视图）、主视觉形象IP创作思路及品牌定位、主视觉形象IP创作形象、IP名字IP形象三视图创作。备注：主视觉形象会出两套对比选择方案，其中一套主推方案，出IP形象三视图；IP名字三套对比方案，选择一套主推。2、12款送礼礼盒标的设计，价款6000元，包括创意礼盒包装设计（客户提供礼盒，只设计标），并配有创意产品品牌名+产品广告文案。3、IP设计时间15个工作日，包装设计时间5个工作日（6款）、8个工作日（6款）。4、签订合同1个工作日内，甲方支付总费用的50%、9000元，乙方收到款项时作为设计时限的开始时间。剩余设计完成定稿后，甲方确认各展开面后，乙方交付光盘或正式完稿前，甲方付清剩余50%后，乙方向甲方出具高精度正稿光盘及知识产权转让协议书。5、乙方需在收到预付费后，15个工作日内完成IP形象设计方案，5个工作日完成6款礼盒标设计方案，8个工作日完成剩下6款礼盒标设计方案（等待甲方提供设计资料的时间除外）。甲方收到设计稿或改稿后在1个工作日内确认或提出修改意见并以书面形式通知乙方，修改确认设计的时间最长不得超过一个月，提交稿后超过一个月无回应的合同，视为甲方已对乙方工作成果作出确认，甲方完全拥有合同作品的著作权和处置权。6、如对乙方设计不满意或由乙方原因导致拖延，甲方有权立即终止合同，并要求乙方退回所付全部款项。乙方有权要求甲方提供与设计相关的企业资料，甲方如不提供相关资料和要求或提供错误的资料而导致乙方经济损失甲方应予承担。如甲方拒绝承担，乙方可终止服务并不退所收款项。乙方有权要求甲方提供甲方内部相关责任人尽量统一的意见，如果甲方内部意见严重分歧的时候，乙方可暂停修改，协助甲方统一意见，如果由此耽误时间而造成损失，乙方不承担责任。乙方有要求和甲方相关责任人沟通的权利，如甲方拒绝沟通导致项目无法进行，乙方可终止服务并不退所收款项。乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项，如未按期收到相应款项，乙方有权拒绝继续服务，由于款项拖欠导致工期延后的连带损失乙方不承担责任。7、乙方需按照甲方的要求进行作品设计和修改，直至得到甲方书面确认为止。乙方需按照合同约定按时交付设计作品，并保证作品合法合规、不存在侵犯他人合法权益的情形。如乙方逾期交付设计作品的，每逾期一日应当向甲方支付合同总金额1%的违约金，逾期交付超过15日的，甲方还有权要求解除本合同，并要求乙方返还全部已付费用。当甲方的想法和乙方冲突的时候，乙方必须服从甲方的要求，但当乙方根据经验知道甲方可能为设计带来不良后果的时候，乙方有义务提醒甲方。设计工作是属于主观性非常强的工作性质，有可能会出现初稿后乙方设计不能满足甲方要求，乙方应主动和甲方沟通分析，找到问题所在并迅速重新提供新方案或改进方案直到甲方满意为止。8、在设计作品初稿完成前因甲方单方面原因终止合同，其预付的费用无权要求退还。(如遇甲方由于客观原因无法进行下去的合同，未开始进行设计工作并且甲方是以现金方式支付设计费的，乙方可全额退款。如果甲方提出终止合同时乙方已经开始设计工作，不再退款)。甲方在设计作品初稿完成后因不可归责于乙方的原因单方面终止合同，如果此时乙方已经完成所有合同协议的项目并且已经提交过给甲方，乙方已收取的费用不予退还，同时甲方应确保乙方总收取款项不低于合同总额的60%，已经提交甲方的作品，甲方享有全部著作权和处置权，乙方不得擅自使用或提供给第三方使用。乙方设计提交后，甲方回应设计的时间最长不得超过一个月(特殊情况双方协商解决，合同有约定的例外)，否则视为甲方认同该设计并应付清所设计项目的全部费用，甲方完全拥有合同作品的著作权和处置权。签订合同当日，楠浔府公司向昂狮公司支付9000元。2019年8月19日，昂狮公司法定代表人张耀建立微信群，邀双方人员入群，包括昂狮公司张耀、设计师沈某、设计主管王某、策划经理丽某，楠浔府公司执行总经理王某（Funsion）、电商总监杨某(UknowYJ)、综合部总监李某(大飞)、运营总监周某（Camus）、孙某（Allen）。2019年8月25日00时09分，昂狮公司微信群内提报《楠浔府IP形象草图及名字草稿提案》，楠浔府公司回复《关于昂狮IP形象初稿的意见》。修改后，昂狮公司2019年8月30日02时43分第二次提报《楠浔府IP形象提案-昂狮品牌策划》，楠浔府公司次日10时03分回复《关于昂狮IP形象第二稿的意见》。再次修改后，昂狮公司2019年9月2日10时30分第三次提报《关于IP形象的第三轮优化意见》，双方商讨了修改方案。昂狮公司次日19时59分第四次提报方案后，楠浔府公司未表异议。2019年9月6日，双方微信群内确认昂狮公司“于下周二提报红、黑枸杞的包装设计方案”。昂狮公司2019年9月10日0时23分提报《楠浔府品牌包装设计提案》，楠浔府公司当日14时12分回复修改意见。昂狮公司当日23时45分第二次提报修改后的《楠浔府品牌包装设计提案》（红枸杞），次日22时46分提报《楠浔府品牌包装设计提案》（黑枸杞）。2019年9月12日，昂狮公司提出“现在版式什么都定了，剩下都是延展。麻烦结下尾款，才能发制作源文件”。2019年9月18日01时14分，昂狮公司提报《楠浔府第一阶段包装提案》（合同约定的前6款），楠浔府公司当日2时14分回复修改意见。2019年9月21日3时59分，昂狮公司提报《楠浔府12款包装设计》，楠浔府公司2019年9月23日9时14分回复《意见汇总》、17时48分回复《修改意见》。2019年9月27日12时52分，楠浔府公司催交设计方案，楠浔府公司2019年9月28日向昂狮公司发送《12款礼盒展开图意见》，昂狮公司次日11时01分回复具体意见。2019年10月11日，昂狮公司再次提报修改后的设计方案，楠浔府公司次日12时41分回复《12款礼盒展开图意见》，双方继续商讨修改方案。昂狮公司2019年10月15日提报《楠浔府最终确认包装》，楠浔府公司2019年10月17日9时15分回复《12款礼盒展开图意见》，双方继续商讨修改方案。2019年10月21日11时42分，昂狮公司提报《楠浔府最终确认包装》，楠浔府公司不予接受。双方由此产生分歧，并引起本案诉讼。庭审中，楠浔府公司提交与案外人上海点臻医疗器械有限公司签订的《订货合同书》、银行付款凭证、《违约赔偿抵顶协议》、《发货清单》，以此证明其赔偿经济损失31026元的诉请成立。本院认为，原、被告签订的《设计服务合同书》不违反法律及行政法规规定，合法有效。1、合同约定“乙方需在收到预付费后，15个工作日内完成IP形象设计”。楠浔府公司2019年8月16日支付首付款9000元，扣除节假日，15个工作日届满日为9月6日。昂狮公司最终于9月3日完成IP形象设计，符合合同约定，楠浔府公司应当按约定支付对价款12000元。合同约定“包装设计时间5个工作日（6款）、8个工作日（6款）”，扣除节假日后届满日分别为8月23日、8月28日。双方2019年9月6日确认“于下周二提报红、黑枸杞的包装设计方案”，属于对合同内容作出了新的约定，合法有效。昂狮公司2019年9月10日提报《楠浔府品牌包装设计提案》符合约定。嗣后，双方多次协商修改、重新制定楠浔府品牌包装（12款礼盒）设计提案未果，双方对此均有责任，应平均分担对价款6000元，由楠浔府公司与昂狮公司各承担3000元。2、《设计服务合同书》已无法继续履行，双方均同意解除，本院照准。3、楠浔府公司与案外人之间《订货合同书》与本案无关，其赔偿损失的诉请缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第一款、第一百零九条规定，判决如下：一、解除原、被告签订的《设计服务合同书》；二、原告（反诉被告）宁夏楠浔府健康产业有限公司于本判决生效之日起三日内支付被告（反诉原告）重庆昂狮广告有限公司合同价款15000元，扣除已付9000元，再付6000元；三、驳回原告（反诉被告）宁夏楠浔府健康产业有限公司和被告（反诉原告）重庆昂狮广告有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费536元，由原告（反诉被告）宁夏楠浔府健康产业有限公司负担。反诉案件受理费25元，由反诉被告（原告）宁夏楠浔府健康产业有限公司负担10元，由反诉原告（被告）重庆昂狮广告有限公司负担15元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 赵立勇 二〇二〇年六月三日书记员 姜 薇