河北省南皮县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0927民初802号 原告：大财纳（沧州）农业设备有限公司，住所地沧州市南皮县经济开发区城东工业园将军中路北侧诚信文化园对过。 法定代表人：王忠，总经理。 委托诉讼代理人：张守德，职员。 委托诉讼代理人：杨中海，河北宏天律师事务所律师。 被告：上海三鼎畜牧机械有限公司，住所地上海市金山区亭林镇南亭公路****。 法定代表人：谢一，总经理。 原告大财纳（沧州）农业设备有限公司（以下简称大财纳公司）与被告上海三鼎畜牧机械有限公司（以下简称三鼎公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告大财纳公司委托诉讼代理人张守德、杨中海，被告三鼎公司法定代表人谢一到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 大财纳公司向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告买卖合同，判令被告支付违约金；2.判令被告返还原告全部货款261000元及资金占有期间的利息（自付款之日起至实际支付之日，按中国人民银行同期银行贷款利率计算）；2、判令被告承担本案全部诉讼费。诉讼过程中，原告增加诉讼请求要求被告赔偿违约造成的损失10万元。事实和理由：2020年3月6日，原告与被告签订“购销合同”，原告向被告购买荷兰IMPEX乳头饮水器41850个、配套PVC方管4650支、方管接头4650个、乳头安装费共计标的额261000元，合同签订后原告分两次向被告支付了全部货款，被告于2020年5月13日将货物送到原告子公司江苏大财纳农牧科技有限公司后，经原告专业人员取样检验，结果显示质量不合格，主要是水管上大部分乳头倾斜，漏水严重，产品性能达不到合同第二款约定的也是最关键的“不漏水”质量要求。原告已书面告知要求退货并要求被告返还全部货款，但被告并未按期退款，经原告多次催促，被告置之不理。被告的行为已经构成根本违约，根据合同法、产品质量法的相关规定特提起诉讼，请支持原告的诉讼请求。 三鼎公司辩称，我方按郝吉海要求及其提供的安装图纸采购乳头饮水器，把荷兰IMPEX公司的乳头饮水器安装到配套方管上，本案属典型的承揽合同，定制产品不能退货；这批产品本身无任何质量问题，我方订购的荷兰IMPEX公司乳头饮水器和诸城塑润工贸有限公司提供的PVC方管都是合格产品，不漏水，产生的漏水问题只是饮水器和水管两个配件没有接好而产生的，只需拧紧或重新安装一下即可解决；本案合同对安装质量无明确约束，“不漏水”约束的是方管和方管接头不漏水，而不是原告诉状中所说漏水问题，因安装在水管上的部分乳头饮水器严重倾斜认定这批货物有严重质量问题而退货非常牵强可笑；我方始终正视郝吉海提出的所谓“质量问题”，积极与其沟通协调，郝吉海对我方提出的修整建议没有否定，予以默认，并安排采购部人员购买了修整用的扳手，按《合同法》第二百六十二条规定如果原告认为安装质量有问题可要求承揽人修理、重作而不是野蛮粗暴地直接要求退货；将乳头饮水器安装在水管上首先要在水管上打孔，然后人工操作用手将乳头拧进去，毕竟是手工操作加上不锈钢饮水器容易打滑，肯定存在些许误差，但即使产生倾斜也是正常的稍微倾斜，不影响正常使用，倾斜不能作为质量问题；根据《合同法》第一百四十四条规定，货物简易捆扎包装在运输途中产生的破坏、损伤甚至灭失，除当事人另有约定外应当由买受人承担，原告应当知道“简易捆扎包装”在运输途中引起的风险责任，货物发生意外我方作为承揽人应当免责；我方调查发现，郝吉海曾要求我方对其购买荷兰IMPEX乳头饮水器用于海大集团鸭场水线事宜保密，我方打听到海大集团目前只有一个鸭场在建并前往查看，发现郝吉海已经把案涉部分货物送到现场等待安装，且原告与该鸭场签订的合同要求的乳头饮水器品牌是德国“LUBING”，原告退货真实动机不是水线质量问题而是原告给客户提供假冒品牌。综上，原告的诉求完全是无理取闹、无法可依、无据可凭，请求驳回其所有诉求，并判令原告承担我方往来差旅费2300元和因冻结我方27万元保证金产生的利息。 本院经审理认定事实如下：原告作为甲方（联系人为郝吉海）、被告作为乙方于2020年3月6日签订“购销合同”，约定甲方向乙方购买荷兰ＩＭＰＥＸ乳头饮水器41850个、配套ＰＶＣ方管4650支，方管接头4650个，连同乳头安装费共计价款261000元（优惠后），“结算方式及期限”为原告预付定金165000元，余款96000元发货前一次付清；合同第二条“质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限”约定：饮水器为荷兰ＩＭＰＥＸ原装，但不带有ＩＭＰＥＸＬＯＧＯ，按荷兰ＩＭＰＥＸ标准执行，质保期限一年，方管和方管接头为国产，无砂眼，不漏水；第四条“运输方法及费用负担”约定：国内运费由甲方负担，乙方代办托运；第五条“包装标准、包装物的供应与回收”约定“简易捆扎包装”；第六条“验收标准、方法及提出异议期限”约定：按“二”条约定验收，货到三十天内提出异议。合同签订后，原告如约预付了定金并在被告发货前付清了货款，2020年5月13日案涉货物运抵原告子公司江苏大财纳农牧科技有限公司，经原告取样检验发现水管上大部分乳头倾斜、漏水。现场拍摄的照片显示被告所供产品未进行包装，散装于苏Ｃ×××××号牌的仓栅式货车内，送货人李亮亮（驾驶证号码320322198512103413）为原告出具的“情况说明”载：“2020年5月13日早上八点上海三鼎畜牧机械有限公司雇佣的苏Ｃ×××××的6.8米高栏货车送往江苏大财纳农牧科技有限公司厂区。我开箱，江苏大财纳农牧科技有限公司王书常安排人员对来货进行抽检，抽检过程中发现水管上的乳头严重倾斜，单根水管上的乳头倾斜数量达到一半以上。抽检多根后仍是倾斜数超标。经判定这批货物有严重质量问题，随后江苏大财纳农牧科技有限公司立即联系上海三鼎畜牧机械有限公司要求退货”。原告向运输车辆支付运费2200元后于当日向被告发出“退货函”，告知被告三日内派车拉回，超过三日收取500元／天的保管费，七日未拉回全权处理该批货物。 庭审中，原告提交了购销合同及退货函复印件、双方微信聊天截屏、送货司机李亮亮的驾驶证、行车证、收条、乳头及方管照片以及货车载货照片、情况说明，另提交了原告与鲁冰系统工程（深圳）有限公司签订的《订货合同》以及向该公司支付货款的交通银行回单，证明原告另行订购相同产品用于工程项目，要求被告赔偿因违约造成的经济损失10万元，包括窝工损失4.8万元、仓储保管费2万元、增加的运费以及其他影响工期的损失。谢一质证认为，退货函是郝吉海微信发给自己的；对李亮亮是承运司机并收到运费2200元无异议，对其“情况说明”不认可，其说明只证明货送到了现场，照片也只证明有些乳头饮水器有倾斜，乳头饮水器只要稍微一碰就会倾斜，它们一个一个是互相勾结在一起的；车的载货照片不能说明任何问题；原告与第三方签订的采购合同与本案无关，其提出的实在无法修理自己也不能肯定；原告提出的违约金无理，其不应收仓储保管费，其购买的饮水器不符合客户要求产生的违约与被告无关，其提出的运输中汽车碰撞质量问题不是人力可以控制的；原告提出产品不合格自己不认可，自己的产品是按照原告要求购买，产品可能由于运输或其他原因造成的瑕疵可以通过修理、重作来完善，自己不同意任何退货条件。 谢一提交了购销合同及安装图纸、荷兰公司出具的产品合格证明以及诸城塑润工贸有限公司出具的方管水线合格证、微信聊天记录、火车票复印件、饮水器到达徐州后在车上的照片、其在菏泽海大鸭场公司拍的照片，主张原告工期本身已经拖延，被告制作的部分饮水器已送到现场等待安装；其与郝吉海之间的微信聊天证明对产品的要求由郝吉海指定，在其提出不符合要求后自己一直与郝吉海沟通，他默认了自己提出的修整方案，原告自己没有修理，是自己造成的损失。原告质证认为，本案不管是买卖合同还是承揽合同，产品必须符合质量要求，不符合质量要求的就要修理、重作、退货，被告的产品到达最终客户后50%以上倾斜漏水不合格，应当予以退货；谢一与郝吉海微信截图正好证明被告自认产品存在质量问题，且提供了修整方案，但是没有实施和没有达到维修的标准；火车票与本案无关；对菏泽海大鸭场照片不认可，原告不可能将被告的产品运到海大公司，否则无法退货，该批货物在原告仓库储存；原告已与第三方公司就相同产品签订了购销合同并已经交付货款，不可能再用被告的产品。 经查双方提交的郝吉海（以下简称郝）与谢一（以下简称谢）的微信聊天记录，涉及本案的内容如下：郝：“你看都弯斜出3丝扣来了，车都是散装，连包装都没有”，谢：“你催着发货，工人昨天午饭没休息，来不及包的”，郝：“你是来人解决还是退货”，谢：“人工拧进去，歪的不影响使用，有漏水你找我”，郝：“这个客户不会接受，如果弯一点可以，太严重了。你看照片了吗？弯的厉害。怎么处理？”谢：“有漏水我负责”；郝：“你要这样讲，我什么也不和你讲了”，谢：“您这边工人多，管子运来运去也不现实。您工人调整一下，我负担人工，是最好的解决方式”，郝：“你得来技术员啊”，谢：“明天我和工人商量一下”；郝：“你来技术人员是底线了，这是我们公司发的（退货）函，我等你一天了，你看怎么办吧”；郝：“谢一和你客气不代表你有理，你自己可以算得出这些东西要多少人工，弯的太多，100%漏水，运费当天卸车就付了，我们是正规企业，你们公司来不来处理水线质量问题”；谢：“郝总，我这边呢，平时只卖饮水器，一般安装呢都是设备厂自己安装的。这次你要我安装，收你0.2元/个人工费，也都是友情帮忙，还倒贴钱的。不锈钢的乳头很难装，一天也只能安装60支左右……你这边工人也多，派几个人把你认为不满意的乳头重新拆下来安装一下，如果后面有漏水的，我另外寄一些乳头给你”；“郝总，下午测试了一下，装斜的乳头有漏水现象，把它重新装一下就不会再漏水了。另外，有些乳头没有拧紧，螺纹处也有渗水现象，经过重新拧紧也不漏水了。所以麻烦您安排几个工人把乳头重新拧紧一下，您看如何？”“我的意见就是您安排几个工人，松的乳头重新拧拧紧，斜的厉害的乳头卸下来再重新装一下。人工费我来出”，郝：“工程师说漏水，我们没有办法解决”，谢：“拧紧后不漏水，郝总，乳头你们工人都重新调整过了吗？”；“我不是回复你，拧紧后不漏水吗？你后来又不回复我，我总归认为你同意我的方案了。当时你也说，你这边可以出工人，我这边来个人看一下，指导一下。也想着好好解决问题，我也就亲自过来了，也做了试验，找到了可以解决问题的办法，这些也和你说了，你也没有再和我说什么，我总归以为你同意了我的方案”。 被告未就其答辩中的反诉主张在规定的期限内提起反诉。 本院认为，原、被告订立的“购销合同”实质为原告向被告购买由其组装的产品，本案系买卖合同纠纷而非被告主张的承揽合同纠纷。该购销合同系双方当事人真实的意思表示，协议内容不违反法律和行政法规的强制性规定，系合法有效的合同，双方均应当依约履行。该合同未约定“不漏水”的具体部位，应当按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行，原告为实现合同目的理应要求饮水器所有部位包括乳头饮水器与方管连接处不漏水，本院对被告关于“不漏水”仅约束方管和方管接头的抗辩意见不予采纳。《合同法》第一百五十六条规定：“出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确……应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式”。《产品质量法》第二十六条规定：“生产者应当对其生产的产品质量负责”，并规定产品质量应当“符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况”；第二十八条规定：“易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品，其包装质量必须符合相应要求，依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明，标明储运注意事项”；第四十条规定售出的产品不符合以产品说明表明的质量状况的“销售者应当负责修理、更换、退货”。被告既是案涉产品的组装生产者又是销售者，双方合同约定产品需要“简易捆扎包装”，通过谢一与原告方联系人郝吉海的微信聊天记录可知，被告因原告方“催着发货”而来不及包装，违反了双方关于包装的约定，且未举证证明其在托运时对承运人警示了注意事项，案涉产品系因被告未采取足以保护标的物的包装方式且未提醒承运人注意事项而在运输途中颠簸、位移导致水管上部分乳头产生倾斜而出现漏水问题，该组装产品不符合双方合同约定的“不漏水”的质量要求，被告的行为已构成违约，其主张“定制产品不能退货”、产品运输途中的风险应由原告承担均理据不足，本院不予支持。被告提出的解决方案未获原告方明示认可，且按其方案重新拆装乳头饮水器既会延长工期又不能保证彻底解决漏水问题，原告在与被告协商未果的情况下为赶工期已向第三方采购了同类产品，其要求解除本案购销合同并要求被告退还货款、赔偿损失合情合理合法，本院予以支持，但原告要求被告支付货款利息于法无据，本院不予支持。原告未举证证明其保管案涉货物额外增加了仓储保管费用，其要求被告赔偿此项损失理据不足，本院亦不予支持。《合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”，被告加工出售的系为原告与其客户的工程进行配套的产品，因漏水问题不能及时被安装到位，直接影响原告与其客户工程如期完成，除原告支付的运费2200元应当由被告赔偿外，本院酌定被告赔偿原告工期延长造成的误工损失10000元。 综上所述，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、第六十二条第（一）项、第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十三条、第一百五十六条，《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第（三）项、第四十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、解除原、被告2020年3月6日订立的“购销合同”； 二、被告上海三鼎畜牧机械有限公司退还原告货款261000元后自行拉回其货物； 三、被告上海三鼎畜牧机械有限公司赔偿原告运费和误工损失12200元； 四、驳回原告其他诉讼请求。 以上一至三项，本判决生效后五日内履行完毕。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6700元，减半收取3350元，保全费1870元，原告负担815元，被告负担4405元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过扫描下方二维码自行网上上诉立案及进行网上诉讼操作，或者到河北省沧州市中级人民法院缴纳上诉费、递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数向本院提出副本（需附上诉费缴费凭据），上诉于河北省沧州市中级人民法院。 审判员  邢家德 二〇二〇年六月二十八日 书记员  刘梦雅