广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0115民初3331号原告：何罗建，男，1988年12月26日出生，汉族，住广东省廉江市，委托诉讼代理人：王美舟，系广东博敦律师事务所律师。被告：广州市碧荷居房地产开发有限公司，住所地广东省广州市南沙区进港大道**，统一社会信用代码914401157860961624。法定代表人：江巨华，系该公司的执行董事兼经理。委托诉讼代理人：邓淑文，系广东百健律师事务所律师。委托诉讼代理人：王禹谋，系广东百健律师事务所实习律师。原告何罗建诉被告广州市碧荷居房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年4月26日受理后，依法适用小额诉讼程序，于2020年5月21日公开开庭进行了审理。原告何罗建的委托诉讼代理人王美舟，被告广州市碧荷居房地产开发有限公司的委托诉讼代理人邓淑文、王禹谋，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告何罗建向本院提出诉讼请求：1.判决被告向原告支付从2020年1月3日至2020年4月15日止的迟延办证违约金39941元（每日按总房价款768094元的万分之五的标准计算）；2.被告承担本案诉讼费。事实和理由：2016年8月14日，原、被告签订《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下统称为《商品房买卖合同》），约定原告购买坐落于南沙珠电路碧荷居自编5栋203房（以下统称为涉案房屋）。合同约定被告应在房屋交付之日起300个工作日交付房地产权证，逾期则每日按照总房款万分之五的标准支付违约金。合同签订后，原告履行了全部义务。被告却在原告收楼后，迟迟没有办妥房地产权证并交付给原告。被告的行为已构成违约，应按照合同约定承担逾期办证的违约责任。被告广州市碧荷居房地产开发有限公司辩称：不同意原告的诉讼请求。理由如下：原告在2018年10月21日办理收楼，按照合同约定自收楼之日起算300个工作日即2020年1月2日止（即涉案合同的办证义务履行期限是2018年10月21日至2020年1月2日止）。被告于2019年1月7日向原告寄出了办证通知，原告于2020年3月14日才交回办证所必须的资料，被告在约定的办证履行期届满之前已经具备办证条件，且提前将办证通知按合同载明的方式送达原告，通知原告配合办证。因原告没有在合同约定的期限内交回办证所需要的资料，导致涉案房屋不能在合同约定的办证期限内办理房产证。不能按期办理产权证的违约责任是在原告，其违约在先，逾期办证的违约责任应由原告自行承担。原告滥用诉讼权利，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2016年8月14日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《商品房买卖合同》及其附件，约定由原告购买涉案房屋，房价款总金额768000元，被告应当在2017年3月30日前将涉案房屋交付原告使用。就办理涉案房屋的产权登记事项，原、被告双方在《商品房买卖合同》第二十一条、第二十二条及附件七《补充协议》第九条进行了明确约定，其中附件七《补充协议》第九条对第二十一条的内容进行了变更。其中，《商品房买卖合同》第二十一条约定：“甲方应在该商品房项目建设工程规划验收合格之日起90日内，申请商品房项目的房地产初始登记。”第二十二条约定：“2.乙方委托甲方办理产权登记的，如因甲方未履行相关义务造成乙方不能按本合同第二十一条约定期限办妥并取得《房地产权证》的，甲方应自逾期之日的次日开始，每日按该商品房总价款0.05%的标准向乙方支付违约金；逾期达到120日的，则乙方有权在该120日届满之日起半年内解除合同。……乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，甲方应当自逾期之日的次日起至乙方实际取得《房地产权证》之日止，每日按该商品房总价款0.05%的标准向乙方支付违约金。”附件七《补充协议》第九条约定：“关于产权登记的约定的补充约定……甲方应当协助乙方将齐全的房地产登记机构要求的房地产权证办证资料在该商品房交付之日起210个工作日内提交到房地产登记机构并取得收件回执。甲乙双方并同意将该210个工作日延长为300个工作日，在此延长期内不视为甲方违约。在此情况下，乙方应当在收楼之日起5日内向甲方提供房地产登记机构要求的、需乙方提供的证件资料及缴交相关费用。……乙方采用一次性付款或分期付款方式支付房价款的，应在甲方为乙方取得收件回执后，自行前往甲方办公地点领取该收件回执并亲往房地产登记机构换领房地产权证，此事项甲方不再另行通知。乙方未能前来或迟延领取的，甲方不承担延期办理房地产权证的违约责任。乙方采取按揭方式支付房价款的，乙方委托甲方在为乙方办妥该收件回执取得手续后将该收件回执直接交付给乙方的按揭贷款银行，此委托乙方不再另外授权。甲方将该收件回执交付给乙方的按揭贷款银行后，甲方完成为乙方办理产权登记的事项，对该收件回执不再负有保管、交付义务，乙方需与按揭银行自行商定领取房地产权证之事宜。甲方在签订本合同时已如实、完备、准确地告知了乙方为办理房地产权证及取得收件回执所需要由乙方提供的证件资料及各项税、费。乙方不得以此为由不提供或延迟提供相关资料。2.商品房买卖合同第二十二条‘延迟办理产权登记的违约责任’中甲方的违约情形是指：甲方未能协助乙方将齐全的房地产登记机构要求的房地产权证办证资料在该商品房交付之日起300个工作日内提交到房地产登记机构并取得收件回执。乙方不得以‘如因甲方未履行相关义务造成乙方不能按本合同第二十一条约定期限办妥并取得《房地产权证》’为由追究甲方的违约责任。3.乙方出现下列情形的，视为乙方单方面变更合同约定，同意解除对甲方代其办理房地产权登记的委托，并全部免除甲方关于办理产权登记的责任，乙方须自行办理该商品房的产权登记手续，并不得以此为由追究甲方的责任：乙方自收楼之日起5日内未能前往甲方指定地点（甲方营销中心办公室，地址：广州，地址：广州市南沙珠电路冬瓜宇村碧荷居营销中心020-3991****）签署办理产权登记所需的文件、向甲方提供房地产登记机构要求的、需乙方提供的证件资料等办证资料及缴交相关费用（包括但不限于购房款、按揭款、税费、面积差异款、专项维修资金等，相关费用以政府部门最新公布的文件数据为准）。上述情形下，乙方如仍要委托甲方代其办理房地产权登记的，甲乙双方不受商品房买卖合同第二十一条、二十二条及本补充协议第九条第1款约定办证时间及违约处理的限制，甲方不承担任何迟延办证的违约责任。房地产登记手续办理完毕的具体办理期限由双方另行协商。4.如甲、乙双方在合同约定的交楼日期前办妥房屋交接手续的，该商品房产权证办理期限仍按合同约定交楼日期届满之日起算。”合同签订后，原告向被告支付了物业维修基金及全部购房款。2018年10月21日，原告办理了涉案房屋的收楼手续。双方确认涉案房屋于2018年11月20日完成初始登记。2019年1月7日，被告向原告寄送《办理的通知》，该通知载明：“……我司本次办证过程为分批办证，烦请接到通知后的业主尽快前往办理……第一步：办理房屋面积补差（已办理补差或无需补差的客户可直接第二步操作）第二步：领取资料及预约取号缴纳税费①领取开发商提供缴交契税的相关资料②预约缴税第三步：缴交契税后，请尽快前往碧荷居.中央郡销售中心签约室缴交办证相关费用及提交相关办证资料……。重要提醒：……2.根据《商品房买卖合同》约定，买方应按卖方通知的时间提供办理《不动产权证书》真实、合法、有效的资料和缴纳相关费用（含应缴面积补差款）。在本通知约定时间内未交齐资料或缴纳费用的，卖方均不承担逾期办证的法律责任。3.办证过程中，因买方提供的办证资料有误或失效而导致相关办证部门无法正常审批，买方应在接到催补资料的通知后5个工作日内补齐。由于买方未在5个工作日内补齐，由此耽误办证时间，卖方将不承担相关费用及逾期办证的违约责任。……”原告确认于2019年1月7日收到上述通知书。2020年3月14日，原告向被告提交了办证资料。双方确认被告于2020年4月17日取得涉案房屋的递件回执，并确认涉案房屋于2020年4月20日完成广州市不动产登记。本院认为：原、被告签订的《商品房买卖合同》及其附件是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同履行各自的义务。原告已经按合同约定向被告支付了全部购房款，履行了合同的义务，并于2018年10月21日办理了收楼手续，则被告应在约定的时间内向产权登记机构递交涉案房屋的办证资料，并在300个工作日内即2020年1月2日前为原告办理涉案房屋的产权登记，并取得递件回执。依据合同《补充协议》第九条中“甲方应当协助乙方将齐全的房地产登记机构要求的房地产权证办证资料在该商品房交付之日起210个工作日内提交到房地产登记机构并取得收件回执。……在此情况下，乙方应当在收楼之日起5日内向甲方提供房地产登记机构要求的、需乙方提供的证件资料及缴交相关费用。”之约定，原告提交办证资料的前提条件是房地产登记机构要求的办证资料齐全。涉案房屋于2018年11月20日才办理初始登记，在该日前涉案房屋并不具备办证条件，原告向被告提交办证资料的条件尚未成就，更勿论在收楼之日起5日内提交全部办证资料。同时，被告向原告发出的《办理的通知》已经明确告知原告“办理房屋面积补差”“领取开发商提供缴交契税的相关资料”等内容，也即原告所需提交的办证资料中，税费、面积差异款等材料均依赖于被告的通知，只要被告不履行通知义务，原告则无法取得。被告在2019年1月6日向原告发出《办理的通知》，原告于2019年1月7日收到通知，即具备提交办证所需的全部资料的条件，参照合同《补充协议》的约定，原告应于5日内即2019年1月12日前提供办证相关的资料，此时距离办证期届满日尚有355天。但原告迟延至2020年3月14日才向被告提交办证资料，逾期427天提交资料，在原告递交该资料前，被告显然无法继续进行下一步的办证工作。被告于2020年4月17日取得了为原告办理涉案房屋产权递件回执，从2020年1月3日起计算，迟延106天。原告迟延提交资料的天数大于被告逾期办证的天数，故原告要求被告支付逾期办证违约金没有事实依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条第一款、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条之规定，判决如下：驳回原告何罗建的全部诉讼请求。本案受理费399元，由原告何罗建负担。本判决为终审判决。审判员  陈国盛二〇二〇年六月十八日法官助理陈家园书记员杜瑞婷