广西壮族自治区平果市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1023民初179号 原告（反诉被告）：朱春官，男，1971年2月16日出生，汉族，农民，住江苏省东台市。 原告（反诉被告）：朱春林，男，1975年2月22日出生，汉族，农民，住江苏省东台市。 被告（反诉原告）：平果县韦平个体牙科诊所，住所地：平果市马头镇教育路南边****。注册号：451023600062727。 经营者：韦平。 被告（反诉原告）：韦平，男，1956年10月10日出生，壮族，个体户，住平果县。 两被告共同委托诉讼代理人：潘新宝，广西领扬律师事务所律师。 原告（反诉被告）朱春官、朱春林与被告（反诉原告）平果县韦平个人牙科诊所、韦平承揽合同纠纷一案，本院于2020年3月27日受理后，依法适用简易程序于2020年5月7日公开开庭进行审理。原告朱春官、朱春林，被告平果县韦平个体牙科诊所、韦平的共同委托诉讼代理人潘新宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告朱春官、朱春林向本院提出诉讼请求：1、请求判决被告支付拖欠原告工资9600元及利息（利息计算：以9600元为基数，自2018年1月14日起实际支付之日止，按年利率6%计付）；2、被告支付拖欠原告补贴的车费4000元。事实和理由：原告自2017年12月20日开始在平果县城龙市场韦平个体牙科诊所做室内装修，约定每人400元一天，补贴车费4000元，增加人员也是每人400元一天，随走随结算工资。原告叫上罗东茂、张红斌两人一起做，共四人。罗东茂、张红斌分别于2018年1月11日、2018年1月13日先后离开，他们工资结算完回去，原告垫付车费。原告继续做到2018年2月9日，被告要求停工等过完春节后继续开工。2018年2月22日原告要求继续开工但被告和其女婿杨军叫原告回家，原告回到工地拿工具回家。原告总共做工104天（52×2人），工资总额为41600元（52×2人×400元），被告已支付32000元，尚欠原告工资9600元及4000元车费。此后，原告多次催讨无果。 被告平果县韦平个体牙科诊所、韦平共同辩称，1、原告主张支付工钱9600元和利息，缺乏事实和法律依据。根据原、被告双方的约定以及实际工作过程，本案应为承揽合同。装修路线设计、施工图纸都是由原告负责，原告以自己的设备、技术、劳力完成工作并对工作成果承担风险。被告只根据原告施工提供材料，在被告装修完成并检验合格后，原告才支付相应劳动报酬。在施工过程中，被告出于诚信，已经按原告的实际工作日全额支付工资。原告在未完成工作成果的情况下，中途退场，经被告请求拒不恢复施工，导致被告延期15日才能开业。根据承揽合同的规定，原告未交付工作成果，被告有权拒付相应报酬。2、原告主张被告支付车费4000元，没有事实和法律依据。根据双方约定，支付车费的前提是工程完工后。原告中途退场，已构成实际违约，被告有理由拒付车费。 反诉原告平果县韦平个体牙科诊所、韦平提出反诉请求：1、反诉被告赔偿反诉原告经济损失31206元；2、本案的反诉费由被反诉人承担。事实及理由：反诉原告与反诉被告于2017年12月20日达成装修协议，由反诉被告负责反诉原告诊所一至三楼的室内装修。反诉被告撤场时，一楼装修未完工，二楼室内装修基本完成，二楼的电线接头暂时未接到主电线。在整体装修未完工的情况下，反诉原告择吉日计划于2018年8月9日在二楼试业，为此聘请电工把反诉被告安装的电线接头接到主线，然后打上二楼闸刀开关，立即导致二楼的洗衣机、电脑、灯莫、消毒柜、空调被烧坏，且电线存在被烧毁现象。经现场核查，出现上述损害结果的原因是反诉被告在安装二楼电线时未安装漏电保护器导致。综上，反诉原告认为，反诉被告的施工行为与反诉原告的经济损失存在直接因果关系，应承担赔偿责任。反诉原告经济损失为：1、直接损失：总装软磨天花板工程款3600元，空调维修费5000元，漏电保护器4716元，灯莫3200元，彩电维修费500元，重新安装电路电线工程款10500元；2、间接损失：推迟开业15天，按2019年广西交通事故人身损害赔偿项目（卫生和社会工作收入）计算为3690元。 反诉被告朱春官、朱春林辩称，反诉原告在反诉被告停工后聘请了其他人员进行施工，反诉原告主张的各项经济损失不是由于反诉被告造成的。 原告（反诉被告）朱春官、朱春林为证明其主张，向本院提交的证据有：装修协议、工作记录、证明、车票、电话录音，电工证。 被告（反诉原告）平果县韦平个体牙科诊所、韦平为证明其主张，向本院提交的证据有：装修协议、微信聊天记录、南宁市德控机电设备有限公司出库单、飞利浦家具照明送货单、照片、空调维修报价函、情况说明、收据2份、微信转账凭证及收据、图片、收条5份、照片、夏普用户服务单。 本院组织各方当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院作为认定案件事实的参考依据。 根据上述证据以及庭审笔录，本院确认案件法律事实如下： 2017年12月20日原告朱春官、朱春林与被告韦平签订《装修协议》，内容为：朱春官、朱春林、罗东茂、张红斌四人在广西平果县城龙市场韦氏牙科诊所装修，定协议如下：每人工资肆佰元一天，付工资方式是朱春官、朱春林压贰拾天工资，其他人随走随结清账。以后加人同样适用。在不超过工资的情况下，工程完工，工资全部结清。在这干活的人补贴车费壹仟元整。同日，原告朱春官、朱春林及案外人罗东茂、张红斌即在被告平果县韦平个体牙科诊所进行装修施工。案外人罗东茂于2018年1月11日停止施工，张红斌于2018年1月13日停止施工。因临近春节，原告朱春官、朱春林继续施工至2018年2月9日止。截至该日，原告朱春官等四人完成的装修内容为：1楼至3楼的水电管道铺设、配电箱安装，2楼、3楼的木工、隔墙、吊顶，尚未完成的装修内容为：1楼木工，1楼至3楼所有电线末端的开关、插座、电线未接上总电路。期间，被告多次向原告朱春林支付劳务费共计51200元，分别为：2017年12月28日支付10000元，2018年1月11日支付9200元（备注：用于罗东茂回去），2018年1月14日支付10000元（备注：用于张红斌回去），2018年2月2日支付20000元，2018年2月12日支付2000元。 自2018年3月2日起，被告多次要求原告朱春官、朱春林继续完成水电装修工作，但原告朱春官、朱春林以被告尚欠工资及车费共计13600元未支付为由拒不施工。此后，被告购买空调、彩电、灯具等，并雇请他人安装。2018年8月被告在接通电源时，发生电路故障造成部分电器损坏。 本院认为，承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。本案原告与被告韦平签订《装修协议》，约定由原告实施平果县城龙市场韦氏牙科的装修，被告按天向原告支付报酬，原、被告之间成立承揽合同关系。关于被告是否尚欠原告报酬的问题。《装修协议》约定，被告应按每人每天400元向原告支付报酬。庭审中，原、被告一致确认，被告已向原告支付的51200元费用包含案外人罗东茂、张红斌的工资。罗东茂参与装修23天，应付报酬9200元；张红斌参与装修25天，应付报酬1000元。扣除应付罗东茂、张红斌的报酬，被告已向两原告支付报酬32000元。被告主张两原告装修施工至2018年1月11日止，该主张与被告已支付的费用、时间相矛盾，故本院对被告的主张不予采信。两原告主张其施工至2018年2月9日止，两人施工天数共计104天，被告应支付报酬41600元，扣除已支付32000元，被告尚欠9600元未支付。对此，本院认为原告的主张与双方的短信及微信聊天记录、原告出具给被告的《收条》相对应，形成证据链，本院予以确认。被告主张《装修协议》约定“付工资方式是朱春官、朱春林压贰拾天工资……工程完工，工资全部结清”，因两原告未施工完工，被告有权拒付相应报酬。本院认为，2018年3月2日后因双方未达成一致意见两原告未继续施工，被告应就两原告已完成的工作内容支付相应报酬，现原告主张被告支付尚欠工资报酬，本院予以支持。关于原告主张的利息。被告未及时向原告支付报酬，造成原告利息损失，被告应当自2018年2月10日起按中国人民银行公布的同期同类贷款利率向原告计付利息。关于原告主张的车费4000元。《装修协议》约定“在这干活的人补贴车费壹仟元整”。原告主张被告支付朱春官、朱春林、罗东茂、张红斌的车费补贴共计4000元，因两原告未能提供其已经垫付罗东茂、张红斌两人的车费2000元，故本院对原告该项主张不予全部支持，被告应支付两原告朱春官、朱春林的车费2000元。个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担。被告韦平是平果县韦平个体牙科诊所的经营者，故上述债务应由被告韦平承担。 关于被告要求两原告赔偿经济损失25990元的主张。两原告于2018年2月9日停止施工，2018年8月被告接通电路时发生电器损坏。因两原告停止施工时平果县韦平个体牙科诊所的装修尚未完工，此后被告购买电器并由他人安装连接至电路，被告未能提供证据直接证明电器损坏是由于原告装修行为造成，故本院认为被告的主张缺乏事实依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第五十四条、第五十六条、第一百零六条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、由被告韦平向原告朱春官、朱春林支付劳务费9600元及利息（利息计算：以9600元为基数，自2018年2月10日起至实际支付之日止，按中国人民公布同期同类贷款利率计付）； 二、由被告韦平向原告朱春官、朱春林支付车费2000元； 二、驳回反诉原告平果县韦平个体牙科诊所、韦平的反诉请求。 上述应付款项，义务人应于本案判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，逾期履行的，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费140元，减半收取70元，反诉费225元，由被告平果县韦平个体牙科诊所、韦平负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于百色市中级人民法院。 审 判 员 黄柳青 二〇二〇年六月二十日 法官助理 黄靖雯 书 记 员 陆艳玲