江苏省沭阳县人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1322民初9468号原告（反诉被告）：江苏红磨坊纺织有限公司，统一社会信用代码913213223549434440，住所地江苏省沭阳县经济开发区瑞声大道东赐富路东。法定代表人：朱群新，该公司董事长。委托诉讼代理人：顾卫国，江苏德沛律师事务所律师。委托诉讼代理人：周路，该公司员工。被告（反诉原告）：青岛华怡中通服饰有限公司，统一社会信用代码91370213572079359N,山东省青岛市李沧区四流中路46号B10-2。法定代表人：史立刚，该公司董事长。委托诉讼代理人：张勇，山东文康律师事务所律师。委托诉讼代理人：苗芳林，该公司员工。原告（反诉被告）江苏红磨坊纺织有限公司（以下简称“红磨坊公司”）与被告（反诉原告）青岛华怡中通服饰有限公司（以下简称“华怡公司”）定作合同纠纷一案，本院于2019年6月26日受理后，依法适用简易程序，于2019年9月24日公开开庭进行了审理，后因案情需要转为普通程序，于2020年5月12日公开开庭进行了审理，二次庭审原、被告委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：判决被告向原告支付货款100235.07元、赔偿逾期付款损失2018元（以100235.07元为基数，自2019年2月1日起按中国人民银行同期同档贷款利率的1.3倍计算至付清款日，至起诉之日损失为2018元），合计102253.07元，被告承担本案诉讼费用。被告向原告提出反诉请求：判决被反诉人赔偿反诉人经济损失127563.16元及逾期付款利息（以127563.16元为基数，按中国人民同期贷款利率计算从反诉之日至实际付款之日），反诉诉讼费由被反诉人负担。事实和理由：2018年8月28日，原、被告签订《购货合同书》，合同约定原告为被告加工生产浴袍，数量7000件，总金额429170元。合同签订后，原告按被告对尺寸、样式等要求定作浴袍。截止2018年11月29日，原告应被告要求将加工好的浴袍运输至被告指定的地点交付。合同约定被告应于合同签订后付款30%，余款70%于发货后45日内付清。浴袍货款总金额为428986.07元，被告只支付了328751元，尚欠100235.07元没有支付。被告华怡公司辩称：认可拖欠原告货款事实，对金额有异议，在货物运到西班牙时，货物数量少了25件，按照一件61.31元计算，应该予以扣除。对原告主张的利息，被告之所以没有支付货款，是因为原告逾期交货和产品质量有问题，所以被告没有支付货款，也不应该支付逾期货款的利息。被告华怡公司反诉称：2018年8月28日，华怡公司为完成与国外客户OYSHOINDITEX的订单，与红磨坊公司签订《购物合同书》，采购浴袍7000件，货款共计429170元。根据合同第一条约定：货物交货期为2018年10月30日；根据合同第八条第一款、第三款约定：包装、成品质量、数量、交期必须以上述要求为准，否则因红磨坊公司原因导致客人索赔（包括空运费）均由红磨坊公司承担。按华怡公司要求进行大货生产，验货标准AQL2.5,如果第一次验货不过，后续产生的费用由红磨坊公司承担。因为华怡公司是抽检，货到目的地如果确认是红磨坊公司生产过程中产生的质量问题，红磨坊公司承担相应的责任。上述合同签订后，因红磨坊公司生产的浴袍质量不合格，验货不过，无法按期通过海运交付货物给国外客户OYSHOINDITEX，最终华怡公司只能根据国外客户要求将部分货物空运给客户，由此产生报关费、空运费等损失。另外因红磨坊公司产生质量问题异致华怡公司被国外客户扣款，由此产生验货费、罚款等损失，上述损失共计127563.16元。根据双方签订的合同约定，华怡公司上述损失系因红磨坊公司的逾期交货、货物质量不合格等违约行为异致，应由红磨坊公司负责赔偿。针对被告反诉原告辩称：原告方不存在延期交货行为，没有按照合同约定时间进行交货，系因本案双方之间是定作合同纠纷，被告作为定作方，一直没有向原告提供确认的定作物比对样本，并且被告又变更了合同约定的交货地点。合同签订后，被告分别于2018年8月31日至2018年10月23日期间分九次对定作物的具体要求向原告提供意见，对定作物的具体标准一直到2018年10月23日才进行确认。原告在收到被告对定作物样本确认后，立即组织生产，并确认了交货时间和交货地点，故交货时间、地点和合同不一致和原告没有关系。原告交付的货物，都是在被告验货后才发货，原告至今也没有收到被告的确凿证据证实货物质量有问题。本院经审理认定的事实：2018年8月28日，原告作为乙方和被告作为甲方签订《购货合同书》，甲方从乙方定作7000件浴袍。合同约定：“一、品牌：OYSHO、款号811/48、订单号32026－N、产品分类280G麻黄阳离子罗纹带扣浴袍、数量（件）7000、单价（元/件，含税）61.31元、总金额429170元、交期2018.10.30出厂；备注：1、具体尺码分配及包装见附页；2、乙方按照甲方要求提产前样，测试样和封样；3、接受短溢装5%以内；4、交期不能延误，必须按时到仓，到仓前24小时需要联系仓库人员安排卸货，否则不收货，具体中国单送货要求请见单独给到的送货流程指示。二、价格：含面料辅料，包装用料，加工费及送至青岛码头的运费。如需要增加托盘，乙方负责打包，额外收取打托盘费0.18元/件。成衣价格目前为61.31元，除此之外所有的面辅料由甲方承担。若以后有新的费用产生，则成衣价格应相应调整，成衣价格以最终价格为准。三、面料/辅料/质量：跟此订单相关的原物料需符合最新版本的CTW和MRSL，其他以甲方确认的意见为准。四、尺寸：以甲方尺码样及尺码样意见为准。1、发货前1周乙方提供给甲方箱单，按照甲方要求贴箱贴；2、每次送货时必须自备适当数量空箱，用于纸箱破损时换箱用；3、每次验货之前按甲方要求将打好箱的货物在乙方工厂验货，验收合格后安排货车送至青岛仓库。四、送货地点：中国青岛。如果甲方指定第三方接货，每次出货前，甲方需要以书面形式通知乙方接货人或者接货公司的联系方式。七、付款条件：发货后乙方开给甲方国家16%增值税发票，甲方在签订合同后预付合同金额的30%的定金。（如遇节假日，应在顺延的两个工作日内付清）剩余70%货款发货后45天内结清。八、索赔：1、包装、成品质量、数量、交期必须以上述要求为准，否则乙方原因导致客人索赔（包括空运费），均由乙方承担。2、到仓前，因纸箱变形/破损等产生的费用，由乙方承担。3、请按甲方要求进行大货生产，验货标准AQL2.5，如果第一次验货不过，后续产生的费用乙方承担；因为甲方是抽检，货到目的地后如果确认是乙方生产过程中产生的质量问题，乙方应当承担相应的责任。4、第三方验货员无故耽误发货时间，乙方不承担责任。九、在生产过程中遇到纠纷时，双方都要本着友好的原则解决问题，若协商解决不成，到原告所在地人民法院起诉。”合同签订后，原被告双方对浴袍的尺寸、袖口、纽扣颜色、浴袍配比（大小尺码）和数量进行多次磋商，于2018年10月23日在确认了浴袍挂衣绳和领贴条色样的情况下，决定进行大货生产。后双方对交货、验货的时间进行磋商并在被告到原告处验货后，原告于2018年11月19日接到被告确认发往西班牙的可以送货，原告即于当日将货物发往上海亚顾货物运输代理有限公司、于2018年11月26日接到发往墨西哥的送货通知，原告于2018年11月27日将货物发往上海市浦东新区同汇路777号临港普洛斯物流园D203-204；于2018年11月28日接到发往国内的货物通知，原告于2018年11月30日将货物按指示发往江苏省昆山市陆家镇逢星路1000号（LF物流园区）B4。在庭审中经原、被告确认，三批货物的数量为6972件。被告已支付原告货款328751元，现原告向被告索要剩余款项，被告以被告逾期交货给其造成损失，要求赔偿。双方引起纠纷。上述事实，有当事人陈述、购货合同书、邮件、送货通知书、仓库进仓通知、收货凭证等证据予以证实。本院认为：关于被告认为本案为买卖合同纠纷问题。定作合同是由承揽人根据定作人要求的品种、数量、质量、及规格，使用自己的原材料、设备、劳动为定作人加工特定的产品，定作人给付报酬的协议。买卖合同的买受人无权过问出卖人生产经营的标的物取得情况，定作合同的定作人有权在不影响承揽人工作的前提下对承揽人的工作状况进行监督检查，买卖合同的标的物一般形成于合同订立前，而定作合同的标的物一般形成于合同订立之后，本案符合定作合同的构成要件，故本案案由为定作合同纠纷。原、被告双方签订的定作合同不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。双方均应该按照合同约定履行其义务。虽然双方签订的《购货合同书》上约定了交付期限为2018年10月30日，但根据原告方提供的和被告员工李月华的磋商记录，能够证实在合同签订后，双方就浴袍的尺寸、袖口、纽扣颜色以及浴袍配比（大小尺码）等进行不断磋商，直至2018年10月23日在确认了浴袍挂衣绳和领贴条色样的情况下，决定进行大货生产，并且在被告方委托第三方在原告工厂进行验货后发出交货通知，原告方也按照被告变更后的交货地点及时进行了交货。考虑到定作合同承揽方需要按照定作方要求的品种、数量、质量、及规格进行生产的特殊性，原告按照被告要求不断修改，直至2018年10月23日才确定大货生产，应视为双方对合同约定的交付期限及交货地点均进行了变更；结合第三方西班牙客户于2018年9月17日向被告订货，而本案签订合同是在2018年8月28日，即本案合同签订后被告还没有和西班牙客户签订合同，案涉货物也均非销售在西班牙，故本院认定被告和西班牙客户供货造成的损失和扣款和本案无关联性，被告提供的证据不能够证实原告交货逾期及质量不合格，对被告反诉因原告逾期交货及定作物质量不合格造成的损失赔偿请求，本院不予支持。双方对浴袍每件61.31元均无异议，被告实际收到浴袍6972元，总价款为427453.32元，扣除被告已支付的328751元，被告未按期付清剩余款项构成违约，被告还应支付原告98702.32元。根据合同约定，被告应在发货后45天内结清全部货款，原告最后一批货物发出时间为2018年11月30日，现要求被告自2019年2月1日起按同期银行贷款利率的1.3倍支付资金占用利率的诉讼请求，应参照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条处理，本院予以支持。综上，调解不成，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条第一款之规定，判决如下：一、被告青岛华怡中通服饰股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告江苏红磨坊纺织品有限公司定作款98702.32元及利息（利息以98702.32元为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率1.3倍自2019年2月1日起计算至2019年8月19日和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1.3倍自2019年8月20日起计算至付清款之日止）；二、驳回原告江苏红磨坊纺织品有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告青岛华怡中通服饰股份有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2345元（原告已预交1173元），保全费1120元，反诉费1426元，合计4891元，由原告江苏红磨坊纺织品有限公司负担491元，由被告青岛华怡中通服饰股份有限公司负担4400元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费2345元。审 判 长  杨 震人民陪审员  刘光霞人民陪审员  王 辉二〇二〇年六月十九日书 记 员  袁 洋附录：一、履行义务提示调解书、判决书生效后，当事人应当按相关文书确定的时间和内容履行义务。当事人可直接向对方履行，也可以将金钱交付到人民法院的该案件专用账号。开户银行：中国银行沭阳北京路支行户名：沭阳县人民法院执行款专户专用账号：62×××71（进入强制执行程序后根据执行通知账号缴纳）不按时履行的，进入强制执行程序后，被执行人身份将严重影响当事人的信用；拒不履行的，人民法院将依法对被执行人采取限制消费、纳入失信名单等措施进行联合信用惩戒。二、本案相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条第一款当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。