宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁01民终717号 上诉人（原审被告）：银川市金凤区上海西路街道办事处。 负责人：李某。 委托代理人：赵某，宁夏新中元律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：宁夏聚鼎德装饰工程有限公司。 法定代表人：王某。 上诉人银川市金凤区上海西路街道办事处因与被上诉人宁夏聚鼎德装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2019）宁0106民初13493号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月10日立案后，依法组成合议庭进行了审理。。 上诉人银川市金凤区上海西路街道办事处上诉请求：1.依法撤销一审判决,改判上诉人不向被上诉人支付工程款162279.66元及利息，或将本案发回重审;2.一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由:一、涉案工程款不具备支付条件。涉案工程属于政府资金支持项目,由于政府财政未向上诉人拨付该工程专项款,故涉案工程款支付条件未成就。二、一审判决利息认定无事实和法律依据。一审判决从2019年10月29日至付清日按年利率4.75%计算利息无事实和法律依据,上诉人与被上诉人之间对利息没有约定,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”及最高人民法院关于印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》的通知的相关规定,“自2019年8月20日起,中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR）,中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消”。参照2019年10月20日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为4.2%。一审法院按照年利率4.75%计算利息至付清日没有事实和法律依据，二审应予以纠正。故请求判如所请。 被上诉人宁夏聚鼎德装饰工程有限公司辩称：应驳回上诉人的诉讼请求，一、二审诉讼费用由上诉人承担。事实及理由：一、关于付款条件是否成就。工程施工合同约定，审计验收合格后，上诉人应支付工程欠款，现案涉工程已经过上诉人指定审计部门（北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司）验收合格，故上诉人应依法支付被上诉人工程欠款。二、关于上诉人是否应按4.75%支付利息。2019年6月20日，审计部门（北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司）已经出具了验收报告，自该报告出具次日起，上诉人应支付工程款，但上诉人一直未支付，给被上诉人造成的利息损失，应从2019年6月21日开始计算，被上诉人主张的利息包括起诉前和诉后。一审法院按照4.75%判决上诉人支付利息，兼顾了上诉人整体逾期付款因素，合情合理，不违反法律的强制性规定。2019年8月20日起，中国人民银行贷款基准利率取消的规定，主要针对借款合同和民间借款纠纷，不适用工程欠款合同纠纷。 宁夏聚鼎德装饰工程有限公司向一审法院起诉请求:1.判令被告金凤区上海西路街道办事处给付原告工程款162279.66元及逾期资金占用费（按年利率6％计算，时间从2019年10月25日至本金付清之日）。 一审法院认定事实：2018年5月10日，原告承包被告6号工地位于老年大学北侧，人民医院东侧，阅欣路南侧，达子区西侧治理工程，该工程审核造价为81484.65元；2018年5月13日，原告承包被告3号工地位于银川市正源街以东、阅文路以北、清真寺以南、阅海消防队以西治理工程，2019年7月22日，该工程审核造价为110795.01元。期间被告仅支付工程款3万元，剩余工程款未支付。现原告诉至法院，请求判如所请。 一审法院认为，当事人应当按照合同约定全面履行义务。原告依约为被告施工，被告应当及时支付工程款，故原告要求被告支付工程款及逾期利息一审法院予以支持。工程款数额为162279.66元（81484.65元+110795.01元-3万元），关于利息，一审法院判决从原告起诉之日至付清日按年利率4.75%计算。被告银川市金凤区上海西路街道办事处经一审法院合法传唤未出庭应诉，视为自动放弃抗辩权等相关诉讼权利，由此产生的后果自负。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决：被告银川市金凤区上海西路街道办事处于判决生效后十日内支付宁夏聚鼎德装饰工程有限公司工程款162279.66元；从2019年10月29日至付清日按年利率4.75%计算支付。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3546元，由被告银川市金凤区上海西路街道办事处负担。 本院二审期间，双方当事人均未向本院出示新证据。 二审审理查明的事实与一审法院认定的事实一致，本院对一审法院认定的事实予以确认。 本院认为，涉案工程虽属于政府资金支持项目,但双方当事人仍应按照合同约定全面履行义务，双方签订的协议并不是以政府向上诉人拨付工程款后上诉人才向被上诉人支付工程款为付款条件,本案中被上诉人依约为上诉人进行了施工，上诉人应当及时向被上诉人支付工程款，上诉人未及时支付工程款162279.66元，应承担逾期利息。自2019年8月20日起,中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）公布贷款市场报价利率,中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，上诉人向被上诉人支付的逾期利息应以上诉人欠付的162279.66元为基数，自2019年10月29日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至本判决确定的给付之日止。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十五条之规定，判决如下： 一、撤销宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2019）宁0106民初13493号民事判决，即：被告银川市金凤区上海西路街道办事处于本判决生效后十日内支付宁夏聚鼎德装饰工程有限公司工程款162279.66元；从2019年10月29日至付清日按年利率4.75%计算支付； 二、上诉人银川市金凤区上海西路街道办事处于本判决生效后十日内向被上诉人宁夏聚鼎德装饰工程有限公司支付工程款162279.66元及以162279.66元为基数向被上诉人宁夏聚鼎德装饰有限工程公司支付自2019年10月29日起至本判决确定的给付之日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费3546元，由上诉人银川市金凤区上海西路街道办事处负担。二审案件受理费3546元，由上诉人银川市金凤区上海西路街道办事处负担1773元，由被上诉人宁夏聚鼎德装饰工程有限公司负担1773元。 本判决为终审判决。 审判长  李山山 审判员  李根贤 审判员  杨巧玲 二〇二〇年六月二日 书记员  包 丹 附：本案适用的相关法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查明事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。