新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0106民初747号 原告：江苏苏盐阀门机械有限公司，住所地滨海县工业园区环区路**。法定代表人：韩**海，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵亚萍，江苏海悦律师事务所律师。被告：新疆中泰化学托克逊能化有限公司，住所地新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧。法定代表人：王利国，该公司执行董事。委托诉讼代理人：于洋，新疆法库律师事务所律师。原告江苏苏盐阀门机械有限公司（以下简称苏盐阀门公司）与被告新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称中泰化学托克逊公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告苏盐阀门公司的委托诉讼代理人赵亚萍，被告中泰化学托克逊公司的委托诉讼代理人于洋到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告苏盐阀门公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告货款6208120.40元；2.判令被告支付利息损失291879.60元（从发票开具后60日起至实际履行完毕之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价率上浮50%的标准计算）；3.判令被告承担保全费5000元；4.诉讼费由被告承担。事实和理由：被告从我公司处购买阀门类产品，与我公司签订了14份《买卖合同》，合同对供货内容、价款支付、交付、违约责任等进行了约定，14份合同总价款为11384352元，我公司已经按照合同约定履行了全部供货义务，并足额开具了增值税发票，但被告仅向我公司支付了货款5176231.60元，尚欠货款6208120.40元未支付，我公司多次催要无果，故诉至法院要求被告支付货款并承担利息损失。被告中泰化学托克逊公司辩称，原告在合同履行中存在逾期交货行为，除最后一份合同逾期交货30天外，其余13份合同均逾期交货达140天以上，依据合同约定计算出原告应该承担逾期违约金8547757.74元；14份合同中，只有前4份合同的质保期为12个月并已经到期，剩余10份合同的质保期为18个月且均未到期，应当在未支付的货款中扣除质保金521236.80元。经审理查明，2018年9月3日至2019年1月17日，原告（卖方）与被告（买方）共签订14份《买卖合同》，总价款共计11384352元，合同编号、价款、质保期分别为：3140GY1809-0972（价款3631454.00元、质保期12个月）、3140GY1809-0973（价款1571598.00元、质保期12个月）、3140GY1809-1031（价款99000.00元、质保期12个月）、3140GY1809-1096（价款869932.00元、质保期12个月）、3140GY1810-1287（价款274305.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1288（价款644144.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1289（价款672238.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1290（价款424153.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1291（价款551007.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1292（价款741016.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1293（价款643497.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1294（价款412202.00元、质保期18个月）、3140GY1810-1295（价款775430.00元、质保期18个月）、3140GY1901-0112（价款74376.00元、质保期18个月），双方在合同中约定：卖方向买方供应通用阀门（闸阀、截止阀等），合同价款中包含16%全额增值税、运输费、保险费等其他费用，货到交货地验收合格、发票挂账60天后支付合同总金额30%的到货款，到货90天后支付合同总金额60%的到货款，合同总额的10%作为质保金自货物正常使用无质量问题质保期满后付清。卖方货到验收合格后30天内开具16%全额增值税发票至买方处，按上述约定支付货款。交付地点是新疆中泰化学托克逊能化有限公司仓库或其使用现场。运输方式是公路运输。验收与安装调试为买方在货到后10日内，确定验收日期，并提前3日通知卖方，卖方应委派人员参加验收，验收结果应经双方签字确认，如果卖方接到买方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意买方单方进行验收并接受验收结果。卖方同意将货款总额的10%作为质量保证金，质量保证期内，出现质量问题，卖方不能按买方的要求无偿返修或返修后质量仍不符合约定的，质量保证金被扣除，不予支付，同时买方有权做退货处理，卖方还应赔偿因此给买方造成的损失。质保金的支付，不免除卖方在质保期内应向买方承担的质量保证责任。双方在违约责任部分仅对卖方的违约责任进行了约定，包括：卖方未按期交付货物，每逾期一日，应向买方支付全部货款0.5%的违约金，同时负责赔偿给买方造成的损失。上述合同签订后，原告向被告供应了合同约定的价值11384352元的货物，并给被告开具了11384352元的增值税专用发票，被告收到14个合同的货物后，支付了5176231.60元货款，尚欠6208120.40元货款未支付。2019年12月26日，新疆法库律师事务所受被告委托，向原告发出律师函，律师函的主要内容为，原告与被告就阀门买卖签订了14份合同，合同总价款1138.4万元，被告已经向原告支付了517.6万元，除质保金113.8万元外，被告尚欠507万元货款未向原告支付，因原告存在逾期交货的情况，应当按照合同约定，每逾期一日，应向被告支付全部货款0.5%的违约金。庭审中，被告向法庭提交自行制作的明细，载明14份合同总价款11384352.00元，已经向原告支付了5176231.60元，同时，被告向法庭明确，原告供应的货物已经投入使用，并且运行正常，并未发现质量问题。另查明，原告向本院申请保全，本院于2020年1月19日作出（2020）新0106财保26号民事裁定书，原告因本案保全支出保全费5000元。上述事实由原告提交的14份《买卖合同》、江苏增值税专用发票、律师函、民事裁定书，被告提交的自行制作的明细表，当事人陈述及本案庭审笔录存卷为证。本院认为，《中华人民共和国合同法》第八条规定：依法成立的合同，对当事人具有法律拘束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。关于原告要求被告支付货款6208120.40元的诉讼请求。原、被告签订的14份《买卖合同》是双方的真实意思表示，不违反法律的规定，合法有效，双方均应当按照合同约定履行义务，合同签订后，原告按照合同要求向被告供应了价值11384352元的货物，被告在庭审中表明原告供应的货物安装后运转正常，不存在质量问题，且被告向原告出具的律师函及被告提交的自行制作的明细表均表明，被告仅向原告支付了5176231.60元货款，尚欠6208120.40元货款未支付，经庭审查明，只有前四份合同的质保期届满，剩余十份合同的质保金均未届满，故，未付货款应当按照合同约定扣除10%质保金521236.80元【（11384352元-3631454.00元-1571598.00元-99000.00元-869932.00元）×10%】，即被告应当向原告支付货款5686883.60元（6208120.40元-521236.80元）。关于原告要求被告支付利息损失291879.60元的诉讼请求。本院认为，利息损失应当以未付货款5686883.60元为基数，按照合同约定自发票挂账后的60天（2019年4月12日）计算至本案立案时（2020年4月3日），2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付，即82459.81元【5686883.60元×4.35%÷12个月×4个月（2019年4月12日至2019年8月19日）】，2019年8月20日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付，即151057.85元【5686883.60元×4.25%÷12个月×7.5个月（2019年8月20日至2020年4月3日）】，上述利息共计233517.66元（82459.81元＋151057.85元）。关于原告要求被告支付保全费5000元的诉讼请求。原告因本案保全支出5000元保全费客观真实，本院予以确认，故对于原告要求被告支付保全费5000元的诉讼请求，本院予以支持。关于被告要求原告支付违约金的抗辩理由。本院认为，《中华人民共和国合同法》第三十九条规定：采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。第一百一十三条第一款规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中，原告与被告签订的14份合同，包含了大量的格式条款，尤其对于违约责任，仅约定了原告违约时的责任，未约定被告违约时的责任，且被告未向法庭举证证实原告存在逾期交货的行为，也未向法庭提交证据证实原告逾期交货对其造成了损失，故对于被告要求原告承担违约金的抗辩理由，法庭不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十九条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告新疆中泰化学托克逊能化有限公司向原告江苏苏盐阀门机械有限公司支付货款5686883.60元；二、被告新疆中泰化学托克逊能化有限公司向原告江苏苏盐阀门机械有限公司支付利息损失233517.66元；三、被告新疆中泰化学托克逊能化有限公司向原告江苏苏盐阀门机械有限公司支付保全费5000元。上述被告新疆中泰化学托克逊能化有限公司支付原告江苏苏盐阀门机械有限公司款项共计5925401.26元，被告新疆中泰化学托克逊能化有限公司在本判决书生效后十五日内给付原告江苏苏盐阀门机械有限公司，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的6505000元，给付标的5925401.26元，占诉讼标的的91.09%，本案案件受理费57335.00元（原告已预交），由被告新疆中泰化学托克逊能化有限公司负担91.09%，即52226.45元，由原告江苏苏盐阀门机械有限公司负担8.91%，即5108.55元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  长   张 政人民 陪 审员   胡喜萍人民 陪 审员   杨明兰二 〇 二 〇 年 六 月 十 一 日书  记  员   吴慧娟