四川省北川羌族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0726民初2923号 原告：四川省有线广播电视网络股份有限公司安州分公司，住所地四川省绵阳市安州区。 负责人：龙丹，系该分公司经理。 委托诉讼代理人：王明富，四川西华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：谢才磊，男，系该公司市场客服部副经理。特别授权。 被告：北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司，住所地四川省北川羌族自治县。 法定代表人：孙鸥。 委托诉讼代理人：张涛，男，系该公司员工。 被告：叁壹捌途上旅游投资有限责任公司，住所地四川省成都高新区。 法定代表人：郝刚，系该公司总经理。 被告：四川行迹农业旅游开发有限公司，住所地四川省北川羌族自治县。 法定代表人：刘汉军。 上述三被告共同委托诉讼代理人：张剑，四川恒和信律师事务所律师。特别授权。 上述三被告共同委托诉讼代理人：徐静怡，四川恒和信律师事务所律师。 原告四川省有线广播电视网络股份有限公司安州分公司与被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司、叁壹捌途上旅游投资有限责任公司、四川行迹农业旅游开发有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2019年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告四川省有线广播电视网络股份有限公司安州分公司委托诉讼代理人王明富、谢才磊，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司、叁壹捌途上旅游投资有限责任公司、四川行迹农业旅游开发有限公司共同委托诉讼代理人徐静怡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告四川省有线广播电视网络股份有限公司安州分公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告工程款1,498,514.83元及逾期付款违约金；2．案件受理费由被告承担。本案审理过程中，原告申请撤回对被告叁壹捌途上旅游投资有限责任公司、四川行迹农业旅游开发有限公司的起诉。事实和理由：2018年10月16日和12月12日，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司（以下简称北川叁壹捌公司）先后与原告签订《工程施工合同》《安装工程施工承包合同书》，将其位于北川羌族自治县吉娜羌寨的叁壹捌途上房车露营地工程的总平电气安装工程和光彩照明安装工程发包给原告，承包方式为包工包料。合同签订后，原告按照合同约定进行施工，于2019年4月1日原告申请被告验收，5月9日竣工验收合格并将该两个工程移交给被告北川叁壹捌公司。2019年4月15日，原告向被告北川叁壹捌公司递交了工程结算资料等，两个工程价款合计为1,550,569.26元，其中：电气安装工程价款为1,273,690.5元，扣除质保金3%，被告北川叁壹捌公司应付原告工程款为1,235,479.78元；光彩照明工程价款为276,878.76元，扣除质保金5%，被告北川叁壹捌公司应付原告工程款263,035元。根据合同约定，电气工程款应在结算完毕后30日内支付原告，逾期超过5日的按照日万分之五支付违约金；光彩照明工程款应当在验收合格后30日内支付原告，每逾期一天，按照合同总金额的0.3%支付违约金。现均已超过合同约定未予支付，被告北川叁壹捌公司除应向原告支付工程款外，还应当按照合同约定向原告支付违约金。另查明，被告叁壹捌途上旅游投资有限责任公司、四川行迹农业旅游开发有限公司均系被告北川叁壹捌公司的股东，认缴出资额分别为510万元和490万元，应当在未缴纳的出资金额内承担支付责任。 被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司、叁壹捌途上旅游投资有限责任公司、四川行迹农业旅游开发有限公司辩称：原告起诉不符合法律规定，应驳回原告诉请，本案诉讼涉及两个标的，应该分别起诉，本案不符合合并审理的条件。本案案涉两个工程均未达到支付工程款的条件，故原告不应该要求被告支付工程款，当事人签订的合同的内容中有明确约定，原告应当提供完整有效的竣工资料以及按时竣工等条件，但原告提供的竣工验收资料不完整，据此答辩人委托的鉴定机构无法审计，导致案涉总平电气工程无法办理结算，结算没有完成，显然无法支付款项。双方也没有明确约定，在收到承包人提交竣工资料后，一定期限内予以答复，且逾期未答复则视为认可竣工结算文件，不能适用建工司法解释第二十条。综上，案涉工程没有验收结算，案涉电气工程也没有进行使用，案涉电气工程没有达到支付工程款的条件，被告无法进行结算，且没有进行工程结算的原因不在被告，被告不应支付违约金。案涉光彩照明工程，没有验收合同，在原告进行整改后，没有提交验收资料，既然现在不符合验收条件，被告不能进行结算，也就不存在支付违约金。原告请求被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司的二股东对案涉标的进行责任承担，没有判决，没有法律文书，也没有进入执行程序，且被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司现目前是正常营业状态。 本院经审理认定事实如下：2018年10月16日，原告四川省有线广播电视网络股份有限公司安州分公司（乙方）与被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司（甲方）签订《北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程施工合同》，部分约定如下：“1．工程名称：北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程。2．工程地点：绵阳市北川县吉娜羌寨。3．承包范围：包括甲方提供的工程施工图中总平电气工程全部内容。4．承包方式：以《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ50500-2013、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件为计价依据，按甲方签认的乙方报送的预算总价扣除税金、发包人认质认价部分的材料费和设备费后下浮8%，合同暂定总价金额（人民币）：￥900000.00元（大写：玖拾万圆整）。结算价款金额最终以甲、乙双方签字、盖章的设计变更、签证及竣工结算书为准。（结算总价调整方式见本合同第七条有关约定执行）。5．工期：本工程有效工期为60个日历天（包含一切节假日），具体开工时间以甲方批准的开工报告为准，乙方必须严格按照工期施工。乙方承诺在2018年12月日前完成本工程并达到竣工验收合格标准。6．工程质量：本工程质量应达到现行国家质量验收评定合格标准……第三条、3．指派刘茂吉（电话：139××××,身份证号码：512××××××××）为本项目现场总负责人，对工程质量、材料质量和工程进度进行监督检查，办理签证、设计变更及工程验收等事宜。4．甲方应尽可能地协调本工程施工面各工种施工，保证乙方正常施工。5．甲方收到乙方提交的有关材料认质认价的函件后5个工作日内回复。6．按合同约定的期限和方式向承包人支付工程价款及其它应支付的款项。7．甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督及管理，有权随时质询、检查乙方工作进度和工作内容。8．应相关部门要求负责组织工程竣工验收和中间验收……第六条、工程验收。2．工程具备中间验收、竣工验收条件，乙方按国家工程验收有关规定，向相关部门和甲方提供完整竣工验收资料（含各种材料的出厂合格证，现场见证取样记录及复检报告（含防火等级复检等所有检测）、隐蔽资料、分部工程施工质量验收记录、专项验收报告、竣工图等资料。）、设施设备的操作维修手册和保修单、三套纸质竣工图及竣工验收报告（含电子版本）。甲方收到竣工验收报告后5天内组织有关单位（相关部门（若须）、甲、乙双方以及设计单位）验收，并在验收后15天内给予认可或提出修改意见，乙方在接到修改要求或整改通知后应按工程缺陷无条件进行修改或整改，并承担由自身原因造成修改或整改的费用。若30日内，甲方未组织验收或回复竣工验收报告申请，视作乙方通过竣工验收。工程竣工经相关主管部门（若须）及甲方验收合格之日，为实际竣工日期。乙方应在验收前提前七日通知甲方验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单。3．本工程竣工验收合格通过后，乙方向甲方办理移交手续签署工程结算单，并填写工程保修单（保修期为竣工验收合格起计贰年）；质量保证期内出现质量问题，甲方以书面形式（含传真）或电话通知乙方，乙方需在接到甲方通知后7个工作日内赶到现场，并在甲方指定时间内解决问题，费用由乙方承担……第七条、关于合同价款、结算方式及工程款支付的约定。（一）本工程合同价款。1．以《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ50500-2013、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件执行。下浮优惠按本合同第七条第（二）款第2．（2）条执行，合同暂定总价金额（人民币）：￥900000.00元（大写：玖拾万圆整）。最终以甲、乙双方签字、盖章确认的预算清单价格、设计变更、签证等为依据编制《竣工结算书》确定本合同总价款。（二）结算方式。1．以《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ50500-2013、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件执行费率包干方式，竣工结算工程量根据竣工图、竣工结算资料调整合同价款。甲方不再为本工程另外支付其他任何费用。2．本合同价款采用可调价合同方式确定，本工程计价原则及取费标准如下：（1）竣工结算工程量以竣工图为依据，结合现场签证、技术核定单及设计变更等相关竣工资料、竣工结算资料，根据甲乙双方签认的预算书和《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ50500-2013、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件的规定进行工程量的计算。（2）工程价款结算按照甲乙双方签认的预算书，预算书中没有的项目按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件执行，且承包人承诺按照工程价款结算扣除、税金、发包人认质认价部分的材料费和设备费后优惠下浮8%，即：最终工程价款结算＝（工程价款结算-税金-发包人认质认价部分的材料费）＊（100-8）%＋税金＋发包人认质认价部分的材料费。材料价格调整按照施工同期承包人报送的经发包人认定的材料价格执行。（三）保证金、工程款支付：3．工程期间工程款项支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：发包人以银行转账方式支付至承包人指定银行账户，拒绝向任何第三方支付。承包人在收取工程款前，必须先向发包人提供等额的建筑安装工程类增值税专用发票。否则发包人有权拒绝支付工程款，并不承担由此造成的违约责任。①工程竣工验收合格后，发包人在收到承包人报送的完整的、有效的竣工图、竣工资料、结算资料，双方应在60个工作日内办理完合同价款的结算手续，若遇特殊情况未能在前述约定期限内办理完结算手续的，由双方协商延长结算办理日期；结算办理完成后30日内，发包人向承包人支付至经发包人审定结算价款的97%。②经发包人审定结算价款的3%作为工程质保金，工程质保期为贰年，工程竣工验收合格后一年内，退还工程质保金的70%；工程质保期期满后15个工作日内，退还剩余工程质保金；详细按本合同工程质保相关条款执行……第十一条、违约责任。3、逾期付款违约金。双方各自应付款项，超过合同约定日期五日内的，每超过一天，违约方应向对方支付应付金额日万分之三的违约金；超过5日按照日万分之五支付违约金。” 2018年12月12日，原告四川省有线广播电视网络股份有限公司安州分公司（乙方）与被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司（甲方）签订《安装工程承包合同书》，部分约定如下：“第一条、工程名称：北川叁壹捌途上房车露营地光彩照明工程。第二条、工程地点：绵阳市北川羌族自治县擂鼓镇猫儿石村。第三条、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。第四条、承包范围、内容：一、承包范围：亮化灯具安装、连接灯具的管线敷设、材料设备采购、供应、运输、卸货、安装、调试、保修等。（不包含主线、配电箱及控制系统）。二、施工内容。1．合同内约定的灯具安装。2、合同内约定的管线敷设。三、承包要求：1．工期要求：（1）签订合同后30天完成安装、调试（也可根据甲方的工进展和指令加以调整）。第五条、计价及结算方式：本次合同以第贰种结算方式。二：本工程项目为单价合同。暂定金额为￥248,273.00元整（大写：贰拾肆万捌仟贰佰柒拾叁元整）。最终金额以合同清单单价乘实际安装数量的方式结算。第六条、付款方式：本合同无预付款，待项目施工完毕并经甲方验收合格30日内支付至结算总额的95％。预留结算金额的5%为该工程项目质保金。质保期满后，且乙方在履行质保义务的前提下，甲方在7个工作日内支付给乙方。乙方应在甲方付款时开具等额正式合法税务发票，否则甲方有权拒绝付款，并不得视为违约。第八条、竣工与保修：1．竣工验收：工程具备竣工验收条件，甲方需在接到乙方书面申请5个工作日内安排相关人员验收。（如甲方在约定期限内未安排人员组织验收，乙方可视为甲方验收合格）。如工程验收不合格，乙方负责返工直至验收合格，产生的费用由乙方承担，因此造成工期延误的，由乙方按合同第十三条第2款之规定承担工期延误的违约责任。第十三条、违约责任：1．因一方违约，使合同不能履行，另一方欲终止或全部解除合同，应提前5日书面通知对方后，方可终止或解除合同，并且由违约方承担违约责任，违约金额为已采购材料价＋合同总价的5%。2．乙方未按本合同规定的期限完成工程内容，乙方无条件无偿继续履行服务直至服务完成，并支付逾期违约金。每逾期一天，违约金按合同总金额的0.3%计算。逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，双方按乙方实际工作量结算，乙方赔偿甲方损失并支付甲方合同总额20%的违约金。” 2019年1月4日，原告向被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司出具《关于北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程量增加确认的函》，载明：“我公司承接贵公司的北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程合同暂定总价为90万元整（大写：玖拾万圆整），最终结算价格以工程竣工结算书为准。目前在施工过程中，原合同工程量不满足实际需求，根据贵公司要求，需增加部分设施设备，增加明细见附表，请贵公司予以签章确认。”后附《北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程设备安装增加量确认明细表》，并备注：此表经甲乙双方签字盖章确认后，作为工程竣工结算的依据。被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司现场负责人刘茂吉在明细表上签字确认，原告项目负责人谢才磊在明细表上签字确认，并盖有双方公司印章。 2019年4月1日，原告向被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司出具《关于北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程竣工验收的函》，载明：“北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司：我公司承接贵公司的北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程，目前已经竣工，经过试运行后已具备验收条件，现向贵公司申请竣工验收事宜。”被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司现场负责人刘茂吉签署：收到已知悉内容。 2019年4月15日，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司向原告出具工程资料接收清单，清单载明：“报送内容：1．《北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程》施工资料、竣工资料、竣工图、结算资料纸质版两套和电子版。2．《北川叁壹捌途上房车露营地光彩照明工程》施工资料、竣工资料、竣工图、结算资料纸质版两套和电子版。报送地点：成都市武侯区天祥广场A座318途上房车公司。接收人：刘茂吉。报送时间：2019年4月15日。”接收清单上盖有被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司印章。2019年5月9日，原、被告双方组织相关人员在对案涉工程进行现场验收。2019年5月9日，原告及被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司签署案涉光彩照明工程的《工程接收证书》，载明：“致：我单位承担建设的北川叁壹捌途上房车露营地光彩照明工程项目，于2019年1月12日已全部完成该项目的施工内容，并于2019年5月9日通过竣工验收。”《工程接收证书》列明具体安装内容。原告及被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司双方代表签字确认，并盖有双方印章。2019年5月9日，原告及被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司签署案涉总平电气工程的《工程接收证书》，载明：“致：我单位承担建设的北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程项目，于2019年1月20日已全部完成该项目的施工内容，并于2019年5月9日通过竣工验收。”《工程接收证书》列明具体安装内容。原告及被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司双方代表签字确认，并盖有双方印章。 2019年8月26日，原告向被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司出具《关于北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程和光彩照明工程结算确认的函》，载明：“你公司与我公司签订的《北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程施工合同》与《北川叁壹捌途上房车露营地光彩照明工程安装工程承包合同书》，工程建设项目于2019年5月9日通过你公司验收合格。我公司早在2019年4月15日已向你公司提交了如下资料：1．《北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程》施工资料、竣工资料、竣工图、结算资料纸质版两套和完整的电子版；2．《北川叁壹捌途上房车露营地光彩照明工程》施工资料、竣工资料、竣工图、结算资料纸质版两套和完整的电子版。按照合同约定，你公司应在工程竣工验收合格后60天内与我公司办理结算确认手续，现已超期48天，鉴于你公司迟迟未按合同约定履行相关义务，现向你公司提出以下声明：一、限你公司在2019年9月5日前向我公司出具工程结算确认相关手续，超出该时间视为你公司已确认我公司提交的工程结算金额。二、若你公司未在上述限定期限内出具结算确认书，你公司不仅需要按照双方签订的《北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程施工合同》第十一条第3款、《北川叁壹捌途上房车露营地光彩照明工程安装工程承包合同书》第六条、第十三条规定承担违约责任，并赔偿我公司全部损失。特此函告。”被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司派驻在项目现场的总负责人刘茂吉在该函上签署：“函件已收悉。刘茂吉，2019.8.26。”被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司收函后，未向原告支付工程款。 被告叁壹捌途上旅游投资有限责任公司、四川行迹农业旅游开发有限公司系被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司股东，本案审理过程中，原告撤回对被告叁壹捌途上旅游投资有限责任公司、四川行迹农业旅游开发有限公司的起诉，三被告无异议，本院裁定准许撤诉。 以上事实，有原、被告身份信息，《北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程施工合同》复印件、《安装工程承包合同书》复印件、《关于北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程量增加确认的函》复印件、《关于北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程竣工验收的函》复印件、工程资料接收清单复印件、现场验收照片、《工程接收证书》复印件2份，《关于北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程和光彩照明工程结算确认的函》复印件、《建设项目竣工结算汇总表》复印件2份，光盘2张，以及原、被告当庭陈述等予以证实，事实清楚，足以认定。 本院认为，本案争议的焦点有三：一是本案能否合并起诉；二是是否已具备付款条件；三是工程款支付金额。现作如下分析： 关于本案能否合并起诉。案涉总平电气工程和光彩照明工程，虽属不同工程，但原告主张支付两个合同项下的工程款，均属建设工程施工合同纠纷性质，且原告提供的施工合同等证据表明，案涉两项工程有一定关联性：两项工程施工人、发包人相同，施工地点相同，双方在各工程中派驻的现场负责人相同等。为方便当事人诉讼和有利于查清案件事实，原告有权将案涉两份合同项下的工程欠款合并起诉，不影响各方当事人的诉讼权利。 关于是否已具备付款条件。原告与被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司签订施工合同后，原告按照合同约定施工，施工过程中双方对增加的工程量进行了确认，工程完工后，双方组织人员在案涉总平电气工程和光彩照明工程现场进行验收，并签署《工程接收证书》。本院认为，案涉总平电气工程和光彩照明工程已完工并经过验收、交接，被告应依约支付工程款。被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司辩称其在现场验收时就工程质量问题提出异议，原告没有按照要求进行整改，但未提交证据证明其抗辩主张，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”规定，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司的抗辩事实及理由本院不予采信。被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司辩称原告没有提供税务发票，故被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司拒绝支付工程款，根据本院查明的事实，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司一直未对应付工程款金额作出确认，故原告无法出具等额发票。本判决生效后，原告应在被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司付款前向其提供等额税务发票。 关于应付款金额。原告向被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司出具了要求确认工程结算的函，要求被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司在2019年9月5日前向原告出具工程结算确认相关手续，超出该时间视为确认原告提交的工程结算金额，否则应承担违约责任。被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司在收函后逾期未结算。依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”规定，原告要求被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司按照《建设项目竣工结算汇总表》上载明的金额支付工程款的诉讼请求本院予以支持，即：北川叁壹捌途上房车露营地总平电气工程结算金额1,273,690.50元，扣除双方约定的3%质保金，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司应支付的工程价款为1,235,479.78元。北川叁壹捌途上房车露营地光彩照明工程结算金额276,878.76元，扣除双方约定的质保金5%，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司应支付的工程价款为263,035元。总平电气工程和光彩照明工程应付工程款合计1,498,514.78元。被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司在本案审理过程中对工程造价申请鉴定，双方共同选定鉴定机构后，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司未在规定时间内缴纳鉴定费，经其申请，鉴定机构同意对鉴定费用适当减免并适当宽限缴费期限，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司仍未在规定时间内缴纳鉴定费用，故本院认为被告撤回鉴定申请。被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司逾期未支付工程款客观上给原告造成损失，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”规定，原告要求其承担逾期付款违约金的诉讼请求本院予以支持，结合案件实际，被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司应向原告支付资金占用利息（利息以下欠工程款148,514.78元为基数，自2019年10月15日起至款项付清之日止按照同期全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院＜关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释＞》第二十条规定，判决如下： 被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告四川省有线广播电视网络股份有限公司安州分公司工程款1,498,514.78元及利息（利息以下欠工程款1,498,514.78元为基数，自2019年10月15日起至款项付清之日止按照同期全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费18,287元，减半收取9143.5元，由被告北川叁壹捌途上房车露营地管理有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。 审判员 刘 晓 二〇二〇年六月十日 书记员 李婷婷