上海市宝山区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0113民初423号原告：上海宝山炘炀金属制品有限公司，住所地上海市宝山区宝安公路**XXX支弄**厂房。法定代表人：赵建明，总经理。委托诉讼代理人：谢福海，公司员工。被告：上海翊特机械有限公司，住所地，住所地上海市嘉定区兴贤路******iv>法定代表人：瞿声荣，执行董事。委托诉讼代理人：陈晓丰，公司职员。委托诉讼代理人：伍丽，上海乐邦律师事务所律师。原告上海宝山炘炀金属制品有限公司与被告上海翊特机械有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年4月23日公开开庭进行了审理。原告法定代表人赵建明及其委托诉讼代理人谢福海、被告法定代表人瞿声荣及其委托诉讼代理人陈晓丰、伍丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告上海宝山炘炀金属制品有限公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1.被告上海翊特机械有限公司支付货款人民币(以下币种同)10万元；2.被告支付延期付款利息1.5万元；3.被告退还已开具的17%的增值税发票(详见原告证据中的发票，总金额为169,450元)；4.本案诉讼费由被告承担。案件审理中，原告变更诉请请求为请求判令：1.被告上海翊特机械有限公司支付货款10万元；2.被告退还已开具的17%的增值税发票(总金额为169,450元减去诉请1中支持的金额)，若被告无法退还，则赔偿原告相应税款损失；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告于2014年2月10日签订了一份买卖合同，合同约定，该产品在出口前由被告负责产品检验，如检验不合格导致产品出境，由被告承担由此造成的一切损失。由于被告未经检验将产品出境导致产品返回。经原、被告友好协商，于2014年9月1日达成《协议》。协议约定先由被告从原告货款中支付16万元，原告承担6万元损失，被告承担10万元损失，被告将从2014年9月1日起每年支付2万元给原告，5年付清。2014年起至今，被告一直未按约定支付剩余钱款，原告催讨欠款无果，故诉至法院，望判如所请。被告上海翊特机械有限公司辩称：不同意支付原告货款10万元，理由为：一、原、被告在双方合同中约定，如果原告逾期交货则承担被告的空运费用，然而原告在履行编号为AIT0621A3合同过程中，原告延迟交货且材质造假，造成被告空运损失16万元，双方因此签订了案涉协议，目的是为了防止原告因迟延交货和产品质量问题给被告造成的损失而设立的保障合同，该协议第一条也是合同中是否履行或解除条件的条款，该条款约定只有原告在后续合同履行了准时交货并且产品质量没有瑕疵的义务后，合同才继续履行。协议签订后，原告后续供货也多次严重超期，被告每年返还原告2万的条件未成就，根据协议第一条约定,被告不再按约定继续履行。二、2017年，原告因环保的问题被关停，已无生产基地，也没有接受订单的能力，双方已终止合作，原告要求被告继续履行的诉请没有事实和法律依据。原告已开具的169,450元的增值税发票，被告同意配合原告完成退票手续。经审理查明：1、合同日期为2014年2月10日的《采购订单》(项目号AIT0621A3)，原告为供应商，被告为买方。被告向原告采购零件，合同含税价款为191,850元。合同约定模具所有权归被告所有，由原告负责保管，若双方因任何原因终止合作，则原告需将模具无条件归还被告；约定每批货物，被告有义务免费检验两次，由于质量或者其他任何原告的原因，需要检验超过两次以上，原告必须支付检验费用，检验费用每次500元计算。约定需按照合同日期交货，货物逾期每天按合同总金额1%支付违约金，如逾期两周以上从而可能导致的被告的其他额外费用，比如分批发货或者空运费用等，全部将由原告承担(凭空运发票)。合同约定付款条件样品为预付模具款项50%，样品检验合格后支付余下的50%模具款项及全部样品款项，若样品不合格，模具费必须无条件全额返还给被告，批量为样品合格后预付全部款项的30%，余款70%在货物发出后60天内付清。原告在合同尾部签章及法定代表人签名并署2014年2月10日期，被告在合同尾部签章并署2014年4月22日期。2、2014年6月28日，原告向被告开具票据号为XXXXXXXX的上海增值税专用发票，该发票销货单位为原告，购货单位为被告，货物或应税劳务名称为传送轮，税率17%，价税合计21,070元，备注合同号AIT140603S。2014年9月6日，原告向被告开具票据号为XXXXXXXX的上海增值税专用发票，该发票销货单位为原告，购货单位为被告，货物或应税劳务名称为滚轮，税率17%，价税合计分别为49,245元，备注合同号AIT140402A。2014年9月6日，原告向被告开具票据号为XXXXXXXX的上海增值税专用发票，该发票销货单位为原告，购货单位为被告，货物或应税劳务名称为滚轮，税率17%，价税合计分别为43,100元，备注合同号AIT140410A。2014年9月6日，原告向被告开具票据号为XXXXXXXX的上海增值税专用发票，该发票销货单位为原告，购货单位为被告，货物或应税劳务名称为滚轮，税率17%，价税合计分别为56,035元，备注合同号AIT140418A。3、2014年9月1日，原、被告对2014年2月10日签订的项目号AIT0621A3的合同达成《协议》，表明因原告在合同的履行过程中，出现了材质成分不合格以及各种质量问题(具体见往来邮件)，后达成协议：原告承担因履行合同不当给被告造成的损失16万元整(在其他合同款项中扣除)，其中6万元为永久性扣除，其余10万元，在原告保证以后所有合同交货期(不得超过合同签订的交货期2周)以及产品质量的前提下(扣除不可抗力原因)，被告每年年底返还原告2万元，5年付清。原、被告均一致认可，协议中的16万元，在AIT0621A3合同中扣除了6万元，其余10万元并未在其他合同款项中扣除。后续合同过程中，因原告迟延交货或质量问题，被告扣除的钱款，均不包含上述协议约定的每年2万元返款。4、2014年11月20日，被告员工王迪(邮箱号di.wang@aitmachinery.com)向原告法定代表人赵建明(邮箱号shqiutie@163.com)发送主题为炘炀对账单的邮件，载明：“赵总，你好，请见附件对账单，明天会给你安排款项56,462元(对账单中标绿色的几笔)。其中嘉宝支付26,302元，翊特支付30,240元。”邮件附件宝山炘炀对账单显示，合同号AIT0821F1-8的合同，存在6件尺寸不合格，扣款金额2,112元，备注显示付清；合同号AIT0717F1-12的合同，存在23件重新镀锌，扣款金额1,840元，备注显示付清；AIT0109A3-2存在所有产品重复检验费用和多收的进仓费退还，共计扣款1,600元，备注显示付清；合同号AIT1108ACF1-1的合同，扣款金额640元，未标注原因，其他合同均未扣款。5、2014年11月10日，原、被告签订采购订单(项目号AIT1116A0-6)，原告为供应商，被告为买方。被告向原告采购AGMT23号零件，合同含税价款为19,000元。合同约定交货日期为2014年11月25日，需按照合同日期交货，货物逾期每天按合同总金额1%支付违约金，如逾期两周以上从而可能导致的被告的其他额外费用，比如分批发货或者空运费用等，全部将由原告承担(凭空运发票)。2014年12月11日，被告员工王迪(邮箱号di.wang@aitmachinery.com)向原告法定代表人赵建明(邮箱号shqiutie@163.com)发送主题为AIT1116A0-6合同交货迟延扣款单，载明：“赵总你好，AIT1116A0-6合同，贵司又超过交货期了，为了加强供应商管理，现在将截止到今天的罚款明细发给你，如果贵司一直迟迟不交货的话，金额就将累加到交货那天，根据我司现行规定并结合我们之间的合同，我们将要求严格执行罚款，解释如下：1.根据我们之间的合同，贵司将承担逾期每天合同总金额1%的违约金。2.我们减免一周，也就是罚款从违约后第二周开始计算。合同总金额19,000元，合同交货期2014年11月25日，最迟交货时间2014年12月1日，交货延迟天数(截止2014年12月11日)10天，罚款金额1,900元。非常抱歉，但是贵司每个合同交货期都要拖延，我们只能这样，以上扣款金额将在以后的货款中扣除，以上通知，如果有异议，请同我们瞿总联系！”原告认为被告在该合同履行过程中已扣款1,900元。6、合同日期为2015年3月30日，原、被告签订采购订单(项目号AIT1108ACF1-25)，原告为供应商，被告为买方。被告向原告采购零件号为AGMT234的零件150个，合同含税价款为46,500元，其中70个零件的交货日期为2015年4月28日，80个零件的交货日期为2015年5月15日。合同约定需按照合同日期交货，货物逾期每天按合同总金额1%支付违约金，如逾期两周以上从而可能导致的被告的其他额外费用，比如分批发货或者空运费用等，全部将由原告承担(凭空运发票)。合同约定付款条件样品为预付模具款项50%，样品检验合格后支付余下的50%模具款项及全部样品款项，若样品不合格，模具费必须无条件全额返还给被告，批量为样品合格后预付全部款项的30%，余款70%在货物发出后60天内付清。原告在合同尾部签章及法定代表人签名，被告在合同尾部签章并署2014年4月15日期。2015年4月17日，被告向原告付款20,211元，附言：1108ACF1-25、0821FA-13、0630A1预付款。2015年4月7日，原告交付AGMT234零件27件，并备注订单号AIT1108ACF1-25；2015年4月16日，原告交付AGMT234零件15件，并备注订单号AIT1108ACF1-25；2015年4月30日，原告交付AGMT234零件30件，并备注订单号AIT1108ACF1-25；2015年5月6日，原告交付AGMT234零件56件，并备注订单号AIT1108ACF1-25；2015年5月14日，原告交付AGMT234零件35件，并备注订单号AIT1108ACF1-25。7、2019年2月22日，被告公司员工翟茜茜通过邮件(邮箱xixi.qu@atimachinery.com)向原告法定代表人赵建明(邮箱号shqiutie@163.com)发送主体为“AIT0621A3宝山炘炀协议”载明：“赵总，你好，请查收附件协议，如无问题请尽快盖章回传，谢谢！”附件载明：“关于上海翊特机械有限公司与上海宝山炘炀金属制品有限公司所有项目事宜做以下几点说明：1.项目号AIT0621A3于2014年2月10日签订采购合同，鉴于上海宝山炘炀金属制品有限公司材质成分不合格以及其他质量问题导致产品全部报废(具体详见往来邮件)，开票金额16万元整，现经过双方友好协商，上海翊特机械有限公司将税金退还给上海宝山炘炀金属制品有限公司，金额20,512元(贰万零伍佰壹拾贰元整)；2.上海翊特机械有限公司与上海宝山炘炀金属制品有限公司所有项目款项全部结清，以后再无争议；3.此协议双方签字盖章生效。”8、2020年2月15日，原告回复被告相关邮件，载明：“……第一、贵司提出的以2万元终结双方经济纠纷一案，我司不能接受。第二、贵司诚意解决双方经济纠纷，我司底线是贵司支付8万元。第三、我司于2014年6月28日，发票号码XXXXXXXX，金额21,070元，2014年9月6日，发票号码XXXXXXXX，金额49,245元，2014年9月6日，发票号码XXXXXXXX，金额43,100元，2014年9月6日，发票号码XXXXXXXX，金额56,035元，四张《上海增值税专用发票》共计人民币169,450元。因该四张发票已过期，请贵司退回给我司，因增值税发票是国家严控的，我们要依法遵守，不退以免会给贵司带来不必要的麻烦。”9、原、被告在庭审过程中，均认可双方之间的合同均已履行并结算完毕，且2014年9月1日后合同均已结算完毕，有质量或迟延供货问题的订单扣款，并未包含也未实际抵扣2014年9月1日协议约定的被告每年支付原告的2万元费用。被告认可的案涉协议签订后，有两笔合同存在问题：(1)AIT1116A0-6被告单方面已扣1,900元，(2)AIT1108ACF1-18被告单方面已扣人民币640元，该扣款由被告提供对账单可查证。原告认为被告在本案中再次提出，是重复请求。10、另被告主张，案涉协议签订后，原告部分货物存在质量问题，但仅提供单方邮件及图片作为证据，原告对上述事实不予认可，被告也未能提供其他补充证据予以证明。另原、被告2014年9月1日后所签订的合同均已结算完毕，结算时，被告也未对质量问题予以扣款，故被告上述事实主张，本院不予采信。以上事实可由《采购订单》《协议》等书面证据，原、被告来往邮件等电子证据，以及各方相关陈述予以证实。本院认为：民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。原、被告就案涉买卖合同，于2014年9月1日达成《协议》，协议约定在原告保证以后所有合同交货期(不得超过合同签订的交货期2周)以及产品质量的前提下(扣除不可抗力原因)，被告每年年底返还原告2万元，5年付清。原、被告在其后其他合同履行过程中，原告部分合同存在迟延交货，且已超过协议约定的交货期2周，故该生效条件已无法成就，原告无权再依据案涉协议主张剩余10万元钱款，故原告诉请被告支付10万元货款，于法无据，本院不予支持。原告认可被告后续合同扣款的事实，且后续合同已全部结算完毕，但不认可被告主张其迟延交付货物的事实，对此应举证予以证明，但其所举证据不足以证明其事实主张的，故原告应承担不利的后果。原告诉请被告退还原告已开具的17%的增值税发票，被告同意配合原告完成退票手续，本院予以认可。依照《中华人民共和国民法总则》第七条、《中华人民共和国合同法》第八条、第四十五条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告上海翊特机械有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告上海宝山炘炀金属制品有限公司已开具的增值税专用发票(发票号分别为XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX)；若无法退还，则被告上海翊特机械有限公司应赔偿原告上海宝山炘炀金属制品有限公司相应税款损失[(169,450-退还发票价税金额)/1.17*0.17(单位元)]；二、驳回原告上海宝山炘炀金属制品有限公司的其他诉讼请求。案件受理费减半收取计1,150元(原告已预缴)，由原告上海宝山炘炀金属制品有限公司负担1,000元，被告上海翊特机械有限公司负担150元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 员  王 宇二〇二〇年六月八日法官助理  职贝贝书 记 员  杨士群附：相关法律条文一、《中华人民共和国民法总则》第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。二、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。……三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。