新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新2327民初2933号 原告：新疆东方希望有色金属有限公司，住所地新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区五彩湾工业园区。 法定代表人：张轮大，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：徐艳，女，该公司员工。 被告：山东青能动力集团股份有限公司，住所地山东省青州市海岱北路**。 法定代表人：张超，系该公司董事兼总经理。 原告新疆东方希望有色金属有限公司（以下简称东方希望公司）与被告山东青能动力集团股份有限公司（以下简称山东青能公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月5日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月24日公开开庭进行了审理，原告东方希望公司的委托诉讼代理人徐艳到庭参加诉讼，被告山东青能公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本案缺席审理。本案现已审理终结。 原告东方希望公司向本院提出诉讼请求：1．判令解除双方签订的《铝1-铝5机组项目热电联产背压汽轮发电机组买卖合同》；2．判令被告双倍返还原告合同定金2,104,000元；3．判令被告返还原告预付款526,000元及利息（按同期银行贷款利率4.75%计算自2018年9月19日起至履行完毕之日止）；4．判令被告承担本案保全等费用。事实及理由：2018年9月13日，原、被告签订《铝1-铝5机组项目热电联产背压汽轮发电机组买卖合同》，合同总价款5,260,000元，约定被告应于2019年3月15日前生产完毕并交付本合同的全部设备。合同签订后，原告于2018年9月19日向被告支付了合同总价20%的定金1,052,000元及10%的预付款526,000元。合同约定到货期满后，原告多次采取电话、书面发函、现场督促等方式向被告询问并要求提供设备生产进度证明，但被告不是不予理睬，就是以各种借口拖延，并以其资金困难无法第三方采购设备或设备配件或制造设备的材料、组织生产制造等原因，推脱其不履行设备生产制造及供货义务的责任，被告明确表示要求变更付款方式，否则拒绝履行合同。2019年10月31日，原告通过电子邮件及EMS邮寄方式告知被告解除合同。被告至今未向原告交付货物，故诉至法院。 被告山东青能公司书面辩称，原告起诉要求被告解除双方签订的《买卖合同》没有任何事实和法律依据。原告于2018年9月19日支付定金1,052,000元，预付款526,000元。原告违背诚实信用原告违约在先，原告无权主张解除合同，其主张解除合同不符合法律规定。被告按照合同约定积极投入生产，并与供应商签订采购合同，原告派驻工作人员监督确认被告的生产进度，被告依照约定生产设备且在设备主体材料入厂的情况下，未按合同约定支付进度款，进而导致合同履行停滞，系原告违约在先，合同履行停滞的责任完全在于原告。被告一直要求原告支付货款，继续履行合同，双方多次进行了沟通，且达在付款后发货的共识，现原告主张解除合同无事实及法律依据，故请求驳回原告的全部诉讼请求。 本案在审理过程中，原告东方希望公司为证明其主张，向本院提交了《山东青能动力集团股份有限公司企业信用信息公示报告》、《汽轮发电机组买卖合同》、定金及预付款收据及付款凭证、往来函件、解除合同通知及邮寄手续等证据，本院予以确认并在案佐证。 根据庭审中原告提交的书面证据以及原告陈述，本院认定事实如下： 2018年9月13日，原告（甲方）与被告（乙方）签订一份《设备买卖合同》，双方约定：乙方向甲方提供汽轮机1台，单价3,650,000元，发电机1台，单价1,610,000元，合同含税价总金额为5,260,000元；合同价款支付约定为：1．定金和预付款：合同签订生效后，乙方向甲方开具合同总价20%的定金收据，合同总价10%的预付款收据后，甲方向乙方支付合同总价20%的定金，10%的预付款；2．进度款：设备主体材料汽轮机汽缸、主轴、发电机转子到达乙方工厂，经甲方验收确认，乙方向甲方开具合同总金额30%的收据原件后，甲方向乙方支付合同总金额30%的进度款合同价款支付；3．到货款：设备制造完成，乙方将合同项下全部设备运至甲方施工现场，经甲方初步验收合格，并向甲方开具合同全额的增值税专用发票（税率为16%），甲方向乙方支付合同总价20%的到货款；4．运行款：设备安装完毕，经甲乙双方初步验收合格并正常运行后支付合同款的10%运行款；5．质量保证金：剩余10%为质量保证金，质保期自设备安装验收合格至次日起一年，期满后一次性无息支付。约定交货为2019年3月15日前交付合同项下全部产品。对违约责任约定为：乙方逾期交付设备的，每逾期一天应按本合同总金额的千分之一向甲方支付违约金至本合同项下设备交付齐全之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同向甲方交付设备，如乙方逾期10天仍未交齐设备的，甲方有权终止合同，乙方则应按本合同总金额的20%计算违约金，并全额退还已付款及利息（利息按银行同期贷款利率支付）。合同签订后，2018年9月19日原告向被告支付定金1,052,000元，预付款526,000元，但合同约定交货期满后，经原告多次催促，被告以种种理由推托至今未完成交货义务。2019年10月31日，原告通过电子邮件及EMS邮寄方式告知被告解除合同，但被告未予答复。 另查明，2018年11月30日，被告山东青能动力股份有限公司名称变更为山东青能动力集团股份有限公司。 本院认为，原、被告签订的《买卖合同》，系双方真实意思的表示，且已实际履行，属有效合同，双方应当按照合同履行各自权利义务。双方合同中约定，原告向被告支付合同总价款20%即1,052,000元和10%的预付款即526,000元，被告于2019年3月15日前交付合同项下全部产品。从上述约定可看出，涉案争议的1,052,000元定金系由原告向被告交付的履约定金，是对双方履行合同的一种担保。原告已按约支付了被告定金1,052,000元，但被告未按约履行合同义务，已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条关于：“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金”的规定，原告要求被告双倍返还定金2,104,000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。由于被告未按约履行交付义务，已构成违约，原告以通知的方式要求解除了双方签订的《买卖合同》，但被告在规定的期限内未予答复，双方签订的《买卖合同》应视为解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条关于“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定。原告要求被告返还预付款526,000元并按同期中国人民银行贷款利率4.75%承担自2018年9月19日起计算至款返还之日止的利息的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。原告支出的保全费5,000元，系原告为主张权利产生的合理支出，本院予以支持。被告山东青能公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为对诉讼权利的放弃，由此可能产生的不利后果应由其自行承担。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零八条、第一百一十四条、第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告山东青能动力集团股份有限公司向原告新疆东方希望有色金属有限公司双倍返还定金2,104,000元； 二、被告山东青能动力集团股份有限公司向原告新疆东方希望有色金属有限公司返还预付款526,000元，并承担自2018年9月19日起按年利率4.75%计算的利息至款付清之日止； 三、保全费5,000元，由被告山东青能动力集团股份有限公司承担； 四、驳回原告新疆东方希望有色金属有限公司的其他诉讼请求。 以上判决一至三项，于本判决生效后五日内支付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费27,840元，由被告山东青能动力集团股份有限公司承担。 如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。 审 判 长  唐慧春 审 判 员  牛文武 人民陪审员  罗海舟 二〇二〇年六月二十七日 书 记 员  史彩霞