江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0281民初12792号原告：黄佳炜，男，1998年9月4日生，汉族，住江阴市。委托诉讼代理人：曹鸣霞、周艳霞，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告：江阴市三星品高整体家居装饰有限公司，统一社会信用代码91320281MA1MMQN57U，住所地江阴市五星路泓家汇生活广场**（红星美凯龙西门）。法定代表人：熊仁孝，该公司执行董事。被告：熊里鹏，男，1987年5月27日生，汉族，住江阴市。被告：刘亮亮，男，1991年9月2日生，汉族，住江阴市。原告黄佳炜与被告江阴市三星品高整体家居装饰有限公司（以下简称三星公司）、熊里鹏、刘亮亮装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月23日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告黄佳炜的委托诉讼代理人曹鸣霞到庭参加诉讼，本院依法向被告三星公司公告送达了民事起诉状副本、应诉通知书、开庭传票等材料，被告熊里鹏、刘亮亮经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄佳炜向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令三星公司支付原告返款及2019年5月25日前的工程逾期赔偿款共计60000元；2.请求法院判令三星公司支付2019年6月20后的逾期完工赔偿款7495元（以253330元为基数自2019年6月21日起至2019年8月4日止按照年利率24%的标准计算）；3.请求法院判令熊里鹏、刘亮亮就三星公司的上述义务承担连带偿还责任；4.请求法院判令三被告承担本案诉讼费用。事实与理由：黄佳炜与三星公司于2018年9月9日签订了装潢合同及返款合同，约定由黄佳炜向三星公司购买名称为“古韵醇香”的整装家居，三星公司提供相应安装施工服务。为此，黄佳炜依约向三星公司支付了253330元（其中207648元为货款，45682元为安装施工款）。根据原合同约定，其中207648元整装家居货款分12年返还给黄佳炜，整装家居的交付及安装施工在合同签订后90个工作日之内完成，但是三星公司迟迟未依约履行交付及安装施工义务，且在沟通中三星公司也表示后续返款已无可能。在多次协商下，黄佳炜与三星公司及其高管熊里鹏、刘亮亮于2019年5月25日达成补充协议，约定：1、就返款、2019年5月25日前的逾期交货及工程逾期一事三星公司一次性向黄佳炜赔偿60000元；2、剩余整装家居的交付及安装施工在2019年6月20日之前完成，逾期按照原合同总金额253330元的1％每日赔偿黄佳炜；3、熊里鹏、刘亮亮为上述两项赔偿义务承担连带偿还责任；4、原合同作废。该补充协议签订后，三星公司于2019年8月4日才基本完成整装家居的交付及安装施工工程，但目前应包含在整装家居套餐内的智能入户门锁、智能监控还未安装，整个工程也未依约经过黄佳炜验收，且整装家居的品质和安装施工的工程质量都很差，交付的整装家居产品类型及标准也与约定的“古韵醇香”整装家居完全不一致，整个产品及工程根本达不到约定的标准及宣传的效果，三星公司应承担相应的违约责任。综上，为维护合法权益，原告特诉至法院。三星公司、熊里鹏、刘亮亮未作答辩亦未举证。本院经审理后认定事实如下：2018年9月13日黄佳炜与三星公司签订协议一份，约定由三星公司为黄佳炜位于君邻世家北区A2-203室房屋进行装修，此后黄佳炜向该公司交纳了工程款及管理费共计253300元。2019年5月25日熊里鹏、刘亮亮作为三星公司的经办人与黄佳炜签订了补充协议一份，约定：1.原合同工程完工时间为2019年6月20日，延期完工按合同总金额1%每天按天赔偿。2.返款条款和延期赔偿条款一次性按60000元解决，原相关条款失效。刘亮亮、熊里鹏在该补充协议上担保人处签名并按手印。另查明，黄佳炜曾与熊里鹏通过微信聊天催要餐桌椅，三星公司于2019年8月1日通过快递向黄佳炜运送了餐桌椅并于2019年8月4日签收。以上事实，有协议、补充协议、收据、微信聊天记录及庭审中原告方陈述等证据在卷佐证。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中三星公司、熊里鹏、刘亮亮经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，是对其诉讼权利的懈怠，依法应承担对其不利的法律后果。因三星公司、熊里鹏、刘亮亮未到庭，故本院对黄佳炜提交的证据依法进行认证。根据黄佳炜提交的协议、收款收据、补充协议、微信聊天记录，结合庭审中黄佳炜一方的陈述，本院对黄佳炜与三星公司之间存在装饰装修合同关系，后因三星公司未按约完工故同意一次性给付黄佳炜60000元及熊里鹏、刘亮亮对上述义务承担保证责任的事实予以认定。黄佳炜要求三星公司支付款项60000元的诉讼请求，合法合理，本院予以支持。补充协议约定付款时间为工程完工后7个工作日，黄佳炜确认工程完工时间为2019年8月4日，并于2019年8月23日向本院起诉要求熊里鹏、刘亮亮对上述60000元义务承担连带清偿责任，未超过保证期间，对该诉讼请求本院予以支持。因补充协议中明确载明原合同的完工时间为2019年6月20日，延期完工按合同总金额1%每天按天赔偿，但补充协议同时约定返款条款和延期赔偿条款一次性以60000元解决，原相关条款失效，故黄佳炜主张60000元后不应再重复计算2019年6月20日后的逾期完工赔偿款7495元，对其该项诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第十九条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、江阴市三星品高整体家居装饰有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付黄佳炜60000元；二、熊里鹏、刘亮亮对上述款项承担连带清偿责任；三、驳回黄佳炜的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1487元，保全费1420元，公告费600元，合计3507元（黄佳炜已预交诉讼费5800元，本院予以退还3615元），由黄佳炜负担389元；由江阴市三星品高整体家居装饰有限公司、熊里鹏、刘亮亮负担3118元，于本判决发生法律效力之日起10日内直接给付本院1322元，支付黄佳炜1796元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省无锡市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  丁 蔚人民陪审员  夏明华人民陪审员  祁平芳二〇二〇年六月十五日书 记 员  承宇博附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。2.《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3.《中华人民共和国担保法》第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。第十九条当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。4.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。