福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0582民初3899号 原告：晋江市心潮流鞋业有限责任公司，住所地晋江市陈埭镇花厅口村钱仓宫路**，统一社会信用代码91350582066561046R。 法定代表人：杨志炜，该公司总经理。 委托诉讼代理人：颜东晓，福建中言律师事务所律师。 委托诉讼代理人：许新新，福建中言律师事务所律师。 被告：晋江友钟连鞋业贸易有限公司，，住所地晋江市陈埭镇横坂村横坂工业区新宏盛大厦**统一社会信用代码91350582315562315D。 法定代表人：程国梁，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：叶磊，福建通民律师事务所律师。 原告晋江市心潮流鞋业有限责任公司（以下简称心潮流公司）与被告晋江友钟连鞋业贸易有限公司（以下简称友钟连公司）加工合同纠纷一案，本院于2020年4月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告心潮流公司委托诉讼代理人颜东晓、许新新，被告友钟连公司委托诉讼代理人叶磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告心潮流公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即偿还原告加工款135,175元并从起诉之日起至实际付款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息；2.由被告承担本案的一切诉讼费用。事实与理由：被告多次让原告加工运动鞋，截止2019年11月20日，经过双方结算，被告尚结欠原告加工款198,175元，之后被告偿还了部分款项，尚有135,175元未还，欠款事实有被告出具的结算单为证。经过原告多次催讨，被告均不予付款，并让原告到法院起诉，故原告诉至法院，请求判如所请。 被告友钟连公司辩称，1.原告起诉加工款尚欠135,175元与事实不符，2019年11月28日原告法定代表人有向被告以借款名义抵扣本案货款9,900元，这部分应当予以扣除，即货款剩下125,275元；2.被告有陆续在付款，没按时付款是因为疫情问题，生意不好；3.原告存在违约行为，即原告没有按时交货，总共4单，原告违约了3单，结账时原、被告有口头约定先结账，其后如果被告有被追究责任，双方再另行商定，所以才结算为198,175元。现在有客户向被告索赔，要求按照货款的25%扣款，被告被扣款232,501.88元，被告认为其被扣款是由于原告违约造成的，原告应当和被告协商共同承担责任。 本院经审理认定事实如下：2019年6月心潮流公司与友钟连公司签订《购销合同》（TU-YZL2019070001），确定订单数量为3,600双，2019年8月5日交货；当月又签订签订《购销合同》（TU-BJ19002），确定订单数量为4,770双，2019年8月10日交货。2019年8月心潮流公司与友钟连公司签订《购销合同》（TU-BJ19004），确定订单数量为5,055双，2019年8月20日交货；当月又签订《购销合同》（TU-BJ19005），确定订单数量为4,125双，2019年9月5日交货。上述4份合同均约定：“合同生效后，除人力不可抗拒原因外，心潮流公司应按期交货，如不能按期交货，延期三天内双方协商解决，延期四至七天予以2%的罚金，延期八至十天予以5%的罚金，延期十一至二十天予以10%的罚金，延期二十一至三十天予以20%的罚金，延期三十天以上友钟连公司有权拒收货物或要求空运出货。若友钟连公司要求空运，空运费用须由心潮流公司负责，若友钟连公司拒收货物，心潮流公司需支付订单总额的30%作为赔偿。” 2019年11月20日，被告友钟连公司向原告心潮流公司出具《心潮流结算单》一份，确认：“兹欠心潮流合同编号TU-YZL2019070001，订单数量3,600双、合同编号TU-BJ19002，订单数量4,770双、合同编号TU-BJ19004，订单数量5,055双、合同编号TU-BJ19005，订单数量4,125双。现货已经全部出完，账单已对账，截至2019年11月20日余欠198,175元。”被告友钟连公司于2019年11月30日至2019年12月20日期间四次付款共计63,000元。 上述事实当事人双方没有争议，且有当事人的自认及当事人均无异议的证据：原告心潮流公司提供的《心潮流结算单》原件1份，被告友钟连公司提供的《购销合同》4份、《电子银行业务回单(付款)》2份、《交付业务回单(付款)》1份为据，本院予以确认并在卷佐证。 本案的争议焦点为：一、友钟连公司所主张的心潮流公司法定代表人杨志炜向其借款的9,900元是否应在本案货款中扣除；二、心潮流公司是否存在延迟交货，若延迟交货，其违约责任如何承担？ 关于争议焦点一，原告心潮流公司主张该借款与本案原、被告之间的买卖纠纷无关。被告友钟连公司主张该借款是心潮流公司法定代表人杨志炜以厂里急需用钱为由向友钟连公司借支的，应在本案货款中予以抵扣，并提供《借条》为证。本院认为，本案的买卖合同成立于心潮流公司与友钟连公司之间，而友钟连公司提供的《借条》却是心潮流公司法定代表人杨志炜向友钟连公司法定代表人程国梁出具的，该借贷纠纷与本案当事人主体不一致且法律关系也不同，与本案无关，故被告友钟连公司提供的证据《借条》本院不予采纳，其提出的该9,900元借款应在本案货款中进行抵扣的主张，本院不予支持。 关于争议焦点二，被告友钟连公司主张本案四份合同，心潮流公司延迟交付了3份，延期均超过30天以上，有《足间道安舒鞋出货明细》、《足间道泰舒鞋出货明细》、《足间道怡暖鞋出货明细》各一份为证，因心潮流公司的延迟交货，友钟连公司被第三方，即领道者（厦门）鞋业有限公司扣款，有《告知函》、《扣款单》为证，该扣款损失应由原、被告一起负担。原告心潮流公司对友钟连公司提供的上述出货明细、告知函、扣款单的证据三性均不认可，心潮流公司认为这些证据均是友钟连公司与第三方之间的往来凭证，与心潮流公司或本案无关。另外因本案心潮流公司是加工承揽方，所有原材料都是友钟连公司提供的，如果友钟连公司在《购销合同》约定的时间届满时仍未能提供原材料，交货期自然需要顺延。本院认为，友钟连公司以3份出货明细上所载的出货时间来证明心潮流公司存在交货延迟，但该3份出货明细上只体现了友钟连公司，均未体现心潮流公司，且原告心潮流公司对该证据并不认可，故无法确认该3份出货明细为心潮流公司出货给友钟连公司的出货凭证。而《告知函》、《扣款单》均是案外人出具，真实性无法得知，也无法体现是心潮流公司加工的本案货物延迟交付导致友钟连公司被案外人扣款，故被告友钟连公司提交的证据《足间道安舒鞋出货明细》、《足间道泰舒鞋出货明细》、《足间道怡暖鞋出货明细》、《告知函》、《扣款单》，本院均不予采纳。因友钟连公司主张心潮流公司延迟交付应承担违约责任但未能有效举证，应承担举证不能的后果。事实上，双方之间的货款已经于2019年11月20日通过《心潮流结算单》进行了结算，对该证据双方均无异议，根据结算单内容，结算时心潮流公司均已出货完毕，则不论其是否存在交货延迟，友钟连公司在出具该结算单时对此都已明知，在此情况下，双方的结算应视为对友钟连公司支付货款义务的最终确认，故友钟连公司仍应按照双方的结算全面履行其付款义务。 本院认为，原、被告之间所达成的加工合同是双方当事人的真实意思表示，合同没有违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应依约享有权利并履行各自的义务。因双方结算时未另行约定付款期限，故被告友钟连公司应按照《购销合同》约定，在验收合格后的60天内结清全部货款。双方于2019年11月20日结算后至今已逾60日，友钟连公司仅支付款项63,000元，尚欠心潮流公司的加工款135,175元，友钟连公司拖欠加工款的行为已构成逾期付款，故友钟连公司除应支付心潮流公司尚欠的货款外，还应支付相应的逾期付款利息损失。 综上所述，原告请求被告立即支付加工款135,175元及自起诉之日，即2020年4月20日起至实际付款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 被告晋江友钟连鞋业贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告晋江市心潮流鞋业有限责任公司加工款135,175元及自2020年4月20日起至实际付款之日止以135,175元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3,004元，因适用简易程序审理，减半收取计1,502元，由被告晋江友钟连鞋业贸易有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  杨明护 二〇二〇年六月十五日 书记员  陈明辉 附件：本案所适用的法律法规 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 法官提示： 1、《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 2、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》 第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。 第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。 第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。