广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2020）粤2071民初10689号原告：刘芳玉，女，1984年12月21日出生，汉族，住湖南省浏阳市*************，公民身份号码430************129。委托诉讼代理人：王美舟，广东博敦律师事务所律师。被告：中山市富裕达房地产有限公司，住所地广东省中山市******************卡，统一社会信用代码914***********552N。法定代表人：林国平，该公司总经理。委托诉讼代理人：钟其安，广东广中律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢红萍，广东广中律师事务所律师。原告刘芳玉与被告中山市富裕达房地产有限公司（以下简称富裕达公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘芳玉委托诉讼代理人王美舟、被告富裕达公司的委托诉讼代理人钟其安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘芳玉向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付逾期交房违约金（违约金的计算方法：以购房款541141元为基数，按照每日万分之一的标准计算，从2018年11月16日起计至被告具备交楼条件后实际交付房屋止）。事实与理由：原告与被告共同签署了《中山市商品房买卖合同》，约定原告购买位于中山市****************，总房价款541141元，并约定交房时间最迟为2018年11月15日，出卖人如未能按本合同和补充协议规定的期限交房，则自本合同和补充协议约定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，出卖人承担逾期交房的违约金累计总额不超过该商品房总房价款的1%。签订上述合同后，原告已按照合同约定支付全部购买款，但被告未按约定将商品房交付原告使用，被告已违约。现原告为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼。原告刘芳玉对其主张的事实及诉讼请求向本院提交的证据有：1.中山市商品房买卖合同；2.中山市商品房销售登记备案表；3.收楼通知书；4.购房发票；5.缴款书；6.收据；7.转账记录。被告富裕达公司辩称，一、对逾期交房违约金起算时间无异议，但逾期交房违约金截止时间应算至2019年12月30日。原告请求被告按合同约定已付购房款的万分之一的标准的计算标准支付逾期交房违约金缺乏事实与法律依据：1.原告与被告签订《中山市商品房买卖合同》第九条第2款约定“出卖人如未能按本合同和补充协议规定的期限交房，则自本合同和补充协议约定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款的万分之一的违约金；出卖人承担逾期交房的违约金累积总额最高不超过该商品房总房价款的1%”，该两约定是被告与原告双方的真实意思表示，内容不违反法律、法规强制性规定，该条款合法有效，该条款已对违约金的计算方式、计算标准进行了明确的约定，即使逾期交房违约金金额封顶为已付购房款总额的1％过低，逾期交房违约金金额封顶应不超过已付购房款总额的30％；2.《中山市商品房买卖合同》第九条第2款并非格式条款，被告已经将该合同条款通过添加下划线等方式对原告进行特别提示，原告与被告签订《附件六合同补充协议》第九条约定“买受人在此明确表示，已详尽阅读并理解买卖合同及其附件的所有内容及文义”，被告已经采取合理的方式提示原告注意其中免除或者限制其责任的条款，原告没有证据证明该条款存在免除被告责任、加重原告责任及排除原告主要权利的情形，该条款是双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，因此，该条款合法有效；3.原告在签订《中山市商品房买卖合同》时对违约金计算方式没有异议，即使原告认为该条款显失公平，但其在签订《中山市商品房买卖合同》后一年内也从未以该条款显失公平为由向法院申请撤销该条款，原告并未在法定期限内行使撤销权，原告已丧失申请撤销的权利。因此，违约金的计算方式应以双方的上述约定为准;4.本案不符合《合同法》第一百一十四条第二款、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条及《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款、第十七条规定的情形：商品房最重要的功能是居住，涉案商品房已经交付给原告使用，原告实现了购买房地产的主要目的。原告并未举证证明因被告逾期交房所造成的具体损失数额，不能认定合同约定的逾期交房违约金低于被告实际造成原告的损失，且双方在签订《中山市商品房买卖合同》及《附件六合同补充协议》时，已对违约金的计算方式进行了明确的约定，双方均应严格按合同约定履行，所以不属于《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定的是“合同没有约定违约金”的情形，现原告以约定违约金过低为由要求按合同约定已付购房款的万分之一的标准支付逾期交房违约金缺乏事实与法律依据。被告富裕达公司向本院提交证据有：1.《中山市建设工程竣工验收备案登记表》；2.EMS快递单、快递签收记录。本院经审理认定事实如下：2016年12月2日，刘芳玉（买受人）与富裕达公司（出卖人）签订《中山市商品房买卖合同》（合同条码：1601134238），合同约定：买受人向出卖人购买位于中山市****************，总房价款541141元；付款方式为银行按揭付款。出卖人应当在2018年11月15日前，依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续，取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2.买受人未付清购房款或其他应付款项或其他非出卖人所能控制的原因；因罢工或雨天（一天内下雨量达50毫米或以上，视为对施工单位造成无法正常施工）等恶劣天气以及停水、咸潮、停电、封路等造成施工单位无法正常施工的；3.因政府机关行政行为，或出卖人在合理时间内已将申请验收的所有文件递交各有关部门验收，而有关政府因工作安排未能及时办理，或政府部门对验收、市政配套、安装之延误及政策法规发生变化，导致出卖人无法按时交付商品房的。出卖人如未能按本合同和补充协议规定的期限交房，则自本合同和补充协议约定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，出卖人承担逾期交房的违约金累计总额不超过该商品房总房价款的1%。出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。出卖人应当在商品房交付使用后360个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，出卖人免责情况详见附件六合同补充协议，如由于出卖人的原因导致延误的，买受人不退房，合同继续履行，出卖人自延误之日起每日按买受人已付房价款的万分之一向买受人支付违约金，但上述违约金累计总额最高不超过买受人累计已付房价款的1%。合同还约定了其他内容。双方还签订了《附件六合同补充协议》，其中第六条第3款约定：由于下列任一情况导致买受人不能按合同约定的期限取得房地产权属证书的，出卖人不承担任何责任并有权相应顺延办证期限：1.买受人未按出卖人或相关部门通知的时间，逾期提供办理房地产权属证书所需的资料、缴交有关税费及相关费用；2.买受人存在违章搭建等违规行为导致规划及综合验收不能通过；3.买受人有未按时还款记录导致银行不移交商品房买卖合同/备案表影响出卖人办证的；4.由于政府政策、法律法规改变或其它影响办证进度的政府行为；5.因政策、规定变化等原因而需要买受人增加新的费用、资料或手续的，买受人未在出卖人通知指定的时间内补足的；6.买受人未按时向银行偿还按揭贷款，导致出卖人承担保证责任；7.买受人未按合同约定付清全部购房款（含买受人采用银行按揭贷款方式支付部分房价款而出卖人尚未实际收到该部分款项）、违约金（若有）、物业管理费、专项维修基金及其他应付的款项的；8.不可抗力；9.属于买受人的其它原因导致其产权证迟延办理的。还有有关产权登记补充约定：产权登记期限，商品房实际交付时间早于合同约定的，以合同约定的时间为准起算办理产权登记的期限；商品房实际交付时间晚于合同约定的，以实际交付的时间为准起算办理产权登记的期限；本补充协议为《中山市商品房买卖合同》不可分割之部分，是双方的真实意思表示，是买卖合同的有效组成部分。买受人在签署本补充协议时对双方各自权利、义务清楚明白，并愿意按照本补充协议严格执行，若买卖合同与本补充协议有抵触的，以本补充协议为准。富裕达公司开具购房发票，确认刘芳玉已经足额支付购房款，刘芳玉与富裕达公司办理了涉案商品房的商品房销售登记备案手续。2019年12月23日，被告取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》。2019年12月30日，被告向原告发出收楼通知书。2019年12月31日，原告收到收楼通知书。本院认为，本案是商品房预售合同纠纷。刘芳玉与富裕达公司签订的《中山市商品房买卖合同》及《附件六合同补充协议》，是双方当事人真实的意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行义务。刘芳玉已依约履行了支付购房款的义务，富裕达公司未能在约定的期限内交付商品房，已构成违约，应承担相应的违约责任。本案的争议焦点在于计付违约金的起止时间及计算方法应如何确定。结合双方的诉辩主张及本院经审理认定的事实，分析如下：关于计付违约金的起算时间，合同约定涉案商品房的交楼时间为2018年11月15日，故逾期交房违约金起算时间为2018年11月16日。关于计付违约金的截止时间。逾期交房违约金的截止时间合同有明确约定为实际交付之日止，被告已取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》，且原告收到收楼通知书时间为2019年12月31日，故本院认定被告交房时间为2019年12月31日。关于计付违约金的计算标准，中山市商品房买卖合同》第九条“出卖人如未能按本合同和补充协议规定的期限交房，则自本合同和补充协议约定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，出卖人逾期交房的违约金累计总额不超过该商品房总房价款的1%。”，双方已在《中山市商品房买卖合同》中明确约定了逾期交房的违约责任均为富裕达公司每日按已付房价款的万分之一向刘芳玉支付违约金，现刘芳玉要求富裕达公司支付的逾期交房违约金每日按已付房价款的万分之一的标准，符合合同约定，本院予以支持。至于富裕达公司辩称的逾期交楼违约金按上述规定不超过累计已付房价款的1%的问题。本院认为，虽然合同中明确约定了“出卖人承担逾期交房的违约金累计总额不超过该商品房总房价款的1%”，但该封顶条款未与富裕达公司逾期交房的违约时限相联系，而富裕达公司的逾期交房时间在实际交房之前是处于持续不确定的状态的。因此，如果无论富裕达公司逾期交房的行为再延续多久，富裕达公司均只承担累计已付房价款的1%的违约金，这显然与富裕达公司的违约行为严重程度不相符，也与刘芳玉支付了全部购房款但长期无法行使所购商品房所有权的全部内容及构成的利益价值失衡，在富裕达公司长时间内逾期交房的情况下，按封顶条款的违约金明显过低，不仅不足以弥补刘芳玉的损失，还不足以督促富裕达公司尽早履行交房义务，显然不能充分体现违约金所应当具备的惩罚性，即该封顶条款的约定实际上免除了富裕达公司因怠于交房而应负的长期违约责任，造成双方的权利义务明显不对等，基于公平原则，本院酌定不以累计已付房价款的1%的封顶条款为限。因此，本院对富裕达公司主张逾期交房违约金应不超过已付购房款总额的30%的抗辩不予支持。虽然富裕达公司至今已经交付商品房给刘芳玉使用，但富裕达公司逾期交房时间从2018年11月16日至2019年12月31日，共411天，故本院确定富裕达公司应向刘芳玉支付逾期交房违约金22240.89元（541141元×0.0001×411天）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告中山市富裕达房地产有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告刘芳玉支付逾期交房违约金22240.89元；二、驳回原告刘芳玉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费276元，减半收取183元（原告刘芳玉已预交），由被告中山市富裕达房地产有限公司负担（被告中山市富裕达房地产有限公司应于本判决生效之日起七日内迳付原告刘芳玉）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提供副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  易承辉二〇二〇年五月二十七日书记员  陈静翩书记员  陈 奇