湖北省武汉市东西湖区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0112民初2510号原告：武汉市东西湖天昊防盗门经营部，住所地武汉市东西湖舵落口大市场门业大世界********。统一社会信用代码：92420112MA4KT3N993。经营者：吴昊，男，1991年8月2日出生，住湖北省枣阳市。实际经营者：刘志琴，女，1976年7月15日出生，住武汉市硚口区。委托诉讼代理人：陈春发，武汉市武昌区正平法律服务所法律工作者。被告：青岛市房屋建设集团股份有限公司，住所，住所地青岛市市**辽阳西路**社会信用代码：91370200163565874R。法定代表人：谭海雯，董事长。原告武汉市东西湖天昊防盗门经营部（以下简称天昊经营部）与被告青岛市房屋建设集团股份有限公司（以下简称青岛市房屋建设公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月7日立案受理，依法适用普通程序，于2019年11月18日公开开庭进行了审理，原告天昊经营部的实际经营者刘志琴及其委托诉讼代理人陈春发到庭参加了诉讼，被告青岛市房屋建设公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉。本案现已审理终结。原告天昊经营部向本院提出诉讼请求：1、被告青岛市房屋建设公司支付工程款40061元及利息（以40061元为基数，按月息1分，从2018年10月18日计算至实际支付时止，暂计至2019年4月18日为2436.60元）；2、被告青岛市房屋建设公司承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年7月9日，原、被告双方签订合同，约定我经营部负责实施被告青岛市房屋建设公司承接的武汉xx极地海洋公园项目馆内门窗改造工程，暂定合同总价为104972元。随后我经营部按约定实施了该工程，实际发生工程总造价为121061元，被告青岛市房屋建设公司于2018年8月14日支付了21000元，于10月18日支付了60000元，共计81000元，尚欠我经营部40061元未付。被告青岛市房屋建设公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，亦未提交书面答辩状或证据材料，应视为放弃对本案进行抗辩、举证和质证的权利。原告天昊经营部为证明其诉称意见，在举证期限内向本院提交了《（武汉xx极地海洋公园）项目（馆内门装拆装）工程施工合同》、工程量清单报价明细表、xx极地海洋公园工程清单、原、被告测量结算清单及转账记录。经审查，原告天昊经营部提交的上述证据，来源合法，能够印证本案事实，本院对此予以确认并在卷佐证。对于原告天昊经营部提交的自行计算的明细清单，能够与原、被告签字确认的测量结算清单相对应的部分，本院予以确认，无法印证部分本院不予确认。结合上述有效证据，本院经审理查明事实如下：2018年7月9日，原告天昊经营部（乙方）与被告青岛市房屋建设公司（甲方）签署《（武汉xx极地海洋公园）项目（馆内门窗拆装）工程施工合同》，约定：工程名称为武汉xx极地海洋公园馆内门窗拆装改造工程（以下简称案涉工程），工程地点位于武汉市xx路xx号武汉xx极地海洋世界园区内，工程内容为馆内卫生间、宿舍、饲养室防盗门、防火门、树脂防水门加工安装等工作内容（具体内容详见工程量清单明细表），承办方式为包工包料、包拆装、包运输、包工期、包质量、包安全、包保修（详见附件）；乙方已经对现场条件进行了实地踏勘考察，并充分了解了工地位置场地情况、周围情况、作业空间、起卸限制以及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，同时作为专业承包人对工程内容及工程造价亦由清楚的判断，前述因素不予延长工期，不予追加工程款；乙方同意按甲方最终提出的要求完成施工，施工过程中甲方有权对本工程的设计进行变更，本合同的计价体系均不再进行调整；合同工期为2018年7月9日至2018年8月8日，25日内货到现场，一周内安装完毕；合同外价款的确认，合同中如有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款，工程的项目单价按照合同约定计价体系组价，由乙方在施工前申报甲方确认，如甲方需要，甲方有权要求乙方在甲方审定工程款前先行施工，乙方不得拒绝；本合同工程款支付节点为，自合同签订之日起3日内首付总价款的20%预付款，货到工地后即支付货价款的80%；工程全部竣工并经甲方及相关部门（如需）验收合格后30日内，乙方提交完整的施工档案和材料档案经甲方审核确认后，乙方提交请款手续，双方进行结算，结算值经甲方确认并本工程正式移交给甲方无质量问题，支付至结算值的95%；结算值的5%作为质保金，经验收双方确认工程无任何问题或乙方已完全按约履行保修义务后，乙方提交请款单、请款委托函、工程回访记录，双方书面确认后5个工作日内甲方一次性无息付清剩余保修金（如有），此项于2019年春节前付清；在乙方完全履行本合同的情况下，甲方没有按合同约定时间节点支付工程款，乙方可以给与14天宽限期，如甲方14天后还不支付工程款，则从第15天开始应付未付款项按照中国人民银行同期贷款基准利率计取赔偿金，赔偿金总额不超过合同暂定总金额的百分之一，除此之外甲方不承担其他任何责任，工期不予顺延。该合同《工程量清单报价明细表》的工程款总金额为104972元。原、被告在上述合同及报价明细表上加盖了公章，其委托代理人亦签名确认。合同签订后，被告青岛市房屋建设公司于2018年8月14日向原告天昊经营部支付定金21000元，原告天昊经营部上门测量并施工。完工后，原告天昊经营部与被告青岛市房屋建设公司的代理人于2018年8月20日进行实地测量并形成5份测量结算清单，其上载明各类门的规格尺寸及个数，被告青岛市房屋建设公司负责签订合同的委托代理人（亦为工程项目负责人）在结算清单上写明“按实结算”并签名确认。2018年10月18日，被告青岛市房屋建设公司再次向原告天昊经营部付款60000元。根据双方确认的测量结算清单，结合原告天昊经营部提供的自行计算明细清单，案涉工程中6樘不锈钢门总价款为26639.90元，4扇乙级防火门总价款为5650元，8扇聚脂套门总价款为5095.20元，若干聚脂门（塑钢）总价款为71780元，拆除工程合计4120元，以上共计113285.10元（26639.90元＋5650元＋5095.20元＋71780元＋4120元）。扣除被告青岛市房屋建设公司已支付的81000元，其还下欠原告天昊经营部工程款32285.10元。本院认为，原、被告签订的《（武汉xx极地海洋公园）项目（馆内门窗拆装）工程施工合同》及其附件《工程量清单报价明细表》系双方真实意思表示，合法有效，对双方均有约束力。从原告天昊经营部提交的证据来看，其已依约完成合同约定的工程，并在完工后与被告青岛市房屋建设公司实地踏勘测算，双方于2018年8月20日确定了完工的总工程量。根据双方合同约定，被告青岛市房屋建设公司未按合同约定时间节点支付工程款，原告天昊经营部可以给与14天宽限期，但被告青岛市房屋建设公司仅支付了定金21000元，并于2018年10月18日支付了部分工程款，下欠工程款32285.10元至今未付，故对原告天昊经营部要求其支付工程款的诉讼请求，本院在32285.10元范围内予以支持，超出部分不予支持。关于利息的诉讼请求。本案中，原、被告书面约定，若被告青岛市房屋建设公司逾期支付工程款，则原告天昊经营部有权以应付未付款项为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率计取赔偿金，该约定合法有效，故原告天昊经营部要求按月利率1%计算利息的诉讼请求，无事实依据，本院不予支持，利息计算标准应为中国人民银行同期贷款利率。同时，合同中还约定，上述赔偿金总额不超过合同暂定总金额的百分之一即1049.72元，而被告青岛市房屋建设公司延期支付工程款给原告天昊经营部造成的资金占用损失已远超上述约定，故原告天昊经营部诉请被告青岛市房屋建设公司支付延期付款期间的资金占用利息至实际清偿时止的诉讼请求，符合《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定，本院予以支持。同时，自2019年8月20日起，由于中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR），中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故自2019年8月20日起，上述违约金计算标准中的中国人民银行同期贷款利率应变更为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。综上，被告青岛市房屋建设公司应以32285.10元为基数、按中国人民银行同期贷款基准利率，从2018年10月18日起支付利息至2019年8月19日；以32285.10元为基数、按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2019年8月20日起支付利息至实际清偿时止。对于原告天昊经营部该项诉讼请求，本院在上述范围内予以支持，超出部分不予支持。被告青岛市房屋建设公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本案的正常审理，可依法缺席审判。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、被告青岛市房屋建设集团股份有限公司于本判决生效后十日内向原告武汉市东西湖天昊防盗门经营部支付工程款32285.10元及利息（以32285.10元为基数、按中国人民银行同期贷款基准利率，从2018年10月18日起计算至2019年8月19日；以32285.10元为基数、按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2019年8月20日起计算至实际清偿时止）；二、驳回原告武汉市东西湖天昊防盗门经营部其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费862元、公告费700元，共计1562元，由原告武汉市东西湖天昊防盗门经营部负担217元，由被告青岛市房屋建设集团股份有限公司负担1345元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人在提交上诉状时预交案件受理费，款汇武汉市中级人民法院，收款单位全称：湖北省武汉市中级人民法院；账号：17×××67；开户行：农行武汉民航东路支行；上诉人在上诉期满后七日内仍未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  陈珊珊人民陪审员  陈启芳人民陪审员  王忠华二〇二〇年六月二十八日书 记 员  祝新月