广西壮族自治区河池市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂12民终293号 上诉人（原审被告）：广西成大建设集团有限公司，住所地南宁市青秀区合作路**五洲国际****，统一社会信用代码914500007565332370。 法定代表人：梁玉赏，该公司经理。 委托诉讼代理人：梁芝榕，男，该公司员工。 被上诉人（原审原告）：覃晓俏，1992年11月19日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：林恒，1971年12月11日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：石东红，1961年12月6日生，苗族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：黄小艳，1979年1月5日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：尹文杰，1968年12月15日生，瑶族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：韦成章，1974年9月14日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：刘慰龙，1997年8月28日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：莫冠萍，1956年12月28日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：尹迪，1988年12月20日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：任奇，1983年5月9日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西柳州市柳**。 被上诉人（原审原告）：黄承仕，1985年8月9日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：韦宝宇，1984年12月05日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：赖伟华，1978年9月11日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西博白县。 被上诉人（原审原告）：潘辉，1983年3月4日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：李桃，1970年10月5日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西都安瑶族自治县。 被上诉人（原审原告）：吴艳红，1982年5月10日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：吕洪良，1963年07月15日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：李晓东，1983年06月25日生，瑶族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：梁浩，1978年10月23日生，仫佬族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被上诉人（原审原告）：莫国崇，1971年04月04日生，汉族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。 被告（反诉的告）韦春花，1975年03月15日生，壮族，户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区庆远镇龙江路**。公民身份号码：4527021975********。 被上诉人（原审原告）：韦玉姣，1938年07月05日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：罗江文，1967年08月07日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：陆华喜，1984年01月28日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：李林，1985年09月24日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：蒙斌，1968年09月20日生，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：袁梅，1981年09月16日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：兰应春，1991年02月11日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：林梅，1970年01月26日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：梁远威，1985年12月12日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦万国，1983年08月08日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西南宁市。/div> 被上诉人（原审原告）：韦冬梅，1976年12月28日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：王辉，1983年03月02日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西都安瑶族乡自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：陈相宇，1997年07月27日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：卢松贵，1970年11月09日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦家壮，1989年05月03日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：玉现学，1973年09月16日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：吴亚利，1954年04月29日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：宋家方，1968年12月15日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：林骄阳，1993年01月18日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西博白县。/div> 被上诉人（原审原告）：覃伟强，1986年03月07日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦雪英，1974年10月11日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：彭建明，1976年01月07日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄清涛，1972年08月12日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：唐小英，1957年10月18日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：莫华，1987年02月16日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦冬云，1978年08月14日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：简利晏，1981年07月13日生，汉族，户户籍所在地及现居住地湖南省长沙市花雨区。/div> 被上诉人（原审原告）：魏强，1979年09月04日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：石振坤，1977年04月03日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：蓝利娥，1965年07月05日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西都安瑶族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：刘鲜萍，1977年11月19日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：沈宜明，1969年06月29日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西柳州市柳**。/div> 被上诉人（原审原告）：韦国胜，1971年07月20日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：唐燕，1983年08月21日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：潘丽丽，1991年08月05日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：王庆华，1974年06月07日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：周焘，1983年12月15日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：王小辉，1962年07月27日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦懿蒨，1979年01月25日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：徐云，1977年06月09日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区庆远镇县。/div> 被上诉人（原审原告）：彭万芳，1985年03月24日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：胡嘉琳，1980年02月12日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦华生，1985年02月15日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：谢应荣，1971年02月17日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：张爱秀，1972年10月23日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：陆薪羽，1986年09月14日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：何大国，1976年09月22日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：覃小娟，1972年06月24日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西南宁市青秀区。/div> 被上诉人（原审原告）：谭彬发，1969年01月04日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：褟晓才，1989年02月06日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：李沛汶，1998年06月05日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：莫胤宽，1962年09月25日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：蒙怡，1982年03月04日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：卢海灵，1987年07月10日生，汉族，户户籍所在地及现居住地江苏省如皋市。/div> 被上诉人（原审原告）：韦华丽，1987年06月10日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦丽尤，1957年06月20日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：庞杰尹，1989年09月29日生，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区） 被上诉人（原审原告）：莫毅，1977年12月19日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西南宁市青秀区。/div> 被上诉人（原审原告）：倪嘉聪，1983年02月16日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：蓝辉，1976年11月27日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：袁应和，1955年09月23日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：覃松益，1975年01月01日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：唐郁山，1963年11月10日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦鸿图，1989年01月04日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄乃平，1968年10月11日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦世忠，1981年01月02日，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦祖现，1976年11月30日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：程威淇，1981年12月23日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：梁山，1968年08月24日生，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：巫昭靖，1996年07月26日生，水族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：范益仆，1977年01月09日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：李文彬，1989年03月08日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：陈家春，1980年08月12日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西博白县。/div> 被上诉人（原审原告）：李力，1978年10月06日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦思丞，1985年01月31日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：蒲利华，1971年10月05日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：潘海东，1971年09月20日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：莫胤强，1967年11月04日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：谢姿媚，1980年07月07日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄玉青，1977年7月29日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦海红，1975年2月21日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄家庆，1970年10月30日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：李革文，1966年8月18日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：梁鹏程，1973年2月11日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：梁翠群，1963年6月2日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：莫秘，1969年6月18日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：陈道勇，1983年12月1日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦日寿，1963年12月4日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦征勇，1966年8月10日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：骆广政，1972年4月27日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦月凤，1972年7月21日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：严邦俊，1974年1月15日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄柳茜，1990年11月7日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：刘富民，1964年3月18日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄得育，1977年1月9日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：庞东海，1975年2月4日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西博白县。/div> 被上诉人（原审原告）：廖华，1983年3月28日生，毛南族，户户籍所在地及现居住地广西环江毛南族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：莫蕾，1993年12月25日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦永光，1968年1月5日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区庆远镇县。/div> 被上诉人（原审原告）：覃华用，1982年10月30日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：覃文哲，1987年11月18日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：朱本富，1984年1月10日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西桂林市七星区。/div> 被上诉人（原审原告）：莫丽娜，1982年7月16日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄零佳，1982年1月8日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广东省广州市天河区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦宜，1982年7月16日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：李彦璋，1994年9月2日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：宋丽玲，1983年1月9日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西池市宜州市。/div> 被上诉人（原审原告）：韦华涛，1990年6月15日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦星炜，1991年1月15日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：梁远海，1987年2月10日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西兴业县。/div> 被上诉人（原审原告）：兰吉宇，1967年1月7日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：袁文红，1971年1月30日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：吴易谌，1986年10月16日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：韦礼苗，1993年8月10日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：蒙萍，1958年2月1日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：罗婷婷，1990年3月2日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：韦海任，1970年3月24日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜区。/div> 被上诉人（原审原告）：兰慧群，1972年11月25日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：覃星凯，1986年11月17日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：莫慕，1975年10月2日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦良平，1976年6月12日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：温皇栋，1985年8月19日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：温皇赞，1978年12月15日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：凌金花，1982年3月26日生，汉族，户户籍所在地及现居住地湖南省衡阳县。/div> 被上诉人（原审原告）：廖家慰，1987年12月26日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西凤山县。/div> 被上诉人（原审原告）：陈秋燕，1974年6月23日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：陈彩洪，1974年8月2日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西南宁市青秀区。/div> 被上诉人（原审原告）：姚顺强，1970年7月7日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：石湘玲，1973年9月15日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西南宁市。/div> 被上诉人（原审原告）：庞杰，1984年11月10日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：谢琼霄，1969年9月23日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄慧婉，1981年04月24日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西罗城县仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：石莹，1988年06月24日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西都安瑶族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：甘杰文，1982年12月16日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦姗，1985年03月15日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：覃乾文，1986年02月21日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：覃荣福，1978年08月11日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：廖启涛，1988年05月24日生，瑶族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区庆远镇县。/div> 被上诉人（原审原告）：彭兆强，1973年11月24日生，水族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：覃韦猛，1986年10月08日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：魏利光，1970年06月28日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：周立敏，1983年09月21日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：韦成桥，1988年05月27日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西环江毛南族自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：廖显平，1974年08月18日生，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：黄海贵，1976年06月20日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：罗源珍，1970年07月17日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：罗虹，1984年02月14日，仫佬族，户户籍所在地及现居住地广西罗城仫佬自治县。/div> 被上诉人（原审原告）：杨秋萍，1974年06月19日，汉族，户户籍所在地及现居住地广西博白县。/div> 被上诉人（原审原告）：韦继吕，1973年02月20日生，壮族，户户籍所在地及现居住地广西河池市宜州区。/div> 被上诉人（原审原告）：覃晓俏等170人诉讼代表人陈秋燕、胡廷周、谭彬发、韦祖现、黄乃平。 以上被上诉人委托诉讼代理人:蓝建强，广西超世纪律师事务所律师。 原审被告：广西纵投建设工程有限公司，住，住所地广西北流市永丰****一社会信用代码:91450981MA5L2U3L9M。 法定代表人:曹臻，该公司总经理。 原审被告：赵志华，男，1968年1月30日生，汉族，户户籍所在地及现居住地广西灵川县。/div> 上诉人广西成大建设集团有限公司（以下简称成大公司）因与被上诉人覃晓俏等170人及原审第被告广西纵投建设工程有限公司、赵志华建设工程施工合同纠纷一案，不服河池市宜州区人民法院(2019)桂1281民初1013号民事判决，向本院上诉，本院于2020年2月18日立案受理，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 成大公司上诉请求：1、撤销一审判决第一项，在查清本案事实的基础上改判驳回覃晓俏等170人对成大公司的诉讼请求或起诉。2、诉讼费用由覃晓俏等170人承担。主要理由：一、一审判决第一项不具备可诉性，根据法律、建设部的法规规定，建设工程的竣工验收材料和配合进行竣工验收不具备可诉性。具体如下：1、竣工验收材料是在整个工程验收合格以后才产生的材料，现在工程没有验收，不可以也不可能产生判决书所要求的材料。如果法院认为，工程可以在未经竣工验收的情况下就应当提供竣工验收材料的话，那么工程竣工验收的法律强制性规定就等同于虚设，除非人民法院排除成大公司作为施工方的质量义务。2、法律规定，施工企业作为具体负责工程施工的一方，在施工完成以后进行工程验收，既是施工企业的权利，也是施工企业的义务。而一审判决成大公司配合他人进行竣工验收没有法律依据。综上所述，一审判决违反工程竣工验收的程序规定，本末倒置，在工程没有进行竣工验收的情况下就要求施工方承担提供竣工验收的材料显然是违反法律的强制性规定，属于违法的要求，而对于违法的要求，不具备可诉性。二、如果成大公司未按法定程序进行验收或者在验收合格后未提供竣工验收材料的话，其承担的也是迟延交付建设工程的违约责任，而不是如一审判决所确认的义务，一审的判决是想以司法判决来替代强制性的行政验收，这显然没有法律依据。三、一审判决适用的法律，没有任何的一条或一款规定成大公司必须承担提供竣工验收材料并配合验收的法律义务，一审判决于法无据。综上所述，一审判决明显错误，覃晓俏等170人的该项诉请没有可诉性，一审判决应当予以纠正，根据《民事诉讼法》的规定，请二审依法作出公正判决。 覃晓俏等170人辩称，一、其诉讼请求具有可诉性，一审判决可以执行。民事诉讼请求可分为给付之诉，确认之诉及行为之诉，本案属于行为之诉。案涉合同32.1明确约定成大公司提供完整竣工验收资料及竣工报告的义务，案涉工程已经竣工，现在就是等待成大公司提供完整的竣工资料及竣工报告进行验收，且各方于2019年7月8日达成的会议纪要明确所需签字盖章的验收材料文件成大公司应该无条件签字盖章。二、成大公司逾期提供完整的竣工资料及竣工报告进行验收已经构成违约，其应当承担继续履行合同义务和承担违约责任，且这二者是不冲突的。三、本案纠纷是由于成大公司将案涉工程转包给赵志华施工，之后双方存在矛盾而拒绝验收，致使覃晓俏等170人成为无辜的受害者，如果继续拖延下去，损失将更大。 赵志华述称，1.业主方应支付其施工工程余款726万元；2.成大公司及业主应按月息2%支付利息；3.业主方应退还保证金50万元，并按月息2%计算利息。 广西纵投建设工程有限公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加询问，视为放弃答辩及举证质证的权利。 覃晓俏等170人的一审诉讼请求为：1、判令成大公司、纵投公司、赵志华在本案判决生效之日起10日内提供宜州市供水有限责任公司职工住宅楼工程项目完整的竣工验收资料及竣工验收报告给建房户并对工程进行验收；2、诉讼费用由成大公司、纵投公司、赵志华负担。 一审法院认定事实：2016年12月20日，宜州市供水有限责任公司职工住宅楼合伙建房户覃晓俏等170人（发包人）与广西成大建设集团有限公司（承包人）签订了《住宅楼项目工程施工合同》(GF-1999-0201)一份，约定将位于宜州市龙塘长岭水厂的职工住宅楼发包给成大公司承建，约定的工程固定总价款为36296968元，合同总工期为540天，工程内容包括：施工图纸范围内的土建工程、主体工程、人防工程、装修工程（不包括所有的门窗、人防设备、水电安装、消防喷淋、不包括内墙及天棚刮腻子；屋外墙瓷砖、公共过道部分瓷砖、电梯厅瓷砖、楼梯间瓷砖由承包人负责提供副材及安装，瓷砖由发包人采购，其与部分瓷砖由发包人自行采购安装；地下车库；地下车库内墙及柱子均刷水泥有过面不抹灰内墙、公共过道部分均抹灰；过道天棚不安装吊顶只抹灰，电梯厅天棚抹灰；除公共过道部分天棚外，其与天棚均刷水泥油过面不抹灰），详见工程量清单。双方约定工程款按照工程进度支付，剩余的工程款按照5%的标准保留作为质量保证金，质量保证期限具体约定为：其中地基基础工程和主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为5年；装修工程为2年；电器管线、给排水管道、设备安装工程为2年；供热水及供冷水系统为2个采暖及供冷期；住宅小区内的给排水设施、道路等配套设施工程为2年；在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条理额，顺风港协商为涉及文件规定的工程合理使用年限内保修；质量保修期字工程竣工验收合格之日起计算。保修期限二年满后，由承包人提出申请，发包人退还保修金的80%，保修期满五年后，如防水工程无质量问题全部退还剩余保证金，如防水工程有问题由承包人修好后，五年内无质量问题，则全部退还剩余保修金。合同发包方加盖了宜州市供水有限责任公司职工合伙建房专用章，并由代表人谭彬发、韦祖现、黄乃平签名确认。 2017年1月28日，赵志华与成大公司签订了《项目承包施工合同》一份，约定成大公司（甲方）将上述工程发包给赵志华（乙方）实际承建，乙方实行独立核算、自负盈亏，约定的的合同价款暂定为36296968元，按甲方与业主的主合同给土建及安装工程部分最终结算为准；一切工程税金除了所得税之外，按税务规定按实际系乙方负责由甲方代扣，并由甲方在甲方公司所在地缴交，建设主管部门的定额及管理费（见缴费收据）系乙方负责由甲方代扣缴纳，甲方收取乙方的管理费是依据主合同的工程结算总造价按1.5%收取，并按每期业主支付的工程进度款中到帐后实行扣收，项目资金实行双方共同管理，双方各派出一名财务人员共同管理项目的财会工作，甲方财务人的工资从合同成立之日起至竣工后业主付清工程款到账当月为止，每月不少于1500元，旅差费按实际给付，项目的材料费、劳务费、管理费、水费等须通过银行转账至相应的账户，施工过程中，乙方可使用的资金不得超过业主方支付工程款的30%，项目完成后，经过结算且根据业主方支付工程款的情况，按实际支付所有的材料费、劳务费、管理费、税费、质保金等应由乙方支付款项后，所余的资金全部归乙方所有并转至指定账户。工程进度款由乙方负责提供和整理申请进度款所附的有关资料，甲方在收到业主进度款7天内，扣留或者扣除质保金、管理费（如业主已经扣留，则不再扣留）、甲方代缴的税费或者乙方认可的其他有关费用、安全保证金（100000元），办理完毕进度款支付手续。本案工程通过业主竣工验收并在业主同甲方办理竣工结算（甲方和乙方共同组织），甲方收到相应的工程余款后7天内同一方办理结算手续，工程量和价款以业主审批的工程竣工结算工程量和价款为依据。另在合同后面注明甲方为乙方承包施工该工程派驻管理人员的工资为项目经理（一级建造师）工资（不到位）每月2500元，二级建造师工资（不到位）每月2000元，安全员（到位）每月5500元，以上工资由乙方承担并参照甲方的规定予以支付（由甲方在工程款支付额度中统一代扣或参与项目管理人员由乙方直接缴交），派驻人员的旅差费等由乙方在项目部按照实际发生实报实销。之后，赵志华组织人员进场施工。 2017年4月2日，宜州市供水有限责任公司职工住宅楼合伙建房户覃晓俏等170人（甲方）与成大公司（乙方）签订了《补充协议》一份，对工程进度款的支付时间及金额进行补充明确约定，其中约定工程竣工计划日期为2018年7月31日，付款比例约定为80%，应付的金额为6388266元；约定的工程验收合格计划日期为2018年8月31日，付款比例约定为90%，应付的金额为3629702元；约定的工程验收合格计划日期为2018年10月10日，付款比例约定为95%，应付的金额为1814697元；工程质量保修金为工程总价款的5%，即1815000元，待质保期结束付清。补充明确在施工过程中，每天下大雨时无法施工，工期相应顺延。 2018年2月1日，成大公司向覃晓俏等170人建房户发送了《函》一份，称因成大公司涉及其他诉讼，故要求覃晓俏等170人建房户将之后的工程进度款直接支付给赵志华。经核实，在收到该函之前，覃晓俏等170人建房户已经向成大公司支付了工程进度款为18476893元，在收到该函之后，覃晓俏等170人建房户已经向赵志华支付了工程进度款为10560676元，对此双方均予以确认。赵志华所述其并未就上述工程的人防工程部分进行施工，就未进行施工的人防工程双方亦未进行结算及扣减，覃晓俏等170人建房户予以确认，成大公司表示不知情。 2018年5月18日，覃晓俏等170人建房户（甲方）、成大公司（乙方）、纵投公司（丙方）签订了《住宅楼项目工程施工合同补充协议》一份，约定因乙方成大公司其他项目工程出现生产经营问题，故为了保证工程继续顺利施工，自协议生效之日起，由丙方纵投公司接手乙方成大公司的全部上述工程后续工作，包含施工、赵志华的内部施工协议、保修责任、工程款的接收及支付、发票开具、税费的缴纳、本项目的所有债务、其他应当由乙方成大公司承担的所有责任及义务等，丙方纵投公司认可本工程已发生的工程款支付、工程已完成工作、现场施工节点及施工进度等，丙方应具备相应的企业资质，如因本补充协议引起的本项目施工许可证、相关备案手续、施工资料的更改等导致增加的费用由乙方及丙方负责，此次补充协议的签订并不是乙方与甲方合同关系的终止，乙方不能因此补充协议的签订而终止其应负的所有责任，丙方与乙方就本项目施工合同负有连带责任。 另，赵志华所述上述工程实际已经于2018年12月18日完工，覃晓俏等170人建房户予以确认，因赵志华与成大公司之间就费用结算产生纠纷，故导致工程未能进行竣工验收。2019年7月8日，成大公司委托其柳州市政分公司负责人陈科就工程竣工验收事项与覃晓俏等170人建房户及赵志华进行协商并达成一致意见，确定成大公司配合覃晓俏等170人建房户对宜州市供水有限责任公司职工住宅楼进行竣工验收，并无条件提供所有需要签字盖章的竣工验收材料，在竣工验收合格之后再支付剩余工程款及补缴税款等。 一审法院认为，覃晓俏等170人建房户与成大公司签订的《住宅楼项目工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，并未违反法律的强制性规定，合法有效，双方均应以约履行。按照合同约定，覃晓俏等170人建房户已经依约支付了工程竣工验收合格之前应付的全部工程进度款，故成大公司作为承包人，应当在工程竣工之后履行其法定及合同义务，提交竣工验收材料并配合发包人进行竣工验收，其未能依约履行已构成违约，故覃晓俏等170人建房户之该诉请，于法有据，本院予以支持。对于赵志华的责任问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项的规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，建设施工合同应认定为无效。经查明，本案赵志华并未具备涉诉工程项目的资质，其借用成大公司的资质以成大公司的名义进行实际施工，故所签订的《项目承包施工合同》应认定为无效。虽然合同无效，但是赵志华作为实际施工人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条的规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。故赵志华仍应对建设工程质量及竣工验收等问题承担责任，覃晓俏等170人建房户之该诉请，于法有据，本院予以支持。对于纵投公司的责任问题，虽然各方在之后签订了《住宅楼项目工程施工补充协议书》，约定由纵投公司接手涉诉工程的后续工作，但之后覃晓俏等170人建房户与成大公司、赵志华在会议纪要中已达成了协议，明确只要求成大公司进行竣工验收，经询问各方均确认系因成大公司未履行盖章手续才导致不能进行竣工验收，故覃晓俏等170人请求纵投公司共同提供竣工验收材料并配合进行竣工验收，于法无据，不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二十五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决：一、成大公司、赵志华于本案判决生效之日起十日内向覃晓俏等170人提交宜州市供水有限责任公司职工住宅楼的竣工验收材料并配合进行竣工验收；二、覃晓俏等170人的其他诉讼请求。案件受理费100元，由赵志华、成大公司负担。 各方当事人在二审均没有提供新的证据。 各方当事人对一审查明的事实均无异议，一审查明事实属实，本院予以确认。 二审另查明，二审询问中，成大公司陈述案涉是否竣工完毕赵志华作为实际施工人才清楚，实际施工人赵志华及业主均陈述案涉工程已经施工完毕。 综合双方诉辩意见，本案二审的争议焦点为：覃晓俏等170人诉请成大公司及赵志华对案涉工程进行竣工验收的理由是否成立。 本院认为，成大公司及赵志华应承担对案涉工程进行竣工验收的责任，因为：首先，覃晓俏等170人作为合同当事人及业主享有本案诉的利益，可以作为本案适格的原告。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条：“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”的规定，与案件有厉害关系的当事人即可为原告。本案中，覃晓俏等170人作为案涉工程的合同当事人及业主，工程是否竣工验收直接影响到其交房及入住的权益，其与本案有直接的厉害关系，且本案诉请的是进行工程验收的基础法律关系系建设工程施工合同纠纷，本质上属于民事纠纷，法院有管辖权。其次，对案涉工程进行竣工验收系成大公司、赵志华的合同义务也是法定义务。根据案涉覃晓俏等170人与成大公司签订的《住宅楼项目工程施工合同》，成大公司作为施工方，主要的合同义务就是按照合同约定建设工程并交付给覃晓俏等170人，竣工验收系交付的必备过程和义务。根据成大公司与赵志华签订的《项目承包施工合同》，赵志华作为实际施工人亦负有施工、竣工验收及交房的合同义务。据此，赵志华作为实际施工人、成大公司作为承包人，均有义务完成施工、竣工验收及交房的义务。最后，根据覃晓俏等170人及赵志华的陈述，案涉工程已经施工完毕，成大公司亦未提异议，且成大公司已于2019年7月8日与赵志华、覃晓俏等170人达成配合对案涉工程进行竣工验收的协议。综上，案涉工程已施工完毕具备竣工验收的条件，成大公司及赵志华应该按合同约定及法律规定及时完成竣工验收和交房的义务。 一审赵志华已向法院申请撤回起诉，一审法院亦予以准许，一审对当事人的诉讼地位列明不正确，本院予以纠正。 综上所述，成大公司的上诉请求不成立，不予支持。一审判决认定事实清楚、程序合法，实体处理得当，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元（已预交），由上诉人广西成大建设集团有限公司。 本判决为终审判决。 审 判 长 李剑峰 审 判 员 韦海平 审 判 员 陈一锋 二〇二〇年六月五日 法官助理 黄奕通 书 记 员 兰小盆