wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
广西壮族自治区凭祥市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1481民初638号 原告：农伟强，男，1986年4月1日出生，壮族，住广西壮族自治区凭祥市。 委托诉讼代理人：刘晟，广西横原律师事务所执业律师。 被告：凭祥市南兴房地产开发有限公司，住所：广西壮族自治区凭祥市行政新区人劳局办公楼旁（南兴盛世）。统一社会信用代码：9145148169985747XJ。 法定代表人：肖宝忠。 委托诉讼代理人：吴永光，广西桂金剑律师事务所执业律师。 案由：商品房销售合同纠纷。 适用程序：简易程序（小额诉讼程序）。 立案日期：2020年6月7日。 开庭日期：2020年6月16日。 原告农伟强的诉讼请求：凭祥市南兴房地产开发有限公司（以下简称南兴公司）支付逾期交房违约金9174.48元（以全部购房款417022元为基数，按每日万分之一计算，自2018年8月20日至2019年3月28日止，共220天）。事实和理由：农伟强于2016年12月16日与南兴公司签订《商品房买卖合同（预售）》，购买南兴公司位于凭祥市友谊关大道南兴·盛世国际7幢1单元2003号商品房，购房总金额为417022元。《商品房买卖合同（预售）》第九条约定，商品房交付时应符合下列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。《商品房买卖合同（预售）》第十一条约定，南兴公司应于2018年5月30日前将商品房交付农伟强使用。同时，《商品房买卖合同（预售）》约定，逾期交房超过60日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。合同签订后，农伟强已按照约定履行付款义务，但南兴公司在2019年3月28日取得涉案房屋竣工验收备案证明文件后才达到合同约定的交付条件，逾期共计220天。 被告答辩意见：1.其在涉案商品房验收合格之后、取得商品房竣工验收备案证明文件前向农伟强交付房屋不违法。2018年7月10日，涉案商品房已经验收合格，具备法定交房条件。2.农伟强主张其领取所购房屋钥匙后时间段内的逾期交房违约金不应得到支持。农伟强没有要求其出示工程竣工验收备案证明等文件，且农伟强领取房屋钥匙后，对房屋进行了装修、使用，已经达到购房目的。涉案商品房没有取得竣工验收备案证明并不影响农伟强的占有、使用权利，其不应向南兴公司主张收房后的逾期交房违约责任。3.因不可抗力造成的天数应从逾期交房天数中扣除。 查明事实：2016年12月16日，农伟强与南兴公司签订《商品房买卖合同（预售）》（合同编号:PX20161216006），农伟强购买了凭祥市友谊关大道南兴·盛世国际7幢1单元2003号商品房，总房款417022元。合同约定南兴公司应在2018年5月30日前将已取得建设工程竣工验收备案证明文件、取得房屋测绘报告等条件的商品房交付农伟强使用；交付商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件，出卖人不出示证明文件或者出示的证明问题不齐全，不能满足第九条约定的条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担；如果逾期交房超过60天，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。双方签订合同后，农伟强依约向南兴公司支付了房屋价款。南兴公司于2019年3月28日取得涉案房屋竣工验收备案证明文件。 另查明，2018年10月17日，农伟强第一次起诉至凭祥市人民法院要求南兴公司履行交房义务并支付逾期交房违约金，本院经审理后作出（2018）桂1481民初1060号民事判决书，该判决书现已发生法律效力。 本院意见：农伟强与南兴公司签订的商品房买卖合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应严格履行。南兴公司向农伟强交付商品房时，没有出示满足交付约定的证明文件，农伟强有权拒绝接收。虽然南兴公司在交付涉案商品房时没有取得竣工验收备案证明，但已经于2019年3月28日取得房屋竣工验收备案证明文件，说明涉案商品房的达到国家规定的质量要求和交付条件，南兴公司逾期办理竣工验收备案手续并未给农伟强造成实际损失。农伟强主张的逾期交房违约金，本院部分予以支持，因在已生效的（2018）桂1481民初1060号民事判决中已对2018年5月31日至2018年8月20日的逾期交房违约金进行了处理，故本案逾期交房违约金从2018年8月21日计至2019年3月28日，共计219天，南兴公司按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金，故逾期交房违约金为417022元×0.1‰×219天＝9133元。南兴公司辩称因不可抗力造成的天数应从逾期交房天数中扣除，但是恶劣天气并不是不可抗力，且合同并未约定延期交房的情形，本院对该辩解意见不予采信。 判决主文：凭祥市南兴房地产开发有限公司向农伟强支付逾期交房违约金9133元。 判决依据：《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百七十九条。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决确定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产的所在地法院申请执行。 案件受理费50元，减半收取25元，由凭祥市南兴房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判员  冷应洪 二〇二〇年六月二十八日 书记员  农 倩 书记员  杨 羽 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
广西壮族自治区凭祥市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1481民初599号 原告：农辉，男，1979年7月22日出生，壮族，住广西壮族自治区凭祥市。 委托诉讼代理人：刘晟，广西横原律师事务所执业律师。 被告：凭祥市南兴房地产开发有限公司，住所：广西壮族自治区凭祥市行政新区人劳局办公楼旁（南兴盛世）。统一社会信用代码：9145148169985747XJ。 法定代表人：肖宝忠。 委托诉讼代理人：吴永光，广西桂金剑律师事务所执业律师。 案由：商品房销售合同纠纷。 适用程序：简易程序（小额诉讼程序）。 立案日期：2020年6月7日。 开庭日期：2020年6月16日。 原告农辉的诉讼请求：凭祥市南兴房地产开发有限公司（以下简称南兴公司）支付逾期交房违约金11605.17元（以全部购房款384277元为基数，按每日万分之一计算，自2018年5月31日至2019年3月28日止，共302天）。事实和理由：农辉于2016年7月20日与南兴公司签订《商品房买卖合同（预售）》，购买南兴公司位于凭祥市友谊关大道南兴·盛世国际7幢2单元703号商品房，购房总金额为384277元。《商品房买卖合同（预售）》第九条约定，商品房交付时应符合下列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。《商品房买卖合同（预售）》第十一条约定，南兴公司应于2018年5月30日前将商品房交付农辉使用。同时，《商品房买卖合同（预售）》约定，逾期交房超过60日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。合同签订后，农辉已按照约定履行付款义务，但南兴公司在2019年3月28日取得涉案房屋竣工验收备案证明文件后才达到合同约定的交付条件，逾期共计302天。 被告答辩意见：1.其在涉案商品房验收合格之后、取得商品房竣工验收备案证明文件前向农辉交付房屋不违法。2018年7月10日，涉案商品房已经验收合格，具备法定交房条件。2.农辉主张其领取所购房屋钥匙后时间段内的逾期交房违约金不应得到支持。农辉没有要求其出示工程竣工验收备案证明等文件，且农辉领取房屋钥匙后，对房屋进行了装修、使用，已经达到购房目的。涉案商品房没有取得竣工验收备案证明并不影响农辉的占有、使用权利，其不应向南兴公司主张收房后的逾期交房违约责任。3.因不可抗力造成的天数应从逾期交房天数中扣除。 查明事实：2016年7月20日，农辉与南兴公司签订《商品房买卖合同（预售）》（合同编号:PX20160720007），农辉购买了凭祥市友谊关大道南兴·盛世国际7幢2单元703号商品房，总房款384277元。合同约定南兴公司应在2018年5月30日前将已取得建设工程竣工验收备案证明文件、取得房屋测绘报告等条件的商品房交付农辉使用；交付商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件，出卖人不出示证明文件或者出示的证明问题不齐全，不能满足第九条约定的条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担；如果逾期交房超过60天，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。双方签订合同后，农辉依约向南兴公司支付了房屋价款，并于2018年8月21日领取房屋钥匙并使用。南兴公司于2019年3月28日取得涉案房屋竣工验收备案证明文件。 本院意见：农辉与南兴公司签订的商品房买卖合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应严格履行。南兴公司向农辉交付商品房时，没有出示满足交付约定的证明文件，农辉有权拒绝接收，但农辉接受涉案商品房并装修使用，现又主张接收涉案商品房后的逾期交房违约金，不符合商品房买卖合同第十二条的约定。虽然南兴公司在交付涉案商品房时没有取得竣工验收备案证明，但已经于2019年3月28日取得房屋竣工验收备案证明文件，说明涉案商品房的达到国家规定的质量要求和交付条件，南兴公司逾期办理竣工验收备案手续并未给农辉造成实际损失。农辉主张的逾期交房违约金，本院部分予以支持，即2018年5月31日计至接收房屋之日2018年8月21日，共计82天，南兴公司按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金，故逾期交房违约金为384277元×0.1‰×82天＝3151元。南兴公司辩称因不可抗力造成的天数应从逾期交房天数中扣除，但是恶劣天气并不是不可抗力，且合同并未约定延期交房的情形，本院对该辩解意见不予采信。 判决主文：凭祥市南兴房地产开发有限公司向农辉支付逾期交房违约金3151元。 判决依据：《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百七十九条。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决确定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产的所在地法院申请执行。 案件受理费90元，减半收取45元，由农辉负担33元，凭祥市南兴房地产开发有限公司负担12元。 本判决为终审判决。 审判员  冷应洪 二〇二〇年六月二十八日 书记员  农 倩 书记员  杨 羽 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
江苏省扬州市邗江区人民法院执 行 结 案 通 知 书(2020)苏1003执1717号李荣华、陈仁森：关于申请执行人李荣华与被执行人陈仁森追偿权纠纷一案，现已执行完毕。特此通知。二〇二〇年六月十五日
广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0104民初10452号原告：广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司，住所地广州市越秀区解放南路******。法定代表人：王国强，执行董事兼经理。委托诉讼代理人：李敏敏、张炫，该司职员。被告：卢伟国，男，1984年1月2日出生，汉族，住所广东省梅县。原告广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司与被告卢伟国小额借款合同纠纷一案，本院于2020年3月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。案件事实一、借款合同的约定情况：合同名称：《易分期业务贷款合同》；出借人为原告，借款人为被告；借款金额：38000元。签约日期：2018年8月13日；借款期限：12个月；还款方式：按月等额本息还款。利率：每期利率3%；滞纳金：每期到期还款日未按时偿还本期应还本金及利息，按照该期未偿还本金的0.05%一次性收取滞纳金。罚息：每日以本金余额按逾期天数对应期间的罚息费率计算，日息低于1元的按照1元收取，1-60日按每日0.02%计算，60（不含）-360（含）日按每日0.02%计算，360日以上按每日0.02%计算；还款优先顺序为滞纳金、罚息、利息、本金。二、借款交付的情况：银联转账：38000元；交付时间：2018年8月14日。三、被告还款、欠款情况：被告未按期还款；截至2019年3月2日尚欠本金余额23294.42元及相应滞纳金、罚息和利息。四、需要说明的其他事项：原告就其主张提供了贷款合同、划款凭证、欠款清单等证据，并提供原件予以核对，本院予以确认并在卷佐证；被告无答辩，视为放弃抗辩的权利。五、原告的诉讼请求：被告偿还贷款本金23294.42元及利息、罚息及滞纳金（自2019年3月3日起合并以年利率24%标准计至款项清偿之日止）。裁判理由与结果本院认为，原告通过互联网与被告订立的贷款合同合法有效。原告履行了贷款义务，享有按期收回贷款本金及利息的权利。被告未依约还款应承担违约责任。原告要求被告偿还尚欠的贷款本金及合并按年利率24%标准计算利息、罚息、滞纳金，未超过法律允许的范围，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、第三十条规定，判决如下：在本判决发生法律效力之日起10日内，被告卢伟国向原告广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司清偿本金23294.42元及利息、罚息、滞纳金（从2019年3月3日起以尚欠本金为基数，合并按年利率24%标准计至款项付清之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费274元，由被告卢伟国负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  彭志红二〇二〇年六月五日书记员  林锦珠
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)新28执78号申请执行人：博湖县瑞鑫小额贷款有限公司，住所地新疆维吾尔自治区博湖县幸福西路。法定代表人：高照立，该公司董事。被执行人：王艺竣，男，1982年8月3日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。被执行人：张英，女，1976年3月18日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。博湖县瑞鑫小额贷款有限公司与王艺竣、张英民间借贷合同纠纷一案，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐仲裁委员会作出的（2019）乌仲库裁字第28号裁决书发生法律效力。因被执行人王艺竣、张英未履行该生效法律文书确定的义务，申请执行人博湖县瑞鑫小额贷款有限公司向本院申请强制执行，本院于2020年4月22日立案执行，执行标的97,308.65元。本案执行过程中，申请执行人博湖县瑞鑫小额贷款有限公司于2020年6月24日向本院递交了撤回执行申请书，以与被执行人就剩余未执行到位执行标的已达成长期履行和解协议为由，请求撤回执行申请。本院经审查认为，申请执行人的申请符合法律规定，依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百六十六条的规定，裁定如下：终结本院（2020）新28执78号案件的执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 达   尔   曼审判员 郑      强审判员 克然木江·吐尔迪二〇二〇年六月二十四日书记员 文      光
山东省海阳市人民法院民 事 调 解 书(2020)鲁0687民初3054号原告：烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司，住所地：山东省海阳市留格庄镇政府院内。负责人：王新旭，经理。委托诉讼代理人：张强，海阳留格庄法律服务所法律工作者。被告：薛海艳，女,1974年4月23日出生，汉族，住海阳市。原告烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司与被告薛海艳房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月22日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司向本院提出诉讼请求：要求被告协助原告撤销房屋买卖合同网签备案。事实和理由：2015年6月5日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定被告购买原告开发的康桥水岸·河畔花园2号楼407号房，双方进行了网签备案。在房屋验收时发现房屋验收合格的实际面积与双方签订的买卖合同约定的房屋面积以及网签备案面积不一致。2020年6月11日，原、被告签订《解除房屋买卖合同协议书》，约定解除涉案房屋的《商品房买卖合同》。本案审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：本调解协议经各方当事人在笔录上签名或者盖章，本院予以确认后即具有法律效力。审判员  蓝田财二〇二〇年六月二十三日书记员  刘 伟
广东省英德市人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)粤1881执2443号 申请执行人李达华，男，汉族，1963年9月25日出生，住广东省英德市。 被执行人李继养，男，汉族，1964年4月30日出生，住广东省英德市。 关于申请执行人李达华与被执行人李继养饲养动物损害责任纠纷一案，本院在执行过程中，申请执行人李达华申请撤回本案的强制执行。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释，第四百六十六条之规定，裁定如下： 终结(2020)粤1881执2443号案的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  李仕森 二〇二〇年六月八日 书记员  郑文凯
广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0104民初10461号原告：广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司，住所地广州市越秀区解放南路******。法定代表人：王国强，执行董事兼经理。委托诉讼代理人：李敏敏、张炫，该司职员。被告：许木林，男，1983年7月25日出生，汉族，住所福建省安溪县。原告广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司与被告许木林小额借款合同纠纷一案，本院于2020年3月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。案件事实一、借款合同的约定情况：合同名称：《易分期业务贷款合同》；出借人为原告，借款人为被告；借款金额：40000元。签约日期：2018年9月17日；借款期限：12个月；还款方式：按月等额本息还款。利率：每期利率3%；滞纳金：每期到期还款日未按时偿还本期应还本金及利息，按照该期未偿还本金的0.05%一次性收取滞纳金。罚息：每日以本金余额按逾期天数对应期间的罚息费率计算，日息低于1元的按照1元收取，1-60日按每日0.02%计算，60（不含）-360（含）日按每日0.02%计算，360日以上按每日0.02%计算；还款优先顺序为滞纳金、罚息、利息、本金。二、借款交付的情况：银联转账：40000元；交付时间：2018年9月17日。三、被告还款、欠款情况：被告未按期还款；截至2019年4月28日尚欠本金余额25036.32元及相应滞纳金、罚息和利息。四、需要说明的其他事项：原告就其主张提供了贷款合同、划款凭证、欠款清单等证据，并提供原件予以核对，本院予以确认并在卷佐证；被告无答辩，视为放弃抗辩的权利。五、原告的诉讼请求：被告偿还贷款本金25036.32元及利息、罚息及滞纳金（自2019年4月29日起合并以年利率24%标准计至款项清偿之日止）。裁判理由与结果本院认为，原告通过互联网与被告订立的贷款合同合法有效。原告履行了贷款义务，享有按期收回贷款本金及利息的权利。被告未依约还款应承担违约责任。原告要求被告偿还尚欠的贷款本金及合并按年利率24%标准计算利息、罚息、滞纳金，未超过法律允许的范围，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、第三十条规定，判决如下：在本判决发生法律效力之日起10日内，被告许木林向原告广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司清偿本金25036.32元及利息、罚息、滞纳金（从2019年4月29日起以尚欠本金为基数，合并按年利率24%标准计至款项付清之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费290元，由被告许木林负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  彭志红二〇二〇年六月五日书记员  林锦珠
山西省泽州县人民法院结 案 通 知 书（2020）晋0525执保42号申请人王鸿宾与被申请人晋城市兴达铸件股份有限公司借款合同纠纷一案，本院于2020年6月1日作出（2020）晋0525民初996号民事裁定书，当月2日移送执行，要求：在330000元限下通过网络查控冻结被申请人晋城市兴达铸件股份有限公司银行存款。执行过程中，依法冻结被申请人多处银行账户，实际控制金额为零。依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第二十一条第（三）项的规定，现通知如下：本院（2020）晋0525民初996号民事裁定书，无标的物可实施保全，即未查到财产可供保全。二〇二〇年六月六日
河南省潢川县人民法院民 事 判 决 书(2020)豫1526民初2169号原告刘路，男，1989年7月8日出生，汉族，住河南省泌阳县。原告孙倩，女，1991年1月10日出生，汉族，住址同上。与原告刘路系夫妻关系。被告陈忠涛，男，1991年2月10日出生，汉族，住潢川县。被告李冰冰，女，1989年12月23日出生，汉族，住址同上。与被告陈忠涛系夫妻关系。原告刘路、孙倩与被告陈忠涛、李冰冰民间借贷纠纷一案，本院于2020年6月8日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告孙倩、被告李冰冰到庭参加诉讼，被告陈忠涛经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘路、孙倩向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告陈忠涛、李冰冰共同向原告偿还借款本金10万元及利息；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告孙倩与被告陈忠涛原系相识多年的邻居关系。2020年5月17日，被告陈忠涛以做生意需资金周转为由向原告孙倩借款，原告通过银行转款10万元至被告陈忠涛的银行账户。被告陈忠涛收到该笔款项后通过微信同原告确认，并承诺借款期限为一个星期，月息为1.5分，本息于2020年5月23日前还清。借款到期后，原告要求被告陈忠涛偿还借款及利息，被告至今未偿还。因二被告陈忠涛与李冰冰系夫妻关系，该笔借款发生在其二人夫妻关系存续期间，属于夫妻共同债务，二被告应当共同偿还。被告陈忠涛未作答辩。被告李冰冰辩称，我不认识原告，没有向原告借款，我爱人陈忠涛向原告借钱的事我不知情，借款也未用于夫妻共同生活及共同生产经营。陈忠涛经常在外赌博，2020年5月21日我和家人因与陈忠涛失联向郑州市公安局长兴路分局报警，后陈忠涛于同年5月30日回家，当天我和家人就将其送到郑州市第九人民医院，医院诊断陈忠涛患有××性特征，其参与的网络赌博已被潢川县公安局于2020年6月22日立案侦查。陈忠涛的父亲陈明忠在微信朋友圈发文，明确告知过亲朋好友在没有经过其母亲朱友琴和父亲陈明忠同意的情况下，借钱一概不认。综上，原告起诉要求我偿还借款没有事实依据和法律依据，请求依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2020年5月17日，被告陈忠涛向原告孙倩借款10万元，同日，原告孙倩通过其爱人刘路的民生银行账户向被告陈忠涛转款10万元，当天上午12时许被告陈忠涛收到该款后，通过微信与原告孙倩联系，确认收到该10万元借款，但未向原告出具借条，双方未书面约定借款利率。借款发生后，经原告多次催要，被告至今未偿还。上述事实，有当事人陈述、身份证明、银行转账凭证、微信聊天记录等证据在卷佐证。本院认为，债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务；夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。结合本案，陈忠涛向孙倩借款事实清楚、证据充分，并附有银行转账凭证为证，该借款是双方当事人真实意思表示，不违反国家法律、法规的规定，且原告已经实际履行了借款支付义务，该借款行为合法有效；借款到期经催要，陈忠涛没有履行还款义务，应承担还款责任。本案中，二原告没有证据证实：该债务用于陈忠涛、李冰冰夫妻共同生活、共同生产经营或者基于陈忠涛、李冰冰夫妻双方共同意思表示。因此，涉案债务不作为夫妻共同债务处理。涉及原告主张的利息请求，因原、被告未书面约定借款利率，且原告未提交向被告催要借款的相关证据，应从原告主张权利之日起按照资金占用期间年利率6%计息。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、第一百三十四条（四）、（七）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条、第二十九条，《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条之规定，判决如下：一、限被告陈忠涛于本判决生效之日起五日内偿还原告刘路、孙倩借款10万元及利息（从原告主张权利之日即2020年6月8日起按年利率6%计息至款清之日止）；二、驳回原告刘路、孙倩的其他诉讼请求。如未按判决书指定期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2300元，减半收取1150元，由被告陈忠涛负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。审判员  宋新建二〇二〇年六月三十日书记员  罗怀锐
广东省英德市人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)粤1881执195号 申请执行人英德市德信投资有限公司，地址：英德市。 法定代表人：汤志伟，总经理。 被执行人英德市英红镇人民政府，地址：英德市。 法定代表人：邓志坚。 关于申请执行人英德市德信投资有限公司与被执行人英德市英红镇人民政府借款合同纠纷一案，本院在执行过程中，申请执行人英德市德信投资有限公司与被执行人英德市英红镇人民政府达成执行和解长期履行协议。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项之规定，裁定如下： 终结(2020)粤1881执195号案的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  李仕森 二〇二〇年六月三日 书记员  郑文凯
广东省饶平县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤5122执恢15号之一 申请人执行人：杨少波，男，1970年2月25日出生，汉族，住饶平县。 被执行人：王晓强，男，1986年11月7日出生，汉族，住饶平县。 被执行人：王穗杰，男，1997年5月30日出生，汉族，住饶平县。 申请执行人杨少波与被执行人王晓强、王穗杰刑事附带民事赔偿纠纷一案，饶平县人民法院（2018）粤5122刑初337号刑事附带民事判决书已发生法律效力。根据上述判决确认，被执行人王晓强、王穗杰应赔偿申请执行人杨少波71174.25元。根据申请执行人的请求，本院于2020年1月19日恢复立案执行。 本院在执行中，已冻结王晓强、王穗杰名下账户，冻结期限一年，但已控制的财产不足以清偿债务，经查，被执行人无其他财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  朱铠铠 人民陪审员  沈茂杰 人民陪审员  杨业熙 二〇二〇年六月九日 书 记 员  麦中弟
山东省海阳市人民法院民 事 裁 定 书(2020)鲁0687民初3025号原告：烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司，住所地海阳市留格庄镇政府院内。负责人：王新旭，该公司经理。委托诉讼代理人：张强，海阳留格庄法律服务所法律工作者。被告：薛海艳，女,1974年4月23日出生，汉族，住海阳市。原告烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司与被告薛海艳房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月19日立案。原告烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司于2020年6月20日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司申请撤诉，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司撤诉。案件受理费100元，减半收取计50元，由原告烟台鲁秀置业有限公司海阳分公司负担。审判员  蓝田财二〇二〇年六月二十日书记员  刘 伟
湖北省黄石市中级人民法院民 事 裁 定 书(2020)鄂02民终406号上诉人（一审被告）：大冶市万和房地产开发有限公司，住所地：湖北省大冶市东风路**。法定代表人：陈细生，该公司总经理。委托诉讼代理人：冯美栋，男，1957年7月18日出生，汉族，住湖北省大冶市，系该公司职员。被上诉人（一审原告）：曹红友，女，1976年8月24日出生，汉族，住大冶市。上诉人大冶市万和房地产开发有限公司因与被上诉人曹红友商品房销售合同纠纷一案，不服湖北省大冶市人民法院（2019）鄂0281民初4810号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月9日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本院在审理过程中，上诉人大冶市万和房地产开发有限公司于2020年5月28日向本院申请撤回上诉。本院认为，上诉人大冶市万和房地产开发有限公司撤回上诉的申请系其真实意思表示，且不违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条之规定，裁定如下：准许上诉人大冶市万和房地产开发有限公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费减半收取100元，由大冶市万和房地产开发有限公司负担。本裁定为终审裁定。审判长  胡志刚审判员  乐 莉审判员  南又春二〇二〇年六月五日书记员  田 梦
广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）桂0102执1145号 申请执行人：钟登福，男，1957年8月23日生，汉族，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。 被执行人：广西勇雅山官投资有限公司，住所地广西壮族自治区南宁市。 法定代表人：黄舜雅，该公司经理。 钟登福与广西勇雅山官投资有限公司民间借贷纠纷一案，南宁市兴宁区人民法院作出的（2019）桂0102民初4726号民事判决书已发生法律效力。因被执行人未按生效法律文书履行义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院依法立案执行，向被执行人发出执行通知书和报告财产令，但被执行人未履行生效法律文书确定的义务。 本院查明，被执行人有可供执行的财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第38条、第42条、第43条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下： 冻结、划拨、提取被执行人广西勇雅山官投资有限公司所有的130000元的银行存款或其他资金，或者查封、扣押被执行人广西勇雅山官投资有限公司所有的相应价值的其他财产。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  潘俊秀 二〇二〇年六月二日 书记员  江旭炜
上海市浦东新区人民法院民 事 裁 定 书（2019）沪0115民初78717号之一原告：陆守伯，男，1959年9月12日出生，汉族，住江苏省。委托诉讼代理人：石远，上海汉路律师事务所律师。被告：上海东仪汽车贸易有限公司，住所地上海市浦东新区沪南路****。法定代表人：梁永平，董事长。委托诉讼代理人：李俊，上海东仪汽车贸易有限公司工作。委托诉讼代理人：郑智军，上海东仪汽车贸易有限公司工作。原告陆守伯与被告上海东仪汽车贸易有限公司健康权纠纷一案，本院于2019年9月5日立案后，依法适用简易程序。本院经审查认为，因案情复杂，不能在简易程序审限内审结，本案不宜适用简易程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条的规定，裁定如下：本案转为普通程序。审判员  董迪思二〇二〇年六月四日书记员  顾玉婷附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。
江西省上饶市广丰区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）赣1103民初807号 原告：朱信伍，男，1972年2月24日生，汉族，江西省上饶市广丰区人，个体户，住江西省上饶市广丰区。 委托代理人：郑云清，江西洪胜律师事务所律师。 被告：罗贤林，男，1981年1月21日生，汉族，江西省上饶市广丰区人，个体户，住江西省上饶市广丰区。 原告朱信伍与被告罗贤林劳务合同纠纷一案，于2020年3月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告朱信伍及其委托代理人郑云清到庭参加了诉讼，被告罗贤林经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案依法缺席审理，本案现已审理终结。 原告朱信伍向本院提出诉讼请求：1、判决被告归还原告挖机台班费及拖拉机运输费45,050元；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2009年至2011年，被告因承包工程，雇请原告挖机为其工作。2011年12月19日，经双方结算，被告欠原告工资45,050元，由被告出具欠条一张，口头约定年底还清。期满被告未还款，故起诉。 被告罗贤林未到庭，未提交书面答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了相关证据，1、提供原告的身份一份，拟证明原告的身份情况；2、提供欠条原件一份，拟证明被告尚原告挖机台班费及拖拉机运输费合计人民币45,050元的事实。因被告未到庭，经审查，原告提供的证据具有真实性、合法性，与本案具有关联性，本院予以确认，并在案件佐证。上述证据证明案件事实与原告诉状所述一致。 本院认为，原、被告债权债务关系明确，有被告出具的欠条为证。被告未按约定还款，引起本案发生，应负本案全部责任。 综上所述，原告要求被告归还欠款的诉求，本院予以支持。被告罗贤林经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应承担对其不利的法律后果。据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第二百零六条之规定，判决如下： 被告罗贤林于本判决生效之日起十日内支付原告朱信伍所欠劳务费用45,050元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费926元，由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江西省上饶市中级人民法院。 审 判 长  程行旺 人民陪审员  徐建福 人民陪审员  周连云 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  纪云燕
河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初44号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人王某某，男，1957年2月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省焦作市山阳区，现住焦作市山阳区，退休职工。因涉嫌危险驾驶罪，于2020年4月23日被焦作市公安局直属分局取保候审。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人王某某犯危险驾驶罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法适用速裁程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。焦作市马村区人民检察院指派检察员邵岳蕊出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：2020年4月12日22时48分许，王某某酒后驾驶无号牌二轮摩托车行驶至焦作市山阳区焦东路与人民路交叉口被执勤民警当场查获，经对其进行酒精含量检测，结果为192mg/100ml，民警将其带至焦作市人民医院抽取血样，经焦作天援法医临床司法鉴定所鉴定：王某某血液中乙醇含量检测结果为198.57mg/100ml，达到醉酒标准；经河南国信鉴定评估有限公司鉴定：王某某酒后驾驶的无号牌二轮车符合机动车的类型标准。该事实，有书证、鉴定意见、视听资料及被告人供述与辩解等证据证实。被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，并已签署《认罪认罚具结书》，现提请以危险驾驶罪追究其刑事责任，建议判处被告人王某某拘役贰个月，并处罚金捌仟元。上述事实、罪名、证据及量刑建议，经被告人王某某庭审质证无异议，且签字具结，本院予以认定。本院认为，被告人王某某在道路上醉酒后驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某某自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人王某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王某某犯危险驾驶罪，判处拘役贰个月，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。具体刑期起止日期以执行通知书为准。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  田英明二〇二〇年六月十一日书记员  陈玲玲河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初44号（2020）豫0804刑初44号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
江苏省南通经济技术开发区人民法院行 政 判 决 书（2020）苏0691行初22号原告孙某，男，1962年11月7日生，××族，住南通市崇川区。委托代理人钱某某（系原告之妻），女，1970年7月3日出生，××族，住址同上。被告南通市崇川区住房和城乡建设局，住所地南通市崇川区青年中路**。法定代表人曹建军，局长。应诉负责人张博，党组成员。委托代理人卢伟，江苏大仁律师事务所律师。原告孙某诉被告南通市崇川区住房和城乡建设局不履行法定职责一案，原告于2019年9月18日向本院提交诉状，本院通知其补正后其于2019年12月31日补正相关材料，本院于2020年1月8日立案受理。本院依法向被告送达起诉状副本、应诉通知书及举证通知书，被告在规定期限内向本院提交了答辩状及相应证据材料。本院依法组成合议庭于2020年6月12日公开开庭审理了本案，原告孙某及委托代理人钱某某，被告南通市住房和城乡建设局应诉负责人张博及委托代理人卢伟到庭参加诉讼，现已审理终结。原告孙某诉称，2019年8月6日，原告以信函的方式向被告邮寄了6份《政府信息公开申请表》，被告于次日收悉，但被告未在规定期限内做出答复，在超过二十个工作日后，方才告知延期答复告知，被告未在规定期限内对其政府信息公开申请作出处理，请求确认被告逾期履行职责的行为违法。被告南通市崇川区住房和城乡建设局辩称，原告于2019年8月6日通过邮寄的方式向被告提交了六份政府信息公开申请。2019年9月2日，被告作出延期答复告知书，告知延长答复期限20个工作日。2019年9月25日，被告作出[2019]房征26号政府信息公开申请答复书，并寄交原告，请求法院驳回原告诉请。经审理查明，2019年8月6日，原告以信函的方式向被告邮寄了6份《政府信息公开申请表》，被告于次日收悉。2019年9月10日，被告向原告寄交[2019]5号政府信息公开申请告知书，告知原告延长答复期限20个工作日。2019年9月18日，原告向本院提交诉状，请求确认被告未答复原告的政府信息公开的行为违法，并判令其作出答复。因原告提交的诉状材料不符合规范，本院通知其补正。原告于2019年12月31日补正相关材料，本院于2020年1月8日立案受理。在本案的开庭审理中，因被告已经于2019年9月25日作出[2019]房征26号政府信息公开申请答复书，原告在庭审中明确表示，被告未在规定期限内对其政府信息公开申请作出处理，仅要求确认被告逾期履行职责的行为违法。上述事实有各方提交的证据材料及当庭陈述等予以证实。本院认为，依照《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十三条规定，行政机关应当自收到申请之日起20个工作日内予以答复；需要延长答复期限的，应当经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人，延长期限不得超过20个工作日。根据上述规定，行政机关在接到当事人政府信息公开申请的20个工作日内，其对当事人的政府信息公开申请的回应方式只有两种，一种是按期作出答复，一种是按期作出延长答复期限告知，不论是何种回应方式，均需在20个工作日内完成。被告在处理案涉政府信息公开过程中，既未在20个工作日内作出答复送交当事人，也未在20个工作日内作出延期告知书送交当事人，延期告知书超过20个工作日方才寄交当事人，显然未在规定期限内履行法定职责，当属逾期履行。又因被告后续作出了相应政府信息公开申请答复书，原告又未撤回本案诉讼，本案无需责令被告履行法定职责，仅确认违法即可。综上所述，被告在收悉原告政府信息公开申请后，未在规定期限内及时履行职责的行为违法。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第二款（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第八十一条第四款之规定，判决如下：确认被告南通市崇川区住房和城乡建设局对原告孙某的政府信息公开申请逾期处理的行为违法。案件受理费50元，由被告南通市崇川区住房和城乡建设局负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费人民币50元（户名：江苏省南通市中级人民法院，开户行：中国银行南通市濠南路支行，账号：46×××65）。审 判 长  万流兵人民陪审员  黄 樱人民陪审员  李世和二〇二〇年六月三十日书 记 员  刘 佳
湖南省长沙市雨花区人民法院案 件 执 行 结 束 通 知 书（2020)湘0111执3314号毛飞、湖南湘天才华房地产有限公司：申请执行人毛飞与被执行人湖南湘天才华房地产有限公司商品房预售合同纠纷一案，申请执行人依据本院作出的（2017）湘0111民初7026号《民事判决书》向本院申请执行。本案在执行过程中，经本院依法执行，上述生效法律文书确认的义务被执行人已全部履行完毕，故本案执行结束。特此通知。二〇二〇年六月二十三日
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)新28执监42号申请执行人：周洛伊，男，1985年11月8日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。被执行人：张军，男，1979年8月26日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。申请执行人周洛伊与被执行人张军分期付款买卖合同纠纷一案，执行依据(2019)新2801民初6147号民事调解书生效后，申请执行人周洛伊向库尔勒市人民法院申请执行，库尔勒市人民法院受理并立案，执行案号为（2020）新2801执1534号。现为便于本案的执行，根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第132条第2款的规定，裁定如下：新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院作出的(2019)新2801民初6147号民事调解书由本院立案执行。新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院应在收到本裁定书后将有关案卷材料移送本院，并通知有关当事人。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  达尔曼审判员  吴 梅审判员  郑 强二〇二〇年六月二十六日书记员  李 巍
江西省婺源县人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)赣1130执301号之一 申请执行人汪家华，男，1974年6月3日出生，汉族，江西省婺源县人，住婺源县。 被执行人胡育新，男，1970年11月7日出生，汉族，江西省婺源县人，住婺源县。 担保人汪健东，男，1979年7月22日出生，汉族，江西省婺源县人。 本院在执行申请执行人汪家华与被执行人胡育新民间借贷纠纷一案中，依法裁定担保人汪健东在担保范围内承担债务清偿责任。现担保人汪家华已按照担保协议履行，故可对其银行账户解除冻结。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条的规定，裁定如下： 解除担保人汪健东银行账户的冻结。 本裁定送达后立即生效。 审判员  俞向标 二〇二〇年六月十七日 书记员  王灵通
大连市中山区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0202民初3265号原告高彦军，男，1990年1月26日出生，汉族，无职业，住大连市沙河口区。委托代理人徐亚春，系北京大成（大连）律师事务所律师。委托代理人杨民，系北京大成（大连）律师事务所实习律师。被告大连市中山区喜来福火锅店，住所地辽宁省大连市中山区岭前街**。经营者柳桂娥，女，1977年7月13日出生，汉族，住大连市沙河口区。原告高彦军诉被告大连市中山区喜来福火锅店买卖合同纠纷一案，本院受理后,依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高彦军的委托代理人徐亚春、杨民、被告大连市中山区喜来福火锅店的经营者柳桂娥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，原告高彦军从2010年左右开始给被告大连市中山区喜来福火锅店送菜，开始被告尚能一个月给原告结算一次菜款，后来被告不按期向原告支付菜款。截止2017年5月9日，被告共欠原告菜款47380元，原告多次催要，被告陆续还款9000元，剩余款项38380元未还。故诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付欠款38380元；2、被告向原告支付利息（以欠款38380元为基数，自原告起诉之日起至款项实际付清之日止，按年利率6%计算）；3、本案诉讼费由被告承担。被告辩称，对于欠条没有异议，出具欠条时还欠47380元，之后还过9000元，但是我还给原告存过一次5000元的现金，但是时间太久了，我记不清具体时间了，存款的小票也不清晰了，所以还欠原告33380元，希望原告能给我宽限一段时间还款。经审理查明，原告高彦军自2010年起开始给被告大连市中山区喜来福火锅店供应蔬菜。2017年5月9日，被告大连市中山区喜来福火锅店的经营者柳桂娥向原告出具了《欠条》，写明“欠青菜高彦军肆万柒仟叁佰捌拾元整”，后被告陆续偿还9000元。被告称除该9000元还款，还另外偿还一笔5000元，但未能向法庭提供证据，原告对该5000元不认可。本院所确认的上述事实，有原告提供的欠条、被告提供的微信转账记录及双方当事人陈述笔录在案为凭，这些证据材料已经庭审质证和本院审查，可以采信。本院认为，原被告系买卖合同关系，被告向原告出具欠条，表明欠付货款，即应及时履行还款义务。出具欠条时，被告尚欠原告货款47380元，被告主张已经还款9000元，原告认可，本院予以确认。被告称另有一笔5000元的还款，但其未能向法院提供证据加以证明，对此被告应承担举证不能的法律后果，故欠款数额应认定为38380元。对于该欠付的款项，被告亦应支付原告资金占用期间的利息损失，故原告主张被告自起诉之日（2020年5月6日）起按年利率6%计算并支付利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告大连市中山区喜来福火锅店偿还原告高彦军货款人民币38380元二、被告大连市中山区喜来福火锅店偿还原告高彦军自2020年5月6日起至实际给付之日起按年利率6%计算的本金38380元的利息；上述一至二项被告应偿还原告之款项于本判决发生法律效力之日起十日内付清，若逾期给付，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费830元，由被告大连市中山区喜来福火锅店负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。审判员  张磊磊二〇二〇年六月三十日书记员  于颖超
贵州省望谟县人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔2326执28号之三申请执行人黄龙，男，1988年7月15人生，布依族，贵州省望谟县人，驾驶员，住望谟县。被执行人彭伟，男，1992年10月8日生，汉族，贵州省望谟县人，个体户，住望谟县。本院依据已经发生法律效力的望谟县人民法院(2019)黔2326民初1409民事调解书，于2020年5月22日向被执行人发出执行通知书，责令被执行人彭伟至收到通知书之日起三日内履行法律文书确定的义务101000.00元，并承担案件执行费1415.00元。被执行人在5月22日履行20000.00元后未按期履行。本院在执行过程中查明被执行人彭伟名下有贵E443**大众牌汽车一辆。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条第一款、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第三十八条、第四十二条之规定，裁定如下：一、查封（扣押）被执行人彭伟所有的贵E4**cc大众牌汽车一辆。三、查封期限为二年。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 员  陈 刚二〇二〇年六月二日法官助理  司涤非书 记 员  景 娟
贵州省望谟县人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔2326执75号之五申请人：杨延双，男，1982年3月29日生，汉族，贵州省紫云县人，住贵州省紫云苗族布依族自治县。被执行人：杨红，女，1986年4月13日生，布依族，住贵州省望谟县。被执行人：韦小加，男，1981年4月2日生，布依族，住贵州省望谟县。本院依据已经发生法律效力的望谟县人民法院作出的判决，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人杨红至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结被执行人杨红在中国邮政储蓄银行621xxxxxxx6149账户内存款人民币101400.00元，冻结期限为十二个月。本裁定立即执行。审判员  陈刚二〇二〇年六月八日书记员  景娟
新疆维吾尔自治区墨玉县人民法院 结 案 通 知 书 (2020)新3222执262号 艾麦尔江伊米提，原阳县水利水电建筑安装有限公司： 我院受理的申请执行人艾麦尔江伊米提与被执行单位原阳县水利水电建筑安装有限公司买卖合同纠纷一案中，本院作出的（2020）新3222民初35号民事调解书已经发生效力，在执行过程中，被执行单位原阳县水利水电建筑安装有限公司已全部履行生效法律文书的义务。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定本案以执行完毕方式结案。 特此通知 二〇二〇年六月十二日
新疆维吾尔自治区墨玉县人民法院 保 全 结 案 通 知 书 (2020)新3222执保26号 柔鲜古丽如则麦麦提： 柔鲜古丽如则麦麦提与和田县老驴头农业科技有限公司财产保全一案，2020年6月6日你方向本院申请保全。本院依据（2020）新3222财保9号民事裁定书，于2020年6月9日冻结了你所申请保全的财产。查封期限为12个月。上述查封财产如需续保,请在查封期限届满前15日向本院书面申请续保，逾期未申请造成该查封财产自行解封的,由你方自行承担相关法律责任。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第二十一条之规定，该案以保全完毕结案。 特此通知。 二〇二〇年六月九日
内蒙古自治区太仆寺旗人民法院民 事 裁 定 书(2019)内2527民初1891号之二解除保全申请人：刘志玲，女，1992年7月5日出生，汉族，会计，现住内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗千斤沟镇后店村侯家营子****。被申请人：李生锋，男，1974年8月6日出生，汉族，无固定职业，住内蒙古自治区太仆寺旗宝昌镇紫金花园小区**楼****。解除保全申请人刘志玲与被申请人李生锋机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2019年9月5日作出(2019)内2527财保6号民事裁定，对被申请人李生锋所有的大众捷达轿车一辆（车牌号为蒙HT37**）采取扣押措施。申请人刘志玲于2020年6月12日向本院申请解除上诉保全措施。本院经审查认为，申请人刘志玲与被申请人李生锋达成调解协议，本院已于2020年6月12日作出（2019）内2527民初1891号民事调解书，李生锋已履行给付义务，应当解除保全措施。依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十六条第一款第二项的规定，裁定如下：解除对被申请人李生锋所有的大众捷达轿车一辆（车牌号为蒙HT37**）的扣押。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审 判 长  徐景明审 判 员  杨春娟人民陪审员  吴晓敏二〇二〇年六月十二日书 记 员  张燕虹附相关法律条文《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十六条第一款裁定采取保全措施后，有下列情形之一的，人民法院应当作出解除保全裁定：保全错误的；申请人撤回保全申请的；申请人的起诉或者诉讼请求被生效裁判驳回的；人民法院认为应当解除保全的其他情形。
新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新2723执91号   申请执行人：鲁月梅，女，1970年6月28日出生，汉族，系新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县博格达尔镇居民，住该县。   被执行人：乌图那生，男，1978年8月15日生，蒙古族，系新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县干部，住该县。   本院依据已经发生法律效力的(2018)新2723民初384号民事调解书，因被执行人乌图那生未按生效法律文书的要求履行确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、二百四十四条的规定，裁定如下：   冻结被执行人乌图那生在财付通支付科技有限公司xxxx账户存款26307.5元，期限为一年。   本裁定送达后即发生法律效力。   审  判  员   张春梅   二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 日   书  记  员   兰 天
贵州省望谟县人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔2326执55号之七被执行人：陈明正，男，汉族，1990年05月16日生，住贵州省威宁县。本院依据已经发生法律效力的望谟县人民法院作出的判决，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人陈明正至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百四十二条规定，裁定如下：划拨被执行人陈明正在财付通支付科技有限公司085exxxxxx1239@wx.tenpay.com账户内存款人民币5375.47元。本裁定立即执行。审判员  陈刚二〇二〇年六月二十三日书记员  景娟
莱州市人民法院执 行 裁 定 书(2020)鲁0683执1432号被执行人：刘文焕，男，住莱州市。本院依据已经发生法律效力的莱州市人民法院作出的判决，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人 刘文焕至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结被执行人刘文焕在财付通支付科技有限公司账户内存款人民币元，冻结期限为十二个月。本裁定立即执行。审判员卫伟二〇二〇年六月十七日书记员战农涛
广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）桂0102执1348号 申请执行人：胡一定，男，1989年12月25日出生，汉族，住湖南省宁远县。 被执行人：方淑群，女，1994年10月5日出生，汉族，住江西省上犹县。 胡一定与方淑群网络购物合同纠纷一案，南宁市兴宁区人民法院作出的（2019）桂0102民初4246号民事判决书已发生法律效力。因被执行人未按生效法律文书履行义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院依法立案执行，向被执行人发出执行通知书和报告财产令，但被执行人未履行生效法律文书确定的义务。 本院查明，被执行人有可供执行的财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第38条、第42条、第43条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下： 冻结、划拨、提取被执行人方淑群所有的55000元的银行存款或其他资金，或者查封、扣押被执行人方淑群所有的相应价值的其他财产。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  潘俊秀 二〇二〇年六月十二日 书记员  江旭炜
潍坊市奎文区人民法院执 行 裁 定 书（2020）鲁0705执832号申请执行人：周荣升。被执行人：朱磊，1984年4月11日。被执行人：潍坊居然之家家居建材有限公司，住所地潍坊市奎文区。法定代表人：李占峰，总经理。申请执行人周荣升与被执行人潍坊居然之家家居建材有限公司买卖合同纠纷纠纷一案，潍坊市奎文区人民法院作出的（2019）鲁0705民初2379号民事判决书已发生法律效力，但被执行人至今未履行法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、二百四十三条、二百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下：一、冻结或扣划被执行人的银行存款(存款冻结期限为1年；存款扣划至潍坊市奎文区人民法院〈开户银行：中国农业银行潍坊市分行东风大街分理处，户名：潍坊市奎文区人民法院，账号：15×××11〉。详见协助冻结、扣划存款通知书)。二、查封、扣押、冻结或扣留、提取被执行人相应价值的财产（查封、扣押动产的期限为2年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为3年；涉及提取款项至本院的，本院开户银行、户名、账号同本裁定第一项，详见协助执行通知书或查封扣押财产清单）。本裁定立即执行。审判长 韩 波审判员 郭介东审判员 张文智二〇二〇年六月十七日书记员 张亚楠
贵州省望谟县人民法院执 行 裁 定 书(2019)黔2326执725号之三移送执行人望谟县人民法院刑事审判庭。被执行人孙用进，男，1974年5月10日生，汉族，贵州省望谟县人，原望谟县农业局党组成员、执法大队大队长，住望谟县。现在贵州省太平监狱服刑。本院依据已经发生法律效力的望谟县人民法院(2018)黔2326刑初1号刑事判决书，于2019年11月18日向被执行人发出执行通知书，责令被执行人孙用进至收到通知书之日起三日内履行法律文书确定的义务500000.00元，并承担案件执行费7400.00元。但被执行人未按期履行。本院在执行过程中查明被执行人孙用进名下有贵EZ05**雪佛兰牌汽车一辆。本院于2019年11月28日裁定查封该车辆。贵州浩鑫机动车鉴定评估事务有限公司对该车辆进行评估，估价结果为16500.00元。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条和《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第一条的规定，裁定如下：拍卖孙用进所有的贵EZ**cc雪佛兰牌汽车一辆。第一次拍卖价格为16500.00元。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  黄 伟审 判 员  刘文望审 判 员  陈 刚二〇二〇年六月十五日法官助理  司涤非书 记 员  景 娟
内蒙古太仆寺旗人民法院执 行 裁 定 书（2020）内2527执537号申请执行人，太仆寺旗独家菜,住太仆寺旗宝昌镇。法定代表人陈亮被执行人，王林，男性，住太仆寺旗。被执行人，闫占军，男性，住太仆寺旗。太仆寺旗人民法院（2018）内2527民初485号民事判决书已发生法律效力，被执行人王林、闫占军应归还申请执行人太仆寺旗独家菜餐饮款但未履行。经查被执行人王林、闫占军有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条的规定，裁定如下：划拨被执行人王林、闫占军在你行账户的存款。本裁定立即执行。审判员  程俊芳二〇二〇年六月十七日书记员  张晓峰
沈阳市大东区人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽0104民初6200号申请人：沈阳群英纸制品有限公司，住所地：沈阳市大**文官街道前詹屯村。法定代表人：王得才。被申请人：沈阳新华恒彩色包装有限公司，住所地：沈阳胡台工业园振兴二街。法定代表人：史明星。申请人沈阳群英纸制品有限公司与被申请人沈阳新华恒彩色包装有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，申请人沈阳群英纸制品有限公司于2020年6月24日向本院提出财产保全的申请，要求冻结被申请人沈阳新华恒彩色包装有限公司名下110万元银行存款或查封相应价值财产，并提供了中国人寿财产保险股份有限公司沈阳市中心支公司出具的保单保函（保险单号：66154920202103000080）进行担保。本院认为，申请人沈阳群英纸制品有限公司的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条之规定，裁定如下：冻结被申请人沈阳新华恒彩色包装有限公司名下110万元银行存款或查封相应价值财产。本裁定书送达后立即生效。如不服本裁定，可以于收到本裁定5日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。冻结存款期限为1年,查封车辆档案期限为2年，查封不动产、冻结其他财产权期限为3年，自如需要办理续封手续，申请人应在冻结期限届满前15天内向本院申请办理延期续封手续，逾期后果由申请人承担。审判员  郑显波二〇二〇年六月二十四日书记员  吴玉娇
烟台市牟平区人民法院执 行 裁 定 书（2020）鲁0612执108号申请执行人：杨本明，男，汉族，住烟台市牟平区。被执行人：烟台新诚钢机构有限公司，住所地烟台市牟平区经济开发区。法定代表人：任江超，董事长杨本明与烟台新诚钢机构有限公司劳动争议纠纷一案，烟台市牟平区人民法院作出的（2017）鲁0612民初2041号民事调解书已经发生法律效力。申请执行人于2020年5月9日向本院申请执行，执行标的50453元，本院于同日立案执行。本院在执行过程中，向被执行人邮寄送达执行通知书、报告财产令、财产申报表等有关执行手续，但被执行人至今未履行。本院对被执行人进行了财产调查，查询了不动产部门（包括房产、土地）、有储蓄业务的金融部门、车辆、证券、互联网银行（阿里巴巴和京东），经查，被执行人名下有鲁Ｆ×××**号车辆已报废，无法处置。本院未再查询出被执行人有可供执行的财产。本院于2020年5月6日向被执行人发出限制高消费令。本院对申请执行人进行了终本约谈，将执行情况告知了申请执行人。申请执行人不申请悬赏执行。现申请执行人也提供不出被执行人可供执行的财产线索，其表示同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以申请恢复执行;人民法院发现被执行人可供执行财产线索的，可以依职权恢复执行;被执行人负有继续履行的义务。本裁定送达后立即生效。审判长  贺加贝审判员  李海涛审判员  肖德峰二〇二〇年六月八日书记员  徐永功
西安市临潼区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）陕0115民初1622号 原告：朱晓武，男，1972年12月19日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。 委托诉讼代理人：朱战武，（系朱晓武之弟），男，1976年3月9日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。 被告：卫红权，男，1972年2月4日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。 原告朱晓武与被告卫红权买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告朱晓武委托诉讼代理人朱战武到庭参加诉讼，被告卫红权经本院合法传唤未到庭。本案现已审理终结。 原告朱晓武向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即清偿欠原告的沙子款17280元，并承担迟延支付利息3628.8元（2016年10月27日至2020年4月27日，利率6%），至给付之日；合计20908.8元；2、案件诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年10月19日，被告向经营沙石的原告购买沙子，经双方协议一致，被告购买沙子，价位为1440元/车，拉运完7日内一次性付款。被告于2016年10月19日拉运了5车，次日拉运7车，合计12车，拉运完七日后被告一直未付款，经原告多次催要，被告对于数量、费用无异议，却以各种理由要求暂缓，时至今日该款仍未支付。无奈，诉至法院。 被告卫红权未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告提交的证据有：1、拉运沙子记录一份、原被告间微信聊天截图三张，证明被告在原告处拉运沙子12车，欠原告沙子款17280元，被告承认的事实。对该证据的真实性本院予以采信。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年10月19日，被告在原告处购买沙子5车，同月20日，被告在原告处购买沙子7车，共12车。约定每车1440元，合计17280元。双方约定七日内支付，被告未按约定给付原告沙子款，后经多次催要，被告分文未付，故诉至本院。 本院认为，原、被告之间虽未签订书面买卖合同，但已形成事实上合法有效的买卖关系，双方应当按照约定履行义务。被告购买原告沙子事实存在，应及时清付沙款。原告请求被告清偿沙子款，本院应予支持。审理中，原告未主张约定的违约金，主张被告应付资金占用期间的利息，本院依法应予支持。为了保护当事人的合法权益，维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下： 被告卫红权于本判决书生效后十日内支付原告朱晓武沙子款17280元，并从2016年10月27日起，以17280元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告朱晓武支付利息至清偿之日止。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费323元，减半收取161.5元，由被告卫红权负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。 审判员  刘海龙 二〇二〇年五月二十二日 书记员  张海彦
广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）桂0102执1379号 申请执行人：王志，男，1989年11月1日出生，汉族，住南宁市兴宁区。 被执行人:覃筱园，女，1995年9月9日出生，壮族，户籍所在地：广西河池市金城江区，现住南宁市青秀区。 王志与覃筱园民间借贷纠纷一案，南宁市兴宁区人民法院作出的（2018）桂0102民初562号民事判决书已发生法律效力。因被执行人未按生效法律文书履行义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院依法立案执行，向被执行人发出执行通知书和报告财产令，但被执行人未履行生效法律文书确定的义务。 本院查明，被执行人有可供执行的财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第38条、第42条、第43条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下： 冻结、划拨、提取被执行人覃筱园所有的54000元的银行存款或其他资金，或者查封、扣押被执行人覃筱园所有的相应价值的其他财产。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  潘俊秀 二〇二〇年六月十七日 书记员  江旭炜
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)新28执监46号申请执行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司巴音郭楞蒙古族自治州分行，住所地新疆维吾尔自治区库尔勒市卓立大厦。法定代表人：黄蓉，该行行长。被执行人：张峰玮，男，1967年4月20日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。被执行人：李红思，女，1966年6月18日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区库尔勒市。申请执行人中国邮政储蓄银行股份有限公司巴音郭楞蒙古族自治州分行与被执行张峰玮、李红思借款合同一案，执行依据(2013)新库经证字第1514号公证书生效后，申请执行人中国邮政储蓄银行股份有限公司巴音郭楞蒙古族自治州分行向库尔勒市人民法院申请执行，库尔勒市人民法院受理并立案，执行案号为(2020)新2801执1535号。现为便于本案的执行，根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第132条第2款的规定，裁定如下：新疆库尔勒市公证处作出的(2013)新库经证字第1514号公证书由本院立案执行。库尔勒市人民法院应在收到本裁定书后将有关案卷材料移送本院，并通知有关当事人。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  达尔曼审判员  吴 梅审判员  郑 强二〇二〇年六月三十日书记员  柳晓阳
新疆维吾尔自治区墨玉县人民法院   保 全 结 案 通 知 书   (2020)新3222执保13号   苏迪妮萨罕托合提：   苏迪妮萨罕托合提与和田县老驴头农业科技有限公司财产保全一案，2020年6月6日你方向本院申请保全。本院依据（2020）新3222财保19号民事裁定书，于2020年6月9日冻结了你所申请保全的财产。查封期限为12个月。上述查封财产如需续保,请在查封期限届满前15日向本院书面申请续保，逾期未申请造成该查封财产自行解封的,由你方自行承担相关法律责任。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第二十一条之规定，该案以保全完毕结案。   特此通知。   二 〇 二 〇 年 六 月 九 日
咸阳市渭城区人民法院执 行 裁 定 书(2020)陕0404执685号申请执行人：杨某,男,汉族。被执行人：姚某，男,汉族。杨正强与姚某劳务合同纠纷一案，（2019）陕0404民初930号民事判决书发生法律效力后，因姚锁成未履行，杨正强向本院申请强制执行。本院立案执行后，依法向被执行人姚锁成送达执行通知书，责令其支付杨正强劳务费34000元，案件受理费650元，公告费800元，承担执行费432元。执行过程中查明，被执行人姚锁成银行卡已被秦都区人民法院另案冻结，其名下无车辆等其他财产，本院依法将其限制高消费并列入失信人员名单。经与申请执行约谈，告知本案依法终结本次执行程序，其表示同意。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达即发生法律效力。审 判 长  刘保祥审 判 员  陈海峰人民陪审员  秦 红二〇二〇年六月十七日书 记 员  高 欣
山东省海阳市人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁0687民初2971号原告：王秀娥，女，1968年9月24日出生，汉族，住海阳市。被告：牟波，男，汉族，住海阳市。原告王秀娥诉被告牟波民间借贷纠纷一案，本院于2020年6月16日立案。原告王秀娥于2020年6月17日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告王秀娥以被告牟波已付清借款为由申请撤诉，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告王秀娥撤诉。案件受理费50元，减半收取计25元，由原告王秀娥负担。审判员  蓝田财二〇二〇年六月十七日书记员  刘 伟
山东省海阳市人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁0687民初2413号原告：刁永杰，男，汉族，1970年12月14日出生，住址：山东省海阳市。委托诉讼代理人：王丹，山东孚元律师事务所律师。被告：衣向东，男，汉族，1957年11月26日出生，住址：海阳市。委托诉讼代理人：张君英，山东息相通律师事务所律师。原告刁永杰与被告衣向东买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告刁永杰的委托诉讼代理人王丹，被告衣向东的委托诉讼代理人张君英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刁永杰向本院提出诉讼请求：1.判令被告偿还欠款人民币42000元；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告给被告经营的海阳市东粤湾大酒店（现已注销）供应螃蟹、虾等海鲜，并由酒店经理邢义海签名确认，该事实在山东省烟台市中级人民法院（2019）鲁06民终2332号民事判决书中已经查明。截至今日，被告尚欠原告海鲜款人民币42000元未支付，原告多次索要未果，为维护原告合法权益，特诉至法院，请求支持原告诉讼请求。被告衣向东辩称，原告起诉的主体错误，该债务应由东粤湾大酒店承租经营人邢义海承担，不应该由衣向东承担，该案已超过诉讼时效。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对以下证据和事实当事人无异议，本院予以确认并在卷佐证:2009年6月8日，案外人邢义海向刁永杰出具欠条一份，欠刁永杰海产品款42000元，欠条上加盖“东粤湾大酒店”印章。海阳市东粤湾大酒店成立于2007年8月29日，设立方式为个体工商户，经营者为衣向东，于2011年12月21日注销。山东省烟台市中级人民法院作出的（2019）鲁06民终2332号民事判决书本院认为部分载明，已生效的（2012）海民初字第215号民事判决书、（2010）海民初字第1812号民事调解书，能够证实海阳市东粤湾大酒店与东粤湾大酒店系同一主体，且邢义海在东粤湾大酒店任经理，邢义海向刁永杰出具案涉欠条行为属于履行职务职责。衣向东称（2019）鲁06民终2332号民事判决书认定事实不正确，邢义海个人承租了海阳市东粤湾大酒店的房屋及酒店用具，邢义海在租赁酒店后自主经营、自负盈亏，水电费都由邢义海个人承担，刁永杰提交的欠条是邢义海个人收的货签的字，没有酒店保管的签字，欠条上的章是邢义海个人私刻的，所有债权债务都应由邢义海个人承担，提交天琦公司水电及安全管理临时协议复印件、证明、（2011）海民初字第1468号民事判决书各一份予以证明。刁永杰称天琦公司水电及安全管理临时协议复印是复印件，对其真实性不予认可，但该协议签订时间是2010年4月，案涉欠条出具时间是2009年6月8日，付款责任还是应该由东粤湾大酒店承担；证明可以看出衣向东是东粤湾大酒店的负责人，而且口头任命邢义海是酒店经理，邢义海向刁永杰出具案涉欠条行为属于履行职务行为，即使根据酒店的内部管理，邢义海的签名不符合其规定，也属于其内部管理问题，衣向东与邢义海之间的债权债务关系应另案主张；（2011）海民初字第1468号民事判决书是邢义海于2010年4月接收管理酒店之后提起的诉讼，（2011）海民初字第1468号民事判决书出具时间是2011年12月1日，（2012）海民初字第215号民事判决书晚于（2011）海民初字第1468号民事判决书出具时间，在（2012）海民初字第215号民事判决书中，衣向东认可邢义海的签字行为均为履行职务行为。本案确认的上述事实，有当事人陈述笔录、欠条、（2019）鲁06民终2332号民事判决书、证明、（2011）海民初字第1468号民事判决书、（2012）海民初字第215号民事判决书等在案为证，已质证、认证，足以采信。本院认为，当事人无须举证证明已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。本案中，（2019）鲁06民终2332号民事判决书已确认海阳市东粤湾大酒店与东粤湾大酒店系同一主体，且邢义海在东粤湾大酒店任经理，邢义海向刁永杰出具案涉欠条行为属于履行职务职责。衣向东称（2019）鲁06民终2332号民事判决书认定事实不正确，邢义海个人承租了海阳市东粤湾大酒店的房屋及酒店用具，邢义海在租赁酒店后自主经营、自负盈亏，水电费都由邢义海个人承担，刁永杰提交的案涉欠条是邢义海个人收的货签的字，没有酒店保管的签字，欠条上的章是邢义海个人私刻的，所有债权债务都应由邢义海个人承担，提交天琦公司水电及安全管理临时协议复印件、证明、（2011）海民初字第1468号民事判决书各一份予以证明。本院认为，衣向东提交的上述证据的发生时间均晚于案涉欠条的出具时间，上述证据不能证实案涉欠条出具当时衣向东已把海阳市东粤湾大酒店出租给邢义海，不能推翻（2019）鲁06民终2332号民事判决书已确认的邢义海向刁永杰出具案涉欠条行为属于履行职务职责的事实，本院认定邢义海向刁永杰出具案涉欠条行为属于履行职务职责。因海阳市东粤湾大酒店于2011年12月21日注销，其注销前发生的债务应该由海阳市东粤湾大酒店的经营者衣向东承担，现刁永杰要求衣向东付清海产品款42000元，衣向东应付清。案涉欠条对付款期限未约定，对于衣向东称案涉货款已过诉讼时效的主张，于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十条之规定，判决如下：被告衣向东于本判决生效后十日内向原告刁永杰付清货款42000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费425元，由被告衣向东承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审判员  由彦明二〇二〇年六月十七日书记员  林 桐
山东省安丘市人民法院 执 行 结 案 通 知 书 （2020）鲁0784执1387号 本院在执行申请执行人杨俊田与被执行人吴晓庆民间借贷纠纷一案中，因被执行人已履行生效法律文书确定义务。根据最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定》第108条第（1）项、最高人民法院《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条的规定，通知如下： 本院（2020）鲁0784执1387号案件执行完毕，予以结案。 二〇二〇年六月三十日
贵州省望谟县人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔2326执63号之十被执行人：罗艳，女，汉族，1998年10月17日生，住贵州省望谟县。关于申请执行人与被执行人罗艳婚姻家庭纠纷一案，本院于2020年06月18日冻结了被执行人罗艳在085e9858ef8b1fxxxxxx5@wx.tenpay.com账户内余额人民币217.28元。现被执行人履行完毕，依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第45条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条规定，裁定如下：解除对被执行人罗艳在财付通支付科技有限公司085e9858ef8b1f0xxxxxx5@wx.tenpay.com账户内存款人民币217.28元的冻结。本裁定立即执行。审判员  陈刚二〇二〇年六月二十九日书记员  景娟
广西壮族自治区陆川县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）桂0922民初1836号 原告：广西浩邻里物业服务有限公司陆川分公司。住所地：广西壮族自治区陆川县温泉中路**。 法定代表人：陈小裕，经理。 被告：陈媛丽，女，1975年12月16日出生，汉族，居民,住广西壮族自治区陆川县。 本院在审理原告广西浩邻里物业服务有限公司陆川分公司与被告陈媛丽物业服务合同纠纷一案中，原告于2020年6月17日向本院提出撤诉申请。 本院认为，当事人有权处分自己的诉讼权利，原告申请撤回起诉，没有违反法律相关规定,属依法行使处分权的行为，本院依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百五十四条第一款第（五）项的规定，裁定如下： 准许原告广西浩邻里物业服务有限公司陆川分公司撤诉。 本案免收受理费。 审 判 员  陈 静 二〇二〇年六月十七日 法官助理  唐夏宁 书 记 员  温丽霖
河南省洛阳市涧西区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0305执21号之一移送执行机构：本院刑事审判庭。被执行人：徐太治，男，1981年6月23日出生，汉族，本科文化程度，住河南省嵩县。本院在执行刑事审判庭移送执行的徐太治为诈骗罪一案中。本院依据已经发生法律效力的河南省洛阳市涧西区人民法院（2019）豫0305刑初109号刑事判决和本院刑事审判庭移送的执行清单。由于被执行人徐太治未履行缴纳罚金5万元的义务及责令退赔被害人经济损失20万元的义务，故本院依法立案执行。在执行过程中，本院于2020年1月3日向被执行人送达了执行通知书和财产报告令，责令被执行人于收到执行通知书后依法履行生效法律文书所确定的义务，并要求其于五日内如实向法院申报财产状况，但被执行人既未履行法律义务，也未向法院申报财产状况。为此，本院于2020年5月18日对被执行人采取限制高消费的强制执行措施，于2020年5月18日将其纳入失信被执行人名单。立案至今，本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年1月3日、2020年4月25日、2020年6月15日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了3次总对总网络查控，冻结了被执行人名下所有银行账户，银行账户无存款，被执行人名下无车辆登记信息。本院于2020年5月8日查询被执行人不动产登记信息，查询被执行人徐太治名下无房产登记信息；并于2020年5月8日对被执行人名下公积金信息进行查询，查询被执行人无公积金登记信息，现被执行人在监狱服刑，本院通过转交送达方式向被执行人送达了本案的相关法律文书，现被执行人徐太治暂无财产可供执行。综上所述，该案件应当终结本次执行程序，待被执行人有财产可供执行时再恢复执行。故依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，法院发现被执行人有可供执行财产的，可以依据刑事审判庭移送执行或依职权恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。当事人、利害关系人认为终结本次执行程序违反法律规定的，应当自收到或知道人民法院终结执行之日起60日内，向本院提出执行异议。本裁定送达后立即生效。审判长  宋怀远审判员  宋世伟审判员  刘红坡二〇二〇年六月十七日书记员  毛迎涛
安徽省固镇县人民法院终 本 裁 定 书(2020)皖0323执569号申请执行人：华宗本，男，1964年12月10日出生，汉族，住安徽省固镇县。被执行人：周飞，男，1970年8月8日出生，汉族，住安徽省固镇县。本院在执行华宗本与周飞民间借贷纠纷一案中，经本院穷尽财产调查措施之后，未发现被执行人周飞其他可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人华宗本发现被执行人周飞有可供执行的财产时，可以再次申请执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  王光辉审判员  崔北平审判员  谢继文二〇二〇年六月十七日书记员  王宗源
新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新2723执170号   被执行人：叶孟克，男，1989年5月24日出生，蒙古族。   被执行人：叶银克，男，1989年5月24日出生，蒙古族。   被执行人：田伟，男，1988年6月14日出生，汉族。   被执行人：龚志伟，男，1989年5月22日出生，汉族。   被执行人：巴音克西克，男，1983年10月26日出生，蒙古族。   被执行人：才布腾巴依尔，男，1981年10月12日出生，蒙古族。   被执行人：乌兰巴特尔，男，1981年4月19日出生，蒙古族。   被执行人：王鹏，男，1987年5月18日出生，汉族。   被执行人：多松木汗多斯江，男，1989年5月3日出生，哈萨克族。   被执行人：乌乔瓦生，男，1987年8月15日出生，蒙古族。   被执行人：周星，男，1990年12月16日出生，汉族。   被执行人：陕少军，男，1970年4月10日出生，汉族。   被执行人：曹泽飞，男，1976年7月20日出生，汉族。   本院在叶孟克、叶银克、田伟、龚志伟、巴音克西克、才布腾巴依尔、乌乔瓦生、周星、陕少军、曹泽飞罚金一案中，该案申请标的110000元，已履行28311.71元，还剩81688.29元未履行。本案在执行过程中，通过对被执行人家属做思想工作，王鹏家属代为履行5000元罚金（履行完毕），巴音克西克家属代为履行10000元罚金（履行完毕），乌兰巴特尔家属代为履行5000元罚金（履行完毕），通过执行网络查控系统扣划被执行人才布腾巴依尔6407.14元，扣划曹泽飞135.84元，扣划叶·银克579.97元，扣划叶孟克44.14元，扣划叶孟克100.66元，扣划田伟691.58元，扣划龚志伟126.23元，扣划陕少军226.15元。后我院前往被执行人所在村委会、社区了解情况，均未能查询到被执行人有其他可供执行的财产。由于该案被执行人叶孟克被判处有期徒刑十六年，叶银克被判处有期徒刑十四年，被执行人田伟被判处有期徒刑九年，被执行人龚志伟被判处有期徒刑九年，被执行人巴音克西克被判处有期徒刑七年，被执行人才布腾巴依尔被判处有期徒刑七年，被执行人乌兰巴特尔被判处有期徒刑三年，被执行人多松木汗·多斯江被判处有期徒刑二年八个月，被执行人乌·乔瓦生被判处有期徒刑二年六个月，被执行人周星被判处有期徒刑二年六个月，被执行人陕少军被判处有期徒刑三年，被执行人曹泽飞被判处有期徒刑三年。如在被执行人服刑期间或者刑满释放之后发现有可供执行的财产，我院将立即采取强制措施，将上述被执行人未履行的罚金执行完毕。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条的规定，裁定如下：   终结(2020)新2723执170号案件的执行。   本裁定送达后立即生效。   审  判  长  张  春  梅   审  判  员   巴巴特孟克   审  判  员  孟克 巴 依尔   二 〇 二 〇 年 六 月 十 六 日   书  记  员   来  里  格
宁夏回族自治区中宁县人民法院执 行 案 件 结 案 通 知 书（2020）宁0521执643号王正义：本院受理的（2020）宁0521执643号王正义与王治忠财产损害赔偿纠纷一案，经执行，已将生效法律文书确定的标的额5000元全部执行到位，本案执行完毕，现已结案。现将本案执行基本情况告知你，以供核实之用。特此通知。审判员  梁文涛二〇二〇年六月十二日书记员  刘 鹏
广东省佛山市南海区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤0605执1831号之四 申请执行人：许椿浩，男，汉族，1995年7月2日出生，住广东省普宁市。 委托代理人：李成，系广东领路律师事务所律师。 被执行人：华祥坤，男，汉族，1967年3月21日出生，住广东省英德市。 关于申请执行人许椿浩与被执行人华祥坤机动车交通事故责任纠纷一案，本院作出的（2019）粤0605民初18078号民事判决书已经发生法律效力。依上述法律文书，被执行人华祥坤应向申请执行人赔偿114188.24元。因被执行人没有按期履行义务，申请执行人向本院申请执行，请求执行被执行人上述款项及其相应的迟延履行债务利息。本院于2020年1月17日立案执行。 执行中，本院向被执行人发出执行通知书、报告财产令、限制消费令等，但被执行人没有到庭申报财产或履行义务。本院在辖区内的工商、车管、国土、房管、银行等部门及通过全国法院系统、佛山市财产查控系统对被执行人的财产进行调查，并对关联案件进行调查，仅依法扣划了被执行人银行存款215.25元，但该款不足以清偿关联案即（2020）粤0605执5467号案的共益费用（诉讼费、执行费），故本案未能执行得款。另本院已依法委托查封被执行人所有的粤Ａ×××××号车一辆，但其去向不明，暂未能扣押处理。除此之外，本院未发现被执行人有其他可供执行的财产。本院已依法对被执行人采取限制高消费的措施。本院已向申请执行人发出限期举证通知书，告知申请执行人上述执行情况，但申请执行人在限期内未能提供被执行人其他可供执行的财产或财产线索。 本院认为，案经执行，被执行人目前没有可供执行的财产，且申请执行人在限期内也未能提供被执行人可供执行的财产或财产线索，故本案依法应终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 执行长  杨宇鹏 执行员  罗志勇 执行员  郭艺文 二〇二〇年六月十七日 书记员  梅敏芬
西安市临潼区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）陕0115民初2560号 原告：王玲玲，女，1993年2月8日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。 被告：李志杰，男，1984年5月16日出生，汉族，居民，住西安市临潼区。 原告王玲玲与被告李志杰名誉权纠纷一案，本院于2020年5月29日立案。原告王玲玲于2020年6月2日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告自愿申请撤诉，不违反法律规定，本院依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许王玲玲撤回起诉。 案件受理费100元，减半收取计50元，由王玲玲负担。 审判员 闫 姣 二〇二〇年六月二日 书记员 房毅博
云南省永善县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）云0625民初742号 原告杨福森，男，1960年7月6日出生，汉族，云南省永善县人，农民，住永善县。 委托代理人刘昌伟（特别授权），云南昭闻律师事务所律师。 被告李和平，男，1966年12月1日出生，汉族，云南省永善县人，农民，住永善县。 被告云南世珉建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91530100594558043M。 住所地：昆明市经开区信息产业基地**海归创业园****。 法定代表人李世忠，该公司总经理。 委托代理人陈**阳（特别授权），云南滇红律师事务所律师。 原告杨福森与被告李和平、云南世珉建筑工程有限公司（以下简称世珉公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月20日受理后，依法适用简易程序进行了审理。2020年5月26日，本院公开开庭审理了本案。原告杨福森及其委托代理人刘昌伟，被告世珉公司的委托代理人陈**阳到庭参加诉讼，被告李和平经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杨福森诉称，2014年，被告李和平挂靠被告世珉公司承建永善县马楠乡兴隆、虹口硬化公路，在施工过程中，2014年至2016年期间，李和平在他处购买汽油、柴油用于公路建设，共计下欠油款257328.20元。其中，兴隆公路建设共欠油款225000元，该款世珉公司曾张贴公告作过公示，2016年虹口公路建设零星加油欠款32113.20元未作公示。下欠款项经多次追收，二被告总以各种理由推诿。起诉要求二被告给付油款257328.20元及按银行同期贷款利率计算利息。 被告世珉公司辩称，公司与杨福森之间不存在买卖合同关系，请求驳回原告杨福森要求世珉公司给付油款的请求。 被告李和平辩称，他挂靠世珉公司承建马楠乡兴隆、虹口硬化公路工程，在杨福森处购买汽油、柴油用于公路建设工程属实，只要是他签字的均予认可。他组织施工一段时间后，工程已由世珉公司全部接管。因此，原告杨福森油款应由世珉公司负责给付。 综合各方诉辩主张，本院当事人对以下问题存在争议： 原告杨福森与二被告是否存在买卖合同关系？下欠油款是否属实？利息是否应予支持？ 针对以上争议，原告杨福森向本院提交了以下证据： 1、建设施工合同复印件1本，法人身份证明、授权委托书、公证书复印件各1份，证明2014年5月23日，李军代表世珉公司与永善县交通运输局签订合同，承建永善县兴隆公路路面硬化工程。 2、欠条、世珉公司尚需支付款项的公示各1份，加油明细清单各2份，证明2016年1月24日，李和平下欠杨福森油款225000元。2017年4月28日，世珉公司公示兴隆、虹口公路建设尚需支付款项时对该款予以公示，认可欠款的事实。2016年3月3日至2016年5月29日，李和平等在杨福森处加油欠款32328.20元。 3、探访许可证、存款收据、杨福森与李军通话录音（附光盘）各1份，证明2017年5月10日，杨福森到昭通市强制隔离戒毒所探访李和平追收欠款，为李和平存了生活费600元。2017年7月9日，杨福森与李军通话记录载明：世珉公司已与李和平对账，下欠杨福森油款应该差不多；下欠款项要等工程结算后才能支付，大概需要两个月时间。 经质证，被告世珉公司对原告杨福森提交的第1、3组证据的真实性、合法性无异议，但认为与公司无关。对原告提交的第2组证据的“三性”均有异议，认为不能证明世珉公司与杨福森存在买卖合同关系。 被告李和平未到庭质证。 诉讼过程中，本院依职权调取了以下证据： 本院（2017）云0625民初1643号民事判决书1份，判决书载明：被告李和平挂靠云南世珉建筑工程有限公司承建永善县马楠兴隆、虹口硬化公路工程，该工程由李和平组织施工。 经质证，原告杨福森对本院调取的证据无异议。 被告世珉公司对本院调取的证据的真实性、合法性无异议，但认为与本案无关联，不能证实杨福森与世珉公司存在买卖合同关系。 被告李和平未到庭质证。 通过各方当事人对上述证据的质证，本院认为，原告杨福森提供的第1、2、3组证据与本院调取的证据，相互印证了本案事实，来源合法，内容真实，本院予以采信。 根据庭审和质证，本院确认如下法律事实： 2014年5月23日，世珉公司与永善县交通运输局签订合同，承建永善县兴隆公路路面硬化工程。合同签订后，该工程由李和平以世珉公司名义组织施工。施工过程中，李和平在原告杨福森处购买汽油、柴油使用，至2016年5月29日，共下欠原告杨福森油款257328.20元。下欠款项经多次追收，李和平与世珉公司至今未付。 本院认为，世珉公司承建永善县兴隆公路路面硬化工程后，交由被告李和平组织施工，在施工过程中，李和平在杨福森处购买汽油、柴油在工程中使用，出卖人杨福森有理由相信李和平对世珉公司享有代理权。被告世珉公司辩称购买汽油、柴油属李和平个人行为，与公司无关的主张，未提供依据证实，本院不予支持。李和平组织施工过程中，以世珉公司名义对外开展相关工作，工程中产生的权利义务，世珉公司应承担责任。为此，本院认定原告杨福森与世珉公司存在买卖合同关系。下欠油款，应由世珉公司承担给付责任。诉讼过程中，组织施工人李和平未提供依据证实其在施工过程中的权限范围，故对下欠杨福森油款应承担连带责任。本案中，原、被告双方对支付价款的时间约定不明，二被告应在最后一次加油时支付货款，即2016年5月29日。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”本案中，二被告未按合同约定支付价款的义务，应承担逾期付款给原告造成的损失。原告杨福森主张按银行利息赔偿损失的请求，符合法律规定，予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九条、第四十九条、第六十条、第一百一十三条、一百六十一条以及《中华人民共和国民法通则》第六十五条第三款的规定，判决如下： 一、被告云南世珉建筑工程有限公司在判决生效之日给付原告杨福森油款257328.20元； 二、从2016年5月29日起，被告云南世珉建筑工程有限公司以257328.20元为基数，按中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率向原告杨福森支付逾期付款损失至油款清偿之日； 三、被告李和平对上述被告云南世珉建筑工程有限公司的给付义务承担连带责任。 案件受理费减半收取2580元，由被告云南世珉建筑工程有限公司负担。 如被告世珉公司、李和平未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应该按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于云南省昭通市中级人民法院。 各方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若被告世珉公司、李和平不自动履行本判决，原告杨福森可在本判决规定的履行期限届满后二年内向本院申请强制执行。 审判员  薛维鼎 二〇二〇年六月五日 书记员  马 鑫
新疆维吾尔自治区墨玉县人民法院 保 全 结 案 通 知 书 (2020)新3222执保22号 居麦妮娅孜罕阿卜杜克热木： 居麦妮娅孜罕阿卜杜克热木与和田县老驴头农业科技有限公司财产保全一案，2020年6月6日你方向本院申请保全。本院依据（2020）新3222财保11号民事裁定书，于2020年6月9日冻结了你所申请保全的财产。查封期限为12个月。上述查封财产如需续保,请在查封期限届满前15日向本院书面申请续保，逾期未申请造成该查封财产自行解封的,由你方自行承担相关法律责任。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第二十一条之规定，该案以保全完毕结案。 特此通知。 二〇二〇年六月九日
山东省东明县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）鲁1728执877号之一 申请执行人：周治山,男，汉族，住东明县。 被执行人：胡海忠,男,汉族,住东明县。 被执行人:李红梅,女,汉族,住址同上。 本院在执行申请执行人周治山与被执行人胡海忠、李红梅劳务合同纠纷一案中，向被执行人发出执行通知书，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行。为保证判决的执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第四百八十七条规定，裁定如下： 一、查封被执行人胡海忠名下鲁Ｒ×××××、鲁Ｒ×××××牌号汽车。 二、查封期限均为二年。 本裁定立即执行。 审判员  李铁山 二〇二〇年六月十九日 书记员  罗 姗
宁夏回族自治区中宁县人民法院执 行 案 件 结 案 通 知 书（2020）宁0521执707号中宁县卫生健康局：本院受理的（2020）宁0521执704号中宁县卫生健康局与万永红行政处罚一案，经执行，已将生效法律文书确定的标的额99680元全部执行到位，本案执行完毕，现已结案。现将本案执行基本情况告知你，以供核实之用。特此通知。审判员  梁文涛二〇二〇年六月十日书记员  刘 鹏
新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新2723执268号   申请执行人：刘万明，男，1974年7月18日出生，汉族，农民，住新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县。   被执行人：陕西大唐种业股份有限公司，住所地陕西省西安市。   法定代表人：卜建军，该公司董事长。   本院在执行申请执行人刘万明与被执行人陕西大唐种业股份有限公司产品责任纠纷一案中，经查，被执行人陕西大唐种业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司西安未央路支行有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定，裁定如下：   冻结被执行人陕西大唐种业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司西安未央路支行账户中的存款76998.99元。   本裁定立即执行。   审  判  员   张 春 梅   二 〇 二 〇 年 六 月 十 二 日   书  记  员   阿斯哈特
新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新2723执100号   申请执行人：袁德祥，男，1964年5月1日出生，汉族，个体工商户，住博乐市。   被执行人：乌云其米格，女，1964年8月2日出生，蒙古族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区温泉县。   被执行人：达阿恰，男，1964年4月24日生，蒙古族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区温泉县。   被执行人：阿丽，女，1991年10月16日生，蒙古族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区温泉县。   申请执行人袁德祥与被申请执行人乌云其米格、达阿恰、阿丽民间借贷纠纷一案，温泉县人民法院作出的（2019）新2723民初398号民事判决书确定的已到期的给付义务发生法律效力后，申请人袁德祥于2020年4月2日依法向我院申请执行，我院于2020年4月2日受理立案，执行标的款为26036.5元、执行费291元。本案在执行中，向被执行人发出执行通知书，并责令限期履行法律文书所确定的义务，但被执行人乌云其米格、达阿恰、阿丽未履行生效法律文书。后我院对被执行人分别在其单位、银行、工商、车管等部门的资产情况查询后无财产可供执行。同时申请人也未能提供可供执行的财产线索，故此案符合终结本次执行的法定条件。   本院认为，本案符合终结本次执行程序的法定条件，应依法裁定终结本次执行程序。申请执行人在发现被申请执行人其他财产线索时，可以再次向本院申请执行债权。申请执行人再次提出执行申请不受执行期限的限制。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：   终结本次执行程序。   申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。   本裁定送达后立即生效。   审  判  长   张 春 梅   审  判  员   孟克巴依尔   审  判  员   巴巴特孟克   二 〇 二 〇 年 六 月 十 八 日   书  记  员   来 里 格
新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新2723执207号   申请执行人：李燕，女，1967年10月28日出生，汉族，系新疆维吾尔自治区博乐市个体，住该市。   被执行人：刘成江，男，1967年8月14日出生，汉族，系新疆维吾尔自治区温泉县。   本院在执行申请执行人李燕与被执行人刘成江民间借贷纠纷一案中，该案申请标的为132662元，被执行人均未履行。因双方当事人于2020年6月19日达成长期和解协议。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条的规定，裁定如下：   终结(2020)新2723执207号案件的执行。   本裁定送达后立即生效。   审 判 长    张春 梅   审 判 员     巴巴特孟克   审 判 员   孟克 巴 依尔   二 〇 二 〇 年 六 月 四 日   （法 官 助 理）   兰  天    书  记  员  来  里  格
西安市临潼区人民法院 民 事 裁 定 书 (2020)陕0115民初1873号 原告:霍向荣，男，1938年4月24日出生，汉族，农民。 被告：霍增武，男，1974年11月29日出生，汉族，农民。 原告霍向荣与被告霍增武侵权责任纠纷一案，本院于2020年4月23日立案后，依法适用简易程序进行了审理。本案现已审理终结。 原告霍向荣向本院提出诉讼请求：1.要求被告立即拆除强占原告家的宽80公分、长20米宅基；2.要求被告赔偿原告损失10000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原、XX村XX组但宅基（坐北面南）东、西相邻的村民，2000年被告私自拆除两家的公墙，且在公墙的基础上向东侵占原告宅基30公分，合计共侵占80公分宽的宅基，其多次让被告拆除并返还，被告置之不理。其多次向村组及街办反映，问题一直未得到处理，故诉至法院。 本院认为，原、被告之间的宅基地争议属于土地使用权争议，而土地使用权发生争议，应先由人民政府处理，对人民政府的处理决定不服的，才能在法定期限内向人民法院起诉。即人民法院对土地使用权争议没有直接的主管权。《中华人民共和国土地管理法》第14条规定，土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决；协商不成的，由人民政府处理。单位之间的争议，由县级以上人民政府处理；个人之间、个人与单位之间的争议，由乡级人民政府或者县级以上人民政府处理。当事人对有关人民政府的处理决定不服的，可以自接到处理决定通知之日起三十日内，向人民法院起诉。 综上，依照《中华人民共和国土地管理法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下： 驳回原告霍向荣的起诉。 预交的案件受理费150元，本院予以退还。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于西安市中级人民法院。 审判员  严秋亚 二〇二〇年六月二日 书记员  刘 颖 1
西安市临潼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0115刑初95号 公诉机关西安市临潼区人民检察院。 被告人段太平，男，1945年10月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，住西安市临潼区，2019年10月31日经传唤到公安机关投案，同日因涉嫌故意伤害罪被取保候审。 西安市临潼区人民检察院以临检一部刑诉[2020]43号起诉书指控被告人段太平犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。西安市临潼区人民检察院指派检察员李恩玲出庭支持公诉，被告人段太平到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市临潼区人民检察院指控，2019年7月10日15时许，被告人段太平在西安市临潼区XX街XX村XX组家中与村民王某某因打牌娱乐发生争吵，段太平用玻璃酒坛盖子对王某某进行殴打，致王某某上唇和面部受伤。经法医学鉴定：王某某上唇贯通创构成轻伤二级，余部损伤构成轻微伤。 另查，侦查阶段被告人段太平经公安机关口头传唤到案并如实供述了自己的犯罪事实。双方就民事部分达成赔偿协议，并已履行，被害人对被告人的行为表示谅解。 上述事实，被告人段太平在开庭审理过程中亦无异议；且有被害人陈述；证人证言；被告人供述；受案登记表、案件线索来源、抓获经过；现场辨认笔录、现场示意图及照片；法医学鉴定意见书；调解协议书、谅解书、收条；前科证明、户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人段太平故意伤害公民身体，致人轻伤后果，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定的故意伤害罪；西安市临潼区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予刑罚处罚。鉴于被告人段太平有自首情节，自愿认罪认罚，赔偿并取得被害人谅解，依法可予从轻处罚并宣告缓刑。为确保公民的人身权利不受侵犯，维护社会治安秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人段太平犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  王于凯 二〇二〇年六月五日 书记员  郭 海 警示寄语 被告人段太平： 你故意伤害公民身体，致人轻伤后果，你的行为已构成故意伤害罪，依法应予刑罚处罚。法庭鉴于你有自首情节，自愿认罪认罚，赔偿并取得被害人谅解，依法予以从轻处罚并宣告缓刑。希望你珍惜重新做人的机会，在缓刑考验期限内严格遵守下列规定： 一、遵守法律、行政法规，服从监督； 二、按照考察机关的规定报告自己的活动情况； 三、遵守考察机关关于会客的规定； 四、离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 1
沈阳市大东区人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽0104民初5028号申请人：冯国艳，女，1977年9月14日出生，汉族，住沈阳市皇姑区。被申请人：张晓光，男，1966年2月24日出生，汉族，住沈阳市大**。申请人冯国艳与被申请人张晓光合同纠纷一案，本院受理后，申请人冯国艳于2020年6月2日向本院提出财产保全的申请，要求冻结被申请人张晓光名下104万元银行存款或查封相应价值财产，并提供了浙商财产保险股份有限公司沈阳中心支公司的保单保函（保险单号：P210000200001624）进行担保。本院认为，申请人冯国艳的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条之规定，裁定如下：冻结被申请人张晓光名下104万元银行存款或查封相应价值财产；本裁定书送达后立即生效。如不服本裁定，可以于收到本裁定5日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。冻结存款期限为1年,查封车辆档案期限为2年，查封不动产、冻结其他财产权期限为3年，自如需要办理续封手续，申请人应在冻结期限届满前15天内向本院申请办理延期续封手续，逾期后果由申请人承担。审判员  郑显波二〇二〇年六月二日书记员  吴玉娇
广西壮族自治区陆川县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）桂0922民初1827号 原告：广西浩邻里物业服务有限公司陆川分公司。住所地：广西壮族自治区陆川县温泉中路**。 法定代表人：陈小裕，经理。 被告：叶金生，男，1987年6月8日出生，汉族，居民,住广西壮族自治区陆川县。 本院在审理原告广西浩邻里物业服务有限公司陆川分公司与被告叶金生物业服务合同纠纷一案中，原告于2020年6月17日向本院提出撤诉申请。 本院认为，当事人有权处分自己的诉讼权利，原告申请撤回起诉，没有违反法律相关规定,属依法行使处分权的行为，本院依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百五十四条第一款第(五)项的规定，裁定如下： 准许原告广西浩邻里物业服务有限公司陆川分公司撤诉。 本案免收受理费。 审 判 员  陈 静 二〇二〇年六月十七日 法官助理  唐夏宁 书 记 员  温丽霖
新疆维吾尔自治区墨玉县人民法院 保 全 结 案 通 知 书 (2020)新3222执保33号 麦苏图尔罕吉拉洪： 麦苏图尔罕吉拉洪与和田县老驴头农业科技有限公司财产保全一案，2020年6月6日你方向本院申请保全。本院依据（2020）新3222财保3号民事裁定书，于2020年6月9日冻结了你所申请保全的财产。查封期限为12个月。上述查封财产如需续保,请在查封期限届满前15日向本院书面申请续保，逾期未申请造成该查封财产自行解封的,由你方自行承担相关法律责任。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第二十一条之规定，该案以保全完毕结案。 特此通知。 二〇二〇年六月九日
新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新2723执270号   申请执行人：王成，男，1974年3月6日出生，汉族，农民，住新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县。   被执行人：陕西大唐种业股份有限公司，住所地陕西省西安市。   法定代表人：卜建军，该公司董事长。   本院在执行申请执行人王成与被执行人陕西大唐种业股份有限公司产品责任纠纷一案中，经查，被执行人陕西大唐种业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司西安未央路支行有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定，裁定如下：   冻结被执行人陕西大唐种业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司西安未央路支行账户中的存款57776.84元。   本裁定立即执行。   审  判  员   张 春 梅   二 〇 二 〇 年 六 月 十 二 日   书  记  员   阿斯哈特
西安市临潼区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）陕0115民初2557号 原告：严宝贤，男，1970年6月9日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。 委托诉讼代理人：严肖，（严宝贤之女），女，1991年11月10日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。 被告：郝楠，男，1997年1月7日出生，汉族，居民，住西安市临潼区楼。 被告：紫金财产保险股份有限公司陕西分公司。住所地：西安市高新区。 负责人：卢波。 原告严宝贤与被告郝楠、紫金财产保险股份有限公司陕西分公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2020年5月29日立案后，原告严宝贤于2020年6月19日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告严宝贤自愿申请撤回起诉，其意思表示真实，且不损害国家、集体及他人的合法权益，亦不违反法律规定，应予准许。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许严宝贤撤诉。 案件受理费93元，减半收取计46.50元，由严宝贤负担。 审 判 员 刘海龙 二〇二〇年六月十九日 法官助理 左 春 书 记 员 赵李立
新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   执 行 裁 定 书   (2020)新2723执222号   申请执行人：罗新跃，男，1968年10月15日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区温泉县。   被执行人：阿尔达克艾思开力买思，男，1979年12月5日出生，哈萨克族，住新疆维吾尔自治区温泉县。   本院在执行申请执行人罗新跃与被执行人阿尔达克艾思开力买思借款合同纠纷一案中，经查，被执行人阿尔达克艾思开力买思有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定，裁定如下：   冻结被执行人阿尔达克艾思开力买思在新疆维吾尔自治区农村信用联社xxxx账户存款21628.50元，冻结期限为一年。   本裁定立即执行。   审  判  长   张 春 梅   审  判  员   孟克巴依尔   审  判  员   巴巴特孟克   二 〇 二 〇 年 六 月 一 日   书 记 员  阿斯哈特居玛巴依