江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0583民初21048号原告：李海林，男，1964年9月11日出生，汉族，住昆山市。委托诉讼代理人：黄**，江苏柏庐律师事务所律师。委托诉讼代理人：杜国明，江苏柏庐律师事务所律师。被告：上海创见建筑装饰工程有限公司，住所地上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层E区735室，统一社会信用代码91310118631328918J。法定代表人：邢飞。被告：上海美好家实业有限公司苏南分公司，住所地苏州工业园区金鸡湖商业广场建屋酒店C幢，统一社会信用代码91320594MA1MF87K0P。责任人：王世杰，助理总经理。委托诉讼代理人：陈世健，江苏渟泓律师事务所律师。委托诉讼代理人：俞菁，江苏渟泓律师事务所实习律师。被告：上海美好家实业有限公司，住所地上海市宝山区双城路803弄11号1602A-1123室，统一社会信用代码91310113MA1GK5YF5Y。法定代表人：李文治，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈世健，江苏渟泓律师事务所律师。委托诉讼代理人：俞菁，江苏渟泓律师事务所实习律师。原告李海林与被告上海创见建筑装饰工程有限公司（以下简称“创见公司”）、上海美好家实业有限公司苏南分公司（以下简称“美好公司苏南分公司”）、上海美好家实业有限公司（以下简称“美好公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年12月13日立案后，依法适用简易程序，后转为普通程序于2020年4月20日公开开庭进行了审理。原告李海林及其委托诉讼代理人杜国明、被告美好公司苏南分公司、美好公司委托诉讼代理人陈世健、俞菁到庭参加诉讼，被告创见公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告李海林向本院提出诉讼请求:1.判令被告创见公司向原告支付工程款66000元及自2019年1月23日起按照年利率6%计算的利息；2.判令被告美好公司苏南分公司、美好公司在欠付工程款范围内对创见公司的上述债务承担连带责任；3.判令三被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年9月，美好公司苏南分公司与创见公司签订了《昆山未来之城五期精装修施工合同》，合同约定美好公司苏南分公司将昆山未来之城五期精装修施工事项发包给了创见公司。创见公司在签订了合同之后，将承包的部分工程转包给了原告。原告依约完成了被告转包的工程。2019年1月22日，创见公司与原告签署了《班组结算单》，确认工程款为101000元。然而截至原告起诉，被告一仍有66000元工程款未支付给原告，原告为维护合法权益，特提起诉讼。被告创见公司未作答辩。被告美好公司苏南分公司辩称，根据答辩人与创见公司签订的施工合同约定：“工程结算审计经双方确认完成后2个月内，工程款支付乙方至结算总价的95%”。2018年12月11日，答辩人与创见公司确认施工合同结算款项为27905133.82元，同时确认95%结算款中需扣除13.2万元工程扣款。2018年12月14日，答辩人通过银行转账方式付清施工合同结算总价95%的工程款，即26377877.13元，质量保证金尚不具备付款条件。至此答辩人已付清所有应付款项，不存在欠付创见公司工程款项情况。被告美好公司辩称，请求驳回对美好公司的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经审理查明：2019年1月22日，经结算，创见公司确认工程款结算价为101000元，并签署了《创见公司班组结算清算》，工程内容围墙供货及安装100000元，拆除地下室围栏及坡道大门、门卫1000元，共计101000元。原告陈述被告支付过部分款项，仍有66000元未支付，该笔款项，在诉请调解时，创见公司的法定代表人到庭确认。另查明：2017年9月，创见公司（乙方）与美好公司苏南分公司（甲方）签订《苏南万科未来之城五期户内精装修工程施工合同》，合同固定总价31408344.9元，其中合同价28295806.21元，税款3112538.68元；结算款：工程结算审计经双方确认完成后2个月内，工程款支付乙方至结算总价的95%，甲方付款日起为每月的23日，乙方于当月5日提交上月工程量至监理公司及甲方审核，根据审核结果当月25日提交相应付款资料，甲方于次月23日支付本次工程款，如乙方原因导致付款延误，则顺延至下一个付款日，甲方不承担违约责任。保修金：基数为工程结算总价的5%，保修期限为5年，从通过竣工验收之日起算起。保修期间，如乙方的维修质量及服务不能满足甲方要求，甲方有权另行组织人力物力进行维修，维修的费用及有关赔偿将从保修金中扣除。乙方无条件承认。保修期满后，甲方扣除乙方责任后，返还剩余保修金。2018年12月6日，苏州中海工程项目管理有限公司出具中海咨询(2018)第713号结算审核报告，该公司接受美好公司苏南分公司的委托，依据竣工资料，并对现场进行了核对，并会同三方通过多次的沟通、分析、协调，最终对工程结算造价进行了确认，本工程的合同金额为3140.83万元，送审金额为2913.25万元，甲、乙双方均无异议并最终确认的结算造价为：2790.51万元，核减122.74万元。核减率为4.21%。咨询作业时间为2018年9月10日至2018年12月6日。经美好公司苏南分公司审核，同意按27905133.82元结算，扣132000元，已付款26377877.13元，余5%质保金未付。以上事实由施工合同、班组结算清单、咨询报告书、汇款凭证、结算申请表、当事人陈述、诉前调解笔录、当事人陈述等证据在卷予以证实。本院认为，创见公司与美好公司苏南分公司签订的精装修合同不违反法律法规的强制性规定，应认定合法有效。创见公司未到庭，视为其放弃答辩、举证、质证等相关诉讼权利。根据李海林提供的班组结算清单可知，创见公司将其承接的精装修工程中涉及的围墙装修等发包给李海林，工程已竣工验收，创见公司应按照2019年1月22日结算清单中款项予以付款，李海林自认还有66000元未支付，本院予以确认。原告主张按照年利率6%计算利息损失，不违反法律法规的强制性规定，应予以支持。美好公司苏南分公司通过举证已支付创见公司95%工程款（含扣款132000元），余5%保修金尚未到支付条件，故李海林要求美好公司苏南分公司在未付清工程款范围承担责任依据不足，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告上海创见建筑装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告李海林66000元及利息损失（以66000元为基数，从2019年1月23日起按年利率6%计算至实际付款之日）。二、驳回原告李海林的其他诉讼请求。（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部，账号：3220198643605151526045502）。如未按本判决指定期限履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如一方当事人不履行义务，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，在法定期限内向人民法院申请执行，申请执行的期限为二年，申请执行时效中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，执行期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期限的最后一日起计算，法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。案件受理费1450元，由被告上海创见建筑装饰工程有限公司负担。其中，原告预交的案件受理费1450元，本院予以退还；被告应当负担的1450元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户；账号：32250198643600000811139579；开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  柴敏娟人民陪审员  龚惠宝人民陪审员  金 丹二〇二〇年六月十八日书 记 员  张俊宇