河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0105民初33201号原告河南某某建设有限公司，住所地郑州市中牟县。法定代表人陈某某，职务董事长。委托诉讼代理人李忠正，男，汉族，1991年3月15日出生，住河南省濮阳县，系公司员工。委托诉讼代理人陈思晗，女，汉族，1987年10月30日出生，住乌鲁木齐市新市区，系公司员工。被告河南某某建筑工程有限公司，住所地郑州市管城区。法定代表人徐某某，职务总经理。委托诉讼代理人王鹏，河南元慧律师事务所律师。原告河南某某建设有限公司诉被告河南某某建筑工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告河南某某建设有限公司委托诉讼代理人李忠正、陈思晗，被告河南某某建筑工程有限公司委托诉讼代理人王鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2017年10月18日，河南某某建设有限公司（以下简称“西部建设公司”）与河南某某建筑工程有限公司（以下简称“某某公司”）签订《商品混凝土买卖合同》，约定西部建设公司向某某公司承建的郑州泰祥汽车产业物流园9#地块3、9、10、16号楼供应混凝土。合同约定：“每两个月支付乙方所供混凝土70%的货款，主体封顶付至乙方已供总货款的70%，剩余混凝土货款两个月内付清全部。甲方未按合同约定及时向乙方支付货款，乙方有权停止供应，且甲方每迟延一天须向乙方支付逾期货款万分之八的违约金”。合同签订后，西部建设公司按约供应混凝土，但某某公司未按合同约定支付混凝土款项，经原告多次催要，仍拖欠混凝土款6672839.6元未予支付。为维护自身的合法权益，原告诉至本院，请求判令：一、被告河南某某建筑工程有限公司向原告河南某某建设有限公司支付货款6672839.6元及违约金687683.13元（违约金自2019年2月1日暂计至2019年11月7日，其违约金按照年利率24%主张）；二、本案诉讼费用、保全费用由被告河南某某建筑工程有限公司承担。被告辩称：一、我方对于供货货款及金额从来没有否认，也未说不支付，但是我方不存在欠付金额及违约金的情况，原告应当提供相应的证据予以证明原告主张的付款条件已经达到合同约定的70%或全部付清的时间节点。二、原告在履行合同的过程中存在违约行为，并没有完全按照合同的约定进行履行，但是我方截止到现在已经支付了700多万元的货款，却未收到该部分的增值税票据，按照合同约定，原告有先行开具发票的义务，原告在供货的过程中存在供货不及时、未向我方交付产品合格的相关证明文件。原告的上述行为使得我方在税费抵扣、工期延误、财务成本增加以及发包方的罚款等方面造成了严重的损失。经审理查明：一、原、被告双方于2017年10月18日签订《商品混凝土买卖合同》（合同编码1800170302）一份，主要内容显示：工程名称为郑州泰祥汽车产业物流园9#地块8、9、10、16号楼，工程地点中牟县宏达路与文澜街交叉口东北角，工程建筑面积40000㎡，工程供货起止时间为2017年7月24日至工程结束。在合同履行期间，如遇国家政策变化或市场原材料价格变动，双方可另行协商对价格进行相应调整。结算方式为混凝土的供应量按照供货小票办理结算，货款按照混凝土价格及被告现场人员签认的《混凝土发货单》为准办理结算。结算时间为按月供应量进行结算，双方于每月21日对上月21日至本月20日期间所供混凝土办理结算。原告按照被告信息开具税率为3%的混凝土增值税专用发票，原告按照双方的结算金额开具发票，每两个月支付原告所供混凝土70%的货款，主体封顶付至原告已供总货款的70%，剩余混凝土货款两个月内付清全部。被告应于供货前24小时以书面方式向原告下达供货计划。大批量混凝土（单批次供应500立方米以上）或被告要求提供特殊混凝土的，应提前5天书面通知原告。混凝土在正常供应中，被告需临时性停供货更改供应计划的，应提前4小时通知原告。被告未按合同约定及时向原告支付货款，原告有权停止供应，且被告每迟延一天须向原告支付逾期货款8%的违约金。二、原告提交与被告的结算单12份，内容显示：2017年11月21日至2018年12月20日期间，累计向被告供应混凝土30310.33㎡，累计结算金额14128654.6元。原告提交《收据》14张，内容显示截止2019年11月7日原告收到被告公司商砼款共计7455815元。庭审中，原、被告均表示对货款已经进行过核对，对货款6672839.6元无争议。原告称其主张违约金687683.13元的依据是被告未及时付款，根据原被告双方最后一次2018年12月20日办理的结算单显示累计结算金额14128654.6元，累计支付7455815元，根据合同第四条被告应每两个月支付所供混凝土70%的货款，但截止最后一次办理结算单两个月后即2019年2月21日，被告未支付到70%的货款，其以2434243元（14128654.6元×70%-7455815）为基数，自2019年2月21日起按年利率24%主张至2019年11月7日。被告项目于2019年5月底前封顶，根据合同第四条约定，主体封顶付至原告已供总货款的70%，剩余混凝土货款两个月内付清，截止2019年7月30日，被告需付清全部货款，其以4238596元（14128654.6元×30%）为基数，自2019年8月1日起按照年利率24%主张至2019年11月7日。上述违约金数额是2019年2月1日暂计至2019年11月7日的，之后的自2019年11月8日起以货款6672839.6元为基数，按照年利率24%支付至实际偿还完毕之日止。本院认为：原、被告双方签订的《商品混凝土买卖合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。庭审中，原、被告双方已对货款进行核算，被告认可尚有货款6672839.6元未支付，被告辩称原告在履行合同的过程中存在供货不及时、未交付产品合格的相关证明文件等违约行为，根据双方的约定，被告应于供货前24小时以书面方式向原告下达供货计划。大批量混凝土（单批次供应500立方米以上）或被告要求提供特殊混凝土的，应提前5天书面通知原告。混凝土在正常供应中，被告需临时性停供货更改供应计划的，应提前4小时通知原告。被告没有提供证据证明其通知原告供货，其提供的证据不能证明原告未按合同约定进行供货、迟延供货，对其辩称，本院不予采信。被告未向原告足额支付货款，构成违约，原告诉请被告支付货款6672839.6元及违约金，合法有据，本院予以支持。以原告的实际损失为基础，兼顾原、被告双方合同的履行情况，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，本院认为违约金以欠付货款的10%即667284元计算为宜，原告诉请违约金数额超出部分，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南某某建筑工程有限公司于本判决生效后十日内向原告河南某某建设有限公司支付剩余货款6672839.6元及违约金667284元。二、驳回原告河南某某建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取31662元，保全费5000元，由被告河南某某建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可以在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 何 萌二〇二〇年六月三十日书记员 武晨晓