广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤18民终278号上诉人（原审被告）：连州市宜家房地产开发有限公司。住所地：连州市。法定代表人：蔡某1。委托诉讼代理人：魏秀灵，广东明典律师事务所律师。委托诉讼代理人：赖瑜，广东明典律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：黄木勤，女，汉族，1978年5月28日出生，住连州市。委托诉讼代理人：周喜玲，广东森科律师事务所律师。委托诉讼代理人：李德路，广东森科律师事务所律师。上诉人连州市宜家房地产开发有限公司（以下简称“宜家公司”）因与被上诉人黄木勤商品房预售合同纠纷一案，不服广东省连州市人民法院（2019）粤1882民初990号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。宜家公司上诉请求：1、撤销一审判决第一项，改判上诉人向被上诉人支付262元逾期办证违约金；2、诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一、一审法院对于诉讼时效有两种观点。观点一，一审法院认可上诉人关于诉讼时效的抗辩，但通过调整违约金计算方式，错误认定违约金的产生时间，进而错误认定诉讼时效的计算期间。法院只能调整违约金的数额，不能变更具体违约金诉讼时效的计算期间。观点二，上诉人仅是同意支付0.1%的违约金给被上诉人，并提出了诉讼时效的抗辩。但一审法院错误运用司法解释，将对极小部分义务的同意履行视为对全部义务的同意履行。故上诉人同意履行0.1%的违约金，系放弃该部分违约金，而超过0.1%违约金的诉讼时效抗辩应当得到支持。二、被上诉人以2016年7月10日的《名汇花园业主维权诉求书》主张诉讼时效抗辩，则应当对其全部内容予以认可，即被上诉人同意按已付房价款0.1%支付违约金。即使调整，也应当对2016年7月10日之后的违约金进行调整。三、一审法院认定违约金计算至不动产权证出证之日是错误的。违约金计算截止时间应是上诉人提供资料报产权登记机关备案之日。综上，请求法院支持上诉人的请求。黄木勤答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判，驳回上诉人的上诉请求。黄木勤向一审法院提出起诉请求：1、判令宜家公司协助办理涉案房屋的房产权证到黄木勤名下；2、宜家公司支付黄木勤逾期办证违约金13513元，并从起诉之日起以262000元为本金按年利率1%的标准计算违约金至黄木勤取得涉案房屋的权属证书之日止；3、判令宜家公司在本案判决生效之日起一个月内对小区存在的下列问题进行修复或改善：（1）小区xxx幢楼架空停车位进行整改、装饰、消除安全隐患及不良影响；（2）小区xxxxxx幢楼架空层公共区域地面不平，雨天易积水影响出行，要求整改；（3）完善小区园林绿化等配套设施，建设小区休闲娱乐场地；（4）对小区供水设施进行整改，达到为业主稳定供水的要求。4、判令宜家公司代付交房之日起至完善基础设施、公共配套建筑之日止的物业管理费及向黄木勤返还已损失的物业管理费3927元。5、宜家公司退还已收的套门费4000元。6、本案诉讼费由宜家公司承担。一审法院认定事实：2013年7月25日，黄木勤作为买受人向宜家公司作为出卖人购买预售商品房，双方签订《商品房买卖合同》（编号MH2xx），合同约定：商品房为连州市xxxxxxxxxxxxxxx，总房价262000元。《商品房买卖合同》第八条约定“交付期限，出卖人应当在2014年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：4、该商品房经工程验收竣工备案”。第十三条约定“出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准，达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第2种方式处理：2、出卖人在买受人提出要求30日内达到符合装饰设备标准。”第十四条约定“出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1、水电、下水管设施齐备，户内设弱电箱，预埋套管。如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理（此栏空白）”、第十五条约定“关于产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.1%向买受人支付违约金”。合同的附件三装饰、设备标准约定“二、住宅部分：2、门窗：住宅入户门为优质高级入户门（收费另计）；三、本标准为交楼标准，出卖人保留同品质、同档次的材料及设备更换的权利”。黄木勤已向宜家公司付清房款总额262000元。2013年5月23日黄木勤就已向宜家公司支付套门费4000元。2014年9月3日，宜家公司向黄木勤交付商品房，黄木勤收楼。2016年7月10日，名汇花园部分业主向宜家公司发出《名汇花园业主维权诉求书》。对二期绿化、配套设施完善、户型大门收费、电梯安全隐患等方面提出诉求。涉及第3页第三条第1点“开发商在合同规定的交楼时间提交不出《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》，导致部分业主收楼近2年还拿不到房产证，合同明确注明商品房交付使用后90天内将办理房产权属登记备案，不能在规定权限内取得房产权属证书的，开发商应按照业主已付房价款0.1%支付业主违约金。要求：贵公司公开办证费用的去处和费用清单，而且退回办证余款，并赔偿违约金。”该《诉求书》落款处“业主代表签名”有多名业主签名。宜家公司相关负责人在“贵公司接收人处”签名。2016年7月14日宜家公司作出《回复说明函》，针对上述《名汇花园业主维权诉求书》进行回函。载明“尊敬的业主，我司已收悉《名汇花园业主维权诉求书》，你们在诉求书中所提的若干问题，现作以下说明。……二、1、二期的房屋已办理并通过各分项验收，唯独规划验收这一环节未能落实。二期也就是因此而影响规划验收的通过，现已在推进中，规划验收通过就能取得验收竣工备案（合同约定提供第4种条件：该商品房经工程验收竣工备案）。我司承诺二期验收备案后将会向业主补发《质量保证书》及《住宅使用说明书》。2、关于办证。我司在业主购房90天已办理了房产权属登记备案。……我司将会有秩推进办证事宜。至于办证费用，待出证后，公司会统一统计费用，以多除少补的形式结算。”该回函有五位业主代表在该份回函上签收，表明于2016年7月15日已阅。2018年4月2日，宜家公司出具《关于名汇花园二期未出房产证的说明函》，载明“各位业主，近日接到部分业主反映名汇花园二期xx已收楼多年未拿到房产证的问题，也引起了广大业主的担忧，现我司就此问题作出以下说明：……由于新旧建筑规范交替时段，8xx#楼变更后的规划图用新建筑规范无法审核通过，导致规划验收工作搁浅，才造成今天暂时未能出房产证的局面。三、我司一直都在积极推进二期出证的各项工作，也绝不会丢下不管，希望大家能够给予理解，再给多一点点时间，我司将会尽快协调办理通过规划验收，以满足办理出证的所有条件”。2018年4月19日，在连州市住房和城乡规划建设局主持下，宜家公司派出代表，小区业主派出代表，召开协调会，讨论小区绿化、办理房地产权证问题。形成《名汇花园二期北区信访协调会议纪要》，其中开发商代表说明“小区8、9号楼暂未通过规划验收，在整改，确定在5月-6月初完成整改，争取在6月中旬前以完成规划验收，以尽快整理相关资料提交不动产中心，为小区业主申请办理不动产证”。对此，同年4月20日，住建局出具《关于名汇花园多名业主联名信访事项的答复意见书》[连住建信复〔2018〕1x号]。2018年5月7日，在连州市住房和城乡规划建设局主持下，宜家公司派出代表，小区业主派出代表，召开协调会，主要讨论小区绿化和配套设施建设问题，形成《名汇花园二期北区信访协调会议纪要》。同年5月16日，住建局出具《关于名汇花园多名业主联名信访事项的答复意见书》[连住建信复〔2018〕2x号]，主要涉及架空层拆除、土地置换工作等。经法院调查取证，涉案连州市xxxxxxxxxxxxxx室的权属人为黄木勤，出证时间是2019年3月23日。2019年6月19日，本案第一次开庭审理，在法庭调查阶段，宜家公司陈述按照《答辩状》意见进行答辩。在辩论阶段，宜家公司主张“对于逾期办证的责任，我方坚持按合同0.1%约定支付违约金，理由按答辩状”。之后才补充“违约金的诉请超过诉讼时效”。2019年10月30日，本案第二次开庭。宜家公司补充提交《连州市*******查询结果证明》（编号：201907x8），显示：申请人连州市宜家房地产开发有限公司名下坐落于连州市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx幢（新建商品房首次登记收件日期均为2018年9月27日）。庭审时，宜家公司提出其向不动产登记中心提交办理涉案房产证的所有资料是在2018年9月27日，另外对黄木勤主张逾期办证违约金的主张提出诉讼时效抗辩。另查明，有业主投诉清远12345反映小区供水问题。经清远12345答复“尊敬的市民，您提交的诉求已有处理结果：关于连州市xxxxxxxxxxxxx无故停水的投诉的问题，经核实……小区内部供水属于二次供水，二次供水由物业公司管理。建议用户与物业公司协商对小区供水设施进行完善。回复单位：连州市水务局”。黄木勤向连州市名汇物业管理服务有限公司缴纳物业管理费。由连州市名汇物业管理服务有限公司对涉案房屋所在小区提供物业管理服务。一审法院认为：本案是商品房预售合同纠纷。双方签订的《广东省商品房买卖合同》是在平等自愿、协商一致的情况下签订，且内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应共同遵守。黄木勤向宜家公司购买预售商品房，已依约支付全部购房款262000元；宜家公司应依约交付房屋并协助办理权属登记等。本案根据黄木勤的诉讼请求依次作如下分析。一、关于黄木勤诉请宜家公司协助办理涉案房屋的房产权到黄木勤名下的问题。根据本案查明的事实，黄木勤诉请的连州市xxxxxxxxxx的《不动产权登记证》已于2019年3月23日出证（缮证），权属人为黄木勤。即涉案房屋产权证书已办理好，登记在黄木勤权属名下，故黄木勤诉请宜家公司协助办理涉案房屋产权证，已无事实依据，一审法院不予支持，依法予以驳回该项诉讼请求。二、关于黄木勤诉请宜家公司支付逾期办证违约金13513元的问题。案涉《商品房买卖合同》第十五条约定“出卖人应在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，否则按已付房价款的0.1%支付办证违约金”。黄木勤于2014年9月3日收楼，宜家公司应于2014年12月2日前提供资料报产权登记机关备案，逾期办证违约金计算的起算时间为2014年12月3日。宜家公司抗辩认为黄木勤的该项请求已超出诉讼时效期间。一审法院认为，宜家公司在答辩状及第一次庭审阶段均明确表示同意按合同约定的违约金标准（按合同0.1%约定）向黄木勤支付逾期办证违约金，之后才提出诉讼时效问题。答辩状明确载明“我方愿意按合同约定，按已付房价款的0.1%向黄木勤支付违约金262元”。宜家公司的答辩状的签署时间为2019年6月10日，一审庭审时间为2019年6月19日。根据时间顺序可知，宜家公司先同意按照合同约定支付逾期办证违约金，后提出诉讼时效届满的抗辩理由，根据《中华人民共和国民法总则》第一百九十二条第二款：“诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。”及《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第二十二条：“诉讼时效期间届满，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的，人民法院不予支持。”的规定，宜家公司在答辩状及第一次庭审中作出同意支付逾期办证违约金的意思表示之后，才提出以诉讼时效期间届满为由进行抗辩，一审法院对其抗辩理由不予支持，宜家公司应向黄木勤支付逾期办证违约金。关于逾期办证违约金的计算标准是否应调高的问题。涉案《商品房买卖合同》第十五条约定“关于产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.1%向买受人支付违约金”，买受人认为合同约定的逾期办证违约金过低，难以弥补损失，要求调高违约金。对此，一审法院认为，违约金具有填补守约方损失和促使违约方积极履行合同义务的功能。当事人主张调整违约金的，人民法院应当根据当事人的过错程度、违约期间及当地的实际情况予以衡量并作出裁决。本案中，双方在合同中约定的逾期办证违约金计算标准仅为已付房价款的0.1%，按买受人已付房款262000元计算，仅为262元，明显偏低。如果宜家公司仅承担262元的逾期办证违约金，不足以弥补买受人因出卖人逾期办证所造成的损失，难以促使宜家公司积极履行约定义务，黄木勤请求以已付房款为基数按年利率1%的标准计算，一审法院予以支持。由于涉案房屋不动产权证出证时间为2019年3月23日，违约金计算至该日止。宜家公司抗辩其已于2018年9月27日将办理房产证的所有资料提交产权登记机关。一审法院审查不动产登记中心出具的编号为2019xxxxxxxxxxxxx的《证明》，该证明仅显示涉案新建商品房的首期登记收件日期为2018年9月27日，无法反映出“将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案”这一事实，资料是否提供齐全，是否完成备案，无法从上述《证明》中得到证实。且涉案《商品房买卖合同》第十五条约定“如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，按第2项处理”，说明，双方约定上述期限目的是为了“取得房地产权属证书”，故一审法院认定涉案房屋不动产权证出证时间为宜家公司结束违约行为的时间。故逾期办证违约金的起止期间为2014年12月3日至2019年3月23日，共1571天。经核算，逾期办证违约金为11276.77元（262000元×1571天×1%/365天）。三、黄木勤诉请宜家公司在一个月内对小区存在的（架空层、园林绿化、娱乐场地、供水设施）进行修复或改善。因为涉案《商品房买卖合同》第十四条约定“出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1、户内设弱电箱，预埋套管，水电、下水管设施齐备”。本案中，黄木勤购买宜家公司的预售商品房，在购买过程中，黄木勤称宜家公司未履行广告或宣传材料中关于绿化、配套设施的承诺，但黄木勤未举证证明该承诺或宣传材料的内容具体确定，不应构成要约；而双方在《商品房买卖合同》中仅对基础设施、公共配套建筑作出“户内设弱电箱，预埋套管，水电、下水管设施齐备”的约定，并未涉及具体园林绿化承诺。且黄木勤该项诉请亦不够具体明确，要求宜家公司进行配套设施的修复改善，以何种标准作为修复或改善的标准未予以具体确定。故，一审法院不予支持，依法予以驳回。四、黄木勤诉请宜家公司代付物业管理费。黄木勤与案外人连州市名汇物业管理服务有限公司构成物业管理服务合同关系，因该合同关系而发生的纠纷与本案不属于同一法律关系，应另行解决。本案黄木勤与宜家公司发生的是商品房买卖合同关系，因此而产生的纠纷与物业管理服务合同无直接关联关系，黄木勤亦未举证证明物业管理费直接作为买卖合同关系的违约损失的证据，其应承担举证不能的不利后果。五、关于黄木勤诉请宜家公司退回套门费4000元。该套门费是在签订《广东省商品房买卖合同》之前就已经收取，合同附件三约定“住宅入户门为优质高级入户门（收费另计），出卖人保留同品质、同档次的材料及设备更换的权利”，故双方已明确约定入户门需另收费及出卖人有更换同等品质设备的权利，黄木勤也支付了该费用。黄木勤于2014年9月3日收楼，收楼日黄木勤即明确知晓宜家公司安装的入户门的款式、型号等，虽双方对入户门的款式、型号约定不够具体明确，但黄木勤应在明确知晓入户门之日起合理期限内提出异议，要求出卖人在30日内达到符合装饰设备标准（按合同第十三条执行）。一审法院认为合理期限应为一个月为宜，即黄木勤应在收楼之日起一个月内应对入户门提出异议。现入户门已安装并由黄木勤使用长达五年，黄木勤未在合理期限内对此提出异议，应视为双方以自身行为表明对合同内容的变更作同意履行。故双方已完全履行入户门的缴费、安装的合同权利义务，该项合同条款已履行完毕。现黄木勤提出退还套门费4000元，已无事实依据，一审法院依法予以驳回。判决：一、连州市宜家房地产开发有限公司应于判决发生法律效力之日起十日内向黄木勤支付逾期办证违约金11276.77元。二、驳回黄木勤的其他诉讼请求。案件受理费336元，由连州市宜家房地产开发有限公司负担81.91元，由黄木勤负担254.09元。本院二审期间，当事人没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：一审法院查明的基本事实属实，本院予以确认。本院认为，本案系商品房预售合同纠纷。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定，本案二审应围绕上诉人上诉请求的范围进行审理。结合双方的诉辩意见，本案的主要争议焦点可归纳为：业主的请求是否超过诉讼时效。本案的主要争议是诉讼时效的争议，本院围绕诉讼时效的起算点、是否中断、是否放弃诉讼时效抗辩权等角度对业主的请求是否超过诉讼时效作出判断。首先，根据查明的事实，业主收房的时间是2014年9月3日，依照合同约定，宜家公司应当在交房后的90日内提交办证资料，也就是说，逾期办证违约金的诉讼时效应当从2014年12月3日起算。其次，2016年7月10日，名汇花园的部分业主作为业主代表向宜家公司发出《名汇花园业主维权诉求书》，该诉求书明确对逾期办证违约金提出请求，从而导致逾期办证违约金诉讼时效的中断。业主代表在其后又多次通过信访等方式主张权利，导致诉讼时效再次中断。以上诉求书以及信访协调会虽然只有部分业主的签名，但内容明确指向全体业主，签名的业主也只是作为业主代表。再结合宜家公司的复函，也是针对全体业主作出的回复，故一审判决以是否签名作为是否提出主张的判断依据，不符合本案的基本事实，本院予以纠正。结合以上两点可以看出，逾期办证违约金诉讼时效因业主多次主张权利导致中断，宜家公司以诉讼时效提出抗辩理由不成立。鉴于业主的请求并未超过诉讼时效，则不存在诉讼时效抗辩权的放弃问题，一审判决该节处理欠妥，本院予以纠正。此外，宜家公司上诉还提出业主在2016年7月10日提交的《名汇花园业主维权诉求书》上主张按照合同约定的标准计算违约金，故2016年7月10日之前的违约金应当按照合同约定的标准计算。本院认为，《名汇花园业主维权诉求书》是业主向宜家公司提出请求的依据，可以导致诉讼时效的中断，但当时双方并未就违约金的问题达成协议，宜家公司也未实际支付。故业主在起诉时变更要求调高违约金，并未违反法律规定，本院对宜家公司的该节上诉理由亦不予采纳。关于逾期办证违约金计算的截止期限，根据涉案合同的约定，宜家公司的义务是将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，并非办妥房产证，故一审判决将违约金计算至出证之日没有事实依据，本院予以纠正。宜家公司提交了《连州市xxxxxxxxxx询结果证明》以证明已于2018年9月27日履行了提交资料的义务。该证明为产权登记机关出具的书证，具有较强的证明力。一审判决在业主一方未提交任何反驳证据的情况下，以无法认定资料是否齐全为由否定该证据的证明力确有不妥。更为重要的是，一审法院在同一小区同时期相同情况的其他案件中，认定违约金计算至提交资料之日，在本案中又认定计算至出证之日，导致裁判标准不统一。鉴于前述理由，本院认为，逾期办证违约金应计算至宜家公司提交资料给产权登记机关之日即2018年9月27日。据此，上诉人违约的天数为1394天，违约金的数额为10006元（262000元×1%÷365×1394天）。综上，上诉人的上诉理由部分成立，本院予以支持。一审判决认定事实部分不清，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销广东省连州市人民法院（2019）粤1882民初990号民事判决第二项。二、变更广东省连州市人民法院（2019）粤1882民初990号民事判决第一项为：连州市宜家房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向黄木勤支付逾期办证违约金10006元。三、驳回黄木勤的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费，按一审判决执行；二审案件受理费81.91元，由连州市宜家房地产开发有限公司负担50元，由黄木勤负担31.91元。本判决为终审判决。审 判 长 李慧玲审 判 员 肖惠文审 判 员 何 燕二〇二〇年五月十九日法官助理 陆倩倩书 记 员 钟婉超附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。