湖南省宁乡市人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0124民初639号原告：宋文波，男，1983年12月6日出生，汉族，住湖南省。特别授权委托诉讼代理人：胡玲，湖南见田律师事务所律师。被告：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司，住所地南宁市西乡塘区衡阳东路1号。法定代表人：蒙贵飞，董事长。委托诉讼代理人：莫杰龙，男，汉族，1995年10月21日出生，住广西蒙山县，系公司法务。原告宋文波诉被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案受理后，依法由审判员张伟托适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理，原告宋文波及委托诉讼代理人胡玲、被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司委托诉讼代理人莫杰龙到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告宋文波向本院提出诉讼请求：依法判令被告立即支付工程款1364035.5元并支付利息181727元（已计算至2020年1月6日，后段利息以1364035.5元为基数按中国人民银行一至三年期的贷款年利率4.75%计算至工程款实际清偿之日止）；2、由被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2013年3月27日，原告与被告金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部签订《铝合金门窗工程施工合同》，2013年4月5日签订《铁艺工程施工合同》。合同约定原告承包被告承建的金洲国际社区一期二区铝合金门窗、方钢栏杆的制作与安装，门窗、栏杆制作安装包工包料，并详细约定了各种规格门窗、栏杆的单价和施工部位和付款方式。合同签订后，原告按被告金洲国际社区一期二区项目部要求，于2013年至2014年完成了约定施工。后因项目资金不能及时到位，2014年底被告停止了该项目施工，原告将已施工部分交付给被告。2017年3月18日经原告与被告金洲国际社区一期二区项目部结算，原告已施工部分工程款为1895457.5元，被告实际付款531422元，尚欠原告工程款1364035.5元。原告认为，原告按《铝合金门窗工程施工合同》《铁艺工程施工合同》约定履行了合同施工义务，被告作为金洲国际社区一期二区项目总包方，应当按合同约定支付原告全部未付工程款1364035.5元，且根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释（一）》，当事人对欠付工程款利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，因此，被告除应向原告清偿欠付工程款外，自2017年3月18日起还应以未付工程款1364035.5元为基数按中国人民银行一至三年期的银行贷款利率4.75%向原告支付利息至工程款实际清偿之日止。被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司委托诉讼代理人莫杰龙口头辩称，原告与被告没有签订《铝合金门窗工程施工合同》、《铁艺工程施工合同》，也没有办理结算手续，原告要求支付工程款及利息没有法律依据。且原告诉讼请求已过诉讼时效，请法院依法驳回原告诉讼请求。本院经审理认定事实如下：原告宋文波系经营铝合金门窗的个体户。2013年3月27日，原告宋文波与被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部签订《铝合金门窗工程施工合同》，约定，工程名称，金洲国际社区一期二区外墙铝合金窗，地点，长常高速关山收费站以北500米处。结算单价，门窗制作安装包工包料，平开窗和上悬窗每平方360元，推拉窗和固定窗每平方290元，天井窗每平方360元，固定百叶窗每平方360元，平开百叶窗每平方360元，推拉门每平方355元，平开门每平方490元，采光窗每平方360元，所有异形门窗另加50元/平方。单位工程编号，独1户型78#-88#栋，116#-121#，独3户型137#-141#。花园洋房户型220#-224#栋。并约定了工程款支付办法、工期、质量标准、材料要求、工程验收、违约事项等内容。金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部由宋文超经手签订合同，并加盖公章。2013年4月5日，原告宋文波与被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部签订《铁艺工程施工合同》，约定，工程名称，金洲国际社区一期二区铁艺工程，地点，长常高速关山收费站以北500米处。工程造价，铁艺制作安装包工包料，方钢栏杆每185元/米，铁艺花台每185元/米，工程决算金额以双方签字的实际收方量为准。铁艺制作完7日内付总工程款的50%，铁艺安装后7日内付总工程款的40%，整个工程竣工验收后7日内付总工程款的7%，剩余3%作质保金，质保期满后7日内付清。双方并对工程质量标准、材料要求、铁艺设计、工程施工、验收、保修期、违约事项进行了约定，违约事项约定，本合同签订后，任一方单独终止或违反合同内容，应由责任方负责赔偿对方的经济损失。金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部由宋文超经手签订合同，并加盖公章，宋文超与宋文波系亲兄弟关系。《铝合金门窗工程施工合同》并附有单位工程施工图。2017年3月18日，原告宋文波与被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部签订《工程结算书》，详细分项载明了工程各项结算内容和金额，工程总造价1895457.5元，陈建军在结算书上签名，注明，同意此结算金额。因涉案工程未竣工，原告施工的部分材料未安装的材料与被告方工作人员进行了核验交接，一并进行了结算。涉案工程从2011年动工，后因故于2014年停工，至今未竣工。原告从2013年开始施工，至2014年年底停工。原告自认于2015年2月16日前支付工程款531422元。诉讼中，被告公司自认宋文超、陈建军系其公司雇请的工作人员，对原告主张的利息标准4.75%无异议。宋文超向本院出具《承诺书》，承诺其在合同上签名、加盖的项目部公章均系真实的，无虚假情况。本院认为，原告与被告项目部工作人员签订的《铁艺工程施工合同》、《铝合金门窗工程施工合同》系双方真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制规定。项目部系代表承包人履行具体工程项目承包合同的施工管理组织，项目部公章是项目部履行具体工程项目的权利凭证，该合同上被告公司工作人员签名，并加盖了项目部公章，被告公司无证据证实该公章系无效的公章，且该工程由被告公司建设，故该合同系合法有效的合同，被告公司应承担合同权利义务。涉案工程款进行了结算，被告公司工作人员签名确认工程款金额，并加盖了项目部公章，故被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司应承担支付义务。涉案合同工程款于2017年3月18日进行了结算，但未约定履行期限，故对被告主张原告的诉讼请求已超过诉讼时效的主张，本院不予采信。原告主张利息标准4.75%被告无异议，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司在本判决生效后10日内支付原告宋文波工程款1364035.5元；二、被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司按年息4.75%的标准支付原告宋文波工程款从2017年3月18日起至实际付清之日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18712元，减半收取9356元，由被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  张伟托二〇二〇年六月四日书记员  董 爽附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。