苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0509民初14490号原告：江苏四杰装饰工程有限公司，住所地苏州工业园区旺墩路188号建屋大厦1幢512室。法定代表人：林剑。被告：吴江区松陵镇卓越足浴店，住所地苏州市吴江区松陵镇交通路3326号香江花园17幢01号商铺。经营者：黄黎明，男，汉族，1978年2月23日生，住江苏省新沂市。委托诉讼代理人：吕亚强，江苏益友天元律师事务所律师。被告：王大卫，男，汉族，1981年1月20日生，住江苏省新沂市。原告江苏四杰装饰工程有限公司（以下简称四杰公司）与被告吴江区松陵镇卓越足浴店（以下简称卓越足浴店）、王大卫装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月29日立案受理后，组织当事人进行证据交换，并适用简易程序于2020年6月11日公开开庭进行了审理，原告四杰公司、被告卓越足浴店的委托诉讼代理人吕亚强、被告王大卫均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告四杰公司向本院提出的诉讼请求为：1.卓越足浴店、王大卫支付装修款159120.60元，并赔偿损失（以159120.60元为基数，自2019年1月20日起按银行公布同期同档贷款基准利率，计算至实际给付之日止）；2.诉讼费用由卓越足浴店、王大卫承担。事实和理由：四杰公司和卓越足浴店于2018年签订了装修地点为苏州吴江区香江花园17幢的装饰装修合同，双方约定合同总价为36万元。四杰公司已经完成了装修，作为其中的经营者王大卫支付了部分工程款25万，余款159120.60元一直未支付。被告卓越足浴店辩称：1.卓越足浴店的实际经营者为王大卫、张根山、李长远和吴朝斌，案涉装饰装修工程实际上是由王大卫和其他几个实际经营者委托四杰公司进行施工。卓越足浴店没有与四杰公司建立装饰装修合同法律关系的意思表示，实际支付装修款也不是卓越足浴店，因此卓越足浴店没有义务支付装修款项。2.目前装饰装修工程尚未竣工，实际经营者也未进行验收，增项部分也未经实际经营者确认，故四杰公司无权主张剩余装修款。被告王大卫辩称：足浴店的实际经营者是我与张根山、李长远和吴朝斌，装修款应当由四人分担。合同加盖了卓越足浴店的公章，由四杰公司找足浴店经理周飞加盖。在我与张根山、李长远和吴朝斌被刑事羁押时，装修工程还没完工，我们四人无法去现场验收，对于工程有无完工我们不清楚。黄黎明只是在足浴店烧饭，我们借他的名字去登记，他没有验收的权利。黄黎明没有参与合同签订，也不是实际经营者，他不应承担责任。经审理查明：2018年，卓越足浴店（发包人、甲方）与四杰公司（承包人、乙方）签订《四杰装饰工装工程合同》。合同约定，卓越足浴店将位于苏州市吴江区“吴江卓越足浴会所改造装饰工程”发包给四杰公司施工，承包方式为包工包料，工期45天。合同价款36万元，工程款支付时间：合同签订时支付6万元，第10个工作日支付10万元，工程结束支付6万元，2月28日支付4万元，3月31日支付4万元，4月30日支付4万元，5月31日支付2万元。关于工程变更，合同第三条第1款约定：工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。关于验收，合同第五条约定：工程全部结束后，乙方应通知甲方在当天组织验收。如甲方因故不能参加验收，应及时通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。关于违约责任，合同第八条第3款第（6）项约定：工程结束后，甲方未按本合同约定付清工程款的，每拖延一天向乙方支付合同价5‰的违约金（合同价小于1万元，按每日50元支付），并且甲方不享有保修期。该合同甲方处加盖了卓越足浴店印章，乙方处加盖了四杰公司的印章。2019年1月，四杰公司与黄黎明签署了《验收交接单》，载明“今有四杰装饰对卓越温泉会所一楼装修已结束，现工人材料离场，特作以下交接：1.大厅两吧台、一鞋柜装修完好。2.男浴、大池、喷淋、汗蒸房、卫生间装修完好。3.女浴、喷淋、汗蒸房、卫生间装修完好。4.大厅（休闲厅）顶、地、墙面装修完好。前台吧台背装修完好、通道UV板贴饰完好”。2018年12月2日、12月10日、12月26日、2019年1月10日，王大卫分别向四杰公司支付装修款6万元、9万元、5万元、5万元，合计25万元。2019年1月12日，四杰公司法定代表人林剑通过微信向王大卫发送了《工程项目增项单》，并要求王大卫看一下。四杰公司提供的工程项目增项单载明，增加的工程内容及价款为：1.窗体增加轻质砖3445.20元、墙砖地补差价17300元、楼梯踏入及门口台阶踏入大理石修复4900元、消防改造9600元、更衣柜增加2760.80元、女浴增加汗蒸房5637.60元、女浴增加玻璃门1057元、室外主热水管改造2500元、男浴玻璃更换（含拆除）1920元，增加的价款合计49120.60元。2019年1月28日，林剑向王大卫发送微信“王总，卓越温泉结束十多天了，工人材料款都催要钱，也联系不上你们。看到后请回复。快过年了，他们拿不到钱无法交代的”，此后林剑陆续向王大卫发送微信催要工程款。2019年8月8日，苏州市吴江区人民检察院作出了吴江检刑一刑诉（2019）619号起诉书。起诉书载明：张根山、李长远、王大卫、吴朝斌于2018年9月份共同投资经营卓越温泉会所。张根山、李长远、吴朝斌于2019年1月15日被苏州市吴江区公安局刑事拘留；王大卫于2019年1月19日被苏州市吴江区公安局刑事拘留。审理过程中，四杰公司申请对案涉装饰工程进行造价鉴定。后四杰公司表示，案涉装饰现场已被破坏，不能反映当时装修情况，故撤回了鉴定申请。2019年12月25日，本院对王大卫进行询问，王大卫陈述：案涉工程应于2019年1月15日至18日交工，因实际经营者均被拘留，现场无人验收，不清楚是否全部完工；合同内工程四杰公司已经做完。以上事实，有四杰装饰工装工程合同、工程项目增项单、验收交接单、付款凭证、微信聊天记录、起诉书以及当事人的陈述等证据予以证实。本院认为：四杰公司未取得建筑施工企业资质，其与卓越足浴店签订的装饰装修合同，应当认定无效。案涉工程由卓越足浴店发包给四杰公司施工，并由卓越足浴店在合同上加盖印章，黄黎明作为卓越足浴店的登记经营者，应当承担合同责任。王大卫作为卓越足浴店的实际经营者之一，参与了合同的履行，四杰公司要求王大卫共同承担责任，本院予以支持。四杰公司并未要求卓越足浴店的其他实际经营者承担责任，王大卫要求本案债务由实际经营者分担，属于王大卫与其他实际经营者之间的内部关系，不属于本案处理的范围，王大卫应另行主张。关于案涉工程价款是否具备支付条件的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，合同约定工期为45天，王大卫于2018年12月2日向四杰公司支付了6万元，故合同约定的竣工日期为2019年1月16日。王大卫于2019年1月19日被刑事拘留，对工程完工情况应当知晓，王大卫在本院询问笔录中亦曾确认合同内工程已经完工，结合黄黎明在2019年1月与四杰公司签署了《验收交接单》、四杰公司向王大卫发送的微信内容等事实，能够认定案涉工程已经竣工。工程竣工之后，发包人有义务对工程质量是否合格及时进行验收。本案中，无论是卓越足浴店还是王大卫均未提供证据证实案涉工程存在质量问题，故应当认定案涉工程质量合格。关于案涉工程价款的问题。对于合同内工程内容，四杰公司已经施工完毕，故卓越足浴店应当按照合同约定支付价款36万元。对于工程增项部分，四杰公司已经进行了施工，因卓越足浴店的实际经营者已被刑事拘留，故导致增项工程价款未能结算的责任并不在原告。四杰公司虽于2019年1月12日向王大卫提供了增项工程清单，但此时增项工程尚未全部竣工，故不能以该清单载明的价款作为认定增项工程价款的依据。综合考虑上述因素，本院酌情认定增项部分工程价款为45000元。综上，卓越足浴店、王大卫应共同支付四杰公司工程价款405000元，扣除已支付的25万元，余款155000元应当继续支付。关于逾期付款利息损失的问题。本院认为，首先，对于合同内价款，双方在合同中明确约定了付款时间，故卓越足浴店迟延付款的，应当赔偿四杰公司利息损失。其次，对于增项部分价款，双方并未约定付款时间，本院酌情确定自2019年3月1日起算工程款利息。上述利息，在2019年8月19日前按中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率计算，在2019年8月20日之后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。经本院核算，截至2019年8月19日的利息金额为2501元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告吴江区松陵镇卓越足浴店、王大卫共同支付原告江苏四杰装饰工程有限公司工程款155000元，于本判决生效后十日内履行。二、被告吴江区松陵镇卓越足浴店、王大卫共同支付原告江苏四杰装饰工程有限公司逾期付款利息损失（截至2019年8月19日的利息金额为2501元；以本金155000元，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，计算至实际给付之日止），于本判决生效后十日内履行。三、驳回原告江苏四杰装饰工程有限公司的其他诉讼请求。当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1849元，由原告江苏四杰装饰工程有限公司承担100元，由被告吴江区松陵镇卓越足浴店、王大卫负担1749元，于本判决生效之日起十日内交至法院。原告江苏四杰装饰工程有限公司的诉讼费用1749元，本院于本判决后十五日内退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；户名：江苏省苏州市中级人民法院；账号10×××76），并将缴纳上诉费的凭证提交本院。审判员  陆菊文二〇二〇年六月二十八日书记员  万 珍附相关法律条文《中华人民共和国合同法》第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。