云南省玉龙纳西族自治县人民法院民 事 判 决 书(2020)云0721民初50号原告：练杰华，男，1995年1月26日生，纳西族，大专文化，无业，户籍地云南省丽江市玉龙纳西族自治县。委托诉讼代理人：朱云芝，云南滇西北律师事务所律师，特别授权代理。被告：丽江京县装饰工程有限公司，住所云南省丽江市古城区祥和街道庆云东路63号吉祥.百味坊14幢商铺。统一社会信用代码/注册号：91530702MA6K7YW27H。法定代表人：张季。原告练杰华与被告丽江京县装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月16日公开开庭进行审理。原告练杰华及其委托诉讼代理人朱云芝到庭参加诉讼。被告丽江京县装饰工程有限公司经本院传票传唤，但被告丽江京县装饰工程有限公司的法定代表人张季在云南省第三女子监狱服刑，因疫情原因本院不便前往云南省第三女子监狱开庭审理，本院进行缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告练杰华与被告丽江京县装饰工程有限公司签订的《装修工程施工合同》；2.请求被告丽江京县装饰工程有限公司退还原告装潢款135655元，并支付自2018年7月10日至2019年12月10日17个月按4.35%的利率计算的违约金8359.75元（135655元×4.35%÷12×17个月）；3.本案案件受理费由被告承担。事实及理由：2018年3-4月期间的一天，被告丽江京县装饰工程有限公司的魏某与原告电话联系房屋装潢事宜，谈妥后魏某要求交定金。当时原告向被告公司财务交了10000元。2018年7月9日，原告与被告丽江京县装饰工程有限公司签订《装修工程施工合同》，原告将玉龙县尚吉家园9栋庭院式的房屋装修项目承包给被告丽江京县装饰工程有限公司，双方就工程的概况、期限、付款事项、工程变更、工程质量、验收及保修等进行约定。该合同工程承包造价为275000元，付款方式为合同签订后即付承包造价款的50%，计137500元。2018年7月9日，原告向被告支付127500元。之后，原告的装潢事宜由魏某、瓦琨负责。开工才几天，被告公司发生变故，被告不具备装修工程施工合同的任何条件。原告与当时负责装修的负责人魏某、瓦琨协商后，双方同意终止《装修工程施工合同》，并对已做的项目进行验看：脚踢线开槽为990元，墙体拆除为855元，共计1845元，扣除被告完成的工程款1845元，应退回原告的装修款135655元（137500元-1845元）。根据双方签订的《装修工程施工合同协议条款》关于违约金的约定，原告要求被告支付违约金8359.75元。综上，原告为维护自身的合法权益，根据相关法律的规定，特提起诉讼，请求判如所请。被告丽江京县装饰工程有限公司未到庭应诉，提交了书面的答辩意见：丽江京县装饰工程有限公司成立于2016年10月，由丽江祥利投资有限公司出资1,900万元，占股95%，丽江京县装饰工程有限公司出资100万元，占股5%。公司成立之初，法人并不是张季，由杨鹏飞担任法人代表和总经理，全面负责公司的运营。2017年4月，杨鹏飞更换为张季，但总经理一职仍然由杨鹏飞担任。直到2018年4月，杨鹏飞调到采购部任职，总经理一职由董雪担任。同年7月董雪因家属病重需要陪护辞职。2018年7月31日晚，祥利投资有限公司总经理张启伟身亡。第二天，古城区公安局查封了整个公司，因京县装饰工程有限公司和祥利投资有限公司在同一幢大楼办公，因此也被查封。张季仅仅是丽江京县装饰工程有限公司的挂名法人，从未参与公司的经营及管理，也未在其中拿过一分报酬和红利。对京县装饰工程有限公司有哪些合同未履行并不知道，与原告的这起合同纠纷也是收到诉状才知道。因为事发突然，2018年8月1日，被告公司的财产都被查封。2018年8月3日，被告公司法定代表人张季因担任宁蒗祥利投资公司经理被羁押、判刑。事情发生至今，对给原告造成不便表示深深的歉意。原告围绕其诉讼请求提交了以下证据：1.原告身份证复印件；2.被告企业信用信息公示报告；3.装修工程施工合同协议条款；4.ＰＯＳ签购单、收据；5.关于终止房屋装饰合同的协议；6.照片19张（当庭提交）；7.工程预算单（当庭提交）；8.证人魏某、瓦琨当庭作证的证言。原告当庭表示之前提交的云南省丽江市古城区人民检察院古检公刑诉（2019）179号起诉书不作为本案的证据。被告未到庭但提交了书面的质证意见：对证据1、2、3、4没有异议，对证据5有异议，提出瓦琨、魏某确系京县装饰工程有限公司的员工，装修原告的尚吉家园9幢庭院房屋期间，瓦琨确系工程管理员，但对原告的房屋施工到公司发生变故，被告的法人张季不清楚工程的进度及质量。被告未到庭视放弃为对证据6、7、8质证的权利。经审查，证据1、2、3、4、5、6、7、8基本能相互印证，对其证明力本院予以认定。被告丽江京县装饰工程有限公司未向本院提交证据。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年10月20日，被告丽江京县装饰工程有限公司登记成立，该公司的法定代表人为张季。股东张季，占公司出资比例5%，认缴出资额为人民币100万元，另一股东丽江祥利投资有限公司（公司负责人为张季之子张启伟，已死亡）占公司出资比例95%，认缴出资额为人民币1900万元。2018年7月9日，原告练杰华（甲方）与被告丽江京县装饰工程有限公司（乙方）签订《装修工程施工合同协议条款》，约定经甲方对乙方所作尚吉家园9栋装修方案的审核和确认，决定由乙方担任该装修项目的施工任务；工程地点为尚吉家园9栋，工程面积350㎡，房屋户型庭院；工期为120个工作日，开工日期2018年7月15日，竣工日期2018年11月16日；本合同工程承包造价为275000元；结算方式为按实际发生并经甲方确认的工程项目结算，除去甲方要求增加的项目，其结算价不应超过预算价格的10%；付款方式为预付款占合同承包造价的50%（合同签订后即付），中期款占48%（木工、泥工完成后即付），尾款占2%（工程竣工验收后结清）；本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，如需解除合同，开工前一方要求解除合同，违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，开工后一方要解除合同，违约方将付给对方工程预算总造价20%的违约金。合同签订后，原告依约向被告支付预付款127500元。乙方委派瓦琨为驻工代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。被告按合同约定进行开工，但刚开工不久因被告发生变故，被告未能按约继续履行相应的合同义务。2018年10月9日，原告与被告的客户经理魏某以及案涉工地管理员瓦琨签订《关于终止房屋装饰合同的协议》，确认原告此前已经支付装修工程的首付款共计137500元，其中已做项目为踢脚线开槽990元，墙体拆除855元，共计1845元，丽江京县装饰工程有限公司需退回首付款中未做项目款项135655元。原告为维护自身的合法权益诉至法院，请求判如所请。另查明，在原、被告签订《装修工程施工合同协议条款》前，于2018年6月14日原告向被告支付了定金10,000元。原告向被告支付的款项共计137,500元（10,000元+127,500元）。被告丽江京县装饰工程有限公司的法定代表人张季现在云南省第三女子监狱服刑。本院认为，原告与被告丽江京县装饰工程有限公司签订的《装修工程施工合同协议条款》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法、有效。原告练杰华已按约履行了付款义务，但被告未按合同约定履行相应的装修义务，已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延利息债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。鉴于本案的实际情况，案涉的《装修工程施工合同协议条款》的合同目的未能实现，故原告要求解除双方签订的《装修工程施工合同协议条款》，本院予以支持。经查原告向被告支付的装修款项为137500元，但因被告发生变故未能继续为原告装修房屋，被告的客户经理魏某以及案涉工地管理员瓦琨与原告签订《关于终止房屋装饰合同的协议》，确认被告已完成的项目造价为1845元、被告需向原告退还未完成项目的款项135655元。现原告要求被告退还装修款135655元的诉讼请求，有事实及法律依据，本院予以支持。关于原告要求被告支付违约金的问题，根据原、被告签订的《装修工程施工合同协议条款》第八条第10项的约定，原告要求支付违约金8359.75元，符合双方的约定及法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第七条、第一百七十六条、第一百六十二条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、解除原告练杰华与被告丽江京县装饰工程有限公司于2018年7月9日签订的《装修工程施工合同协议条款》；二、被告丽江京县装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内退还原告练杰华装修预付款及定金合计135,655元，并支付违约金8,359.75元，以上共计144,014.75元。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3,180元，由被告丽江京县装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省丽江市中级人民法院。本判决发生法律效力后，若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。审 判 长  付卫萍审 判 员  王学海人民陪审员  杨敏武二〇二〇年六月十八日书 记 员  和国艳