广东省清远市清城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1802民初10064号原告：珠海市人防工程设备安装有限公司。住所地：珠海市高新区******************。法定代表人：吴某1。委托诉讼代理人：王金兴，广东格林律师事务所律师。被告：慧峰（清远）房地产有限公司。住所地：广东省清远市清城区****办事处清郊村委会（庙田）。法定代表人：文某1。委托诉讼代理人：郑崇伟，广东金亚律师事务所律师。委托诉讼代理人：王志坚，广东金亚律师事务所实习律师。原告珠海市人防工程设备安装有限公司与被告慧峰（清远）房地产有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告珠海市人防工程设备安装有限公司的委托诉讼代理人王金兴、被告慧峰（清远）房地产有限公司的委托诉讼代理人郑崇伟、王志坚到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告珠海市人防工程设备安装有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付拖欠的工程款合计为3730000元；2、被告向原告支付逾期支付工程款的违约金，按照工程款总额6800000元计付，每逾期一天千分之一，从2017年9月26日起算，计至付清为止；3、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告在2013年7月31日签订《地下室人防防护设备工程安装工程合同》，合同约定被告的工程名称飞来湖1号（1#19人防地下室）人防门及防化设备安装工程由原告进行安装相应的设备，工程地点在清远市清城区****办事处清郊村委会，其中合同约定工程造价为6800000元，同时约定付款方式：1、在甲方（被告、下同）在人防地下室施工前一个月内，由甲方支付合同总额的30%给乙方（原告、下同）作为备料款；2、在乙方门框进场十个工作日内，甲方支付合同总额的30%给乙方作为工程进度款。另外，根据违约责任约定：若甲方未按合同的约定向乙方付款，每逾期一天，按总工程款的千分之一向乙方支付违约金。合同签订后，原告根据被告的开工指令，项目在2017年9月11日进场施工，现已经完成部分的安装工程，根据原告与被告的合同约定，被告支付工程进度款应当为工程总额的60%，即合计为4080000元，但被告至今支付350000元，仍然拖欠3730000元未支付。基于上述，原告认为与被告签订的安装工程合同，形式和内容均符合规定，双方应当遵照执行，但被告至今未能按照合同约定支付工程进度款，经原告的多次催促，被告仍然未付，其行为已经违反双方的约定，损害原告的合法权益，据此，原告特向法院提起诉讼，请求法院依法支持原告的全部诉讼请求。被告慧峰（清远）房地产有限公司答辩称，我方不确认原告提出的诉讼请求，原告没有按照合同约定履行合同义务，到目前为止原告没有完成约定的工作量，且双方没有进行验收结算等，不存在被告拖欠工程款的事实。本院经审理认定事实如下：原告是具有人民防空工程防护设备定点生产和安装资格的企业。2013年7月31日，原告作为乙方与被告（甲方）签订《地下室人防防护设备工程安装工程合同》，约定被告将飞来湖1号花园的（1#-19#人防地下室）人防门及防化设备安装工程发包给原告。其中第三条关于合同造价及结算方法约定:乙方按总造价6800000元(暂定价)承包涉案工程,工程设备清单详见附件。市场价高于本合同价10%时，甲方须按实际市场价给乙方结算；市场价低于本合同价10%时，乙方按实际市场价结算；如本合同总金额在施工时上下浮动不超过10%，本合同总价不作调整。第五条关于总工期约定：1、乙方按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装。2、在甲方工地施工条件允许的情况下，乙方进场安装门框。3、在甲方工地施工条件允许的情况下，乙方进场安装门扇。4、遇人力不可抗拒或甲方责任的因素工期顺延。第八条关于付款方式及结算期限约定：1、甲方在人防地下室施工时前一个月内，由甲方支付合同总额的30%给乙方作为备料款；2、在乙方门框进场十个工作日内，甲方支付合同总额的30%给乙方作为工程进度款。3、在乙方门扇进场十个工作日内，甲方支付合同总额的30%给乙方作为工程进度款。4、经人防办验收合格后的十个工作日内甲方付清合同余额（即合同总额的10%）给乙方，乙方同时提交地下室人防设备质量保证备案文件。5、工程价款的支付和结算甲方必须根据工程进度按本条款规定支付给乙方；乙方在每次要求支付合同款时，应当向甲方提出书面付款申请。6、甲方收到乙方发票，不视为已向乙方支付相关货款，银行转账凭证是甲方向乙方付款的唯一依据。7、甲方必须通过银行转账或发票方式向乙方支付货款（未经乙方特别授权不得以现金支付），否则由此产生的一切法律责任由甲方承担。第十条关于违约责任约定：1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲、乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担全面违约责任。2、若甲方未按合同的约定向乙方付款，每逾期一天，按总工程款的1‰向乙方支付违约金，工期顺延，逾期超过20天，乙方有权终止本合同，造成乙方的一切损失由甲方承担。3、若乙方因自身原因未能在本合同规定的时间内交货或安装，每逾期一天，应按总工程款的1‰向甲方支付违约金。逾期超过20天，甲方有权终止本合同，造成甲方的一切损失由乙方承担。第十二条关于合同终止约定：（一）因解除而终止。1、由于乙方违约造成本合同不能履行或者不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或者乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知书自送达乙方时生效，乙方应按合同约定承担违约责任；2、由于甲方违约造成本合同不能履行或者不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成的工作量的款项，并按合同约定承担违约责任。3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。《地下室人防防护设备工程安装工程合同》附件《工程量设备清单》载明了涉案工程所需设备的名称、数量、金额，共包括四部分设备，分别是人防门及封堵设备、人防水施专业设施、人防电施专业设施、人防风施专业设施。签订前述合同后，被告于2017年9月11日向原告发出《工程开工令》，原告进场施工。诉讼中，原告主张其已完成了涉案部分人防设备工程中预埋件、门框、电气、给排水等安装工程，现门框已进场，故被告应支付合同约定的第一期、第二期工程进度款，被告仅支付工程款350000元，已构成违约。被告确认已支付的工程款数额以及自认涉案门框已进场30%，但抗辩认为原告没有提出书面申请第一期进度款，故被告不需要支付第一期工程进度款；另外，原告没有完成合同约定的工程量，仅完成了涉案人防设备工程中的预埋工程，涉案合同约定的“门框进场”的条件指全部门框进场，故被告不需向原告支付第二期工程进度款。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。原告与被告签订的《地下室人防防护设备工程安装工程合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，合同双方应当恪守合同，行使合同权利、履行合同义务。本案的争议焦点是：被告向原告支付第一期、第二期工程进度款的条件是否已成就。关于第一期工程进度款。涉案合同中约定：“甲方在人防地下室施工时前一个月内，由甲方支付合同总额的30%给乙方作为备料款”，原告已根据《工程开工令》进场施工，被告抗辩认为原告未按合同约定提交书面的付款申请，故被告支付第一期工程进度款的条件未成就。对此，本院认为，虽然原告没有提交相应的证据证明其向被告提交了书面的付款申请，但原告现以提起诉讼的方式请求被告支付该期工程进度款，故对被告的前述抗辩主张，本院不予采纳，被告应按合同约定向原告支付第一期工程进度款。关于第二期工程进度款。涉案合同中约定“在乙方门框进场十个工作日内，甲方支付合同总额的30%给乙方作为工程进度款”。被告抗辩认为第二期工程进度款支付的条件应为“全部门框进场”，但从前述条款的内容看，并未明确约定需要全部门框进场或门框进场的具体数量，对该条款的理解应为原告的施工进度达到门框进场的条件下，被告应支付第二期工程进度款，故对被告的前述抗辩理由，本院不予采纳；被告抗辩提出原告没有完成合同约定的工程量，仅完成了涉案人防设备工程中的预埋工程，故被告不应支付第二期工程进度款，对此，本院认为，被告未提供证据证明原告没有完成合同约定的工程量，且涉案合同约定被告支付的工程款为进度款，具有预付款性质，涉案合同并非约定被告按照原告完成的工程量据实支付相应的工程款，故被告的上述抗辩理由，本院不予采纳。综上，被告支付第二期工程进度款的条件已成就，被告应按合同约定向原告支付工程款至合同总额的60%，即4080000元（6800000元×60%），被告仅支付了350000元，仍需支付3730000元。另外，涉案合同约定“若甲方未按合同的约定向乙方付款，每逾期一天，按总工程款的1‰向乙方支付违约金”以及约定第一期工程进度款的支付时间为施工前一个月，如前所述，被告已逾期支付第一期工程进度款，应从逾期支付之日起支付违约金，现原告主张被告从2017年9月26日起支付违约金，是其对自身权利的处分，本院予以支持。原告要求被告以6800000元为基数，按每日1‰的标准支付违约金，被告抗辩认为该违约金标准过高，对此，本院认为，因原告未提供相应的证据证明其实际损失，鉴于被告未按期支付工程款的违约行为造成了原告资金占用期间的利息损失,故本院酌情将违约金标准调整至年利率6%。综上，被告应以6800000元为基数，从2017年9月26日起按年利率6%的标准向原告支付违约金至款项付清之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告慧峰（清远）房地产有限公司于本判决生效之日起10日内向原告珠海市人防工程设备安装有限公司支付工程进度款3730000元及违约金（违约金以6800000元为基数，从2017年9月26日起按年利率6%的标准计付至款项付清之日止）；二、驳回原告珠海市人防工程设备安装有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费64020元，由被告慧峰（清远）房地产有限公司负担46432元，原告珠海市人防工程设备安装有限公司负担17588元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判长  黄洁怡审判员  曲洋逸审判员  童伟娟二〇二〇年六月九日书记员  杨娅乔附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。