宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院民事判决书（2020）宁0302民初59号原告：吴忠市利通区国富手抓羊肉馆光耀店。负责人：马某1，公民身份证号码：×××，大专文化，个体工商户，住宁夏回族自治区吴忠市。委托诉讼代理人：马某2，系吴忠市利通区金星法律服务所法律工作者，特别授权代理。被告：吴忠市利通区谢某装饰材料经销部。负责人：谢某，公民身份号码：×××，大专文化，个体工商户，住宁夏回族自治区吴忠市。原告吴忠市利通区国富手抓羊肉馆光耀店（以下简称国富店）与被告吴忠市利通区谢某装饰材料经销部（以下简称谢某经销部）装饰合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案受理后，2020年5月11日依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告国富店负责人马某1及委托诉讼代理人马某2、被告吴忠市利通区谢某装饰材料经销部负责人谢某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告国富店向本院提出诉讼请求：1.请求依法判决解除原、被告双方签订的托斯卡纳集成墙面装饰合同；2.请求依法判决被告退还原告装饰、装修货款40000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2019年8月13日签订托斯卡纳集成墙面装饰合同，约定由被告按照合同为原告3500平方米面积进行装修，工程的承包方式：包工包料，工程期限为50天，开工日期：2019年9月25日，竣工日期：2019年11月10日。合同第七条还约定：2019年8月13日支付3万元，2019年9月1日支付45万元，2019年9月25日支付1万元，2019年10月31日支付9万元，2019年11月10日支付8万元。合同签订后，原告按约定向被告支付了货款3万元，但被告为原告提供的集成板颜色、尺寸达不到原告的要求，被告的工人又迟迟不按合同约定进场开工，影响原告店面投资装修的进度和其他装修不能统一协调进行。期间经原、被告协商，合同中约定的内容终止进行，被告只负责一至三楼楼梯顶的集成顶。双方口头协商同意后，被告又让原告再转1万元，但仍然不开工，工人始终未到原告装修的店进行施工。期间无法联系到被告致最终未给原告干此活，原告只好找其他人干活。现原告店面已装修完毕并已进入试营业状态。被告未履行合同中的装饰装修义务，原告要求被告解除合同退回货款，双方协商无果，故原告诉至法院。被告谢某经销部辩称，当时我们是签订了66万元的大合同，设计师当时是原告找的，设计师说要用他们自己的材料，所以原告就称我提供的货的色号、尺寸有问题。我当时发第一批样板到他店里，第二天找工人安装时他说不用我的材料了，让我把30000元退给他。我当时不同意给他退钱，所以原告同意将楼道的工程承包给我。10月16日我订货，11月10日到货，协商过东西是他们自提，工人也是他们自己找。30000元全买了材料。他去看货说只有顶部的材料他不接收，我要求他添加10000元的材料款他不接受，所以我没有给他发墙面，他的材料款一共是50000元，前期准备工作包括设计和厂家施工总监沟通花费费用共计5000元，顶部材料共计价值30000元，这些材料在我店里。是按照他的尺寸做的，现在无法出售给别人。现在我不愿意给他退30000元货款，只给他退10000元，他把货拉走。原告国富店围绕诉讼请求依法提交以下证据材料：证据一、托斯卡纳装饰合同（原件）一份，证明原告的诉求。证据二、中国银行国内支付业务付款回单（2张原件）、微信转账记录截图，证明原告给被告先后两次转款4万元的事实。被告谢某经销部质证意见：对证据一认可，收到4万元，其中3万元是确定的定金，后面的1万元是补充的材料款。我只负责材料，施工和我没有任何关系，我方只出设计师负责监督工人按照我方板材专门的安装方法安装即可。对证据二转款4万元认可，我现在只愿意退1万元。当初说的是定金，并在微信沟通中始终说的是定金，他未曾反驳。被告谢某经销部为证明其辩解意见，当庭出示如下证据材料：证据一、聊天记录（三张）和样板材料单（一张），证明我给他发过价值2000元的样板，我去工地协商，他要求我退场并返还他所交的3万元定金。证据二、厂家发货单一张，证明吊顶的货已发出，截至目前这批货一直在我的店里，我给他算的材料总单以及我发货的材料价值单各一张；证据三、银行交易凭证一份，证明我已经给厂家打款、订货单、数量、托斯卡纳发货单，产生的前期设计费用共计5000元；证据四、设计师根据他们设计师发给我们的效果图改成我们板材专用的效果图4张以及楼道设计图4张。证明设计图所产生的费用。原告质证意见：对证据一的三性及证明目的均不予认可。对发过2000元的样板没有见过，也没有收到，对3万元的订金也不是被告所说的定金，原告所说的3万元订金是依据双方签订的合同第七条：工程款支付方式第一次支付的时间是2019年8月13日，支付的金额3万元，合同签订后原告于8月15日给被告预付了3万元订金，这里的3万元订金就是合同中约定的第一次工程款，由原告出示的证据一合同可以证实。对被告所说的3万元定金没有事实依据，也不符合案件事实，更不符合原被告双方签订合同第七条的规定，同时该3万元被告答应退还，在协商过程中又将这3万元转为被告给原告所干楼梯的工程款。后因被告计算需要4万多一点让原告再支付1万元，是包工包料的，并不是被告所说的让原告自己安装；对证据二的三性及证明目的原告均不予认可。该托运凭证是机制复印件，也不是原件，该凭证看到的墙板无法证实给原告所订购，所以该复印件也不能作为证据使用，对其证明目的不予认可。对证据三的三性及证明目的原告均不予认可。从打款时间来看与原告无关。不能证明被告所要证明给原告订购的材料所支付的款项。对证据四的三性及证明目的原告均不予认可。该4张图从没有给原告提供过，也没有移交过，也没有原告的签字确认，该4张照片系原告的自制打印件，并不是正规的设计图纸，既无设计人，也无核对人，更无确认人签字。对楼道设计的费用的销售单三性及证明目的原告均不予认可。该进货表销售单系被告自制打印件，既无原告的签字确认，又无被告及厂家的签字盖章，不能证明被告所证明的问题，该自制打印件系被告单方制作，不能作为证据使用，不符合证据提交规则。经当庭举证、质证，本院根据认证规则及本案案情对原告的证据认证如下：对原告所举托斯卡纳装饰合同和中国银行国内支付业务付款回单被告无异议，具有真实性、合法性、关联性，予以确认。对被告所举证据微信聊天记录的真实性予以确认，对其余证据原告不认可，被告没有其他证据相印证，不予确认。根据原、被告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年8月13日，原告经营者马某1与被告签订托斯卡纳集成墙面装饰合同一份，约定：由被告为原告进行三层集成墙板3500平方米店面装修，工程承包方式：包工包料，期限为50天，开工日期为2019年9月25日，竣工日期为2019年11月10日，合同价款660000元整。合同第七条还约定：工程款支付方式：2019年8月13日支付3万元，2019年9月1日支付45万元，2019年9月25日支付1万元，2019年10月31日支付9万元，2019年11月10日支付8万元。合同签订后，原告于2019年8月15日通过银行给被告经营者谢某账户转款30000元。10月16日，原、被告口头协商对合同内容进行变更，由被告负责一至三楼楼梯间的墙面集成顶。原告按被告要求通过微信给被告转款10000元，剩余工程款由原告补交。后被告未到原告店里进行装修，双方酿成纠纷。本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，原告与被告就国富店三层集成墙板3500平方米面积装修达成装饰合同。后因合同履行过程中双方未达成一致意见而产生分歧，经口头协商于2019年10月16日对装修承揽合同工作内容予以变更，被告仅负责一至三层楼梯顶的基础顶。书面合同及变更约定不违背法律规定，合法有效。被告作为施工方，应按照约定如期完成施工项目，并保证使用需要。被告自10月16日至11月20日后又到11月23日，在合同约定的竣工日期超过后未施工，对于合同的履行负有主要过错，应承担返还货款40000元的责任。被告辩称“我光出材料人工成本由他们出、10000是补得楼道的成本钱，30000元是定金”。根据原、被告的微信记录：被告在2019年的11月4日上午承诺“16号到一批就可以开工了”，在11月15日通知“货到了”，同时又说“木工在银川给我安装别人家的，估计明后天就差不多了。”在11月21日又说“我这边工人走不开，银川中海央墅开工了，我把图纸发给你。”“银川这边突然着急开工，过不去，我不可能放着一个挣6万的单子不做去先弄一个亏钱的？”根据上述微信聊天记录及庭审陈述，被告在约定的时间内未施工，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，没有证据或证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。被告的辩称缺乏合同依据，被告也没有提供其他证据证明其主张，不予支持。被告在合同约定的竣工时间到来时没有按约施工，属于因被告的原因导致原告合同目不能实现，根据公平原则，原告主张解除合同有事实和法律依据，应予支持。合同解除后，被告谢某经销部应当将收取原告的工程款40000元退还。综上所述，被告吴忠市利通区谢某装饰材料经销部应当向原告吴忠市利通区国富手抓羊肉馆光耀店退还工程款40000元，限于本判决生效后十日内付清。依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、确认原告吴忠市利通区国富手抓羊肉馆光耀店与被告吴忠市利通区谢某装饰材料经销部关于托斯卡纳集成墙面装饰合同解除；二、被告吴忠市利通区谢某装饰材料经销部向原告吴忠市利通区国富手抓羊肉馆光耀店返还工程款40000元。如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费800元，由被告吴忠市利通区谢某装饰材料经销部负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。审判长 郭慧萍人民陪审员 李学萍人民陪审员 马彩红 二〇二〇年六月二十三日（法官助理 何佳桐书记员 马 倩 附：本案相关法律规定《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。