新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0109民初1343号 原告：陕西蓝盾门业有限公司，住所地陕西省西安市未央区三桥街道后围穿云寨村西工业园壹号路35号。法定代表人：吕滋立，该公司董事长。委托诉讼代理人：肖攀，男，1990年10月29日出生，汉族，该公司员工，住新疆乌鲁木齐市。被告：新疆鄂尔多斯彦海房地产开发有限公司，住新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路南侧。法定代表人：甘彦海，该公司执行董事兼总经理。原告陕西蓝盾门业有限公司（以下简称蓝盾公司）与被告新疆鄂尔多斯彦海房地产开发有限公司（以下简称彦海房产公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月23日立案后，依法适用简易程序，并于2020年5月28日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人肖攀到庭参加诉讼，被告彦海房产公司经本院合法传唤无正当理由拒不庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告蓝盾公司向本院提出诉讼请求：要求判令被告支付工程款1182550元，并承担本案受理费及邮寄送达费。事实和理由：2014年4月17日，原告与被告签订一份紫荆公馆防火门工程制作及安装合同，合同金额为1732500元。合同签订后，原告根据合同的约定履行了合同义务，该项目已投入使用。但被告只支付了549950元，剩余款项被告一直不予支付。因此，被告的行为构成违约，请求人民法院判令被告支付剩余款项1182550元。被告彦海房产公司缺席未答辩。本院经审理认定事实如下：2014年4月17日，原告蓝盾公司（乙方）与被告彦海房产公司（甲方）签订一份紫荆公馆防火门工程制作及安装合同，约定由原告给被告加工制作及安装“蓝盾”牌钢质隔热防火门，型号规格为：甲级乙级丙级，面积为3500平方米，综合单价为495元，总价1732500元，具体数理明细详见附件1、选材说明详见附件2、技术指标详见附件3。注：1.以上单价含生产、运输、安装、五金配件、税金、售后服务费及当地消防部门的检测费用（五金配件送样甲方封存，已封存的样品作为验收标准）；2.钢质防火门表面（平板无玻璃视口）采用静电喷塑工艺颜色（待定）；3.以上面积为暂定面积，防火门如因设计变更或甲方要求，数量有所增减，本项目所有产品最终结算按图纸设计洞口规格尺寸面积及以上相应单价计算。付款方式：1.合同签订加工尺寸、颜色确认后，分两批到货，（第一批25日内到货，第二批35日内到货）全部门框到工地，10日内支付合同总额的30%；2.合同签订加工尺寸、颜色确认后50日内全部门扇到工地，10日内支付合同总额的30%；3.全部安装结束，10日内支付至合同总额的80%；4.消防验收合格后，所有相关产品资料交于使用后，15日内付至合同总额的95%；5.质保金5%，质保期二年，保修期满后一周内一次性付清。违约责任：若有误工期或消防验收未通过，乙方承担因此给甲方造成的全部损失，并赔偿甲方总价款5%的违约金。若执行过程中发生争议，当事人双方协商不成，均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2014年5月至12月期间，蓝盾公司开始向彦海房产公司指定地点“紫荆公馆”工地发送合同约定的钢质防火门。由于该防火门按照约定制作及安装全部应由原告方负责完成，故防火门送货单上的发货人、送货人、收货人均是蓝盾公司人员的签名。事后，经蓝盾公司核算其向彦海房产公司紫荆公馆工地发送的甲乙级钢质隔热防火门框和门扇共计3524.85平方米，总价1744800.75元。庭审中，蓝盾公司自称上述到达现场的3524.85平方米的防火门框和门扇，所有的门框都已安装完毕，只有综合楼近10%的门扇是因彦海房产公司涉及案件诉讼的原因至今没有安装。合同履行过程中，彦海房产公司向蓝盾公司支付三笔款项，其中：2014年8月22日支付15万元；2014年11月7日支付299950元；2014年12月18日支付10万元；合计付款金额为549950元。另查，在庭审结束后，由彦海房产公司方口头申请，经蓝盾公司同意，本院于2020年5月29日组织双方进行庭后调解。在调解过程中，彦海房产公司方法定代表人甘彦海表示，对涉案合同及价款无异议，但因蓝盾公司提供的送货单上无彦海房产公司人员签字，无法确认送货数量和完成量，另外也没有验收，故请求暂缓判决，待其与蓝盾公司方共同组织人员对已完成工程量进行清点确认后再处理，蓝盾公司对此请求表示同意，且双方达成议项即在2020年6月20日前共同完成现场工程量清点确认工作，逾期未完成上述事项，后果自负。2020年6月22日，蓝盾公司方委托诉讼代理人及彦海房产公司员工景雄英共同到本院接受询问，确认双方于2020年6月19日和20日两天对涉案的紫荆公馆防火门工程的到货及安装情况进行了现场清点，2-7号楼的防火门框和门扇均已安装完毕，但缺少门把手；综合楼的门框基本安装完毕，但门扇在一楼存放，未挂到门框上；其他如幼儿园、人防车库的门都没有安装，门也在综合楼一楼存放，具体数量未清点。上述事实有：制作及安装合同、供货单、防火门供货数量明细、收款明细，以及庭审笔录、调解笔录等证据证明。本院认为，本案中蓝盾公司与彦海房产公司之间于2014年4月17日签订的紫荆公馆防火门工程制作及安装合同，系当事人双方真实意思表示，未违反有关法律规定，合法有效。根据庭审查明，自2014年5月至12月期间，蓝盾公司已依约将制作的蓝盾牌钢质隔热防火门运输至合同指定地点即“紫荆公馆”工地，并将全部门框安装完毕，仅有综合楼门扇，以及幼儿园、人防车库的门因彦海房产公司的原因至今未能安装完毕。由于涉案合同对付款方式约定的是根据进度分批支付，且依照涉案合同第二条第3项关于全部安装结束，10日支付至合同总额80%的约定来看，蓝盾公司若要彦海房产公司支付合同总额80%的货款，其必须达到将所有定制的防火门安装完毕的前提条件，然而本案的实际情况是并非蓝盾公司不履行安装义务，而是彦海房产公司因涉诉纠纷至今未能解决，致使蓝盾公司无法正常安装，但彦海房产公司完全可以促成蓝盾公司完成正常安装，可其却消极怠于不配合履行，该行为充分表明其为本身的利益不正当地阻止蓝盾公司将剩余少部分防火门安装完毕的条件成就，可视为该条件已成就，也可认定蓝盾公司已将到货及安装的合同义务履行完毕，已具备要求彦海房产公司支付合同总额80%的付款条件，彦海房产公司也应当依此约定支付该部分款项。现蓝盾公司虽自称其到达现场的防火门面积为3524.85平方米，超出合同约定的3500平方米，但仍以合同约定的3500平方米来主张本案的货款，对此，尽管彦海房产公司不予认可，但在本院限定的期限内，彦海房产公司却未能行使清点到达现场防火门面积的义务，视为自愿放弃提供反驳原告全部送货到达现场的相应证据，应由其承担不利的法律后果。由于蓝盾公司自愿以涉案合同约定的金额1732500元作为诉争纠纷的基数，系对其自身民事权利的处分，本院予以确认。因此，按照合同金额1732500元的80%来计算，货款金额应为1386000元，而双方认可已付金额为549950元，故本案彦海房产公司应付金额为836050元。至于其他剩余款项，可待合同约定的消防验收合格及质保期过后，蓝盾公司另行主张。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：被告新疆鄂尔多斯彦海房地产开发有限公司向原告陕西蓝盾门业有限公司支付货款836050元，于判决生效后十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15442.94元，因适用简易程序，减半收取7721.47元（原告已预交），由原告29.3%即2262.39元，被告负担70.70%即5459.08元；以及邮寄送达费60元，由被告负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   郑宝桐二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 九 日书  记  员   陈亚男书  记  员   李 雪