四川省巴中市恩阳区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1903民初472号 原告四川金堰建筑劳务有限公司，住所地四川省成都市金牛区蓉北商贸大道28号1栋2层1号。统一社会信用代码：91510000399352103H。 法定代表人：田堰东，该公司总经理。 委托诉讼代理人：田堰兵（特别授权），男，汉族，生于1966年1月1日，农民，住四川省资中县。 委托诉讼代理人：杨清文，巴中市巴州区东城法律服务所法律工作者。 被告巴中市润禾农业科技有限公司，住所地四川省巴中市恩阳区义阳大道购物中心楼下5号。统一社会信用代码：91511900068971591F。 法定代表人：周万强，该公司经理。 委托诉讼代理人：余光明，系公司职工。 委托诉讼代理人：蒲德，四川巴蜀律师事务所律师。 原告四川金堰建筑劳务有限公司（以下简称金堰公司）与被告巴中市润禾农业科技有限公司（以下简称润禾公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2020年3月18日起诉来院。本院受理后，依法由审判员王显强担任审判长，人民陪审员佘宇海、黄先会组成合议庭，于2020年4月15日公开开庭进行了审理。原告金堰公司法定代表人田堰东的委托诉讼代理人田堰兵、杨清文，被告润禾公司法定代表人周万强的委托诉讼代理人余光明、蒲德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告金堰公司向本院提出如下诉讼请求：1.诉请法院判令被告立即支付原告劳务损失及租赁费共计6986940元（自2017年11月28日起暂计算至2020年3月9日止，共计830天*8418元/天），2020年3月9日之后的费用按8418元/天计算至偿清时止。2.本案受理费由被告承担。事实及理由：2017年1月4日，被告与案外人成都鼎丽建筑工程有限公司（以下简称鼎丽公司）签订《协议书》，载明工程名称：润禾现代生态康养产业园“壹山亲水湾安置区”工程。2017年2月14日，以成都鼎丽公司为甲方，陈州为乙方，双方签订了《工程项目目标责任书》及相关内容。2017年3月9日，以成都鼎丽公司为甲方，原告公司为乙方，双方签订了《建筑工程劳务承包合同》，载明：工程名称：壹山亲水湾安置点项目，工程地点：巴中市恩阳区，建筑面积：该工程为1#-18#，建筑面积约5万平方米，承包范围：1#-18#楼及幼儿园建筑劳务分包工程，承包方式：劳务扩大（包人工、机械、租赁、周材）。劳务分包范围内的机械、机具、周材、租赁及辅材等内容（其它分包班组施工范围内的租赁、机械、周材除外）。本工程总按最终劳务结算面积380元/平方。合同单价组成：主体245元/㎡，装饰135元/㎡等内容。2017年11月原告将案涉一期工程九栋楼主体结构全面封顶后交付给成都鼎丽公司。现案涉工程主体未进行二次装修，工程处于停工状态。2019年4月26日，原、被告双方签订了壹加壹亲水湾项目劳务损失及租赁费明细表，载明1至6项（含钢管租赁、扣件、工字钢、塔吊、门卫、模板木方折旧费）劳务及租赁费日损失8418元。被告（损失认可方）及原告（劳务方）均盖章签字予以认可。至今案涉工程仍处于停工状态。特诉到法院。 被告润禾公司辩称，被告没有法定义务和约定义务对原告履行与案外人成都市鼎丽建筑工程有限公司签订的协议所负担的义务，其义务应由原告依法承担，请求驳回原告的诉请。 经审理查明，2017年1月4日，发包人润禾公司与承包人成都市鼎丽建筑工程有限公司（以下简称成都鼎丽公司）签订《建设工程施工合同》，载明：工程概况：工程名称：润禾现代生态康养产业园“壹山亲水湾安置区”工程，工程地点：巴中市恩阳区元窝村一社，工程规模及结构特征：框架结构建筑总面积约5万平方米。承包范围：安置区（由甲方负责的消防、园林绿化项目除外）所有建筑、装饰等工程项目等内容。 2017年3月9日，以成都鼎丽公司为甲方，金堰公司为乙方，双方签订《建筑工程劳务承包合同》，载明：工程概况：工程名称：壹山亲水湾安置点项目，工程地点：巴中市恩阳区，建筑面积：该工程为1#--18#楼，建筑面积约5万平方米，承包范围：1#--18#楼及幼儿园建筑劳务分包工程，承包方式：劳务扩大（包人工、机械、租赁、周材）。劳务分包范围内的机械、机具、周材、租赁及辅材等内容（其它分包班组施工范围内的租赁、机械、周材除外）。本工程总按最终劳务结算面积380元／平方。合同单价组成：主体245元／平米，装饰135元／平米。付款方式及时间：按施工节点付款：一期开工建筑为（1#、4#、5#、6#、11#、12#、13#、14#、15#）楼，该9栋楼主体结构完成30个工作日内，甲方支付乙方已完成工程量（每9栋单体的最终结算面积×主体单价245元／平米＋设计变更签证费用）80%的进度款，主体结构验收合格后30个工作日支付清主体部分剩余工程款。甲方不按约定支付工程进度款时，应承担工程所造成的损失并支付违约金。任何一方违约，按本合同金额的5%支付另一方守约金等内容。 原告金堰公司与成都鼎丽公司签订劳务合同后，组织人员进场施工，2017年11月将案涉一期工程九栋楼主体结构全面封顶后交付给成都鼎丽公司。现案涉工程因主体工程未进行二次装修，工程处于停工状态。 2019年1月11日，被告陈州给原告金堰公司出具“欠条”一张，载明：今欠到四川金堰建筑劳务有限公司（壹山亲水湾安置房）项目误工补偿费共计人民币310000元。 2019年1月14日，陈州和金堰公司田堰兵签订“结算清单”，载明：关于四川金堰建筑劳务有限公司劳务项目负责人田堰兵在恩阳元窝村××山××水湾安置房项目工程主体面积26280平方米，单价每平方米245元／㎡，共计总额6494362元，此单价包括人工费、架管费、机械费、租赁费、税收发票费用。 2019年4月26日，润禾公司与金堰公司签订“壹山亲水湾项目劳务损失及租赁费明细表”，载明：钢管租赁数量19.5万米计算单价：0.13元／米天每天损失：2535元；扣件13.3万个计算单价：0.11元／个天每天损失：1463元；工字钢5600米计算单价：0.2元／米天每天损失：1120元；塔吊3台计算单价：10000元／台月每天损失：1000元；门卫3人计算单价：100元／人天每天损失：300元；模板、木方、折旧损失数量：协商待定计算单价：2000元／天每天损失：2000元。壹山亲水湾项目劳务及租赁费日损失8418元，时间从2017年11月28日起计算至劳务工程结算为止。 金堰公司与成都鼎丽公司、陈州建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月25日作出（2019）川1903民初711号民事判决书，宣判后，陈州不服，向四川省巴中市中级人民法院提起上诉，该院于2019年9月16日作出（2019）川19民终880号民事终审判决，该判决书确认：陈州系没有资质的案涉工程项目的实际施工人，其借用有资质的成都鼎丽公司的名义与金堰公司签订《建筑工程劳务承包合同》，应依法认定为无效合同。 成都鼎丽公司与润禾公司建筑工程施工合同纠纷一案，于2019年7月12日起诉来院，本院2019年8月6日作出的（2019）川1903民初1151号民事调解书，载明：终止原告成都市鼎丽建筑工程有限公司与被告巴中市润禾农业科技有限公司于2017年1月4日签订的《建筑工程施工合同》和2017年9月11日签订的《壹山亲水湾项目施工补充协议》等内容。 上述事实，有原、被告陈述，营业执照，明细表，民事判决书等证据在卷佐证，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，本案中，润禾公司系工程业主、发包人，成都鼎丽公司系总承包人，金堰公司系劳务分包人。根据巴中市中级人民法院业已发生法律效力的判决书确认：陈州系没有资质的案涉工程项目的实际施工人，其借用有资质的成都鼎丽公司的名义与金堰公司签订《建筑工程劳务承包合同》，应依法认定为无效合同。合同被确认无效或者被撤销的，从合同成立时起就没有法律效力，对当事人不具有法律约束力。但是这种无效仍然会产生一定的法律后果，只是这种法律后果不是当事人意思表示所追求的，而是由法律直接加以规定的。合同无效取决于国家对已经成立的合同的态度和评价，反映了国家对合同关系的干预。当主合同不成立、无效或被撤销时，约定的违约金条款也不能生效。损失应以实际已经发生的损失为限，不应当赔偿期待利益，因为无效合同的处理以恢复原状为原则。依照合同相对性原则，停工后至实际退场前金堰公司的劳务损失及租赁费应由成都鼎丽公司赔偿，然后由成都鼎丽公司与润禾公司结算时向润禾公司提出赔偿，在实际的结算时，2019年1月，陈州向金堰公司书立了“欠误工补偿费共计人民币310000元”和“欠工程款总额6494362元”的条据两张，该误工补偿费的欠据业经人民法院确认。2019年4月26日，润禾公司和金堰公司就了劳务损失及租赁费达成新的协议，并载明从2017年11月28日起计算，总承包人已赔偿的金额应予扣减。 原告主观上放任损失扩大，未采取有效措施拆除设备，致使损失扩大，应当承担一定的损失责任，本院酌定原告承担40%，被告承担60%。现鼎丽公司已与润禾公司终止施工合同，金堰公司亦应及时拆除现场相关物品，撤离现场，相关费用的计算日期以原告主张的2020年3月9日止，故被告应向原告支付劳务损失及租赁费为：8418元／天×830天×60%-310000=3882164元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第一百一十九条，判决如下： 一、被告巴中市润禾农业科技有限公司赔偿原告四川金堰建筑劳务有限公司劳务损失及租赁费3882164元。 二、驳回原告四川金堰建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费60709元，由被告巴中市润禾农业科技有限公司负担37857元，原告四川金堰建筑劳务有限公司负担22852元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省巴中市中级人民法院。 审 判 长  王显强 人民陪审员  黄先会 人民陪审员  佘宇海 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  宋 馨