北京市西城区人民法院民 事 判 决 书(2018)京0102民初39328号原告（反诉被告）：昆山诚明制衣有限公司，住所地昆山开发区六时泾路69号7号房。法定代表人：黄志芳，总经理。委托诉讼代理人：李文广，新疆明强律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京三夫户外用品股份有限公司，住所地北京市西城区马甸南村4号楼-5号（德胜园区）。法定代表人：张恒，经理。委托诉讼代理人：任志强，北京市众鑫律师事务所律师。委托诉讼代理人：范勇，北京市众鑫律师事务所律师。原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司（以下简称昆山诚明公司）与被告（反诉原告）北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三夫户外公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年8月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告昆山诚明公司的委托诉讼代理人李文广，被告三夫户外公司的委托诉讼代理人任志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆山诚明公司向本院提出本诉诉讼请求：1.请求法院判令被告支付昆山诚明公司合同剩余货款705950元；2.判令三夫户外公司承担本案的诉讼费用。事实和理由：昆山诚明公司和被告于2018年4月13日签订《采购合同》，约定三夫户外公司购买昆山诚明公司处服装共计10086件，总金额为人民币1008500元。合同签订后，昆山诚明公司方积极按照三夫户外公司的要求采购原料，并经三夫户外公司确认过款式、标志图案、材料、颜色等图样的技术资料后，积极负责加工生产。在合同的约定时间内保质、保量的完成了供货要求。然三夫户外公司收到货物后，迟迟不予给付合同尾款。昆山诚明公司己多次向三夫户外公司催要货款，三夫户外公司确以各种理由拖延，至今未付。鉴于以上事实，三夫户外公司的行为已经严重侵害了昆山诚明公司的合法权益，故原告诉至法院。三夫户外公司答辩称，不同意昆山诚明公司的本诉诉讼请求。理由：1.昆山诚明公司交付的衣服存在严重的质量问题，无法实现三夫户外公司的合同目的，三夫户外公司有权根据合同法的规定，解除合同并要求昆山诚明公司返还已付预付款。三夫户外公司有足够的证据证明昆山诚明公司交付的速干衣裤质量不符合采购合同的约定，不符合相应国家质量标准和行业标准，违反了采购合同对速干衣裤质量要求的约定。其次，因昆山诚明公司交付的速干衣裤不符合采购合同的约定，导致涉案全部速干衣裤被博维公司全部退回，已无法实现三夫户外公司的合同目的，三夫户外公司享有法定的单方解除权；2.昆山诚明公司逾期交付衣服，违反合同约定，应承担相应的违约责任。三夫户外公司向本院提出反诉诉讼请求：1.请求判令解除原被告之间签订的《采购合同》；2.判令昆山诚明公司向三夫户外公司退还已付货款人民币302550元；3.判令昆山诚明公司支付三夫户外公司质量问题违约金201700元；4.反诉费用由昆山诚明公司承担。事实和理由：三夫户外公司与昆山诚明公司签订了《采购合同》，采购合同约定昆山诚明公司向三夫户外公司交付男女速干衣裤合计10086件，总价款1008500元，最迟交货日期为2018年5月31日。合同签订后，三夫户外公司向昆山诚明公司支付了预付款302550元。昆山诚明公司向三夫户外公司交付的衣裤反光标签不符合要求，且存在延期交付货物的违约事实，昆山诚明公司应按照采购合同约定向三夫户外公司支付违约金。故三夫户外公司提起反诉。昆山诚明公司针对反诉诉讼请求答辩称，不同意三夫户外公司反诉诉讼请求。理由：根据原、被告签订的采购合同第四条第四款，三夫户外公司验收后6个月内因重大质量问题达到20％以上，三夫户外公司有权要求昆山诚明公司承担重新制作、赔偿损失等违约责任，昆山诚明公司向法院诉讼后，申请重新鉴定，原被告双方共同委托鉴定机构，该机构随机抽取30件衣物进行鉴定，得到鉴定结果，原告的服装质量只有三件严重脱落，一件轻微脱落，远未达到合同约定的20％的标准。昆山诚明公司延时发货是由于三夫户外公司延时付款造成的，也是经三夫户外公司同意的。故昆山诚明公司不承担延期交货的责任。昆山诚明公司向本院提交了以下证据予以证明：1.采购合同；2.检测报告；3.出库单；4.双方往来邮件记录（一份）。三夫户外公司向本院提交以下证据：1.采购合同；2.工商银行业务回单；3.签收单；4.鉴定机构报告；5.对问题衣物退换的函；6.照片和视频；7.邮件三份。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。三夫户外公司对昆山诚明公司提交的证据1、3的真实性认可，昆山诚明公司对三夫户外公司提交的证据1、2、3的真实性予以认可，本院对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。通过对当事人所提交的证据进行审查，结合当事人在本案审理过程中的陈述，本院对本案认定以下事实：三夫户外公司（甲方）与昆山诚明公司（乙方）签订《采购合同》，约定甲方购买乙方生产的速干衬衣、速干裤产品，乙方承担制作、运输等相关服务。合计费用：1008500.00元。1.甲方提供款式、标志图案、材料、工艺、颜色等图样的技术资料，经甲方对样品确认拍照后双方封样，该样品由双方保存，作为最终验收的标准之一。甲方提供的上述资料，乙方仅可依据本合同约定的用途、标的使用：1.乙方未经甲方书面同意而使用或向第三人披露上述资料，须向甲方支付总货款20％的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。2.乙方按照甲方确认的样品及修改意见为基准生产，同时应符合相应国家质量标准和行业标准。合同产品及包装等必须符合所有相关法律的要求，包括与环境、职业健康等有关的法律、法规标准。主要有以下几项：(1)乙方提供的原材料、包装物符合环保要求，乙方的生产活动所产生的各类污染物符合国家和地方排放要求。(2)乙方制定安全操作规定，为员工提供必要的劳动防护，生产活动符合国家和地方相应的职业健康安全法规。3.到货日期：2018年5月15日交部分商品。DPW18028/DPM18027男女款速干裤需要交货1081条。DSW18026/DSM18025男女款速干衬衣交货2162件。剩余商品需在2018年5月31日前交清。4.乙方在供应甲方产品的同时应当提交所供产品的质量检验报告、合格证和质量保证书等相关资料。5.包装标准：包装物由乙方供应，费用乙方承担。由于包装（采用纸盒包装，外加防水蛇皮袋）或其他防护措施不当而引起的商品损坏和丢失的费用和损失由乙方承担。6.交货地点、方式：甲方收货地址为：北京市昌平区百善镇孟祖村555号（多尼克公司东院）三夫户外收货人：张文晓。如有关甲方收货地址或收货人的变更，甲方须提前（3）个工作日以书面形式通知乙方。乙方负责完成发货、承担运费等相关费用，产品到达甲方指定地点、交付甲方验收后，商品的毁损、灭失风险由甲方承担。7.如在验收过程中发现货物有短少、损坏等与合同不符的情况，应做书面记录，甲乙双方依据书面记录换货。甲方有权利要求乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失。8.乙方须至少在发货前（7）个工作日通知甲方，以便于甲方做好收货等准备工作。二、货款支付及结算方式：1、甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。2、付款方式：2.1本合同签订生效后1个工作日内，甲方支付合同总金额30％的预付款，即302550元。2.2甲方在全部货品生产完发给客户后3天内，向乙方支付总金额的60％中期款，即605100元。2.3甲方收货后，见乙方正确无误总额增值税专用发票后两个月内，且产品无任何质量问题后，向乙方支付总金额10％尾款，即100850元。合同违约责任约定：1、乙方无权销害本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总货款的50％支付违约金；2、本合同所约定产品投产前，如甲方客户需对产品加工的细节改动，乙方应积极配合，此不作违约责任；若己投产，乙方应尽力配合，但由此而造成乙方经济损失，甲方应给予乙方一定的补偿，具体按实际情况协调解决；3、如乙方不能按合同约定的时间、地点、数量、质量交货甲方可拒收，由此而产生的损失由乙方负负责赔偿，交货期每延误一天扣除总货款的3％，以此类推，并赔偿甲方由此受到的损失；4、甲方验收后6个月内因重大质量问题达到20％以上，甲方有权要求乙方承担重新制作、赔偿损失等违约责任，乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失，同时向甲方支付总货款20％违约金；5、乙方保证为甲方提供的货品（包括但不限于质量、标识等）及宣传推广等一切相关资料符合法律法规规定，不侵犯第三方的知识产权及其他合法权益。乙方违反本款规定导致甲方被第三方投诉举报、查处等被追究法律责任或受到其他不利影响的，乙方承担责任并负责赔偿甲方由此受到的损失。6、因乙方提供产品质量问题等造成甲方或甲方顾客等受到损害，或者造成使用者投诉、伤亡或财产损失的情况，甲方有权要求乙方承担全部损失并要求乙方向甲方及甲方顾客等相关人员进行赔偿。合同签订后，昆山诚明公司按照约定向三夫户外公司交付共10444件衣物，三夫户外公司于2018年4月20日向昆山诚明公司支付了货款302550元。2019年4月12日，三夫户外公司申请对昆山诚明公司交付的速干衣裤中反光胶条质量是否符合国家标准和行业标准进行鉴定，我院于2019年4月22日委托中国检验认证集团北京有限公司对涉案速干衣进行鉴定，并出具编号为：110219040047的《鉴定意见书》载明：我司鉴定人员依据FZ/T81007-2012《单、夹服装》和110219040047号《鉴定意见书》对未穿过或未打开包装的约6500件标的物进行取样，随机抽取速干衬衣15件、速干裤15件共计30件标的物为样品，代表整批的质量水平进行鉴定。检验结果分析，由表1和表2中鉴定标的物样品洗涤后外观质量检验结果可知，3件鉴定标的物样品的反光胶条严重脱落，1件鉴定标的物样品的反光胶条轻微脱落，不符合FZ/T81007-2012《单、夹服装》规定的洗涤干燥后外观质量粘合部位不允许脱胶、气泡，其他部位不允许出现破损、脱落、锈蚀、变形、明显扭曲和变色，缝口不允许脱散的要求。鉴定意见：昆山诚明公司交付的速干衣裤的反光胶条的耐洗涤质量不符合FZ/T81007-2012《单、夹服装》的要求。以上事实有当事人提交的证据和开庭笔录在案佐证。本院认为，昆山诚明公司与三夫户外公司之间签订的《采购合同》系各方当事人的真实意思表示，并未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。双方应当按照合同行使权利履行义务。昆山诚明公司按照合同约定向三夫户外公司交付货物，三夫户外公司亦应按照约定支付货款。本案的争议焦点在以下几个方面：一、关于合同的解除《采购合同》约定，昆山诚明公司交付的货物应符合相应国家质量标准和行业标准。现根据鉴定意见书显示，昆山诚明公司交付的速干衣裤的反光胶条的耐洗涤质量不符合FZ/T81007-2012《单、夹服装》的要求。故关于三夫户外公司提出的请求解除《采购合同》的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。故关于昆山诚明公司要求三夫户外公司支付货款的诉讼请求，无法律依据，本院不予支持；关于三夫户外公司要求退货退款的反诉请求，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。二、关于违约金的支付采购合同约定，甲方验收后6个月内因重大质量问题达到20％以上，三夫户外公司有权要求昆山诚明公司承担重新制作、赔偿损失等违约责任，昆山诚明公司承担因此给三夫户外公司造成的全部经济损失，同时向三夫户外公司支付总货款20％的违约金。根据《鉴定意见书》显示，抽检的30件样品中，有3件反光胶条严重脱落，1件反光胶条轻微脱落。重大质量问题并未达到20％以上，故三夫户外公司据此要求昆山诚明公司承担质量问题20％违约金的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第十六条第二款之规定，判决如下：一、确认原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司（以下简称昆山诚明公司）与被告（反诉原告）北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三夫户外公司）之间签订的《采购合同》于本判决生效之日起解除；二、原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）北京三夫户外用品股份有限公司返还货款302550元，同时被告（反诉原告）北京三夫户外用品股份有限公司向原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司退还涉案衣物10444件，如未能退还按照合同约定价款从上述货款中扣除；三、驳回原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司的其他本诉诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）北京三夫户外用品股份有限公司的其他反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费10860元，由原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司负担（已交纳）；反诉案件受理费4421元，由被告（反诉原告）北京三夫户外用品股份有限公司负担1768元（已交纳），由原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司负担2653元（于本判决生效后七日内缴纳）；鉴定费122400元，原告（反诉被告）昆山诚明制衣有限公司负担（于本判决生效后七日内向被告（反诉原告）北京三夫户外用品股份有限公司支付）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费。上诉于北京市第二中级人民法院。在上诉期届满后七日内，仍未交纳上诉案件受理费的，视为自动放弃上诉的权利。审 判 员 程洁玲二〇二〇年六月十九日法官助理 赵泓翔书 记 员 游紫薇