江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0281民初444号原告：杨永随，男，1982年9月27日生，汉族，住江阴市。委托诉讼代理人：钱亚芬，女，1963年9月28日生，汉族，住江阴市，系杨永随岳母。被告：江阴天蒂家装饰设计有限公司，住所地江阴市世新路北面196-218号。法定代表人：陈垂增，该公司执行董事。原告杨永随诉被告江阴天蒂家装饰设计有限公司（以下简称天蒂家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案受理后，依法适用普通程序于2020年5月19日公开开庭进行了审理。原告杨永随到庭参加诉讼，被告天蒂家公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告杨永随向本院提出诉讼请求：1.判令解除原被告签订的装修合同；2.判令被告返还装修费124536.73元；3.判令被告向原告支付房屋装修延期违约金55995.579元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年4月17日原被告签订《住宅装饰装修工程预定合同》、2018年10月10日签订《住宅装饰装修施工合同》，房屋地址：，工程总价373303.86元，装饰时间为150个工作日。合同签订后，原告按照合同约定的付款时间，陆续向被告支付了装修费用355819.22元。2018年10月14日，被告开始给原告房屋正式施工，2019年4月底，完成了工程量的65%，从2019年5月初开始，被告没有按时施工，因被告未能按合同约定完成施工，给原告造成了经济损失，现要求被告返还原告装修款124536.73元，同时要求被告方根据双方合同约定，违约方应赔偿给对方总工程款的15%即55995.579元作为补偿。诉请法院依法保护。被告天蒂家公司未答辩，但是庭审后2020年6月19日，天蒂家公司向本院邮寄情况说明一份，确认钱伟平（杨永随）成品家具都未进，确认应退还装修损失124536.73元。原告杨永随围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了证据交换和质证。被告天蒂家公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对杨永随提供的证据放弃质证权利。对杨永随提供的产权证明、样板房征集协议、装饰装修工程预定合同、装饰装修施工合同、申请书、预算表、收据，本院经审查后均予以确认并在卷佐证。根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：杨永随、钱志娟为夫妻关系，江阴市新河湾锦苑174号1501室为他们共有。钱伟平为钱志娟父亲。2018年9月8日钱伟平与天蒂家公司签订样板房征集协议书及申请书，约定签约套餐为铂金套餐，工程造价预算333774元。2018年4月17日，钱伟平与天蒂家公司签订装饰装修预订合同一份，约定定金1万元，并注明享受开业优惠活动，有效一年，同日，钱伟平微信转账支付1万元定金。2018年9月30日，钱伟平与天蒂家公司签订装饰装修施工合同一份，装修业主钱伟平、工程名称：新河湾A2-1503（此为房屋公安编号），约定合同相关的数字为钻石套餐价的预估数字，预估金额为333374.4元，首期款为35%，该项目的面积以房产证或购房合同上的建筑面积为准。因案装修房屋房屋产权证载明地点为新河湾174-1501室。2018年10月10日，所有权人杨永随与天蒂家公司重新签订装饰装修施工合同一份，约定甲方：杨永随，乙方天蒂家公司。工程地点新河湾174-1501室，工程总造价373303.86元，工程期限为150个工作日；合同签订后3天内，甲方应支付首期工程款，工程总额的65%，共计242647.51元。乙方进场施工。工程施工过程中，泥工完成后（墙地砖贴完工），甲方支付第二期工程款，工程款总额的30%，计111991.16元。工程竣工验收合格后，乙方提供的家具家电进场前，甲方支付第三期工程款，工程款总额的5%，计18665.19元；合同双方当事人中任何一方因为不履行合同约定造成合同中途中止的，违约责任方赔偿给对方工程款的15%作为补偿。2018年4月17日至2018年10月11日，钱伟平、杨永随针对共计支付装修费用349795.22元。庭审中，杨永随陈述，天蒂家公司只完成了工程量的65%，按照工程量应当退还装修费用124536.73元。2020年6月19日，天蒂家公司向本院邮寄情况说明一份，确认钱伟平（杨永随）成品家具都未进，确认应退还损失124536.73元。本院立案受理后，于2020年4月1日向天蒂家公司送达了起诉状及证据材料，4月4日天蒂家公司签收。另查明，天蒂家公司目前已经停止营业，对多家客户履行部分装修义务后不再继续履行，因装饰装修合同引起多起纠纷，多家客户诉讼至本院，要求解除装修合同，退还装修款项。本院认为，原告杨永随与被告天蒂家公司的住宅装饰装修工程施工合同合法有效，杨永随支付装修款后有权要求天蒂家公司履行装修义务，因天蒂家公司目前已经不再继续营业，且根据本院查明的事实，多家客户装修部分工程后，擅自违约，无法进行后续装修，引起多起纠纷，故杨永随的合同目的已经无法实现，其有权要求解除合同。杨永随于2020年1月9日起诉至本院要求解除合同并退还装修费及支付违约金。该解除通知送达天蒂家公司以后，合同即已经解除，本院于2020年4月4日向天蒂家公司送达了起诉状，双方的住宅装饰装修工程施工合同自2020年4月4日解除。天蒂家公司对杨永随主张应退还装修费124536.73元予以确认，应当及时予以退还。原告杨永随的该部分诉讼请求，本院予以支持。关于违约金，因为双方施工合同约定合同双方当事人任何一方因为不履行合同约定造成合同中途中止的，违约责任方赔偿给对方总工程款的15%作为补偿，合同总工程款为373303.86元，杨永随主张55995.579元违约金，符合合同约定，本院也予以支持。被告天蒂家公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，怠于行使自己的诉讼权利，由此产生的不利的法律后果由其自行承担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告杨永随与被告江阴天蒂家装饰设计有限公司签订的住宅装饰装修工程施工合同自2020年4月4日解除。二、被告江阴天蒂家装饰设计有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内退还原告杨永随装修费124536.73元。三、被告被告江阴天蒂家装饰设计有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告杨永随违约金55995.579元。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3910元，由被告天蒂家公司负担。此款原告杨永随已预交1955元，该部分款项本院予以退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  蔡 林人民陪审员  潘静雯人民陪审员  徐凤玉二〇二〇年六月二十日法官 助理  相 娟书 记 员  潘燕青附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国合同法》第九十四条当有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。