文书内容云南省昆明市西山区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0112民初800号原告（反诉被告）：余久琴，女，1978年7月27日生，汉族，居民身份证登记住址：四川省高县。委托诉讼代理人：**（系原告余久琴配偶，居民身份证登记住址：云南省昆明市西山区），特别授权代理。被告（反诉原告）：昆明巧匠装饰工程有限公司。统一社会信用代码：91530103582351600F。住址：云南省昆明市盘龙区金尚俊园二期1幢23层2301号。法定代表人：许维维，系总经理。委托诉讼代理人：张笑菡、杨晓丽，云南瀛税律师事务所律师，特别授权代理。原告余久琴与被告昆明巧匠装饰工程有限公司（以下简称巧匠公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案后，被告巧匠公司于2020年3月25日向本院提起反诉，本院予以准许，并依法适用普通程序，于2020年4月14日公开开庭进行了审理，于2020年4月29日、5月22日进行了补充质证。原告余久琴的委托诉讼代理人**，被告巧匠公司的委托诉讼代理人张笑菡、杨晓丽到庭参加了庭审，原告余久琴与被告巧匠公司的委托诉讼代理人杨晓丽参加了第一次补充质证，原告余久琴的委托诉讼代理人**与被告巧匠公司的委托诉讼代理人杨晓丽参加了第二次补充质证。本案现已审理终结。原告余久琴向本院提出诉讼请求：1.由被告一次性支付合同违约金4666元；2.由被告返还与原告未完成工程款项6816.2元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年9月3日，被告巧匠公司与原告签订了《家庭居室装修合同》，工程总造价46666元，工程才装修一部分，到2019年10月30日，双方协商使用三棵树鲜呼吸乳胶漆达成补充协议后，2019年11月2日，被告就告知原告停止施工，终止合同。因此，按合同约定，被告须向原告一次性支付本合同总金额46666元的10%支付违约金，并返还未完工的工程款项6816.2元。原告为维护自身合法权益，诉至本院。被告巧匠公司答辩称，1.原被告于2019年9月3日签订了《家庭居室装修合同》，被告于2019年10月29日完成了木工/泥工工作，按照合同13.1条的约定，原告应按工程进度向被告支付相应工程款，即于2019年10月31日前向被告支付工程款13999.8元，但原告并未履行支付义务，按照合同10.2条的约定，被告有权暂停施工；2.被告对合同的履行完全符合约定，不存在任何违约行为，原告要求被告承担违约金没有事实和法律依据；3.被告已经按合同约定完成项目的木工/泥工工程，该工程已经由原告验收合格，在原告向被告付清工程款和逾期违约金后，被告可以立即恢复施工；4.若法庭最终认定其需要承担违约责任，则其认为原告主张的违约金过高，应按实际损失情况核算。被告巧匠公司向本院提出反诉请求：1.反诉被告向反诉原告支付第二次装修工程款13999.8元；2.反诉被告向反诉原告支付自2019年11月1日其至该款项实际付清之日止按日1‰计算的逾期付款违约金；3.反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：2019年9月3日，原被告签订《家庭居室装修合同书》，约定由被告承接原告位于鸿运小区二组团3-702的房屋的装修工作，合同工程总造价为46666元。工程款的支付方式：于合同签订时支付合同定金，于水电改造完成验收后2日内支付工程总造价35%及水电全款，于现场木工/泥工完成验收后2日内支付工程总造价30%。合同签订后，被告按照约定对原告的房屋进行装修，并于2019年10月13日完成了防水工作的验收，于2019年10月29日完成了泥作工程和木作工程的验收，按照合同约定，原告应当于2019年10月31日前支付被告第二笔工程款13999.8元，但原告迟迟未付，并导致后续工作无法进行，根据合同第10条、12条的约定，被告有权暂停施工，并要求原告按日1‰支付违约金。综上理由，被告为维护自身合法权益，诉至本院。原告余久琴对被告巧匠公司的反诉辩称，被告并未实际完成第二阶段工程施工，原告不应支付该部分工程款，亦不应支付违约金，若法庭最终认定其需要承担违约责任，也认为被告主张的违约金过高，要求调整。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据材料，本院于2020年5月22日组织原被告就案涉房屋内贴砖情况进行了现场勘验，并制作了笔录。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据材料，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据材料，本院认定如下：1.被告提交的第二组证据中主材发货申请表共15份，系被告单方制作，未经原告签字确认，且原告亦不认可材料内容，本院不予采信；2.原告补充提交的装修现场照片，被告不认可，且无法判断拍摄地点，也无其他证据佐证关联性，本院在本案中不予采信；3.本院制作的勘验笔录，制作过程符合法律规定，原被告均无异议，本院予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年9月3日，原告作为甲方与被告巧匠公司作为乙方签订了《家庭居室装修合同书》，约定原告将位于鸿运小区二组团3-702号面积为86平方米的房屋交由被告进行装修，采取包工、包部分主材的承包方式，约定合同工程总造价为46666元，预算表工程总造价（即原件）为53881元，约定优惠政策内容或其他约定条款“1.大地砖超低价优惠：61.8元/片62×26.2优惠：1624元；2.买次卫生间墙砖送地砖优惠：252元；3.买卧室门赠送卫生间门优惠：780元；4.赠送碗篮、拉篮优惠：800元；5：现金优惠：3759元”。另合同约定“第六条6.1为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有施工项目及设计方案需要变更的，需由双方协商后签署《工程变更单》，同时调整相关费用及工期等，口头承诺及口头协议均视为无效……第十条工程验收及结算10.3工程竣工验收前2日，乙方向甲方提供竣工验收通知（口头、信息、电话或书面），甲方接到乙方验收通知2日内进行验收。工程验收后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核，自提交之日起2日内未有书面、信息异议，即视为对结算无异议，甲方同意支付乙方工程尾款；验收后三日内交付工程尾款，验收时甲方签署验收单，付清尾款后乙方提供工程保修单，并与甲方办理移交手续……第十二条违约责任12.1签订合同后，如甲乙双方中任何一方单方面要求解除合同，必须按合同总额的10%支付对方违约金，其中甲方要求解除合同，除支付上述违约金外，其所交定金不予退还，还另须承担乙方签订本合同发生的全额设计费。在未解除合同时，甲方让乙方以外的施工方进场并进行预算内项目的施工，则视为甲方单方面解除合同，并自动按上述责任履行赔偿。12.2合同签订后，若甲方对合同预算内的项目进行减项，乙方将相应取消合同内的部分优惠；当甲方减项金额合计超过签单金额的10%，乙方将取消签订合同时的所有优惠政策，即在预算原件基础上进行项目增减来结算。12.3结算时按实际发生的工程量来结算。若预算项目无因变更或增项而发生增量的情况下，工程总造价（水电部分除外）超出原工程总价5%（含5%）以上的部分甲方有权拒付。……12.5甲方未能按时支付每次工程进度款及结算款的，每延误一天须向乙方支付合同工程总价1‰的违约金……第十三条工程款支付方式13.1签订合同后，甲方按下表中约定直接向乙方支付工程款……合同定金付款时间：签订施工合同时，此定金在支付第三次工程款时抵用；第一次，水电改造完成验收后2日内，付款百分比：工程总造价35%及水电全款；第二次，现场木工/泥工完成验收后2日内（同时定制类主材进入生产阶段），付款百分比：工程造价30%……”该份合同对其他事项亦进行了约定，原被告在该份合同尾部进行了签字及签章。另查明《家庭居室装修合同书》的合同附件包含：《家庭装饰工程合同预算书》《工程项目主材预算》《客户主材选购单》。其中《家庭装饰工程合同预算书》（以下简称预算书）对工程具体项目、数量、单价、计量方式均进行了约定，确认预算工程造价53881.16元。该预算书尾部约定“……③本预算中工程基础项目量为实际测量值（厨房、卫生间独立空间的铺设面积不减门窗洞面积），主材使用量按实际发生量+损耗（即实际数量乘以1.05），不足一米片，按一米片计算；④工程项目减项总金额达到或超过原工程总造价金额的10%，我公司将取消签订合同时我公司给予客户的所有优惠，按原价计算……”。《工程项目主材预算》对主材项目使用主材的规格、数量、单价均进行了约定，其中包括墙地砖项目。《客户主材选购单》对主材用料的品牌、规格、型号、预算单价、结算单价均进行了明确。结合上述材料内容，可以确认，原被告对工程项目的内容、数量、单价、单位、工艺、计量方式以及主材的规格、数量、单价的主要约定内容如下表，另双方还约定了其他项目内容：            序号              项目名称              具体项目              单价              单位              工艺              计价方式                  1              拆改项目              厨房卫生间墙面拆除后粉补              15              ㎡                                              2              卫生间拆除完后墙面粉补              15              ㎡                                              3              拆除部分修补墙面              28              米                                              4              客厅餐厅过道装修项目              地砖直铺              47              ㎡                                              5              瓷砖踢脚线工费、辅料              30              米                                              6              墙砖直铺              47              ㎡                                              7              专用勾缝剂              5              ㎡                                              8              内墙腻子粉施工费及辅料              22              ㎡              工艺：接缝处用强力抗争胶带粘贴，刮涂两遍                                9              窗边线砖铺设              47              米                                              10              主卧室装修项目              窗边线砖铺设              47              米                                              11              次卧室装修项目              窗边线砖铺设              47              米                                              12              书房项目              窗边线砖铺设              47              米                                              13              卫生间装修项目              地砖直铺              47              ㎡                                              14              墙砖直铺              47              ㎡                                              15              专用勾缝剂              5              ㎡                                              16              卫生间防水              45              ㎡                                              17              门槛石贴砖人工              45              米                                              18              门槛石通用石材报价              180              米                                              19              房屋装饰项目              优时吉博罗品牌石膏板平面天花吊顶              120              ㎡                                              20              工程间接费              材料运费                                          基础项目内所有辅料采购运输的费用              按工程直接费的2%计算                  21              垃圾清运费                                          每天的施工过程中产生的建筑垃圾废料清理。垃圾袋装搬运              按工程直接费的2%计算                  22              完工清洗费              5              ㎡              工程施工完成后保洁一次，按建筑面积5元/㎡              按建筑面积计算                  23              成品保护费              5              ㎡              工程施工中成品、半成品使用公司专业物料保护              按建筑面积计算                  24              综合管理费                                          工程现场监理、工地巡检、材料管理、成品管理、人员以及施工环境管理等综合管理              按工程总价10%计算                  25              工程项目主材              客、餐厅及过道地砖800㎜*800㎜              98              片                                              26              客、餐厅及过道踢脚线800㎜*800㎜              98              片                                              27              厨房墙砖300㎜*600㎜              14              片                                              28              主卫生间地砖300㎜*300㎜              7              片                                              29              主卫生间墙砖300㎜*600㎜              14              片                                  2019年9月22日，原告及其委托诉讼代理人**，以及曹鹏、邱亚玲、徐骏、陈辉、胡毅等人发起钉钉群聊，其中2019年10月8日，原告与被告经协商确认增加防水项目，2019年10月12日，经确认，原告认可“防水应该没有问题啦”，2019年10月20日，曹鹏在该群聊中称“本周工作完成：木工吊顶完成下周安排施工：周一至周五：泥作施工”。2019年10月29日，邓超在该群中发送施工进度照片，并称“泥木验收合格，墙地砖整体平整无破损情况，卫生间下水留有坡度下水通畅，找平平整且搓泥！木工弹线上螺丝且石膏板无破损！”，信息发出后，原告及其委托代理人**对此未提异议。2019年10月30日，备注为“巧匠财务”人员在该群中发出第二次付款通知，通知付款金额为14000元。同日，原告与被告的设计师邱亚玲就乳胶漆的品牌选择进行协商，原告提出将原定立邦牌乳胶漆更换为三棵树鲜呼吸乳胶漆，并提出可补差价。2019年10月31日，曹鹏在群聊中“@”原告，并提出请其将第二次款缴清并发送截图至群聊中，原告未回复。2019年11月1日，原告于该群中称“乳胶漆都没有看到也不知道你们给我什么样的送过来看了就付款了”。2019年11月1日至2日期间，原告及其委托诉讼代理人**就乳胶漆的更换、厨台高度、卧室门高度问题提出异议，认为上述“问题解决不了，合同无法履行”，经协商，邓超于群聊中称“鉴于你家装修过程中发生太多难以理解及处理的问题，我公司已多次妥协忍让，直到现在依然不能让你满意，合作难以继续。所以公司决定终止合同，按时办理结算”，原告回复“可以，按合同作就行”，并要求被告退还已交合同款项，此后，原被告经协商一致同意次日到现场清算。庭审中，被告陈述该聊天群为其就沟通装修事宜组建，除原告及其委托诉讼代理人**外，均为其公司工作人员，对此，原告予以认可。另查明，原告于2019年9月3日向被告支付了装修合同定金5000元，于2019年10月6日支付“工程款（一）”16333元。庭审中，被告向本院提交了其单方制作的《家庭装饰工程合同结算书》（以下简称结算书）。原告参照结算书中项目内容比对，确认被告完成了该结算书中载明的下列工程量：            序号              项目名称              具体项目              数量              单位                  1              拆改项目              厨房卫生间墙面拆除后粉补              5.4               ㎡                  2              卫生间拆除完后墙面粉补              9               ㎡                  3              拆除部分修补墙面              9.3               米                  4              砌墙              1               项                  5              客厅餐厅过道装修项目              地砖直铺              38               ㎡                  6              瓷砖踢脚线工费、辅料              24.6              米                  7              墙砖直铺              10.8              ㎡                  8              专用勾缝剂              51.74              ㎡                  9              内墙腻子粉施工费及辅料              217              ㎡                  10              窗边线砖铺设              2.71              米                  11              主卧室装修项目              窗边线砖铺设              1.46              米                  12              次卧室装修项目              窗边线砖铺设              1.45              米                  13              书房项目              窗边线砖铺设              1.16              米                  14              卫生间装修项目              地砖直铺              3.10              ㎡                  15              墙砖直铺              16.8              ㎡                  16              专用勾缝剂              29.9              ㎡                  17              卫生间防水              12.6              ㎡                  18              门槛石贴砖人工              1              米                  19              门槛石通用石材报价              1              米                  20              房屋装饰项目              优时吉博罗品牌石膏板平面天花吊顶              15.5              ㎡      同时，原告经比对结算书，认可产生了材料运费，但认为仅应按实际工程直接费的2%计算；认可涉案房屋为7层，但不认可被告计算的该项费用；认可其中工程项目主材预算表中载明的各项目费用单价（客、餐厅及过道地砖98元/片；客、餐厅及过道踢脚线98元/片；厨房墙砖14元/片；主卫生间地砖7元/片；主卫生间墙砖14元/片；踢脚线加工费30元/项）；认可使用客、餐厅及过道踢脚线3片，使用主卫生间地砖36片。原告对结算书中下列费用及项目存在异议：1.原告认为内墙腻子粉施工项目，被告仅进行了2次刮涂，被告并未进行垃圾清运、完工清洗，不认可两项费用；2.原告仅认可被告完成了40平方米的成品保护；3.原告对被告列出的除客餐厅及过道踢脚线、主卫生间地砖外的其他墙砖、地砖使用量均不认可。对此，被告陈述工程直接费系指工程中除工程间接费、主材外的其他费用，认为内墙腻子粉施工按照约定仅需刮涂2遍。此外，结算书中载明砌墙的单价为600元/项。2020年5月22日，本院组织原被告就涉案房屋内贴砖情况进行勘验，并制作勘验笔录，确认案涉工程中实际使用的墙地砖项目主材数量为：1.客餐厅及过道地砖（800㎜*800㎜），完整的地砖69片、半块砖8片（原被告均同意2片半块砖计为1整片）、经切割长条状砖共16片（面积共计0.32㎡）、经切割拐角砖及墙角砖共4块（面积共计1.5859㎡）；2.厨房墙砖（300㎜*600㎜），完整的地砖78片、半块砖8片（原被告均同意2片半块砖计为1整片）、经切割梯形砖共2块（面积共计0.025㎡）、其余经切割砖共33片（面积共计1.583725㎡）；3.主卫生间墙砖（300㎜*600㎜），完整的地砖111片、经切割砖共32片（面积共计2.1464㎡）。经询问，原告陈述，对于经切割瓷砖的计量，均应以实际面积核实算用量，认可客餐厅及过道地砖按1.5片计算损耗，厨房墙砖按3片计算损耗，主卫生间墙砖按3片计算损耗。对此，被告认为对于经切割的瓷砖，应两片算一整片，对于切割形状特殊的只能一片算一整片。本院认为，《中华人民共和国合同法》第八条规定：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十六条规定：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。第九十三条规定：当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中，原告与被告签订《家庭居室装修合同》系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当严格履行合同约定的各项义务。现原被告就合同履行过程中何方违约、是否属于被告单方解约发生争议，对此，本院认为，结合案涉钉钉聊天群内的聊天内容，2019年10月29日，被告已经完成了现场木工、泥工验收，而原告对此并无异议，被告也已于2019年10月30日内向原告发出了交款通知，则根据原被告于本案合同第十三条的约定，原告应当于2日内，即2019年11月1日前向被告交纳第二次工程进度款13999.8元，原告逾期支付款项，构成违约，因原被告并未约定支付进度款与完成装修履行先后顺序，应同时履行，则在原告未履行支付第二次进度款的义务时，被告亦可拒绝继续履行装修义务，被告有权暂停施工。2019年11月1日至2019年11月2日期间，原被告双方就付进度款、更换乳胶漆品牌等发生争议，原告提出“问题解决不了，合同无法履行”，被告提出“直到现在依然不能让你满意，合作难以继续。所以公司决定终止合同，按时办理结算”，原告回复“可以，按合同作就行”，结合上述对话内容及本案合同履行情况，本院认为，上述对话应理解为原被告之间就合同履行进行了协商，并一致同意解除合同，因此，根据上述法律规定，本院认为，本案合同自2019年11月2日经原被告双方协商解除，本院对原告主张系被告单方解除合同的事实不予采信，对原告据此要求被告向其支付违约金4666元的诉讼请求不予支持。至于原告主张被告退还多付款项6816.2元、被告主张原告支付工程进度款13999.8元的诉讼请求，本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原被告之间的《家庭居室装修合同》已经解除，根据本案已经完成了部分工程项目的履行情况及装饰装修合同的性质，本院认为，应当以实际完成工程的结算总价来确认被告是否需要退还已收款项，或原告是否需要再支付款项。至于本案工程款的结算，首先，就合同约定的优惠如何处理，《家庭居室装修合同》第12.2条约定“合同签订后，若甲方对合同预算内的项目进行减项，乙方将相应取消合同内的部分优惠；当甲方减项金额合计超过签单金额的10%，乙方将取消签订合同时的所有优惠政策，即在预算原件基础上进行项目增减来结算”，另预算书亦明确约定“工程项目减项总金额达到或超过原工程总造价金额的10%，我公司将取消签订合同时我公司给予客户的所有优惠，按原价计算”，本案中，虽原被告在《家庭居室装修合同书》中约定由被告给予原告价值7215元的优惠政策，但因原被告已经于2019年11月2日协商解除了本案合同，未完成的工程项目金额合计超过了预算合同总价的10%，亦超出了约定合同总价的10%，应视为对工程项目减项，考虑合同的公平原则，按照上述合同条款的约定，合同约定的优惠政策应当取消。其次，就原被告有争议的工程量：1.垃圾清运、完工清洗，原告不认可被告完成了上述两项内容，被告作为履行义务一方，应当就其完成了上述工作内容进行举证，但本案中并被告未能就此提交有效证据加以证明，应当承担举证不能的不利后果；2.成品保护，原告仅认可被告完成了40㎡的成品保护，被告并未举证证明其完成的成品保护面积超出原告自认面积，故被告应当承担举证不能的不利后果；3.内墙腻子粉施工，预算书约定“接缝处用强力抗争胶带粘贴，刮涂两遍”，庭审中，原告亦认可被告完成了2遍腻子粉刮涂，则本院认为被告已经按照工艺要求完成了该项工程项目；4.房屋拆改项目中砌墙项目，系新增项目，原被告于预算书中未约定该项目单价，因原告对结算书中该项内容并无异议，故本院参考相应市场价格，认为被告所报单价合理，认定该项费用为600元；5.楼层加收费，该费用原告不予认可，且原被告于合同及预算书中均未约定收取该项费用，故对该项费用本院不予支持；6.原被告争议的主材用量，本案中，原被告已经于预算书中约定“本预算中工程基础项目量为实际测量值（厨房、卫生间独立空间的铺设面积不减门窗洞面积），主材使用量按实际发生量+损耗（即实际数量乘以1.05），不足一米片，按一米片计算”，且一致同意所贴半块砖按2:1的比例换算为整片砖，原被告仅就除整砖、半块砖以外的经切割瓷砖的计量存在争议，对此，本院认为，原被告已经明确约定了主材用量、损耗计算方式，按照上述约定，则对经切割瓷砖的数量，可以直接以实际贴砖面积除于瓷砖整砖面积，换算主材使用量，经换算（面积不足一片计为一片），本院确认：1.客餐厅及过道地砖（800㎜*800㎜）的用量应按80片计算[（69片+4片+0.5片+1.5859/0.64片）×105%=79.78片]；2.厨房墙砖（300㎜*600㎜）的用量应按96片计算[（78片+4片+1.608725/0.18片）×105%=95.484228片]；3.主卫生间墙砖（300㎜*600㎜）的用量应按130片计算[（111片+4片+2.1464/0.18片）×105%=129.07062片]。综上，结合原被告一致确认的工程量，按照原被告约定的单价及计价方式，经计算，本院认定：1.本案已完成的工程项目的工程直接费为12545.16元；2.主材费用为11580元，包括：客餐厅及过道地砖费为7840元、客餐厅及过道踢脚线为294元、厨房墙砖费为1344元、主卫生间地砖费为252元、主卫生间墙砖费为1820元、踢脚线加工费30元；3.工程间接费：材料运费250.9元、成品保护费200元、综合管理费2457.61元（上述各项费用总和×10%）。以上共计27033.67元。因原告仅向被告支付了装修合同定金5000元、第一次工程款16333元，则原告需立即再向被告支付未付工程款5700.67元，对被告反诉请求支付超出部分工程款，因无事实和法律依据，本院不再支持。至于被告反诉主张原告支付自2019年11月1日起的逾期付款违约金，本院认为，原被告于《家庭居室装修合同书》第12.5条约定的违约金计算标准过分高于其实际因逾期付款产生的损失，故本院酌情予以调低，认为原告应向被告支付欠付工程款5700.67元自2019年11月1日起至实际付清上述款项之日止按全国银行同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上浮30%计算的违约金，对超出部分，不再支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、六十条、六十六条、九十三条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、驳回本诉原告余久琴对本诉被告昆明巧匠装饰工程有限公司的全部本诉请求；二、反诉被告余久琴于本判决生效之日起十五日内支付反诉原告昆明巧匠装饰工程有限公司工程款5700.67元，并支付该款自2019年11月1日起至实际付清之日止按全国银行同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上浮30%计算的违约金；三、驳回反诉原告昆明巧匠装饰工程有限公司的其他反诉诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费124元，由本诉原告余久琴负担。反诉案件受理费157元，由反诉原告昆明巧匠装饰工程有限公司负担93元，由反诉被告余久琴负担64元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。审判员  杜竹馨二〇二〇年六月二十八日书记员  张 悦书记员  张玲惠