山东省青岛市黄岛区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0211民初7629号 原告：李超，男，1995年11月3日出生，汉族，住山东省青岛市西海岸新区。 被告：青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司，住所地青岛市黄岛区。 法定代表人：孟于钦，职务总经理。 原告李超与被告青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司（以下是简称品尚易雅居公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月7日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告李超到庭参加了诉讼，被告品尚易雅居公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 李超向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令解除原告李超与被告青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司的《青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司家庭居室装饰装修工程施工合同》，并按照约定退还未施工部分的工程装修款共计87041元（材料款和人工费等共计106841元，扣除装修公司对已施工完的工程报价19800元，剩余87041元。）；2.请求法院依法判令被告青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司向原告支付违约金（自2019年08月24日起至工程装修款退还之日止，每日按合同约定的30元计算）。其中自2019年08月24日起至2020年05月07日诉讼日，共计7680元；3.请求法院依法判令青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司向原告支付精神损失费10000元（自2019年06月10日起至2019年10月04日止，以各种理由拖延施工并隐瞒公司实际情况，服务态度恶劣；自从2019年10月08日起至起诉之日止，法人代表及股东失联失踪）。4.请求法院依法判令青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司向原告支付间接经济损失费20000元（因工程工期拖延等原因，导致延期入住住房，期间产生的租房等费用支出）。5.诉讼期间的工程鉴定费用由被告承担。6.诉讼费用由被告承担。诉讼过程中，原告撤回了第2、3、4、5项诉讼请求。事实与理由：原告为了装修购买的位于西海岸新区漳江路6号海棠里小区1栋1单元1801房屋，于2019年04月14日与被告青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司签订了《青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司家庭居室装饰装修工程施工合同》及《品尚装饰?法诺赫高端定制整装988样板间装修价目总表》，并通过支付宝交付定金20000元，于2019年05月01日通过支付宝交付工程款20000元，于2019年05月14日通过支付宝交付拆除旧房装修款5000元，于2019年05月24日因青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司告知需交齐剩余尾款才能开工，通过支付宝交付剩余合同款49000元，于2019年05月24日通过支付宝交付定制书桌费用1260元，于2019年06月01日通过微信交付地插费用245元，于2019年06月01日通过微信交付楼道窗台石材800元，于2019年06月01日通过微信交付楼道玻璃护栏费用1886元，于2019年06月03日通过微信交付室内护栏费用3400元，于2019年06月04日因青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司告知电线超量，通过支付宝交付工程款1900元，于2019年06月08日通过支付宝交付分水器改造及背篓费用3350元，共计工程款106841元。合同约定，由青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司负责买料、施工，合同内工程款共计88543元，工期90天，青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司提供价目总表上的所有材料。合同签订后，原告根据被告提供的预算在2019年04月14日至2019年06月08日往被告法人代表提供的支付宝及微信账户内支付材料款和人工费等共计106841元，包含合同内工程款88543元，合同外工程款18298元。工程自2019年05月17日开始施工，进行原屋装修拆除，于2019年05月23日粉刷墙固，于2019年05月25日开始水电施工，于2019年06月04日开始房屋吊顶。自2019年06月10日起，被告开始以出差及家人生病等各种原因为由拖延工期。自2019年08月04日起，被告法人代表以公司内部股东撤股为由，告知原告因公司账户冻结无法进行下一步施工，之后法人代表以出差西安招商会等多次出差为由，躲避与原告约谈，并多次拒接电话，态度恶劣。于2019年08月21日，原告与被告董事会股东孟于钦、李艳微商议，由被告董事会提供已完成工程价目表，双方确认后，由董事会人员集资退还原告剩余工程款。于2019年08月24日，被告提供已完成工程价目表，合计已完成工程量造价19800元，双方对已完成工程量存在争议，原告提出现场核实工程量，此后被告以各种理由拖延。于2019年09月01日，原告与被告董事会股东张月慧、李艳微商议，被告承诺50天内账户解冻，归还原告剩余装修款，并得到法定代表人孟于钦确认，此后原告向被告询问账户解冻状况，孟于钦、张月慧、李艳微三方互相推卸责任，不予以正面回答，并于2019年10月08日起，孟于钦开始失联，于2019年10月15日起，张月慧失联，于2019年10月08日起，李艳微拒接电话，仅可微信联系。自2019年09月22日起至起诉之日，原告多次向工商管理部门投诉、协商未果，并于2019年10月15日向灵山卫边防派出所立案，无果。被告工期延误已达8个月，被告法人代表失联失踪已7个月，理应继续履行合同退还剩余工程款给原告，并向原告支付违约金、精神损失费及间接经济损失费。由于被告的违约行为造成原告如约入住使用房屋，以及装修工程中存在多处工程量问题，给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼，请求判如所请。 品尚易雅居公司未到庭，亦未作答辩。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院依法组织了质证，对双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下： 1.2019年4月22日，李超作为甲方，品尚易雅居公司作为乙方，双方就甲方的家庭居室装饰装修签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定工程地点为开发区漳江路6号1栋1单元1801，乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。工程期限90天，开工日期2019年5月24日。本合同工程造价为88543元。开工前五天支付85886元，基础项目完工支付2663元。合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。后双方签订的《品尚装饰.法诺赫高端定制整装988样板间装修价目总表》载明：套餐价（92平方）80538.00超出套餐项目6005.50工程项目管理费2000设计费0.00工程总造价88543.50。 2.庭审中，原告提交支付宝及微信转账记录一宗，称其自2019年4月14日至2019年6月8日通过支付宝及微信向被告转账共计106841元，该106841元包括合同内装修款88543元，合同外装修款18298元。 3.庭审中，原告称合同签订后，被告对涉案房屋进行了部分装修拆除。但后来被告出现拖延工期、停工。2019年8月24日，被告法定代表人通过微信向原告发送《海棠里一号已完成项目明细》，载明已完成工程量造价为19800元。对此原告表示认可。 本院认为，本案为装饰装修合同纠纷，原、被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思的表示,不违背国家法律法规的强制性规定,且已实际履行,合法有效,对原、被告具有法律约束力。本案中，原被告签订合同后，原告依约向被告支付工程款，后被告出现工期拖延、停工，致使合同目的不能实现，被告的行为已构成违约。现原告主张解除与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》于法有据，本院予以支持。根据庭审查明事实，原告向被告支付工程款共计106841元，原被告均确认已完成工程量造价为19800元，剩余部分装修款理应退还给原告。故原告主张被告退还未完工工程款87041元，符合法律规定，本院予以支持。被告经本院依法传唤未到庭参加诉讼，应视为放弃其诉讼权利，本院依法缺席审理。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第六条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告李超与被告青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司于2019年4月22日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告青岛品尚易雅居设计装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告李超装修款87041元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2794元，原告已预交，减半收取1397元，由原告负担422元，被告负担975元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审判员  郝李丽 二〇二〇年六月十八日 书记员  李晓春