江苏省响水县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0921民初5151号 原告：南京天保昌冶金机械配件有限公司，统一社会信用代码91320117674949650K，住所地江苏省南京市溧水区石湫街道新河东路18号1幢。 法定代表人：武经纬，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：杨志兰，江苏同心园律师事务所律师。 被告：响水县冠龙轴承座制造有限公司，统一社会信用代码9132092177642795XD，住所地江苏省响水县张集工业集中区。 法定代表人：杨燕燕，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：夏磊，江苏致邦律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李拥军，响水县小尖法律服务所法律工作者。 被告：杨燕燕，女，1985年12月18日出生，汉族，住江苏省响水县。 委托诉讼代理人：李拥军，响水县小尖法律服务所法律工作者。 原告南京天保昌冶金机械配件有限公司（以下简称天保昌公司）与被告响水县冠龙轴承座制造有限公司（以下简称冠龙公司）、杨燕燕承揽合同纠纷一案，本院于2019年11月25日立案后，依法适用简易程序，于2020年1月13日公开开庭进行了审理，后因双方争议较大，依法转为普通程序，于2020年6月10日公开开庭进行了审理。原告天保昌公司的委托诉讼代理人杨志兰，被告冠龙公司的委托诉讼代理人夏磊、李拥军（亦为被告杨燕燕的委托诉讼代理人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告天保昌公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告冠龙公司于2019年9月23日和9月28日签订的购销合同；2.判令被告冠龙公司返还预付款42000元，并承担该款利息（其中35000元从2019年9月24日起，7000元从2019年10月10日起按年利率24%的标准计算至款项实际付清为止）；3.被告杨燕燕对上述款项承担连带清偿责任；4.诉讼费用由二被告承担。事实和理由：原告委托被告冠龙公司加工生产轴承座等非标产品，双方于2019年9月23日和9月28日分别签订了购销合同，合同金额分别为117410元和24250元，原告按约于2019年9月23日和10月9日预付款35000元和7000元。后由于被告不能按期交货，导致原告不能按约与下游商家履行合同，经原告多次与被告代理人李某年沟通未果。被告冠龙公司系杨燕燕个人独资企业，杨燕燕应当按照规定公司资产独立于个人资产，否则应当对公司债务承担连带责任。请求法院支持原告诉讼请求。 被告冠龙公司辩称，第一、本案双方签订的合同应当是承揽合同，而不是买卖合同；第二、原告未按合同约定足额支付预付款，合同签订后多次变更图纸，且没有按照合同约定支付60%的货款，违约在先；第三、原告作为定作人，有权随时解除合同，但是被告已经按照合同的约定开了模具，被告的损失不止原告预付的30%的货款数额，如果原告坚持要求解除合同，被告保留要求原告赔偿损失的权利。请求法院依法处理。 被告杨燕燕辩称，同意冠龙公司的答辩意见。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定以下事实：2019年9月23日，天保昌公司与冠龙公司通过电传方式签订购销合同，约定冠龙公司根据天保昌公司提供的图纸要求生产350轴承座70套，每套505元；二棒（水冷）80套，每套565元；2#机斜导辊76套，每套485元，合计价款117410元。350轴承座交货期为10月20日；二棒（水冷）交货期为10月25日；2#机斜导辊交货期为11月8日。交货地点为天保昌公司，运输由冠龙公司负责，付款方式为预付款30%，发货前付款60%，货到需方验收合格后2日内付清余款，收到定金后合同生效，如供方逾期交货，逾期扣款1000元/天，以此类推。如需方未按约定付款，供方有权终止合同，并保留追究违约责任的权利。2019年9月28日，天保昌公司与冠龙公司通过电传方式签订购销合同，约定冠龙公司根据天保昌公司提供的图纸要求生产2#机斜导辊50套，每套485元，价款24250元。交货期为11月8日，其余约定内容同前一份合同。 合同签订后，天保昌公司于2019年9月23日转给冠龙公司预付款35000元，10月9日转给冠龙公司预付款7000元。天保昌公司于2019年9月27日将三种产品的定稿图纸发给冠龙公司。后双方经过多次沟通，被告冠龙公司未能按约发货，2019年10月30日，天保昌公司工作人员到冠龙公司现场协调并经当地派出所处理未果。 本案在诉讼过程中，冠龙公司李某年于2020年5月21日向本院陈述认可天保昌公司定制的三种产品，目前均是毛坯状态，尚未进行精加工。 本案在审理过程中，本院根据原告天保昌公司的申请，裁定保全被告冠龙公司、杨燕燕价值45000元的财产。 本院认为，天保昌公司与冠龙公司签订的两份购销合同，系冠龙公司按照天保昌公司提供的图纸定制加工的产品，性质上属于承揽合同，该合同系双方当事人的真实意思表示，且合同内容不违反法律的强制性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。冠龙公司未能按约交付定制产品，构成违约，天保昌公司作为定作人有权解除合同并要求被告冠龙公司退还预付款。冠龙公司辩称天保昌公司未按约足额支付30%的预付款，合同签订后多次变更图纸，且没有按照合同约定支付60%的货款，违约在先。首先，天保昌公司在合同签订后两次预付42000元，虽然与合同约定的30%的货款有些许差距，但是冠龙公司未提出异议，且双方一直在洽谈沟通定作事宜，视为天保昌公司已经履行了预付款的义务；其次，根据天保昌公司员工与冠龙公司李某年微信聊天记录看，天保昌公司在2019年9月27日已经将三种产品的定稿图纸发送给冠龙公司；第三、天保昌公司工作人员于2019年10月30日到冠龙公司现场协调并经当地派出所处理未果，冠龙公司虽在2019年11月19日短信通知天保昌公司付款发货，但是在诉讼过程中，冠龙公司认可天保昌公司定制的三种产品仍是毛坯状态，尚未完成精加工。故被告冠龙公司该辩解理由不能成立，本院不予采信。被告冠龙公司系被告杨燕燕个人独资的有限责任公司，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告杨燕燕未能提供证据证明冠龙公司财产独立于其个人财产，故杨燕燕应当对冠龙公司的债务承担连带责任。对于原告天保昌公司主张的预付款利息损失，可自实际支付之日起按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十八条，《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，判决如下： 一、解除原告南京天保昌冶金机械配件有限公司与被告响水县冠龙轴承座制造有限公司于2019年9月23日和2019年9月28日签订的购销（承揽）合同； 二、被告响水县冠龙轴承座制造有限公司在本判决生效后15日内返还原告南京天保昌冶金机械配件有限公司预付款42000元，并承担该款利息损失（其中35000元从2019年9月24日起，7000元从2019年10月10日起，均按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率标准计算至款项实际付清为止）； 三、被告杨燕燕对上述款项承担连带清偿责任； 四、驳回原告南京天保昌冶金机械配件有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，在本判决确定的履行期限最后一日起二年内，向法院申请执行。 案件受理费850元，保全费470元，由被告响水县冠龙轴承座制造有限公司负担（原告已预交，被告在本判决生效后15日内直接支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。 审 判 长 王 东 人民陪审员 陈 静 人民陪审员 吴建云 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员 朱 琳