青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）青28民初81号 原告：成都市宏升建筑工程有限公司，住所地：四川省成都市新都区新都镇蜀龙大道中段801号，统一社会信用代码：91510114202582213R。 法定代表人：蔡洪，该公司董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：黄梅，四川治坛律师事务所律师。 被告：青海谷鸿森房地产开发有限责任公司，住所地：青海省德令哈市祁连路5号（如意佳苑小区1幢4单元441号），统一社会信用代码：91632800595013715A。 法定代表人：何琰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：魏占昌，男，汉族，1983年2月19日生，住青海省德令哈市，该公司员工。 原告成都市宏升建筑工程有限公司与被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告成都市宏升建筑工程有限公司的法定代表人蔡洪的委托诉讼代理人黄梅，被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司的委托诉讼代理人魏占昌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市宏升建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款26720526元，并支付利息18272447.37元（利息以26720526元为基数，按照年利率24%从2016年9月25日起算，至本息付清之日止，现暂计至2019年8月1日），上述金额暂计44992973.37元；2.本案诉讼费用、保全费以及因实现债权的担保费等由被告承担。事实和理由：2012年8月1日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》，原告依约进行了施工，2016年9月24日，原、被告双方签订了《景华湾商业广场竣工结算总额最终确认书》，确认了工程竣工结算总额为96060000元，并确认今后不再对此确认竣工结算总额进行任何调整，现被告尚欠原告工程款26720526元。 青海谷鸿森房地产开发有限责任公司辩称，案涉工程至今未竣工验收：1.因景华湾商业广场塔楼电梯井渗水，致使消防电梯无法投入使用，写字楼无法出租，造成公司自2014年11月租金、物业费、暖气费、管理费等损失1365万元；2.裙楼消防楼梯做反，致使5间商铺共计1635平方米无法出租、出售，造成租金、物业费、暖气费及管理费损失353万元，销售损失1308万元；3.商场消防水池漏水，无法投入使用；4.未按图纸做石棉保温，商场整体漏风，致使供热费多出30%，造成损失约300万元；5.未完成工程量统计276万元，维修费417万元；6.基础沉降不均，超出设计范围，部分墙体裂缝，申请鉴定；7.所有原材料没有合格证，没有竣工验收备案资料，无法办理竣工备案手续，无法办产权证。应提供增值税发票，并承担滞纳金。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2012年8月1日原告成都市宏升建筑工程有限公司与被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司签订《建设工程施工合同》约定“承包范围：按发包人提供经双方确认的设计施工图纸所标明的土建、水电、采暖安装、装饰、消防项目工程及施工图中所含全部项目（不包括电梯，自开工之日起，消防设计）。工期：2012年8月8日至2013年9月8日，共396天。合同价款：竣工结算造价以实际完成的建筑面积乘以承包单价，承包单价为1918.00元/平方米。2013年6月30日，双方签订了《补充合同》，约定调整工程节点工期、工程款支付及合同总工期；2016年9月24日，双方签定《景华湾商业广场竣工结算总额最终确认书》，最终确认景华湾商业广场竣工结算总额为96060000元，并约定今后不再对此确认竣工结算总额进行任何调整；2017年6月22日被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司收到原告成都市宏升建筑工程有限公司邮寄的宏升（2017）009号《关于景华湾商业广场项目财务往来对账确认函》要求接受此函后于十个工作日内就函告内容予以明确答复，逾期将视同确认。被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司认可欠付工程款26720526元；2016年4月5日青海谷鸿森房地产开发有限责任公司与成都市宏升建筑工程有限公司青海分公司、青海麟瑞消防工程有限公司、兰州诚安安防工程有限公司签订了《景华湾商业广场后续收尾工程四方协议》，协议中约定，本项目全部工程内容应于2016年4月25日完成施工。协议中第四项约定：甲、乙、丙、丁四方就本协议签订前各方的履约行为达成共识，均认可本协议签订前各方的履约行为不违反约定，互不追究违约责任。 另查明，蔡克明系成都市宏升建筑工程有限公司青海分公司案涉工程的项目经理，杨水源系青海谷鸿森房地产开发有限责任公司的合伙人，且是该公司的隐名股东。 被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司于2020年6月9日提出反诉请求及申请司法鉴定申请后，本院当庭释明其应在2020年6月15日之前缴纳反诉费并提交司法鉴定申请，但其未按期缴纳反诉费，亦未提交司法鉴定申请。 本院认为，原告成都市宏升建筑工程有限公司与被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司签订的《建设工程施工合同》《补充合同书》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行各自的义务。根据原告成都市宏升建筑工程有限公司提供的《景华湾商业广场竣工结算总额最终确认书》《竣工结算总价》及《关于景华湾商业广场项目财务往来对账确认函》均证实被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司欠付工程26720526元，被告对此不持异议，本院予以确认。被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司辩称原告成都市宏升建筑工程有限公司施工的工程存在严重质量问题给其造成巨额损失的意见，经查，案涉工程已于2016年5月交付使用至今，被告认为案涉工程存在严重质量问题但未提供证据证实在工程交付使用后其就质量问题向原告主张履行维修义务而原告未予维修的事实，且其提供的证据无法证实其主张，其应承担相应的法律责任，被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司未按期缴纳反诉费亦未提交司法鉴定申请，系对自身权利的处分，对其反诉本院不予审理，故被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司该辩解意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 关于原告成都市宏升建筑工程有限公司主张利息损失18272447.37元的请求，经查，双方对欠付工程款26720526元均不持异议，原告成都市宏升建筑工程有限公司于2017年6月16日向被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司发送《关于景华湾商业广场项目财务往来对账确认函》要求确认欠付工程款，故利息应自被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司收到上述确认函后十日后自2017年7月3日记付，原告主张超出部分本院不予支持。 综上所述，原告成都市宏升建筑工程有限公司请求部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十六条《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司于本判决生效后十日内向原告成都市宏升建筑工程有限公司支付工程款26720526元及利息（以26720526元为本金自2017年7月3日起按中国人民银行同期同类贷款利率支付至2019年8月19日，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价计算标准支付至实际付清之日止）； 二、驳回原告成都市宏升建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费266765元，由原告成都市宏升建筑工程有限公司承担91362元，由被告青海谷鸿森房地产开发有限责任公司承担175403元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于青海省高级人民法院。 审 判 长 彭建玉 审 判 员 张永涛 审 判 员 樊旭华 二〇二〇年六月二十三日 法官助理 马忠玲 书 记 员 罗丽娟   杜娟玲