安徽省来安县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1122民初582号 原告：南京强泰装饰工程有限公司，住所地江苏省南京市六合区大厂街道葛关路329号，统一社会信用代码91320116088033500N。 法定代表人：陆顺龙，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：杨开河，安徽杨开河律师事务所律师。 被告：安徽七星旅游实业有限公司，住所地安徽省来安县汉一金都国际商贸城（建阳北路北门湾28号），统一社会信用代码91341122MA2MTC0361。 法定代表人：于红，该公司执行董事。 被告：安徽汉一房地产有限公司，住所地安徽省天长市永福西路1号永福大厦二楼，统一社会信用代码91341181719908714K。 法定代表人：施学章，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：蔡鸿志，安徽曙春律师事务所律师。 委托诉讼代表人：邓法，男，1972年9月2日出生，汉族，住安徽省肥东县。 原告安徽强泰装饰工程有限公司（以下简称强泰公司）与被告安徽七星旅游实业有限公司（以下简称七星公司）、安徽汉一房地产有限公司（以下简称汉一公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年2月26日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告强泰公司法定代表人陆顺龙及其委托诉讼代理人杨开河，被告七星公司法定代表人于红、被告汉一公司委托诉讼代理人蔡鸿志、邓法到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 强泰公司向本院提出诉讼请求：1.判令七星公司、汉一公司给付工程款、工程补助人民币2866738.18元，利息2121386.25元，融资补助50000元，合计5038124.43元。2.判令七星公司、汉一公司承担本案的诉讼费用。事实与理由：2016年4月,七星公司将七星广场地面大理石铺设、喷泉、风水球工程发包给其施工,工程地点来安县北门汉一广场,该工程为汉一公司所有。2016年8月30日,工程竣工经验收合格,移交七星公司、汉一公司。2016年10月8日,其与七星公司共同委托富邦永晔工程顾问有限公司进行竣工结算审核,该公司出具富苏市(2016)第(111)号《工程造价咨询报告书》,报告确定来安汉一七星广场地面铺设、喷泉安装工程价款为2319998.18元。七星公司在建设单位栏内签字盖章确认,强泰公司在施工单位栏内签字盖章确认。2016年4月,强泰公司与七星公司、签订《五楼办公室、楼食堂装饰工程合同》,强泰公司按照合同约定进行施工,汉一公司股东龚永祥阻止施工,破坏已经完成部分,强泰公司无法继续施工,工程停止，强泰公司提交了工程决算书,完成部分造价为180790元,签证(含财产损失、窝工损失)65950元,合计246740元。工程结束后,七星公司未按合同约定付款,2016年11月28日汉一公司与其签订《协议书》:工程验收合格,工程款231.9万元、工程补助30万元,合计261.9万元,汉一公司目前没有现金支付能力,以单身公寓作抵押,七星公司作为见证方在协议上签字。2017年1月25日,由于汉一公司未按协议履行,其与七星公司、汉一公司就支付工程款达成一致:按照合同约定付款日(2016年10月底),以工程量结算清单数额为准,按月息2%支付利息至本息付清,协议四方签字盖章(2018年12月,七星公司、汉一公司分别确认协议继续有效)。2017年1月27日,汉一公司致函给其,愿支付其50000元,以解决春节未付款强泰公司增加的融资费用,函件加盖汉一公司印章。七星公司、汉一公司应付强泰公司工程款、工程补助2866738.18元,利息 2121386.25元(自2016年11月1暂计至2019年12月31日,利 率月2%:利息计算至本息全部付清止),融资补助50000元,合计5038125.43元。其经多次催要，故诉至法院。 七星公司辩称，其不是具体经办人，不清楚具体数额，没有参与。 汉一公司辩称，1、诉状中提到的补助款30万元，该补助款是工程合同以外的款项，该补助款不应算为所欠的工程款内，也不应计算利息。2、诉状中提到的其股东阻止现场施工，破坏已完成的部分，事实不存在。3、至于金额的确认，应以具有法律效力的结算报告审计报告或者其他双方确认有效的文件予以证实。 本院经审理认定事实如下：2016年4月26日,强泰公司与七星公司签订《装修装饰工程合同》,工程名称:七星广场地面大理石铺设、喷泉、风水球承建,工程地点：安徽来安七星广场，工程承包方式:包工、包料，关于工程价款及结算：竣工验收合格一次性付清，本合同为全代资工程，验收合格后支付95%，工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后五日内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。该工程为汉一公司所有。2016年8月30日,工程竣工经验收合格。2016年10月8日,强泰公司与七星公司共同委托富邦永晔（北京）工程顾问有限公司江苏分公司负责结算、审计,2016年10月25日，该公司出具富苏审(2016)第(111)号《工程造价咨询报告书》,报告确定来安汉一七星广场地面铺设、喷泉安装工程价款为2319998.18元。2016年10月16日强泰公司在施工单位栏内签字盖章确认，2016年10月24日七星公司在建设单位栏内签字盖章确认。 2016年11月28日汉一公司（甲方）与强泰公司（乙方）签订《协议书》，载明：甲方委托安徽七星旅游实业有限公司和乙方签订的汉一.七星广场大理石、风水球、喷泉等工程。此工程全部验收并审计结束。工程款贰佰叁拾壹点玖万元整,工程补助(由于甲方原因造成停工、盗窃和阻工现象详细见报告书)叁拾万元整,共计贰佰陆拾壹点玖万元整(261.9万)。目前甲方没有现金支付能力,愿意用单身公寓作为抵押。抵押面积按市场销售价为准,达到以上金额为止。甲方已经对汉一.七星广场项目展开销售,也可以直接按销售收入比例享受优先提取工程款壹佰伍拾万元整,余款在两个月内付清。余款乙方可以对以上两种方式进行选择。七星公司作为见证方在协议上签字。2017年1月25日,由于汉一公司未按协议履行,强泰公司致《函》汉一公司，《函》载明:根据2016年4月24日,南京强泰装饰工程有限公司与贵公司委托运营单位,来安七星旅游实业有限公司签订的来安汉一七星广场装饰工程施工合同,我公司组织人员进行施工,于2016年8月30日完工并由贵公司验收合格交付使用。按合同约定应于2016年10月底支付工程总造价95%的工程款,但未能履约合同。后贵公司再次作出书面承诺,用贵公司承建的单身公寓作为临时抵押移交销售部,并预先支付我公司150万元整,余款在2017年1月底全部付清。可至今分文未付,春节已至,贵公司再次合同违约,故我公司强烈要求贵公司,按合同约定付款之日起算,按工程量结算清单数额为准,按民间融资月息(2%)计算,直到付款时间终止本金与利息,并由同意方签字认可。强泰公司与七星公司、汉一公司签字盖章认可。 2017年1月27日,汉一公司致函给强泰公司,愿支付强泰公司50000元,以解决春节未付款强泰公司增加的融资费用,函件加盖汉一公司印章。综上，七星公司、汉一公司应付强泰公司工程款、工程补助261.9万元,利息应该按照约定支付，以及融资补助50000元。 另：在审理过程中强泰公司撤回了“强泰公司关于《五楼办公室、楼食堂装饰工程合同》”工程款的诉讼请求。 上述事实，有强泰公司、七星公司、汉一公司当庭陈述，强泰公司提供的《装修装饰工程合同》、《工程竣工验收报告》、《工程造价咨询报告》、协议书、《函》等证据在卷佐证，予以认定。 本院认为，依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中强泰公司、七星公司、汉一公司签字认可的协议书、《函》，均系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律规定，合法有效。双方当事人应依照约定全面履行自己的义务。强泰公司根据合同约定已履行了合同义务，七星公司、汉一公司未能按照约定时间向强泰公司支付工程款，构成违约，应当按照合同约定承担违约责任，支付合同约定的违约金。由于双方已在合同中约定了违约金的计算方法，计算方法内容也未违反法律规定，故对强泰公司要求七星公司、汉一公司支付工程款、按月利率2%日自2016年11月1起计算至案涉工程款交付之日止支付违约金的诉讼请求，本院予以支持；对七星公司、汉一公司的辩解的理由不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 被告安徽汉一房地产有限公司、安徽七星旅游实业有限公司于本判决生效后十日内支付原告南京强泰装饰工程有限公司工程款计人民币2741000元及利息(以2691000为基数，按月利率2%计算，自2016年11月1日至实际付清之日止)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费47067元，由被告安徽汉一房地产有限公司、安徽七星旅游实业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁 州市中级人民法院。 审 判 长  王 红 人民陪审员  尹晓程 人民陪审员  张云春 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  魏 雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应该承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。