江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0213民初560号原告：南京掌控文化传媒有限公司，住所地南京市鼓楼区汉中门大街309号，（统一社会信用代码：91320106MA1MMTX24W）。法定代表人：张媛娜，该公司执行董事。委托诉讼代理人：蒋德军，江苏昊信律师事务所律师。被告：无锡富力通达房地产开发有限公司，住所地无锡市梁溪区南湖大道588号302室，（统一社会信用代码：91320200MA1N22BQ9D）。法定代表人：李明，该公司执行董事。委托诉讼代理人：张博，男，该公司员工。委托诉讼代理人：柳筱，女，该公司员工。原告南京掌控文化传媒有限公司（以下简称掌控公司）与被告无锡富力通达房地产开发有限公司（以下简称富力通达公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。原告掌控公司的委托诉讼代理人蒋德军、被告富力通达公司的委托诉讼代理人柳筱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。掌控公司向本院提出诉讼请求：1.判令富力通达公司支付服务费184500元；2.判令富力通达公司承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2019年6月，掌控公司与富力通达公司签订宣传影视片制作合同，约定掌控公司承揽无锡运河十号超高层宣传片拍摄制作工作。掌控公司按约履行了相关义务，并应富力通达公司的要求增补拍摄镜头，项目经富力通达公司验收通过，但富力通达公司至今未支付任何款项，故诉至法院。富力通达公司辩称：1.不认可掌控公司所称3万元增补事项，该增补事项确认时间是2019年9月9日，在合同约定的履行期间，应属于履行合同义务，而非增补事项；2.掌控公司完成项目时间已经超过了合同约定的时间，应承担逾期交付的违约责任，违约金应当从应付款中扣除。本院经审理认定事实如下：掌控公司向本院提供了一份《江苏无锡XDG-2016-17号地块（悦禧家园）2019年宣传影视片制作合同》，上面载明：甲方（发包方）：富力通达公司，乙方（承包方）：掌控公司，项目名称：无锡运河十号（悦禧家园）项目2019年宣传片拍摄，乙方承揽无锡运河十号超高层宣传片拍摄制作，其中包括且不限于方案策略、现场拍摄、后期制作、音乐配音等工作，拍摄方式为实景拍摄为主，交货资料为宣传片定稿视频及相关花絮资料，交货地点为无锡运河十号售楼处，交货时间为2019年9月12日，合同总价款为154500元，双方签订合同且设计制作完成初稿经甲方验收合格后30天内支付总价款的50%，设计制作完成最终稿并经甲方验收合格后30天内支付合同余额50%，支付形式为支票，乙方收款同时需向甲方开具相应、合法、有效发票，乙方逾期向甲方提交制作方案的，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额1%的违约金，逾期超过10天，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额20%的违约金等内容。合同的落款处，甲方盖公司公章并签署日期“9.9”字样，乙方盖公司公章，刘方玉作为代表签字。掌控公司还向本院提供了一份富力通达公司工作人员夏唯一签字确认的《富力山宣传片费用增补项说明》，上面载明：项目名称：无锡运河十号（悦禧家园）项目2019年宣传片拍摄；确认单位：富力通达公司；确认人：夏唯一；TVC名称：富力山宣传片；版本：中文版本；片长：3分钟；增补项目：1.样板间窗户卫生甲方未处理干净，影响后期效果，后期增补拍摄镜头，2.地下停车场取景点发生变化，后更改场地，增补拍摄场景；TVC制作：掌控公司；增补费用：30000元。增补确认：确认；签字：夏唯一，2019.9.9。此外，掌控公司还提供一份验收时间为2019年9月29日，富力通达公司工作人员余闯签字确认的《富力山宣传片（交片）验收单》，确认掌控公司完成了宣传片且验收合格，验收单上载明的总费用为154500元。诉讼中，掌控公司申请公司业务员刘方玉作为证人到庭作证。刘方玉向本院提供了与夏唯一的微信聊天记录、宣传片合作确认书、标书报价材料以及与拍摄团队导演的微信聊天记录，并陈述：1、2019年7月2日，我联系到了富力通达公司的夏唯一，开始宣传片的竞标，参与提报，后来夏唯一通过了我们中标，我和夏唯一进行沟通，经过了几轮方案的拍摄修改，提报，勘景，选定模特等工作，最终2019年7月21日双方在宣传片合作确认书中确定了第一笔费用154500元的合同。因为富力通达公司宣传片的节点很紧，需要尽快拍摄，第一次拍摄大概是2019年7月26日周五，拍摄团队是我们的导演、灯光师、轨道师、现场策划执行、演员：男主、女主、爷爷、奶奶、小孩，大概拍了3天左右。因为拍摄中途下暴雨，样板间玻璃有很多灰尘，所以出来的镜头效果不好，所以富力通达公司要求重新打扫一遍，重新增补镜头，当天停车场没有协商好，需要置换场地，所以也需要增补镜头。我当时跟夏唯一微信沟通增补两个镜头，报价35000元，夏唯一确认3万元，因为夏唯一说不能及时加在第一笔费用里，需要重新发标书，但是标书不能盖章，所以我让夏唯一签了确认3万元的增补项说明。双方的微信聊天记录显示：2019年8月9日刘：好，那我把报价也改下发给你。夏：改啥报价。刘：视频报价啊，我的领导，帮忙申请啊。夏：那是增补亚。夏：对不对。刘：对的。之后，刘：有空给我签个补款的确认单不。夏：这个不是补款，重新发个标的，上次跟你说的，拍下会所。刘：重新发标书吗，好。2019年9月6日刘：将两份标书发给了夏，金额为35000元。2、第二次增补拍摄是2019年8月30日，拍摄团队是导演、灯光师、轨道师、现场策划执行、演员：男主、女主、爷爷、奶奶、小孩，演员需要另外约，所以产生了演员费用，大概拍摄了2天。3、154500元的合同我是提前签好字的，然后给富力通达公司盖章。2019年9月9日我到无锡，夏唯一当场在3万元的增补项说明上签好字给我。但是154500元的合同不是当天给我的，是单独给我的。4、154500元的合同下来后，夏唯一说一个合同对应一个验收单，所以我们先做了154500元合同的验收单，余闯在验收单上签字，验收单签好后，我们把成片发给余闯和夏唯一就好了，增补镜头都在最终视频里了。我问3万元的验收单怎么办，夏唯一说3万元的验收单先不做，等3万元的合同流程走下来，再做3万元的费用和验收单。之后就没有验收单了。5、154500元的发票是2019年12月6日开好后寄给夏唯一，我们有快递签收的记录。3万元的发票没有开，夏唯一说合同走完才开发票。富力通达公司质证称：对证人所称的增补内容予以认可，但因为夏唯一不是公司核价人，并且也未经过公司内部流程，因此无法确认实际价格，另外证人也认可增补镜头都是在最终的视频，根据掌控公司提供的验收单已认可总费用为154500元，并且该验收单形成时间也在增补事项说明之后，因此案涉费用应当为154500元，关于发票事宜，经向负责验收人余闯核实，其未收到该发票。本院认为，掌控公司与富力通达公司签订的《江苏无锡XDG-2016-17号地块（悦禧家园）2019年宣传影视片制作合同》依法成立有效。掌控公司按照富力通达公司的要求完成工作，富力通达公司验收确认，双方对于总价款是154500元还是184500元产生争议。综合本案现有证据，本院认为，2019年9月9日合同154500元之外的3万元增补项目是双方另行商定的工作内容，本案总价款应为184500元，理由：1、双方经办人员夏唯一和刘方玉在微信聊天记录中一开始商定154500元，后又就增补内容进行协商，掌控公司按照要求出具标书报价35000元，后同意降为3万元。2、2019年9月9日夏唯一在增补项说明中签字确认3万元，双方就增补项目及价格进行了明确约定。3、夏唯一是富力通达公司宣传片业务的经办人员，之前确认了154500元并签订了合同，掌控公司有理由相信夏唯一对3万元增补项目有代理权。4、富力通达公司的内部核价流程是其内部关系，不能对抗外部债权人。综上所述，富力通达公司应支付掌控公司184500元，但是掌控公司在收款同时需向富力通达公司开具相应金额的江苏增值税专用发票。富力通达公司要求掌控公司承担违约责任，从应付款中扣除违约金的辩称理由，因其未提起反诉，本案不予理涉，富力通达公司可另行处理。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第四十九条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百七十四条、第二百五十一条、第二百六十三条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十条规定，判决如下：无锡富力通达房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付南京掌控文化传媒有限公司费用184500元。南京掌控文化传媒有限公司在收到上述款项的同时向无锡富力通达房地产开发有限公司交付金额为184500的江苏增值税专用发票。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3990元，减半收取计1995元（南京掌控文化传媒有限公司已预交），由无锡富力通达房地产开发有限公司负担，于本判决发生法律效力之日起十日内直接向南京掌控文化传媒有限公司支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 员 唐宇明二〇二〇年六月二十四日法官助理 钱丽丽书 记 员 赵蕴怡本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。第四十九条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百七十四条法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》：第四十四条出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。《中华人民共和国民事诉讼法》：第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。