宁夏回族自治区永宁县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0121民初219号 原告：北京国风建业门窗制造有限公司银川分公司，住所地宁夏回族自治区贺兰县。 法定代表人：徐宗维，该公司经理。 委托诉讼代理人：薛鹏，宁夏言成律师事务所律师。 委托诉讼代理人：薛丁瑞，宁夏言成律师事务所律师。 被告：银川芙蓉古城地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区永宁县杨和镇。 法定代表人：胡钰明，该公司经理。 委托诉讼代理人：鄢香玲，女，该公司职工。 原告北京国风建业门窗制造有限公司银川分公司与被告银川芙蓉古城地产开发有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。庭前依据原告的申请，本院于2020年1月13日制作（2020）宁0121民初219号民事裁定书，裁定依法冻结被告名下银行账户存款931000元或同等价值的其他财产。原告的委托诉讼代理人薛鹏、被告银川芙蓉古城地产开发有限公司的委托诉讼代理人鄢香玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告北京国风建业门窗制造有限公司银川分公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告支付工程款912959.08元；2.被告承担本案诉讼费用。事实与理由:被告将芙蓉古城一期别墅及商业铝合金门窗及百叶工程承包给原告，双方于2018年5月14日签订了《芙蓉古城一期别墅及商业门窗工程施工合同》。合同具体约定了工程范围、工期及承包方式包工包料，合同价款为含税总价1436485.69元。付款方式为工程按形象进度支付。合同签订后，原告按照合同的要求，准备材料并进行加工制作。截止2018年11月16日，原告已经完成涉案工程的制作与安装，仅剩门窗玻璃未装，完成的工程量已达95%以上，可被告仅仅支付工程款271479.73元。目前该工程已经停止施工建设。综上，原告已经按照合同约定履行了制作与安装义务，可被告却未按合同约定支付工程进度款，且该工程已经停建。正因为被告迟迟未支付工程款，使原告举止维艰。为维护原告的合法权益，故诉至贵院。本案在审理中，原告当庭变更诉讼请求为：1.依法判决被告支付工程款887036.6元；2.被告承担本案诉讼费用。 被告银川芙蓉古城地产开发有限公司辩称，原、被告双方于2018年5月14日签订芙蓉古城一期别墅及商业窗门工程施工合同，该合同暂定合同总价为1436485.69元，合同第一部分第六条约定，承包方需按合同规定编制产值报表、工程形象进度审核表及付款申请单，应将上述报表报至预算部进行审核，工程竣工验收合格后，铝合金门窗结算完毕，且经发包方审核机构审计完成后，支付至工程总价的95%，且付款前应提供足额增值税专用发票，在支付最后一笔款项前，乙方开具的发票金额应包括质保金，否则发包方有权不予付款。根据原、被告双方签订的合同，被告应按照合同约定安装门窗框等，但直至今日被告只向我方提过一次付款申请，产值金额确定为706199.32元，其中扣款1.1万元，实际支付271479.73元，总共支付282479.73元，在该申请中，经我方成本部门人员审计，原告未按合同约定完成玻璃及扇的安装，我方已将此在付款申请中提出并已扣款，此后原告再未向我方提过付款申请，直至本案第一次开庭后，经过我方催促，原告才就已完成的工程量进行过确认，但未按照合同约定将产值确认表交付我方预算部进行产值确认，原、被告只是就工程量达成一致，该工程至今未完成结算，原告方未按照合同约定安装门框玻璃，也未向我方提供足额有效的增值税发票，且不配合产值确认，我方对于原告诉请中的产值不予认可。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原、被告各自提交的《芙蓉古城一期别墅及商业门窗工程施工合同》，合同内容一致，能够证实本案相关事实，本院予以采信；原告提交的工作联系函1份、照片2份、付款明细1份、付款申请表1份、芙蓉古城安装门窗产值总表及报送表11份、企业信用信息公示报告1份、宁夏银行网上银行电子回单1份与被告提交的付款申请表一份，能够证实本案相关事实，本院予以采信。 本院经审理认定事实如下：2018年5月14日，原、被告签订《芙蓉古城一期别墅及商业门窗工程施工合同》，约定由原告以包工、包料、包税金等形式完成被告开发建设的芙蓉古城一期别墅及商业1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#及商业S-1#、S-2#铝合金门窗和百叶工程的制作及纱窗安装工程的优化设计、材料采购、制作加工及安装等全部工作，直至竣工验收后交付给发包方，并在两年质量保证期内对产品质量缺陷及施工质量缺陷履行免费保修工作；本工程暂定含税合同总价1436485.69元，其中总价的70%为材料费提供16%的增值税专票，总价的30%为安装部分提供10%的增值税专票；工程采用包干综合单价，结算时以实际工程量结算。本合同无工程预付款，工程款按形象进度支付，门窗工程发包方按核定进度产值的40%在次月向承包方支付工程进度款；所有门窗安装完毕后，支付至实际完成产值的60%；工程竣工验收合格后，铝合金门窗工程结算完毕且经发包方审计机构审计完后支付至工程结算总价的95%,5%为质保金（质保期贰年，且质保金不计利息）；质保金在工程保修期满验收合格后60个工作日内一次性支付完毕；付款前应提供足额增值税专用发票，发包方在收到发票后按照发包方的内部管理流程进行审批，在30个工作日内支付工程款，工程款以银行转账的形式支付；且在支付最后一笔款项前，原告开具的发票金额应包含质保金，否则发包方有权不予付款。 合同签订后，原告按照合同约定制作铝合金门窗和百叶、纱窗，已完成了涉案部分楼栋的安装工程，因现场原因，未进场完成其他工程，后因工程款支付问题向本院提起诉讼。 本案在审理中，要求原、被告双方对原告已完成的工程量及价款进行核对。2020年4月24日，经原、被告及工程监理单位对涉案工程现场核查，确定涉案工程1#、2#、3#、5#楼的玻璃未安装，门窗框已安装。原告据此核算累计产值为1186702.5元（其中，S1#楼安装门窗产值为90811.36元、S2#楼安装门窗产值为50501.02元、1#楼安装门窗产值为156728.79元、2#楼安装门窗产值为136362.93元、3#楼安装门窗产值为119681.73元、5#楼安装门窗产值为116137.05元、6#楼安装门窗产值为224153.87元、7#楼安装门窗产值为111743.01元、8#楼安装门窗产值为91738.77元、9#楼安装门窗产值为88843.97元），扣除未安装玻璃人工费用后为1169516.33元。2020年5月14日，经被告核定，认为扣除1#、2#、3#、5#楼的玻璃费用后，原告完成的工程量产值为1001515元。 另查明，被告已支付282479.73元。 2020年6月2日，原告将金额为887036.6元的增值税专用发票交至法庭，请求通过法庭转交于被告。 本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，原告与被告之间建立的承揽合同合法有效，双方当事人均应依约履行全面履行合同义务。经原、被告双方对施工现场进行核查，确定除1#、2#、3#、5#楼的玻璃未安装之外，其余项目均已完成。原告主张根据合同中《断桥铝合金窗综合包干单价分析表》计价标准，扣除1#、2#、3#、5#楼玻璃的安装费用（45元/平米的50%）17186.18元后，确定原告累计完成工程量价款为1169516.33元，本院予以支持。经建设单位、施工单位及监理单位对施工现场进行核对，确定了原告实际完成的工程量，扣除5%的质保金58475.82元，再减去被告已支付282479.73元后，被告应向原告支付828560.78元。被告辩称原告未按照合同约定在申请付款前提供足额发票，被告有权拒绝付款，但因原告已将887036.6元的增值税发票提交至法庭，通过法庭转交被告，故对被告的辩称意见，本院不予支持。因本院判定被告应支付给原告的款项中包含了1#、2#、3#、5#楼的玻璃款，故原告仍负有向被告交付1#、2#、3#、5#楼的玻璃的义务。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百五十一条规定，判决如下： 被告银川芙蓉古城地产开发有限公司于本判决生效后十日内向原告北京国风建业门窗制造有限公司银川分公司支付货款828560.78元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12670元，减半收取计6335元，保全费5000元，由原告北京国风建业门窗制造有限公司银川分公司负担862元，由被告银川芙蓉古城地产开发有限公司负担10473元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审判员  杨露 二〇二〇年六月二十二日 书记员  陶娟 本判决书所适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。