新疆维吾尔自治区英吉沙县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新3123民初64号 原告：喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司，统一社会信用代码：91653100230006950B。 法定代表人：张先武，该公司总经理。 委托诉讼代理人：薄亚菊，新疆叶尔羌律师事务所律师。 被告：重庆市惠亨房地产开发有限公司，住所地：重庆市綦江区古南街道北街86B幢10号，统一社会信用代码：915002222034727374。 法定代表人：董刚，该公司董事长。 被告：重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司，住所地：新疆喀什地区英吉沙县芒辛路，统一社会信用代码：91653123072238907Y。 负责人：杨剑，该公司经理。 委托诉讼代理人：李翔，男，汉族，1961年12月17日出生，户籍地重庆市綦江县，系该公司员工。 原告喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司（以下简称色满公司）与被告重庆市惠亨房地产开发有限公司（以下简称惠亨公司）、重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司（以下简称惠亨分公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年4月7日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司委托诉讼代理人薄亚菊、被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司委托诉讼代理人李翔到庭参加了诉讼。被告重庆市惠亨房地产开发有限公司及经本院合法送达，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令两被告向原告支付欠付工程款9550014.45元；2、请求依法判令被告向原告支付欠付工程款利息，暂计算为4385048.3元，（自2018年1月1日至2020年5月30日，共计29个月），年利率为4.75%×4倍=19%；3、请求以工程款欠款为基数，按照年利率19%，判令两被告向原告支付自2020年6月1日起至实际支付工程款之日的利息；4、依法确认原告对承建工程经人民法院依法折价或拍卖的价款在9550014元内享有建设工程优先受偿权；5、本案保全费、诉讼费由两被告承担。事实和理由：2013年8月3日，原告与被告惠亨分公司签订《建设工程施工合同》，被告惠亨分公司将英吉沙县商业步行街X、X、X、X号楼建设项目（第三标段）发包给原告进行施工，工程总价款为20608042.10元，合同签订后，原告依约进行了施工，并与2014年5月30日竣工验收合格。但被告一直未按照合同约定支付工程款。2016年6月13日，原告与被告惠亨分公司对工程款支付情况及支付方式进行了确认：余款9035385.45元，于2016年底支付1000000元，2017年12月20日前支付完毕，未按期的按照同期银行利率4倍支付利息。另被告惠亨分公司于2016年6月13日向原告出具承诺，工程税费514629元由其向税务局缴纳。并在结算单中将这笔款项计算已付工程款15141629元内，但至今被告仍未向税务机关缴纳该笔税款。因此，被告实际向原告支付工程款14630000元。原告依上述确认书约定多次向被告方主张权利，但被告拖欠至今未付。原告作为施工方，依照法律规定享有对施工项目的优先受偿权。故诉至法院，请求依法支持原告的全部诉讼请求。 重庆市惠亨房地产开发有限公司、重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司辩称：1、原告的建设工程优先受偿权已失权。因涉案工程于2014年5月竣工，其优先受偿权应在竣工后6个月内行使，原告于现时才提出，故此优先受偿权已失权；2、关于税款问题，根据双方建设工程施工合同，税费应由原告承担；3、原告请求的违约金过高，请求人民法院予以调减，其调减的标准，请按照中国人民银行同业拆借利率支付。 被告重庆市惠亨房地产开发有限公司通过本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃举证质证。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2013年8月3日，原告与被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司签订《建设工程施工合同》，被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司将英吉沙县商业步行街X、X、X、X号楼建设项目（第三标段）发包给原告进行施工，工程总价款为20608042.10元，合同签订后，原告依约进行了施工，并与2014年5月30日竣工验收合格。2016年6月13日，原告与被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司对工程款支付情况及支付方式进行了确认：余款9035385.45元，于2016年底支付1000000元，2017年12月20日前支付完毕，未按期的按照同期银行利率4倍支付利息。另被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司于2016年6月13日向原告出具承诺，工程税费514629元由其向税务局缴纳。并在结算单中将这笔款项计算已付工程款15141629元内，但被告一直仍未向税务机关缴纳该笔税款。因此，被告应实际向原告支付工程款14630000元。原告多次向被告方主张权利，但被告拖欠至今未付。 以上事实有《建设工程施工合同》、承诺书、双方当事人的陈述、庭审笔录等为证。 本院认为，根据原告的诉讼及被告的答辩意见，本案争议焦点为：1、原告是否享有对施工项目的优先受偿权；2、涉案工程的税款应当由原、被告哪一方向税务机关缴纳；3、被告应当支付原告多少违约金。 原告喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司与被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司之间双方签订的《建设工程施工合同》是双方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。双方均应按照合同约定履行各自的义务。原告按照合同约定完成了合同约定义务,涉案主体工程已竣工验收合格。经原被告双方确认，被告尚欠原告工程款9035385.45元，经双方协商，被告承诺涉案工程款的税款514629元由被告向税务机关缴纳，但到原告起诉被告也未向税务机关缴纳。 综上，原告诉请被告支付工程款9550014.45元的诉讼请求，本院予以支持；关于原告要求被告支付欠付工程款利息4385048.3元以及要求支付至实际支付工程款之日的利息，根据双方的约定，且根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，未超过法律规定，本院予以支持。故，对被告辩解违约金过高，请求人民法院予以调减，按照中国人民银行同业拆借利率支付的意见，不予采信。根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条：“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”，涉案工程的竣工日期为2014年5月30日，故原告的建设工程价款优先受偿权已失权。被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司，不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。故，应当由被告重庆市惠亨房地产开发有限公司英吉沙分公司承担给付原告喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司工程款的责任。被告重庆市惠亨房地产开发有限公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼，视为放弃对原告所主张的事实和证据进行辩驳的权利，由此产生的不利法律后果由其自行承担。 依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国公司法》第十四条第一款,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告重庆市惠亨房地产开发有限公司于本判决生效后十日内一次性向原告喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司支付所欠工程款9550014.45元。 二、被告重庆市惠亨房地产开发有限公司于本判决生效后十日内一次性向原告喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司支付所欠工程款逾期支付利息4385048.3元，并支付至实际支付工程款之日的利息。 三、驳回原告喀什色满（集团）旅游建筑安装有限责任公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费105410.38元、保全费5000元，共合计110410.38元，由被告重庆市惠亨房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院。 审 判 长 邓  琴  辉 审 判 员 冯  飞  飞 人民陪审员 刘     君 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员 迪丽拜尔·亚森