上海市嘉定区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0114民初7164号原告：上海千驹机电工程有限公司，住所地上海市松江区。法定代表人：许国帅，该公司总经理。委托诉讼代理人：**，上海达贤律师事务所律师。委托诉讼代理人：吕艳，上海达贤律师事务所律师。被告：上海金舒新能源科技有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：黄锋，该公司执行董事。委托诉讼代理人：张文静，上海乐邦律师事务所律师。原告上海千驹机电工程有限公司(以下简称千驹公司)与被告上海金舒新能源科技有限公司(以下简称金舒公司)承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月13日立案后，依法适用简易程序，于2020年5月27日公开开庭进行了审理。原告千驹公司委托诉讼代理人吕艳、被告金舒公司委托诉讼代理人张文静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告千驹公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1、被告向原告支付工程款50，500元；2、被告向原告支付违约金4,600元(合同总额的2%)。事实和理由：2018年10月，原、被告间签订《暖通应用系统空调分包合同书》，被告为甲方，原告为乙方。双方约定由原告向被告提供暖通等系统应用设备或材料安装、服务及相关辅材，由被告支付工程款，工程总价款23万元。合同中还载明施工内容、付款方式、双方权责及违约责任等内容。其中第八条第三款第三项约定：“甲方未按合同约定如期向乙方支付合同款项的(包括合同变更费用)，则视为甲方违约，甲方应按欠款总额每日5‰向乙方支付违约金(违约金总额不得超过合同总额的2%)”。合同签订后，原告诚信履约，工程于2018年12月竣工。但被告未结清工程款。截止目前，被告已支付工程款179,500元，尚欠原告工程款50,500元。综上，为维护原告的合法权益，依据合同法、民事诉讼法等规定提起诉讼，请贵院依法判处。被告金舒公司辩称，不同意原告的诉讼请求。首先，工程款总额中的11,500元是质量保证金，应当在工程竣工后2年之后支付，目前条件尚未成就；其次，剩余工程款中的16,900元，被告负责人已经通过微信转账给原告负责人，其余22,100元因原告未按照合同约定施工安装，导致被告损失，不同意支付。关于违约金部分，因为付款条件未成就，被告没有违约，不同意支付。经审理查明，2018年10月，原、被告签订《暖通应用系统空调分包合同书》，甲方(发包方)为金舒公司，乙方(承包方)为千驹公司。该合同第1条为名词定义：“工程隐蔽：中央空调系统室内风盘或内机、管道、温控线及及线盒安装完毕、中央采暖系统分集水器、管道、温控线及及线盒安装完毕、中央新风系统新风主机机及管道安装完毕、中央热水管道、室内侧水泵和接入水箱安装完毕；工程隐蔽验收：工程隐蔽结束，对系统进行的调试和验收；工程竣工：系统中所有设备及辅材安装完毕并进行调试验收”；合同第2条为项目名称及地址：“项目名称：上海江宁路A1酒店，施工地址：江宁路XXX号”；合同第3条为工程造价：“总价款23万元，其中含设备材料款、人工费、调试费、运输费，税票16%增值税发票”；合同第4条为施工内容及工期：“施工内容：各系统的施工范围、设备、辅材品牌及数量详见我方提供的图纸；施工进场：甲方按合同约定支付合同款项后，乙方于2018年10月10日安排施工人员、设备、辅材进场。其他系统节点进场及完成日期需根据甲方室内装修工程进度确定；……”；合同第5条为付款方式：“预付30%合同总款；室内空调立管、主管、风管、温控线管、热水主机管道水泵等安装完毕，系统调试合格验收35%；空调主机系统安装结束，主机和室内管道安装完毕，热水主机系统安装完毕，系统调试合格验收30%；调试验收合格后满两年付清质保金5%，不计利息”；合同第7条为工程验收及交付：“……，两次验收：即隐蔽工程调试验收、工程竣工验收；两次交付：即隐蔽工程调试后经甲乙双方签字确认即作为工程项目主体交付完工；工程竣工验收后经甲乙双方签字确认即作为工程项目全面交付完毕；隐蔽工程调试验收：隐蔽工程调试验收前，乙方提前1日以电话或书面方式通知甲方，甲方应及时到现场进行调试验收，并于乙方出具的《隐蔽工程调试单》上签字(签章)确认；工程竣工验收：工程竣工，乙方提前1日以电话或书面方式通知甲方，甲方应及时到现场进行竣工验收，并于乙方出具的《工程竣工验收单》上签字(签章)确认；……，如甲方于乙方发出验收通知后未到场或未委托第三方到现场验收的，则以乙方验收结果为准；因甲方未按时到现场验收而导致乙方施工过程延误，乙方不承担由此产生的任何责任”；合同第8条为甲、乙双方责权及违约责任：“……，乙方违约，甲方有权提出解除合同，同时乙方按欠货价值每日5‰向甲方支付合同违约金(违约金总额不得超过合同设备总价的2%)；甲方未按合同约定如期向乙方支付合同款项的(包括合同变更费用)，则视为甲方违约，甲方应按欠款总额每日5‰向甲方支付违约金(违约金总额不得超过合同总额的2%)；……”；合同第9条为维修政策：“自工程竣工，甲方及验收合格之日起工程安装系统(除设备之外的系统等)质保2年；……”；合同另有其他条款。合同签订后，被告于2018年10月10日按合同约定支付原告30%预付款即69,000元；同年11月28日，被告按合同约定支付原告35%款项即80,500元；2019年2月3日，被告支付原告30%款项中的3万元。尚未支付的50,500元为30%中的39,000元及5%质保金即11,500元。审理中，原告提交了《暖通应用系统空调分包合同书》、增值税专用发票、被告向原告付款的银行凭证为其佐证。被告提交了屋顶空调平面图、现场空调安装照片、微信聊天记录、工程联系单及被告制作的情况说明为其佐证。对原告提交证据的真实性被告无异议。对被告提交的证据，除微信聊天记录的真实性认可外，其余原告不予认可。关于原告安装的空调系统等是否符合合同的质量约定，对此问题，原告概述为：“根据合同约定，工程为两次验收、交付，第一次为隐蔽工程的验收，隐蔽工程验收合格后应支付35%，被告于2018年11月28日支付了35%款项即80,500元，说明隐蔽工程验收合格。工程竣工调试合格验收后支付30%，2019年2月3日被告支付了30%中的3万元，说明工程竣工验收合格”；被告概述为：“2019年2月3日支付3万元是因为工期紧张，原告威胁停工，为此支付。安装好通电后，空调正常运转，即视为合格。2019年的2月份，通电后运转了，当时认为合格了。隐蔽工程无法验收，出现的问题是空调可以正常运转，但是原告将两通做成三通，实际使用费电。业主方是酒店，被有关部门检查后停业，停业2个月后发现有2万元的电费产生，才发现隐蔽工程没有按图纸施工。业主方一直没有验收，没有支付被告工程款”。关于被告是否通过微信支付原告16,900元的问题，被告提交了双方法定代表人许国帅和黄锋的微信聊天记录，证明2018年10月26日、同年11月20日、同年12月24日许国帅通过微信分别收款5,000元、4,900元和7,000元。对此节问题，原告概述为：“微信聊天双方是许国帅和黄锋，所收款项16,900元皆为增加项目的费用。5,000元系墙体开槽布管的，墙体开槽布管应由被告自己完成，由于被告未做好，原告代为完成。4,900元黄锋在微信聊天中明确为增补项，收款7,000元是时美大厦的电柜款”。本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。原、被告间签订的《暖通应用系统空调分包合同书》符合法律规定，双方应按照合同约定履行权利、义务。本案中，原告承揽的工程系被告从业主方承揽工程中的一部分，原告向被告交付工程后，被告需要将该部分工程与被告承揽的其他工程一并交付业主方，故本案合同所涉工程的质量认定应以按照原、被告之间合同的约定进行评判。双方在合同中约定工程分两次验收，一次为隐蔽工程的验收，一次为工程竣工的验收。法律规定，在承揽工作期间，在不妨碍正常工作的情况下，被告有权对原告的工作进行监督检验。合同约定有验收条款，按合同约定如被告不到场或不安排第三方到场验收，应以原告验收结果为准。本案中，被告现对隐蔽工程质量有异议，但没有提交向原告提出质量异议的相关证据，在原告提起支付价款诉讼后，却以质量问题作为逾期付款的抗辩理由，有违诚信。同时，合同履行中，被告支付了隐蔽工程验收合格后应予支付的35%款项，还支付了工程竣工验收合格后应予支付30%中的部分款项，并将原告承揽的工程已经交付业主方使用，由此也可以认定原告交付的工程符合双方合同约定。如系被告怠于行使合同约定的验收权利，其后果也应由被告自行承担。双方在审理过程中，未提交工程竣工验收单，对工程竣工验收的具体日期表述不一，结合本案查明的事实，本院认为应以被告支付原告30%款项中3万元的日期即2019年2月3日为验收合格日，并以此计算逾期付款和质保金的清偿期限。关于被告微信支付16,900元价款一节，经对微信聊天记录付款前后的聊天内容来看，结合被告履行合同支付原告款项系采用银行转账的事实，上述16,900元应为支付合同外项目的费用。工程竣工验收后，被告应支付30%的款项，被告在支付3万元后，未及时付清余款，属违约行为，应承担支付剩余部分即39,000元的民事责任，并应按合同约定承担不超过合同总额2%的违约金。关于5%质保金11,500元，因合同约定调试验收合格后两年付清质保金，原告要求提前支付没有依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百五十八条第一款、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告上海金舒新能源科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海千驹机电工程有限公司价款39,000元；二、被告上海金舒新能源科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海千驹机电工程有限公司逾期付款违约金4,600元；三、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1，177元，减半收取588.50元，由原告上海千驹机电工程有限公司负担143.50元、被告上海金舒新能源科技有限公司负担445元(被告应于本判决生效后七日内交付本院)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员 王 清二〇二〇年六月十五日书记员 张婷婷附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百五十八条当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人不受前两款规定的通知时间的限制。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。