甘肃省榆中县人民法院民 事 判 决 书（2020）甘0123民初177号原告：甘肃奇艺装饰设计有限公司，住所地为兰州市城关区北面滩新村502号。法定代表人：赵晓波，该公司总经理。委托诉讼代理人：张莹，甘肃春蕊律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵某某，男，汉族，1990年12月28日出生，甘肃省陇南市人，住陇南市武都区。被告：兰州福小厨餐饮管理有限公司，住所地为榆中县城关镇文兴路179-1号第2层001室。法定代表人：高某某，该公司总经理。被告：高某某，男，汉族，1972年10月4日出生，甘肃省榆中县人，住兰州市城关区。被告：陆某某，男，汉族，1969年8月14日出生，甘肃省榆中县人，住榆中县城关镇。委托诉讼代理人：白巍，甘肃栖云律师事务所律师。被告：胡某某，女，汉族，1978年10月24日出生，甘肃省兰州市人，住兰州市安宁区。委托诉讼代理人：白巍，甘肃栖云律师事务所律师。原告甘肃奇艺装饰设计有限公司（以下简称甘肃奇艺公司）与被告兰州福小厨餐饮管理有限公司（以下简称兰州福小厨公司）、高某某、陆某某、胡某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告甘肃奇艺装饰设计有限公司委托诉讼代理人赵某某、张莹、被告兰州福小厨餐饮管理有限公司法定代表人高某某、被告高某某、被告陆某某、胡某某的委托诉讼代理人白巍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告甘肃奇艺装饰设计有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告兰州福小厨餐饮管理有限公司立即支付原告装修工程款450107.21元；2.判令被告高某某、陆某某、胡某某对上述公司债务承担连带偿还责任；3.诉讼费由四被告承担。事实和理由：原、被告双方于2018年6月1日签订《美食城装饰装修合同》，约定由原告承包被告兰州福小厨公司发包的位于榆中县亨威万象新城的“万象美食汇”装饰装修工程，工程预算总价为1487439.99元，工期为2018年6月1日至2018年7月30日。后原告依约履行合同义务，期间被告要求增加灯带、音响喇叭、监控系统等共计296263元，最终结算价格为1500107.21元。原告向被告交付工程后，被告已使用一年多时间，现剩余450107.21元工程款未付。另，原告曾多次向被告兰州福小厨公司催要工程款，被告声称无钱支付，且其经营的“万象美食汇”已停业，经查被告高某某、陆某某、胡某某作为被告兰州福小厨公司的股东均未实缴出资，导致被告兰州福小厨公司无力在注册资本范围内偿还债务，因此各股东应对公司债务承担连带清偿责任。为维护原告的合法权益，现依法诉诸法院，请依法判决。被告兰州福小厨餐饮管理有限公司辩称，1.双方签订的《美食城装饰装修合同》约定，本工程装修建筑面积约1500平方米，单价为900元／平方米，以工程完工后竣工验收时确认的施工面积为准，并不是按照建筑面积计算；2.原告未能按照约定的工程进度完成装修任务，给被告兰州福小厨公司造成了一定的经济损失，美食城现在停止营业，与原告未能按期交付工程，导致部分商户退出有一定的关系；3.美食城总建筑面积为1768.53平方米，减去五个形象店建筑面积629.24平方米，最后的实际建筑面积为1139.29平方米，按照合同预定的单价900元／平方米，工程总造价应不超过1025361元，被告兰州福小厨公司已支付原告装修款为1032000元（含被告在美食城办卡消费22000元），被告已在合同约定的时间内支付清原告实际施工面积的工程款，原告还应退还兰州福小厨公司多付的部分装修款。综上，请法庭驳回原告的诉讼请求。被告高某某辩称，公司的财产足以支付原告起诉的欠款，原告要求公司股东承担连带清偿责任没有法律依据。被告陆某某和被告胡某某辩称，1.原告与被告陆某某、胡某某之间没有签订装修合同，原告将陆某某、胡某某作为被告，本案的诉讼主体不适格；2.被告陆某某、胡某某对原告诉讼请求中要求的装修费的金额不认可，应该按照合同约定的工程竣工后验收时确认的施工面积来结算装修工程款；3.被告陆某某、胡某某作为兰州福小厨公司股东不应对公司债务承担连带清偿责任。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2018年6月1日，原告甘肃奇艺公司和被告兰州福小厨公司签订《美食城装饰装修合同》及装修工程预算表，约定工程装修面积约为1500平方米，综合装修单价为900元／平方米，施工总面积为本工程的建筑面积，以工程完工后竣工验收时确认的施工面积为准。该工程原告甘肃奇艺公司于2018年10月20日交付被告兰州福小厨公司，并且已经投入使用。被告兰州福小厨公司向原告支付工程款共计1032000元（包含原告在美食城办卡消费折抵的22000元）。另查明，被告高某某、陆某某和胡某某系兰州福小厨公司股东，于2017年6月30日前已交清首次认缴出资，剩余出资额应于2027年5月23日前交清。本院认为，本案的争议焦点为：1、原、被告之间装修工程的总价款数额以及原告要求的工程增量是否属实；2、被告高某某、陆某某、胡某某是否应对兰州福小厨公司债务承担连带清偿责任。被告兰州福小厨公司认为装修的总价款应该是实际施工面积x900元／m2，应在合同约定的装修面积约1500m2中扣除5个店中店和公共设施的面积。原告甘肃奇艺公司和被告兰州福小厨公司签订《美食城装饰装修合同》，约定建筑装修面积约1500m2，综合单价为900元／m2，并在同日双方签订的装修工程预算表中明确表示此预算不包含店中店装修，而且被告兰州福小厨公司在装修工程预算表上备注“合同总价按合同，总价为1500m2x900元／m2执行”，原、被告双方经本院建议，都不申请对实际施工面积和工程量进行鉴定，且原、被告双方向本院提交的的涉案建筑面积图纸中的5个店中店和公共设施部分的面积各不相同，无法确定实际施工面积，而且该工程已于2018年10月20日交付并投入使用，视为被告兰州福小厨公司已验收，故对被告兰州福小厨要求在装修面积约1500m2中扣除5个店中店和公共设施面积的辩解意见，本庭不予采信。原告向本院提交了店中店工程增量24项共计307204元，被告兰州福小厨公司对工程有增量部分予以认可，但是对增量的具体工程量和工程单价均有异议。按照《美食城装饰装修合同》第八条中约定，未经兰州福小厨公司同意，甘肃奇艺公司不得进行任何工程变更，如果发生变更，应在变更三天内要求兰州福小厨公司工程部和经营部负责人办理签证。原告甘肃奇艺公司主张的工程增量和价款并没有被告兰州福小厨公司的签字或确认，所以对原告要求店中店工程增量307204元的主张，本院不予支持。被告兰州福小厨公司认为原告推迟交工是美食城关闭的其中一个原因，给其造成一定损失，要求原告赔偿。但是被告未能向本院提交相关证据，对被告兰州福小厨公司要求原告赔偿损失的主张，本院不予支持。综上，被告兰州福小厨公司应支付原告甘肃奇艺公司装修工程款1500m2x900元／m2-1032000元=318000元。原告认为根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第二十二条第二款规定“公司财产不足以清偿债务时，债权人主张未缴出资股东，以及公司设立时的其他股东或者发起人在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任的，人民法院应依法予以支持。”，被告兰州福小厨公司账面上没有钱，不足以支付拖欠的装修款，被告高某某、陆某某、胡某某系兰州福小厨公司股东，应该对公司债务承担连带清偿责任。本院经审理认为，公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。根据兰州福小厨公司章程和工商登记记载，三位股东的出资期限为2027年5月23日前，且已全部按时足额缴纳首次认缴出资，不构成股东未履行或未全面履行出资义务。并且原告未能向本院提交证据证明被告兰州福小厨公司财产不足以清偿债务，不能仅凭兰州福小厨公司账户上没钱就断定公司财产不足以清偿债务，故对原告要求被告高某某、陆某某、胡某某对兰州福小厨公司债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，为维护当事人的合法权益，对原告部分的诉讼请求本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《中华人民共和国公司法》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告兰州福小厨餐饮管理有限公司支付原告甘肃奇艺装饰设计有限公司工程款318000元，于本判决生效后十日内履行完毕。二、驳回原告甘肃奇艺装饰设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4026元，保全费2771元，由原告甘肃奇艺装饰设计有限公司负担1572元，被告兰州福小厨餐饮管理有限公司负担5225元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审 判 员  金杰华二〇二〇年六月四日法官助理  陈晓俊书记员赵莉