河南省平顶山市湛河区人民法院民 事 判 决 书履行生效判决书、调解书、裁定书确定义务告知书人民法院发生法律效力的判决书、调解书、裁定书（以下统称法律文书）确定的义务，义务人必须按生效法律文书规定的期限自动履行义务。根据相关法律和司法解释规定，义务人不自动履行生效法律文书确定义务的，人民法院将强制执行，并视情节轻重对不自动履行的义务人给予如下处罚：一、诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十五条）二、加倍支付迟延履行期间的债务利息或者支付迟延履行金；（民事诉讼法第二百五十三条）三、构成拒不执行人民法院判决裁定罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（刑法第三百一十三条）四、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。（民事诉讼法第二百五十五条）五、列为失信被执行人，上国家征信网，限制高消费，被相关媒体曝光等，个人声誉受损，在经商办企业、个人就业、金融贷款、出入境、子女上学、乘坐交通工具等方面受到严格限制；（民事诉讼法解释第五百零六条、五百一十八条）（《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息若干规定》第一、七、八条）（《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条）特此告知平顶山市湛河区人民法院河南省平顶山市湛河区人民法院民事判决书（2020）豫0411民初1033号原告：曲小玲，女，1964年12月5日出生，汉族，住平顶山市湛河区。被告：张彦营，男，1962年5月7日出生，汉族，住平顶山市卫东区。委托诉讼代理人：程炳旭，河南炳东律师事务所律师。委托诉讼代理人：王丽萍，河南炳东律师事务所律师。被告：冀中安，男，1955年1月15日出生，汉族，住河南省叶县。原告曲小玲与被告张彦营、冀中安租赁合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告曲小玲、被告张彦营及其委托诉讼代理人程炳旭到庭参加诉讼。被告冀中安经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲小玲向本院提出诉讼请求：1.判令张彦营、冀中安支付曲小玲租赁材料费207451.73元；2.判令解除曲小玲与张彦营签订的租赁合同，张彦营立即返还钢管1943.2米、扣件6059个、十公分接头530个,如不归还按合同约定价格赔偿曲小玲损失（后曲小玲表示愿意按市场价要求赔偿）；3.判令张彦营向曲小玲支付在未归还租赁物期间产生的租赁费（自2020年4月27日开始计算至实际归还之日止，按合同约定租金计算)；4.本案诉讼费由张彦营、冀中安承担。事实与理由:张彦营以平顶山市金鹰建筑安装有限公司名义承建平顶山市亿利房地产开发有公司（以下简称亿利公司）开发的位于平顶山市湛河区北渡公安分局东侧凤凰御景项目。2014年5月27日,张彦营需租赁一批钢管、扣件、接头，与曲小玲协商签订了租赁协议,约定了租赁费、租赁物赔偿办法以及违约责任。曲小玲依约将租赁物交付张彦营,由提货单为证。然而租赁到期后，张彦营、冀中安并未结清租赁费和归还全部租赁物资,明显违约。截止2020年4月27日,张彦营、冀中安欠曲小玲租赁费207451.73元未支付，剩余钢管1943.2米、扣件6059个、十公分接头530个未归还。曲小玲多次向张彦营、冀中安催要租赁费,并主张解除合同,要求立即返还租赁物。但张彦营、冀中安却相互推诿至今也未支付租赁费，并拒绝返还租赁物。故提起诉讼。张彦营辩称，1、曲小玲诉请张彦营支付租赁材料费并返还租赁物无事实根据。曲小玲向张彦营提供的租赁物资单价超出市场租赁价将近三分之一，张彦营迫于朋友从中说情，曲小玲又保证按时供应物资，在出现收麦、收秋、工地左右不了的情况时可以报停。在此前提下，张彦营才与曲小玲签订了租赁合同书。合同签订后,因曲小玲供货不及时,2014年7月2日,张彦营又向朝辉建筑设备站租赁物资。2014年11月11日,张彦营的凤凰御景项目工地因没有办理建设工程规划许可证被迫停工，直到2018年6月1日才取得建筑工程施工许可证。工地停工后，韩彦龙就通知曲小玲要求报停，并要求曲小玲将设备拉走。但曲小玲始终不拉走租赁物资，不履行承诺，为避免损失扩大，张彦营主动将曲小玲的租赁物资在该年度陆续退回。但张彦营与曲小玲至今没有对租赁费、未归还租赁物资的数量进行结算。曲小玲提供的提货单、回收单上均为冀中安签字，请法院核实是否系冀中安本人所签。在未核实提货单、回收单真实性的前提下，曲小玲要求张彦营支付租赁费并返还租赁物资无事实根据。2、因曲小玲未采取措施防止损失扩大,其无权对2014年11月11日之后产生的租赁费再主张权利。2014年11月11日工地被迫停工后,张彦营已通知曲小玲报停、将物资拉走，这是曲小玲的承诺也是行业惯例。曲小玲无故不准报停，过错在曲小玲。即便存在租赁物资尚未归还的情况，也不应当计算租赁费,只需退还物资。且曲小玲主张的物资价格明显高于市场价,按此履行显失公平。请法院依法判决。冀中安未到庭，无答辩。曲小玲围绕诉讼请求依法提交的证据有：1、租赁合同书。证明曲小玲和张彦营签订的租赁合同书对租赁价格进行了约定，同时也显示合同签订当天的提货物资情况。2、提货单19份（其中1份出库单等同于提货单）。提货人有冀中安、韩彦龙、申现彬签字，这三人都是张彦营工地上的人。3、回收单11张。回收单上均为冀中安签字。张彦营对证据1真实性有异议，租赁合同书上是张彦营的签字，但认为当时签的是送货单。且合同约定的租赁物价格明显高于市场价，按此合同履行有失公平。对证据2、3真实性有异议，证据2、3中均无张彦营的签字，冀中安、韩彦龙是张彦营工地上的人员，但是否系此二人签字有待核实。另外申现彬不是张彦营北渡工地上的人，不认可申现彬签字的提货单。张彦营对证据1中其本人的签字无异议，本院予以确认。对于证据2、3，韩彦龙作为证人出庭时表示提货单中彦龙的签名系其本人签写，本院予以确认。经本院释明，对冀中安签字的证据，张彦营有核实义务。但张彦营未在限令时间内对2014年-2015年提货单（代合同）、出库单、回收单中冀中安的签字申请鉴定，视为无异议（2013年6月23日冀中安签写的提货单除外）。冀中安经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，也未对曲小玲的起诉向本院提交答辩意见或证据，视为放弃质证等诉讼权利，应承担不利法律后果。故对证据2、3中冀中安签字的提货单（代合同）、出库单、回收单，本院予以确认。曲小玲未提供证据证明申现彬系张彦营工地的工作人员，且张彦营对申现彬签字的提货单不予认可，故对证据2中申现彬签字的提货单，本院不予采信。张彦营提供证据有：1、建筑施工物资租赁合同1份。证明曲小玲与张彦营签订合同后，因曲小玲供货不及时，张彦营工地负责人韩彦龙又与朝辉建筑设备租赁站签订1份建筑施工物资租赁合同，曲小玲提供的租赁物资价格明显高于市场价格。2、责令停止违法行为通知书、建筑工程施工许可证。证明2014年11月11日因凤凰御景项目工地没有办理建筑工程施工许可证被责令停工，直到2018年6月1日才取得建筑工程施工许可证。张彦营已向曲小玲报停。3、韩彦龙到庭证言。韩彦龙证明其于2013年10月到张彦营北渡10号楼工地担任生产负责人，2014年4月底、5月初曲小玲到工地揽租赁合同业务，韩彦龙和曲小玲协商租赁合同内容，当时谈的价格高出市场价格三分之一，秋收、春节和工地左右不了的停工可以报停。韩彦龙将协商情况汇报给张彦营后，张彦营说曲小玲承诺过按市场价走，并保证钢管一次性送到底，不缺货。2014年7月曲小玲供不上货，因工地急用钢管，韩彦龙又从朝辉租赁站租赁钢管等建筑物资，2014年11月，韩彦龙收到工地停工通知单后就通知曲小玲工地停工了，让曲小玲拉租赁物资，但是催了几次曲小玲都没拉走，2014年12月韩彦龙离开工地。4、工程施工合同。证明张彦营以平顶山市鹰泰建筑工程有限公司（以下简称鹰泰建筑公司）名义进驻亿利公司的工地进行施工。5、河南龙硕福实业有限公司及河南双龙建筑设备租赁有限公司出具的证明2份及营业执照。证明根据建筑行业的行规，每年计算2个月的报停期，报停期不再计算租赁费。曲小玲对张彦营的证据1有异议，市场价有高有低，张彦营向曲小玲租赁物资时就是租赁合同书约定的价格。对证据2有异议，张彦营通知曲小玲去拉货，曲小玲都拉走了，没有拉走的租赁物资是张彦营正用着的。对证据3韩彦龙证言有异议，韩彦龙没通知曲小玲去拉钢管，只要张彦营、冀中安通知曲小玲去工地拉租赁物资，曲小玲每次都去了。工地报停的事没有向曲小玲说过，曲小玲也没有承诺过报停。对证据4无异议。对证据5不认可，租赁价格按租赁合同书来。本院认为，张彦营提供的证据1、2、5与本案缺乏关联性，本院不予采纳。对证据3韩彦龙陈述在提货单上签字的事实本院予以采信，其他陈述因缺乏相关证据，且曲小玲不予认可，本院不予采信。对曲小玲无异议的证据4，本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年9月22日，张彦营以鹰泰建筑公司名义与亿利公司签订工程施工合同1份，承建亿利公司开发的凤凰御景10号楼工程，开工日期为2013年9月26日。2014年5月27日，曲小玲以同丰物资有限公司名义（该公司无工商登记，甲方）与张彦营（乙方）签订1份租赁合同书。合同约定租赁物资用于鹰泰建筑公司10号楼，乙方在未缴足押金的情况下，租赁费应每月清算一次，若两个月以上未清租金，甲方有权提前终止合同收回所租赁物资，并追究乙方违约责任。租赁物资单价为钢管0.01元/米、扣件0.005元/个，租赁合同书签订当天张彦营租赁钢管345米、扣件130个。此后曲小玲陆续向鹰泰建筑公司10号楼提供租赁物资，并由鹰泰建筑公司10号楼工地的工作人员韩彦龙（工地负责人）、冀中安代签提货单（代合同）、出库单、回收单。根据租赁合同书、提货单（代合同）、出库单、回收单载明内容，查明2014年5月27日起至2014年7月9日，张彦营通过冀中安、韩彦龙陆续租赁曲小玲钢管21641米、扣件10468个、11909.8米、十公分接头1000个（提货单显示十公分接头租赁单价为0.01元/个/天）。已归还钢管19917.8米、扣件8199个、十公分接头470个。尚有钢管1723.2米、扣件2269个、十公分接头530个未归还。经双方核算，截止2020年4月27日，张彦营欠曲小玲租赁费160722.82元。审理中，张彦营表示租赁物资已丢失不能返还，曲小玲不能再主张自2020年4月27日之后的租赁费，并愿意自行购买租赁物资返还曲小玲，或按市场价折价赔偿。曲小玲表示同意。2013年6月23日冀中安签收的提货单载明租赁扣件3700个，张彦营不认可收到该扣件3700个，其于2013年9月26日之后才入驻该工地。该3700个扣件至2020年4月27日产生的租赁费为38609.5元。本院认为，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。本案中，张彦营与曲小玲之间存在的租赁合同关系，由租赁合同书、提货单及回收单等为证，本院予以确认。《中华人民共和国合同法》第九十三条规定，当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。该法第九十四条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；或者当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，租赁合同书约定乙方若两个月以上未清租金，甲方有权提前终止合同收回所租赁物资。本案中，张彦营未向曲小玲支付租赁费并返还全部租赁物资，不符合法律规定及合同约定，已构成违约。故对曲小玲主张解除租赁合同的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，张彦营仍应当向曲小玲支付租赁费160722.82元并赔偿剩余未还钢管1723.2米、扣件2269个、十公分接头530个，或按照本地市场价赔偿曲小玲。2013年6月23日冀中安签写的提货单，因张彦营不认可收到相应租赁物资，故由冀中安向曲小玲返还该提货单所涉扣件3700个及产生的租赁费38609.5元。若不能返还，按照本地市场价格赔偿曲小玲丢失物资价款。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十三条、第九十四条第三项、第四项、第一百零七条、第二百二十六条、第二百三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除曲小玲与张彦营于2014年5月27日签订的租赁合同。二、张彦营于本判决生效之日起十日内向曲小玲支付租赁费160722.82元，并赔偿钢管1723.2米、扣件2269个、十公分接头530个，或按照本地市场价格赔偿曲小玲丢失物资价款。三、冀中安于本判决生效之日起十日内向曲小玲支付租赁费38609.5元，并返还扣件3700个。若不能返还，按照本地市场价格赔偿曲小玲丢失物资价款。四、驳回曲小玲其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4412元减半收取2206元，曲小玲负担66元，张彦营负担1757元，冀中安负担383元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审判员  王丽香二〇二〇年六月二十八日书记员  曹颂雅附：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条第三项、第四项有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百二十六条承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，租赁期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付;租赁期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付。第二百三十五条租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。附件：中华人民共和国民事诉讼法第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指示、贿买、胁迫他人作伪证的；（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的；（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百一十五条对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下。被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第二百五十五条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五百零六条被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算。第五百一十八条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院除对被执行人予以处罚外，还可以根据情节将其纳入失信被执行人名单，将被执行人不履行或者不完全履行义务的信息向其所在单位、征信机构以及其他相关机构通报。最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（四）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的；（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。第七条各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，并通过该名单库统一向社会公布。各级人民法院可以根据各地实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布，并可以采取新闻发布会或者其他方式对本院及辖区法院实施失信被执行人名单制度的情况定期向社会公布。第八条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。中华人民共和国刑法第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定第三条被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的，应予准许。平顶山市湛河区人民法院地址：平顶山市湛河区东风路东段1号邮编：467000