河北省石家庄市桥西区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0104民初5968号 原告：河北海鹰环境安全科技股份有限公司（原河北海鹰安全技术工程有限公司），住所地石家庄市中山东路166号鼎泰中心商务9楼，统一社会信用代码：91130100728819801Y。 法定代表人：董跃勇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：裴雪莲，河北英陆（琼海）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：于亚楠，河北英陆律师事务所律师。 被告：河北新巨基房地产开发有限公司，住所地石家庄市桥西区槐安东路2号嘉悦中心2401室，统一社会信用代码：911301046732359478。 法定代表人：刘振朝，该公司经理。 委托诉讼代理人：位奇，男，住石家庄市桥西区。 原告河北海鹰环境安全科技股份有限公司（以下简称海鹰公司）与被告河北新巨基房地产开发有限公司（以下简称新巨基公司）建设工程合同纠纷一案，原告于2019年6月6日提起诉讼，本院经庭前调解未果，于2019年7月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告海鹰公司的委托诉讼代理人裴雪莲、于亚楠到庭参加诉讼。被告新巨基公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。后原告申请对“槐安路华夏商务中心自动喷淋系统工程”项目中增加的工程量及对应的工程造价进行鉴定。本院依法委托河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司进行了鉴定。后通过互联网公开开庭审理了本案。原告海鹰公司的委托诉讼代理人裴雪莲、被告新巨基公司的委托诉讼代理人位齐参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告海鹰公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款5,783,822.98元及利息（利息自2015年12月6日起至付清之日至，按银行同期贷款利率计付）；2、诉讼费由被告负担。 事实与理由：2014年4月4日被告新巨基公司作为发包人与原告签订《河北省建设工程施工合同》，约定新巨基公司将位于石家庄市“槐安路华夏商务中心自动喷淋系统工程”项目发包给原告海鹰公司，建筑面积148680平方米，承包方式为包工包料，合同约定价款为5025523元。合同签订后，原告按照合同约定完成项目1、2、3号楼地下及地上建筑的喷淋系统管网及系统组件安装工程。在合同履行过程中，增加了部分工程量，经双方确认，由此增加的相应工程款758299.98元由被告承担。工程完工后原告向被告提交工程报验单，经被告方对工程质量现场检测，验收合格后予以确认。但被告并未如约支付工程款，导致原告至今仍未收到任何款项，被告的行为给原告造成巨大的经济损失。本案审理过程中，原告变更工程款数额为5434161.75元。 被告新巨基公司辩称，对招、投标文件、双方签订的施工合同、施工过程中形成工程报验单及相关验收记录、工作联系单的事实没有异议，认可合同内的工程价款以合同约定价款确定，但增项部分工程价款不认可，同意对该部分工程造价进行鉴定；2015年因为公司出事了，整体工程自2015年12月底停工，案涉工程没有能够进行验收及结算，合同约定的是全部做完通过消防验收后支付款项，所以原告主张的利息不应支付。 原告海鹰公司围绕其诉讼请求，向本院依法提交以下证据：原、被告签订的《河北省建设工程施工合同》、工程报验单、验收记录表、喷淋管道、设备强度实验、严密性实验记录、隐蔽工程验收记录、工程签证单、华夏商务中心增加变更工程结算单、新巨基公司招、投标文件。 经质证，被告对结算单认为系原告单方制作，未经被告确认不予认可外，对其他证据均无异议。本院对双方无异议的证据予以认定。 据原、被告诉、辩及上述证据，双方无争议事实为： 2014年4月4日被告新巨基公司作为发包人与原告签订《河北省建设工程施工合同》，约定新巨基公司将位于石家庄市“槐安路华夏商务中心自动喷淋系统工程”项目发包给原告海鹰公司，原告承包范围为施工图内喷淋系统的所有内容，承包方式为包工包料，合同金额为5025523元，工程量据实结算，综合单价按河北瑞升消防工程有限公司第一次报价下浮10%作为结算单价；工程竣工验收合格后15天内，原告负责将竣工资料整理成册，一式四份送交被告；质量保修质保期为二年；工程完工付总造价的30%，全部工程竣工验收后，双方做完竣工结算除合同价款的5%作为质量保证金后，余款结清；质量保证金在工程竣工验收后满两年无质量问题后30日内结清，质量保证金不计利息；工程竣工验收合格后，原告向被告递交竣工结算报告及完整的结算资料，之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算；非原告施工范围的原因不能通过消防验收，视为原告履行了合同义务。 合同签订后，原告依约组织施工，并完成项目1、2、3号楼地下及地上建筑的喷淋系统管网及系统组件安装工程。工程监理单位经审查，确认工程完成情况，并在工程报验单、工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、喷淋管道、设备强度实验、严密性实验记录等验收手续上签章确认。另对于工程部分变更、增项内容，原、被告及工程监理单位经核实、确认，形成工作联系单。最后一次工程签证单形成时间为2015年11月20日。2015年12月，因被告法定代表人涉嫌刑事犯罪，整体工程停工，本案所涉自动喷淋系统工程未能办理最终消防验收及结算手续。原告亦未提供证据证实已制作竣工结算报告及完整的结算资料并交付被告。 本案审理过程中，经双方核对工程造价，被告认可合同内工程价款为5,025,523元。对于变更、增项部分，经本院依法委托河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司进行鉴定，该公司出具工程造价咨询意见书，确定该部分工程造价为408,638.75元。 本院认为，原、被告签订的工程施工合同合法有效。原告依约施工，被告及监理单位对原告已完工的各分项工程进行了验收，后因被告自身原因，工程至今未能进行最终消防验收，但该情形非原告施工范围的原因，根据合同约定，应视为原告履行了合同义务，被告应依约支付工程价款，即双方确认的合同内的工程价款5,025,523元及经鉴定确定的变更、增项工程款408,638.75元，合计5,434,161.75元。被告因自身原因，未依约办理结算及依约支付工程款，原告要求被告自应付未付之日起按银行同期贷款利率支付利息符合法律规定。但原告未提供证据证实已制作竣工结算报告及完整的结算资料并交付被告，故原告主张自2015年12月6日起算利息理据不足，本院对此不予支持。利息可自原告起诉之日起算。 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第二百八十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告河北新巨基房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告河北海鹰环境安全科技股份有限公司工程款5,434,161.75元及利息（利息自2019年6月6日起算，按中国人民银行同期同类贷款利率计付至2019年8月19日止；自2019年8月20日起，按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计付至付清之日止）； 二、驳回原告河北海鹰环境安全科技股份有限公司其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费60,393元，鉴定费20,950元，原告河北海鹰环境安全科技股份有限公司负担13,117元，被告河北新巨基房地产开发有限公司负担68,226元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费（上诉费按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳；收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长 刘 燕 人民陪审员 赵 芸 人民陪审员 李跃斌 二〇二〇年六月十八日 书 记 员 黄云飞