浙江省宁波市江北区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0205民初1705号 原告：陈明明，男，1989年3月8日出生，汉族，住宁波市海曙区。 被告：宁波小小生活电子商务有限公司，住所地：宁波市江北区江北大道99号61幢科创硅谷13楼，统一社会信用代码：91330201MA281K0Y6K。 法定代表人：王瑞明，该公司总经理。 被告：宁波市江北小窝装饰工程有限公司，住所地：宁波市江北区江北大道99号61幢科创硅谷13楼，统一社会信用代码：91330205MA28YLWD00。 法定代表人：黄甦，该公司执行董事。 二被告委托诉讼代理人：习平,浙江海泰律师事务所律师。 二被告委托诉讼代理人：曹玉琪,浙江海泰律师事务所律师。 原告陈明明为与被告宁波小小生活电子商务有限公司、宁波市江北小窝装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，于2020年6月2日向本院起诉，本院于同日立案受理后，依法由审判员姚薇适用小额诉讼程序审理，于2020年6月12日公开开庭进行了审理。原告陈明明、被告宁波小小生活电子商务有限公司法定代表人王瑞明及其委托诉讼代理人习平、宁波市江北小窝装饰工程有限公司委托诉讼代理人习平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告陈明明向本院提出诉讼请求：1.判令解除《装修合同》及附件；2.判令被告支付终止合同的违约金9841.49元（以合同总价款98414.86×10％计算）；3.判令被告退还399人工套餐中其未提供服务的款项23337.631元（套餐总价399×137.87=55010.13元，套餐项目共33项被告尚有14项未完成，占比42.424242％）以及原告多支付的81.2元工程款和600元清运押金；4.判令被告支付违反其他约定（调解书和合同第七、八条）的违约金9841.49元（以合同总价款98414.86×10％计算）；5.判令被告足额提供279辅材套餐中未提供材料；6.判令被告就其言行向原告书面道歉；7.判令本案诉讼费由两被告承担。审理中，原告撤回第5、6项诉讼请求。事实与理由：2019年7月31日，原告与被告宁波小小生活电子商务有限公司签订《装修定金单》，约定由宁波小小生活电子商务有限公司对原告房屋(姚江湾13幢1902室)进行装修,定金2000元,装修套餐为399人工服务套餐和279辅材套餐。2019年8月26日，原告与两被告签订《装修合同》及附件。后由于被告在装修过程中因挡住空调出风口等问题与原告产生纠纷诉诸法院,法院于2020年3月16日作出（2020）浙0205民初544号《民事调解书》,《调解书》中约定:两被告向原告支付7000元补偿款(在工程款中抵扣),被告于2020年4月20日前完成前期油漆工序,其他事项按照原《装修合同》及附件继续履约。被告于2020年3月16日进场继续泥木工种的返工,于2020年3月25日结束泥木施工,原告经验收后于2020年3月27日付清了这一阶段的款项(因扣除被告支付7000元及2000元主材券抵扣工程款,原告实际上已付清全部合同款项并多付了81.2元)。被告于2020年4月14日完成油漆工序前期工作,原告于次日予以签字确认。但此后被告一直未完成后续水电和主材安装的责任，2020年4月26日，原告向被告发出《违约提示函（催告函）》要求被告退回原告多付的81.2元工程款及600元清运押金，并明确了被告未履行的工序或服务，要求被告在2020年4月28日前安排工人继续施工，超期未安排视为被告终止合同。但被告仍未进行后续施工，严重影响了工程进度，故为讼。 被告宁波小小生活电子商务有限公司、宁波市江北小窝装饰工程有限公司答辩称：愿意继续履行合同，其员工在微信群中的言行不代表公司解除合同；原告违反了（2020）浙0205民初544号调解书事宜的保密约定；被告已完成《装修合同》大部分义务，扫尾工作未完成是因原告尚未完成主材采购，不具备安装条件，原告提出终止合同，应按合同第九条约定向被告支付违约金；合同附件约定套餐内服务未使用不减免费用。 经审理，二被告对原告诉称事实无异议，结合庭审中原、被告的陈述，下列事实原、被告双方亦均无异议，本院予以认定： 合同第七条第2款约定“合同一方违反本合同其他约定，给相对方造成损失的，违约方应承担合同金额10%的违约金，如违约金不足以涵盖守约方损失的，则违约方应承担差额部分”；第九条第1款约定“如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款10%交付违约金。2020年4月22日，被告员工王银楼在“姚江湾13幢1902室微信聊天群”（被告为便于案涉装修工程联系所建）中称“我们的工作到此结束，后期不会再派人施工”。（2020）浙0205民初544号《民事调解书》中约定的7000元补偿款已在前期工程款支付中予以抵扣。原告多支付被告81.2元工程款及600元清运押金。原告第3项诉请中的未完成工程量折价工程款为4000元。二被告自愿就案涉合同承担共同责任。 上述事实有下列证据材料予以证明：原告提供的《装修合同》及附件、399人工服务套餐介绍、主材选购时间表、“姚江湾13幢1902室微信聊天群”聊天记录一份。上述证据原、被告均无异议，本院予以认定。 本院认为，本案的争议焦点为： 一、双方合同是否已解除？解除原因为何？ 原告主张被告员工王银楼2020年4月22日在“姚江湾13幢1902室微信聊天群”中称“我们的工作到此结束，后期不会再派人施工”，可代表被告公司解除合同的意思表示，且原告随即亦给被告公司发函，要求被告履行合同，但被告至今未履行，足以说明被告已单方解除合同，原告现亦同意解除该合同。被告称王银楼在2020年4月28日在群里发言称“群里所有聊天只代表我个人行为，不代表公司”，可知王银楼已声明其行为不代表公司，被告认为其未发出过解除合同的意思表示。本院认为，“姚江湾13幢1902室微信聊天群”系被告为便于案涉装修工程与原告联系所建，是双方为履行合同而采用的一种便捷的沟通方式，在王银楼发表了前述“不会再派人施工”的言论后，群内的其他被告方其他工作人员并未提出相反意见，且在原告方发出《违约提示函（催告函）》后也一直未进场完成后续工作，以实际行为表明了其将不会继续履行合同主要义务。故依据《合同法》第九十四条第一款第（二）项、第（三）项之规定，原告享有法定解除权。当原告解除合同的通知到达被告方时，双方合同解除。被告称原告违反了（2020）浙0205民初544号调解书事宜的保密约定，但调解书中并未体现相关保密内容，故对其提供的原告与其他业主的微信聊天记录截图不予认定；被告认为其未完成工程是因原告尚未完成主材采购，其提供了工程现场照片，但照片中反映射灯、开关、插座等主材已入场，与其待证内容不符；被告认为合同附件约定套餐内服务未使用不减免费用，但该服务未使用并非原告原因所致，而系被告拒绝提供后续服务，故对相应未完成的工程理应由被告退还工程价款。 二、原告主张的违约金是否合理？ 合同虽已解除，但不影响合同中结算和清理条款的效力。原告依据合同第七条第2款约定“合同一方违反本合同其他约定，给相对方造成损失的，违约方应承担合同金额10%的违约金，如违约金不足以涵盖守约方损失的，则违约方应承担差额部分”，主张被告支付违约金9841.49元；依据第九条第1款约定“如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款10%交付违约金”，主张被告支付违约金9841.49元。被告认为其该两笔违约金本质上是同一事实产生的责任，根据“一事一罚”原则，被告无需承担两笔违约金，且被告已履行《装修合同》中的大部分义务，仅剩扫尾工作，原告仍按合同总价款的10%计算违约金，属于过高情形，应予以减少。本院认为，本案合同解除系因被告拒绝履行后续工程的违约行为所致，客观上只有一个违约行为，且发生了解除合同的法律后果，故不能就一个行为要求被告承担两次违约责任，但由于被告的违约行为导致原告装修工程延期，确会产生损失，综合考虑原告的房屋租金等损失结合被告的过错程度，本院认为原告主张9841.49元的违约金并未显著过高，现被告主张违约金过高，但未提供证据证明，应由其承担不利后果。 综上所述，双方合同已解除，被告应承担违约责任，原告主张的违约金具有重复情形，对于重复部分本院不予支持，但其主张的违约金9841.49元尚属合理合约，本院予以支持；经双方协商一致，将第3项诉请中的未完成工程量作价4000元，本院予以认定，被告应返还该工程款，及原告此前多付的81.2元工程款及600元清运押金。二被告愿意对案涉合同承担共同责任，本院不予干涉。依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（二）项、第（三）项、第九十六条、第九十八条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、确认陈明明与宁波小小生活电子商务有限公司、宁波市江北小窝装饰工程有限公司于2019年8月26日签订的《装修合同》已解除； 二、宁波小小生活电子商务有限公司、宁波市江北小窝装饰工程有限公司自本判决生效之日起三日内返还陈明明工程款4681.2元并支付陈明明违约金9841.49元，合计14522.69元； 三、驳回陈明明的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费893元，减半收取446.5元，由陈明明承担356.5元，宁波小小生活电子商务有限公司、宁波市江北小窝装饰工程有限公司承担90元。 本判决为终审判决。 审 判 员 姚薇 二〇二〇年六月二十四日 代书记员 张颖 附： 裁判履行告知书 一、发生法律效力的民事判决、裁定和调解书，当事人必须履行。如涉款项支付的,付款义务人可将款项交付至宁波市江北区人民法院执行款专户，账号详见缴款通知书。一方当事人拒绝履行的，另一方当事人可在法律文书规定履行期间届满之日起二年内向人民法院申请执行。 二、一方当事人未按生效判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；逾期未履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 三、对逾期不履行裁判义务的一方当事人，法院可依法将其纳入失信人名单、限制出入境、限制高消费，一方当事人属于人大代表、政协委员、党员或公务员的，将向人大、政协、纪委、组织部门通报。对有能力履行而拒不履行、逃避或规避执行的一方当事人，法院将根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。