四川省康定市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川3301民初51号 原告：四川江合源建筑工程有限公司，住所地：成都市武侯区。 法定代表人：刘长江，董事长。 委托诉讼代理人：张钢，公司法务。特别授权 被告：康定县宏胜电力开发有限公司，住所地：康定市。 法定代表人：尹霞，执行董事兼总经理。 原告四川江合源建筑工程有限公司与被告康定县宏胜电力开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告四川江合源建筑工程有限公司委托诉讼代理人张钢到庭参加诉讼,被告康定县宏胜电力开发有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结。 原告四川江合源建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原、被告于2017年8月签订的施工承包合同。2、判令被告返还原告履约保证金150万元。3、判令被告给付原告因为施工而产生的费用2136016.89元。4、判令被告归还原告工程借款15万元。5、判令被告承担违约责任支付原告工程费用部分违约金64080.50元。6、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年7月原告四川江合源建筑工程有限公司受被告康定县宏胜电力开发有限公司邀约承包由被告开发的四川大渡河流域汤坝沟小汤坝梯级水电站第一标段工程项目建设，双方于2017年8月签订正式协议，原告于2017年9月1日通过银行转账方式支付被告履约保证金150万元，2017年10月原告按被告要求组织工人、设备进场并于2017年11月8号进场施工。在原告进场施工以后发现被告根本没有开发资金反而要求原告垫资施工，加之双方又因为工程出现的诸多问题被告无法处理，原告在进行短时间的施工后根本无法正常施工，由于被告根本不能履行合同的主要义务，原告只能停止施工，等待被告拨付工程款及协调处理结果，期间原告垫资及工程产生各项费用损失高达2136016.89元至原告起诉时止被告都未能协调处理好工程项目的相关问题，原告的损失还在进一步扩大！双方签订的合同已无继续履行的可能！综上所述、原告为维护自己的合法权利，尽到自己必要的减损义务，原告特依据《合同法》、《民事诉讼法》等相关法律规定诉至法院。 被告康定县宏胜电力开发有限公司未提交书面答辩意见，未举证。 原告四川江合源建筑工程有限公司为支持其诉讼主张，在举证期限内提交了下列证据。 1、原告法定代表人身份信息、营业执照复印件、被告企业工商信息，拟证明原被告的基本情况。 2、施工承包合同，拟证明双方于2017年8月25日签订了施工承包合同，合同约定了双方的权利与义务。 3、合同工程开工通知、合同工程开工批复、工程进度申报表、工程量进度价款审核汇总表，拟证明原告按被告要求进场施工，双方对已完成的工程进行了结算。 4、履约保证金转款凭证及收据，拟证实原告向被告方支付了履约保证金150万元，被告出具了收据。 5、项目损失明细表，拟证明原被告双方已对工程损失进行了确认。 6、银行转账凭证，拟证明被告向原告借支15万元。 7、本院（2019）川3301民初490号民事判决书，拟证明双方签订的合同不符合法律相关规定，应当解除。 经庭审举证、质证，结合当事人的陈述，本院确认本案事实如下：2017年8月25日原告四川江合源建筑工程有限公司与被告康定县宏胜电力开发有限公司签订了编号为KHSD-1-0102《施工承包合同》，约定由原告承担小汤坝水电站剩余工程及施工任务。双方约定了施工任务、合同价款、开工和竣工时间、保证金的支付和退还、违约金的支付、停工损失的补偿、违约责任的承担等内容。原告于2017年9月1日通过银行转账方式支付被告履约保证金150万元，并组织人员、设备进场施工。原告施工一段时间后，不愿意垫资进行施工，后停工并退场。原告四川江合源建筑工程有限公司与被告康定县宏胜电力开发有限公司分别于2018年2月1日、2018年12月30日对工程费用、物资损失、履约保证金、借支款进行了结算。至今，被告未向原告支付相关款项。 本院认为该案的争议焦点为：一、原被告签订的《施工承包合同》是否应该解除。二、原告请求支付的履约保证金、施工产生的费用、借支款、违约金，被告是否应当承担。 经审理查明：原被告双方签订的《施工承包合同》中涉及的大渡河流域汤坝沟小汤坝梯级水电站与本院（2019）川3301民初490号民事判决书的工程系同一个，根据已生效的（2019）川3301民初490号民事判决书,被告康定县宏胜电力开发有限公司尚未完全取得相关部门审批手续，也未通过招投标程序，原告对此也予以确认；该《施工承包合同》违反法律相关规定为无效合同，原告四川江合源建筑工程有限公司要求解除该《施工承包合同》的诉讼请求，本院不予支持。该合同虽然为无效合同，但原告提交的证据能够证明原被告之间存在工程施工关系，原告于2017年9月1日通过银行转账方式支付被告履约保证金150万元；且原被告双方对该工程的工程量、工程款、项目损失、借款等进行了结算，双方均签字确认，被告应该按照结算结果支付原告相应款项。本案涉案合同为无效合同，原告根据该合同要求支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。2020年5月12日被告康定县宏胜电力开发有限公司向本院申请鉴定，因被告无正当理由超过法律规定期限申请鉴定，本院不予准许。被告康定县宏胜电力开发有限公司经本院依法传唤未到庭应诉，视为放弃相应的诉讼权利，应承担相应的法律后果，现依法缺席判决。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十六条、第五十八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告康定县宏胜电力开发有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告四川江合源建筑工程有限公司工程款337267.41元、物资损失费1282074.16元、履约保证金1500000.00元，以上共计3119341.57元。 二、被告康定县宏胜电力开发有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告四川江合源建筑工程有限公司借款150000.00元。 三、驳回原告四川江合源建筑工程有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费37601.00元(原告已预交），由被告康定县宏胜电力开发有限公司负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省甘孜藏族自治州中级人民法院。 审 判 长  张源懿 审 判 员  胡坤艳 人民陪审员  吴章敬 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  高慧婷 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。 《中华人民共和国合同法》第五十六条无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 《中华人民共和国合同法》第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。