河北省晋州市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0183民初1203号 原告：石家庄一建建设集团有限公司，住所地河北省石家庄市长安区建华北大街138号百川大厦A座16层-19层，统一社会信用代码91130100104400172D。 法定代表人：聂英海，该公司董事长。 委托诉讼代理人：姚丙辰，男，该公司员工，代理权限为一般代理。 委托诉讼代理人：雷冲，河北浩翔律师事务所律师，代理权限为一般代理。 被告：江苏盈通建设科技发展有限公司，住所地江苏省常州市武进区前黄镇工业集中区，统一社会信用代码913204121371893933。 法定代表人：王少平，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘书生，男，代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：周剑清，江苏红雨律师事务所律师，代理权限为特别授权。 原告石家庄一建建设集团有限公司（以下简称石家庄一建）与被告江苏盈通建设科技发展有限公司（以下简称江苏盈通）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告石家庄一建委托诉讼代理人姚丙辰、雷冲，被告江苏盈通委托诉讼代理人刘书生、周剑清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石家庄一建向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令被告按照《河北省建筑工程资料管理规程》（2012）之规定向原告交付与晋州市中医院迁建工程手术室净化工程相关的施工资料及竣工验收资料和竣工报告；2.本案的一切诉讼费用由被告负担。事实和理由：2010年4月，原告承建了晋州市中医院迁建工程综合楼施工项目。2013年4月25日，原告与被告签订一份《晋州市中医院迁建工程手术室-净化工程建设工程施工合同》，该合同约定：原告将晋州市中医院迁建工程手术室净化工程分包给被告。然而在上述建设工程施工合同履行过程中，被告未能按照约定履行合同义务，至今未能完成上述工程的竣工验收，也未向原告交付与上述工程相关的施工资料及竣工验收资料和竣工报告。综上所述，原告为维护自己的合法权益，特向贵院提起诉讼，请依法支持原告的上述诉讼请求。 江苏盈通辩称，1.晋州市中医院迁建工程手术室净化工程项目早在2016年12月26日通过了院方组织的竣工验收，并同时交付使用。另外该工程纠纷先后经过晋州市人民法院和石家庄市中级人民法院两审，均认定该工程已经交付使用。2.在竣工验收时与工程相关的资料和竣工报告已经提交，晋州市中医院已经使用了三年多，如果没有竣工资料，如何进行检修、保养和使用，因此我公司已经尽到提交竣工验收资料的义务。 本院经审理认定事实如下：2010年4月11日，石家庄一建与晋州市中医院签订晋州市中医院迁建工程综合楼施工合同一份，工程内容为：总建筑面积14183.4平方米、地上12层、地下1层、框剪结构，施工图所含的土建、安装工程。工程合同工期总日历天数470天，计划于2011年4月21日开始施工，至2012年8月3日竣工完成。合同总价款43186377.50元。 2013年3月15日，晋州市中医院作为建设单位、石家庄一建作为债表人向江苏盈通发出晋州市中医院迁建工程手术室净化工程中标通知书，中标价为人民币3749687元，工期为90日历天。 2013年4月25日，石家庄一建作为发包人、江苏盈通作为承包人，双方签订了晋州市中医院迁建工程手术室--净化工程建设工程施工合同，承包范围：6间洁净手术室，其中百级1间，万级5间包含正负压切换手术室1间。洁净走廊及洁净辅助用房、净化空调工程、电气工程和气体工程（土建施工、非洁净区域的装饰装修工程，手术灯、床及吊塔设备不在承包范围之内），竣工日期以监理工程师的开工令及合同约定的施工期推算，合同工期总日历天数90天。合同价款为人民币3749687元。工程款支付的方式和时间：签订合同后一周内，石家庄一建预付合同总金额的5%，在工程完工拨款时扣除。工程完工经被告、监理验收后14日历天内，石家庄一建支付到合同金额的40%；工程竣工验收合格12个月后，且工程结算经有关部门审计完成后14日历天内，石家庄一建支付合同金额的30%；工程竣工验收合格24个月后，14日历天内余款一次性付清。合同关于竣工验收的约定：江苏盈通需提供具有有效资质的设计单位提供的施工图，工程竣工备案前一周内提供竣工图纸四套。 2016年11月8日，石家庄一建向江苏盈通转账支付晋州市中医院迁建工程手术室净化工程款500000元。 2016年12月26日，晋州市中医院手术室净化工程经晋州市中医院和监理单位、原告和设计单位进行了验收，综合验收结论为合格。验收记录显示开工日期为2013年6月1日，竣工日期为2016年12月26日。 2017年1月10日，石家庄一建、江苏盈通及晋州市中医院三方代表签字确认，原污物走廊、打包间、洁具间、污洗间、污物暂存间、石膏间不在招标范围内，应院方要求，该区域由江苏盈通施工。该增加工程量江苏盈通结算金额为96640元。2017年8月3日，江苏盈通向石家庄一建邮寄了该结算明细。 2019年2月25日，江苏盈通向本院提起诉讼，要求石家庄一建支付工程款3346327元及逾期付款利息。2019年6月14日，本院作出（2019）冀0183民初968号民事判决，判令石家庄一建支付江苏盈通工程款3346327元及逾期付款利息。2019年9月27日，石家庄市中级人民法院作出（2019）冀01民终10728号终审判决，维持了一审判决。 2020年3月5日，石家庄一建通过邮政快递向江苏盈通发出晋州市中医院技术资料催讨通知，主要内容为：由贵公司承建的晋州市中医院迁建项目综合楼手术室净化工程于2017年6月投入使用，但该项目相关工程技术资料至今仍未报送移交我单位。根据双方合同约定的相关权利和义务，特通知贵公司按照河北省建筑工程技术资料管理规程及晋州市城乡建设工程质量监督站相关工程技术资料编制、立卷、整理、归档的要求，自本通知发出之日起15日内将四套工程技术资料报送我公司以备核查。报送地址石家庄市长安区华清街和平东路221号。如逾期未报，由此产生的一切责任和后果，由贵公司全部承担。该邮政快递于2020年3月6日由门卫代收。 另查明，2013年4月1日施行的《河北省建筑工程资料管理规程》[DB13(J)T145-2012]明确规定，凡在河北省行政区域内参与工程建设的建设、勘察、设计、监理、施工和检测等单位均应执行本规程。建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程资料整理、组卷后及时移交总包单位。实行施工总承包的，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。监理单位应向建设单位移交监理资料。工程资料移交时应及时办理相关移交手续，填写工程资料移交书、移交目录。 诉讼中，原告石家庄一建向本院提交被告江苏盈通需移交资料清单如下：1.工程开工报审表；2.主要施工机械设备报审表；3.工程材料/构配件/设备报审表；4.工程概况表；5.施工日志；6.图纸会审记录；7.施工组织涉及及施工方案；8.技术交底记录；9.设计变更通知单；10.工程洽商记录；11.质量证明文件、检测报告汇总表；12.出厂质量证明文件及检测报告粘贴表；13.设备（管道附件）试压记录；14.进场材料检测报告；15.水泥检测报告；16.砂子检测报告；17.隐蔽工程验收记录；18.设备单机试运转记录；19.系统试运转（调试）记录；20.灌水（满水）试验记录；21.系统（分段）强度、严密性试验记录；22.管道通水试验记录；23.冲洗（吹扫/擦洗/脱脂）记录；24.管道通球试验记录；25.接地电阻测试记录；26.绝缘电阻测试记录；27.电气设备调试记录；28.照明全负荷试验记录；29.综合布线测试记录；30.智能建筑系统试运转运行记录；31.系统无生产负荷联合试运转与调试记录；32.净化空调系统检测记录；33.排烟系统联合试运行与调试记录；34.制冷系统气密性试验记录；35.通风空调设备、管道接地及防静电连接检查记录；36.检验批质量验收记录；37.分项工程质量验收记录；38.分部（子分部）工程质量验收记录；39.单位（子单位）工程质量竣工验收记录；40.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；41.单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；42.单位（子单位）工程观感质量检查记录；43.竣工图；44.建设工程竣工报告。 本院认为，原、被告签订的晋州市中医院手术室净化工程建设施工合同系双方当事人的真实意思表示，合同合法有效，双方当事人均应按照合同履行各自的合同义务。根据合同约定和《建设工程质量管理条例》第十七条以及《河北省建筑工程资料管理规程》的要求，工程开工报审表属于监理管理资料，应由监理单位向建设单位移交，对剩余43项移交资料清单应由被告江苏盈通负责向原告石家庄一建交付。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条、第一百零七条，《中华人民共和国建筑法》第十五条的规定，判决如下： 被告江苏盈通建设科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内交付原告石家庄一建建设集团有限公司晋州市中医院迁建工程手术室净化工程四套工程技术资料（详见移交资料清单）。 案件受理费80元，减半收取计40元，由被告江苏盈通建设科技发展有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审判员  范占良 二〇二〇年六月二十三日 书记员  高梦柳 ——