河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0105民初6232号原告：桂林海峰水泥粉磨有限公司，住所地：永福县罗锦镇，统一社会信用代码：91450326675020325U。法定代表人：黄有富，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：陈智坚，广西桂宁律师事务所律师。被告：中国建筑第七工程局有限公司，住所地：郑州市经开第十五大街267号，统一社会信用代码：91410000169954619U。法定代表人：方胜利，董事长。委托诉讼代理人：陈漪韵，公司员工。原告桂林海峰水泥粉磨有限公司与被告中国建筑第七工程局有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人陈智坚、被告委托诉讼代理人陈漪韵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付货款717979.52元；2.判令被告向原告支付违约金13091.82元（以717979.52元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率4.35%，从2019年12月1日暂计至2020年5月1日，最终按中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告实际支付全部货款之日止）；3.诉讼费由被告承担。事实与理由：原告与被告于2018年6月30日签订《荣和桃花源基目（桂林新块地）总包工程干混砂浆采购合同》。合同签订后，原告从2018年7月起按约定向被告供应砂浆，被告不仅中途于2019年9月单方终止合同，而且未按时支付货款，截至2019年8月，被告应向原告支付的总货款为2126969.52元，被告已支付的货款为1408990元，余下货款717979.52元一直未付。根据合同第六条1.3约定，被告应在2019年10月30日前将尚欠货款全部付清，但被告以各种理由拒绝支付，严重违反了合同约定。根据合同第十条第10款约定，原告可以主张逾期支付的利息，但原告只主张从2019年12月1日起的利息，每逾期一天，被告按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息给原告。原告为了维护合法权益，依据我国现行有关法律之相关规定特向法院提起诉讼，望法院判如所请。被告中国建筑第七工程局有限公司辩称，一、不认可欠付原告的货款金额。根据我公司与原告的最终结算单显示，最终审定金额是2123786.36元，结合付款回执，我公司已经支付款项共计1408990元，原告在起诉状中亦予以认可，剩余尚欠714796.36元，与原告主张欠付金额717979.52元不一致。原告在最终结算单上已签字认可，可视为是原告的真实意思表示，故原告诉讼主张的金额没有事实依据。二、不认可原告主张的违约金计取方式。根据合同约定，不按时支付货款，未支付期限在30天以内按中国人民银行同期同类贷款利率的90%支付逾期付款利息，超过30天的按照中国人民银行同期同类贷款利率支付逾期付款利息。合同项下承租方支付逾期付款利息总额不超过合同总额的2%。由于中国人民银行同期同类贷款基准利率这一标准已经取消，故应按照现行的LPR利率公布标准利率计取。经审理查明：2018年6月30日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《荣和桃花源著项目（桂林新块地）总包工程干混砂浆采购合同》，约定被告在原告处采购干混砂浆，合同总金额（含3%增值税）暂定5252913.6元；乙方负责运输（并卸货）至甲方指定地点，合同价款中已包括但不限于材料费、运输费、装（卸）车费等全部费用；交货地点为甲方工程所在地项目施工现场指定地点；货款的结算与支付方式：1.中间结算：乙方每月15日前按进度办理月度预结算。乙方预算人员根据本合同约定向甲方项目部办理《工程量收方单》等资料，再根据本合同的相关规定，编制工程月度结算书（加盖乙方公章），与工程量收方单、计算书等资料一起递交甲方项目部审核→甲方项目部对货物数量、质量、送货时间、协调配合等方面进行评定后→甲方项目商务部按规定审核→甲方项目总负责人审定签字→甲方事业部/分公司审批。工程施工结算过程中，甲方项目部任何人员的签证都不能作为工程结算的依据，只有本工程项目经理签字才能作为工程预结算的依据，工程预结算不作为最终结算依据。工程施工过程中的指令、签证等费用在最终结算时一并办理，过程中不予结算；2.最终结算：竣工结算程序：乙方根据甲方要求提供最终结算申请资料（需加盖乙方公章）递交甲方项目部审核→甲方项目部对货物数量、质量、送货时间、协调配合等方面进行评定后→甲方项目合约商务部按规定审核→甲方项目授权代表审定签字→甲方公司分级终审。竣工结算过程中，甲方任何人员的签字都不作为最终结算的依据，直到甲方负责人签字并加盖甲方公章后才能作为结算或部分结算的依据；3.支付：支付时间及比例为：每月15日前办理上月16日至当月15日已供材料进度款，于次月30日前100%支付已办理进度结算款。合同第十条第10款对逾期付款的违约责任进行了约定：未支付期限在30天以内的按中国人民银行同期同类贷款利率的90%支付逾期付款利息，超过30天的按中国人民银行同期同类贷款利率支付逾期付款利息。本合同项下甲方支付逾期付款利息总额不超过合同总额的2%。2018年7-8月，原告向被告供货451.41吨，结算金额为181966.72元；2018年9月向被告供货732.91吨，结算金额为297023.76元；2018年10月向被告供货973.95吨，结算金额为399560.12元；2018年11月向被告供货1038.21吨，结算金额为416100.27元；2018年12月向被告供货370.29吨，结算金额为140677.66元；2019年1月向被告供货128.76吨，结算金额为46093.36元；2019年2月向被告供货55.03吨，结算金额为21007.09元；2019年3月向被告供货243.46吨，结算金额为99607.17元；2019年4月向被告供货342.69吨，结算金额为140399.17元；2019年5月向被告供货458.66吨，结算金额为190044.99元；2019年6月向被告供货154.54吨，结算金额为55265.26元；2019年7月向被告供货224.75吨，结算金额为74848.00元；2019年8月向被告供货191.14吨，结算金额为64375.95元。以上均有原告出具的结算单，被告公司相关负责人在确认人处签字确认，以上货款金额共计2126959.52元。2018年12月6日，被告向原告转账478990元，用途为“桃花源工程款”；2019年1月25日，被告以汇票形式向原告付款330000元；2019年1月28日，被告以汇票形式向原告付款400000元；2019年6月11日，被告向原告转账200000元，用途为“桃花源购货款”，共计付款1408990元。剩余货款，被告一直未付。2019年12月，原、被告针对荣和桃花源著项目（桂林新地块）总包工程进行了结算定案，并出具了干混砂浆采购分供结算定案表，显示最终审定金额为2123786.36元，定案表最后有原告在分包分供单位处加盖公司公章及经办人周飚、法定代表人黄有富签字确认，被告项目经理在总包单位处签字确认。本院认为，原、被告签订的《荣和桃花源著项目（桂林新块地）总包工程干混砂浆采购合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，本院予以确认。双方均应按照合同约定履行自己的义务，原告已经按照约定向被告提供了干混砂浆，被告应向原告支付相应货款而未如期支付，构成违约，应承担继续履行及支付违约金的责任。被告最后一次在原告处采购干混砂浆是2019年8月，且2019年12月双方已进行结算定案，故原告诉请被告支付货款并自2019年12月起支付违约金，本院依法予以支持。经双方结算，原告已供货款总价为2123786.36元，被告已支付1408990元，剩余714796.36元货款应当支付原告；被告未支付期限已超过30日，按照合同约定应当按中国人民银行同期同类贷款利率支付逾期付款利息，因中国人民银行同期同类贷款利率标准已不再适用，被告应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息，利息总额不超过合同总额的2%即42476元（2123786.36元×2%）。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百六十一条之规定，判决如下：一、被告中国建筑第七工程局有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告桂林海峰水泥粉磨有限公司货款714796.36元及违约金；违约金自2019年12月1日起，以714796.36元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至货款实际付清之日止，违约金总额以42476元为限；二、驳回原告桂林海峰水泥粉磨有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取5555元，由被告中国建筑第七工程局有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。并于七日内向郑州市中级人民法院缴纳上诉费，将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  郭喜珂二〇二〇年六月二十八日书记员  于文文