新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新0103民初1674号 原告：潘争明，男，1971年11月04日出生，汉族，个体工商户，住乌鲁木齐市。 委托诉讼代理人：陈昌军，新疆威宇律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张登峰，新疆威宇律师事务所律师。 被告：新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司，住所地乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号北园春农产品中心批发市场C3-01-201。 法定代表人：敬勇，该公司经理。 原告潘争明与被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司（以下简称吉祥得进公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年04月02日受理后，依法适用简易程序，于2020年05月28日公开开庭进行了审理。原告潘争明及其委托诉讼代理人陈昌军到庭参加了诉讼，被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告潘争明院向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告偿还劳务工程履约金50,000元；2、请求判令被告赔偿劳务损失费683,400元；3、请求判令被告承担欠款利息27,336元；4、判令被告承担欠款683,400元从2019年08月20日至判决生效期间6%年息的利息。事实及理由：2018年08月07日，原告与被告签订了《建设工程劳务分包合同》，合同约定由原告为被告所承包的乌鲁木齐市××区沿石拆除，安装新路沿石及路面铺设马路砖）共计100000平方米的工作进行分包，每平方米单价为125元，路沿石每米50元。工期从2018年08月07日至2019年08月06日结束。合同签订后，原告向被告缴纳了50,000元履约保证金并将67人进驻工地进行施工，被告却告知原告将开工日期推迟到2018年08月15日，后又推迟到08月20日，直到2018年11月11日被告一直让原告在工地等待开工却一直未开工。后原告找被告赔偿人工损失，经原告与被告核算共造成原告直接间接损失683,400元，被告写下承诺书承诺在2018年12月20日全部赔付给原告，但时至今日经原告数次催要未果，故诉至法院。 被告吉祥得进公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。原告为证明其诉讼主张，向本院出示《建设工程施工劳务分包合同》、收据、欠条，被告未到庭质证，本院对上述证据的真实性、关联性、合法性予以确认。 本院经审理认定事实如下： 2018年08月07日，原告与被告签订《建设工程施工劳务分包合同》，原告为劳务分包人，工程名称：乌鲁木齐市靓化项目（火烧板），工程地点：八钢-头屯河区，分包范围：火烧板铺贴、拆除、垫层、清运垃圾（甲方）、水泥沙子及人工费用，提供分包劳务内容：路沿石签证、围挡。分包工作期限：2018年08月07日至2019年08月06日，总天数为360天。 2018年08月07日，被告向原告出具收据，载明收到原告合同履约金50,000元。 由于涉案工程未开工，2018年11月11日，被告向原告出具《承诺书》，内容为：我是新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司法人敬勇（身份证号×××）。我公司于2018年08月07日与潘争明（身份证号×××）签订乌市头屯河区道路靓化项目工程（原路面路沿石拆除，安装新路沿石，路面铺装马路砖）共计面积100000平方米，该工程原定2018年08月15日开工，后因项目对接延误原因，开工日期推迟到2018年08月20日。自2018年08月15日至2018年11月11日潘争明施工队共计工人67人一直在等待该工程开工，但一直至今工程还没有开工，已经给潘争明造成直接间接的经济损失，共计人民币683,400元整。为此，我公司愿意赔偿潘争明的所有经济损失共计人民币683,400元，并承诺于2018年12月20日全部赔付给潘争明，如果到期未赔付清，我公司愿意承担由此给潘争明造成的二次经济损失和一切法律责任。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律拘束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。2018年08月07日，原告与被告签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定开工日期为2018年08月07日，工程地点为乌鲁木齐市八钢-头屯河区，后工程未按时开工，至2018年11月11日，被告出具《承诺书》时仍未开工，双方的《建设工程施工劳务分包合同》无法履行，关于赔偿损失的问题，被告已经向原告出具《承诺书》，因此，本院认为，原告与被告双方对终止《建设工程施工劳务分包合同》约定的权利义务已经达成合议，本院对原告要求被告偿还劳务工程履约金50,000元的诉讼请求予以支持。 关于原告主张的劳务损失费683,400元及截至2019年08月20日欠款利息27,336元，本院认为，2018年11月11日，被告向原告出具《承诺书》明确载明被告愿意赔偿原告经济损失683,400元，同时承诺款项给付时间，该《承诺书》由被告法定代表人敬勇签字，同时加盖被告公章，系被告的真实意思表示，不违反法律规定，应合法有效，被告应依约履行，现还款时间已过，本院对原告要求被告赔偿经济损失683,400元的诉讼请求予以支持。被告逾期未向原告付款，应支付逾期利息，但原告主张截至2019年08月20日欠款利息27,336元计算有误，劳务工程履约金50,000元并未约定给付期限，本院对相关利息不予支持，本院对原告主张的利息27,336元予以认定为19,818.60元（683,400元×4.35%÷12个月×08个月，自2018年12月20日至2019年08月20日）。 原告要求被告按照年利率6%向其支付自2019年08月20日至判决生效之日止的利息无法律依据，本院认定为自2019年08月20日至判决生效之前，以实际欠款金额为基数，被告按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算向原告支付利息。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司向原告潘争明偿还劳务工程履约金50,000元； 二、被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司赔偿原告潘争明劳务损失费683,400元； 三、被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司支付原告潘争明欠款利息19,818.60元（683,400元×4.35%÷12个月×8个月，2018年12月20日-2019年08月20日）； 四、被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司自2019年08月20日至判决生效之前，以实际欠款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算向原告潘争明支付利息。 以上被告应付款项，被告应于本判决生效之日起十日内向原告履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息和迟延履行金。 本案争议标的760,736元，给付标的为753,218.60元，占争议标的的99.01%。案件受理费11,407.36元，本院减半收取5,703.68元（原告已预交），由被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司负担99.01%即5,647.21元，由原告潘争明负担0.99%即56.47元。多余诉讼费5,703.68元，退还原告潘争明。邮寄送达费60元，由被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司负担99.01%即59.41元，由原告潘争明负担0.99%即0.59元，被告新疆吉祥得进建筑安装工程有限公司实际已经负担20元（通过自行购买邮件方式），现仅需向原告潘争明支付邮寄送达费39.41元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本和预交二审案件受理费，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。 审判员  孙俊伟 二〇二〇年六月八日 书记员  王文娟