四川省成都市新都区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0114民初733号 原告：蒂森电梯有限公司，住所地中山市南区马岭大新路11号、13号。 法定代表人：JUERGENBOEHLER，董事长。 委托诉讼代理人：刘阳，北京大成（成都）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邓宁勇，北京大成（成都）律师事务所律师。 被告：四川兴茂（集团）有限公司，住所地四川省成都市新都区斑竹园镇柏水社区。 法定代表人：赖家祥，董事长。 委托诉讼代理人：刘培，男，系公司员工。 委托诉讼代理人：胡林，四川合文律师事务所律师。 原告蒂森电梯有限公司（以下简称“蒂森公司”）与被告四川兴茂（集团）有限公司（以下简称“兴茂公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年2月1日立案受理后，依法由审判员任洪明适用简易程序于2020年4月20日在本院斑竹园人民法庭第一次公开开庭进行了审理，原告蒂森公司的委托诉讼代理人刘阳，被告兴茂公司的委托诉讼代理人刘培、胡林到庭参加诉讼；于2020年5月8日在本院斑竹园人民法庭第二次公开开庭进行了审理，原告蒂森公司的委托诉讼代理人邓宁勇、被告兴茂公司的委托诉讼代理人刘培到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告蒂森公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令解除《北新国际物联港采购中心西区电梯设备采购合同》；2.请求判令被告向原告支付电梯设备款290400元；3.请求判令被告从原告起诉之日起至实际付清之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付违约金。事实和理由：2011年7月22日，原被告双方签订了《北新国际物联港采购中心西区电梯设备采购合同》（以下简称“《采购合同一》”），约定由蒂森公司向兴茂公司供应电梯，兴茂公司则向蒂森公司支付电梯设备款。合同签订后，蒂森公司积极履行供货义务并向兴茂公司供应了六台电梯（合同项下的L1-L4、L30-L31），兴茂公司也支付了该批次六台电梯的80%设备款，但由于兴茂公司资金链断裂，致使整个项目停工，造成蒂森公司至今未收回剩余的20%设备款，蒂森公司为维护自身合法权益，故诉至人民法院请求解决。 被告兴茂公司辩称，1.蒂森公司供应的六台电梯只完成了部分安装，尚未安装完毕；2.六台电梯设备结算款为1452000元×80%=1161600元，兴茂公司已经支付电梯设备款1832000元，故蒂森公司应退还兴茂公司670400元；3.蒂森公司的诉请已超过诉讼时效；4.工程未完工，没有进入质保期，蒂森公司也没有履行质保的义务和责任，故兴茂公司不应支付20%的尾款；5.兴茂公司不同意解除合同。 本院经审理认定事实如下：2011年7月22日，兴茂公司作为买方与蒂森公司作为卖方签订了《采购合同一》，其中第三条“合同货物描述、数量及价格”约定为采购中心西区设备编号：L1-L12、L30-L31，数量共14台，总价合计4804000元。其中第五条价款支付方式约定“1、签订合同后15个工作日内，买方向卖方支付设备总价款的20%作为预付款和设备排产款。2、每批设备发货前90天买方应向卖方提交书面的排产通知，并在该批次发货前30个工作日内，买方向卖方支付该批设备总价款的60%作为发货款。收到该款后，卖方组织发货。3、每批设备电梯安装完毕后经质量技术监督局验收合格后15个工作日内支付该批设备总价款的20%。4、电梯设备通过技术监督局验收合格后10个工作日内，卖方向买方提供设备合同总价5%的银行质保金保函（保函格式见合同附件），从设备经质量技术监督局验收颁发合格证之日起，有效期2年。”；其中第八条第五款质量保证约定“合同项目货物的质量保证期为自电梯设备经质量技术监督局验收且合格之日起二年，但最长不超过货到工地后30个月，以先到日期为准。”。 同日，兴茂公司作为买方与蒂森公司作为卖方签订了《北新国际物联港景上添花·景致电梯设备采购合同》（以下简称“《采购合同二》”），约定兴茂公司向蒂森公司购买17台电梯，合同总价款为6497300元。 《采购合同一》、《采购合同二》签订后，兴茂公司于2011年8月1日委托成都农商银行向蒂森公司付款2260260元，其中960800元为《采购合同一》总价款20%的预付款，后蒂森公司向兴茂公司交付了L1、L2-L4、L30、L31六台电梯，兴茂公司于2014年7月16日向蒂森公司支付了已交付的L1、L2-L4、L30、L31六台电梯60%的价款871200元。 2015年6月17日，蒂森公司向兴茂公司发出工程联系单，载明工程名称“北新国际物联港景上添花.景致”，联系内容“关于电梯设备尾款的相关事宜”，主要内容为双方签订的“北新国际物联港景上添花.景致”采购合同总额为6497300元，蒂森公司已依约履行了全部义务，兴茂公司尚欠蒂森公司设备款 840827.06元，蒂森公司将扣除“北新国际物联港采购中心西区”项目设备定金的剩余部分670400元以冲抵“北新国际物联港景上添花.景致”项目的设备尾款，冲抵后兴茂公司尚欠蒂森公司170427.06元。 2015年6月24日，兴茂公司向蒂森公司成都分公司回函，载明“贵公司6月17日呈送我公司的《关于电梯设备尾款的相关事宜》函件已收到。我公司同意函件中所提出的将采购商西区的设备定金抵扣景致设备款，余款我公司承诺6月26日前支付给贵公司。”。2015年6月26日，兴茂公司向蒂森公司支付了170427.06元。 另，第一次庭审中兴茂公司陈述案涉项目于2014年12月1日因兴茂公司资金链断裂停工，至庭审时仍处于停工状态。 本院认为，本案的争议焦点一是《采购合同一》是否应当解除的问题；二是兴茂公司是否尚欠蒂森公司设备款及尚欠金额问题。关于第一个争议焦点，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”的规定，兴茂公司庭审中陈述其案涉项目于2014年12月1日因兴茂公司资金链断裂停工，至庭审时仍处于停工状态，且《采购合同一》第一条第二款约定“双方理解，合同价格有效的前提是，实际交付日期最迟不晚于2013年7月30日”，故蒂森公司要求解除《采购合同一》符合法律规定，本院予以支持；关于第二个争议焦点，《采购合同一》签订后，兴茂公司分别支付了《采购合同一》总价款4804000元的20%即960800元和L1、L2-L4、L30、L31六台电梯60%的价款871200元，而L1、L2-L4、L30、L31六台电梯总价款应为1452000元，但2015年6月，双方以实际行为将960800元中的670400元予以了冲抵，则兴茂公司已经支付了《采购合同一》的价款为1161600元，故L1、L2-L4、L30、L31六台电梯的剩余设备款为290400元；关于兴茂公司是否应当向蒂森公司支付该款项的问题，兴茂公司辩称该六台电梯尚未安装完毕并经过验收，蒂森公司也没有履行质保的义务，故不应支付。本院认为，《采购合同一》的主要权利义务为买卖，虽然该六台电梯并未安装完毕并经过验收，但庭审中双方均认可双方另行签订有单独的关于本案案涉电梯的安装合同，且兴茂公司庭审中陈述“整体完毕了就可以验收”，结合兴茂公司陈述“案涉项目于2014年12月1日因兴茂公司资金链断裂停工，至庭审时仍处于停工状态。”的事实，该六台电梯尚未安装完毕并经过验收并非蒂森公司的责任，另，《采购合同一》第八条第五项亦约定了“合同项目货物的质量保证期为自电梯设备经质量技术监督局验收且合格之日起二年，但最长不超过货到工地后30个月，以先到日期为准。”，故未验收合格并不影响案涉电梯的质量保证期，故关于兴茂公司的该项辩称，本院不予采信；关于兴茂公司辩称的蒂森公司的起诉已经超过诉讼时效的问题，因蒂森公司起诉主张解除《采购合同一》，兴茂公司庭审中抗辩不同意解除，则蒂森公司的诉请未超过诉讼时效，故关于兴茂公司的该项辩称，本院不予采信，兴茂公司应当向蒂森公司支付设备尾款290400元；关于蒂森公司主张的违约金的问题，因兴茂公司资金链断裂导致电梯无法安装并验收合格，故兴茂公司应当向蒂森公司支付违约金，因2019年8月20日起，中国人民银行已授权全国银行间同业拆借中心于每月20日公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率已取消，故蒂森公司主张的违约金应以290400元为基数，自起诉之日即2020年2月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百四十八条之规定，判决如下： 一、解除原告蒂森电梯有限公司与被告四川兴茂（集团）有限公司于2011年7月22日签订的《北新国际物联港采购中心西区电梯设备采购合同》； 二、被告四川兴茂（集团）有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告蒂森电梯有限公司支付290400元及违约金（以290400元为基数，自2020年2月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）； 三、驳回原告蒂森电梯有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2828元（已减半收取），由被告四川兴茂（集团）有限公司负担（此款原告已垫付，被告在履行上述判决义务时一并支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  任洪明 二〇二〇年六月二十八日 书记员  邱雯涔