新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新4202民初713号 原告：温州建峰矿山工程有限公司，住所地浙江省苍南县男宋镇宋阳路256号，统一社会信用代码：91330327145779764X。 法定代表人：赵卫明，系公司总经理。联系电话：139XXXXXXXX。 委托诉讼代理人：包俊，男，1964年5月11日出生，汉族，系温州建峰矿山工程有限公司员工，联系电话：139XXXXXXXX。 委托诉讼代理人：王建忠，新疆建信律师事务所律师。执业证号：16501199610730369，联系电话：139XXXXXXXX。 被告：中国水利水电第六工程局有限公司，住所地辽宁省沈阳市浑南区新隆街2号。统一社会信用代码：9121011211756300XA。 法定代表人：翟万全，系公司董事长。联系电话：139XXXXXXXX。 委托诉讼代理人：董博生，男，1989年3月26日出生，汉族，联系电话：187XXXXXXXX 委托诉讼代理人：翟伟伟，男，1987年4月20日出生，汉族，联系电话：182XXXXXXXX 原告温州建峰矿山工程有限公司（以下简称温州建峰公司）与被告中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称水利第六公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月15日立案受理后，依法适用简易程序、公开开庭进行了审理，原告温州建峰公司的委托诉讼代理人包俊、王建忠，被告水利第六公司的委托诉讼代理人董博生、翟伟伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告温州建峰公司提出如下诉讼请求：1、判令被告支付工程款4870540.56元。2、判令被告支付利息292232.50元（4870540.56元×6%/年=292232.50元，2018年12月26日至2019年12月25日）。3、被告承担本案的诉讼费。事实和理由：被告于2017年4月将位于乌苏市精套输水管线工程V标段k115+400-k120+400的土方开挖、管道安装、伴行路施工、打压测试、回填等工程项目分包给原告施工，原告按被告要求组织人员、材料、机械于2017年4月22日进场施工，双方于2017年9月30日签订《精奎输水管线k115+400-k120+400工程施工专业分包合同》，合同约定了工程名称、地点、承包范围（以图纸及工程量清单为准），工程价款约定为本合同为固定单价合同，合同暂定含税总价9812835元（其中不含税总价为9527024元，增值税为285811万元），工程款按进度支付，按月按实结算，累计支付到合同总价款的90%时暂停支付，竣工结算且经审计后支付到工程竣工结算额的95%，5%为工程质保金，在专业分包合同中并约定了其它条款。 原告按合同约定，按图纸和被告的要求进行施工，并完成了施工过程中被告增加的合同外工程量，由于被告的赶工期和冬季施工的要求，原告增加了机械、人员，产生了大量费用，被告未及时供应主材，出现停工造成原告损失。原告与被告于2018年12月25日经协商对原告当年已施工工程的工程进度价款进行了结算，同时，双方对原告在合同期完成的部分施工项目的工程量和工程款予了认可并对原告施工的2017年、2018年合同外项目施工的款项和费用进行了核算和确认，但被告未支付以上款项费用。2019年3月被告在原告不知情的情况下，将原告施工的合同项目又发包给第三方施工，原告多次与被告协商，但均无结果。因第三方进驻工地，原告无法施工合同无法履行且被告要求原告撤离工地，原告无奈于2019年3月17日将项目部驻地办公室无偿转给第三方将部分施工设备和材料低价转给入驻工地施工的第三方后撤出了工地现场。2019年6月原告又按被告要求完成了打压测试和合同外的嵌内缝项目的工作，截止2019年9月经核算，原告已施工工程款11442343.98元（其中，合同内已完成项目价款8732744.52元，合同外项目2709599.46元），被告已支付工程款5030866.42元，扣除材料款1540937元，被告欠付工程款4870540.56元未支付，经原告多次催要，至今无结果。 由于被告的行为导致合同无法履行，被告拖欠支付工程款的行为，给原告造成了极大的经济损失，为了维护原告的合法权益，故诉至贵院，请依法公正判决。 被告水利第六公司辩称：对工程款4870540.56元不认可，只欠原告1620224.77元，其中包括工程款859956.77元、质保金667678元、安全保证金66767元、民工工资保证金25823元。目前工程项目未达到竣工验收标准，工程款和质保金均未达到支付条件。 经审理查明，2017年4月，被告将位于乌苏市精套输水管线工程V标段k115+400-k120+400的土方开挖、管道安装、伴行路施工、打压测试、回填等工程项目分包给原告施工，原告按被告要求组织人员、材料、机械于2017年4月22日进场施工，双方于2017年9月30日签订《精奎输水管线k115+400-k120+400工程施工专业分包合同》，合同约定了工程名称、地点、承包范围（以图纸及工程量清单为准），工程价款约定为本合同为固定单价合同，合同暂定含税总价9812835元（其中不含税总价为9527024元，增值税为285811元），工程款按进度支付，按月按实结算，累计支付到合同总价款的90%时暂停支付，竣工结算且经审计后支付到工程竣工结算额的95%，5%为工程质保金，如遇业主迟延付款则本合同付款相应顺延，且不计利息，分包人应给予充分理解，不得视为承包人违约。在专业分包合同中并约定了其它条款。合同签订后，原告按合同约定，按图纸和被告的要求进行施工。原告与被告于2018年12月15日对原告已完工的合同内项目的工程款进行了结算，确认原告已完工的合同内项目的工程款为8212507元。被告已向原告支付5030866.42元，扣除原告使用被告的材料款1540937元，被告尚欠原告工程款1640703.58元未付。 本案在审理过程中，原告向被告主张合同内应计未计工程款5202237.52元、合同外增加项目工程款2709599.46元，被告不予认可，原告未提供被告认可且双方进行结算的证据。 另查明，双方在合同中只约定分包人（原告）的违约责任，未约定承包人（被告）的违约责任，也未约定被告欠付工程款应当承担违约利息。 本院认为，根据法律规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。债务应当清偿。本案中，被告欠原告工程款1640703.58元未付，违反了法律规定，应当承担支付工程款的民事责任。对原告要求被告支付工程款1640703.58元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。对原告的其他诉讼请求本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告中国水利水电第六工程局有限公司应当于本判决生效后十五日内向原告温州建峰矿山工程有限公司支付工程款1640703.58元； 二、驳回原告温州建峰矿山工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费47940元，减半收取23970元，投递费209元，合计24179元，由原告负担16442元，被告负担7737元（原告已交费用24179元）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，同时按对方当事人的人数提出副本，上诉于塔城地区中级人民法院。 审判员 张 新 民 二〇二〇年六月二十五日 书记员 库地拉提