青海省西宁市城北区人民法院民事判决书（2020）青0105民初1723号原告：郭海军（公民身份号码：×××），男，汉族，1981年1月21日出生，住西宁市。被告：武艳珍（公民身份号码：×××），女，汉族，1987年8月14日出生，住西宁市。被告：青海亚飞建筑装饰有限公司（统一社会信用代码：91630105MA758JU51J），住所地：西宁市城北区宁张路44号创业孵化基地1号楼2楼。法定代表人：杜佩，公司总经理。原告郭海军、武艳珍与被告青海亚飞建筑装饰有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案于2020年4月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原、被告均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付农民工工资款8200元；2.诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告变更第1项诉讼请求为“判令被告给付工作欠款8200元。”事实和理由：原告系常年从事广告牌发光字加工、钢结构定作工作的自然人，2020年3月24日左右，被告找到原告拟定了西宁市××区，震惊世界辣条站门头广告发光字亚克力广告发光迷你字进行雕刻喷漆排灯定作，期间一切费用由原告自理，加工计划及其费用合计10200元，被告当时交了2000元定金，说是原告定作安装完成之后一次性付清余款。原告以正常程序雕刻打磨喷漆定作加工安装，每次都是商场下班之后开始安装工作，4月1日安装到凌晨2点，4月2日安装一半的时候，被告门头没有做好，店主在现场再三说让我们帮忙给被告把门头做一下，费用由被告出1000元，当时已经凌晨3点30分左右，为给店主一个圆满的答复，让他早点开业，原告只好答应，并一直安装到凌晨7点，到4月5日所有的工作已完工，被告承诺第二天在店主把款转过来后付给原告，但一直无正当原因未支付。原告多次请求被告支付拖欠款项未果，无奈诉至法院，请求依法判决。被告辩称，不认可欠款8200元，双方协商加工款尚欠7200元，其余1000元是原告与甲方自行协商，不应由被告承担。7200元未付是因为原告在安装时墙面留下胶印，且在其他地方安装时也存在质量问题，造成甲方扣留了质保金，所以原告主张的欠款现在不能支付，须作为质保金扣留。原告围绕其诉讼请求依法提交照片五张，拟证明原告按被告要求完成了万达三楼震惊世界辣条站的水晶字加工定作及安装，并且墙面没有胶印，已实际交付使用了。被告质证称，对真实性无异议，但无法证明墙面没有胶印。被告围绕其答辩意见提交以下证据：证据一、微信聊天记录2张（震惊世界辣条站），拟证明在该工程中甲方扣留了质保金；证据二、照片1张，拟证明原告加工定作的“青河兰牛肉面”发光字质量及安装均存在问题；证据三、照片1张、微信聊天记录3张、窦同波出具的扣留质保金的说明1份，拟证明原告定作的璀西堂中餐厅发光字及时控开关存在质量问题；证据四、装修合同1份，拟证明被告和甲方关于门头有单独的合同，甲方扣留质保金是因为发光字质量问题，与被告的室内装修无关。原告质证称，对证据一的真实性认可，证明方向不认可，原告只负责发光字的加工与安装，被告还负责店内装修，被告与其甲方之间的聊天记录以及是否扣留质保金均与原告无关；对证据二的真实性认可，证明方向不认可，原告已定作安装完成，确实在安装中因为一些线头没有处理好，所以双方结算时已经优惠500元，该工程的钱款已经结清，不存在争议；对证据三的真实性认可，证明方向不认可，定作安装已经完成并交付，对出现的故障已进行维修，且至今正常，甲方扣留质保金是根据被告与其甲方间的装修合同，与本案无关；对证据四真实性不认可，且根据该合同装修总价是180000元，原告定作的发光字价格仅为11000元，扣除的质保金不可能超过总价。经审查，对原告提交的照片5张、被告提交的微信聊天记录2张（震惊世界辣条站），双方当事人对真实性均无异议，本院予以确认，对证明方向结合当事人陈述作综合认定。对被告提交的其他证据，因涉及双方其他的承揽合同关系，与本案无关联性，本院不予确认。结合当事人陈述及本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年3月26日，被告通过微信提出要约，由原告对位于西宁市××区的震惊世界辣条站的发光字进行定作及安装，2020年4月1日被告提出增加灯箱定作，双方经口头协商，由原告承揽上述工作，费用合计9200元，被告已付定金2000元，双方对工期、质量标准、验收方式、付款方式均未作出约定。后原告依约完成发光字及灯箱的定作，并于2020年4月3日完成安装。安装期间，因被告未及时完成门头定作，导致原告无法安装发光字，在甲方催促下由原告替被告完成门头装修。原告安装室内墙面发光字期间，因安装不善导致墙面留有胶印，在4月4日原、被告双方共同到震惊世界辣条站更换灯箱片时，被告提出胶印问题，原告当场予以整改，截止庭审被告未对该项内容提出再次维修的要求。后经原告多次催款，被告未予支付，遂至本案诉争。本院认为，原、被告以口头形式订立承揽合同关系，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告依约定作安装了震惊世界辣条站发光字及灯箱，被告亦应向原告支付合同价款。被告主张安装胶印的问题，根据双方当事人陈述事实，上述定作的发光字及灯箱已安装完毕并交付使用，针对胶印原告已履行维修义务，但被告自2020年4月4日起再未向原告提出异议，且在本案中亦未提交仍存在胶印的相关证据，故应承担举证不能的不利后果，对该反驳意见，本院不予采纳。双方口头协商时未约定付款方式，根据《中华人民共和国合同法》第二百三十六条的规定，未支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，应当在原告交付工作成果时付款，被告主张扣留质保金，根据意思自治原则，双方订立承揽合同关系时未约定该内容，故该主张于法无据，本院不予采纳。因此，被告应当向原告支付欠款7200元。对原告主张替被告装修门头的费用1000元，本院认为，本案中原告陈述其系基于甲方要求完成门头装修，被告虽对装修事实认可，但对是否由其支付以及装修金额均不予认可，且原告未能举证证明原、被告就此协商一致或被告对甲方的行为予以追认，故该行为是基于原告与甲方间的合同约定或无因管理，均与本案系不同的法律关系，且须结合案外事实才能查明，故原告在本案中主张该款，无法律依据，本院不予支持，原告可根据其基础法律关系另行主张权利。对被告主张原告定作安装的其他门店发光字存在质量问题并给其造成损失的意见，本院认为，其他门店的定作安装价款双方已结清，与本案主张款项无关，系双方另行订立的承揽合同关系，关于产生的纠纷与本案无关联性，被告应另行主张权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第十条、第六十条第一款、第一百一十四条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条第一款、第一百三十四条第一款的规定，判决如下：被告青海亚飞建筑装饰有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告郭海军、武艳珍定作款7200元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取计25元，由被告青海亚飞建筑装饰有限公司负担22元，原告郭海军、武艳珍负担3元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。审判员 张 晶 二〇二〇年六月十日（法官助理 李启芸书记员 苟佳琪附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百一十八条当事人进行民事诉讼，应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外，并按照规定交纳其他诉讼费用。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。