陕西省洋县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)陕0723民初1156号 原告周英，女，汉族，陕西省洋县人。 委托诉讼代理人靳宝军，陕西圣本律师事务所律师。 被告陕西权诺建筑装饰设计有限公司。住所地：陕西省洋县欣隆盛东大门向北50米转角处。 统一社会信用代码：91610702MA6YUT28E。 法定代表人：史志军，男，汉族，陕西省洋县人，。系该公司经理。 原告周英与被告陕西权诺建筑装饰设计有限公司（以下简称权诺装饰设计公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月19日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告周英及其委托诉讼代理人靳宝军、被告权诺装饰设计公司法定代表人史志军均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告周英向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告于2019年6月30日签订的《装饰装修工程施工合同》；2、判令被告退还未施工部分的装修款31766元；3、判令被告支付违约金13800元；4、要求被告承担本案诉讼费。事实和理由：2019年6月30日，原告与被告签订了《装饰施工合同》，约定对原告位于洋县XX镇XX村XX组的131㎡自建房屋进行装修，约定被告以包工包料的形式承包施工，工期约定为110天（2019年7月6日至10月26日），双方对具体施工内容、数量、计价和工艺用明细清单表进行了明确约定。原告根据合同约定截止2019年10月5日已支付被告装修款91300元（其中总工程款的95%即87400元和增加工程量款3900元），到2019年10月25日被告方并未如约竣工，经协商双方签订了《补充协议》将工期延至2019年11月20日，并约定如不能如期竣工甲方（原告）有权单方解除合同，乙方按合同总金额的15%向甲方支付违约金。到2019年11月20日被告又未能按补充协议竣工。2019年12月19日，原告向洋县市场监督管理局12315平台进行了投诉，经调解被告承诺2020年1月23日前将剩余工程竣工交由原告验收、入住，到期被告又违约，致原告春节回来无家可归。拖延3个月后原告再次催促，经协商双方再次签订《补充协议》将工期延至2020年4月20日，并约定如不能如期竣工乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金，甲方有权单方解除合同，乙方将按未完成部分报价的两倍做出赔偿，可第二次《补充协议》签订后被告还未实际施工，装修工程至今搁置，致原告利益受损。综上，被告多次违约，已严重侵害原告的合法权益，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。 被告权诺装饰设计公司辩称，原告诉称施工包工包料，但实际为部分包工包料。对原告已支付的装修款金额属实，签订的补充协议属实，其一是因为原告要求水电部分改造，重新改造后会产生新的费用及翻工的成本，其二是因为在合同中第一项约定所有定制产品为免漆板人工制作，原告要求做个设计图，但因现场买的板的颜色无法做到我们的设计软件中，就是这两个问题没有和原告达成共识，才导致一直将施工搁置。原告主张退还未施工的装修款，被告只能按照当时预算的价格向原告退还。施工搁置因原告也有责任，所以不同意支付违约金。 本院经审理认定事实如下：2019年6月30日，原告与被告签订了《装饰装修工程施工合同》，约定对原告位于洋县XX镇XX村XX组的131㎡自建房屋进行装修，装饰施工内容详见附件一装饰施工内容表，承包方式为全包（其中沙子、水泥、灯具由原告自行解决），工程造价为92000元（包括的各项费用见附件一），工期110天（自2019年7月6日开工至2019年10月26日竣工），合同还对材料供应、工程质量及验收、安全生产和防火、工程款结算时间（合同签订付款比例60%、工期过半付款比例35%、竣工验收付款比例5%）、违约责任及其他事项等进行约定，同时附有权诺装饰装修施工项目清单、基础工程清单表、主材报价表；同日原、被告还签订了金水大地村别墅其他约定，主要对具体进门鞋柜、隔断、水电改造等具体工艺及材料用进行了约定。 合同签订后，原告分期根据合同约定截止2019年10月5日共向被告支付装修款合计91300元（其中总工程款的95%即87400元和增加工程量款3900元），被告亦对原告的房屋进行了部分装修，但被告未按照合同约定时间完成竣工。2019年10月25日，经原、被告双方协商并签订了装修合同补充协议，约定装修工程竣工时间定为2019年11月20日交房竣工，由于乙方（即被告）原因，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方（即原告）支付违约金，逾期天数仍未能竣工的，甲方有权单方解除合同，乙方应按照合同总金额的15%向甲方支付违约金。2019年11月20日，被告未按补充协议约定的时间竣工。2019年12月19日，原告向洋县市场监督管理局12315平台进行了投诉，经调解，双方达成一致意见，被告于2020年1月23日前将剩余工程竣工交由原告验收、入住，但到期后被告又未按约定时间竣工。2020年4月16日，原、被告双方再次签订装修合同补充协议，协议约定甲方再次宽限工程竣工时间到2020年4月19日，如不能如期竣工乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除合同，乙方将按未完成部分报价的两倍做出赔偿，但到期后被告仍未按约定时间竣工。2020年5月19日，原告向本院提起诉讼，要求解除合同同时退还未施工部分的装修款31766元、支付违约金13800元及本案诉讼费。 审理中，对原告主张的未完成部分项目及计价明细金额共计31766元，经被告当庭核实无异议表示认可。 上述事实，有原告身份证复印件、被告公司基本信息、装饰工程设计合同、装饰装修工程施工合同、具体施工内容约定及施工项目清单、项目价格明细、原告支付工程款的凭据、两次补充协议、投诉及处理意见、洋县市场监督管理局终止调解决定书、未完成部分项目及计价明细、双方当事人陈述等证据载卷，经举证质证，应予认定。 本院认为，当事人应当按照合同全面履行自己的义务。本案中，原告与被告签订的装饰装修工程施工合同，系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人具有法律约束力，应当认定为有效，被告应当按照合同约定为原告的房屋进行装修，原告应当支付相应装修款。原告已按照合同约定向被告支付91300元装修款，对此被告亦表示认可，但被告未按照合同约定履行装饰装修工程全部竣工的义务。此后原、被告又先后签订了两次补充协议，亦均系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应当认定为有效，但被告仍然未按照约定时间完成装饰装修工程的竣工，构成多次违约，符合《中华人民共和国合同法》关于法定解除合同的情形，该合同应从原告起诉之日即2020年5月19日起依法予以解除。合同解除后，已履行部分保持现状，未履行部分被告应当将相应价款退还原告，对未履行部分的项目金额经被告核对亦表示认可，故对原告要求被告退还未完成部分装修款的诉讼请求，本院予以支持。根据双方两次补充协议的约定，对违约金有明确约定，对原告要求被告按照合同总金额的15%支付违约金13800元的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、解除原告周英与被告陕西权诺建筑装饰设计有限公司于2019年6月30日签订的《装饰装修工程施工合同》； 二、被告陕西权诺建筑装饰设计有限公司于本判决生效后十日内向原告周英返还装修款31766元； 三、被告陕西权诺建筑装饰设计有限公司于本判决生效后十日内向原告周英支付违约金13800元； 如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费940元，由被告陕西权诺建筑装饰设计有限公司承担。原告已预交，被告在履行上述判决时将其所承担的诉讼费一并支付原告，不再向本院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省汉中市中级人民法院。 审判员 周 婧 二〇二〇年六月二十日 书记员 梁金恒 1