陕西省咸阳市渭城区人民法院陕西省咸阳市渭城区人民法院民事判决书                           （2020）陕0404民初335号 原告：张XX，男，1968年12月4日出生，汉族，住陕西省咸阳市渭城区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人：高彬科，西咸新区法律服务所法律工作者。被告：冯X，男，1992年3月5日出生，汉族，住陕西省咸阳市秦都区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。原告张XX与被告冯X装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张XX及其委托诉讼代理人高彬科到庭参加诉讼，被告经本院依法传票传唤未到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告赔偿原告装修费68000元；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年8月18日原告因装修位于XX城XX路XX小区XX号楼XX单元XX室与被告签订装修合同，被告以“可美装饰公司”（未进行工商注册登记）名义承揽。合同约定工期自2017年8月18日起至2017年11月18日止，工期90天，总价款为68000元。原告分别于2017年8月19日、9月11日向被告支付装修款共计40000元。交工期限届满，被告工程进度严重滞后，无法如约交付，考虑到亲戚介绍，故给被告延缓期限。2018年5月1日，原告再次向被告支付10000元。2018年12月26日，被告向原告承诺2019年1月10 日前交工，原告又向被告支付13000元。之后，房屋的装修进度没有任何进展。2019年2月12日，被告再次承诺2019年3月10日前交工，否则赔偿原告所有装修费用68000元。2019年3月10日，原告再次找被告时，装修没有任何进展，被告将房屋钥匙交付原告。故原告诉至法院。原告为证明其陈述的事实，支持其主张，向法庭举证如下：一、《XXX装饰公司装修合同》及交工协议各一份，欲证明原、被告双方之间的合同已经成立，被告应承担违约责任。二、收款收据三份、收据一份、微信转账凭证两份，欲证明原告向被告一共支付了67000元。被告未到庭，亦未提交任何答辩意见和证据材料。对原告所举证据，独任审判员审查后认为，该两组证据均来源合法，符合证据真实性、客观性要求，且与本案具有关联性，能够证明其欲证明的问题，可以作为认定本案事实的证据使用。综合上述有效证据，经审理查明本案事实如下：2017年8月18日，张XX（甲方）与XXX装饰设计（乙方）签订了《XXX装饰公司装修合同》，约定：一、工程概况。1.工程地址：渭柳佳苑10号楼2单元202室。3.建筑面积：125平方米。4.承包方式：包工包料。5.总价款：68000元。二、施工工期。总工期90天，开工日期2017年8月18日，竣工日期2017年11月18日。九、付款方式。1.合同一经签订，甲方应付全款60%作为订金，工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的35%，剩余5%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。十、违约责任。合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。合同签订后，张XX分别于2017年8月19日、2017年9月11日、2018年5月1日向XXX装饰设计支付25000元、15000元、10000元。2018年7月18日、2018年12月18日张XX向冯X微信转账3000元、1000元。2018年12月26日张XX又向冯X支付13000元，冯X出具收据一张，载明：今收到10号楼2单元202室13000元尾款，于2019年1月10日前必需交工，否则所有后果自己承担，后期所产生一切费用由甲方自己承担，冯X，2018年12月26日。以上款项合计67000元。2019年2月12日冯X书写交工协议一份，载明：渭柳佳苑10号楼2单元202室，于2019年3月10日前交工完成。如在3月10日前未交工，按照合同违约赔付业主对应款项，赔付业主所有装修费用共计68000元整。另查明，XXX装饰设计未进行工商登记，其实际经营者为冯X。另，据张XX陈述，因冯X未按照约定履行合同，其自己装修房屋剩余部分，花费两万余元。本院认为，原告张XX与XXX装饰设计签订的合同系双方当事人真实意思表示，且未违反国家有关法律、行政法规的效力性强制性规定，当属合法有效。XXX装饰设计未进行工商登记，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十二条，法人或者其他组织应登记而未登记，行为人即以该法人或者其他组织名义进行民事活动的，该行为人为当事人。因此，被告冯X应为合同的当事人，基于该合同而产生的民事责任应由被告冯X承担。关于原告要求被告赔偿68000元的问题。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。本案中，因被告未按照合同约定完工，在原告的屡次催促下，被告向原告出具交工协议一份，承诺：若未在2019年3月10日前交工，则按照合同违约赔偿原告68000元。鉴于被告已经部分履行了合同，且原告实际向被告支付了67000元的事实，按照公平原则及损失完全赔偿原则，应对该违约金予以调整。本院酌情认定被告应赔偿原告40000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一四十四条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十二条之规定，判决如下：一、被告冯X于本判决生效之日起十日内给付原告张XX40000元；二、驳回原告张XX其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1500元，减半收取750元，由被告冯X负担441元，由原告张XX309元。如不服本判决，可自本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于咸阳市中级人民法院。  审  判  员   李扬眉     二〇二〇年五月九日                        书  记  员   袁  佳 附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。   约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。   当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条  被告经传票传唤，无正当理由不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十二条  下列情形，以行为人为当事人：（一）法人或者其他组织应登记而未登记，行为人即以该法人或者其他组织名义进行民事活动的；（二）行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义进行民事活动的，但相对人有理由相信行为人有代理权的除外；（三）法人或者其他组织依法终止后，行为人仍以其名义进行民事活动的。（四）