山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁03民终1522号 上诉人（原审被告）：山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司，住所地淄博市高新区民祥路1999号。 法定代表人：刘洪辉，董事长。 委托诉讼代理人：刘占伟，男，汉族，1980年2月6日出生，山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司副总经理，现住。 委托诉讼代理人：马宝喜，男，汉族，1979年12月3日出生，山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司计划合同部负责人，现住淄博市张店区。 被上诉人（原审原告）：山东联能电力设计有限公司，住所地淄博市高新区万杰路125号。 法定代表人：王庆光，总经理。 委托诉讼代理人：于帅，山东天矩律师事务所律师。 上诉人山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司因与被上诉人山东联能电力设计有限公司建设工程设计合同纠纷一案，不服山东省淄博高新技术产业开发区人民法院（2020）鲁0391民初241号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月13日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司上诉请求：一、78000元违约金78521元的计算区间有误，请求重新认定；二、改判一审判决中25000元及其违约金的支付。事实与理由：一、一审判决中对上诉人支付被上诉人违约金78521元，时间计算区间起点认定有误。被上诉人一审中主张2015年4月30日完成图纸审核交付通过。但上诉人收到被上诉方送达的山东联能电力设计有限公司文件(资料)外发确认函，函件名称为：山东淄博汉能600MW铜铟镓硒太阳能电池项目输变电工程变更补充，内容为：电气文件(12套)、土建部分(12套)、设计变更通知单12张，文件签署的发送日期为2015年7月16日，作为我方正式接收被上诉方设计图纸的确认函。故，违约金计算延迟天数应为合同约定的交付时间2014年12月20日至2015年7月16日共208天，设计费支付时间应为520000元开票时间2015年5月12日再延迟208天，即2015年12月6日，按照年利率24%，据此计算至被上诉人主张的2019年12月3日，违约金为74674元。二、被上诉人主张支付25000元，按照合同要求尚未达到合同支付条件。双方建设工程设计合同约定，付款前被上诉人应向上诉人开具相应金额的增值税专用发票。上诉人于2020年1月收到被上诉人开具的金额为25000元发票，但发票标明的纳税人识别号不正确，根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。上诉人应在收到上诉人符合法律规定的正确发票后支付发票对应金额的设计费。 山东联能电力设计有限公司未作答辩。 山东联能电力设计有限公司向一审法院起诉请求：1.判令被告支付设计费138000元；2.判令被告支付逾期付款违约金100000元以及自2019年12月4日至设计费支付之日按照日3‰支付的违约金。庭审中原告变更诉讼请求第一项为：判令被告支付设计费103000元。 一审法院认定事实：2014年11月26日，原告与被告签订建设工程设计合同，约定：原告为被告的600MW铜铟镓硒太阳能电池项目输变电工程规划、接入系统设计、施工图设计；设计文件提交时间为2014年12月20日前分批完成施工图纸等资料；设计费520000元，分批支付，合同约定事项全部完成且接入系统设计方案经国网淄博供电公司审核批复同意后7天内结清，付款前开具相应金额的增值税专用发票；被告未按约支付设计费，每逾期一天承担应付金额3‰的逾期违约金，原告延误设计文件交付时间，每延误一天应减收应收设计费的3‰。之后，在涉案项目的验收报告上，被告作为建设单位、原告作为设计单位以及施工单位和监理单位均盖章认可设计图纸按照审核通过，达到验收条件，其中原告盖章时间为2015年4月30日。至2015年5月12日，原告分批为被告开具520000元的增值税专用发票，税率为3%，发票已经全部交付被告。2015年8月15日，双方又签订设计补充协议，对设计工作中新增、变更设计约定：在设计图纸通过国网淄博供电公司审查通过后3日内交付施工图纸12套和工程预算书2份；设计费25000元，本补充协议约定事项全部完成并取得国网淄博供电公司审核批复同意工程竣工验收合格后7天内支付，付款前开具相应金额的增值税专用发票；其他条款按原合同继续履行。此前，2015年7月16日，原告向被告交付设计图纸等资料。2020年1月6日，原告为被告开具25000元的增值税专用发票，税率为6%，发票已于2020年1月9日交付被告。一审庭审中，双方认可被告已支付442000元。 一审法院认为：原告与被告之间的建设工程设计合同关系成立有效。在2014年11月26日设计合同履行过程中，原告未举证证明其按照合同约定时间交付了设计文件，原审法院确认2015年4月30日原告完成交付。原告迟延交付设计文件构成违约，但被告并未按照合同约定主张原告承担减收设计费的违约责任，故被告仍应按合同约定数额支付原告设计费，但支付时间应相应顺延设计文件迟延交付时间131天。双方合同约定的设计费系确定数额，被告辩称设计费系根据投资总额为基数计算而实际施工中的计费基数低于合同约定的投资总额，故原告收取的设计费过高，被告的辩解无有效证据证明，不予支持。关于设计费的支付时间，原告并未举证证明按照合同约定设计费支付条件成就的具体时间，结合被告答辩和其已经收到原告发票的事实，原审法院确认该设计费支付时间为2015年5月12日再顺延131天，即2015年9月22日。被告逾期支付该部分设计费78000元，应承担违约责任。双方约定的违约金超出了相关法律规定的标准，予以调整为年24%，据此计算至原告主张的2019年12月3日，违约金为78521元，自2019年12月4日至该设计费支付之日的违约金也应一并计算支付。在2015年8月15日设计补充协议履行过程中，原告已经提前交付设计文件，但原告同样并未举证证明按照补充协议约定设计费支付条件成就的具体时间，结合被告答辩和其已经收到原告发票的事实，确认该设计费支付时间为2020年1月9日。被告逾期支付该设计费25000元，应承担违约责任。双方约定的违约金超出了相关法律规定的标准，予以调整为年24%，自2020年1月9日至该部分设计费支付之日的违约金应按此标准计算支付。此外，被告辩称原告给被告开具的发票税率不对，对此被告并未举证证明双方对税率的约定，被告的辩解不予支持。综上所述，原告的诉讼请求部分合法有理，予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决：一、被告山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司于判决生效之日起十日内支付原告山东联能电力设计有限公司设计费103000元；二、被告山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司于判决生效之日起十日内支付原告山东联能电力设计有限公司违约金78521元，自2019年12月4日起以78000元为基数至78000元支付之日的违约金和自2020年1月9日起以25000元为基数至25000元支付之日的违约金也应按照年24%的标准一并计算支付；三、驳回原告山东联能电力设计有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2435元，财产保全费1720元，共计4155元，原告山东联能电力设计有限公司负担470元，被告山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司负担3685元。 二审期间，当事人没有提交新证据。二审查明的事实与一审认定事实一致，本院予以确认。 本院认为，本案二审期间当事人之间的争议焦点有两个，一是2014年11月26日双方签订的建设工程设计合同违约金计算区间；二是2015年8月15日双方签订的设计补充协议是否达到合同支付条件。 关于争议焦点一，上诉人主张违约金应从2015年12月6日开始计算，计算依据为：从合同约定交付日期2014年12月20日到上诉人正式接收被上诉方设计图纸确认函日期2015年7月16日208天为被上诉人延迟交付设计图纸，上诉人支付设计费时间应为被上诉人开具520000元增值税专用发票时间2015年5月12日顺延208天后的2015年12月6日。本院认为，关于2014年11月26日双方签订的建设工程设计合同，虽然被上诉人延期交付设计图纸，但日后被上诉人提交验收报告后，上诉人并未就被上诉人延期交付设计图纸提出异议，而是作为建设单位在验收报告上盖章，其盖章行为表示认可设计图纸审核通过，一审法院认定设计费的合理支付时间截止到2015年5月12日被上诉人开具发票后延迟131天后的2015年9月22日并无不当，上诉人主张延迟交付设计费的违约金时间从被上诉人开具520000元增值税专用发票时间2015年5月12日顺延208天后的2015年12月6日起算于法无据，本院不予支持。 关于争议焦点二，上诉人主张2015年8月15日双方签订的设计补充协议未达到合同支付条件，原因为上诉人收到被上诉人开具的增值税专用发票的纳税人识别号不正确。本院认为，被上诉人于2020年1月为上诉人开具的金额25000元的发票，标明的纳税人识别号与2015年5月为上诉人开具的金额520000元的发票纳税人识别号一致，若上诉人变更纳税信息，上诉人在收到被上诉人为其开具的金额25000元的发票后，应该提示被上诉人重新开具，上诉人没有提示、也未提出异议，因此上诉人以被上诉人开具的纳税人识别号不正确为由抗辩合同支付条件未成就，本院不予支持。 综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1763元，由上诉人山东淄博汉能薄膜太阳能有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  王光龙 审判员  刘 宁 审判员  杨继生 二〇二〇年六月十日 书记员  杨 柳