江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏09民终487号上诉人（原审原告、反诉被告）：王蔚颖，女，1993年10月5日出生，汉族，居民，住江苏省射阳县。委托诉讼代理人：顾明月（系王蔚颖母亲），女，1972年11月21日出生，汉族，居民，住江苏省射阳县。被上诉人（原审被告、反诉原告）：曹夕忠，男，1968年6月28日出生，汉族，居民，住江苏省盐城市大丰区上诉人王蔚颖因与被上诉人曹夕忠承揽合同纠纷一案，不服江苏省盐城市大丰区人民法院（2018）苏0982民初5544号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月4日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。王蔚颖上诉请求：撤销一审判决，改判王蔚颖最多向曹夕忠支付5000元并支持王蔚颖要求曹夕忠赔偿损失2万元的反诉请求。事实和理由：《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条第三款明确规定，经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。一审中，王蔚颖已经提交了多处质量不合格的图片以及证人证言。曹夕忠辩称，王蔚颖上诉状中称有证人可作证，但是庭审中并没有申请证人到庭，王蔚颖其余的上诉理由也都不成立，案涉装修工程所有计价的方式都是一审法院认定的，没有完成的工程款在一审中也已经扣除。请求二审法院驳回上诉，维持原判。王蔚颖向一审法院提出诉讼请求：1.判令解除双方之间的装修合同，并由曹夕忠对装修质量问题进行整改；2.曹夕忠赔偿王蔚颖损失20000元。曹夕忠向一审法院提出反诉请求：1.判令王蔚颖支付装修工程款人民币5万元；2.反诉诉讼费由王蔚颖承担。一审法院认定事实：王蔚颖与曹夕忠协商一致由曹夕忠为王蔚颖指定的房屋进行装修施工，王蔚颖遂于2018年3月9日向曹夕忠缴纳了1000元。2018年4月3日，王蔚颖又向曹夕忠交付了9000元。2018年4月9日，王蔚颖（甲方）与曹夕忠（乙方）签订了装修合同一份，载明：“甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况：2.住房结构：复式房型两房两厅两卫一厨，施工面积130平方米。3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4.承包方式：包工包料。5.工期：自甲方提供钥匙算起145天，提供日期2018年4月1日（后期加填）。二、工程价款及结算的约定：1.工程总价款：￥130000元。2.工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日，支付10000元订金，第二次付款时扣除；（2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计20000元；（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价30%合计50000元；（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计50000元；（5）第五次余款10%在2018年9月30日结清；（6）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定：1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定：1.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.本工程由乙方设计施工方案。3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期等”。另上述装修合同所附《装修施工内容表》载明：一、客餐厅，过道，阳台：1.顶面乳胶漆：工程量65平米，材料费5，人工费9，合价910，工艺做法及材料说明：多乐士喷涂二遍；2.墙面乳胶漆：工程量50平米，材料费5，人工费9，合价700，工艺做法及材料说明：美涂士喷涂二遍；3.地面砖：工程量35平米，材料费140，人工费25，合价5775，工艺做法及材料说明：地砖80×80每片70元。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，普通白水泥勾缝剂勾缝，专用美缝剂美缝；4.踢脚线铺贴：工程量20米，材料费10，人工费9，合价380，工艺做法及材料说明：32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂拌制铺贴砂浆，普通白水泥勾缝剂，缝宽小于3㎜；5.电视背景制作：工程量1项，材料费2500，人工费800，合价3300，工艺做法及材料说明：木板制作，石膏板饰面，电视柜皮阿诺定制；6.石膏板吊顶灯槽：工程量4米，材料费20，人工费28，合价192，工艺做法及材料说明：石膏板自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆；7.石膏板造型吊顶：工程量35平米，材料费73，人工费25，合价3430，工艺做法及材料说明：石膏板自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带；8.包门头（1米以内）：工程量2项，材料费100，人工费100，合价400，工艺做法及材料说明：木工板骨架或杉木木方，外贴石膏板（包门头超过200㎜以上，另加40元每米）；9.过门石铺贴：工程量8米，材料费28，人工费30，合价464，工艺做法及材料说明：32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂拌制铺贴砂浆，普通白水泥勾缝剂勾缝，缝宽小于3㎜；10.酒柜：1.80套，合价3600，工艺做法及材料说明：皮阿诺全屋定制——现代风格；11.鞋柜：1套，合价200，工艺做法及材料说明：皮阿诺全屋定制——现代风格；12.阳台柜：1套，合价3100，工艺做法及材料说明：皮阿诺全屋定制——现代风格；14.进户门套：工程量5.5米，材料费120，人工费20，合计770，工艺做法及材料说明：百合定制；15.楼梯：1套，合价5000；16.隔层：1，合价7000，工艺做法及材料说明：工字钢结构，3公分厚木谱铺设。二、厨房：1.墙面砖铺贴300*600：工程量18平米，材料费100，人工费25，合价2250，工艺做法及材料说明：墙砖30×60每片12元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，普通白水泥勾缝剂勾缝；2.墙面砖铺贴800*800：工程量6平米，材料费140，人工费25，合价990，工艺做法及材料说明：地砖80×80每片70元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，美缝；3.过门石铺贴：工程量2米，材料费28，人工费30，合价116，工艺做法及材料说明：32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂拌制铺贴砂浆，专用勾缝剂，缝宽小于3㎜；4.灶台：1套，合价5000，工艺做法及材料说明：木工制作；5.门：1项，合价3980，工艺做法及材料说明：南京赛纳德；6.集成吊顶：工程量6平米，材料费130，人工规费20，合价900，工艺做法及材料说明：奥华集成。三、一楼卫生间：1.墙面砖铺贴300*600：工程量18平米，材料费90，人工费25，合价2070，工艺做法及材料说明：墙砖30×60每片12元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，普通白水泥勾缝剂勾缝；2.地面砖铺贴300*300：工程量3.75平米，材料费80，人工费25，合价393.75，工艺做法及材料说明：地砖30×30每片15元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，普通白水泥勾缝剂勾缝；3.卫生间钢柔性防水：工程量18平米，材料费20，人工费17，合价666，工艺做法及材料说明：墙、地面清理，刷涂皮阿诺雨虹牌钢柔性防水两遍；4.包立管：工程量1根，材料费105，人工费150，合计255，工艺做法及材料说明：红砖、32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂砂拌制砂浆砌筑；5.过门石铺贴：工程量1米，材料费28，人工费30，合价58，工艺做法及材料说明：32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂砂拌制铺贴砂浆，普通白水泥勾缝剂勾缝，缝宽小于3㎜；6.集成吊顶：工程量3.75平米，材料费130，人工费20，合价562.5，工艺做法及材料说明：奥华吊顶；7.马桶：1只，合价1280，工艺做法及材料说明：浪鲸卫浴；8.门：1项，合价1300，工艺做法及材料说明：百合定制；台盆：1只，合价1000，工艺做法及材料说明：普通台盆。四、二楼卫生间：1.墙面砖铺贴300*600：工程量18平米，材料费90，人工费25，合价2070，工艺做法及材料说明：墙砖30×60每片12元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，普通白水泥勾缝剂勾缝；2.地面砖铺贴300*300：工程量3.75平米，材料费80，人工费25，合价393.75，工艺做法及材料说明：地砖30×30每片15元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴；3.卫生间钢柔性防水：工程量18平米，材料费20，人工费17，合价666，工艺做法及材料说明：墙、地面清理，刷涂虹牌钢柔性防水两遍；4.包立管：工程量1根，材料费105，人工费150，合价255，工艺做法及材料说明：红砖、32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂砂拌制砂浆砌筑；5.过门石铺贴：工程量1米，材料费28，人工费30，合价58，工艺做法及材料说明：32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂砂拌制铺贴砂浆，普通白水泥勾缝剂勾缝，缝宽小于3㎜；6.集成吊顶：工程量3.75平米，材料费130，人工费20，合计562.5，工艺做法及材料说明：奥华吊顶；7.多功能灯：1套，合价1800，工艺做法及材料说明：奥华吊顶；8.马桶：1只，合价1280，工艺做法及材料说明：浪鲸卫浴；9.门：1项，合计1300，工艺做法及材料说明：百合定制；10.台盆：1只，合价1000，工艺做法及材料说明：普通台盆。11.浴房、花洒：1套，合价2500，工艺做法及材料说明：普通浴房、花洒。五、主卧室：1.顶面乳胶漆：工程量16平米，材料费5，人工费9，合价224，工艺做法及材料说明：多乐士喷涂二遍；2.墙面墙布：工程量50平米，材料费40，人工费20，合价2520，工艺做法及材料说明：浙江鑫语；3.顶面找平：工程量16平米，材料费10，人工费13，合价368，工艺做法及材料说明：披刮石膏找平（放阴阳角条）；4.石膏板直线板带制作：工程量8米，材料费20，人工费28，合价384，工艺做法及材料说明：石膏板制作，人工，辅料；5.窗台石铺贴：工程量1米，材料费35，人工费30，合价65，工艺做法及材料说明：石材，32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂砂拌制铺贴砂浆，普通白水泥勾缝剂，缝宽少于3㎜；6.窗帘盒制作：工程量2米，材料费75，人工费80，合价310，工艺做法及材料说明：木工板制作，石膏板饰面；7.过门石铺贴：工程量1米，材料费28，人工费30，合价58，工艺做法及材料说明：石材，32.5#普通硅酸盐水泥，中粗砂砂拌制铺贴砂浆，普通白水泥勾缝剂勾缝，缝宽小于3㎜；8.强化地板：工程量14.06平米，材料费45，人工费6，合价717.06，工艺做法及材料说明：林迈地板；9.衣柜：工程量5.72米，材料费1000，人工费100，合价6282，工艺做法及材料说明：皮阿诺全屋定制——现代风格；11.门：1项，合价1300，工艺做法及材料说明：百合定制。六、次卧室：1.顶面乳胶漆：工程量8平米，材料费5，人工费9，合价112，工艺做法及材料说明：美涂士喷涂二遍；2.墙面墙布：工程量27平米，材料费40，人工费20，合价1620，工艺做法及材料说明：浙江鑫语；3.顶面找平：工程量7平米，材料费10，人工费13，合价161，工艺做法及材料说明：披刮石膏找平（放阴阳角条）；4.石膏板直线板带制作：工程量14米，材料费20，人工费28，合价672，工艺做法及材料说明：石膏板制作，人工，辅料；5.衣柜：工程量4.9平米，材料费1000，人工费100，合价5390，工艺做法及材料说明：皮阿诺全屋定制——现代风格；6.强化地板：工程量11平米，材料费45，人工费6，合价561，工艺做法及材料说明：林迈地板；7.门：1项，合价1300，工艺做法及材料说明：百合定制；9.榻榻米：工程量3，材料费1080，合价4147，工艺做法及材料说明：皮阿诺全屋定制——现代风格。七、衣帽间：1.顶面乳胶漆：工程量3平米，材料费5，人工费9，合价42，工艺做法及材料说明：美涂士喷涂二遍；2.墙面乳胶漆：工程量10平米，材料费10，人工费10，合价200，工艺做法及材料说明：美涂士喷涂二遍；3.顶面找平：工程量10平米，材料费10，人工费13，合价230，工艺做法及材料说明：披刮石膏找平（放阴阳角条）；4.石膏板直线板带制作：工程量11米，材料费20，人工费28，合价528，工艺做法及材料说明：石膏板制作，人工，辅料；5.衣柜：工程量6平米，材料费600，人工费100，合价4200，工艺做法及材料说明：皮阿诺全屋定制；6.强化地板：工程量5平米，材料费45，人工费6，合价255，工艺做法及材料说明：林迈地板；7.门：1项，合价1300，工艺做法及材料说明：百合定制。八、楼上过道及休息区：1.顶面乳胶漆：工程量16平米，材料费5，人工费9，合价224，工艺做法及材料说明：美涂士喷涂二遍；2.墙面乳胶漆：工程量50平米，材料费5，人工费9，合价700，工艺做法及材料说明：美涂士喷涂二遍；3.顶面找平：工程量16平米，材料费10，人工费13，合价368，工艺做法及材料说明：披刮石膏找平（放阴阳角条）；4.强化地板：工程量16平米，材料费45，人工费6，合价816，工艺做法及材料说明：林迈地板。九、东阳台：1.阳台门：1项，合价3800，工艺做法及材料说明：南京赛纳德；2.地砖：工程量11.7平方，材料费90，人工费25，合价1345.5，工艺做法及材料说明：墙砖30×60每片12元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，普通白水泥勾缝剂勾缝；3.地砖：工程量3.9平方，材料费140，人工费25，合价546，工艺做法及材料说明：墙砖80×80每片70元，32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，美缝；4.集成吊顶：工程量3.9平方，材料费130，人工费20，合价585，工艺做法及材料说明：奥华吊顶。十、其它项：1.拆除120砖墙（含找补），人工费85，工艺做法及材料说明：1平方米或以下的，按1平方米计算，承重墙不可拆除；2.拆除240砖墙（含找补），人工费150，工艺做法及材料说明：1平方米或以下的，按1平方米计算，承重墙不可拆除；3.轻质隔墙10公分：工程量45平米，材料费68，人工费45，合价5085，工艺做法及材料说明：成品轻质砖隔墙10公分厚；4.机器开孔：1项，材料费150，合价150，工艺做法及材料说明：水电布管的穿墙孔、空调孔、排气孔；5.强电电路改造，工程量112建筑平方，材料费20，人工费10，合价3360，工艺做法及材料说明：电源线用2.5，空调线用4平方塑铜线，分色布线，穿于PVC导管内；6.弱电电路改造：工程量112建筑平方，材料费5，人工费4，合价1008，工艺做法及材料说明：弱电（电视、电话、网络）须单管穿线，穿于PVC导管内；7.水路费用（PPR、排水）：工程量112建筑平方，材料费5，人工费6，合价1232，工艺做法及材料说明：公元PPR水管，不含软管、龙头、洁具及设备安装，水管悬空饰面做保温，防结露处理；8.开关面板及灯具安装：1项，人工费300，合价300，工艺做法及材料说明：灯具安装人工费，灯具及辅料、五金件甲供；9.客厅吊灯1个，合价600；10.餐厅吊灯1个，合价400；11.房间吸顶灯3个，合价900；12.开关面板及小灯合价800；13.垃圾清运费108平米，人工费6，合价648，工艺做法及材料说明：从施工现场运至物业指定垃圾堆放处，不含外运费用，垃圾须用编织袋等封装，不含物业收取的垃圾费；14.材料搬运费1项，合计800，工艺做法及材料说明：材料人工搬运费用；15.主材垃圾清运费1户，合价500，工艺做法及材料说明：从施工现场运至物业指定垃圾堆放处，不含外运费用，垃圾须用编织袋等封装，不含物业收取的垃圾费；16.工程保洁费108平米，人工费4，合价432，工艺做法及材料说明：施工现场清洁人工费；17.成品保护费1户，材料费300，合价300，工艺做法及材料说明：对施工半成品，成品（如地砖，大理石等）进行保护，施工现场原有成品窗户，防盗门，燃气表等进行保护；18.美缝合价800；工程直接费128783.06。另，该内容表备注部分载明：1.此报价为标准清混油施工工艺做法。2.请不要接受任何形式的口头承诺。3.尺寸如有出入以实际发生为准，多退少补。4.所有物业押金及各种形式的管理费由甲方交纳。5.如果厨、卫非本公司做防水，发生渗漏与本公司无关。6.本报价不包含中央空调、电路、水路及排风口，沙发，餐桌，电气，床，窗帘，油烟机，热水器等项目。7.因乙方施工违反物业规定而被扣除的费用由乙方成承担。8.垃圾清运指运到物业指定小区内垃圾堆放点，外运另计。9.工程报价以此预算书为准，如一增减项目或某项变更，再另行计算。10.如遇沙灰墙、保温墙等需要做绷布处理（贴的确良布）另加12元/㎡。11.以上报价不含税金，如开具发票，甲方按工程总造价的5.71%支付税金。12.根据国家有关规定，我公司无权拆改原建筑承重墙及建筑承重结构、剪力结构、无权拆改原建筑燃气、配电箱。13.水电路施工按常规施工项目，具体情况根据与设计师沟通，或参考施工图纸；如房屋内的线路全部更换，在此报价基础上增加25元/平米。14.乙供主、辅材指定品牌；卫浴：浪鲸，吊顶：奥华，衣柜：皮阿诺，水管：公园（元），电线：远东。上述合同签订后，曹夕忠即按约组织人员、材料等进行了施工，并根据施工需要定制了墙布。因根据王蔚颖要求将衣柜改成衣帽间，曹夕忠又自行定制了衣帽间门。王蔚颖于2018年4月18日、4月24日、6月27日、7月8日分别向曹夕忠支付了工程款1万元、1万元、2万元、3万元。后因双方就工程的施工及工程款的支付等事宜发生纠纷，王蔚颖将门锁进行了重新设置，且未将重新设置后的门钥匙交给曹夕忠，曹夕忠不再组织人员、材料进行施工。2018年10月23日，王蔚颖向一审法院提起诉讼，一审审理中，曹夕忠提起反诉。一审审理中，经一审法院释明后，王蔚颖表示不申请对曹夕忠施工的工程中被损坏的、存在质量问题的部分及相应更换或安装需要的费用申请鉴定。因王蔚颖对曹夕忠主张的工程造价提出异议，曹夕忠遂申请对其施工的工程造价进行鉴定。经一审法院委托，江苏双清工程造价咨询有限公司于2019年4月28日作出工程造价鉴定意见，载明：1.本项目鉴定金额为101691.20元（不含曹夕忠已采购未施工的墙布及主卧室衣柜门），具体详细情况见鉴定结算书；2.墙布及主卧室衣柜门，曹夕忠已采购到货，现存放在曹夕忠仓库，现场未施工，合同金额为5640元（包含材料费及现场安装费），具体详细情况见鉴定结算书。另，鉴定说明载明：1.根据法院鉴定委托要求，我司按一审法院提供的施工合同、装饰施工内容等对委托鉴定项目进行价款计算；2.现场未施工或施工未完成的项目为现场勘验，并经原告王蔚颖与被告曹夕忠确认；3.鉴定结算书中现场未施工项目单价参合同单价，变更项目及现场未施工完成的项目单价参市场价；4.现场变更项目有：隔层原合同清单上为3公分厚木板，现场为5公分厚木板；东阳台原合同清单上为集成吊顶，现场为石膏板吊顶；电视背景合同清单上为木工板制作、石膏板饰面、定制电视柜，现场为墙面喷灰色漆；衣帽间后改为书房，原清单为衣柜，现场为书桌与小书柜；餐厅原清单为吊灯，现场为筒灯；东阳台现场增加窗帘盒；5.本项目墙布及主卧衣柜门在被告曹夕忠的仓库，现场未安装，此两项费用不包含在现鉴定金额101691.2元中；6.王蔚颖根据征求意见书，于2019年4月12日回复意见中第2条提出“衣帽间柜子未做到顶，配电箱未装回路及现场插座线未做保护措施”，因这两项在合同清单中未有明确约定，无依据进行调整，故现未调整；7.王蔚颖根据征求意见书，于2019年4月12日回复意见中第1、3、4、7条提出“墙面及顶面乳胶漆只喷了一遍、现场发生多处墙面顶面裂缝情况、踢脚线多处破损”等，曹夕忠在2019年4月23日回复意见中提出“墙面乳胶漆为二遍整体喷漆”，因鉴定机构无法划分各方责任界限、对施工质量也不具有专业检测资质，故本鉴定结论中未考虑这些因素对造价的影响。8.曹夕忠根据征求意见书，于2019年4月23日回复意见中第6条提出“乳胶漆的品牌原为多乐士后改为金百士”因合同清单中未注明乳胶漆的品牌，无依据进行调整，故现未调整；9.曹夕忠根据征求意见书，于2019年4月23日回复意见中第7条提出“主卧室原衣柜改成衣帽间，增加石膏板隔墙”，原合同清单中衣柜与现状的衣帽间及隔墙两者间基本无差价，故未考虑调整；10.曹夕忠根据征求意见书，于2019年4月23日回复意见中第8条提出“主卧室衣柜没有移门的价格不应该减移门钱”，原合同清单中未注明衣柜的价格中不包含移门，故现按未施工扣减；11.曹夕忠根据征求意见书，于2019年4月23日回复意见中第9条提出“原合同上轻质墙45平方，实做53平方”，本工程为总价包干合同，合同中未明确工程量按实计量，故局部量的偏差不作调整；12.本项目为总价13万包干合同，而合同报价清单为128783.06元，合同中未对这两者的差价进行具体说明；现本鉴定价格是在合同价13万的基础上进行扣减未施工费用及变更增加的费用进行计算的。曹夕忠为此支付鉴定费3000元。经一审法院释明后，王蔚颖表示不愿意接受曹夕忠已定制的墙布及卧室衣柜门，曹夕忠表示，因相关的墙布系由王蔚颖选择的样式并按照案涉房屋的尺寸进行定制，无法另行处理。另，关于曹夕忠称系根据王蔚颖的要求将衣柜改成了衣帽间，且衣帽间需要加门，价格为1500元，并已与王蔚颖就门的价格协商一致，但王蔚颖对此不予认可，曹夕忠未能提供相关证据证明。王蔚颖主张曹夕忠施工的工程存在质量问题，并主张曹夕忠赔偿损失2万元，但经一审法院释明后，王蔚颖表示不申请鉴定。一审法院认为：双方当事人在协商一致的基础上签订了装修合同，该合同不违反法律、法规的禁止性规定，应为合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。装修合同签订后，曹夕忠按照约定履行了装修义务，王蔚颖亦向曹夕忠支付了部分装修工程款，后因双方当事人之间产生纠纷，导致装修施工未能完工，王蔚颖主张解除与曹夕忠之间的装修合同，曹夕忠对此予以认可，一审法院依法应予支持。王蔚颖主张曹夕忠施工的工程存在质量问题，并要求曹夕忠对质量问题进行整改，另赔偿其损失2万元，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》的规定，当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定的，应当承担举证不能的法律后果，经一审法院释明后，王蔚颖对曹夕忠施工的工程是否存在质量问题、有哪些质量问题，针对质量问题的修复方案及相应的维修造价等均不申请鉴定，应承担举证不能的后果，故一审法院对王蔚颖的该项主张依法不予支持。鉴于曹夕忠所施工的工程成果已交付王蔚颖，王蔚颖未就案涉工程存在质量问题提供充分证据证实，且案涉工程的造价已由法定机构鉴定后形成工程造价鉴定意见书，王蔚颖未能提供相关证据证明该工程造价鉴定意见书存在违反法律规定，不能作为证据使用的情形，故一审法院对曹夕忠根据工程造价鉴定意见书载明数额主张王蔚颖向其支付未付工程款21691.20元，依法应予支持。曹夕忠主张王蔚颖向其支付已定制的墙布费用4140元，王蔚颖对此不予认可，并拒绝接受已定制的墙布，鉴于该墙布系曹夕忠根据装修合同所附《装修施工内容表》及王蔚颖的要求，针对王蔚颖的房屋尺寸所定制，具有特定性，应当认定曹夕忠系根据生效合同的约定履行自己的义务，王蔚颖亦应按约支付相应的费用，故一审法院对曹夕忠的该项主张依法应予支持。王蔚颖亦可主张曹夕忠将相关墙布向其交付。曹夕忠主张王蔚颖向其支付衣柜改衣帽间的移门1500元，因曹夕忠未能提供相关证据证明其与王蔚颖之间已就衣柜改衣帽间后是否需要做移门、移门的价格等协商一致，且王蔚颖对此提出异议，《装修施工内容表》亦载明“请不要接受任何形式的口头承诺”，故一审法院对曹夕忠的该项主张依法不予支持。综上，王蔚颖合计应向曹夕忠支付人民币25831.20元（101691.20元-80000元+4140元），一审法院对曹夕忠主张的超出该部分的诉请依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条第一款的规定，一审法院判决：一、王蔚颖与曹夕忠于2018年4月9日签订的装修合同解除；二、驳回王蔚颖的其他诉讼请求；三、王蔚颖给付曹夕忠工程款人民币25831.20元，于判决生效后10日内履行完毕；四、驳回曹夕忠的其他诉讼请求。如果义务人未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费300元，反诉案件受理费150元，鉴定费3000元，合计3450元，由王蔚颖负担1927元，曹夕忠负担1523元。二审中，双方当事人均未提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，在本案中双方当事人对于解除双方之间的装修合同均无异议。鉴于王蔚颖已经接受曹夕忠所施工的装修成果，故其应向曹夕忠支付已完工装修部分的价款，一审法院依据鉴定机构出具的工程造价鉴定意见书及双方合同约定的内容认定王蔚颖应向曹夕忠支付未付工程款25831.20元并无不当。《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条第三款系明确的装饰装修瑕疵举证责任，而王蔚颖在一审中明确其主张的2万元损失系曹夕忠装潢期间延误导致王蔚颖时间损失及物品损坏造成王蔚颖需要重新找人更换或者安装发生的费用，并不适用上述条款的规定，故其应对主张的损失费用数额负举证责任。王蔚颖在一审法院向其释明后，明确表示不申请鉴定，二审审理中，其亦未提出鉴定申请，且其陈述案涉房屋现已经全部装修完毕并已经入住，故其应承担举证不能的不利法律后果，一审法院对其主张的2万元损失不予支持并无不当。综上所述，王蔚颖的上诉请求均无事实和法律依据，一审认定事实清楚，判决结果并无不当，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1350元，由上诉人王蔚颖负担。本判决为终审判决。审判长  樊丽萍审判员  曹 荣审判员  谢超亮二〇二〇年六月二十四日书记员  陈 娟