安徽省合肥市包河区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0111民初3114号 原告:安徽省华安进出口有限公司,住所地安徽省合肥市包河区屯溪路306号,统一社会信用代码91340000733016376E。 法定代表人:梁清，董事长。 委托诉讼代理人：韩莉，北京中银（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：昂婷婷，北京中银（合肥）律师事务所律师。 被告:安徽德创箱包有限公司,住所地安徽省安庆市潜山县经济开发区潜阳路1号A4栋,统一社会信用代码913408240756236755。 法定代表人:方锐。 原告安徽省华安进出口有限公司（以下简称“华安进出口公司”）诉被告安徽德创箱包有限公司（以下简称“德创箱包公司”）定作合同纠纷一案，本院于2020年3月23日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告华安进出口公司委托诉讼代理人韩莉、昂婷婷到庭参加诉讼，被告德创箱包公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华安进出口向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告双方于2018年4月11日签订的《购货合同》;2、判令被告双倍返还货款定金233800元;3、本案的全部诉讼费用由被告承担。 事实与理由：2018年4月11日,原告与被告签订一份《购货合同》,双方对产品名称、规格、数量、单价、金额、交货期、结算、违约责任等进行了详细的约定。合同签订后,原告按照约定于2018年4月12日向被告支付定金9万元,于2018年5月18日向被告支付定金4万元,合计支付定金13万元。另外,为了缓解被告生产经营过程中资金紧张的压力,被告额外向原告预支货款2万元,作为购买案涉货物的相关材料。经原告多次向被告发出《通知》,要求被告履行交货义务,但被告截止至今,仅履行部分供货义务,剩余货物至今未交付。根据合同约定,原告有权解除合同并要求被告承担违约责任。为维护原告合法权益,特诉至法院,请求判决支持原告诉请。 被告德创箱包公司未提出答辩。 经审理查明：2018年4月11日,原告华安进出口公司与被告德创箱包公司签订一份《购货合同》,合同的主要内容为：德创箱包公司为华安进出口公司生产厚被套56000条（规格为65×50×27cm），单价7.7元，总金额431200元，于2018年5月15日、6月5日各交付28000条，交货地点为上海港指定仓库；华安进出口公司先付9万元定金，大货样品确认后，5天内付定金4万元进行生产；首单交货后15天内凭税票付清首单货款，贰单交货后15天内凭税票付清全部货款；双方还就质量标准、包装要求、检验、违约责任、争议解决等进行了约定。 合同签订后,华安进出口公司于2018年4月12日向德创箱包公司支付定金9万元。同年5月7日,华安进出口公司向德创箱包公司发出催货通知，主要内容为：我公司与贵司签订的合同项下的货物首单交货期为5月15日，我司于5月4号到7号派代表储前进到贵司跟单，未发现合同项下产品的任何材料，按生产进度交货时间十分紧张，请尽快落实材料，安排生产。同年5月14日，德创箱包公司股东陶忠琴以购买拉链等材料为由，向华安进出口公司工作人员储前进借款2万元。同年5月18日，华安进出口公司向德创箱包公司支付定金4万元，同日，华安进出口公司向德创箱包公司发出通知，主要内容为：我公司与贵司签订的合同项下的货物首单交货期为5月15日，但至今为止贵司仍未安排任何大货生产，已实质性逾期，违反了合同交期条款；本着友好合作原则，经跟国外客户商议，现将首单交货期延至5月28日；如贵司在5月28日仍未按期交货，我司与贵司所签订的合同将因贵司违约自动终止，所造成的一切损失（包括国外客户的索赔）均由贵司承担。 2018年6月13日，华安进出口公司向德创箱包公司发出通知，主要内容为：我司与贵司所签订的购货合同项下所有货物最迟时间为2018年6月5日，但到今天为止贵司仍未交货一只产品，已实质性逾期，违反了合同交期条款；因贵司违约，现我司决定终止与贵司的所签合同，我司将依法追回所付预付款和因贵司违约造成一切损失（包括国外客户的索赔）。华安进出口公司的该解除合同通知于同月14日由德创箱包公司签收。 另查明：德创箱包公司于2013年8月12日登记成立，法定代表人为方锐，公司股东为方锐、陶忠琴。本案审理中，华安进出口公司自认曾收到德创箱包公司案涉货物6000条，总价款46200元。 认定上述查明事实的证据，有原告的陈述、《购货合同》、银行交易专用回单、收条及汇款账单、催货通知及通知、EMS邮寄单、企业注册登记材料等证据证实，足以认定。 本院认为：华安进出口公司与德创箱包公司签订的《购货合同》，是双方真实意思表示，不违反法律的规定，合法有效，双方应当按照诚实信用原则履行各自的义务。合同签订后，原告方履行了合同约定的定金交付义务，并预先向被告方支付了部分货款，但经原告方催告，被告方未在约定的期限内履行案涉货物的交付义务，构成根本违约，原告方依法享有解除合同的权利，故双方之间的合同应当自被告收到原告解除合同的通知之日起解除，即双方间的合同自2018年6月14日解除。 双方间的合同解除，并不影响民事责任的承担。本案被告方按约定收取了原告方所支付的定金13万元后，未履行合同所涉货物的交付义务，应当依法双倍返还原告方的定金计26万元；被告交付的部分货物价值为46200元，收取原告预付货款为2万元；前述三项相抵，被告方尚应向原告方支付233800元（260000－46200＋20000）。原告的请求，于法有据，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第三项、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告安徽省华安进出口有限公司与被告安徽德创箱包有限公司签订的《购货合同》于2018年6月14日解除； 二、被告安徽德创箱包有限公司于本判决生效后十日内，向原告安徽省华安进出口有限公司支付233800元。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2404元（按简易程序减半收取），由被告安徽德创箱包有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  丁爱民 二〇二〇年六月二十三日 书记员  盛欣欣 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。