浙江省青田县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙1121民初10号 原告：龚佳丽,女,1990年8月25日出生,汉族,住浙江省青田县。 委托诉讼代理人：郑鑫瑜，浙江博翔（青田）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张夏安，浙江博翔（青田）律师事务所实习律师。 被告：浙江大拙亦美装饰工程有限公司,统一社会信用代码9133110230777692XJ，住所地浙江省丽水市莲都区丽青路339-340号。 法定代表人：范永发。 被告：范永发，男，1980年2月7日出生，汉族，住浙江省开化县。 原告龚佳丽与被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司、范永发装饰装修合同纠纷一案，原告于2020年1月3日向本院提起诉讼。本院立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2020年5月25日公开开庭进行了审理。原告龚佳丽的委托诉讼代理人郑鑫瑜、张夏安到庭参加诉讼，被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司、范永发经本院公告传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告龚佳丽提出诉讼请求：一、请求判令被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司返还预支工程款人民币25500元；二、请求判令被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司支付违约金人民币19000元；三、请求判令被告范永发对上述款项承担连带清偿责任；四、诉讼费由被告承担。 事实与理由：2018年6月9日，原告将青田县XX街道XX小区XX室的装饰施工工程承包给被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司施工并签订施工合同，约定工程款十九万元，施工期限为100天，自2018年6月10日至2018年9月20日。原告根据约定陆续支付80%的工程款计人民币152000元。 后因被告资金周转困难继而拖延施工进度，为保障本项目的继续推进，双方于2019年2月23日签订补充协议，由被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司向原告借款人民币25500元专项用于支付案涉工程的开支。被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司承诺于2019年3月15日之前完成案涉工程并交付使用。如有违约，原告可要求返还借款并要求被告承担合同总价10%的违约金，被告范永发作为担保人为被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司的合同义务承担连带担保责任。后被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司仍未按时交房也未提交验收报告。为维护原告的合法权益，诉至贵院。请求依法支持原告的诉讼请求。 在审理过程中，原告补充陈述称：鉴于被告已完成了部分装修工程，原告不主张整体解除合同，仅要求解除补充协议。 被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司、范永发均未作答辩。 经审理，本院认定如下事实：2018年6月9日，龚佳丽作为甲方、浙江大拙亦美装饰工程有限公司作为乙方签订了《大拙亦美施工合同》，双方约定由乙方为青田县瓯南街道秀水名都小区10-1-2701室进行装修施工，总报酬为190000元，进场开工前一天支付95000元，泥水进场前一天支付57000元，整体验收后支付38000元；工期为100天，从2018年6月19日开工，至2018年9月20日完工，实际开工日与本条约定不一致的，以实际开工日为准。后被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司进场施工。 2019年2月23日，原告龚佳丽作为甲方、被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司作为乙方，签订了补充协议，约定：甲方装修款已经支付至80%，现因乙方资金周转困难，特向甲方借款人民币25500元用于经营。房屋装修完毕交付甲方使用后5日内双方进行结算，前述借款超出工程款的部分乙方予以返还，不足部分甲方予以补足（装修完成通过甲方验收签字后转为工程款）。乙方借款后保证在2019年3月15日之前将房屋装修完毕交付甲方使用，如有延迟，甲方可解除房屋装修工程合同并要求乙方全额返还甲方预付的装修款及补充合同项下的借款。乙方未如约履行原合同及本补充协议的，须按照合同总标的10%向甲方支付违约金。被告范永发作为保证人在补充协议中签字，为全部合同义务承担连带保证责任。同日，原告依约交付25500元。 另查明，2018年6月11日，原告龚佳丽支付给范永发20000元；2018年6月15日，原告支付75000元；2018年8月16日，原告又支付57000元；2019年6月24日，原告曾提起诉讼，要求两被告返还借款并支付违约金，后于2019年12月5日撤回起诉[案号（2019）浙1121民初2540号]。 上述事实，有《大拙亦美施工合同》、报价单、补充协议、转账记录及原告龚佳丽的陈述等予以证实。 本院认为，原告龚佳丽与被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司签订的施工合同、补充协议系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定,合法有效，双方当事人均应按约履行相应的合同义务。现被告未按约完成装修工程，已构成违约，应承担相应的违约责任。原告要求解除补充协议并返还借款25500元、支付违约金19000元，符合双方合同约定，应予支持。被告范永发作为保证人在补充协议中签字，保证合同成立并生效。现原告在法定期限内向范永发主张权利，其应按约对浙江大拙亦美装饰工程有限公司的全部债务承担连带清偿责任。浙江大拙亦美装饰工程有限公司、范永发经本院公告传唤未到庭，视为放弃抗辩权利，不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百九十六条、第二百零六条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国担保法＞若干问题的解释》第十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司在本判决生效后十日内返还原告龚佳丽款项25500元； 二、被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司在本判决生效后十日内支付给原告龚佳丽违约金19000元； 三、被告范永发对上述债务承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费912元，公告费600元，均由被告浙江大拙亦美装饰工程有限公司、范永发连带负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。 审 判 长 赖 骏 人民陪审员 陈 静 人民陪审员 林爱新 二〇二〇年六月十七日 代书 记员 黄 强 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国合同法》 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百九十六条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。 第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。 二、《中华人民共和国担保法》 第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 三、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国担保法＞若干问题的解释》 第十条主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应承担担保责任。但是，担保合同另有约定的除外。 四、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。