宁夏回族自治区永宁县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0121民初1221号 原告：宁夏党项东麓机械制造有限公司。 法定代表人：陈某。 委托诉讼代理人：尤某，宁夏言成律师事务所律师。 被告：赵某，住宁夏回族自治区石嘴山市。 原告宁夏党项东麓机械制造有限公司与被告赵某承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告宁夏党项东麓机械制造有限公司的法定代表人陈某及其委托诉讼代理人尤某，被告赵某到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判决被告支付原告不锈钢葡萄罐款项67400元；2.判决被告承担原告机械、工人以及后期业务的承揽损失82600元；3.本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年8月4日,原告与被告签订《现场加工合同》,约定原告进行不锈钢葡萄罐加工制作安装,施工内容为10立方新型卫生级发酵罐6台、5立方新型卫生级发酵罐6台,3立方新型卫生级发酵罐2台,发酵罐操作平台48平米(平台每平米800元,现以48平米粗略计算,平台完工后实行多退少补原则,完工后实际发酵罐操作平台面积88平米,比合同约定面积多了40平米,共计32000元),合同实际价款447400元。签订合同3日内,被告需支付207700元(即合同总额的50%)作为工程材料预付款,设备投入使用30日内被告支付剩余款项。如果被告未按时付款,必须承担原告每天壹万元的机械、工人以及后期业务的承揽损失。签订合同后,原告按时进入施工现场施工,但被告并未按照合同约定支付工程预付款,2019年8月9日仅支付5万元,后陆续付款,截至2019年9月27日才付清工程预付款21万元。原告只能根据被告的付款进度来进行施工,因为被告延期付款,导致原告的机器设备、车辆、工人只能在施工现场滞留,无法承接其他业务,给原告造成了很大的损失。2019年10月8日，不锈钢葡萄罐全部投入使用,截至今日,被告仍欠原告67400元不锈钢款未付。另因被告迟延付款给原告造成了很大的损失,被告应按照合同约定支付原告每天壹万元的机械工人以及后期业务的承揽损失,原告酌情按照实际损失82600元要求被告支付机械、工人以及后期业务的承揽损失。综上所述,被告拒绝支付剩余款项以及承揽损失的行为已经严重侵害了原告的合法权益,故根据《民事诉讼法》相关规定,原告特诉至贵院,请依法判处。 被告辩称,不锈钢在加工过程中，原告未按照约定或确定的不锈钢发酵罐技术参数及图纸进行加工，被告多次与原告沟通，原告以各种原因不解决以上问题，造成多个发酵罐存在质量问题，不能按照被告的生产季节及时正常交付使用，给被告造成了严重的经济损失。如果原告能按照发酵罐技术参数解决了质量问题，我可以在扣除质量保证金后，支付剩余款项。 原告为证明其主张向法庭提交了《现场加工合同》一份，证明2018年8月4日，原、被告签订《现场加工合同》，总价款415400元，平台现以48平米粗略计算，每平米800元，实行多退少补原则，施工完毕后经过测量平台实际为88平米，被告需再支付32000元，合同实际价款为447400元的事实；转款凭证、微信转账凭证打印件19张，证明被告未按照合同约定支付合同价款，构成违约的事实。经质证，被告对上述证据，没有异议。 被告为证明其抗辩，向法庭提交《现场加工合同》一份，证明原、被告按照双方约定签订了该合同的事实；《发酵罐参数表》一份，证明对于葡萄酒发酵罐有一定明确要求的技术参数，原告加工发酵罐不符合技术参数要求，存在质量问题，对于酿制合格的葡萄酒会产生严重影响的事实。经质证，原告对上述证据三性不予认可，认为被告提交的证据均系复印件，同时，被告对《现场加工合同》中第十条违约责任自行进行修改。 经本院审查，原告提交的证据，来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，应予采信。被告提交的证据系复印件，且不能证明其抗辩主张，应不予采信。 经本院审理认定事实如下：2019年8月4日,原告与被告签订了《现场加工合同》,约定原告为被告所经营的宁夏玖禧酩庄科技有限公司进行不锈钢葡萄罐加工制作安装,施工内容为10立方新型卫生级发酵罐6台、5立方新型卫生级发酵罐6台,3立方新型卫生级发酵罐2台,发酵罐操作平台48平米，合同价款415400元。签订合同3日内,被告需支付207700元(即合同总额的50%)作为工程材料预付款,设备投入使用30日内被告支付剩余款项。如果被告未按时付款,必须承担原告每天1万元的机械、工人以及后期业务的承揽损失。签订合同后,原告按时进入施工现场施工,被告于2019年8月30日至2019年9月27日期间，向原告支付工程预付款21万元。2019年10月，工程完工后，被告向原告先后支付工程款17万元，下剩工程款，经原告催要，被告一直未付。 庭审中，原、被告均认可工程实际造价447400元，被告已付工程款38万元。 本院认为，原告与被告签订的《现场加工合同》，是真实意思表示，系有效合同。原告按合同约定完成工程施工，被告未按工程实际造价和付款期限，足额向原告履行支付义务，尚欠原告67400元，应承担继续履行支付义务。对于原告主张违约损失，经查，被告履行合同中虽有逾期付款违约行为，但并未导致工期延误而影响原告后期业务的承揽，因此，原告主张被告按约定承担每日1万元的机械、工人以及后期业务的承揽损失明显不妥，故原告主张的违约损失，应以被告下欠的67400为基数，按年利率24%，从2019年11月15日起计算违约利息损失。对于被告提出原告加工设备存在质量问题的抗辩，因被告未提供证据证明，故本院不予支持。 综上所述，原告主张被告支付工程款67400元的诉讼请求，本院予以支持；主张违约损失82600元的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 被告赵某于判决生效之日起十日内向原告宁夏党项东麓机械制造有限公司支付工程款67400元，违约损失7279.2元（以67400元为本金，按年利率24%，从2019年11月15日起暂计算至2020年4月27日起诉之日。之后的违约利息损失计算至实际履行之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3300元，减半收取计1650元，由被告赵某负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审判员  郭冬林 二〇二〇年六月九日 书记员  马艳娟 附：判决适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。