湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘01民终4964号上诉人（原审原告）：胡妙，女，1984年10月29日出生，汉族，住湖南省长沙县。委托诉讼代理人:刘银华，北京德和衡（长沙）律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴美全，男，1972年12月9日出生，汉族，住长沙市雨花区。被上诉人(原审被告):长沙进达合能置业有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区沙湾路239号紫台名苑8号栋23-26楼。法定代表人：李杰。委托诉讼代理人：杨正平，湖南人和律师事务所律师。委托诉讼代理人：何阳，湖南人和律师事务所律师。上诉人胡妙因与被上诉人长沙进达合能置业有限公司（以下简称进达合能公司）商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市雨花区人民法院（2019）湘0111民初12595号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。胡妙上诉请求：1.撤销（2019）湘0111民初12595号民事判决书，改判被上诉人向上诉人支付自2018年10月30日起至完成标的房屋所在楼栋竣工验收备案获得备案机关在竣工验收备案表上签署“文件收讫”意见之日止的逾期交房违约金（因被上诉人至今未完成竣工验收备案，暂按上诉人一审诉讼请求计27,220.6元）；2.判决本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、一审判决认定事实错误。1.对被上诉人提交的上诉人在质证中提出异议的《五方验收报告》的效力直接予以认定属于认定事实错误。合同约定的《五方验收报告》的交房标准低于竣工验收备案交房标准，与《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法律、法规、规章关于建筑工程的质量与安全方面的规定不符。参与五方验收、在《五方验收报告》上签名的其他四方都是被上诉人的利害关联方，《五方验收报告》完全由被上诉人主导，具有主观随意性，客观真实性存在问题。2.一审判决对被上诉人提供的格式合同中限制上诉人权利且免除、减轻被上诉人责任的格式条款的效力予以认定且认定被上诉人对上述格式条款进行了特别说明、提示属于认定事实错误。3.一审判决认定上诉人在签订案涉房屋买卖合同过程中没有尽到审慎注意义务以及履行合同中有违诚实信用原则与事实不符。客观上，上诉人只有买或不买的选择权，没有条件对被上诉人提供的合同文本进行任何修改的可能性，上诉人根本不可能对其他明显权利义务严重失衡的条款作出修订。上诉人按照合同约定履行支付购房款义务，体现了作为买受方的最大诚信，有权利对被上诉人形成信赖利益。从合同签订到履行，是被上诉人无视诚实信用原则，无视上诉人作为消费者的基本权利，签订合同时就利用各种格式条款显示上诉人的合同利益，免除、减轻被上诉人自身的合同责任。二、一审判决适用法律不当。应当适用合同法第三十九条、第四十条而未适用，属于适用法律不当。应当适用合同法第三十九条、第四十条认定格式条款无效，一审判决以整体合同有效排除了个别格式条款无效的情况，逻辑上存在绝对化的错误。行政审批不一定具有强制性，行政备案不一定不具有强制性，一审判决没有分清审批与备案都属于合法有效的制度措施，本案应适用住建部现行有效规章《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》所设定的竣工验收备案制度对被上诉人所设定的所谓“五方验收报告”予以衡阳，但一审判决以《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》附件一第83项取消行政审批项目为由，一概排除竣工验收备案的强制性，逻辑上存在李代桃僵、偷换概念的错误。进达合能公司辩称，一、《五方验收报告》（即《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》）真实、合法、有效，原审法院依法全面、客观地审核《五方验收报告》后予以认定，认定事实正确、证据充分。《长沙市商品房买卖合同》约定的五方验收合格的交房标准符合法律规定，双方签订合同予以认可。现行法律法规并未规定商品房必须在竣工验收备案后方可交付使用。原审法院依法全面、客观地审核《五方验收报告》后予以认定，符合法律规定。二、《买卖合同》及其附件经双方平等协商后签订，且进达合能公司已对案涉合同进行特别说明和提示，《买卖合同》合法有效。原审法院认定《买卖合同》并非格式合同，系认定事实正确。三、原审判决适用法律正确。进达合能公司已采取合理方式进行标识并予以说明，《买卖合同》合法有效，并非无效格式条款。现行法律规定建设工程经验收合格后可交付使用，并非竣工验收备案，原审法院适用法律正确。请求二审法院驳回上诉人全部诉讼请求，依法维持原判。胡妙向一审法院起诉请求：1、判令进达合能公司承担自2018年10月30日起至本案争议房产通过验收，开发商获得法定的交付文件--竣工验收备案表并实际交付胡妙之日止，以胡妙已支付房价款为基数按每日万分之一的标准计算的违约金（暂计算至起诉之日止为27,220.60元）；2、判令进达合能公司承担本案诉讼费。一审法院经审理查明，2017年1月11日，胡妙与进达合能公司签订了一份《长沙市商品房买卖合同》（以下简称《合同》）及附件（合同编号：20170114601），约定由胡妙购买进达合能公司开发建设的“枫丹丽舍”项目的第13幢6层601号房，该商品房设计用途为住宅，建筑面积为141.57平方米，总金额为1,340,918.00元。《合同》第八条约定：进达合能公司应当在2018年10月30日前或出卖人通知的房屋交接日向胡妙交付该商品房。该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1、五方验收合格；2、满足第九条中出卖人承诺的本项目内相关设施、设备达到的条件。第九条约定：供水2018年10月30日达到接通条件；供电2018年10月30日达到接通条件；燃气2018年10月30日达到接通条件；如果在约定期限内未达到交付使用条件，胡妙给予三个月免责整改期；如果超过三个月未能完善的，则由进达合能公司赔偿胡妙的实际直接经济损失。第十一条约定，除不可抗力外，进达合能公司未按照第八条约定的时间和条件将该商品房交付胡妙的，按照下列方式处理：逾期在90日之内，自第八条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，进达合能公司按日计算向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起120日内向买受人支付违约金，合同继续履行。合同还就付款方式及期限、房屋交接及违约责任等事项进行约定。双方在附件九补充协议第七条对《合同》第八条、第九条补充约定：第二款约定，合同约定的“五方验收合格”是指建设、勘察、设计、施工、监理单位联合出具的五方验收报告。买受人已知晓并同意，所购买的商品房在取得五方验收报告后即已满足交付条件，胡妙不得以商品房尚未取得建设工程竣工验收备案证明文件为由拒绝接房，也不得以此为由向进达合能公司主张违约责任。第五款约定，进达合能公司未按照《合同》第八条约定的期限及条件将该商品房交付胡妙的，按照下列方式处理：逾期在180日（含180日）之内的，其中胡妙同意给予进达合能公司90天免责宽限期，自《合同》第八条约定的交付期限届满之日第91天起至实际交付之日止，进达合能公司应按胡妙已付款万分之一/天的标准向胡妙支付违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向胡妙支付，《合同》继续履行。第十九条第2项约定：本补充协议自双方签字或者盖章之日起生效。进达合能公司就本协议中黑体字体的相关约定进行了特别说明及提示，双方在平等协商后同意签署本协议。合同签订后，胡妙于2017年5月6日向进达合能公司支付了首付款610,918元，剩余房款730,000元采取银行按揭贷款方式付款。2019年1月5日，进达合能公司向胡妙邮寄了交房通知书。2019年1月11日，涉案房屋所在的柏悦名苑第13幢已经建设、勘察、设计、施工、监理单位五方联合验收合格。2019年1月28日，进达合能公司再次向胡妙邮寄了交房通知书。2019年3月22日，长沙进达合能置业有限公司的建设工程竣工验收消防备案获得通过并取得凭证。2019年10月18日，进达合能公司再次向胡妙邮寄了交房通知书。一审法院认为,胡妙、进达合能公司签订的《合同》及其附件是双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性、效力性规定，依法成立并生效。双方均应严格按照合同的约定履行各自义务。由于进达合能公司对案涉合同进行了特别说明及提示，尽到了自身义务，且相关具体条款并无歧义。同时，胡妙作为案涉房屋的买受人，在购置房屋这一重要财产的过程中，有义务充分的审慎注意，且应当恪守诚实信用原则。故对胡妙主张的关于90天免责宽限期系格式条款而无效，一审法院不予支持。关于房屋交付标准。胡妙、进达合能公司双方所签订的《合同》第八条约定，进达合能公司应当在2018年10月30日前将五方验收合格的商品房交付胡妙。上述约定符合《建设工程质量管理条例》第十六条的规定，合法有效。现涉案房屋于2019年1月11日经建设、勘察、设计、施工、监理单位五方联合验收合格，已经具备了双方合同约定的交付条件。虽《城市房地产开发经营管理条例》第十七条、第十八条规定了关于住宅小区等房地产开发项目竣工综合验收的制度，但《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》中的附件1《国务院关于决定取消的行政审批项目目录》第83项取消了该行政审批项目。因此，关于住宅小区等房地产开发项目的竣工综合验收，不再成为商品房交付的法定条件。关于消防验收、备案。《中华人民共和国消防法》第十三条规定“国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。?±《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）第5.1条及表5.1.1涉将建筑高度不大于27M的住宅建筑（包括设置商业服务网点的住宅建筑）归为多层民用建筑，涉案房屋所在楼栋共计8层，建筑高度不大于27M，不属于《中华人民共和国消防法》规定的必须经过消防验收的建筑种类，只需进行消防备案即可。据此，一审法院认定涉案房屋自五方验收合格之日（2019年1月11日）具备交付条件。关于逾期交房违约金。根据合同约定，进达合能公司应在2018年10月30日前向胡妙交付房屋，但双方在附件九补充协议第七条对《合同》第八条、第九条补充约定，胡妙同意给予进达合能公司90天免责宽限期，自《合同》第八条约定的交付期限届满之日第91天起至实际交付之日止，进达合能公司应按胡妙已付款万分之一/天的标准向胡妙支付违约金。进达合能公司根据双方补充协议约定在双方约定的90天免责宽限期内通过了五方验收，涉案房屋具备交付条件，且进达合能公司2019年1月28日向胡妙邮寄了交房通知书，不存在违约之情形，故对胡妙此项违约金诉请，一审法院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国消防法》第十三条之规定，判决：驳回胡妙的全部诉讼请求。本案受理费480.5元，因适用简易程序减半收取240.5元，由胡妙负担。二审中，胡妙向本院提交如下证据：证据1.长沙市建设工程质量安全监督站函件；证据2.告示。拟证明：被上诉人提供的“五方验收合格”证据虚假，内容形式程序不符合法律法规规定，证据不真实、不合法。进达合能公司质证意见认为，对证据1的三性均有异议，本案涉案房屋是第一期，而证据反映的是第二期，该证据可能反映的是质量问题，而本案争议的是逾期交房违约金，该证据不具有关联性。对证据2的三性均有异议，本案审理的是商品房预售合同纠纷，上诉人主张的是逾期交房违约金，而该证据所要证明的是房屋质量问题，关联性有问题。本院经审查认为，胡妙提供的该两组证据不能达到其证明目的，故本院不予采信。本院查明的事实与一审法院审理查明的事实一致。本院认为，本案二审的争议焦点在于进达合能公司是否应向胡秒支付逾期交房违约金。首先，案涉《合同》系胡妙、进达合能公司自愿签订，系双方真实意思表示，胡妙未提供证据证实其在签订案涉《合同》时意思表示不真实、不自由，应当认定案涉《合同》合法有效。其次，胡妙主张案涉《合同》中存在格式条款且应属无效条款，本院经审查认为，胡妙主张的合同条款不属于我国《合同法》第四十条中规定的无效条款情形，进达合能公司已经采取合理的方式提请合同相对方注意，故胡妙的该项主张不能成立。再次，案涉《合同》第八条约定，进达合能公司应当在2018年10月30日前将五方验收合格的商品房交付胡妙。上述约定符合《建设工程质量管理条例》第十六条的规定，合法有效。现涉案房屋于2019年1月11日经建设、勘察、设计、施工、监理单位五方联合验收合格，已经具备了双方合同约定的交付条件。一审法院据此认定涉案房屋自五方验收合格之日（2019年1月11日）具备交付条件并无不当。同时补充协议约定，胡妙同意给予进达合能公司90天免责宽限期。案涉房屋在免责整改期内通过了五方验收，达到了交付条件，且进达合能公司亦于2019年1月28日向胡妙邮寄了交房通知书。综上，依据合同约定，进达合能公司无需向胡妙支付逾期交房违约金，一审判决驳回胡秒的诉讼请求并无不当。综上所述，胡妙的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费481元，由上诉人胡妙负担。本判决为终审判决。审 判 长  何豪杰审 判 员  曾庆军审 判 员  赵佳玮二〇二〇年六月十八日代理书记员  李佳洪附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……