湖南省道县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)湘1124民初2053号 原告于某仙，男。 委托代理人陈某兰，女，系原告于某仙妻子。 特别授权代理人：唐厚志，男，系湖南新星律师事务所律师。 被告道县某某建材有限公司，住所地道县工业园工业大道北。 法人代表：刘某庆，男。 委托代理人：周某光，男，系道县某某建材有限公司股东。 委托代理人酉湘琪，女，系湖南舜源泽律师事务所律师。 原告于某仙与被告道县某某建材有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月11日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告于某仙及其委托代理人陈某兰、特别授权代理人唐厚忠，被告道县某某建材有限公司人的委托代理人周某光、酉湘琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告于某仙向本院提出如下诉讼请求：1、请求判决解除原、被告双方于2018年8月4日签订的铝合金门窗承揽合同，并责令被告赔偿原告违约损失50000元；2、请求判令被告立即返还定金130000元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2018年8月4日，被告与原告签订铝合金门窗承揽合同。在被告的欺骗下，原告共向被告预交了130000元定金。按照合同约定被告应根据原告的要求，保质、保量、按时完成合同约定的工程量。如因乙方(被告)原因导致未能按时完工，则每廷误一天，乙方应按工程总价的万分之三赔偿给甲方。合同签订后，被告忽悠原告多交定金，说给原告价格优惠而实际上被告的价格比市场上高出百分之五十，不仅如此，被告方还偷工减料，不按原告要求的质量进行安装，而且任意拖延工期，原告找被告方要求解除合同，退还定金，被告却置之不理。原告无奈向消费者协会投诉，消费者协会要求被告方按照原告要求的质量进行安装，被告方却要求原告签订一份有损原告利益的协议。否则就不给原告安装。本来按照约定和原告的要求，一个月便可完成的铝合金门窗安装，至今仍不给原告安装。已安装的部分存在严重质量问题。由于被告的行为，严重损害了原告的合法权益，导致原告建好房屋不能住。只得租房居住，造成了原告的损失。为维护原告的合法权益，特向人民法院起诉，请贵院依法支持原告的全部诉讼请求。 被告道县某某建材有限公司辩称要点：一、答辩人并没有违反合同约定的义务，不应赔偿违约损失。二、双方所签订的《鑫莹门窗购销合同》是双方真实意思表示，依法成立便生效，答辩人按合同的约定及被答辩人的要求已经完成大部分的工程量，后续工作也已经安排生产妥当。合同约定或法定的解除合同的条件未出现，原告的起诉无事实和法律依据，合同应继续履行。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认，对当事人有争议的事实和证据，本院认定如下：对于被告提交的证据1门、窗定作的图纸上原告的签名，原告对其在图纸的签名有异议，但不申请对其签名进行鉴定，对被告提供的定作图纸，本院予以认定。 根据当事人的诉辩主张及举证、质证情况，本院认定事实如下：原告于某仙（为甲方）与被告道县某某建材有限公司（为乙方）分别于2018年8月1日、8月4日签订了两份《鑫莹门窗购销合同》，签订合同的当日原告分别支付了30000元和100000元定金给被告。两份合同约定的主要内容为：一、被告为原告两栋房屋定制门窗，窗户的用材为伟业铝材，每平方米为1160元，大门两扇，每扇9000元，共计18000元；二、甲方付订金叁万元，安装外柜后付总工程量的80%，固定玻璃安装完付清余款再安装窗扇；三、双方的责任和义务：1、甲方应如期缴纳货款，如因甲方拖延货款而导致乙方不能如期完工，则所有责任由甲方自行承担；2、如因甲方工地未达到安装的条件而延误了乙方的安装进度，则所延误的时间应相应顺延；3、乙方应根据甲方的要求，保质、保量、按时完成合同约定的工程，如果因乙方内部原因导致未能按时完工，则每延误一天，乙方应按工程总价的万分之三赔付给甲方。双方签订合同后，被告绘制了制作铝合金窗和室内幕墙（幕墙用材不是伟业铝材，按每平方米800元计价）的图纸，原告在该图纸上签名认可。被告按合同及图纸要求已将铝合窗框架和幕墙（共36个外窗，4个室内幕墙窗）、大门2扇制作完毕，并安装好，36个外窗的内扇及玻璃均已制作好，但尚未安装。被告在为原告安装两扇大门时，因出现瑕疵，原告提出异议，原告于2019年3月15日向道县濂溪食品药品工商质量监督管理所投诉，该所的处理结果为：双方达成和解。被告再对大门进行了二次修复，原告仍不满意。故原告诉至本院，请求支持其诉讼请求。原告于2019年8月18日提出鉴定申请，请求对申请人位于道县寿雁镇白石寨村两栋房屋的铝合金门、窗是否为广东“伟业”品牌以及门、窗的安装质量是否合格进行鉴定。本院司法技术室于2020年3月9日作出了终止对外委托通知书，主要原因是无法获取必要的鉴定材料。在庭审中，原告要求被告将已安装好的大门及铝合金窗外框、室内幕墙撤回，被告表示只同意撤回两扇大门且不收取费用，但要求双方继续履行合同，将已定制好的铝合窗的玻璃及窗的开扇安装好，随时可安装完毕，在结账时可以优惠打折，但原告表示不同意。 另查明，本院司法技术室于2019年9月16日组织原、被告双方及伟业铝材公司的黄某对现场进行了勘验，其结果为：室内4个幕墙窗的用材不是伟业牌铝材，2扇大门及36个外窗框均为伟业牌铝材，原、被告双方及勘验人员均在勘验笔录上签了名。 本院认为：本案系承揽合同纠纷。原告于某仙与被告道县某某建材有限公司签订的两份《鑫莹门窗购销合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告作为定作人已经按照合同约定向被告预付了定金130000元，该130000元不应认定为原告预付的定金款，从被告向原告出具的收据中可看出，被告收到原告的130000元款项，应认定为原告向被告预付的报酬款。被告作为承揽人应依合同约定完成定制的铝合金门窗的工作任务。在本案中，原、被告双方争执的焦点主要有二点：一是被告在承揽定制铝合金的过程中所用铝材是否是伟业品牌的铝材，并构成违约；二是被告在安装过程中是否存在质量问题，并构成了违约。第一，关于被告在所定制的铝合金窗是否是伟业品牌的铝材，并构成违约。被告依合同约定为原告的两栋房屋定制了铝合金窗共36个，所用的铝材均为伟业品牌的铝材，合同价为每平方米1160元，另外4个幕墙窗所用铝材系其它品牌的铝材，其定制图纸上的标价为每平方米800元，且原告在该图纸上签了名。原告认为4个室内幕墙窗图纸上的标价（每平方米800元）是被告在原告签名后添加上去的；被告则认为当时已告知了原告，其伟业牌铝材无法制作幕墙窗，需要更换另外的铝材才可制作，且价格为每平方米800元，原告表示同意后才在图纸上签的名。在本案中，被告未依合同约定在制作幕墙窗时使用伟业牌铝材，应视为被告违反合同约定，构成了违约。第二，被告在对定制的门、窗安装过程中是否存在质量问题，并构成了违约。被告在为原告的两栋房屋安装大门时，出现了瑕疵，经两次修复仍未达到使用标准，亦构成了违约，在庭审中，关于原告要求被告将已安装好的2扇大门撤回，被告表示同意撤回两扇大门且不收取费用，本院予以认可。关于被告所安装的铝合金窗是否存在质量问题，被告辩称为了安装外窗内扇拉杆的工艺需要，需对外窗框的隔条部分锯掉，原告认为被告对外窗隔条部分锯掉，可能会影响美观和隔水效果，故对此工艺流程提出了质疑。被告的该行为是否是其安装中的工艺流程所需，原、被告双方就该问题未提供相关的证据予以证实。被告对外窗隔条部分锯掉的行为在本案中是否构成违约，本院不予认定。目前，原告所建的两栋房屋已粉刷完毕，被告已安装了36个伟业品牌的铝合金外窗和4个幕墙窗，且36个铝合金外窗的玻璃及窗的开扇均已制作完毕，只需安装上即可。原告诉请解除承揽合同，并返还预付的报酬款130000元的请求，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。”的规定，原告的诉请符合法律规定，本院予以支持。关于原告诉请被告赔偿违约损失5万元的请求，在本案中，原告没有举证证明因被告违反合同的约定，造成了50000元损失的证据，故原告的该项诉请本院不予支持。原、被告双方在解除涉案合同后，因被告方未在本案中提起赔偿损失的请求，双方可依据合同约定对被告已完成的工作量俱实结算，对被告造成的损失被告也可另行主张权利。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十五条、第二百六十八条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下： 一、解除原告于某仙与被告道县某某建材有限公司签订的《鑫莹门窗购销合同》； 二、由被告道县某某建材有限公司在判决生效后十五日内返还预付的报酬款130000元给原告于某仙； 三、驳回原告于某仙的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起两年内向本院申请执行。 本案案件受理费3900元，由被告道县某某建材有限公司负担（被告负担的案件受理费，原告已预交，被告在给付本案判决款项时一并支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。 审 判 长  何明江 人民陪审员  张明清 人民陪审员  周胜福 二〇二〇年六月二十八日 代理书记员  朱泓宇 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百五十二条承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。 第二百五十五条承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料，并接受定作人检验。 第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。