新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新28民终333号   上诉人（原审被告）：新疆龙都企业管理服务有限公司，住所地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市新华路46号6栋9层909室。   法定代表人：王美玲，该公司执行董事。   委托诉讼代理人：徐靖俊，新疆天雪律师事务所律师。   被上诉人（原审原告）：新疆巴音工程建设（集团）有限公司，住所地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州。   法定代表人：马云，该公司董事长。   委托诉讼代理人：田芦明，新疆腾格斯（库尔勒）律师事务所律师。   上诉人新疆龙都企业管理服务有限公司（简称龙都公司）因与被上诉人新疆巴音工程建设（集团）有限公司（以下简称巴音公司）分期付款买卖合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院（2019）新2801民初3861号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月6日立案后，依法组成合议庭，于2020年4月13日公开开庭进行了审理。上诉人龙都公司的法定代表人王美玲及其委托诉讼代理人徐靖俊，被上诉人巴音公司的委托诉讼代理人田芦明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   龙都公司上诉请求：撤销库尔勒市人民法院（2019）新2801民初3861号民事判决，改判驳回巴音公司的诉讼请求或者发回重审。事实和理由：1．巴音公司共向龙都公司支付1,520,000元，龙都公司向巴音公司供应1,486,250元的货物，龙都公司仅欠付巴音公司货款33,750元；2．龙都公司仅有2%的供货义务未履行，不构成根本违约，未达到解除合同的法定条件。   巴音公司辩称，龙都公司收到巴音公司1,470,000元，龙都公司未按照合同约定交付全部货物，违约事实明确，一审认定事实清楚，适用法律正确。   巴音公司向一审法院起诉请求：一、依法判令解除巴音公司和龙都公司于2019年3月19日签订的《产品购销合同》；二、依法判令龙都公司向巴音公司返还货款176,400元；三、依法判令龙都公司向巴音公司支付资金占用期间利息4,639.56元；合计：181,039.56元。四、本案案件受理费、保全费、送达费等由龙都公司承担。   一审法院认定事实：2019年3月19日巴音公司与龙都公司签订一份《产品购销合同》，约定龙都公司给巴音公司提供球墨铸铁管（规格：DN800C25）、单价980元、数量2300米，胶圈（规格：DN800T），共计2,254,000元。于2019年3月即合同预付款到账之日起5天内交货。若购货方未按时支付预付款的，则合同交货期自动顺延，以实际到达供货方指定账户之日起，作为合同交货期的起始日期，购货方不得以晚交货为理由追溯供货方的违约责任；交货地点为工地现场。巴音公司于2019年3月21日给龙都公司支付880,000元、2019年4月19日给龙都公司支付490,000元、2019年7月28日给龙都公司支付100,000元，共计1,470,000元。截止到2019年8月7日之前龙都公司给巴音公司供货220根球墨铸铁管，共计1320米。尚欠180米，30根球墨铸铁管，共计176,400元。一审法院认为，关于解除巴音公司与龙都公司于2019年3月19日签订的《产品购销合同》问题：巴音公司与龙都公司签订的《产品购销合同》是双方当事人真实意思表示，内容合法，不违反法律、双方均应按照合同的约定全面履行自己的义务。合同中约定的总价款为2,254,000元，巴音公司预付龙都公司共计1,470,000元，龙都公司已交付巴音公司220根球墨铸铁管、1320米，共计1,293,600元。合同中约定合同交货期为2019年3月，即合同预付款到账之日起5天内。若购货方未按时支付预付款的，则合同交货期自动顺延，以实际到达供货方指定账户之日起，作为合同交货期的起始日期，购货方不得以晚交货为理由追溯供货方的违约责任。按照合同约定龙都公司应当收到预付款后的5天内向巴音公司供货，龙都公司收到预付款后未按时向巴音公司供货，以符合法律规定的解除合同的情形，巴音公司要求解除合同，有事实和法律依据，一审法院予以支持。关于巴音公司要求龙都公司返还货款176,400元的问题：《中华人民共和国合同法》第九十七条规定合同解除后，尚未履行的中止履行，尚未履行的，终止履行。双方均认可龙都公司已交付巴音公司220根球墨铸铁管、1320米、共计1,293,600元的事实。龙都公司主张2019年6月22日向巴音公司供货12根球墨铸铁管，并向法庭提供送货单，龙都公司提供的送货单为复印件，不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及第十条规定，无法证明龙都公司主张的事实，故龙都公司的主张不成立，龙都公司应当向巴音公司返还预付款176,400元。关于要求龙都公司向巴音公司支付资金占用期间利息4,639.56元的问题：《中华人民共和国合同法》第九十七条规定合同解除后，尚未履行的中止履行，尚未履行的，终止履行。已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施。并有权要求赔偿损失。巴音公司要求龙都公司承担资金占用期间的利息4,639.56元，不超过法律规定的范围，一审法院予以支持。遂判决：一、解除新疆巴音工程建设（集团）有限公司与新疆龙都企业管理服务有限公司于2019年3月19日签订的《产品购销合同》。二、新疆龙都企业管理服务有限公司于本判决生效之日起十日内返还新疆巴音工程建设（集团）有限公司预付款176,400元。三、新疆龙都企业管理服务有限公司于本判决生效之日起十日内支付新疆巴音工程建设（集团）有限公司资金占用期间利息4,639.56元。   本院二审期间，龙都公司围绕上诉请求依法提交证据一组：乌鲁木齐泰鑫德恩商贸有限公司出具的证明、鄯善县诚信快递货运信息部证明、公证书、缴费单收款凭证、录音资料各一份，拟证明：2019年6月22日龙都公司向巴音公司供应了12根铸铁管，价值70,560元。本院组织当事人进行了证据质证。巴音公司对龙都公司提供的证据质证如下：对该组证据的合法性、真实性、关联性均不认可。乌鲁木齐泰鑫德恩商贸有限公司、鄯善县诚信快递货运信息部出具的证明无落款日期也无相关出具人员的签名。公证书仅能证明该份证明书系驾驶员玉素甫·努拉洪书写，无法证实车辆系其驾驶，未附车辆信息及驾驶员信息，无法证实铸铁管已交付巴音公司。录音资料无法证实黄立军与龙都公司的关系，运输的货物并非案涉合同约定的货物。本院对上述证据认证如下：对该组证据的真实性、合法性本院予以确认，对证明的问题结合全案其他证据予以综合认定。为查明案件事实本院依法传唤证人吊车司机刘文利、货运司机玉素甫·努拉洪出庭作证。证人刘文利陈述，2019年6月22日一个货运司机通过电话与其取得联系，去西尼尔镇装卸管子，装卸完十几根管子后，一个名叫廖顺轩的人通过微信给其支付装卸费400元。证人玉素甫·努拉洪陈述2019年6月21日其从吐鲁番出发，拉运12根铁管子运往库尔勒，6月22日到达库尔勒联系了收货人。通过朋友联系吊车司机约定装卸费400元，装卸费由收货人承担，当天将货物卸到了西尼尔镇的工地。龙都公司对吊车司机刘文利、货运司机玉素甫·努拉洪的证人证言认可无异议，可以证实货物已送交巴音公司。巴音公司质证认为，对吊车司机刘文利的证人证言的真实性、合法性予以认可，对关联性结合货运司机的证人证言发表意见。对货运司机玉素甫·努拉洪证人证言的真实性、合法性认可，关联性不认可，其所述拉运的货物与案涉合同约定的货物不一致，与吊车司机所述的管件的材质不一致。本院认证如下：二审龙都公司提交的新证据乌鲁木齐泰鑫德恩商贸有限公司出具的证明、鄯善县诚信快递货运信息部证明、公证书、缴费单收款凭证、录音资料可以证实2019年6月21日案涉的12根铸铁管，由货运司机玉素甫·努拉洪拉运，6月22到达库尔勒的事实。证人吊车司机刘文利、货运司机玉素甫·努拉洪的证人证言与上述证据相互印证，可以证实龙都公司向巴音公司交付12根铸铁管的事实。   综合上述认定的证据、证人证言和双方当事人的陈述，本院二审查明如下事实：2019年6月20日乌鲁木齐泰鑫德恩商贸有限公司委托鄯善县诚信快递货运信息部到鄯善县泰玺实业股份有限公司将龙都公司购买的12根DN800铸管运送至库尔勒西尼尔镇。6月21日诚信快递货运信息部将货物交由货运司机玉素甫·努拉洪运往目的地。6月22日货物到达库尔勒，玉素甫·努拉洪与收货人廖顺轩及吊车司机刘文利取得联系，将货物拉运至西尼尔镇并装卸完毕。廖顺轩通过微信转账的方式向刘文利支付装卸费400元。另查，巴音公司与龙都公司于2019年3月19日签订的《产品购销合同》载明现场验货人系廖顺轩。本院对一审法院查明的其他事实予以确认。   本院认为，根据上诉人的上诉请求及被上诉人的答辩意见，二审争议焦点为：1.2019年3月19日巴音公司和龙都公司签订的《产品购销合同》应否解除；2．龙都公司应返还巴音公司预付款多少元，支付资金占用期间的利息多少元。   关于焦点一，2019年3月19日巴音公司和龙都公司签订的《产品购销合同》是双方真实意思表示，合同合法有效，对双方当事人具有法律约束力，双方当事人应当按照合同的约定履行自己的义务。龙都公司未按照合同约定的期限履行交付货物的义务，经巴音公司催告在合理期限内仍未向其交付全部货物，巴音公司要求解除双方签订的《产品购销合同》，符合法律规定的当事人解除合同的情形，本院予以支持。   关于焦点二，2019年3月19日巴音公司和龙都公司签订《产品购销合同》后，巴音公司预付龙都公司DN800C25球墨铸铁管货款1,470,000元，2019年6月22日前龙都公司向巴音公司交付价值1,293,600元DN800C25球墨铸铁管。二审中，龙都公司提交乌鲁木齐泰鑫德恩商贸有限公司出具的证明、鄯善县诚信快递货运信息部证明、公证书、缴费单收款凭证、录音资料证据和证人玉素甫·努拉洪、刘文利的证人证言相互印证，可以认定2019年6月22日龙都公司向巴音公司交付价值70,560元DN800C25球墨铸铁管。故龙都公司应向巴音公司返还预付款105,840元（1,470,000元-1,293,600元-70,560元），支付资金占用期间的利息2,347.65元（基数105,840元、年利率6%、自2019年3月26日至2019年8月7日共计135天）。   综上所述，新疆龙都企业管理服务有限公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：   一、维持新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院（2019）新2801民初3861号民事判决第一项，即：一、解除被上诉人新疆巴音工程建设（集团）有限公司与上诉人新疆龙都企业管理服务有限公司于2019年3月19日签订的《产品购销合同》；   二、变更新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院（2019）新2801民初3861号民事判决第二项为上诉人新疆龙都企业管理服务有限公司于本判决生效之日起十日内返还被上诉人新疆巴音工程建设（集团）有限公司预付款105,840元；   三、变更新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院（2019）新2801民初3861号民事判决第三项为上诉人新疆龙都企业管理服务有限公司于本判决生效之日起十日内支付被上诉人新疆巴音工程建设（集团）有限公司资金占用期间利息2,347.65元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   一审案件受理费3,920.8元，减半收取1,960.4元，由被上诉人新疆巴音工程建设（集团）有限公司负担803.77元，上诉人新疆龙都企业管理服务有限公司负担1,156.63元。二审案件受理费3,245.8元，由被上诉人新疆巴音工程建设（集团）有限公司负担1,330.78元，上诉人新疆龙都企业管理服务有限公司负担1,915.02元。   本判决为终审判决。   审  判  长   马建忠   审  判  员   董 攀   审  判  员   赵艳萍   二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 二 日   书  记  员   王 瑞