wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
四川省美姑县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川3436民初13号 原告：吉日伟古，男，1983年1月20日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州喜德县。 原告：吉日伟者，男，1986年2月17日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。 原告：阿西约呷，男，1965年3月2日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。 原告：吉古伍呷，女，1973年10月6日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州喜德县。 原告：曾国华，男，1979年3月10日出生，彝族，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。 原告：安呷尔呷子，男，1984年9月21日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。 原告：安呷古达，男，1986年3月2日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。 原告：马嘿达施，男，1968年8月7日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。 原告：沙马呷古，男，2001年6月8日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州喜德县。 原告：沙马里哈，男，1982年4月15日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州喜德县。 原告：安忠华，男，2000年8月6日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。 原告：李建华，男，1973年10月14日出生，傈僳族，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。 原告：沙马拉体，男，1965年4月3日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州喜德县。 原告：马嘿施呷子，男，1979年8月11日出生，彝族，住四川省冕宁县。 原告：王尔哥，男，1973年6月5日出生，彝族，住四川省冕宁县。 原告：海来克的，男，1984年7月15日出生，彝族，住四川省喜德县。 原告：陈某，男，2002年9月4日出生，彝族，住云南省丽江市宁蒗彝族自治县。 原告：沙马尔坡，男，1972年3月5日出生，彝族，住四川省喜德县。 原告：吉克木呷，男，1977年9月6日出生，彝族，住四川省喜德县。 原告：余长旺，男，1991年5月17日出生，彝族，住云南省丽江市宁蒗彝族自治县。 原告：杨元华，男，1966年12月25日出生，汉族，住重庆市县。 原告：章代凡，男，1991年1月8日出生，汉族，住重庆市垫江县。 原告：杨松，男，1990年3月2日出生，汉族，住重庆市垫江县。 原告：王腾飞，男，2000年11月23日出生，汉族，住重庆市垫江县。 原告：古国辉，男，1998年12月1日出生，汉族，住重庆市垫江县。 原告：安吾卓玛，女，1976年5月10日出生，藏族，住云南省迪庆藏族自治县。 原告：罗日哈，男，1972年3月5日出生，彝族，住四川省盐源县。 原告：沈依姑莫，女，1978年6月2日出生，彝族，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。 原告：阿说果各木，女，1979年6月17日出生，彝族，住四川省冕宁县。 以上吉日伟古等29人的共同诉讼代表人：曾国华，男，1979年3月10日出生，彝族，住云南省丽江市玉龙纳西族自治县。 以上吉日伟古等29人的共同诉讼代表人：余长旺，男，1991年5月17日出生，彝族，住云南省丽江市宁蒗彝族自治县。 被告：吉曲石一，男，1989年7月29日出生，彝族，四川省美姑县人，住美姑县。 被告：四川翌峰建筑工程有限公司，住所地四川省冕宁县城厢镇小东河印象A幢3单元，统一社会信用代码：91510000080748667J。 法定代表人：徐朝全。 本院在审理吉日伟古、吉日伟者、阿西约呷、吉古伍呷、曾国华、安呷尔呷子、安呷古达、马嘿达施、沙马呷古、沙马里哈、安忠华、李建华、沙马拉体、马嘿施呷子、王尔哥、海来克的、陈某、沙马尔坡、吉克木呷、余长旺、杨元华、章代凡、杨松、王腾飞、古国辉、安吾卓玛、罗日哈、沈依姑莫、阿说果各木与吉曲石一、四川翌峰建筑工程有限公司关于追索劳动报酬纠纷一案中，原告吉日伟古、吉日伟者、阿西约呷、吉古伍呷、曾国华、安呷尔呷子、安呷古达、马嘿达施、沙马呷古、沙马里哈、安忠华、李建华、沙马拉体、马嘿施呷子、王尔哥、海来克的、陈某、沙马尔坡、吉克木呷、余长旺、杨元华、章代凡、杨松、王腾飞、古国辉、安吾卓玛、罗日哈、沈依姑莫、阿说果各木于2020年6月23日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告吉日伟古、吉日伟者、阿西约呷、吉古伍呷、曾国华、安呷尔呷子、安呷古达、马嘿达施、沙马呷古、沙马里哈、安忠华、李建华、沙马拉体、马嘿施呷子、王尔哥、海来克的、陈某、沙马尔坡、吉克木呷、余长旺、杨元华、章代凡、杨松、王腾飞、古国辉、安吾卓玛、罗日哈、沈依姑莫、阿说果各木在未宣判前自愿申请撤诉，其行为不损害国家、集体或他人的权益，本院予以准许，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许原告吉日伟古、吉日伟者、阿西约呷、吉古伍呷、曾国华、安呷尔呷子、安呷古达、马嘿达施、沙马呷古、沙马里哈、安忠华、李建华、沙马拉体、马嘿施呷子、王尔哥、海来克的、陈某、沙马尔坡、吉克木呷、余长旺、杨元华、章代凡、杨松、王腾飞、古国辉、安吾卓玛、罗日哈、沈依姑莫、阿说果各木撤回起诉。 案件受理费5.00元由原告吉日伟古、吉日伟者、阿西约呷、吉古伍呷、曾国华、安呷尔呷子、安呷古达、马嘿达施、沙马呷古、沙马里哈、安忠华、李建华、沙马拉体、马嘿施呷子、王尔哥、海来克的、陈某、沙马尔坡、吉克木呷、余长旺、杨元华、章代凡、杨松、王腾飞、古国辉、安吾卓玛、罗日哈、沈依姑莫、阿说果各木负担。 审 判 长 沙  丽 审 判 员 阿衣布以 人民陪审员 阿海哈体 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员 李  婧 附相关法律条款： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。 人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
辽宁省锦州市太和区人民法院民 事 裁 定 书(2020)辽0792民初859号原告：锦州宝地物业服务有限责任公司，住所地锦州市凌河区菊花里5号楼44号。法定代表人：赵宝库，该公司总经理。委托诉讼代理人：董鑫，系该公司职员。被告：赵某，男，1976年10月23日出生，居住地锦州市太和区。原告锦州宝地物业服务有限责任公司与被告赵某物业服务合同纠纷一案，本院于2020年6月3日立案。原告于2020年6月15日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告提出的撤诉申请，符合法律规定的撤诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告锦州宝地物业服务有限责任公司撤诉。案件受理费50元，减半收取25元，由原告锦州宝地物业服务有限责任公司负担。审判员  李丽辉二〇二〇年六月十五日法官助理贾雪书记员裴晶晶
湖南省常德市武陵区人民法院民 事 裁 定 书（2020）湘0702民初2159号原告：代威，男，1989年5月15日出生，汉族，住常德市武陵区。被告：张恒宇，男，1984年4月16日出生，汉族，住常德市鼎城区。原告代威与被告张恒宇民间借贷纠纷一案，本院于2020年6月8日立案。原告代威于2020年6月24日向本院提出撤诉申请。本院认为，代威申请撤回对张恒宇的起诉，是对其享有诉讼权利的处分，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许代威撤诉。案件受理费减半收取225元，由代威负担。审判员  艾军二〇二〇年六月二十四日法官助理齐娟娟书记员唐伟
四川省泸州市龙马潭区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川0504财保711号 申请人：简玉兰，女，汉族，1967年3月4日出生，住四川省泸州市龙马潭区。 被申请人：泸州市龙城房地产开发有限公司，住所地泸州市龙马潭区红星路29号11幢2层1号，统一社会信用代码91510504560705551W。 法定代表人：李启明。 被申请人：王息平，男，汉族，1967年3月30日出生，住四川省泸州市江阳区。 申请人简玉兰于2020年6月22日向本院申请诉前财产保全，请求对被申请人王息平位于泸州市龙马潭区8栋2楼201号房屋予以查封，并提供担保。 本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 一、查封、冻结被申请人王息平位于泸州市龙马潭区房屋； 二、查封申请人简玉兰名下所有的位于泸州市江阳区房屋。 保全期间不得支取、转存、转让、变卖、赠与、毁损、抵押、隐藏等。违者将承担相应的法律责任。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。 审判员 王 睿 二〇二〇年六月二十二日 书记员 徐燕秋
河北省临城县人民法院 执行结案报告 （2020）冀0522执69号 申请执行人赵素彬，男，汉族，1982年6月11日出生，临城县东镇镇前留村人。 被执行人范国宾，男，汉族，1974年2月19日出生，临城县临城镇补要村人。 本院2020年2月16日受理申请执行人赵素彬申请执行与被执行人范国宾借民间借贷纠纷一案，要求履行河北省临城县人民法院作出的（2019）冀0522民初319号民事判决书。在执行过程中，双方当事人自愿达成和解协议，并长期履行，现本案执行终结。 执 行 员 宋少辉 二〇二〇年六月十九日 法官助理 史素申 书 记 员 赵 超
云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)云23刑更189号罪犯杜玉飞，男，1983年4月16日出生，汉族，云南省禄丰县人，小学文化，现在云南省楚雄监狱服刑。云南省南华县人民法院于2012年9月26日作出（2012）南刑初字第77号刑事判决，以被告人杜玉飞犯盗窃罪、破坏电力设备罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币7000元。宣判后，在法定期限内，没有上诉、抗诉。判决生效后，该犯于2012年10月10日被交付执行。本院于2015年3月30日、2016年7月18日、2018年6月11日三次刑事裁定对该犯共减刑一年十个月，减刑后刑期至2020年8月20日止。执行机关云南省楚雄监狱于2020年5月18日提出减刑建议书，报送本院审理。本院于2020年5月20日受理后依法公示，公示期间没有收到异议，经组成合议庭进行审理，现已审理终结。执行机关以罪犯杜玉飞在刑罚执行期间，确有悔改表现为由，建议对该犯减刑。经审理查明，罪犯杜玉飞在刑罚执行期间，能够认罪悔罪，遵守法律法规及监规，接受教育改造，积极参加思想、文化、职业技术教育，积极参加劳动，努力完成劳动任务，获记累计分考核表扬4次。另查明，该犯系累犯，能积极履行财产刑人民币7000元。上述事实，有执行机关提供的罪犯评审鉴定表、罪犯奖惩审批表、原生效裁判文书等证据证实，本院予以确认。本院认为，罪犯杜玉飞在服刑期间确有悔改表现，符合减刑的法定条件，依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款的规定，裁定如下：对罪犯杜玉飞减去有期徒刑二个月（刑期自2011年12月21日起至2020年6月20日止）。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  冯 艳审 判 员  刘亚丽审 判 员  王中强二〇二〇年六月四日法官助理  刘淑梅书 记 员  邓 妤
吉林省白城市洮北区人民法院民 事 裁 定 书（2020）吉0802民初1949号原告：白城市畅心物业管理有限责任公司。法定代表人：王福利，系经理。被告：张伟，男，1964年1月6日生，现住白城市。原告白城市畅心物业管理有限责任公司与被告张伟物业服务合同纠纷一案，本院于2020年6月22日立案。原告白城市畅心物业管理有限责任公司于2020年6月23日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告白城市畅心物业管理有限责任公司自愿申请撤回本案起诉，不违反法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许白城市畅心物业管理有限责任公司撤诉。审判员  刘兆杰二〇二〇年六月二十三日书记员  刘建磊
河北省廊坊经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀1091民初394号 原告：王立伟，男，1993年9月4日出生，汉族，住河北省廊坊市经济技术开发区。 委托诉讼代理人：赵艳涛、唐丽平，河北泰科律师事务所律师。 被告：廊坊市远景房地产开发有限公司，住所地河北省廊坊市经济技术开发区花园道9号。 法定代表人：王若牲，总经理。 委托诉讼代理人：赵秀梅、陈曦，河北若石律师事务所律师。 原告王立伟与被告廊坊市远景房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王立伟的委托诉讼代理人赵艳涛、唐丽平、被告廊坊市远景房地产开发有限公司的委托诉讼代理人赵秀梅、陈曦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王立伟向本院提出诉讼请求：1、请判令被告支付逾期交房违约金45907元（自2018年5月1日起计至2019年9月28日，以已付房款891411元为基数，按照已付房款日万分之一的标准计算），并按照日万分之一的标准继续计算至电力、燃气和暖气入户开通之日。2、请判令被告因其私下变更房屋户型、房屋尺寸、缩减小区公共绿地等违约行为支付违约金5万元。3、请判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：被告作为开发商，开发了位于廊坊经济技术开发区的“荟景新苑（又名北京荟）”住宅小区项目。原告依据被告的宣传购买了该小区5-1-1201的楼房一套。原告交纳了定金、首付款、“团购服务费”等费用。但被告违背2018年4月30日《草签合同》约定的交房日期，至2019年9月底才交房，而所交付房屋与宣传内容严重不符。原告认为，被告五证不齐对外售房，违法收取团购服务费，逾期交房，私下更改房屋设计，擅自缩减小区公共绿化环境，应当承担违约责任。故请依法裁断，维护原告的合法权益。 被告廊坊市远景房地产开发有限公司辩称，1、草签合同约定交房日期为2018年4月30日，实际交房日期为2019年9月29日。被告顺延交房有2017年11月份网签合同及补充协议约定的不可抗力，故被告无需支付逾期交房违约金；2、原告诉讼主张被告“变更户型、尺寸、缩小公共绿地”等主张不符合合同约定。 本院经审理认定事实如下：2016年5月28日原被告签订《商品房买卖合同》（草签合同），约定：原告购买涉案小区5-1-1201号房屋；合同约定交房时间为2018年4月30日；遭遇不可抗力以及政府政策等原因，交房前告知买受人的可延期。如无上述特殊情况，按逾期时间，分别处理（不作累加）：逾期不超过360日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已经交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；合同第十条关于规划、设计变更的约定：经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人；1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；2）如无须有关部门批准的变更，出卖人可自行调整。买受人在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。出卖人未通知，买受人有权退房。出卖人承诺与该商品房的正党使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1）水、电在该商品房交付时达到使用条件；2）电话线、电视线在该商品房交付时敷设到户；3、燃气在该商品房交付时执行燃气管理部门进度。如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按出卖人继续采取措施使上述设施达到条件，但买受人不能因此要求出卖人承担违约责任或赔偿责任。2017年11月21日原被告签订《商品房买卖合同》（网签合同）及《补充协议》，对逾期交房责任及规划变更事项作了与草签合同大致相同的约定。草签合同约定后，原告先后向被告支付购房款856411元。2019年9月29日被告向原告交付涉案房屋，比双方约定的2018年4月30日交房逾期了517天。 另查明，自2016年5月28日原被告签订草签合同至被告2019年9月29日向原告交付房屋，因重污染黄色、橙色预警，因政府部门监管，被告共停工限产540天。原告接收的房屋，阳台、空调机位发生了设计变更，客厅与卧室的阳台不是贯通的。 本院认为，原被告签订的《商品房买卖合同》是双方当事人真实意思表示，内容真实，不违反法律的强制性规定，本院依法确定有效。原被告均应依据合同之约定履行。因大气污染防治，政府下令停工限产属于不可抗力，符合合同约定工期应予顺延之情形。被告停工限产的天数540天，已经超过了逾期交房的天数（逾期了517天），所以原告主张被告支付违期交房违约金的请求依约无据，本院不予支持。关于房屋设计变更，草签合同中已明确，合同所附《房屋平面图》仅为示意，具体以实际交付时现状为准。补充协议中约定了阳台、空调位、管道井等部位根据设计需要或为遵守专业规范要求进行调整不属于设计变更，且双方均遵守设计部门的最终设计成果。正式合同中约定，经规划、设计部门批准或同意的变更，买方认为影响房屋质量或使用功能的，可以申请退房退款。综上，案涉房屋阳台、空调机位即便与草签合同不一致，据合同约定也不构成违约，原告以此主张被告承担违约金没有合同依据，原告称被告占用绿化带建设配电站构成违约同样无合同依据，故对原告此项主张本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 驳回原告王立伟的诉讼请求。 案件受理费减半收取为1099元，由原告王立伟负担，此款于本判决生效之日起七日内缴纳。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 审判员  田平 二〇二〇年六月五日 书记员  姜新
东阳市人民法院 结 案 通 知 书 浙江大发灯具有限公司、东阳市江北综合市场商贸有限公司、陈文高、赵小芳、叶武杰、叶玉珠： 申请执行人中国华融资产管理股份有限公司依据已经发生法律效力的（2016）浙0783民初10956号民事判决（调解）书，向本院申请执行与被执行人浙江大发灯具有限公司、东阳市江北综合市场商贸有限公司、陈文高、赵小芳、叶武杰、叶玉珠金融借款合同纠纷一案。现经本院执行，本次恢复案号（2020）浙0783执恢1640号案件已于2020年6月22日执行完毕，本院予以结案。 特此告知！ 二〇二〇年六月二十二日
内蒙古自治区乌审旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0626刑初144号 公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。 被告人：杨某，户籍所在地辽宁省盘锦市，现住内蒙古自治区鄂尔多斯市。 乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉（2020）132号起诉书指控被告人杨某犯危险驾驶罪，于2020年6月2日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序审理，本院受理后，依法适用速裁程序，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员韩明宇出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乌审旗人民检察院指控：2020年5月25日20时许，被告人杨某和张某两人在××旗内吃饭、喝酒。于26日00时30分，被告人杨某酒后驾驶号牌为×××号长城牌小型普通客车，从乌审旗嘎鲁图镇出发，沿嘎鲁图镇赛汗路由西向东行驶至伯爵公馆门前时，被执勤民警当场查获。经检验，案发时被告人杨某每100ml血液中酒精含量为119.25mg。 公诉机关认为，被告人杨某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨某免予刑事处罚。 被告人杨某对起诉书中指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，并同意适用速裁程序审理本案。且在开庭审理过程中对公诉机关提供的《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。 本院认为，被告人杨某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，应以危险驾驶罪追究被告人杨某的刑事责任。公诉机关指控被告人杨某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人杨某如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，可以从轻处罚。被告人杨某在公安机关的例行检查中被执勤民警查获，未造成严重后果，故被告人的行为可认定为属犯罪情节轻微情形，不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第三十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人杨某犯危险驾驶罪，免于刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 任志强 二〇二〇年六月十日 法官助理 赵芮鹤 书 记 员 陈 华 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》
云南省昭通市昭阳区人民法院执 行 裁 定 书（2020）云0602执758号申请执行人肖祠琼，女，汉族，1972年2月7日出生，昭通市昭阳区人，住昭通市昭阳区。被执行人刘贵刚，男，汉族，1970年11月20日出生，昭通市昭阳区人，住昭通市昭阳区。依据本院生效的（2019）云0602民初6393号民事调解书，申请执行人肖祠琼申请执行被执行人刘贵刚偿还借款本金及利息560000.00元，申请执行费8051.00元由被执行人刘贵刚承担。本案在执行过程中，申请执行人肖祠琼与被执行人刘贵刚自愿达成了长期和解履行协议：刘贵刚在2020年6月30日前偿还60000.00元，剩余500000.00元，在2020年10月1日前偿还100000.00元，农历2020年年底前偿还200000.00元，2021年6月30日前偿还100000.00元，2021年12月31日前偿还100000.00元。刘贵刚已缴纳申请执行费8051.00元。本院认为，双方当事人自愿达成长期和解履行协议。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第(六)项之规定，裁定如下：终结昭通市昭阳区人民法院（2020）云0602执758号执行案件的执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判员  程静华二〇二〇年六月三日书记员  夏绪国
赤水市人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔0381执108号之一申请执行人：白云金，男，汉族，1972年6月5日出生，住四川省合江县。委托代理人：吴庆，贵州良方律师事务所律师。被执行人：何绍文，男，汉族，1972年9月9日出生，住四川省南部县。被执行人：贵州万林建设工程有限公司，住所地：贵州省贵阳市白云区利海.米兰春天第14栋负1层3号房，统一社会信用代码915201133224398417。法定代表人：青晓林。本院依据生效的贵州省赤水市人民法院（2019）黔0381民初1057号民事调解书，受理白云金申请执行何绍文、贵州万林建设工程有限公司买卖合同纠纷一案。依据生效法律文书，上述被执行人应向申请人支付执行款852500元、案件受理费6164元，共计858664元，并承担本案执行申请费10925元。在执行过程中，本院已冻结被执行人何绍文、贵州万林建设工程有限公司所有银行账户，通过四查，已查封被执行人贵州万林建设有限公司名下有汽车两辆车牌号分别为贵Ａ×××××、贵Ａ×××××，但未实际控制；已轮侯查封被执行人何绍文名下房屋（产权证号：监证××号），该房屋有抵押登记，已轮侯查封何绍文名下车牌号为川Ａ×××××、川Ｒ×××××汽车，但未实际控制，暂时无法处置，本院未发现被执行人有其他可供执行财产，申请人无被执行人可供执行财产线索。鉴于此，本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单并限制其高消费。经申请执行人同意，本院依法终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项和《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结贵州省赤水市人民法院（2019）黔0381民初1057号民事调解书的本次执行程序。申请人发现被执行人有可供执行的财产，可凭本裁定书向本院申请恢复执行。本裁定送达即发生法律效力。审判长  张家明审判员  袁华超审判员  张世林二〇二〇年六月十七日书记员  王 岂
江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑更1621号罪犯杜奇武，男，1990年12月15日生，汉族，江苏省宿迁市人，高中文化。现在江苏省江宁监狱服刑。江苏省宿迁市宿城区人民法院于2018年8月9日作出（2018）苏1302刑初15号刑事判决，认定被告人杜奇武犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期至2021年2月25日止）；追缴违法所得，上缴国库。判决生效后，该犯于2018年9月20日被交付执行。执行机关江苏省江宁监狱提出减刑建议，于2020年5月9日报送本院审理。本院于2020年5月11日立案，并依法组成合议庭进行了审理，且进行了公示，公示期间没有收到异议。现已审理终结。执行机关江苏省江宁监狱认为，罪犯杜奇武在服刑期间，确有悔改表现，符合减刑条件，建议对罪犯杜奇武减去有期徒刑八个月。经审理查明，罪犯杜奇武在服刑期间，能认罪悔罪，遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务。2019年6月、2019年10月获得表扬二次。另查明，财产性判项已履行。上述事实，有执行机关提交的罪犯悔罪书、罪犯奖惩审批表、罪犯评审鉴定表及罪犯改造的日常考核资料、原生效裁判文书等证据证实，本院予以确认。本院认为，罪犯杜奇武在服刑期间，认真遵守法律法规和监规，接受教育改造，确有悔改表现，符合减刑的法定条件，本院准予减刑。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款，《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第六条的规定，裁定如下：将罪犯杜奇武的刑罚减去有期徒刑八个月（刑期至2020年6月25日止）。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  方 红审 判 员  何立龙审 判 员  郭正道法官助理  牛长民二〇二〇年六月十一日书 记 员  杨 帆
江西省安义县人民法院执 行 裁 定 书（2020）赣0123执379号之一申请执行人：万齐勇，男，1968年6月22日出生，汉族，住南昌市安义县。被执行人：张弟家，男，1967年12月16日出生，汉族，住南昌市湾里区。申请执行人万齐勇依据已发生法律效力的（2019）赣0123民初1846号民事判决书于2020年5月7日向本院申请执行。本院于2020年5月7日立案执行，向被执行人发出执行通知，被执行人未履行生效文书确定的义务。在本案执行过程中，本院向被执行人发出责令报告财产令，通过网络执行查控系统及线下向相关职能部门查询，查询内容涵盖工商注册、银行存款、车辆、证券、互联网银行账户、房产、股权股息、公积金、商业保险、金融理财产品等财产形式。本院于2020年5月12日冻结了被执行人银行账户，只有少量余额。2020年5月20日查封被执行人冀Ｂ×××××号车一辆，但未实际控制，无法处置。对于本案被执行人，本院已依法传唤、查找。2020年5月25日，本院已向被执行人发出限制高消费令，并于2020年5月25日将符合条件的被执行人纳入失信被执行人名单。本案申请执行人申请执行本金12.9万元及相应利息，律师费3000元，案件诉讼费用2940元。截至2020年6月8日，均未执行到位。经穷尽调查措施，因本院未发现被执行人有其他可供执行财产，于2020年6月8日向申请执行人告知案件执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，听取其对终结本次执行程序的意见。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。上述涉及冻结被执行人银行存款的期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。查封、扣押、冻结期限届满，如需续行查封、扣押、冻结的，申请执行人需至少提前十五日向本院提出书面的续行查封、扣押、冻结申请。如在期限届满前未提出申请的，已采取的查封、扣押、冻结措施将自动解除。逾期提出申请的法律后果由申请执行人自行承担。申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判长  秦拥华审判员  陈立龙审判员  骆 扬二〇二〇年六月八日书记员  彭修琪
惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤1391执349号 申请执行人：张兰，女，汉族，1967年11月3日出生，住广东省深圳市南山区。 被执行人：惠州市海景银滩酒店管理有限公司，住所地：惠州大亚湾霞涌镇霞光西路3号海韵雅苑3栋101号房。 法定代表人：宁兰英。 关于张兰与惠州市海景银滩酒店管理有限公司房屋租赁合同纠纷一案，本院作出的（2019）粤1391民初2565号民事判决书已经发生法律效力。因惠州市海景银滩酒店管理有限公司未履行该生效法律文书，申请执行人张兰于2020年4月13日向本院申请强制执行被执行人惠州市海景银滩酒店管理有限公司履行如下生效裁判义务：一、支付租金34666.67元；二、按日万分之一点七五支付迟延履行期间的债务利息546元；三、负担本案受理费120元、申请执行费412元。本院于同日立案执行。 在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施： 一、向被执行人发出执行通知书，责令其在期限内履行法律文书确定的义务，并报告财产状况，但被执行人至今仍未履行，也未申报财产。 二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人的名下财产，暂未发现被执行人有可供执行的其他财产。 三、本院执行人员于2020年3月25日、5月12日到被执行人的登记住址现场查找，未能找到被执行人财产线索。 四、本院已依法对被执行人惠州市海景银滩酒店管理有限公司发出限制消费令，对其采取限制消费措施。 本院认为，经穷尽财产调查措施，暂未发现被执行人有可供执行的财产，依法应予终结本次执行程序，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 本院（2020）粤1391执349号案件终结本次执行程序。 被执行人惠州市海景银滩酒店管理有限公司负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  钟浩龙 审 判 员  徐少雄 人民陪审员  李绪扬 二〇二〇年六月九日 书 记 员  黄凯周
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 裁 定 书（2020）新0104民初484号 原告：新疆弗瑞得物业服务有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州东街568号。法定代表人：周树强，该公司经理。委托诉讼代理人：张晓英，新疆志通律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘进军，新疆志通律师事务所律师。被告：新疆明起文化传媒有限公司，住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京中路860号科普馆B栋103室。法定代表人：孙振纲，该公司董事长。原告新疆弗瑞得物业服务有限公司与被告新疆明起文化传媒有限公司房屋租赁合同纠纷一案，本院在审理过程中，原告新疆弗瑞得物业服务有限公司提出撤诉申请，要求撤回对被告新疆明起文化传媒有限公司的起诉。本院认为，原告新疆弗瑞得物业服务有限公司的申请意思表示真实，符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告新疆弗瑞得物业服务有限公司撤回起诉。案件受理费2,079.04元（原告已预交），由原告承担。审  判  员   瓮立臣二 〇 二 〇 年 六 月 八 日书  记  员   玛蒂娜
湖南省湘阴县人民法院执行裁定书之一（2020）湘0624执976号申请执行人：陈静，女，1981年6月10日出生，汉族，住湖南省湘阴县文星镇高岭社区居委会毛力组。公民身份号码：430624198106109726。被执行人：王波，男，1977年11月14日出生，汉族，住湖南省湘阴县文星镇国土局宿舍。公民身份号码：430624197711149553。申请执行人陈静与被执行人王波借款合同纠纷一案，湘阴县人民法院（2019）湘0624民初895号民事判决书已发生法律效力。由于被执行人王波未履行生效法律文书所确定的义务，申请执行人陈静于2020年5月21日向本院申请强制执行，同日本院依法立案执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人王波送达了执行通知书及报告财产令，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况。但被执行人未履行义务，且未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产。查明被执行人王波名下有零星银行存款，本院已悉数采取冻结措施；查明被执行人王波名下有大众牌小汽车一台：,车牌号：湘F7C452，本院已依法冻结，车辆下落不明，暂不能处置；查明被执行人王波名下无工商、证券、其他财产权益。三、通过不动产登记部门，查明被执行人王波名下无不动产信息。四、通过公积金管理部门，查明被执行人王波无职工公积金信息。五、通过电话联系、走访了解等形式对被执行人及其住所、进行了调查，未能找到被执行人的可供执行的财产。六、已向被执行人王波发出限制消费令。七、拟终本前，本院于2020年6月9日再次对被执行人发起最高院总对总查控，未发现新的财产或财产线索。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序。本案共计执行到位1171元，尚有30130元债权未能实现。本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的财产均已采取强制措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：本院（2020）湘0624执976号案件终结本次执行程序。被执行人王波负有继续向申请执行人陈静履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  李新春审判员  陆梦蛟审判员  喻建伟二〇二〇年六月十六日书记员  曾 宏附相关法律条文：《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
陕西省神木市人民法院执 行 裁 定 书（2020）陕0881执1360号申请执行人：陕西神木农村商业银行股份有限公司，住所地：神木市神木镇东兴街中段。法定代表人：高长永，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘慧，该公司员工。被执行人：李旭军，男，1984年2月出生，汉族，陕西省神木市人。被执行人：李军，男，1979年10月出生，汉族，内蒙古巴彦淖尔市人。被执行人：李利丽，女，1980年2月出生，汉族，内蒙古巴彦淖尔市人。被执行人：高云飞，男，1979年2月出生，汉族，陕西省神木市人。被执行人：王雨琛，男，1992年7月出生，汉族，陕西省神木市人。申请执行人陕西神木农村商业银行股份有限公司与被执行人李旭军、李军、李利丽、高云飞、王雨琛金融借款合同纠纷一案,本院根据申请执行人陕西神木农村商业银行股份有限公司申请，于2020年6月9日立案受理执行。执行依据：神木市人民法院作出的（2019）陕0881民初8353号民事判决书。申请执行标的：借款本金40万元及利息，案件受理费3650元、申请执行费5950元。本案在执行过程中，2020年6月19日，申请执行人陕西神木农村商业银行股份有限公司与被执行人李旭军、高云飞达成执行和解协议：一、由被执行人李旭军、高云飞和解之日偿还申请执行人陕西神木农村商业银行股份有限公司借款本金30万元，剩余借款本金10万元及其利息于2020年7月31日前一次性付清。二、案件受理费3650元、申请执行费5950元，由被执行人负担。三、若被执行人未按期履行，申请执行人可按原调解书申请执行。本院认为，申请执行人陕西神木农村商业银行股份有限公司与被执行人李旭军、高云飞达成执行和解协议履行，系其真实意思表示，不违反相关法律规定，本案应予终结执行。当事人应当遵循诚实信用原则，自动履行和解协议，否则，本院可以根据当事人的申请恢复对原生效法律文书的执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十六条、第四百六十七条之规定，裁定如下：终结（2020）陕0881执1360号案件的执行。一方当事人不履行和解协议的，对方当事人可以在法定的申请执行时效期间内向本院提出申请，恢复对原生效法律文书的执行，申请恢复执行期间自执行和解协议约定履行期间的最后一日起计算。本裁定送达后立即生效。审 判 长  刘云飞审 判 员  郭 鹏代理审判员  孟 坤二〇二〇年六月十九日书 记 员  张 倩
云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑 事 附 带 民 事 裁 定 书（2020）云0129刑初147号自诉人暨附带民事诉讼原告人李正良，男，1956年6月20日出生于云南省寻甸县，汉族，文盲，农民，住云南省寻甸县。委托代理人昌云华，寻甸县塘子街道法律援助工作者。特别授权代理。被告人刘果，男，1991年10月1日出生于云南省寻甸县，汉族，高中文化，农民，住云南省寻甸县。指派辩护人张磊，云南天外天律师事务所律师。被告人刘锴，男，1993年4月1日出生于云南省寻甸县，汉族，初中文化，农民，住云南省寻甸县。指派辩护人易海莲，云南天外天律师事务所律师。自诉人李正良以被告人刘果、刘锴犯故意伤害罪，并由此造成经济损失为由，于2020年4月21日向本院提起控诉。本院受理后，在诉讼过程中经本院主持调解，自诉人李正良与被告人刘果、刘锴达成调解协议并已履行完毕。现自诉人李正良向本院申请撤回控诉。本院认为，自诉人李正良申请撤诉理由成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十二条第一款之规定，裁定如下：准许自诉人李正良撤诉。审 判 长  章云江人民陪审员  杨自平人民陪审员  张丽英二〇二〇年六月十二日书 记 员  张 庆
延安市安塞区人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)陕0603执82号 申请执行人:马飞飞,男,汉族,1983年5月3日出生,陕西省延安市人，住延安市安塞区园则沟,居民身份证612624198305033213。 被执行人:屈生荣,男,汉族,1961年05月24日出生,延安市安塞区人，住延安市安塞区景和苑小区1号楼6单元501室,居民身份证612624196105243217。 被执行人:屈玉强,男,汉族,1991年09月05日出生,延安市安塞区人，住延安市安塞区福源B区6号楼1202室,居民身份证610624199109053252。 本院在执行马飞飞申请执行屈生荣、屈玉强买卖合同纠纷一案，于2020年3月11日立案执行，申请执行标的金额为160000元及相关费用。在本案执行过程中，查明有执行事由和被执行人相同的案件，为了提高执行效率，及时有效执行案件，合理利用司法资源，现将（2020）陕0603执82号执行案件并入（2019）陕0603执873号执行案件，进行合并执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项的规定，裁定如下： 终结延安市安塞区人民法院（2020）陕0603执82号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长 谢 飞 审判员 杜志波 审判员 强秀梅 二〇二〇年六月二十四日 书记员 高 崇
河北省阳原县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0727民初403号 原告：中国农业银行股份有限公司阳原县支行，住所地阳原县西城镇西宁路。 负责人：侯慧敏，行长。 委托诉讼代理人:张东升，中国农业银行股份有限公司阳原县支行职工。 被告：王小花，女，1991年3月18日出生，汉族，住河北省张家口市阳原县。 原告中国农业银行股份有限公司阳原县支行（以下简称阳原农行）与被告王小花信用卡纠纷一案，本院于2020年5月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告阳原农行委托诉讼代理人张东升到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阳原农行向本院提出诉讼请求：1、依法要求被告归还拖欠原告贷记卡消费11690.05元及日新生利息、违约金。2、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年6月26日被告经向原告申请，双方签订《中国农业银行金穗信用卡领用合约（个人卡）》后，被告王小花办理贷记卡一张，卡号：62×××80，开卡后，正常使用。但到2019年6月7日，因被告信用恶化，开始银行卡拖欠，共计拖欠金额11690.05元（其中本金9812.21元、利息1267.28元、消费手续费610.56元），拖欠截止日为2019年12月13日，经我行数次催要未予归还。 原告阳原农行为证明以上事实，向法庭提供中国农业银行金穗信用卡领用合约一份、中国农业银行金穗信用卡章程一份、王小花身份证复印件一份、个人信息情况表一份、王小花基本信息表一份、财务信息表一份。 被告王小花经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，也未提供任何书面答辨意见和相关证据。 本院经审理认定如下：被告王小花于2013年6月26日向原告阳原农行申请办理信用卡一张，卡号为：62×××80。从2019年6月7日起，截止2019年12月13日，共计拖欠金额11690.05元（其中本金9812.21元、利息1267.28元、消费手续费610.56元）。 本院认为，信用卡的申领与发放，系原、被告真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告王小花信用卡透支，至还款到期之日未能按时还款，原告阳原农行有权依《中国农业银行金穗信用卡领用合约（个人卡）》的约定要求被告王小花归还所透支的本金、利息、消费手续费的费用，故原告阳原农行要求被告王小花归还欠款本金9812.21元，利息1267.28元，消费手续费610.56元，合法有据，本院予以支持。被告王小花经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，应视为其对自己诉讼权利的放弃，本案依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和民法总则》第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告王小花于本判决书生效之日起十日内归还原告中国农业银行股份有限公司阳原县支行欠款本金9812.21元、利息1267.28元、消费手续费610.56元，共计人民币11690.05元，2019年12月14日起的利息及逾期还款违约金，按中国农业银行金穗信用卡领用合约和中国农业银行金穗信用卡章程约定的标准计算至实际还清之日止。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费46.13元，由被告王小花负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审判员  闫兆升 二〇二〇年六月十七日 书记员  张卫东
山东省枣庄市峄城区人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁0404执保230号申请执行人：许太金，男，汉族，1970年9月3日出生，住枣庄市峄城区。被执行人：武连伟，男，汉族，1975年3月22日出生，住枣庄市峄城区。申请执行人许太金与被执行人武连伟民间借贷纠纷一案，本院（2018）鲁0404民初709号民事调解书于2020年6年19日立执前调案件予以执行。为保障该案的顺利执行，依照《中华人共和国民事诉讼法》第一百条，裁定如下：冻结被执行人武连伟银行存款604900元，期限为十二个月。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人如申请续封财产保全的，应当在保全期限届满七日前向人民法院提出，逾期申请或者不申请的，自行承担不能续封保全的法律后果。审判员  孟凡军二〇二〇年六月十九日书记员  张晓颖
鹤壁市淇滨区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0611执214号之三申请执行人：薛国强，男，1978年10月25日出生。被执行人:刘瑞华，男，1983年2月28日出生。本院在执行申请执行人薛国强与被执行人刘瑞华民间借贷一案中，因双方当事人在执行阶段达成长期和解协议，在执行过程中申请执行人薛国强撤回执行申请，经审查，申请执行人薛国强的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条之规定，裁定如下：终结（2020）豫0611执214号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审 判 长  李志兴审 判 员  李 敏人民陪审员  张晨有二〇二〇年六月二十四日书 记 员  张 敏
贵州省修文县人民法院 结 案 通 知 书 （2020）黔0123执496号 申请执行人：徐国美，女，1975年07月08日出生，汉族，住贵州省修文县。 被执行人：徐国群，女，1982年02月13日出生，汉族，住贵州省修文县。 本院依据已经发生法律效力的贵州省修文县人民法院作出的(2020)黔0123民初390号民事调解书，依法受理徐国美申请执行徐国群共有物分割纠纷一案。被执行人徐国群应履行法律文书确定的支付申请执行人徐国美补偿款70774.77元。本院在执过程中已将上述款项执行到位并向申请执行人发放。依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十四条第一项、第十五条的规定，通知如下： 贵州省修文县人民法院作出的(2020)黔0123民初390号民事调解书的内容执行完毕，本院（2020）黔0123执496号案件执行完毕。 特此通知 审判员 巫 洋 二〇二〇年六月十六日 书记员 张力文
四川省隆昌市人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）川1083执恢307号 申请执行人：黄稚翔，男，1990年12月19日出生，汉族，四川省隆昌市人，住四川省隆昌市渔箭镇。 申请执行人：李晓莉，女，1992年12月26日出生，汉族，四川省隆昌市人，住四川省隆昌市界市镇。 被执行人：罗锐枫，女，1986年9月6日出生，汉族，四川省隆昌市人，住四川省隆昌市金鹅街道。 被执行人：罗哲，男，1984年7月26日出生，汉族，四川省隆昌市人，住四川省隆昌市古湖街道。 申请执行人黄稚翔、李晓莉依据已经发生法律效力的隆昌市人民法院（2019）川1028民初2493号民事调解书，于2020年6月3日向本院申请恢复强制执行，要求被执行人罗锐枫、罗哲支付违约金35000元。执行中，被执行人已支付申请执行人30000元，余款5000元双方已达成执行和解协议：被执行人定于2020年7月30日前归还1000元、2020年8月30日前归还2000元、2020年9月30日前归还2000元，申请执行人于2020年6月10日申请撤回对被执行人的强制执行申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一项的规定，裁定如下： 终结隆昌市人民法院（2020）川1083执恢307号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判员  郑富莲 二〇二〇年六月十一日 书记员  郭丽梅
吉林省扶余市人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）吉0781执949号 申请执行人：姜学忠，男，1965年12月12日生，汉族，现住扶余市。 被执行人：姜秀娟，男，1980年10月21日生，汉族，现住扶余市。 申请执行人姜学忠与被执行人姜秀娟追偿权纠纷一案，执行依据为扶余市人民法院作出的（2019）吉0781民初3957号民事判决书，已经发生法律效力。申请执行人向本院申请强制执行，要求被执行人给付欠款34266.50元，负担案件受理费391元。经审查符合立案条件，本院于2020年6月1日立案执行。 本案在执行过程中，双方当事人达成长期履行和解协议，被执行人给付申请执行人18000元，余款分期给付，申请执行人申请撤回本案的执行申请。故本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项之规定，裁定如下： 扶余市人民法院（2019）吉0781民初3957号民事判决书执行程序终结。 本裁定自送达之日起发生法律效力。 审判员  常树才 二〇二〇年六月二十八日 书记员  张 宇
天津市南开区人民法院结 案 通 知 书（2020）津0104执1458号谷战、天津市人人乐商业有限公司：原告谷战与被告天津市人人乐商业有限公司买卖合同纠纷一案，根据天津市南开区人民法院作出的(2018)津0104民初6524号民事调解书，本院已强制执行完毕，依据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条（1）项的规定，本院（2020）津0104执1458号执行案件执行结案。特此通知二〇二〇年六月十日附相关法条：最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）108．执行结案的方式为：（1）生效法律文书确定的内容全部执行完毕；（2）裁定终结执行；（3）裁定不予执行；（4）当事人之间达成执行和解协议并已履行完毕。
湖南省会同县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）湘1225执141号之一 申请执行人：怀化东琦企业管理有限公司，住所地湖南省怀化市会同县林城镇西城区（西南大市场），统一社会信用代码：91431225MA4R25G3XG。 法定代表人：向科。 被执行人：吴天建，男，1981年6月28日出生，汉族，居民。 关于申请执行人怀化东琦企业管理有限公司与被执行人吴天建借款合同纠纷一案，本院于2019年4月20日作出的（2020）湘1225民初225号民事判决书已发生法律效力。由于被执行人吴天建逾期未履行上述生效法律文书所确定的义务，根据申请人怀化东琦企业管理有限公司的申请，本院依法立案执行。 本院于2020年6月5日向被执行人吴天建送达执行通知书、财产报告令等相关法律文书，要求被执行人吴天建履行（2020）湘1225民初225号民事判决书所确定的义务，并承担案件受理费25元、执行费50元。 本院在执行过程中，依法对被执行人吴天建的财产进行了查证：通过网络查询并扣划被执行人吴天建支付宝余额2161.67元，剩余借款本金3212.96元及利息未执行到位，被执行人吴天建无其他可供执行财产。此外，本院于2020年6月17日对被执行人吴天建采取了限制高消费措施，于2020年6月17日对被执行人吴天建纳入失信名单。上述执行情况及信息，本院皆及时电话告知了申请执行人怀化东琦企业管理有限公司，并要求其提供被执行人吴天建可供执行的财产线索，但申请执行人怀化东琦企业管理有限公司表示其暂时无法提供。 本院认为，本院已采取各种执行措施，目前未发现本案被执行人吴天建有可供执行的财产，且申请执行人怀化东琦企业管理有限公司在指定期限内也不能提供财产线索可供执行，本次执行程序无法继续执行，可予以终结，需要等待继续执行的条件满足后再重新启动。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结（2020）湘1225执141号申请执行人怀化东琦企业管理有限公司与被执行人吴天建借款合同纠纷一案的本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可持本裁定向本院重新申请强制执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  袁仕友 审判员  陶湘宁 审判员  张太标 二〇二〇年六月二十三日 法官助理米斌 书记员杨飞
河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0104刑初118号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人王宁宁，男，1991年2月18日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地河北省石家庄市元氏县，捕前住石家庄市桥西区。2019年1月31日因犯盗窃罪被石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌盗窃罪，于2019年11月10日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年11月18日经石家庄市桥西区人民检察院批准，由桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检一部刑诉〔2020〕79号起诉书指控被告人王宁宁犯盗窃罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员牛晓丽、朱堉茜出庭支持公诉，被告人王宁宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市桥西区人民检察院指控：2019年11月9日11时许，被告人王宁宁进入石家庄桥西区保晋南街366号被害人于某家中实施盗窃时，被被害人于某发现，后于某丈夫王某打110报警，民警赶到现场将王宁宁抓获。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了被告人王宁宁的供述，被害人于某的陈述，证人王某的证言，搜查笔录，检查笔录，扣押物品文件清单，作案工具照片，指认现场照片，抓获经过，户籍证明，谅解书，刑事判决书等证据。据此，公诉机关认为，被告人王宁宁入户盗窃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议判处被告人王宁宁有期徒刑七个月，并处罚金一千元。故提请本院依法判处。 被告人王宁宁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实同起诉书指控事实一致。 另查明，被告人王宁宁取得了被害人的谅解。 被告人王宁宁对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人王宁宁的供述，被害人于某的陈述，证人王某的证言，搜查笔录，检查笔录，扣押物品文件清单，作案工具照片，指认现场照片，抓获经过，户籍证明，谅解书，刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王宁宁以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王宁宁到案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王宁宁因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法从重处罚。被害人对被告人王宁宁的行为表示谅解，量刑时予以考虑。作案工具，依法予以没收。根据王宁宁犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下: 一、被告人王宁宁犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月10日起至2020年6月9日止;罚金于本判决生效后十日内缴清)。 二、作案工具钳子一把，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许    丽    娜 人民陪审员 郭燕中人民陪审员魏艳萍 二〇二〇年六月三日 书 记 员 王    博    雅
吉林省通榆县人民法院执 行 裁 定 书（2020）吉0822执840号申请执行人：姜艳华，女，1956年11月5日生，住通榆县。被执行人：张荣杰，女，1960年2月9日生，住通榆县。本院在执行姜艳华与张荣杰民间借贷纠纷一案中，经过本院对被执行人进行财产查控未发现被执行人有可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判员  色贺新二〇二〇年六月十六日书记员  袁景颖
沈阳市铁西区人民法院民 事 裁 定 书(2020)辽0106民初4003号原告：沈阳透平机械股份有限公司，住所地：沈阳经济技术开发开发大路16号甲。法定代表人：戴继双，系该公司董事长。委托代理人：马壮，男，汉族，1990年9月1日出生，住址：辽宁省建昌县。被告：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司，住所地:赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木。法定代表人：夏俊兵。原告沈阳透平机械股份有限公司诉被告内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月7日立案，原告未在法庭期限内交纳诉讼费，亦不符合缓、减、免交诉讼费的条件，故本案按自动撤诉处理。依照《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：本案按原告沈阳透平机械股份有限公司撤诉处理。审判员  吴东洋二〇二〇年六月十二日法官助理王建兵书记员王娜
山东省枣庄市市中区人民法院 民 事 裁 定 书 (2020)鲁0402财保184号 申请人：宋欣原。 被申请人：张友。 申请人宋欣原与被申请人张友等机动车交通事故责任纠纷于2020年6月8日向本院提出申请，要求对被申请人的财产采取财产保全措施，保全金额3万元。申请人已向本院提供财产担保。 经审查，本院认为，申请人的请求应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 扣押被申请人驾驶的在市中区交警队事故科苏Ａ×××××号车。扣押于市中区三江停车场期限两年。在扣押期限内不得买卖、转让、抵押、交付等。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止本裁定的执行。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼，本院将解除财产保全。 审判员  陈照荣 二〇二〇年六月八日 书记员  牛 瑞
吉林市昌邑区人民法院结 案 通 知 书（2020）吉0202执725号赵海芝、吉林奈斯健身有限公司：本院于2020年6月24日立案执行的（2020）吉0202执725号申请执行人赵海芝与被执行人吉林奈斯健身有限公司服务合同纠纷执行一案，执行标的为219元，执行依据为（2020）吉0202民特76号民事裁定书。在执行过程中，被执行人已履行义务，给付申请执行人219元。至此，本案已全部执行完毕，现已结案。特此通知二〇二〇年六月二十八日
大同市平城区人民法院执 行 裁 定 书(2019)晋0213执1115号之三申请执行人：张爱军,住大同市城区。被执行人：张日新，住大同市平城区。申请执行人张爱军与被执行人张日新民间借贷纠纷一案，依据已经生效的本院作出的(2018)晋0202民初2688号民事判决书，责令被执行人张日新、张建峰归还借款本金3000000元，利息1392000元。被执行人张日新、张建峰未按我院生效法律文书确定的给付义务偿还借款。本院查明，位于北京市朝阳区鼎承路世纪宝鼎A座705号为被执行人张日新所有。依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百四十条、第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第38条、第42条以及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣划、冻结财产的规定》第二十八条第一款、第二十九条的规定，裁定如下：一、查封被执行人张日新所有的位于北京市朝阳区鼎承路世纪宝鼎A座705号。二、查封时间三年。需要续行查封的，应当在查封期限届满前10日内向本院提出续行查封的书面申请；履行义务后可以申请解除查封。本裁定送达后即发生法律效力[轮候查封的，本裁定自在先查封解除（或失效）之日起自动发生法律效力]。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  樊国怀二〇二〇年六月四日书记员  梁 鹰
四川省盐亭县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川0723民初1498号 原告:詹金伟，男，1971年4月24日出生，汉族，住四川省盐亭县。 委托诉讼代理人：蔡自强，盐亭县柏梓法律服务所法律工作者，系四川省盐亭县法律援助中心指派。 被告：胡华伍，男，1974年9月19日出生，汉族，住绵阳市盐亭县。 被告：西北舜天建设有限公司，住所地：陕西省榆林市榆阳区后水圪坨中巷。 法定代表人：张子明。 本院在审理原告詹金伟与被告胡华伍、西北舜天建设有限劳务合同纠纷一案中，原告詹金伟于2020年6月2日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告詹金伟的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下： 准许原告詹金伟撤回起诉。 根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，本案减半收取案件受理费25元，由原告詹金伟负担。 审判员  马壮国 二〇二〇年六月二日 书记员  何琴华
大连市沙河口区人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽0204民初2799号原告：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，住所地大连市沙河口区会展路45号，统一社会信用代码：91210200726045910F。负责人：董军，行长。委托诉讼代理人：商博雯，辽宁东亚律师事务所律师。委托诉讼代理人：董殊伟，辽宁东亚律师事务所实习律师。被告：李雪梅，女，汉族，1972年9月17日出生，住大连市甘井子区。原告上海浦东发展银行股份有限公司大连分行与被告李雪梅金融借款合同纠纷一案，本院于2020年5月27日立案，原告于2020年6月5日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告自愿向本院申请撤诉，符合有关法律规定，应予照准。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告上海浦东发展银行股份有限公司大连分行撤诉。案件受理费3685.5元（原告已预交），由原告负担。审判员  胡殿梅二〇二〇年六月五日书记员  赵家艺
江苏省泗阳县人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏1323执5155号申请执行人：唐秀芹，女，1964年6月23日出生，住泗阳县。被执行人：杨邦山，男，1964年7月20日生，住泗阳县，现羁押于江苏省边城监狱。申请执行人唐秀芹与被执行人杨邦山民间借贷纠纷一案，本院作出的（2017）苏1323民初7708号判决书已发生法律效力。因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请执行，本院于2019年12月4日立案受理，本案执行标的101450.00元。执行过程中，本院已采取如下执行措施：1.本院于2019年12月10日依法向被执行人发出执行通知书、报告财产令、财产申报表、风险提示书等执行材料。2.本院通过全国网络查控系统两次查询了被执行人名下银行、互联网银行、证券、车辆、工商登记信息等财产情况，未发现被执行人可供执行的财产线索。3.本院至泗阳县不动产登记中心查询，被执行人杨邦山所有的位于泗阳县××镇东侧财富广场××号商铺已被另案处置，至今未办理房产过户手续。4.本院至被执行人所在地调查，未发现其他可供执行的财产线索。5.2020年5月26日，本院电话约谈申请执行人，告知了其本案执行情况，申请执行人对本院的执行情况和查明的事实无异议，也无法提供被执行人可供执行财产的线索，表示同意终结本次执行程序。6.本院通过关联案件查询，发现被执行人在本院有多起作为被执行人的案件，均未执行完毕。7.本院依法对被执行人纳入失信人名单和进行限制高消费。本案已执行到位0元，尚有执行标的101450.00元未能执行到位。本院认为，本案申请执行人享有的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人是否有履行债务的能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，对已查询到的财产采取了相应的执行措施，未查到其他可供执行的财产。申请执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产及线索，同意本案终结本次执行程序，本次执行程序应予终结。综上，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  卢大军审判员  杨如春审判员  李娅娜二〇二〇年六月二日书记员  洪梦雪
新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2801刑初235号 公诉机关新疆自治区库尔勒市人民检察院。被告人董冠军，男，1971年11月12日出生于河南省太康县，汉族，初中文化程度，系四川省岳池县石垭建安总公司司机，户籍地河南省太康县，住库尔勒市。2019年6月25日因涉嫌危险驾驶罪被库尔勒经济技术开发区公安分局取保候审。新疆自治区库尔勒市人民检察院以库尔勒市检二部刑诉〔2020〕377号起诉书指控被告人董冠军犯危险驾驶罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉。被告人董冠军到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2019年6月10日23时05分许，被告人董冠军酒后驾驶×××号小型轿车××区行驶时，被库尔勒经济技术开发区公安分局执勤民警当场查获。经鉴定，董冠军血液中检出乙醇9lmg/lOOml，属醉酒驾驶。公诉机关建议判处被告人董冠军拘役一个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人董冠军对指控的事实、罪名及量刑建议未提出异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人董冠军违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人董冠军归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人董冠军犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  员   余美玲二 〇 二 〇 年 六 月 二 日书  记  员   艾仁青
浙江省仙居县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）浙1024执421号之一 申请执行人王伟平，男，1975年9月2日出生，住浙江省仙居县。 被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区盛泽镇群铁村北工业区，组织机构代码:323779020。 法定代表人汪承加。 被执行人汪俊峰，男，1987年1月8日出生，住河南省固始县。 申请执行人王伟平与被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰为买卖合同纠纷一案，本院作出的（2019）浙1024民初2889号判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行判决书确定的义务，申请执行人王伟平向本院申请强制执行。本院于2020年03月09日立案执行。执行标的为被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰支付申请执行人王伟平67255元及利息，并负担案件受理费1481元、执行费909元。 执行立案后，本院于2020年03月09日向被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰发出执行通知书、报告财产令、限制消费令，要求苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰逾期未履行义务且未报告财产情况。 执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询。查明，被执行人名下无可供执行的银行存款、不动产、车辆、工商登记、有价证券、保险、公积金。截至2020年06月23日，本案执行标的已执行到位0元。暂未发现被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰有其他可供执行的财产。 鉴于被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰不履行义务又未报告财产，本院已对被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司的法定代表人汪承加、汪俊峰作出罚款决定，并将被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰纳入失信被执行人名单，将汪俊峰以及苏州市派盛纺织服饰有限公司的法定代表人汪承加限制消费、限制出境。 上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人王伟平。 综上，被执行人苏州市派盛纺织服饰有限公司、汪俊峰暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下: 终结本院（2020）浙1024执421号案本次执行程序。 申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审 判 员 张天平 二〇二〇年六月二十三日 代书记员 包剑宇
陆良县人民法院执 行 裁 定 书(2019)云0322执2371号之一被执行人：韩伟，男，汉族，1988年10月07日生，住陆良县。本院依据已经发生法律效力的陆良县人民法院作出的判决，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人韩伟至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结被执行人韩伟在中国农业银行62×××71账户内存款人民币10050.00元，冻结期限为十二个月。本裁定立即执行。审判员  孙江林二〇二〇年六月二十三日书记员  念江宏
甘肃省陇西县人民法院民 事 裁 定 书（2020）甘1122民初1846号原告：石鑫，男，汉族，1997年10月20日生，甘肃省陇西县人，农民，住陇西县。被告：韦小刚，男，汉族，1976年8月28日生，甘肃省安定区人，农民，住定西市安定区，现住陇西县。原告石鑫与被告韦小刚民间借贷纠纷一案，本院于2020年5月15日立案后，原告于2020年6月18日向本院提出申请，要求撤诉。本院经审查认为：原告申请符合法律规定，依法应予准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准予原告石鑫撤回起诉。案件受理费400元（系减半收取），由原告负担。本裁定书送达后即具有法律效力。审判员  司亚龙二〇二〇年六月十八日法官助理付亚梅书记员安亚娟
湖北省天门市人民法院民 事 裁 定 书(2020)鄂9006民初1679号原告：中国太平洋财产保险股份有限公司天门支公司，住所地天门市竟陵人民大道西（蓝宝大爱都一号楼）01栋2楼附楼东01#，统一社会信用代码914290067446264957。法定代表人：卿军华。被告：高铁年，男，1967年2月3日出生，汉族，住天门市,原告中国太平洋财产保险股份有限公司天门支公司与被告高铁年确认合同有效纠纷一案，本院于2020年6月10日立案。原告中国太平洋财产保险股份有限公司天门支公司在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按原告中国太平洋财产保险股份有限公司天门支公司撤回起诉处理。审判员  王蔚二〇二〇年六月十八日书记员  雷雨
黑龙江省北安市人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黑1181执14号 申请执行人：孟庆霞，居民身份证号码232602196210310224，女，1962年10月31日出生，汉族，农民，住黑龙江省北安市东北亚社区第19居民委1组30户。 申请执行人：都娟，居民身份证号码231181198708220249，女，1987年8月22日出生，汉族，农民，住黑龙江省北安市健民社区第26委8组58户。 被执行人：都兴杰，居民身份证号码232602196710163961，女，1967年10月16日出生，汉族，个体，住黑龙江省北安市通北镇杉杉制衣行。 被执行人：张楷荣（曾用名张硕），居民身份证号码231181198901303986，女，1989年1月30日出生，汉族，个体，住北安市通北镇杉杉制衣行。 本院在执行申请执行人孟庆霞、都娟与被执行人都兴杰、张楷荣民间借贷纠纷一案中，经查，被执行人都兴杰工资收入已被另案冻结。现申请执行人申请待另案执行完毕后执行被执行人都兴杰工资收入，暂不处置被执行人都兴杰名下房产，本案应予终结执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项的规定，裁定如下： 终结北安市人民法院（2020）黑1181执14号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判员  付长俊 二〇二〇年六月二十二日 书记员  谷世国
盘锦市大洼区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）辽1104执175号 申请执行人:肖殿国，男，1959年10月9日出生，汉族，无职业，住辽宁省葫芦岛市连山区。 被执行人：孙克飞，男，1977年8月6日出生，汉族，无职业，住河南省长垣县蒲东区。 申请执行人肖殿国与被执行人孙克飞租赁合同纠纷一案，辽宁省盘锦市大洼区人民法院作出的（2019）辽1104民初2321号民事判决书已经发生法律效力，因被执行人未自动履行生效法律文书确定的义务。申请执行人向本院申请强制执行。本院于2020年2月27日立案执行。执行标的：被执行人应给付申请执行人肖殿国人民币70000.00元及利息，承担案件受理费880元、执行费963元。 进入执行程序后，本院依法采取了调查、执行措施，其过程和结果如下： 1.于2020年2月27日向被执行人发出执行通知书、报告财产令通知的期限予以全部履行； 2.通过全国网络查控系统查询了被执行人孙克飞名下的银行存款，被执行人名下无银行存款信息； 3.于2020年2月28日依法将被执行人纳入限制消费、失信被执行人名单； 4.2020年6月24日冻结被执行人名下银行存款。 5.2020年5月13日，本院约谈了申请执行人，将本案上述执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等告知，并告知其有协助本院查控被执行人财产和线索的法律义务。 本院认为，本案申请执行人享有的债权依法受法律保护，但债权能否实现取决于被执行人是否有履行债务的能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，被执行人无财产可供执行。申请执行人亦未提供被执行人有其他可供执行的财产线索，本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 一、终结本院（2020）辽1104执175号案本次执行程序； 二、被执行人有履行能力或其他条件成就时，申请执行人持本裁定可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制； 当事人、利害关系人认为终结本次执行程序违反法律规定的，可以自收到本裁定之日起六十日内书面向本院提出执行异议。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  张晓双 人民陪审员  董 阳 人民陪审员  王伟佳 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  李 熙 【本裁判适用的法律条文】 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。 依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
天津市河北区人民法院民 事 裁 定 书(2020)津0105民初3272号本院二〇二〇年六月九日对原告李牧原诉被告相振武劳务合同纠纷一案作出的(2020)津0105民初3272号民事调解书中，存在笔误，应予补正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第七项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十五条的规定，裁定如下：(2020)津0105民初3272号民事调解书中第十二行“双方约定雇佣期限自2019年7月6月至2020年7月6日”补正为“双方约定雇佣期限自2019年7月6日至2020年7月6日”。审判员 季 虹二〇二〇年六月十一日书记员 高子雄附：本裁判适用法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。二、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十五条民事诉讼法第一百五十四条第一款第七项规定的笔误是指法律文书误写、误算，诉讼费用漏写、误算和其他笔误。
湖南省怀化市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）湘12民辖终20号 上诉人（原审被告）：湖南省沙坪建设有限公司，住所地长沙市开福区。 法定代表人：陈剑波，系该公司经理。 委托诉讼代理人（特别授权）：毛愉，系该单位法务，女，1984年9月25日出生，汉族，湖南省望城县人，户籍地湖南省望城县。 被上诉人（原审原告）：陈智，男，汉族，1982年9月8日出生，住湖南省隆回县。 委托诉讼代理人（特别授权）：杜新春，湖南龚云树律师事务所专职律师。 上诉人湖南省沙坪建设有限公司因与被上诉人陈智建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省沅陵县人民法院（2020）湘1222民初165号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审查。 沅陵县人民法院经审查认为，本案系建设工程施工合同纠纷，根据《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款规定：“农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖”，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条第一款规定因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。该规定属于专属管辖。本案中，原、被告2018年1月4日签订的《水电安装工程分包合同》属于建设工程施工合同，应按照不动产管辖的有关规定确定管辖法院，涉案工程所在地在湖南省沅陵县，沅陵县人民法院对本案具有管辖权。双方约定管辖违反了法律对专属管辖的规定，应属无效，故被告湖南省沙坪建设有限公司的异议不成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条、第一百二十七条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款之规定，裁定：驳回被告湖南省沙坪建设有限公司对本案管辖权提出的异议。 湖南省沙坪建设有限公司上诉称：一、上诉人与原告陈智签订的《水电安装工程分包合同》不符合建设工程施工合同有效的法定要素，原告陈智并无签订该分包合同的资质，该分包合同应属于无效合同，不应适用于最高院关于建设工程施工合同纠纷的专属管辖的条款。二、上诉人与原告陈智的法律关系是雇佣关系，上诉人雇佣原告陈智进行安装劳务工作，双方发生的纠纷应适用民事诉讼中的“原告就被告”原则。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条约定“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖”，被告住所地为长沙市开福区，故本案管辖法院应为长沙市开福区人民法院。故请求撤销一审裁定，将本案移送至长沙市开福区人民法院审理。 本院经审查认为，管辖权异议审查应根据当事人提出的诉讼请求及其事实理由来判断案件性质并进而确定法院管辖问题。至于当事人提出的诉讼请求是否能够得到支持，属实体审理的问题，不属于管辖权异议审查范围。从原审原告陈智向一审法院提出的诉讼请求和事实理由来看，其是分包了原审被告湖南省沙坪建设有限公司中标的“沅陵县茶业交易市场”项目的水电安装工程，因湖南省沙坪建设有限公司拖欠其工程款，请求判令原审被告湖南省沙坪建设有限公司支付水电安装工程款和利息，因此本案系建设工程施工合同纠纷。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条之规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖；《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款之规定，建设工程施工合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。本案中，上诉人湖南省沙坪建设有限公司与被上诉人陈智所签订的《水电安装工程分包合同》工程施工地点在沅陵县境内，原审沅陵县人民法院对本案具有专属管辖权。虽双方当事人在该《水电安装工程分包合同》中约定有“甲方和乙方在履行合同时发生争议，协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼”的内容，但因该约定违反了法律关于专属管辖的规定，因此该约定管辖无效。 综上，上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十一条、第一百七十五条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 曹家红 审 判 员 聂从容 审 判 员 蒲少良 二〇二〇年六月三日 法官助理 曾续维 书 记 员 张 雨
安徽省蚌埠市淮上区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）皖0311民初1420号 原告:郑二超,男,1973年6月13日出生,汉族。 被告:高玉芳,女,1977年11月12出生,汉族。 原告郑二超与被告高玉芳房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月19日立案。原告在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按郑二超撤回起诉处理。 审判员  李思泉 二〇二〇年六月二十六日 书记员  刘 佳 附法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十八条当事人进行民事诉讼，应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外，并按照规定交纳其他诉讼费用。 当事人交纳诉讼费用确有困难的，可以按照规定向人民法院申请缓交、减交或者免交。 收取诉讼费用的办法另行制定。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第二百一十三条原告应当预交而未预交案件受理费，人民法院应当通知其预交，通知后仍不预交或者申请减、缓、免未获批准而仍不预交的，裁定按撤诉处理。
重庆市北碚区人民法院民 事 判 决 书（2020）渝0109民初3506号原告：冯再鹏，男，汉族，1996年12月8日出生，住四川省南充市。委托诉讼代理人：高悠月，重庆市北碚区法律援助中心律师。被告：刘洋，男，汉族，1986年2月9日出生，住重庆市北碚区。原告冯再鹏诉被告刘洋劳务合同纠纷一案，本院于2020年5月12日立案受理后，由审判员贾宇依法适用小额诉讼程序公开开庭进行了审理。原告冯再鹏及其委托诉讼代理人高悠月到庭参加诉讼，被告刘洋经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告冯再鹏向本院提出诉讼请求称：1.判令被告支付原告劳务费9700元；2.案件受理费由被告负担。事实与理由：冯再鹏于2017年2月起受刘洋聘请从事仿古门窗制作工作，劳务费为7000元/月。2019年2月26日，双方对2018年劳务费进行了结算，刘洋欠付冯再鹏劳务费共计9700元。刘洋于当日向冯再鹏出具欠条，并承诺于2019年6月15日前付清，但其至今未予支付。故诉至法院，要求依法判决。被告刘洋未出庭答辩，本院于庭审当日通过微信与刘洋进行了联系，其表示对欠付冯再鹏劳务费事实无异议，但称曾经通过微信转账方式向其支付劳务费共计2200元，现欠付劳务费总额应为7500元。经审理查明，2018年1月至12月期间，刘洋雇请冯再鹏为其从事仿古门窗制作工作。在此期间，刘洋欠付冯再鹏劳务费9700元。刘洋遂于2019年2月26日向冯再鹏出具欠条一张，其上载明：“今欠冯再鹏工资9700元（玖仟柒佰元整），于2019年6月15日前付清，500109198602xxxxxx，欠款人：刘洋，2019年2月26日”。刘洋未出席庭审，但通过微信向本院提交转账截图，证实其曾经向冯再鹏支付了劳务费2200元，冯再鹏在庭审中对该事实予以认可，故刘洋现欠付冯再鹏的劳务费总额为7500元。上述事实，有欠条原件以及原告在庭审中的陈述等载卷为据，足以认定。本院认为，提供劳务一方在完成劳务后有权要求接受劳务一方支付报酬。本案中，冯再鹏受刘洋雇请提供了劳务，刘洋应及时向冯再鹏支付相应的报酬。且刘洋于2019年2月26日向冯再鹏出具的欠条中写明了欠款性质及金额，欠条内容系其真实意思表示。在庭审过程中，冯再鹏认可已经收到了刘洋支付劳务费2200元的事实，该部分金额应当从其诉讼请求中予以扣除。故刘洋应当向冯再鹏支付的劳务费总额为7500元。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、由被告刘洋于本判决生效之日起十日内支付原告冯再鹏劳务报酬7500元；二、驳回原告冯再鹏的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告刘洋负担。本判决为终审判决。审 判 员  贾 宇二〇二〇年六月八日法官助理  刘博楠书 记 员  刘增谨
青岛市崂山区人民法院执 行 裁 定 书（2020）鲁0212执异29号异议人（案外人）曹桂华，女。申请执行人王君培，男。被执行人丛玉滋，女。本院在执行申请执行人王君培（以下简称“申请执行人”）与被执行人丛玉滋（以下简称“被执行人”）民间借贷纠纷一案，在执行过程中，因异议人曹桂华（以下简称“异议人”）提出执行异议申请，本院受理后，依法组成合议庭进行书面审查。异议人称,一、法院依据（2017）鲁0212民初856号民事判决书查封的位于青岛市崂山区户（以下简称“涉案房屋”）房屋，系异议人借用被执行人的名义购买的。二、本案房屋的相关费用均由异议人支付，且异议人在本案房屋内居住至今。综上，法院查封本案房产的强制执行行为损害了异议人的合法权益，请求法院解除对青岛市崂山区户房屋的查封，并中止对本案房产的执行。异议人向法院提供顶名购房协议，曹桂华、丛树惠及丛鸣滋支付首付的银行取款单、契税票据凭证，孙新芳、孙新荣书面见证，装修笔记，物业、燃气、水电费等收据，刘天明、丛玉滋婚礼采购部分清单，刘天明向曹桂华借款借条，刘天明收入证明，丛玉滋向曹桂华借款借条等证据证明其主张。申请执行人经本院合法送达，未向法院提出答辩意见。被执行人经本院合法送达，未向法院提出答辩意见。本院查明：一、王君培与丛玉滋民间借贷纠纷一案，本院于2018年1月3日作出的（2017）鲁0212民初856号民事判决书，判决“1、被告丛玉滋于本判决生效之日起十日内支付原告王君培借款本金500000元及逾期利息，利息以500000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2017年3月2日起至判决生效之日止。如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。2、驳回原告其他诉讼请求。”丛玉滋不服一审判决上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2018年5月8日作出（2018）鲁02民终3329号民事判决书，判决“驳回上诉，维持原判。”判决生效后丛玉滋未履行法定义务，姜仕刚申请强制执行，本院于2018年6月4日立案，执行案号（2018）鲁0212执1196号。二、本院于2017年7月8日作出（2017）鲁0212民初856号民事裁定书“冻结被告丛玉滋银行存款人民币500000万元或查封、扣押其相应价值的财产。”本院于2017年7月20日作出（2017）鲁0212民初857号协助执行通知书“查封被告丛玉滋所有位于青岛市崂山区户房屋壹处。”以上文书于2017年7月20日送达崂山区不动产登记中心。三、2016年8月4日曹桂华起诉丛玉滋、刘天明，要求确认涉案房屋的产权、支配权赠与权归其所有，本院于2016年12月29日作出判决“驳回原告曹桂华对被告丛玉滋、被告刘天明的诉讼请求。”曹桂华不服该判决，申请上诉，青岛市中级人民法院于2017年5月15日作出（2017）鲁02民终3251号民事判决书，判决“驳回上诉，维持原判。”判决生效后，曹桂华依然不服向青岛市中级人民法院申请再审，青岛市中级人民法院于2018年5月7日作出（2018）鲁02民申242号民事裁定书，裁定“驳回曹桂华的再审申请。”以上内容有（2017）鲁0212民初856号民事判决书、（2018）鲁02民终3329号民事判决书、（2017）鲁0212民初856号民事裁定书、（2017）鲁0212民初856号协助执行通知书、（2016）鲁0212民初3347号民事判决书、（2017）鲁02民终3251号民事判决书、（2018）鲁02民申242号民事裁定书及送达回证等证据予以证明。本院认为，已生效的（2016）鲁0212民初3347号民事判决书、（2017）鲁02民终3251号民事判决书、（2018）鲁02民申242号民事裁定书中均已认定涉案房屋系被执行人丛玉滋及其丈夫刘天明的夫妻共同财产，因此丛玉滋作为本案的被执行人，本院查封其名下财产符合法律规定。综上，异议人所提异议于法无据，本院依法予以驳回。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》第十五条的规定，裁定如下：驳回异议人曹桂华的执行异议。如不服本裁定，认为原判决、裁定有错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向青岛市崂山区人民法院提起诉讼。审 判 长  侯 睿审 判 员  于 泳审 判 员  贾瑞红二〇二〇年六月三日法官助理  杨盼盼书 记 员  董颖佳
湖南省耒阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0481民初4991号 原告：耒阳市润裕资产经营管理有限公司，住所地衡阳市耒阳市三架街道办事处三桥居委会工业大道C1栋5楼。 法定代表人：刘晓胜，该公司董事长。 委托诉讼代理人：尚雁，湖南居安律师事务所律师。 被告：魏臻，男。 原告耒阳市润裕资产经营管理有限公司（以下简称耒阳润裕公司）与被告魏臻追偿权纠纷一案，本院于2020年6月10日立案后，依法由审判员谢晶华适用简易程序，于2020年6月28日公开开庭进行了审理。原告耒阳润裕公司委托诉讼代理人尚雁到庭参加诉讼，被告魏臻经本院依法向其合同约定的法律文书送达地址送达民事起诉状、应诉通知书、开庭传票、人民法院民事诉讼风险提示书、审判流程信息公开告知书、廉政监督卡后未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉讼请求：1.请求依法判令被告向原告偿还借款本金6901.52元及利息（其中4855.22元利息自2020年1月24日起，2046.3元利息自2020年2月5日起，按年利率21.25%的标准计至实际付清之日止）；2.请求依法判令被告支付原告的律师代理费460元；3.本案诉讼费由被告承担。 被告魏臻未应诉答辩。 本院经审理查明，2019年4月24日、2019年10月5日，被告通过来分期平台与中信百X银行股份有限公司（以下简称“百X银行”）分别各签订了一份《个人授信借款合同》，合同分别约定被告贷款金额8500元、2700元，期限分别18个月、12个月，皆按借款月数分期归还；“借款人未按照约定的还款日向贷款人足额偿还已到期款项即视为逾期”，“借款人拖欠本金或利息、费用或其他应付款项”，“借款人未履行本合同项下任何义务的行为”等，百X银行可以“要求借款人提前归还已发放的全部贷款本金并结清利息、罚息、复利、相关费用”，“采取合法合规的催清收措施”或“采取法律法规规定的其他救济措施”，且“贷款人因向借款人催收欠款及实现债权而产生的一切费用(包括但不限于：公证费用、诉讼费用、律师费用、差旅费用)，均由借款人承担”。上述各合同签订的同日，被告与厦门信诚友达融资担保有限公司(以下简称“信诚公司”)及百X银行各签订了《委托保证合同》，由信诚公司为被告的两笔贷款分别提供担保。上述合同签订后，百X银行将以上借款金额汇入了被告银行账户中。合同履行过程中，被告两笔借款分别归还了8期、3期贷款，归还的本息金额分别为4944.16元、813.75元，余欠本金分别为4855.22元、2046.3元，合计6901.52元至今未偿还。因被告未依约还款，信诚公司履行了担保义务，向百X银行代被告清偿了债务。2020年3月12日，因新冠疫情，信诚公司开展了线上活动，在此期间，被告与信诚公司签订了《活动减免协议》，协议约定，“乙方（信诚公司，下同）同意免除2020年1月1日至2020年3月31日活动期间甲方（被告，下同）活动订单产生且未支付的逾期费用”，“若甲方未按照乙方要求还款或有其他违约行为，则乙方除有权要求甲方一次性提前偿还应还总金额外(活动减免金额视为自始无减免)，还有权要求甲方按照应还而未还总金额的年化36%的标准向乙方支付滞纳金”。合同还约定，追偿权发生转让，由追偿权最终受让人所在地人民法院管辖，通知(包括诉讼文书等)可以通过电子送达的方式送达给被告，“本协议与原协议、委托保证合同等有冲突的，以本协议为准”。《活动减免协议》签订后，被告仍未向担保人偿还借款。2020年5月27日，信诚公司将对被告的追偿债权转让给耒阳润裕公司，并依照协议约定的送达方式通知了被告。 本院认为，民事契约关系应遵循平等合法、意思自治、诚实信用的原则。被告因借款所签订的《个人授信借款合同》、《委托保证合同》和《活动减免协议》，是各方当事人的真实意思表示，合法有效，当事人均应当按照协议履行义务。信诚公司已经履行了担保合同义务，取得了对被告的追偿权，被告应及时向其偿还借款。根据《中华人民共和国合同法》第七十九条“债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人”的规定，信诚公司将追偿债权转让给原告，符合法律规定，原告因受让获得了对被告的债上请求权。由于被告未按照合同约定履行还款义务，原告请求被告偿还借款本息（经计算，被告截止2020年6月28日开庭日未还本金的利息分别为441.35元、利息为172.73元，合计的利息为614.08元），并支付律师费，符合合同约定，且请求未违反法律强制性规定，于法有据，本院应予以支持。 被告魏臻经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，也未向本院提交相关证据，应视为其放弃抗辩权，由其自行承担不利的法律后果。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十九条、第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告魏臻限在本判决生效之日起三日内支付原告耒阳市润裕资产经营管理有限公司借款本金6901.52元及利息614.08元，支付原告律师代理费460元，三项合计7975.60元； 二、被告支付原告后续利息（以6901.52元为基数，按年利率21.25%的标准自2020年6月29日起计至被告实际付清之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。（主动履行的，可将标的款付至本院标的款账户，户名：耒阳市人民法院执行案款专户；账号：83350311000001366；开户行：华融湘江银行耒阳支行。付款时需注明案号） 案件受理费50元，减半收取25元，由被告魏臻负担，原告立案时已预交25元，被告应在执行中予以清偿。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。 审判员  谢晶华 二〇二〇年六月二十八日 书记员  雷 迪
自贡市大安区人民法院结 案 通 知 书(2020)川0304执恢217号熊国强（被执行人）：关于熊国强罚金一案，申请执行标的共计511.36元。经本院立案执行，现已强制执行到位511.36元。至此，(2020)川0304执恢217号已全部执行完毕，现已结案。特此通知。审判员  张俊二〇二〇年六月十二日书记员  王珊
吉林省长春市宽城区人民法院民 事 裁 定 书（2020）吉0103民初1988号原告：长春某物业服务有限公司，住所地吉林省长春市宽城区北亚泰大街以西、规划乙一路北吴中印象2栋201号。法定代表人：贾春宝，该公司总经理。委托诉讼代理人：季平，该公司工作人员。被告：刘某，男，1973年7月10日出生，汉族，现长春市宽城区。长春某物业服务有限公司与刘某物业服务合同纠纷一案，原告长春某物业服务有限公司于2020年6月23日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告长春某物业服务有限公司撤诉。案件受理费25元，由长春某物业服务有限公司承担。审判员  李洪武二〇二〇年六月二十三日书记员  李 洋
内蒙古自治区阿尔山市人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）内2202执46号 申请执行人：包商银行股份有限公司兴安盟阿尔山支行，现住内蒙古自治区兴安盟阿尔山市。 负责人：于洋，职务：行长。 被执行人：敖胜，男，1962年10月4日出生，蒙古族，现住内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗。 被执行人：王景峰，男，1969年11月11日出生，汉族，现住内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗。 被执行人：华建军，男，1969年6月9日出生，汉族，现住内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗索伦牧场良种队。 本院在执行申请执行人包商银行股份有限公司兴安盟阿尔山支行与被申请执行人敖胜、王景峰、华建军合同纠纷一案中，申请执行人包商银行股份有限公司兴安盟阿尔山支行依照（2019）内2202民初596号民事调解书向法院申请执行被申请执行人敖胜、王景峰、华建军履行以下义务： （1）请求依法强制执行被执行人敖胜、王景峰、华建军给付申请执行人借款114822.65元及利息，利息自2019年3月19日起按年利率16.2%计付至借款付清之日止；案件受理费1375.37元由敖胜、王景峰、华建军承担； 法院受理执行案件后，依法于2020年3月16日向被执行人发出执行通知书和报告财产令；本院于2020年6月12日向被执行人敖胜、王景峰、华建军发出限制消费令；经启动总对总查控和传统财产查控查询被执行人敖胜、王景峰、华建军财产后，被执行人敖胜有房产（产权证号为xxxx）已被查封，申请人暂时不执行被执行人熬胜的房产，被执行人敖胜住房公积金已被冻结，被执行人敖胜、王景峰、华建军确无其他财产可供执行。我院已穷尽调查措施，被执行人敖胜、王景峰、华建军尚有114822.65元申请执行人的债权无财产可供执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  李谢辉 审判员  商建鑫 审判员  马彬彬 二〇二〇年六月十二日 书记员  朱 琳
贵州省贵阳市南明区人民法院 民 事 裁 定 书 (2020)黔0102民初6122号 原告：贵阳市南明区上坝小企业创业基地有限公司，地址在贵州省贵阳市南明区甘荫塘上坝路中建四局建材构件厂内。统一社会信用代码：915201027221613247。 法定代表人：谢英。 被告：申文军，男，1966年11月21日出生，汉族，住。 本院在审理贵阳市南明区上坝小企业创业基地有限公司与申文军房屋租赁合同纠纷一案中，原告贵阳市南明区上坝小企业创业基地有限公司于2020年6月18日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告的撤诉申请不违反法律规定，未损害国家、集体或他人的利益。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下： 准许原告贵阳市南明区上坝小企业创业基地有限公司撤回起诉。 案件受理费192元，已减半收取，由原告贵阳市南明区上坝小企业创业基地有限公司负担。 审判员 王 博 二〇二〇年六月十八日 书记员 龙福星
山东省沂源县人民法院 行 政 判 决 书 （2020）鲁0323行初10号 原告秦英刚，男，汉族，1990年8月12日出生，住沂源经济开发区。 委托代理人秦成学，中张良村村民委员会主任。 被告沂源经济开发区管理委员会，统一社会信用代码11370323F50333582T,住所地沂源县振兴路东首。 法定代表人王贵玉，主任。 委托代理人郑伟，沂源经济开发区管理委员会工作人员。 原告因要求确认原、被告签订的拆迁安置补偿协议效力，向本院提起行政诉讼。本院于2020年6月24日立案后，向被告送达了起诉状副本及应诉通知书。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。原告的委托代理人秦成学、被告沂源经济开发区管理委员会的委托代理人郑伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称,因工业园区建设需要，原告所在村庄需要整体搬迁。对原告房屋等地上附属物拆迁安置补偿问题，经协商，原、被告双方于2020年6月11日签订拆迁安置补偿协议。为保障原告合法权益，请求法院依法确认该协议的效力。 原告向本院提交了拆迁安置补偿协议书复印件一份。 被告沂源经济开发区管理委员会辩称，对原告起诉的事实和理由，被告完全认可，同意原告的诉讼请求。化工园区的规划建设得到了省里的批准，为争取这个项目付出了大量心血，来之不易，初衷就是为了全县人民的利益和沂源的发展。原告所诉的协议书是严格按照法律规定，在充分征询村民意见的基础上制定的。被告也希望法院及时作出判决，确认其效力。 经审理查明，因工业园区建设需要，原告所在村庄需要整体搬迁。对原告房屋等地上附属物拆迁安置补偿问题，经协商，原、被告双方于2020年6月11日签订拆迁安置补偿协议。 本院认为，经本院依法全面审查，原、被告双方签订的协议内容、程序符合法律规定，未损害国家、集体利益和他人合法权益，协议具有法律效力。原告为维护自身合法权益，请求本院依法确认协议有效，其诉讼请求符合行政诉讼法及最高人民法院关于审理行政协议司法解释的规定，应当予以支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六条、《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二条第六项、第九条第三项、第二十七条第二款，参照《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条、《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款的规定，判决如下： 原告秦英刚与被告沂源经济开发区管理委员会签订的《拆迁安置补偿协议》有效。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。 审判员  张文梅 二〇二〇年六月二十六日 书记员  王 艳
四川省泸县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川0521民初2044号 原告：杨光明，男，1987年6月18日生，汉族，住四川省泸县。 被告：四川省泸州市金龙建筑工程公司，住所地泸州市龙马潭区莲花池洪达路3幢附21号，统一社会信用代码91510504204739659R。 法定代表人：潘介辉。 原告杨光明与被告四川省泸州市金龙建筑工程公司买卖合同纠纷一案，本院立案后，原告杨光明在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按原告杨光明撤回起诉处理。 审 判 长  谢 蓉 人民陪审员  刘玉权 人民陪审员  胡 蝶 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  杨 艳
新疆维吾尔自治区高级人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）新民申881号 再审申请人（一审被告、二审上诉人）：拜城县康其乡人民政府，住所地新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县康其乡。 法定代表人：依买尔·阿布拉，该乡乡长。 委托诉讼代理人：唐晓冬，新疆制衡律师事务所律师。 被申请人（一审原告、二审被上诉人）：曹建元，男，1965年5月20日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区拜城县。 再审申请人拜城县康其乡人民政府（以下简称康其乡政府）因与被申请人曹建元买卖合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院（2019）新29民终1048号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 康其乡政府申请再审称，一、原判认定的基本事实缺乏证据证明。（一）原判认定双方当事人之间存在价值423600元的红砖买卖合同关系错误。康其乡政府仅于2011年4月16日出具《收条》向曹建元购买了25000元的红砖。原审法院根据曹建元提交的未署名砖厂的砖票认定康其乡政府购买了1418000块红砖错误。首先，砖厂的交易模式是实际拉砖人在砖票上签名，注明拉砖时间和数量，或者另外向砖厂出具收条，故不能仅凭曹建元手中的砖票认定拉运红砖的数量。其次，砖票上的有效期是拉砖的一种资格，过了有效期，砖票就会作废，买方就不能再凭借砖票拉砖，故砖票不是最终拉运红砖的结算凭证。最后，曹建元提交的砖票来源不明，康其乡政府在拜城县好几家砖厂存在用砖计划，曹建元在2006年和2009年未经营任何砖厂，双方之间不可能发生红砖买卖关系。二、原判认定案件事实不符合证据分配规则。曹建元主张砖票已经实际兑现，应当由其承担举证责任，证实已实际交付红砖的事实，但原审法院仅凭其提交的砖票就认定已经履行了红砖交付义务不当。三、曹建元起诉要求按照0.25元/块的价格计算货款，法院未经调查予以采纳不当。四、曹建元提交拜城县鸿福砖厂的发票以及其他砖厂的砖票提起诉讼，而发票上签字的康其乡政府的乡长于2015年8月27日被免职，签字时已经不再担任该乡法人代表，其无权代表康其乡人民政府签字。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二、三项的规定申请再审。 曹建元辩称，我们砖厂于2007年至2009年期间向康其乡政府提供了141万元的红砖。2010年至2014年期间，拜城县康其乡八大队三小队砖厂一直由我本人经营，2015年砖厂被注销，无法开具发票，所以在鸿福砖厂代开发票。因新任乡长不知道由我提供砖的情况，所以我找前任乡长为我说明情况。 本院经审查认为，曹建元向一审法院提交加盖拜城县康其乡政府财务专用章的康其乡抗震安居工程专用砖票三张（票号00609号对应红砖数量60万块、票号00502号对应红砖数量50万块，票号00302号对应红砖数量30万块，合计140万块），上述砖票有效期均至2006年12月30日，再审申请人其提出上述砖票仅为拉砖计划，不能证实实际用砖情况，并主张上述砖票上的红砖均未实际拉运，被申请人对此不予认可，主张已经按照流程向再审申请人开具了等额的小额拉砖票，再审申请人凭小票拉砖，已经拉运完毕。对此，本院认为，被申请人主张上述大额砖票上的转已经实际拉运，但并未提交证据证明其曾向再审申请人开具小额砖票，或者提交证据足以能够证实其已经实际交货，亦未对实际由何人拉运人、由何人收货作出合理的解释说明，因曹建元提交的证据即《康其乡抗震安居工程专用砖票》三张，尚不足以达到证明上述砖票上的红砖已经全部交付的事实，举证责任应当由曹建元继续承担，原审法院对该事实未予查明，且分配举证责任存在不当之处，应当予以纠正。 综上，拜城县康其乡人民政府申请再审符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第一款之规定，裁定如下： 一、指令阿克苏地区中级人民法院再审本案； 二、再审期间，本案中止执行。 审 判 长 帕丽达依不拉音 审 判 员 伊     利 审 判 员 祁  万  杰 二〇二〇年六月十七日 法官助理 毛  静  怡 书 记 员 崔     雨
贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）黔05民终3758号上诉人（原审原告，反诉被告）:贵州樽憬房地产开发有限公司,住所地:贵州省毕节市七星关区洪南路兰苑花园,统一社会信用代码:91520500565021810G。法定代表人:龙天来,该公司董事长。委托诉讼代理人:黎汝甲，住贵州省毕节市。被上诉人（原审被告，反诉原告）:邓兴，女，汉族，1989年11月13出生，住贵州省毕节市七星关区。上诉人贵州樽憬房地产开发有限公司因与被上诉人邓兴商品房预约合同纠纷一案，不服贵州省毕节市七星关区人民法院（2019）黔0502民初14217号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。一审法院判决：一、解除原告（反诉被告）贵州樽憬房地产开发有限公司与被告（反诉原告）邓兴于2018年6月9日签订的《樽憬财富广场商铺认购协议书》（铺号：1-142）；二、原告（反诉被告）贵州樽憬房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内双倍返还被告（反诉原告）邓兴定金10万元，并以定金5万元为基数按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计付2018年6月9日至款项返还完毕之日期间的债务利息；三、驳回原告（反诉被告）贵州樽憬房地产开发有限公司的诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）邓兴的其他反诉请求。本诉案件受理费25元、反诉案件受理费1230元，由原告（反诉被告）贵州樽憬房地产开发有限公司负担。上诉人贵州樽憬房地产开发有限公司上诉请求：撤销一审判决第二项，改判上诉人不承担中国人民银行同期同类贷款利息。事实及理由：根据《中华人民共和国担保法》第八十九条之规定，上诉人应该双倍返还被上诉人的定金。一审法院判决上诉人支付利息给，没有法律依据。如果按照一审法院判决上诉人承担利息，则上诉人不是按照双倍返还，而是按照二点几倍返还，这是与法律规定相违背的。被上诉人邓兴未作答辩。本院审理本案期间，双方当事人均未向本院提供证据。经审理查明：本院对一审法院认定的事实予以确认。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条：“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定，本院仅围绕上诉人的上诉请求和理由进行审理。本院认为：上诉人与被上诉人签订认购协议签订之后，双方未能签订合同，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”及《中华人民共和国担保法》第八十九条“当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”之规定，上诉人应双倍返还被上诉人定金，一审判决双倍返还定金正确，但判决支付利息于法无据。上诉人不支付利息的上诉理由成立，对其上诉请求，应予以支持。综上，上诉人的上诉请求成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持贵州省毕节市七星关区人民法院（2019）黔0502民初14217号民事判决第一项、第三项，即“一、解除原告（反诉被告）贵州樽憬房地产开发有限公司与被告（反诉原告）邓兴于2018年6月9日签订的《樽憬财富广场商铺认购协议书》（铺号：1-142）；三、驳回原告（反诉被告）贵州樽憬房地产开发有限公司的诉讼请求”。二、撤销贵州省毕节市七星关区人民法院（2019）黔0502民初14217号民事判决第二项、第四项，即“二、原告（反诉被告）贵州樽憬房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内双倍返还被告（反诉原告）邓兴定金10万元，并以定金5万元为基数按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计付2018年6月9日至款项返还完毕之日期间的债务利息；四、驳回被告（反诉原告）邓兴的其他反诉请求”。三、上诉人贵州樽憬房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内双倍返还被上诉人邓兴定金10万元。四、驳回被上诉人邓兴的一审其他反诉请求。义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审本诉案件受理费25元、反诉案件受理费1230元，共计1255元，由上诉人贵州樽憬房地产开发有限公司负担。二审案件受理费50元，由被上诉人邓兴承担。上诉人贵州樽憬房地产开发有限公司预交二审案件受理费2460元，由其自行退回。如果义务人未按判决指定的期间履行义务，权利人可于自动履行期限届满后的两年内向原审法院或其财产所在地的法院申请执行。本判决为终审判决。审判长 周 莺审判员 吉 雪审判员 郭少华二〇二〇年六月十一日书记员 秦宇彤
贵州省修文县人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）黔0123执386号之五 申请执行人：武汉市建安集团有限公司，住所地：武汉市江夏区纸坊熊延弼街28号。 法定代表人：祝斌，系该公司董事长。 被执行人：贵州百盛建业房地产开发有限公司。住所地：贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道1幢1层2号。 法定代表人：杨秀权。 本院依据已经发生法律效力的本院（2019）黔0123民初115号民事调解书，依法受理武汉市建安集团有限公司申请执行贵州百盛建业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，依据上述生效法律文书，被执行人贵州百盛建业房地产开发有限公司应支付申请执行人工程款1360000.00元，于2019年04月20日前支付400000.00元，于2019年05月20日前支付400000.00元，剩余560000.00元于2019年06月20日前支付完毕；被执行人贵州百盛建业房地产开发有限公司未按上述任一期限向申请执行人履行付款义务，申请执行人有权就剩余工程款一并向法院申请强制执行；被执行人贵州百盛建业房地产开发有限公司未按上述期限履行义务的，被执行人另向申请执行人支付利息（利息以剩余未付工程款为基数，按照月利率2%标准，从申请执行人申请强制执行立案之日起计算至全部款项付清之日止）；被执行人贵州百盛建业房地产开发有限公司负担案件受理费10770.00元。因被执行人未履行生效法律文书确认的义务，申请执行人申请执行。本案申请执行费16000.00元。 执行过程中，申请执行人武汉市建安集团有限公司申请撤销本案的执行。 经审查，本院认为，申请执行人武汉市建安集团有限公司撤销强制执行系其真实意思表示，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第(一)项的规定，裁定如下： 终结贵州省修文县人民法院（2019）黔0123执386号案件的执行。 本裁定书送达后立即发生法律效力。 审判员 刘 俊 二〇二〇年六月十七日 书记员 张吉淋
湖北省武汉市洪山区人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)鄂0111执436号 申请执行人：中国对外经济贸易信托有限公司,住所地北京西城区复兴门内大街28号凯晨世茂中心中座F6层。 法定代表人：杨林，该公司董事长。 被执行人：黄刚,男,1993年10月8日出生,汉族，住武汉市洪山区。 被执行人：文青，女，1993年9月2日出生，汉族，住武汉市洪山区。 申请执行人中国对外经济贸易信托有限公司与被执行人黄刚、文青借款合同纠纷一案，广州仲裁委员会作出的（2019）穗仲网案字第20256号仲裁裁决书已经发生法律效力。申请执行人于2020年04月15日依法向本院申请强制执行，要求被执行人履行生效法律文书所确定的义务。执行中，申请执行人与被执行人于2020年6月10日达成执行和解协议。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条的规定，裁定如下： 终结(2020)鄂0111执436号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判员 齐 俊 执行员 张晓婷 二〇二〇年六月二十四日 书记员 邓晨雨