广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0307民初1629号原告：佛山市大昌欣纺织有限公司，住所地佛山市禅城区张槎街道。法定代表人：关世昌，男，汉族，1974年6月30日出生，身份证住址重庆市璧山县，系该公司执行董事。被告：深圳市艾香生态抗菌纺织品有限公司，住所地深圳市龙岗区龙城街道。法定代表人：何先元。委托代理人：王富蓉，女，汉族，1981年9月11日出生，身份证住址陕西省安康市汉滨区，系该公司总经理。原告佛山市大昌欣纺织有限公司与被告深圳市艾香生态抗菌纺织品有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告法定代表人关世昌、被告委托代理人王富蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告佛山市大昌欣纺织有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付货款37561.97元；2.从欠款应付之日起按中国人民银行贷款利率支付利息至实际支付完毕之日止，暂计利息为4387.4元；3.本案受理费由被告承担。被告深圳市艾香生态抗菌纺织品有限公司答辩称：1.合同标的物有严重质量问题，杏色（卡其色）面料手感粗糙不合格，粉色布料起泡，杏色（卡其色）布面霉变。2.原告没有按照约定交货，约定的交货时间是2019年7月27日，原告于2019年8月26日将面料送达制衣厂。3.因标的物质量问题和延期交货给被告造成了超过合同金额的直接和间接损失。中山市良友制衣厂因面料问题产生加工费用25015.98元，中山市习艺服饰有限公司因面料问题产生加工费用5603.52元，大昌欣布次问题涉及辅料以及相关检测费用18548元，合计49167.5元。同时导致被告失去了大客户和两个优质生产加工商。原告应支付违约金36432元并赔偿损失49167.5元。经审理查明，2019年7月16日，原、被告签订《面料采购合同》，约定被告向原告采购弹力棉，总价格40480元（含税），7月27日交货，货到工厂，验货OK后安排付款；货物如有任何质量问题，被告有义务退回原告返修或换货，如仍无法达到要求的，被告有权退货；原告如未能按订单之交货期准时交货，被告有权按照每推迟一天扣除本次交易金额的3%作为违约金；未经被告书面同意，超过交货周期7天未能交货的，被告有权取消订单；原告如因质量问题给被告造成损失，被告有权扣除此批货款的5%-20%作为违约金，如因违约所造成的经济损失超出此货款的20%，双方另行协商或诉诸法律裁决赔付事宜；被告应按本合同的约定依时支付货款，任何不合理的延误支付均构成违约（但不包括被告以书面或电话通知原告未能准时支付的货款），原告有权停止供货，等待拖欠货款付清方可继续供货，如被告未能如期付款，原告有权按期每推迟一天收取本次交易金额的1%作为违约金。原告代被告分别于2019年8月6日向中山习艺制衣厂送粉红8条177.3KG，卡其8条188.5KG，向良友制衣厂送粉红8条193.2KG，卡其182.4KG，8月19日向良友制衣厂送浅杏16条354.5KG。2019年8月期间原、被告双方工作人员多次通过微信沟通布料质量问题及返工问题。2019年8月29日，原告通过微信向被告发送《大昌欣2019年8月份对账单》，记载“8月6日送货均返修或退回，8月20日送货实重350，单价55，金额19233.5，8月30日送货实重344，单价55，金额18903.5，扣除返修费用575.03，剩余37561.97”，8月30日被告工作人员回复“没错，麻烦盖个章发我”，当日原告工作人员盖章后拍照发送给被告工作人员。9月30日，原告再次向被告发送8月对账单，该对账单记载“8月6日送货均返修或退回，8月19日送货实重349.7KG，单价55，金额19233.5,9折后17310.15元，8月26日送货实重343.7，单价55，金额18903.5，扣减返修费用573.03，剩余35638.62”。根据原告、被告提交的微信聊天记录显示，2019年8月-9月期间，被告交易的制衣厂多次与被告沟通布料质量问题。2019年8月期间，原、被告的工作人员多次沟通布料质量问题及返工问题。8月25日，被告“我已经通知裁床停工等你，如果上午你没到这个面料得不到处理，我们这边就做出相应处理，因为时间很紧迫”，“如果你们那边以后还是这种情况的话，以后我会给王总建议我们换一个工厂做的”，被告回复“那你叫制衣厂处理吧，按实重记”，“刚问了工厂，本来我们想着过了预缩布料布面效果会更好，谁知道预缩厂用的旧纸管导致成这样，旧纸管卷了布，放一天两天，没事儿过多几天就这样了”，被告回复“如果有违约金产生的或者怎么样的话，到时候我不管哦，我提前跟你讲了”。2019年8月29日，原告通过微信向被告发送8月份对账单，记载扣除返修费用后货款37561.97元，8月30日被告工作人员回复“没错，麻烦盖个章发我”，当日原告工作人员盖章后拍照发送给被告。9月2日、9月5日，原告向被告催货款，9月7日，原告工作人员称“我之前反应过给你，你说没问题，其二我工厂不负责给你检测面料，其三不是你粉色的面料有问题，我工厂又怎么会拖延裁床时间”，原告回复“一会儿说杏色，一会儿说粉色，你究竟想怎样？”被告回复“你粉色起泡那么严重，你不知道”。9月23日被告向原告发送“由于贵司面料的问题杂纱、疵点、色纤，还有纱结问题，我司迫于无奈已通知工厂暂停做此货，导致客户的订单不能交易，给我供应商以及客户造成严重不良影响，我司损失惨重”，原告回复“如果你有上述的问题是不能开裁的，你们现在有什么好的解决方案？”，9月30日，原告回复“关于杏色的问题，我们也查不出是具体的什么原因导致的，深表歉意，基于贵我双方真诚合作，互惠互利，我司拟将杏色货款打9折，作为对贵司的小小补损，现我将更改后的对数单发上来”，之后原告再次发送8月份对账单，该对账单显示货款金额为35638.62元。上述事实有当事人的当庭陈述、面料采购合同、送货单、对账单，微信聊天记录、照片等证据证明，足以认定。本院认为，原、被告双方签订的《面料采购合同》是双方的真实意思表示，符合平等、自愿原则，不违反法律的强制性规定，本院予以确认，双方均应按照合同的约定履行。原告已经履行了送货义务，2019年8月29日，原告向被告发送对账单，双方确认货款金额为37561.97元。被告主张货物存在质量问题，双方的聊天记录中也一直有沟通质量问题，可以佐证原告所送货物确实存在问题，但根据合同约定，如果货物有任何质量问题，被告可以选择退回原告返修、换货或退货。被告在微信中确认的8月29日的对账单显示返修或退回的货物均没有计算货款，并有扣除返修费用，被告提交的照片显示，所有的布料均已经裁剪，没有完整的布匹剩下，被告没有提交证据证实除了对账单之外还存在有返修、换货或者退货，应承担举证不能的不利后果，被告主张质量问题抵扣货款,本院不予支持。原告微信中承诺打折收取货款35638.62元，故本院认定被告应向原告支付货款35638.62元。关于利息，原告主张自2019年9月1日起计算，符合合同约定，故被告应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2019年9月1日起向原告支付利息。被告未在本案中提起反诉，其抗辩的违约金及其他损失可另行主张。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条的规定，判决如下：一、被告深圳市艾香生态抗菌纺织品有限公司应于本判决生效之日起三日内向原告佛山市大昌欣纺织有限公司支付货款35638.62元及利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2019年9月1日起计至付清之日止）；二、驳回原告佛山市大昌欣纺织有限公司的其他诉讼请求。上述付款义务人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案受理费424元（原告已预交），由原告自行承担22元，由被告承担402元，被告应于本判决生效之日起三日内迳付原告402元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  王晓蓉二〇二〇年六月八日书记员  杨雅倩