河南省三门峡市湖滨区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1202民初1253号原告：杨怀英，女，1978年10月1日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：张浩，河南崤山律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：高前飞，男，1986年4月15日出生，汉族，住三门峡市湖滨区，确认送达地址为三门峡市三里桥村口诚信超市。原告杨怀英与被告三门峡凯乔建筑装饰工程有限公司（以下简称凯乔公司）、高前飞装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。审理中，因凯乔公司已被注销，原告杨怀英自愿申请撤回对凯乔公司的起诉，本院已予以准许。原告杨怀英的委托诉讼代理人张浩到庭参加诉讼，被告高前飞经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨怀英向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告8万元及利息6400元(按月息2%,从2019年7月15日暂计算至起诉之日,要求计算至付清之日止);2.判令被告支付原告违约金5.6万元;3.诉讼费曲被告承担。事实和理由:2018年1月26日,原告与凯乔公司签订家庭居室装饰装修工程施工合同,由凯乔公司负责原告杨怀英位于三门峡市湖滨区滨河湾6号楼24--1号房屋的装修工程，双方约定的工程期限为2018年1月26日至2018年6月26日,工程造价为32万元。随后,原告共计支付凯乔公司工程款27.5万元。该合同所涉工程,因凯乔公司原因,未能按期完工。期间,原告曾多次催促,始终未果。2019年7月15日,原告与凯乔公司及高前飞签订协议书,共同约定:由原告支付尾款5000元(双方协商沙发、餐桌、电视柜、茶几等由原告购买,扣除4万元,总价款由原来的32万元变更为28万元,因此原告需另付5000元);被告于协议签订后60天内，将经原告验收合格的、且已装修完毕的房屋交付给原告；逾期被告应于三日内一次性退还原告8万元，并按本协议约定的总价款的20%向原告支付违约金，如凯乔公司未按约定退还原告余款，还应当从本协议签订之日起按照月利率2%向原告支付利息直至付清之日止;就本协议应承担的义务和法律责任，被告高前飞自愿与凯乔公司承担连带责任。该协议签订后,原告依约支付了5000元尾款，但被告始终未能复工。此后，原告多次催促，至今未果。故依法提起诉讼。被告高前飞未予答辩。本院经审理查明，杨怀英、张建华共同购买位于三××市商务中心区××小区××楼××房屋××套，2019年11月1日取得豫（2019）三门峡市不动产权第1920007299号产权证书。2018年1月26日，杨怀英（甲方）与凯乔公司（乙方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》1份，主要约定：工程由乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料；工程期限150日，开工日期2018年1月26日，竣工日期2018年6月26日，工程造价为320000元；甲方委托乙方设计并提供施工图纸；在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致，由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期、工程变更单，作为竣工结算和顺延工期的根据。工程款支付方式：第一次开工前三日，支付工程款20%；第二次工程进城过半，支付工程款40%（二合一）；第三次双方验收合格支付工程款35%；第四次支付剩余5%。其他约定事项：燃气热水器1台18升，品牌AOS；燃气灶1台、油烟机1台，客厅餐厅2个灯，每个不大于1000元加差价。合同落款，杨怀英在甲方处签名，凯乔公司法定代表人高前飞在乙方处签名。合同附件5，约定工程保修期限为2018年6月26日至2019年6月26日。合同签订后，凯乔公司对杨怀英的房屋进行了部分装饰装修，杨怀英分批向共计向高前飞支付275000元。高前飞出具编号977451的收据1份，载明：今收到杨怀英装修款贰拾柒万元整，收款人高前飞。2019年7月15日，高前飞出具编号0082845的收据1份，载明：今收到杨怀英装修伍仟元整，收款人高前飞。此收据加盖凯乔公司财务专用章。上述转款的具体情况，原告杨怀英提交转款凭证11份予以证明。2019年7月15日，杨怀英（甲方）与凯乔公司（乙方）、高前飞（丙方）签订协议书，主要内容为：2018年1月26日，甲方与乙方签订家庭居室装饰装修工程施工合同，工程造价为32万元，甲方已付27.5万元。该工程由乙方实际负责施工，此前因乙方原因导致工程至今未能完工。双方就剩余工程量的施工事宜，达成协议：一、乙方自愿承担上述2018年1月26日所签协议引起的一切法律后果和法律责任；二、本协议签订之日，甲方向乙方一次性支付5000元，作为合同尾款。除此之外，乙方不得向甲方要求支付其他任何款项；三、自本协议签订之日起60天内，乙方高前飞应将甲方杨怀英验收合格的、且已装修完毕的房屋交付给甲方。四、乙方应按照约定将在郑州预定的三张床（价值共计16000元）购回并交付给甲方。五、乙方应提供的电器如下：西门子冰箱、洗衣机、海信电视、AO史密斯热水器、整体橱柜、抽油烟机、面盆、坐便器、灯具等按甲方选定为标准，由乙方给甲方买回，卧室墙背景、沙发墙背景、电视墙背景等以及其他合同及清单约定的物品或工程量等全部完工并交付给甲方。六、如乙方未按照上述约定时间及条件将装修完毕的房屋交付给甲方，则前述2018年1月26日签订的装修合同自乙方逾期之日起终止履行，乙方前期的装修折价人民币20万元。因甲方已付27.5万元，双方协商本协议签订后，甲方支付给乙方5000元装修款，合计总价款为28万元（原装修合同约定总价款为32万元，现协商沙发、餐桌、电视柜、茶几由甲方购买，扣除4万元)，乙方在收到甲方5000元尾款后,需要在60天内装修完毕，并交付给甲方验收。假若乙方在60天内未按约定装修完工，乙方应于三日内一次性退还甲方人民币8万元，并按本协议约定的总价款的20%向甲方支付违约金。如乙方未按约定退还甲方余款的，还应当从本协议签订之日起按照月利率2%，向甲方支付利息直至付清之日止。届时，乙方不得以任何理由要求其他折价或抵顶本合同签订后的有关劳务和费用。七、就乙方依据本协议应承担的义务和法律责任，丙方自愿与乙方承担连带责任。落款处，杨怀英在甲方处签名并按捺手印，凯乔公司在乙方处加盖财务专用章，高前飞在丙方处签名并按捺手印。当日，杨怀英向凯乔公司支付装修款5000元，凯乔公司开具编号0082844收据1份。原告杨怀英提交房屋照片4张，证明上述协议书签订后，被告未按约对房屋进行装修，高前飞应承担相应违约责任。另查明，凯乔公司类型为有限责任公司（自然人独资），公司注册资本600万元。公司法定代表人高前飞，高前飞持股比例100%，认缴出资600万元。凯乔公司于2019年9月29日办理注销登记，注销原因：决议解散。本院认为，原告杨怀英与凯乔公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，以及杨怀英与凯乔公司、高前飞签订的协议书，未违反法律法规的强制性规定，合同均有效。合同双方应按约履行合同义务，结合2019年7月15日的协议书，双方协商一致变更装修工程造价为280000元，原告杨怀英前期已支付275000元装修款，协议书签订之日再支付5000元，原告杨怀英已履行了合同付款义务，凯乔公司应按约定进行装修并向原告交付装修完毕的房屋。三方协议签订后，凯乔公司仍未能按协议约定期限装修完毕，依照协议约定，则双方于2018年1月26日签订的装修合同自2019年9月15日终止履行，双方应依照2019年7月15日的协议履行，凯乔公司应返还原告80000元，并自2019年7月15日起按照月利率2%支付利息至本判决确定的给付之日止。关于违约金，根据《中华人民共和国合同法》一百一十三条第一条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”之规定，虽然协议约定凯乔公司应按协议约定总价款的20%支付违约金，但结合协议书第四、五条约定未完成的工程量，违约金约定过分高于所造成的损失，依据公平和诚实信用原则，应以被告未付的剩余款项即80000元为基础，将违约金调整为80000元的20%即16000元。由于凯乔公司已注销，原告撤回对凯乔公司起诉，本院已予以准许。依据原、被告三方签订的协议，被告高前飞自愿对凯乔公司的债务承担连带责任，故原告请求被告高前飞对上述债务承担还款责任，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定,判决（缺席）如下:一、被告高前飞支付原告杨怀英80000元及利息（利息计算方式为：以80000元为基准，按月利率2%，自2019年7月15日起计算至本判决确定的给付之日止）。二、被告高前飞支付原告杨怀英违约金16000元。上述第一、二项，限本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1570元（已减半收取），由被告高前飞负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省三门峡市中级人民法院。审判员  赵云霞二〇二〇年六月十八日书记员  吕 蓉