新疆生产建设兵团第十师中级人民法院   民 事 判 决 书     （2020）兵10民终24号   上诉人（原审被告）：新疆生产建设兵团交通建设有限公司，统一社会信用代码916590012310817175，住所地新疆石河子市开发区78小区46号。   法定代表人：段辉林，董事长。   委托诉讼代理人：童心，男，住新疆石河子市。   被上诉人（原审原告）：北屯矿业有限责任公司，统一社会信用代码91659005230890264D，住所地新疆北屯市新区土地学会综合楼三楼。   法定代表人：饶振刚，总经理。   委托诉讼代理人：王辉，男，住新疆北屯市。   上诉人新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称兵交建公司）因与被上诉人北屯矿业有限责任公司（以下简称北屯矿业公司）买卖合同纠纷一案，不服新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院（2019）兵1001民初520号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月26日立案后，依法组成合议庭，因双方当事人未提出新的证据、事实和理由，经阅卷和询问当事人，不开庭审理了本案。本案现已审理终结。   兵交建公司上诉请求：撤销新疆生产建设兵团（2019）兵1001民初520号民事判决第二项，改判驳回被上诉人对上诉人利息部分258 873.39元的诉讼请求。事实和理由：上诉人与被上诉人签订的《材料采购合同》第十条第三款约定：“甲方有责任及时拨付货款，以交通局支付货款时间为准…”这一条款的约定，说明上诉人付款是附有条件的，涉案工程系发包方北屯市交通局不及时向上诉人拨付工程款，导致上诉人延期支付货款，其过错不在上诉人，上诉人不应支付逾期付款部分的利息。综上，请求二审法院依法改判。   北屯矿业公司辩称：上诉人的上诉理由不成立，请求驳回上诉，维持原判。   北屯矿业公司向一审法院起诉请求：1.被告支付石材款2 288 355.64元；2.被告承担违约金280 016.86元（按同期银行贷款利率三倍计算，2017年度材料款565 289.60元自2018年1月1日起计算至2019年4月15日止违约金为104 048.73元，2018年度材料款1 723 066.04元自2018年8月1日起计算至2019年4月15日止违约金为175 968.13元）；3.被告支付未按合同约定采购材料部分违约金41 964.20元；4.被告承担本案诉讼费用。   一审法院认定事实：2017年9月1日，原告北屯矿业公司与被告兵交建公司经协商，就第十师北屯市-福阿高速北屯工业园区出口路一标的花岗岩材料采购事宜，双方签订《材料采购合同》，约定原告向被告提供立缘石、路口曲线路缘石、火烧板、盲道砖、盲点砖、绿化带圆头（半圆）等花岗岩材料，合同约定了石材的种类、规格、材质、数量、单价，合同总价款          5 485 969元，以实际用量为准。合同第四条约定交货方式为原告采用汽运方式送货至北屯市，原告承担运费及运输中的一切风险，货到现场根据现场实际使用量结算。合同第五条约定，合同签字生效起至2018年12月31日，每批次原告按被告通知时间交货，被告每需要一批货物需提前7日以书面形式通知原告。合同第六条第2项约定，产品货款的结算按施工进度付款，暨按月结算当月进场产品货款的50%，安装完成后交付产品货款的45%，验收完成后支付剩余的5%；第4项约定，被告委派的专人验收核算原告货物实际安装后在开具结算清单上签字作为进入结算程序的凭证，业主正式验收合格后按合同约定结算，原告开具等额的增值税专用发票。合同第七条约定验收时间为标段施工结束时间。合同还约定了双方的违约责任，其中合同第十条约定被告有责任及时拨付货款，以交通局支付货款时间为准，被告需在十个工作日内支付原告货款，如不按时支付原告货款，以未能按时支付货款计算，按照中国人民银行同期贷款利率的3倍向原告按日偿付未按时支付货款的违约金，并承担原告因此所受的全部损失费用。2017年，原告按照施工进度向被告供应的部分石材。2017年11月13日，经双方对账确认，2017年8月21日至2017年10月10日期间，原告陆续向被告供应各类石材         965 289.60元；2018年5月20日至2018年8月16日期间，原告陆续向被告供应各类石材计1 723 066.02元，上述货款合计2 688 355.62元。被告于2018年2月9日支付原告货款     400 000元，欠付货款2 288 355.62元。另查明，2018年5月至7月期间，原告北屯矿业公司未按计划单及时供货，被告多次向原告发函，后被告为保证工期，另购其他厂家石材继续施工。涉案工程于2018年9月完工验收。一审法院认为，原告北屯矿业公司与被告兵交建公司签订的《材料采购合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。原告向被告供货，被告应当按照合同约定给付货款。但根据原、被告签订的合同内容，双方对付款期限约定不明确。《中华人民共和国合同法》第一百六十一条的规定：“买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定欠不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。”原、被告经对账确认提供石材计2 688 355.62元，被告已付款400 000元，原告主张被告支付余款2 288 355.62元，符合法律规定，本院予以支持。原、被告对账后，被告未及时付款，应当承担违约责任。原、被告于2017年11月13日对账确认2017年供货价款，原告以565 289.60元为基数，主张自2018年1月1日起按同期银行贷款利率三倍计算至2019年4月15日止违约金104 048.73元，合法有据，本院予以支持。原告于2018年5月21日至2018年8月16日期间向被告供货，原告主张2018年货款自2018年8月1日起算违约金不合理，结合本案实际，2018年货款自2018年9月1日起计算违约金合理，按同期银行贷款利率三倍计算至2019年4月15日止违约金为154 824.66元。原告主张招投保代理费损失41 964.20元，未提供证据证实，本院不予支持。被告辩称原、被告与案外人黄新华、班志超三方协议互抵债务，但未提供证据证实，本院不予采信。综上，判决：一、被告新疆生产建设兵团交通建设有限公司于本判决生效后十日内支付原告北屯矿业有限责任公司货款2 288 355.62元；二、被告新疆生产建设兵团交通建设有限公司于本判决生效后十日内支付原告北屯矿业有限责任公司违约金258 873.39元；三、驳回原告北屯矿业有限责任公司的其他诉讼请求。   二审期间，双方当事人未提交新的证据，本院二审查明的事实与一审一致，本院予以确认。   本院认为，上诉人与被上诉人签订的《材料采购合同》合法有效，双方应全面履行。根据合同约定，被上诉人向上诉人供应花岗岩材料，上诉人支付相应货款，双方所形成的权利义务关系清楚、明确，对欠付货款的数额双方并无异议，双方争议焦点为上诉人应否支付逾期付款的违约金。对此，上诉人主张双方约定，上诉人支付货款的时间以涉案工程发包方北屯市交通局向其拨付货款的时间为准，因北屯市交通局未向其拨付本案的材料款，导致其逾期付款，其不存在过错，不应支付相应的违约金。而本案证据反映，被上诉人向上诉人供应材料后，北屯市交通局又多次向上诉人支付涉案工程的工程款，上诉人既未提供证据证明北屯市交通局未向其支付本案的材料款，亦未向上诉人及时付款，应当承担相应违约责任，一审法院认定并无不当，上诉人的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。   综上所述，新疆生产建设兵团交通建设有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：   驳回上诉，维持原判。   二审案件受理费5 183.1元，由上诉人新疆生产建设兵团交通建设有限公司负担。   本判决为终审判决。           审  判  长    刘 建 军   审  判  员    徐  雷   审  判  员    刘 文 胜       二〇二〇年六月三日       法官助理    常 亚 南   书  记  员    宗  琦     1