四川省营山县人民法院 民 事 判 决 书 （2019)川1322民初94号 原告：四川宏顺送变电工程有限责任公司，住所地四川省南充市高坪区物流大道三段99号南鑫国际建材物流城25-08号、09号、10号、11号。 法定代表人：青雪梅，公司总经理。 委托诉讼代理人：李波，四川绸都律师事务所律师。 被告：姚飞，男，生于1974年12月1日，汉族，住四川省岳池县。 被告：李海艳，女，生于1982年8月2日，汉族，住四川省岳池县。 委托诉讼代理人：刘茂林，四川洪州律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李青峰，四川洪州律师事务所律师。 第三人：四川南充恒通电力有限公司，住所地南充市涪江路196号。 法定代表人：徐凯波，公司董事长。 委托诉讼代理人：寇文江，公司员工。 第三人：四川南充恒通电力有限公司营山分公司，住所地营山县城三星工业园区（原华立电能表厂区）。 负责人：寇文江，公司经理。 原告四川宏顺送变电工程有限责任公司（以下简称“宏顺公司”）与被告姚飞、李海艳建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年1月2日立案受理后，在审理中发现四川南充恒通电力有限公司（以下简称“南充恒通公司”）、四川南充恒通电力有限公司营山分公司（以下简称“营山恒通公司”）是本案必须参加诉讼的当事人，本院依法追加南充恒通公司、营山恒通公司作为第三人参加诉讼。本案依法适用普通程序，由本院审判员刘苍，人民陪审员杜廷银、屠丹组成合议庭，由审判员刘苍担任审判长，于2019年12月25日、2020年5月14日公开开庭进行了审理。原告宏顺公司的委托诉讼代理人李波，被告李海艳及委托诉讼代理人李青峰，第三人南充恒通公司的委托诉讼代理人也即第三人营山恒通公司的负责人寇文江，到庭参加了诉讼，被告姚飞经本院公告传唤（公告于2019年7月29日刊登在四川法院司法公开网，于2019年10月18日刊登在《法制日报》第12221期，并张贴在被告姚飞户籍地），无正当理由，拒不到庭应诉，本案依法缺席审理，现已审理终结。 原告宏顺公司向本院提出诉讼请求：1.对原、被告之间的营山恒通公司2016年中心村工程营山包9劳务工程款进行结算；2.判令二被告连带返还原告多支付的工程款310万元，同时支付资金占用利息，资金利息从2018年1月1日开始至工程款付清止，按人民银行同期同类贷款利率计算；3.判令二被告连带赔偿材料损失及工期延误损失等合计40万元；4.本案诉讼费、鉴定费由二被告承担。审理中，原告将第二项诉讼请求变更为判令二被告连带返还原告多支付的工程款2359799.53元，同时支付资金占用利息，资金利息从2018年1月1日开始至工程款付清止，按人民银行同期同类贷款利率计算。事实与理由：2017年，原告中标营山恒通公司2016年中心村工程营山包9劳务工程，双方于2017年4月20日签订《施工劳务分包合同》。2017年4月23日，原告和被告姚飞、李海艳签订《施工劳务分包合同》，约定由姚飞、李海艳承包该工程，合同价270万元，同时约定开工日期为2017年4月26日，竣工日期2017年6月30日。合同签订后在2017年4月下旬开工，因二被告管理不善等原因导致工程进度缓慢，至2017年11月初仍未完工。2017年11月15日，二被告煽动带领大批人员在营山恒通公司采取威胁等过激行为索要农民工工资、机械材料费等。原告应政府维稳职能部门建议，同时也应二被告要求，采取现场发放现金及网上转账等形式陆续垫支大量工资、机械材料费。事后，二被告不再组织任何施工行为，工程停工，原告不得以接手工程继续进行施工，尽量减少损失。原告接手工程时，原告、营山恒通公司及监理公司对二被告已完工程量进行了核实，截至原告接手工程时，二被告实际完成工程量约为合同约定总工程量额70%。截至2018年11月19日，原告通过直接向被告姚飞支付，以及垫付的方式，向二被告支付了工程款4453204.14元，远远超过应支付给二被告的款项。另外，二被告在施工期间领取的材料疑似大量丢失或被转卖，且工期延误给原告造成了一系列巨大损失，二被告应当予以赔偿。原告为维护自己的合法权益，特向法院提起诉讼。 被告姚飞未到庭，也未向本院递交书面答辩状。 被告李海艳答辩称，被告姚飞、李海艳并未与原告宏顺公司发生合同关系，涉案工程实际是冯某在宏顺公司承包的劳务，再转包给姚飞、李海艳，原告向二被告主张权利于法无据，应当驳回对二被告的诉讼请求。对于涉案工程中二被告的已完工程量，认可鉴定结论确认的已完成总工程量的85.31%，本案中原告属于违法转包，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，禁止违法转包人盈利，故对于二被告已完工程价款应该按照营山恒通公司与宏顺公司签订的《施工合同分包合同》约定的工程价款3705406元进行计算，即二被告已完工程的价款应该为3161081.86元，不存在超额支付的问题。同时二被告与原告签订的《施工合同分包合同》系无效合同，故对鉴定结论中采用无效合同条款确认的质保金、保证金、税金等不予认可。 第三人南充恒通公司和营山恒通公司答辩称，南充恒通公司授权营山恒通公司与宏顺公司签订了《施工合同分包合同》属实，对于原告再将工程进行转包、分包的情况，第三人不清楚。该工程系通过招投标程序发包给原告，合同价款是3705406元，在施工过程中，由于现场负责人的原因造成工程停工，后经我公司联系，宏顺公司又重新授权现场负责人继续施工，但最后也未完工，后续由营山恒通公司具体组织施工完工，目前工程已竣工验收交付使用，但由于宏顺公司未提供完整结算资料，尚未办理最终结算。 原告宏顺公司围绕诉讼请求依法提交了证据:1.原告营业执照复印件及法人证明，姚飞、李海艳户籍证明，营山恒通公司与原告签订的《施工劳务分包合同》，原告与被告签订的《施工劳务分包合同》，涉案当事人的询问笔录；2.宏顺公司转账给姚飞的银行回单及对应的收条、借条等；3.姚飞、李海艳出具的收条（52万元）及对应的银行转款回单、借条等；4.姚飞出具的收条（61万元）及对应的银行回单等；5.姚飞出具的承诺书，案外人张文哲、原告转账给冯某的银行回单；6.案外人冯某转账支付姚飞的银行回单及现金支付的收条、借条等；7.宏顺公司代姚飞、李海艳支付的工程相关日常费用部分转账凭证及相应欠条和收条，宏顺公司代姚飞和李海艳支付的工程相关机械费部分转账凭证及欠条和收条，宏顺公司代姚飞和李海艳支付的工人工资部分转账凭证及工资发放表（共计4张银行回单、4张收条、17张工资发放表），宏顺公司现场发放工资的视频（附Ｕ盘），宏顺公司代发红花村项目的6-8月工人工资表（共15万，4万转账，11万现金）和红花村项目班组起诉状，宏顺公司代发红花村项目的9-11月工人工资表及10万转账凭证1份和收条、保险合同及发票；8.证人冯某证言；9.蒋立丰工资发放凭据；10.消水打坑工资表；11.消水镇工资表；12.责令改正决定书；13.民工工资发放表及民工声明。被告姚飞未向本院提交证据。被告李海艳围绕答辩主张依法提交了证据：《施工劳务分包合同》。第三人营山恒通公司未向本院提交证据。审理中原告申请对二被告已完工程量及价款和停工、窝工损失进行鉴定，本院依法组织当事人通过抽签方式选择鉴定机构，由四川鼎运工程项目管理咨询有限公司进行鉴定，2019年12月19日鉴定机构出具川鼎运ＤＹ鉴字【2019】第826号《工程造价鉴定报告》；本院组织双方当事人进行了证据交换及质证，对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：南充恒通公司负责承建“四川南充恒通电力有限公司2016年中心村工程营山包9”工程项目，随后营山恒通公司代表南充恒通公司于2017年4月20日，与原告宏顺公司签订《2016年中心村工程施工劳务分包合同》，约定由原告宏顺公司承建分包“2016年中心村工程营山包9”劳务工程，合同暂定价为3705406元（包含税费3%，合同中附有工程量清单，在实际施工中有少量的工程增加），合同约定了工程进度款的支付时间和方式，在办理工程结算后支付至95%，剩余5%质保金，质保期一年，期满后无遗留问题一次性付清，合同同时约定原告需向第三人按合同暂定价的5%交纳履约保证金。2017年4月23日，由冯某代理原告宏顺公司与被告姚飞、李海艳签订《2016年中心村工程施工劳务分包合同》，将2016年中心村工程营山包9劳务工程转包给姚飞、李海艳，计划开工日期2017年4月26日，完工日期2017年6月30日，工期60天；合同暂定价270万元，合同约定了工程进度款的支付时间和方式，其中在办理工程结算后支付至95%，剩余5%质保金，质保期一年，期满后无遗留问题一次性付清；合同同时约定二被告向原告交纳履约保证金，数额为合同暂定价的5%；合同还约定二被告在施工期间若出现劳务人员讨薪事件，原告有权动用二被告交纳的履约保证金或应付二被告的工程款进行支付。合同所附的《奖惩协议》中第四条约定因二被告原因造成工期严重滞后超过6个月的，原告有权立即终止合同，二被告退场后，双方按已完工程量所对应的工程款的97%进行结算。合同签订后二被告进场施工，后二被告未按约定工期完工。2017年12月，原告与当地村民委员会、消水供电所相关工作人员、营山恒通公司工作人员及监理公司工作人员对原告已完成工程的工程量及未完成工程量进行统计后，原告随即组织人员继续对涉案工程进行施工，后原告也未完成全部工程，又由第三人营山恒通公司组织人员完成剩余工程，现涉案工程已全部竣工并于2018年10月-11月期间竣工验收合格交付使用，但至今原告与第三人尚未进行竣工结算。 审理中，原告申请对二被告已完工程量及价款、工程停工和窝工损失进行鉴定，本院依法组织当事人选择鉴定机构，通过抽签方式选中由四川鼎运工程项目管理咨询有限公司进行鉴定，2019年12月19日鉴定机构出具川鼎运DY鉴字【2019】第826号《工程造价鉴定报告》，鉴定意见为二被告已完成分包合同价2303458.36元（包含分包合同质保金135000元），窝工停工损失因原告提供的资料不能得出二被告工期延误的具体原因及工期，无法鉴定，其计算依据系以原告与二被告签订的《2016年中心村工程施工劳务分包合同》承包总价270万元，再结合原告与第三人签订的《2016年中心村工程施工劳务分包合同》合同总价3705406元中工程量的清单对应工程量，按比例计算二被告已完成工程量的工程价款。 审理中另查明，在二被告施工期间，原告已支付工程款情况： 1.原告提供的第二组证据显示，被告姚飞在2017年7月16日至2017年11月1日期间以收条、借条等方式在原告处收取工程款共计42万元（实收419999元），原告均提供了对应时间借条或收条及转款凭据，且与其他几组证据中的收条不冲突，故本院采信原告提供的该组证据，确认二被告在2017年7月16日至2017年11月1日之间收到工程款419999元。 2.原告提供的第三组证据中显示，2017年7月1日之前，原告公司及受委托人多次向被告姚飞转款或支付现金，2017年7月1日姚飞、李海艳共同向原告方经办人冯某出据收条明确2017年7月1日前共收款52万元，原、被告对该收条均无异议，故采信原告提供的该组证据，确认2017年7月1日前二被告收工程款52万元。 3.原告提供的第四组证据显示，被告姚飞出据2017年7月24日的收条，收到原告方代理人冯某现金，所附转款凭据的交易时间2017年6月3日至2017年7月4日，付款人为冯某，收款人为姚飞，交易金额为319994元，再结合原告方陈述冯某支付现金29万元给被告姚飞，被告李海艳虽称其不清楚姚飞经手款项，对姚飞出具的该份收条真实性无法确认，但在本院要求其转告姚飞到庭确认或者提供相关证据后，二被告均未提供可以反驳原告证据的相关证据，被告姚飞经转告也未到庭进行确认，本院采信原告的该组证据，认定在施工期间姚飞在2017年7月24日前从原告公司经办人冯某处收工程款61万元。 4.原告提供的第六组证据显示，2017年8月14日至2017年11月15日期间，原告公司经办人给被告姚飞转款和姚飞借款共计354438元（原告称357438元系计算有误），附有转款凭证及借条、收条，被告李海艳虽称对该组证据无法确认，但经本院要求其转告姚飞到庭确认或者提供相关证据后，二被告均未提供可以反驳原告证据的相关证据，被告姚飞经转告也未到庭进行确认，本院依法采信原告提供的该组证据，确认2017年8月14日至2017年11月15日期间原告支付二被告工程款金额为354438元。 5.对于原告提交的第七组证据系原告称代付或受被告委托支付的材料、人工工资等费用，其中附件1中谢亚琼油钱61470元、王平猪肉款34828元、陈勇猪肉款5037元、刘良才房租费17800元、杨德礼房租费17600元、李应俊大米款6000元，共计142735元，有原告提供的姚飞签字书立的欠条、转款凭证等凭据。附件2中李大勇工程车款54500元、罗章现工程车款13000元、王道成施工车款18500元、邹俊杰工程车款29720元、伍碧华工程车款48100元、郑小平挖机费50070元、黄军工程车款5710元、李小元工程车款31700元、张海生挖机费89410元、雷兵挖机费168180元、蒋立丰施工车款63376元，共计572266元，有原告提供的姚飞签字书立的欠条、转款凭证等凭据。附件3的代发民工工资的证据中，第251、252、255、258-268页姚飞签字确认的民工工资发放表中存在重复确认，经本院核对统计姚飞签字确认的民工工资为959534元（其中有个别民工的工资，由姚飞签字确认，但原告没有提供代发工资的依据，该部分民工工资未在统计之列），原告实发该部分民工工资917487元，其中减去两笔多发的金额，原告实际代发工资912131元（详见附表1：宏顺公司代发民工工资明细表），该部分工资表均有姚飞签字同时附有部分转款凭证、收条等。以上合计1627132元。对该部分均有被告姚飞签字，二被告未提供可以反驳原告主张的相关证据，被告姚飞经本院转告也未到庭进行确认，对该组证据中的上述部分证据，本院予以采信。 审理中同时查明，姚飞、李海艳承包劳务工程后又与段丕军签订分包合同，将涉案工程中的一部分工程分包给段丕军承建，段丕军现与本案原告、本案二被告就工程款结算发生纠纷，正在处理之中。 审理中，原告向本院申请对二被告的财产进行保全，本院经审查依法作出（2019）川1322民初94号民事裁定书，裁定查封了被告姚飞位于岳池县，及被告李海艳所有的位于四川省岳池县城的房屋。 本院结合原、被告双方及第三人的诉讼请求和辩称意见，以及各方提供的证据，现对本案争议的焦点评析如下： 一、原告与被告于2017年4月20日签订的《2016年中心村工程施工劳务分包合同》是否有效。 第三人南充恒通公司系“四川南充恒通电力有限公司2016年中心村工程营山包9”工程的工程承包人，承包工程后授权营山恒通公司与原告签订《2016年中心村工程施工劳务分包合同》，该合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，该分包合同合法有效。本身双方应全面履行，但原告在签订分包合同后，将分包的劳务工程一并转包给本案被告姚飞、李海艳，也签订了《2016年中心村工程施工劳务分包合同》，将原告与第三人签订的劳务分包合同的全部义务和部分权利一并转移给被告姚飞、李海艳。送变电工程系建设工程中的劳务工程也属于建设工程中的一部分，需要承包人取得建筑施工资质，本案被告姚飞、李海艳系自然人，没有施工资质，且原告已经系工程分包人，不能将分包的工程再次分包，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百七十二条第三款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，原告与被告姚飞、李海艳签订的《2016年中心村工程施工劳务分包合同》应确认为无效合同。再依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，结合涉案工程现已竣工验收合格交付使用，被告姚飞、李海艳已完成的工程量可参照合同约定计算支付工程价款。 二、《工程造价鉴定报告》证明内容的采信及损失的确认。 原告在诉讼中申请对二被告已完成的工程量及价款进行工程造价，对工程停工原因及窝工的原因及损失进行鉴定，经依法选择四川鼎运工程项目管理咨询有限公司进行鉴定，鉴定结论为二被告已完成分包合同价2303458.36元（包含分包合同质保金135000元），窝工停工损失因原告提供的资料不能得出二被告工期延误的具体原因及工期，无法鉴定。经鉴定机构鉴定人当庭作证证明，其鉴定结论依据第三人与原告签订的《2016年中心村工程施工劳务分包合同》附件各项具体工程的工程量清单，结合原告提供的二被告停工时发包方及监理公司等单位现场确认的工程完成情况最终确认已完成的工程量；其计算工程价款系以原告与第三人签订的《2016年中心村工程施工劳务分包合同》中具体工程量清单下所列的价款，再依据原告与二被告签订的《2016年中心村工程施工劳务分包合同》价款270万，按比例计算二被告已完工程量的工程价款。鉴定报告记载被告已完成主合同价（原告与第三人约定合同价3705406元）3161203.12元，原告再次分包价为270万元，二被告完成再分包合同价2303458.36元，扣除质保金后价款2168458.36元，扣除工期滞后总价扣除3%即65053.75元，出现讨薪事件罚款1万元，最后鉴定结论为姚飞、李海艳完成的工程量、价款及工程停工原因、窝工原因、损失鉴定金额为2093404.61元。审理中，被告认可鉴定报告中的计量方法和计量总数，认为不应依据再分包合同的合同价来计算二被告的已完成工程量的价款。涉案工程现已验收合格交付使用，综合原、被告订立的合同无效，交付使用的时间已超过两年，依据公平原则，二被告已完成的工程量价款可参照主分包合同价款来计算工程款，即为3161203.12元，不再扣除质保金。再参照主分包合同约定分包方应承担工程款3%的税费，二被告应承担税款金额为94836.10元。鉴定机构依据无效的再分包合同价款计算二被告已完成工程量价款不合理不恰当，故本院部分采信鉴定报告的结论，即采信依据主分包合同价款计算二被告已完成的工程量的价款。在施工过程中二被告无故停工、窝工，制造讨薪事件，给原告造成一定的损失，酌定由二被告赔偿原告损失11万元，不采信鉴定报告计算损失的方法和确认金额。 三、被告姚飞、李海艳在施工中已收工程款的确认。 从本院采信的原告提供的第二组至第七组证据显示，被告姚飞、李海艳在施工中已确认收到的款项（包括原告代付的款项）共计3531569元（419999元+520000元+610000元+354438元+1627132元=3531569元）。对于原告提供的第七组证据中其他没有姚飞、李海艳签字确认的部分，原告未提供充分的证据证明系由涉案工程支出及实际支出了该部分款项，对本案未列举的原告主张的代支民工工资款项，原告可与被告姚飞、李海艳对该部分账目重新结算处理。 综上，二被告应收工程款为3066367.02元（3161203.12元-94836.10元=3066367.02元），原告实际已支付工程款为3531569元，原告多支付工程款465201.98元。 四、被告姚飞、李海艳在诉讼中，本应对已完成的工程量及工程价款计算和已收工程款（包括原告代付或委托支付相关费用）的确认承担举证责任，提供相应的证据加以证明和核实。原告方提供了相应的证据，特别是被告姚飞、李海艳出具的收条或欠条、借条等，当庭提交了原件核对无异后退回原告，对此部分证据原告履行了举证责任，能证明相关案件事实的成立。在审理中，被告李海艳与姚飞作为共同利益主体，当庭已明确可以与姚飞取得联系，本院已明确告知被告李海艳转告姚飞在确定的期限内到本院核对相关证据的真实性，至今被告姚飞未到庭核实证据，李海艳也未提供相关证据否认原告提供的证据，故本院采信原告提供的有姚飞或李海艳签名确认的收款或欠款相关证据。至于有关原告主张已代付或委托支付了涉案工程中应支付的费用，应计算至二被告已收工程款的款项中，由于证据不足，本案中本院不予采信确认，当事人可以对该部分事实重新结算和确认。对此，原、被告双方各自承担相应举证不能的后果。 五、关于涉案工程中二被告再次分包劳务工程后又将分包工程中的三元乡红花村改造工程劳务分包工程再次转包给段丕军后，由段丕军实际完成相应工程，现已随二被告已完成的工程一并交付使用。在施工过程中段丕军已收支部分工程款，因工程款未全面结算，已向本院提起诉讼，该案诉讼中姚飞、李海艳未到庭应诉，无法核实在施工中原告和二被告具体支付给段丕军的工程款金额。该案现正在审理中，本案无法确认原告和二被告具体支付工程款的数额，对该部分事实本案不作处理，待段丕军案件审结后，原、被告均可依据生效裁判文书确定的权利义务，重新结算依法主张权利。 原告请求二被告承担资金占用利息，原告作为承包人本应自己承建涉案工程，其将涉案工程分包给二被告承建，导致合同无效，原告存在过错，且双方一直未对工程进行结算，故原告请求二被告承担返还工程款部分的资金利息，理由不成立，本院不予支持。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告姚飞、李海艳在本判决发生法律效力之日起三十日内共同返还原告四川宏顺送变电工程有限责任公司多支付的工程款465201.98元，并赔偿损失110000元，合计575201.98元。 二、驳回原告四川宏顺送变电工程有限责任公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费15800元，鉴定费45468元，合计61268元，由原告四川宏顺送变电工程有限责任公司负担25844.2元（其中诉讼费7657元，鉴定费18187.2元），由被告姚飞、李海艳共同负担35423.8元（其中诉讼费8143元，鉴定费27280.8元）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审 判 长 刘 苍 人民陪审员 屠 丹 人民陪审员 杜廷银 二〇二〇年六月五日 法官 助理 李林艳 书 记 员 杨涵滟 附表1                            宏顺公司代发民工工资明细表（单位：元）                               姓名                       支付方式                       姚飞签字确认金额                       公司实发金额                       备注                               柏军                       转账                       126429                       90000                                                       杨超军                       转账                       48500                       53625                       多发5125                               李海林                       现金                       32600                       19000                                                     王元洪                       现金                       26645                       26545                                                       曹留海                       现金                       2200                       2200                                                       郭建兴                       现金                       2500                       2500                                                       杨欣                       现金                       6370                       6601                       多发231                               杨安兵                       现金                       12900                       12900                                                       廖仲艮                       现金                       34981                       34291                                                       李昌荣                       现金                       8708                       8708                                                       李清平                       现金                       9241                       9241                                                       颜国平                       现金                       9241                       9241                                                       陈远明                       现金                       9175                       9175                                                       张德刚                       现金                       15400                       15400                                                       陈方黔                       现金                       8808                       8808                                                       李兴国                       现金                       9308                       9308                                                       张美学                       现金                       7845                       7845                                                       熊淑梅                       现金                       17308                       17308                                                       杨淑英                       现金                       10654                       10654                                                       李建华                       现金                       13800                       13800                                                       张明红                       现金                       35800                       35800                                                       刘仁平                       现金                       14133                       14133                                                       杨宗明                       现金                       6772                       6772                                                       聂仁豹                       现金                       1723                       1723                                                       唐科学                       现金                       1615                       1615                                                       廖明光                       现金                       1300                       1300                                                       朱克军                       现金                       8100                       8000                                                       丁孝明                       现金                       27730                       27730                                                       聂文光                       现金                       14200                       14200                                                       熊万华                       现金                       32250                       32250                                                       周家财                       现金                       26080                       26080                                                       何占乔                       现金                       30470                       30470                                                       刘德全                       现金                       1500                       1500                                                       熊术林                       现金                       250                       250                                                       刘彬                       现金                       1500                       1500                                                       冯帮兵                       现金                       1500                       1500                                                       刘春林                       现金                       1000                       1000                                                       王清炳                       现金                       1320                       1320                                                       翟建周                       现金                       1320                       1320                                                       翟绍强                       现金                       1320                       1320                                                       肖铁桥                       现金                       600                       600                                                       熊万发                       现金                       600                       600                                                       熊小福                       现金                       540                       540                                                       刁人坤                       现金                       16356                       16356                                                       黄国华                       现金                       12733                       12733                                                       李海波                       现金                       18700                       18700                                                       何大云                       现金                       18700                       18700                                                       **轩                       现金                       15400                       15400                                                       杨开前                       现金                       8699                       8699                                                       谢金桂                       现金                       8350                       8350                                                       张国锋                       现金                       12940                       12940                                                       苏文海                       现金                       16400                       16400                                                       陆昌亮                       现金                       8499                       8499                                                       覃仁平                       现金                       17899                       17899                                                       陈先辉                       现金                       14862                       14862                                                       马万兴                       现金                       3700                       3700                                                       周帮明                       现金                       3500                       3500                                                       廖进                       现金                       6084                       6084                                                       杨德全                       现金                       8800                       8800                                                       周国                       现金                       12363                       12363                                                       陈祖兵                       现金                       7333                       7333                                                       江开成                       现金                       8599                       8599                                                       蒋芝平                       现金                       8599                       8599                                                       谭昌余                       现金                       7333                       7333                                                       翟中友                       现金                       7333                       7333                                                       钱志平                       现金                       1933                       1933                                                       陆昌辉                       现金                       10333                       10333                                                       邓常明                       现金                       6033                       6033                                                       陈尔奎                       现金                       8797                       8797                                                       祝春强                       现金                       3516..00                       3516                                                       王召军                       现金                       3552                       3552                                                       唐学伦                       现金                       2388                       2388                                                       袁彬                       现金                       13626                       13626                                                       龙刚                       现金                       1992                       1992                                                       唐川林                       现金                       7380                       7380                                                       唐祖容                       现金                       4116                       4116                                                       **                       现金                       8636                       8636                                                       唐飞雄                       现金                       2800                       2800                                                       尹帅                       现金                       5500                       5500                                                       梁旭林                       现金                       3484                       3484                                                       唐德兵                       现金                       6400                       6400                                                       唐德久                       现金                       5146                       5146                                                       合计                                               959534                       917487                       公司代发工资912131