福建省厦门市湖里区人民法院民 事 判 决 书（2016）闽0206民初10230号原告：曾慧彬，女，1988年11月24日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。委托诉讼代理人：吴隆榕，福建厦宇律师事务所执业律师。被告：厦门启沣装饰设计工程有限公司，住所地福建省厦门市湖里区穆厝路1号C栋403室。法定代表人：张炎村。原告曾慧彬与被告厦门启沣装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年12月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告曾慧彬的委托诉讼代理人吴隆榕到庭参加诉讼，被告厦门启沣装饰设计工程有限公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曾慧彬向本院提出诉讼请求：1.解除曾慧彬与厦门启沣装饰设计工程有限公司双方签订的编号为20160T31的《启洋装饰合同》及其补充协议；2.厦门启沣装饰设计工程有限公司向曾慧彬支付违约金（以34000元为基数，按日百分之一的标准，自2016年10月5日起计算至合同实际解除之日止，暂计至2016年11月27日为18020元）；3.厦门启沣装饰设计工程有限公司承担本案的诉讼费用。事实和理由：曾慧彬与厦门启沣装饰设计工程有限公司于2016年7月31日签订编号为20160T31的《启沣装饰合同》，约定由厦门启沣装饰设计工程有限公司对曾慧彬位于厦门市湖里新景园17号506室房屋进行装饰装修，工程期限为55天，自2016年8月1日起至2016年9月25日止，工程总费用为34000元。双方还对违约责任进行约定，即若因厦门启沣装饰设计工程有限公司原因致使工期延误，每延误一天须按工程总费用的1%向曾慧彬支付违约金。后因厦门启沣装饰设计工程有限公司原因导致工期未按期完工，经曾慧彬与厦门启沣装饰设计工程有限公司协商于2016年11月4日达成补充协议，厦门启沣装饰设计工程有限公司于该补充协议中确认因其原因导致讼争工程未按期完工的事实，截至2016年11月4日已超期30日。此外，该补充协议还约定若厦门启沣装饰设计工程有限公司在15日内完成剩余所有工程，曾慧彬不予追究因其原因导致讼争工程未按期完工的违约责任，否则每逾期一日厦门启沣装饰设计工程有限公司须按工程总款的1%继续向曾慧彬支付违约金。然而在上述补充协议签订后，厦门启沣装饰设计工程有限公司未依约对讼争工程进行装饰装修，并于2016年11月24日通知曾慧彬其不愿继续履行合同。曾慧彬认为，厦门启沣装饰设计工程有限公司的行为已严重违反《启沣装饰合同》及其补充协议约定的义务，并严重侵害了曾慧彬的合法权益。厦门启沣装饰设计工程有限公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。厦门启沣装饰设计工程有限公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃抗辩权利。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年7月31日，曾慧彬与厦门启沣装饰设计工程有限公司签订一份合同编号20160T31的《启沣装饰合同（2016）》，约定：厦门启沣装饰设计工程有限公司对曾慧彬位于厦门市湖里新景园17号506室房屋进行装修；工程期限为55天，开工日期2016年8月1日，竣工日期2016年9月25日；工程总费用34000元；对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延，即（1）工程量变化和设计变更，（2）不可抗力，（3）曾慧彬同意工期顺延的其他情况，（4）自然灾害，天气情况严峻；由于厦门启沣装饰设计工程有限公司责任不能按期开工，而影响工期，工期不顺延；因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；由于厦门启沣装饰设计工程有限公司原因致使工期延误，每延误一天须向对方支付总工程款的百分之一；等等。合同还就施工图纸、双方义务、工程变更、工程验收、工程款支付方式等作出了相应约定。合同签订后，双方开始履行合同。合同履行过程中，由于厦门启沣装饰设计工程有限公司并未按期完成装修工程期限，且截至2016年11月4日已超出期限30天仍未竣工，依照合同应赔偿曾慧彬共计10200元。因厦门启沣装饰设计工程有限公司无法接受上述赔偿金额，故双方于2016年11月4日签订一份《装修合同编号20160T31补充协议》，约定：厦门启沣装饰设计工程有限公司只需赔偿曾慧彬5200元作为30天的违约赔偿金，曾慧彬不再追究30天延期的赔付金额；厦门启沣装饰设计工程有限公司不再追究曾慧彬因不满厦门启沣装饰设计工程有限公司拖延工程期而产生第二期工程款的拖欠违约赔偿；厦门启沣装饰设计工程有限公司必须在15天内完成剩余所有工程，曾慧彬不追究原合同延误赔付；厦门启沣装饰设计工程有限公司若15天内并没有完成剩余工程则每逾期一日按照总工程款34000元整的百分之一继续赔付给曾慧彬；如遇不可抗力因素导致15天的延期不予追究赔偿；因工程质量双方无法达成一致，所产生的整改时间为顺延工期，不算违约时间之内，开工时间为厦门启沣装饰设计工程有限公司进场实际时间为准；等等。双方于补充协议中约定的“在15天内完成剩余所有工程”的起算时间为厦门启沣装饰设计工程有限公司实际进场的开工时间。补充协议签订后，厦门启沣装饰设计工程有限公司未再进场，并于2016年11月24日通知曾慧彬明确表示不再继续履行合同，曾慧彬为此另行委托他人装修讼争房屋。本院认为，曾慧彬与厦门启沣装饰设计工程有限公司签订的《启沣装饰合同（2016）》、《装修合同编号20160T31补充协议》系双方的真实意思表示，不违反法律的禁止性规定，合法有效，双方应遵照履行。根据《装修合同编号20160T31补充协议》约定，曾慧彬与厦门启沣装饰设计工程有限公司已就2016年11月4日前厦门启沣装饰设计工程有限公司工期延误的违约赔偿和曾慧彬延期支付工程款的违约赔偿等事宜进行了明确约定，故2016年11月4日前厦门启沣装饰设计工程有限公司延误工期的违约赔偿应依该补充协议履行，即厦门启沣装饰设计工程有限公司应向曾慧彬支付违约赔偿金5200元。此外，双方于补充协议又约定厦门启沣装饰设计工程有限公司应于进场后15日内完成剩余工程，曾慧彬不再追究其他延误赔偿；但厦门启沣装饰设计工程有限公司没有提供延期进场的理由，故其应依补充协议约定于补充协议签订后的15日内（即2016年11月19日前）完成剩余工程；可厦门启沣装饰设计工程有限公司并未依约完成剩余工程，故其应自2016年11月20日始向曾慧彬承担延误工期的逾期赔偿责任（即支付违约金，以34000元为基数按日百分之一计）。此后，厦门启沣装饰设计工程有限公司于2016年11月24日通知曾慧彬明确表示不再继续履行合同；曾慧彬为此另行委托他人完成了剩余工程。依据《启沣装饰合同（2016）》约定，造成合同无法继续履行一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。为此，2016年11月24日应视为《启沣装饰合同（2016）》及其补充协议的实际终止日，厦门启沣装饰设计工程有限公司延误工期自2016年11月20日始的违约金应计算至该日止为宜（即5天，为34000*5*1%=1700元）；此后造成合同终止的责任方如给另一方造成经济损失，另一方可依《启沣装饰合同（2016）》约定主张。综上，曾慧彬与厦门启沣装饰设计工程有限公司签订的《启沣装饰合同（2016）》、《装修合同编号20160T31补充协议》已于2016年11月24日实际终止，曾慧彬请求再行解除上述合同及其补充协议，本院不予支持；上述合同及其补充协议终止前，厦门启沣装饰设计工程有限公司存在的延误工期的违约金应依双方约定计算，即2016年11月4日前的违约金为5200元，2016年11月20日至2016年11月24日期间的违约金为1700元，合计为6900元。厦门启沣装饰设计工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理并判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：一、厦门启沣装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内，向曾慧彬支付违约金6900元。二、驳回曾慧彬的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费650元，由厦门启沣装饰设计工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。审 判 长  吴永福人民陪审员  陈青丽人民陪审员  林婉璐二〇一七年六月十二日代书 记员  林昕颖附页：本案所适用的法律、司法解释条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。本案执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。