.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2017）内0291民初625号原告（反诉被告）：包头市中安方装饰设计有限公司，住所地内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区创业园区万达企业孵化器B座331号。法定代表人：张翔，公司董事长。委托诉讼代理人：楚文军，内蒙古彦坤律师事务所律师。被告（反诉原告）：刘志超，男，1990年10月9日出生，汉族，工人，住内蒙古自治区包头市。委托诉讼代理人：乔平南，内蒙古乔尊律师事务所律师。委托诉讼代理人：高佳乐，内蒙古乔尊律师事务所实习律师。 原告（反诉被告）包头市中安方装饰设计有限公司与被告（反诉原告）刘志超装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年4月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。包头市中安方装饰设计有限公司的委托诉讼代理人楚文军，刘志超的委托诉讼代理人乔平南、高佳乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告包头市中安方装饰设计有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付原告工程款4460元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告包头市中安方装饰设计有限公司与被告刘志超于2016年3月20日签订了《装饰工程施工合同》，原告承包被告位于包头稀土高新技术产业开发区丽晶名邸2号楼1单元1001室装修项目。合同约定，原告包工包料，工程期限自2016年3月26日至2016年5月26日，工程款84000元。合同签订后，原告即组织施工并如期完工。现被告已入住，仍有4460元工程款未付。 原告包头市中安方装饰设计有限公司提交的证据：原告包头市中安方装饰设计有限公司（乙方）与被告刘志超（甲方）签订的《合同书》原件一份。被告刘志超提交书面答辩意见：1.原被告双方签订的《装饰工程施工合同》第11条约定，工程尾款的支付条件是工程竣工验收合格；合同第10.2款约定，全部工程完工后，乙方应通知甲方验收；合同第11.2款约定，工程验收合格后甲方在乙方提交的工程验收合格单上签字，自提交之日起3日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程款。合同对工程尾款支付的流程有明确约定，前提是工程完成并验收合格。从合同的履行情况看，约定的工程未全部完成，原告至今也未提供验收合格单；在交付使用前对被告提出的质量问题，原告不予理睬。故被告认为工程尾款支付的条件未成就，不应支付。2.《装饰工程施工合同》约定的工程期限为60日，开工日期为2016年3月26日，竣工日期为2016年5月26日。实际情况为，原告至约定的竣工日期，并未完工，无法提供相关的竣工手续，原告应按合同约定承担相应的违约责任。3.被告刘志超于2016年10月15日入住该房屋，但不构成合同10.4约定的擅自入住。该房屋是为被告结婚居住使用，原告亦明知装修范围的用途，却迟迟不能完工，故被告不应支付工程尾款。被告刘志超在本诉中未提交证据。反诉原告刘志超向本院提出诉讼请求：1.判令反诉被告支付违约金11592元；2.判令反诉被告支付赔偿金，以鉴定为准；3.判令反诉被告于判决生效后15日内履行保修责任或承担保修费用（以鉴定为准）；4.反诉案件受理费由反诉被告承担。事实和理由：《装饰工程施工合同》约定的工程期限为60日，开工日期为2016年3月26日，竣工日期为2016年5月26日。时至2016年5月26日，反诉被告包头市中安方装饰设计有限公司并未竣工，且对已完工工程存在的质量问题不承担保修责任，还以各种理由推诿。2016年10月15日反诉原告入住后，发现装修并未严格按照约定的材料实施，导致入住后发生大量质量问题。 反诉原告刘志超提交证据：照片13张。反诉被告包头市中安方装饰设计有限公司当庭答辩称，我方是按照合同约定履行义务，是按期竣工的，不存在违约，反诉原告提出装修存在瑕疵，一直未反馈给我方，合同中约定有保修期。反诉被告包头市中安方装饰设计有限公司未提交证据。对双方当事人提交的证据，已经庭审质证。对原告包头市中安方装饰设计有限公司提交的双方签订的《合同书》，被告刘志超认可其真实性，但认为不能证明原告的主张。对反诉原告刘志超提交的照片，反诉被告包头市中安方装饰设计有限公司认为照片未显示拍摄时间、地点，不予认可。本院经审理认定事实如下：2016年3月20日，包头市中安方装饰设计有限公司与刘志超签订《合同书》。该《合同书》第1页第5条约定：“验收合格：发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。”该《合同书》在《装修工程施工合同协议条款》中约定，工程地点：丽晶名邸2号楼1单元1001室；装修面积122平方米；工程期限60日，开工日期2016年3月26日，竣工日期2016年5月26日；工程造价84000元；装修款支付方式，第一次，合同签订生效后，支付工程款60%（50400元），第二次，木工材料进场，支付工程款35%（29400元），第三次，竣工验收合格，支付工程款5%（4200元）。刘志超在庭审中认可有4460元工程款未付，并认可已经入住该房屋。 上述事实，有原告提交的《合同书》及双方当事人在庭审中陈述予以证实，应予认定。又查明：反诉原告刘志超称，反诉被告包头市中安方装饰设计有限公司超过合同约定的装修期限交房，庭审中，反诉原告刘志超明确表示没有证据。反诉原告刘志超的第二、三项请求是以鉴定为准，但反诉原告刘志超未提出鉴定申请。   本院认为，包头市中安方装饰设计有限公司与刘志超于2016年3月20日签订的《合同书》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方当事人均应依约履行。包头市中安方装饰设计有限公司已经按照合同约定履行了装修义务，刘志超认可未付工程款4460元且已入住该房屋，刘志超应依约给付工程款，故对原告包头市中安方装饰设计有限公司要求被告刘志超给付工程款4460元的诉讼请求予以支持；对反诉原告刘志超要求包头市中安方装饰设计有限公司支付违约金的诉讼请求，因反诉原告刘志超未提交相应的证据，故对其该项请求不予支持。反诉原告刘志超的第二、三项请求，明确要以鉴定为准，但未提交鉴定申请，故对反诉原告的第二、三项请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告刘志超于本判决生效之日起十日内给付原告包头市中安方装饰设计有限公司工程款4460元； 二、驳回反诉原告刘志超的诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费50元，减半收取计25元（原告包头市中安方装饰设计有限公司已预交），由被告刘志超负担；反诉案件受理费45元（反诉原告刘志超已预交），由反诉原告刘志超负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。           审判员 孟天漫             二〇一七年六月二十七日         书记员   李淑敏           附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条 依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。  当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。  人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条  被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他债务的，应当支付迟延履行金。