重庆市永川区人民法院民 事 判 决 书（2017）渝0118民初4083号原告：方正国际软件（北京）有限公司，住所地北京市海淀区北四环西环路****505，统一社会信用代码91110108801144696L。法定代表人：刘建，执行董事。委托诉讼代理人：李艳，女，1984年3月3日出生，汉族，系该公司员工，江苏省苏州市（特别授权）。委托诉讼代理人：常大鹏，男，1979年9月7日出生，汉族，系该公司员工，住山西省太原市（特别授权）。被告：重庆吉之汇农产品有限公司，，住所地重庆市永川区海棠大道**重庆吉之汇国际农贸物流城）17-6-1，统一社会信用代码915001180788497929。法定代表人：熊天冲，副总经理。委托诉讼代理人：张莲，女，1990年7月16日出生，汉族，系该公司员工，住重庆市永川区。被告：重庆吉之汇信息科技有限公司，，住所地重庆市永川区海棠大道**重庆吉之汇国际农贸物流城）17-4-1，统一社会信用代码91500118322356325C。法定代表人：杨皓浩，常务副总经理。原告方正国际软件（北京）有限公司与被告重庆吉之汇农产品有限公司、重庆吉之汇信息科技有限公司合同纠纷一案，本院于2017年5月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告方正国际软件（北京）有限公司的委托诉讼代理人李艳、常大鹏，被告重庆吉之汇农产品有限公司的委托诉讼代理人张莲，重庆吉之汇信息科技有限公司的法定代表人杨皓浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告方正国际软件（北京）有限公司向本院提出诉讼请求：1、由二被告连带支付原告31.08万元；2、由二被告支付原告违约金6.2万元（以未付款项31.08万元的20%计算为62160元，放弃160元）。3、由二被告负担诉讼费。事实和理由：2015年3月1日，原告与被告重庆吉之汇农产品有限公司签订合同，同年6月1日又签订补充协议，约定原告为被告重庆吉之汇农产品有限公司提供“阿吉云信息化平台”开发服务。原合同及补充协议总金额为134.6万元。签订合同后，原告履行了合同义务，并于2016年3月31日取得最终验收报告，但至今被告仍未按合同约定支付剩余合同款31.08万元。合同第十八条对违约金计算方式进行了约定。因《补充协议》约定上述款项由被告重庆吉之汇农产品有限公司委托被告重庆吉之汇信息科技有限公司代为支付，故被告重庆吉之汇信息科技有限公司属于债务加入的情形，应对所欠的合同款及违约金承担连带责任。此款经原告多次催收，二被告至今未付。被告重庆吉之汇农产品有限公司辩称，一、合同约定的第三笔付款条件为项目通过最终验收30天内，并收到原告提供的所有项目的开发成果物及发票后支付，合同约定付款条件未成就。1、原告至今未完成约定功能内容的开发。2、原告至今未向被告交付源代码等开发成果物。3、双方未完成项目的验收。原告逾期至2016年2月仍未完成软件平台的开发，但依托平台的线下实体市场已于2015年12月17日开业运营，原告以中止、暂停项目开发为手段要求被告出具最终验收报告，被告迫于无奈作出验收报告，该验收报告违反客观真实性，不能作为验收依据。4、原告未按约定将发票交付被告。二、原告已部署的软件功能存在诸多质量问题，双方签订的合同约定原告需提供维护义务，但原告从未进行过软件维护，双方约定的开发完成时间为2015年9月15日，但原告未在该期限内完成开发，原告延期履行给被告造成了严重损失，应当支付被告违约金，在原告未支付被告违约金前，被告有权暂不支付剩余的合同款项。三、原告主张的开发费用应作相应扣减，该费用被告已另案起诉。四、被告不应当支付原告违约金，且原告主张的违约金过高。若法院判决被告支付违约金，则应按照中国人民银行同期贷款利率计算，基数以法院查明被告应当支付原告的开发经费扣除原告应向被告支付的相关费用的剩余费用为准，期限以法院认定被告延期付款期限为准。五、诉讼费不应由被告负担。要求驳回原告的诉讼请求。被告重庆吉之汇信息科技有限公司辩称，重庆吉之汇农产品有限公司与重庆吉之汇信息科技有限公司之间系单纯的委托支付关系，因为重庆吉之汇农产品有限公司与重庆吉之汇信息科技有限公司有资金来往，受重庆吉之汇农产品有限公司委托，重庆吉之汇信息科技有限公司代为向原告支付款项。重庆吉之汇信息科技有限公司在本案中只是接收委托的付款方，不承担具体的合同义务，因重庆吉之汇农产品有限公司和原告就付款未达成一致意见，故接重庆吉之汇农产品有限公司的通知，重庆吉之汇信息科技有限公司没有支付相应款项。重庆吉之汇信息科技有限公司作为本案的主体不适格。要求驳回对重庆吉之汇信息科技有限公司的诉讼请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年3月，原告方正国际软件（北京）有限公司（乙方）与被告重庆吉之汇农产品有限公司（甲方）签订《技术开发（委托）合同》，约定甲方委托乙方研究开发“阿吉云信息化平台项目”。该合同第三条约定乙方应按下列进度完成研究开发工作：“合同生效后1个月完成详细需求调研和分析合同生效后8个月内完成所有功能开发和内部测试。开发完成后一个月内完成系统部署。开发完成后1个月内完成试运行，并要求甲方进行项目验收。”第五条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬约定：“1、研究开发经费和报酬总金额为人民币91万元。2、研究开发经费由甲方分三期支付乙方。第一笔付款为合同生效后，乙方按照附件1《工作任务书》约定，完成项目流程梳理与需求分析阶段并输出相关文档。经甲方验收且双方项目组加盖公章或合同专用章签字确认后，甲方在收到发票后10天内支付乙方在整个项目实施服务费22万元。第二笔付款为乙方在系统整体上线并投入运营后支持一个月，经甲方验收且双方项目组签字确认后，甲方在收到发票后10天内支付乙方在整个项目实施服务费用51万元。第三笔付款为乙方通过项目最终验收30天内并收到乙方提供的所有项目中约定开发成果项目源代码、《需求规格说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统数据库设计文档》、《测试报告》、《部署文档》后，甲方在收到发票后10天内支付乙方在整个项目实施服务费18万元。乙方须在甲方每次付款前十个工作日开具等额的合法税务发票，如乙方延迟提供发票的，甲方付款相应顺延且无须承担违约责任。甲方逾期付款的，应按照合同金额的0.5%/日，向乙方加付逾期付款违约金。”第八条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：“1、研究开发成果交付的形式及数量：以光盘形式提供一份资料。2、研究开发成果交付的时间及地点：项目结束后两周内交付。。地点重庆市。3、……”第十七条约定：“双方确定，在本合同有效期内，甲方指定胡小辉为甲方项目联系人，乙方指定李怀振为乙方项目联系人。”第十八条违约责任约定：“1、除甲方的原因外，乙方由于自身原因致使逾期完成附件1《工作任务书》的工作内容，每迟延一个自然日，乙方向甲方支付合同金额0.5%的违约金，但违约金总额不超过合同金额的20%。甲方验收不合格视为乙方逾期完成。逾期超过20工作日，甲方有权单方面终止合同，乙方需在合同终止后10个工作日内返还甲方已支付的所有项目款。2、因乙方原因，未按附件1《工作任务书》的工作内容，在2015年9月15日前完成约定内容的开发并上线使用，甲方有权单方面终止合同。由该原因造成的合同终止，乙方需在合同终止后10个工作日内提供给甲方该阶段所有开发成果，包括但不限于源代码、设计文件等；并返还甲方已付项目款的20%，人民币4.4万元。3、甲方无正当理由逾期付款，每迟延一个自然日，甲方向乙方支付合同总金额0.5%的违约金，但违约金总额不超过逾期付款部分金额的20%,逾期超过20工作日，乙方有权单方面终止合同，甲方需在合同终止后10个工作日内支付欠款以及合同总金额的20%。4、乙方所开发的系统不符合本合同约定标准时，乙方应按照本合同的约定负责及时修复或调试。若就所开发的系统因同一质量问题经三次修复调试仍不能满足合同约定的质量标准，甲方有权解除合同，乙方应于收到甲方解除合同通知之日起90日内向甲方返还甲方已经支付的全部款项。如甲方不解除合同，视具体情况双方再行协商。5、甲乙双方任何一方在合同履行中违反合同中约定的义务，违约方应承担由此给守约方造成的实际损失。6、除侵犯他人知识产权外，乙方在合同项下最大责任不超过合同总价的100%。除侵犯他人知识产权外，乙方在各阶段承担的最大责任不超过各阶段付款金额的100%。”原告方正国际软件（北京）有限公司于2015年3月16日在该合同上盖章，被告重庆吉之汇农产品有限公司于2015年3月25日在该合同上盖章。2015年6月1日，胡晓辉代表被告重庆吉之汇农产品有限公司提出新增及变更需求，李怀振代表原告受理了该新增及变更需求。其后，原告（乙方）与被告重庆吉之汇农产品有限公司（甲方）形成《阿吉云信息化平台——补充需求变更确认单》（以下简称确认单），载明本确认单是以《技术开发（委托）合同》中“阿吉云信息化平台”项目为基础所做的新增及变更需求。本确认单所涉及研究开发经费共计43.6万元，由甲方分三期支付乙方，第一笔付款为本确认单经双方项目组加盖公章或合同专用章签字确认后，甲方在收到发票后10天内支付乙方在整个项目实施服务费用17.44万元；第二笔付款为乙方在原合同中所涉及的系统整体上线并投入运营后支持一个月，经甲方验收且双方项目组签字确认后，甲方在收到发票后10天内支付乙方在整个项目实施服务费用13.08万元；第三笔付款为乙方按照原合同中约定通过项目最终验收30天内并收到乙方提供的所有项目中约定开发成果项目源代码、《需求规格说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统数据库设计文档》、《测试报告》、《部署文档》后，甲方在收到发票后10天内支付乙方在整个项目实施服务费13.08万元。乙方须在甲方每次付款前十个工作日开具等额的合法税务发票，如乙方延迟提供发票的，甲方付款相应顺延且无须承担违约责任。甲方逾期付款的，应按照合同金额的0.5%/日，向乙方加付逾期付款违约金。本确认单未约定条款仍按照原合同的内容执行。原告方正国际软件（北京）有限公司于2015年7月6日在该确认单上盖章，被告重庆吉之汇农产品有限公司于2015年7月7日在该确认单上盖章。2016年3月1日至2016年3月31日，被告重庆吉之汇农产品有限公司对“阿吉云信息化平台”项目进行了验收，并向原告出具了终验报告，其中载明验收依据为《阿吉云信息化平台项目合同书》、《阿吉云信息化平台项目工作任务书》，验收内容及意见为：商城系统通过、商户系统通过、平台管理系统通过、物流系统通过、物业系统通过、结算系统通过、检测系统通过、物流PDAAPP系统通过。2016年6月1日，原告方正国际软件（北京）有限公司（乙方）与被告重庆吉之汇农产品有限公司（甲方）、重庆吉之汇信息科技有限公司（丙方）签订《补充协议》，约定甲乙双方签订的《技术开发（委托）合同》第二笔付款51万元、第三笔付款18万元及确认单第二笔付款13.08万元、第三笔付款13.08万元由甲方委托丙方代为支付，共计95.16万元，乙方在满足支付条件且甲方在收到乙方为丙方开具相应金额发票后10天内安排丙方支付相应款项，乙方收到丙方支付的全部款项后，甲乙双方相应权利义务关系两清，不得以任何理由向甲方主张开发费用等内容。庭审中，原、被告均确认被告已支付了《技术开发（委托）合同》的第一笔款项22万元、第二笔款项51万元及确认单的第一笔款项17.44万元、第二笔款项13.08万元，共计103.52万元。本院认为，本案中，原告方正国际软件（北京）有限公司与被告重庆吉之汇农产品有限公司之间形成合同关系，该合同合法、有效，双方应按照合同约定履行相关义务。根据《技术开发（委托）合同》及确认单的约定，其各自第三笔款项的支付条件均为“项目最终验收30天内并收到原告提供的所有项目中约定开发成果项目源代码、《需求规格说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统数据库设计文档》、《测试报告》、《部署文档》后，被告重庆吉之汇农产品有限公司在收到发票后10天内支付”，并且《技术开发（委托）合同》中第八条约定的研究开发成果交付的形式及数量是“以光盘形式提供一份资料”，但原告仅举示了一份无法核实身份的电话录音予以证明其公司向被告重庆吉之汇农产品有限公司提供了相应的开发成果物，不足以证明其公司按照约定向被告重庆吉之汇农产品有限公司提供了相应的开发成果物，故《技术开发（委托）合同》的第三笔款项及确认单的第三笔款项的支付条件均尚未成就，原告要求二被告连带支付合同款项并支付违约金的诉讼请求理由不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：驳回原告方正国际软件（北京）有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6892元，减半收取计3446元，由原告方正国际软件（北京）有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。代理审判员  欧阳毅二〇一七年六月三十日书 记 员  李 健