中华人民共和国山西省定襄县人民法院民 事 判 决 书(2016)晋0921民初514号原告（反诉被告）山西中威建筑劳务有限公司（简称中威公司）法定代表人：��志民职务：总经理地址：太原市迎泽区双塔西街73号。委托代理人王文林，男，1976年9月28日生，汉族，山西中威建筑劳务有限公司职工。委托代理人薛剑，男，1980年4月3日生，汉族，山西省太原市人，中威公司职员。被告（反诉原告）林州市二建集团建设有限公司（简称林州二建）法定代表人郭跃立，职务董事长地址：林州市国家红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段。委托代理人秦来江，男，1962年6月28日生，汉族，河南省郑州市人，林州二建公司职员。委托代理人赵辰平，女，山西辰平律师事务所律师。第三人余世忠，男，1975年5月13日生，汉族，农民，现居四川省内江市中区。委托代理人张润苟，男，山西天秀律师事务所律师。原告（反诉被告）山西中威建筑劳务有限公司诉被告（反诉原告）林州市二建集团建设有限公司、第三人余世忠建设工程合同纠纷一案，本院于2016年5月8日作出（2015）定商初字第425号民事判决，被告林州市二建集团建设有限公司不服，提出上诉。忻州市中级人民法院于2016年8月20日作出(2016)晋09民终538号民事裁定，裁定撤销原判，发回重审。本院受理后，依法组成合议庭、公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）山西中威建筑劳务有限公司的委托代理人王文林、薛剑，被告（反诉原告）林州市二建集团建设有限公司委托代理人秦来江、赵辰平，第三人余世忠及其委托代理人张润苟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）山西中威建筑劳务有限公司诉称，原、被告于2014年7月24日签订《劳务分包合同》后，余世忠以我公司的名义组织施工。2014年12月8日经双方共同确��，已完工程量为8281平方米，合计工程款为2567110元，但被告分文未向我公司支付工程款。2015年多名余世忠雇佣的工人将我公司诉至仲裁委，请求我公司支付工资1209971元，历经仲裁委裁决、定襄县人民法院、忻州市中级人民法院审理，终审判决我公司向余世忠工人支付1209971元。为此诉至法院请求撤销第一项关于确认合同无效的诉讼请求，被告林州二建向原告支付工程款2567110元，诉讼费由被告承担。被告（反诉原告）林州二建辩称，原告所诉合同欠款2567110元，实际上我公司已经支付2093448元。按合同现应付70%的工程款我公司已多付，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。另我公司提出反诉，请求解除反诉人与被反诉人签订的劳务分包合同，判令被反诉人退出定襄县金丹小区施工现场；确认2014年10月18日签订的补充协议无效，判令被反诉人赔偿反诉人因违约���工及停工等造成的经济损失711215.64元，被反诉人赔偿反诉人垫付款284008.61元，两项共计赔偿人民币995224.25元。第三人余世忠辩称，本案建设工程劳务分包是由我同被告负责人张向周、秦来江商定的，其二人要求我挂靠劳务公司才允许进场作业。后我同原告负责人协定，由我负担建筑施工、机械辅材、人工等费用，并向原告方支付一定费用，原告方才在《劳务分包合同》上加盖公章。我挂靠原告中威公司为林州二建提供劳务是双方真实意思表示。劳务分包合同系原告中威公司同被告林州二建的真实意思表示，不违反合同法规定，是有效合同。我没有过错。原告主张让被告同我共同承担欠款的诉求没有法律依据，依法应当判决被告林州二建承担偿还所欠工程款。至于被告林州二建反诉，因我是案件所涉工程实际承揽人，挂靠原告中威公司。本案所涉项目系我同原告合作完成，我向原告支付管理费。同意解除劳务分包合同，但被告应结清工程款。补充协议系双方真实意思表示，合法有效。被告反诉的各项费用，不是事实。经审理查明：2014年7月24日中威公司与林州二建签订《劳务分包合同》，中威公司承建金丹小区（也称金丹花园）住宅楼1#2#楼及地下车库，建筑面积约20700平方米。合同约定：“基础土方工程人工配合，完工后的建筑垃圾清理及室内外回填土等费用均由中威公司负责。林州二建负责提供钢筋、混凝土、水泥、砂、石、砖。工程款按建筑面积综合价每平米310元。林州二建在主体施工项目完工后，付中威公司85%工程款。有关单位检收后付95%，留5%的保修金。抹灰期间，中威公司安排专人剔凿胀模混凝土。中威公司如不剔凿林州二建可安排人员费用从保修金内扣除。若现场发生计时工，则��120元一工日计算。中威公司预交20万元保证金，主体完工后全部返还。停工损失的人工和材料费用由造成停工方承担。中威公司必须为工人办理意外伤害保险。生活用电费、用水电维修费用、冬季施工一切费用由中威公司承担。”签订合同后，余世忠交付林州二建保证金20万元即组织工人施工，至2014年12月18日，在开发商金丹小区项目部签字确认下，林州二建与余世忠签订了工程量结算及承诺书。余世忠完成2号楼地下一层和地上九层车库及商铺建筑面积8281平方米，共计工程款2567110元。按主体完工后，林州二建应付余世忠此工程款2567110的85%即2182043.5元。中威公司与余世忠对此工程款均无异议，林州二建原审时提供此证据并认可，重审时反悔，重审时中威公司认可收到工程款870000元。另第十层不包含在此工程款中，第十层只做了模型与钢筋工。林州二建和金丹小区项目部共付余世忠款2093448元。其中，264240元为停工损失费，10000元为工人生活费。林州二建向本院提出申请，要求鉴定工程质量和未完工返工工程量。后撤回工程质量的鉴定。经忻州市中级人民法院证据中心对外委托，2号楼及地下车库未完工程量造价人工费和返工工程造价为191833元。2014年8月19日，因施工用两部塔吊未检测、临边防护不到位、用电不规范、施工安全责任人标牌无明显标识、消防设施不到位、进场道路不符合绿色文明施工要求等原因，定襄县建筑工程质量安全监督站发出整改通知，塔吊停止使用。施工中金丹花园项目部及监理部因2#楼及车库工程质量不合格对林州二建罚款44万元。林州二建按合同约定面积代原告交商业保险费30200元，垫付生活用水、电费11400元。2014年10月18日，林州二建张向周与余世忠签订《补充协议》，并有金丹花园项目部张金龙签字，就生活用水、电费、误工费、工程进度款等达成协议，证人张世伟等证实施工人员围堵项目部办公室长达十小时，不让林州二建人员出入、用餐，才在补充协议上签字。上述事实有原、被告及第三人陈述及提供的证据提供的证据经当庭质证在案证实。本院认为，中威公司、林州二建、余世忠签订的劳务分包合同有效。三方均同意解除合同。补充协议与劳务分包合同相抵触部分以劳务分包合同为准。2014年12月8日签订的工程量结算及承诺书，林州二建虽反悔但无相反证据推翻，本院予以确认。中威公司和余世忠对司法鉴定意见异议不成立，应予确认。余世忠签收工程款行为，林州二建有理由相信其代理行为有效，余世忠签收工程款1819208元，其中870000元中威公司追认，另950208元责任自负，应交回中威公司。故林州二建应付中���公司工程款2182043.50元，减去未完工和返工费用191883元与已付余世忠的1819208元，林州二建仍应支付中威公司170952.50元。林州二建反诉请求施工质量不合格造成损失44万元因其撤回工程质量鉴定本院不予支持，另行解决。反诉请求余世忠塔吊封停造成损失271215.64元，证据不足不予支持。反诉请求偿还商业保险费30200元，按实际施工量中威公司应承担40%即12080元。反诉请求返还垫付水电费11400元予以支持。反诉请求返还垫付的剔凿账模混凝土费128355元，依《劳务分包合同》将来从保修金中扣除，故不予支持。反诉请求罚款40000元，搅拌站误工费1000元，借用钢筋费4513.11元，证据不足不予支持。综上，中威公司返还林州二建代垫付水电费11400元，商业保险费12080元，共计23480元。余世忠辩解不承担塔吊停工损失271215.64元和工程质量罚款予以支持。辩解不承担水电费11400元予以驳回。承担40%的商业保险费予以认可。不承担林州二建其它代垫付费用予以支持。余世忠辩称所收款2093448元中有停工损失费和生活费274240元，余世忠辩解返还保证金5万元按合同应予支持。5万元保证金由林州二建直接返还中威公司，余世忠交付中威工程款950208元减去此款为900208元。故依据《中华人民共和国合同法》第四十九条、第九十三条、第一百零九条、第一百一十一《最高人民法院关于适用的解释》第九十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条之规定，判决如下：解除山西中威建筑劳务有限公司与林州市二建集团建设有限公司签订的《劳务分包合同》。林州市二建集团建设有限公司于本判决书生效后十日内支付山西中威建筑劳务有限公司工程款170952.50元，返还保证金50000元。余世忠于本判决书生效后十日内交付山西中威建筑劳务有限公司工程款900208元。山西中威建筑劳务有限公司于本判决书生效后十日内返还林州市二建集团建设有限公司代垫付费用23480元。如果未按本判决规定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼费27336.88元，由山西中威建筑劳务有限公司负担2733.88元，被告（反诉原告）林州市二建集团建设有限公司负担3280元，余世忠负担21323元。反诉费6876.12元，由山西中威建筑劳务有限公司负担1573元，被告（反诉原告）林州市二建集团建设有限公司负担5303.12元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数��者代表人的人数提出副本，上诉于山西省忻州市中级人民法院。审判长  王圣田审判员  张 磊审判员  张 璇二〇一七年六月二十日书记员  王美杰