江苏省沭阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）苏1322民初40号 原告：李明西，男，1984年12月28日出生，沭阳县人，居民，住沭阳县.纽约婚纱店。 原告委托诉讼代理人：钱红华，江苏名典律师事务所律师。 原告委托诉讼代理人：李永洲，江苏名典律师事务所律师。 被告：江苏八闽房地产有限公司，住所地沭阳县南湖街道智慧佳园售楼部。 法定代表人：吴正强，该公司董事长。 委托诉讼代理人：高中新，江苏东域律师事务所律师。 原告李明西诉被告江苏八闽房地产有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年1月4日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员徐品独任审理，于2017年2月23日、3月3日公开开庭进行审理，原告委托诉讼代理人钱红华、李永洲，被告委托诉讼代理人高中新到庭参加诉讼。后因案情需要，本案依法转为普通程序，于2017年4月17日公开开庭进行审理，原告委托诉讼代理人钱红华，被告委托诉讼代理人高中新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称：请求判令：1、被告向原告支付逾期交房违约金15202元（暂计算至2016年12月5日，自2016年12月6日起以房价款为基数按每日万分之二标准计算至符合交房条件之日止）；2、被告协助原告办理房屋产权登记证书并向原告支付逾期办证违约金5452元（暂算至2016年12月5日，自2016年12月6日起以购房款为基数按中国人民银行同期贷款利率计算至被告将办理权属登记需由被告提供的资料提交产权登记机关备案之日止）。事实和理由：被告系沭阳县智慧佳园开发单位。2015年7月9日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的智慧佳园11幢3单元205号房，价款481071元。合同第八条约定，被告应在2016年6月30日前交付房屋。第九条约定，被告逾期交房按已交付房价款万分之二支付违约金。第十五条约定，如因被告原因，原告不能在规定期限内取得房产权属证书的，被告按已付房款0.5%向原告支付违约金。至今，本案房屋尚未验收合格且未能办理房屋产权证书。为维护原告的合法权益，特具状诉至沭阳县人民法院，请求予以处理。 被告辩称：一、被告不存在逾期交房问题。原、被告于2015年7月9日签订商品房买卖合同，约定的交房时间是2016年6月30日，约定的交付条件：该商品房单体验收合格，买受人按双方约定付清房款并缴清相关税费。原告收到交房通知书时间为2016年6月29日，涉案房屋单体验收合格时间为2016年1月20日，复验时间为2016年7月9日，在合同约定的交房时间时，完全符合约定的交房条件。 二、关于逾期协助办证违约金的问题，合同第十五条约定出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖方提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：2、买受人不退房，出卖人按已付房款的0.5%向买受人支付违约金，不同意原告要求的以房款为基数，按中国人民银行同类逾期贷款利率计算违约金的诉讼请求。现因原告李明西未按照约定接收案涉房屋，因此不存在迟延办证问题，更不存在迟延交房问题。 本案的争议焦点：被告是否按照合同约定的时间向原告交付房屋并按合同约定将办理权属登记需由出卖方提供的资料报产权登记机关备案。 原告为证明自己的观点，出示以下证据予以证实： 证据1，商品房买卖合同一份，证明原、被告存在商品房买卖合同关系； 证据2，房款发票，证明原告已按合同约定向被告交付相应的房价款； 证据3，政府有关部门对于案涉房屋不能交付的文件（网络打印件）一份，证明涉案房屋无法交付。 被告质证认为：对证据1、2的真实性没有异议。但不能达到原告的证明目的，原告购买的11号楼，双方约定的交房时间为2016年6月30日。交房条件为：单体验收合格，买受人付清应付款并交纳相关税费。目前涉案工程在交房前全部达到单体验收合格的条件。对于逾期办证违约金，合同中第十五条有约定，我方同意按此条款执行。 对证据3原告出示的证据因没有沭阳县住建局的文件和盖章确认，不能作为证据使用，且该证据的形式也不符合法律条件。 被告为证明自己的观点，出示以下证据予以证实： 证据1,11号楼预售许可证； 证据2,11号楼单体验收记录，单体验收时间为2016年1月20日，验收记录的原件在档案馆。因验收后，有个别买受人说验收不规范，住建局于2016年7月9日组织复验，复验结果仍是合格； 证据3，消防验收备案凭证，证明11号楼建设工程竣工验收消防于2016年12月9日验收合格； 证据4，2017年1月19日，沭阳县住房和城乡建设局出具的建筑工程竣工验收备案表，证明涉案房屋已竣工验收合格； 证据5，综合验收合格证书，证明涉案房屋已进行综合竣工验收并备案，具备办理房产证的条件； 证据6，（2011）沭民初字第2933号民事判决书和（2012）宿民终字第0227号民事判决书，证明案涉房屋只要通过单体验收合格就可交付房屋。单体验收合格后，开发商通知买受人接收案涉房屋，购房人不及时接收房屋，开发商不承担迟延交房的违约责任； 证据7，沭阳县不动产登记局出具的情况说明一份，证明案涉房屋已可以办理不动产登记； 证据8，邮寄送达凭证，证明在交房前，被告按照合同约定向原告送达上房通知书。 原告质证认为，对被告出示证据1-5的真实性无异议，但对其证明目的有异议，具体时间由法庭进行核实。关于涉案房屋的交付时间，本案中，被告在向原告交付涉案房屋未提供综合验收备案表来证明涉案房屋具有通过综合竣工验收的交付条件，仅是向原告交付涉案房屋钥匙，并不能说明被告履行交房义务，故被告仍应承担逾期交房及办证的违约责任； 对证据6的真实性没有异议，关联性存在异议； 对证据7的真实性无异议，但仅能证明截止2017年3月2日案涉房屋可以办证。被告提供的材料证明案涉房屋不动产登记材料截止2017年3月2日经不动产登记局审核合格，但不能证明被告已为原告办理相关的产权登记，系被告违约，现在被告未能完成合同约定的委托义务，原告有权要求被告返还已收取的费用及利息； 对证据8的真实性不予认可。上面虽有印章，但不清楚，也无相关承办人签字确认，不排除是被告自行制作。不符合正常的查询规范。 本院认证意见：对原告出示的证据1-2的三性予以认定；对被告提供的1-5、7的三性予以认定。 对原告提供的证据3的关联性不予认定。 对被告提供的证据6的真实性、合法性予以认定，因该案并未涉及本案当事人，故关联性不予认定。 对被告提供的证据8的三性予以认定。一方面，被告提供的该证据加盖沭阳县邮政局查验专用章，原告虽不予认可，但未提供其他证据证明其主张；另一方面，邮政部门作为信件往来的经营和管理部门，提供被告向原告发送邮件的邮件号及相关查单，是被告向原告书面送达通知书的最有效的途径。除此以外，被告无法提供任何机关出具的能够证明其书面通知原告的证据，故本院对被告提供的证据8的三性予以认定。 经审理查明：2015年7月9日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，合同约定，原告以481071元的价格购买被告开发的位于沭阳县。合同第八条约定：被告应当在2016年6月30日前将涉案房屋交于原告。交付条件为：该商品房单体验收合格，买受人按双方约定付清应付款并缴清相关税费。第九条第（2）款约定：逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付房价款万分之二的违约金。第十一条约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。第十五条约定出卖人（被告）应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，如因出卖人责任，买受人（原告）不能在规定期限内取得房产权属证书的，且买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.5%向买受人支付违约金。 2015年6月27日，被告向原告邮寄上房通知书，原告于2016年6月29日接收该邮件。 2016年7月9日，案涉房屋单体验收合格。2016年12月9日，案涉房屋建设工程竣工验收消防竣工并备案。2017年1月19日，被告向沭阳县住房和城乡建设局报送工程竣工验收备案文件，申请备案，当日，沭阳县住房和城乡建设局向被告出具建筑工程竣工验收备案表。2017年1月25日，验收机构向被告出具综合验收合格证书，认定案涉房屋综合验收合格。2017年3月2日，沭阳县不动产登记局向被告出具情况说明一份，载明：江苏八闽房地产有限公司开发的沭阳县智慧佳园小区1-3号楼、5-12号楼不动产登记材料已经我单位审核合格，可以办理首次登记业务。 现原告以被告向其交付的房屋未通过综合竣工验收和逾期办证为由，诉至本院，要求处理。 本院认为，原、被告之间签订《商品房买卖合同》，原告依合同约定支付价款，双方应按照合同约定的条款行使权利、履行义务。合同第八条约定：被告应当在2016年6月30日前将案涉房屋交于原告。交付条件为：该商品房单体验收合格，买受人按双方约定付清应付款并缴清相关税费。现案涉房屋于2016年7月9日前经单体验收合格，虽被告于2016年6月27日书面通知原告至被告处办理案涉房屋交接手续，但至合同约定的时间时，案涉房屋并未达到交付条件，原告有权拒绝接收案涉房屋。至合同约定的案涉房屋符合交付条件时，被告并未按合同第十一条约定书面通知原告至被告处办理案涉房屋交接手续，故本院认为，被告存在逾期交房的事实，原告要求被告向其支付逾期交房违约金的诉讼请求有事实和法律依据。本院支持，被告向原告支付逾期交房违约金，自2016年7月1日起至案涉房屋符合交房之日且被告向原告发出书面通知之日止，按日96元计算。 被告庭审中辩称，案涉房屋涉案房屋单体验收合格时间为2016年1月20日，复验时间为2016年7月9日，在合同约定的交房时间时，完全符合约定的交房条件。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。被告提供的证据仅能证明案涉房屋于2016年7月9日符合单体验收，故本院对被告该辩解不予采纳。 原告另要求被告向其支付逾期办证违约金的诉讼请求，本院认为，原、被告签订的合同第十五条约定：出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。现案涉房屋尚未交付，对原告该诉讼请求，本院不予支持。 原告还要求被告协助其办理案涉房屋产权登记证书的诉讼请求，本院认为，原、被告签订的合同第十五条约定，被告有义务协助原告办理案涉房屋的产权登记证书，对原告该诉讼请求，本院予以支持。 调解不成，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告江苏八闽房地产有限公司于本判决发生效力起十日内向原告李明西支付逾期交房违约金，自2016年7月1日起至案涉房屋符合交房之日且被告向原告发出书面通知之日止，按日96元计算； 二、被告协助原告办理位沭阳县室产权登记证书； 三、驳回原告其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费316元，由原告负担86元，被告江苏八闽房地产有限公司负担230元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费316元（户名为宿迁市财政局国库处，帐号46×××800，开户行为中国农业银行宿城支行）。 审 判 长  徐 品 人民陪审员  汪金楼 人民陪审员  仲崇良 二〇一七年六月二十二日 书 记 员  陈诗雅 附录法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第二百五十三条被执行人未按判决裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。