山东省青岛市城阳区人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁0214民初2868号原告（反诉被告）：青岛路博宏业环保技术开发有限公司，住所地山东省青岛市李沧区合川路19号。法定代表人：吕昌刚，职务总经理。委托诉讼代理人：高毓敏，山东畅海律师事务所律师。委托诉讼代理人：张锡龙，男，1988年5月7日生，汉族，住山东省汶上县，职务经理。被告（反诉原告）：青岛四季工坊食品配送有限公司，住所地山东省青岛市城阳区夏庄街道秦家小水社区村委会西2000米。法定代表人：张贤存，职务董事长。委托诉讼代理人：隋鹏飞，北京大成（青岛）律师事务所律师。原告（反诉被告）青岛路博宏业环保技术开发有限公司（以下简称“路博环保公司”）与被告（反诉原告）青岛四季工坊食品配送有限公司（以下简称“四季配送公司”）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告路博环保公司委托诉讼代理人高毓敏、张锡龙与被告四季配送公司委托诉讼代理人隋鹏飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告路博环保公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付工程质保金16500元及利息；2、诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告明确利息的诉讼请求为：以16500元为基数按照同期银行贷款利率计算的自2014年12月21日起至判决生效之日止的利息。事实和理由：原、被告于2013年8月8日签订《工程合同》，约定由原告为被告进行空调机组、消防风机等降噪处理工程，同年12月6日在原项目合同基础上，新增部分工程项目，即合同总额变更为33万元，并于2013年12月20日全部验收完成。自2014年12月30日项目质保期结束至今，被告尚有16500元工程质保金未支付，原告多次催要，被告从未明确答复及支付款项。被告的行为已构成严重违约，故应当按照协议书的约定向原告支付工程质保金。为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，望判如所请。被告四季配送公司辩称，原告并未按照合同约定履行保修期内的保修义务，被告无需付款，且原告履行合同存在瑕疵，未按照合同约定时间完成工程施工，应按合同约定向被告偿付违约金。反诉原告四季配送公司向本院提出反诉请求：1、反诉被告偿付反诉原告部分违约金50000元；2、本案反诉费等由反诉被告承担。事实和理由：双方合同约定涉案工程于2013年8月8日开工，反诉被告应于2013年9月18日全部施工完毕，否则应当按照每天5000元的标准向反诉原告支付违约金。反诉被告承揽工程最后完工日期为2013年12月20日，按照合同约定，其应当向反诉原告支付违约金不低于45万余元。反诉被告承揽工程质量存在严重问题，且没有在反诉原告要求的维修期限内进行有效维修，无权在本诉中主张返还质保金；同时其完工严重逾期，按照双方合同约定，应当承担违约责任。反诉原告暂主张部分违约金50000元，并保留在不少于450000元范围内继续向反诉被告主张权利。现向贵院提起反诉，望判如所请。反诉被告路博环保公司对反诉原告四季配送公司的反诉辩称，1、反诉被告已按合同约定时间完成安装施工义务，2013年9月18日已经完成项目施工，反诉原告于2013年12月6日与反诉被告签订的《新增项目补充协议书》及2013年12月20日提供给反诉被告的验收合格报告可以看出，反诉原告对反诉被告的竣工情况予以认可，因项目需经环保部门验收，反诉原告委托城阳区环境检测局进行了检测，2013年12月19日检测部门出具的检测合格报告已经送至反诉原告处，反诉原告已按照合同约定将合同价款付至95%，反诉被告不存在违约情形；2、根据合同约定，竣工日期为2013年9月18日，若反诉原告认为反诉被告存在违约情况，应在二年诉讼时效内向反诉被告提出主张，反诉原告此时提出反诉，已超过诉讼时效，不应得到支持。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、《新增项目补充协议书》1份，原告用于证明原、被告2013年12月6日签订该协议，追加一台5000元的制冷机组，约定项目竣工验收后随原合同金额付至95%。被告认为该证据系复印件，对其真实性需要核实，认为原、被告之间确实增加过项目，该补充协议书内容是增加一台制冷机组，目的是对厂房进行通风降温，但实际并未达到降温的效果。经本院依法释明，被告未在指定期限内书面反馈关于该证据真实性的意见，且认可双方之间增加过项目，故应依法承担不利的法律后果，本院对该证据的真实性、关联性、合法性及证明效力予以确认；2、《工程验收申请单》1份，原告用于证明2013年12月20日，被告验收意见为完成合同内容并验收合格，该申请单由工程师刘汉强、郝赛赛及被告处负责人宫新军签字确认，原告已将涉案工程安装施工完毕并经验收合格。被告对该证据真实性需要庭后核实，认为该申请单中载明已完成的是降噪工程施工，并且原告“自检”合格，该证据标明的附件环保监测报告被告并未收到，原告应当向被告提供，原告负责人张锡龙进行工程验收申请的日期是2013年12月18日，已经远超合同约定的竣工日期。经本院依法释明，被告未在指定期限内书面反馈关于该证据真实性的意见，亦未书面反馈该验收申请单上与被告有关人员签字的真实性，应依法承担不利的法律后果，故本院对该证据的真实性、关联性、合法性及证明效力予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、原告具有青岛市城乡建设委员会颁发的环保工程专业承包叁级资质证书。2013年8月8日，原、被告签订《维客集团建筑工程施工合同》，宫新军和张锡龙分别作为发包方和承包方委托代理人在该合同上签字，主要约定被告将青岛四季工坊降噪工程（以下称“涉案工程”）交由原告施工，开工日期2013年8月8日，竣工日期2013年9月18日，合同工期总日历天数40天；发包方派驻的工程师为刘汉强，承包方项目经理为张锡龙；承包范围为空调机组、消防风机等降噪处理，包括隔音板、隔音门、通风散热、降噪房、百叶窗等内容的材料及安装，合同总价包死325000元；付款方式为预付合同额的30%，材料全部到场后付至合同额的60%，工程完工，相关报审及验收合格后付至合同额的95%，余5%为质保金，质保期壹年，从工程整体竣工验收合格之日起计算；承包人的违约责任包括因承包人原因逾期竣工时，每逾期一天按伍仟元每天承担违约金等。涉案工程于2013年8月8日开工，原告主张其施工的合同内工程于2013年9月18日完工，被告主张原告施工的合同内工程于2013年12月18日完工。二、2013年12月6日，原、被告签订《新增项目补充协议书》，宫新军和张锡龙分别作为发包方和承包方委托代理人在该协议书上签字，主要约定对北侧厂房后新增加的一台制冷机组进行降噪处理，项目追加一次性包干价5000元，合同总价变更为330000元，项目工作完成通过有关部门验收合格后，随原合同金额一同付至95%。2013年12月18日，原告向被告提报《工程验收申请单》，验收意见为“完成合同约定内容，并验收合格”，刘汉强、宫新军分别在工程师栏和四季工坊栏签字确认，最后签署日期为2013年12月20日。原、被告一致确认被告已支付原告95%的涉案工程款即313500元。本院认为，原、被告之间签订的《维客集团建筑工程施工合同》、《新增项目补充协议书》意思表示真实，合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。现根据本案查明的事实，结合原、被告的诉辩主张，本院对本案本诉及反诉分别评判如下：一、关于本诉。被告派驻的工程师刘汉强和委托代理人宫新军已在原告提报的《工程验收申请单》签字确认，验收意见为“完成合同约定内容，并验收合格”，故根据双方《维客集团建筑工程施工合同》约定，涉案工程质保期应自被告授权人员最后签署的2013年12月20日起算，原告于2016年5月9日在本院起诉时已超过壹年质保期，现原告要求被告支付工程质保金16500元，理由正当，符合双方约定，本院予以支持。利息从应付工程价款之日计付，根据双方约定，质保期为壹年，原告要求被告支付以16500元为基数按照同期银行贷款利率计算的自2014年12月21日起至判决生效之日止的利息，理由正当，于法有据，本院予以支持。二、关于反诉。反诉原告主张反诉被告施工工程完工日期严重滞后，但未向本院提交证据予以证实，反诉原告所依据的《工程验收申请单》仅能证实双方工程验收的时间和意见，不能证实涉案工程的实际完工时间，根据“谁主张、谁举证”原则，反诉原告应承担不利的法律后果，且反诉原告未提交证据证实其在涉案工程验收长达两年多时间里向反诉被告主张过该违约金，反诉被告关于反诉原告反诉已超过诉讼时效的抗辩意见，本院予以采纳。反诉原告反诉要求反诉被告偿付部分违约金50000元，无事实法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告青岛四季工坊食品配送有限公司于本判决生效后十日内支付原告青岛路博宏业环保技术开发有限公司工程质保金16500元及以16500元为基数按照同期银行贷款利率计算的自2014年12月21日起至判决生效之日止的利息。二、驳回反诉原告青岛四季工坊食品配送有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费213元，反诉受理费525元，共计738元，均由被告（反诉原告）青岛四季工坊食品配送有限公司负担。如不服本判决，可以在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审 判 长  纪仁峰审 判 员  滕 艳人民陪审员  刘 锋二〇一七年六月二十九日书 记 员  张 磊