福建省泉州市洛江区人民法院民 事 判 决 书（2020）闽0504民初2621号原告:钟信花，女，1987年4月21日出生，畲族，住福建省泉州市洛江区。被告:泉州龙泽装饰设计有限公司,住所地福建省泉州市丰泽区东海街道东海大街御花园9栋二楼。法定代表人：王良梅，执行董事兼经理。被告:福建省龙头艺术装饰工程有限公司,住所地福建省泉州市丰泽区东海街道东海大街御花园9栋一楼。法定代表人：王良梅，执行董事兼经理。原告钟信花与被告泉州龙泽装饰设计有限公司（以下简称龙泽公司）、福建省龙头艺术装饰工程有限公司（以下简称龙头公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年10月9日立案后，依法适用普通程序，于2021年3月8日公开开庭进行了审理。原告钟信花到庭参加诉讼，被告龙泽公司、龙头公司经公告传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。钟信花向本院提出诉讼请求：1.判令解除钟信花与龙泽公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》，合同总标的233800元；2.判令龙泽公司退还钟信花支付的工程款100000元及并按照全国银行业间同行拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自起诉之日起至实际清偿之日止的利息；3.判令龙泽公司按照每日30元的标准支付自2020年5月11日起至合同解除之日止的逾期竣工违约金(暂计至起诉之日的违约金为3930元)；4.判令龙头公司对龙泽公司的上述债务承担共同赔偿责任；5.本案全部诉讼费用由龙泽公司、龙头公司共同承担。事实与理由：2019年11月17日，钟信花与龙泽公司签订《住宅装饰装修工程施工合同》一份，钟信花委托龙泽公司负责位于万盛凤凰城8#605(原宏益江山丽园8#605)的房产的房屋设计及装修施工等事宜，合同价格金额为233800元，竣工时间为2020年5月10日。合同签订后，钟信花依约支付了151970元的工程款，但龙泽公司至今只施工了51970元的工程量就停工了，至今仍未完成钟信花房产的装修施工事宜，龙泽公司逾期竣工的行为已经构成违约，钟信花有权请求解除双方的施工合同并要求龙泽公司退还已支付的工程款并赔偿相应损失。龙头公司作为工程款的收款方，公司主要股东及负责人、营业场所、业务范围均不同程度的重叠，两家公司在财产上存在混同，故钟信花有权请求由龙头公司对上述费用承担共同赔偿责任。为维护自身合法权益，特诉至法院。龙泽公司、龙头公司未作答辩。钟信花为支持自己的主张，向本院提供如下证据：1.国家企业信用信息公示，证明龙泽公司、龙头公司的主体资格；2.住宅装饰装修工程材料报备合同、住宅装饰装修工程施工合同，证明钟信花与龙泽公司签订合同，并约定双方的权利义务，及双方约定的竣工日期为2020年5月10日前；3.收款收据2张、转账记录3张，证明合同签订后，钟信花依约支付了151970元的工程款，其中龙泽公司出具的收款收据数额为70140元，该款项是转账至龙头公司的账户上，剩余款项81830元由钟信花转账至龙泽公司的公司账户；4.公证书，证明2020年8月5日8栋605住宅的室内装修现状，当时龙泽公司停工，且未按期完成装饰装修工程。龙泽公司、龙头公司未向本院提供证据。对上述证据，本院分析认证如下：龙泽公司、龙头公司未依传票时间到庭参加诉讼，又未在本院指定的期限内提出异议并提交证据，视为自愿放弃答辩、举证和质证的权利。钟信花提供的证据1-4，内容真实，来源合法，与本案具有关联性，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月20日，龙泽公司与钟信花签订《住宅装饰装修工程材料报备合同》，当日钟信花、林让镀（钟信花的丈夫）分别通过自己的微信账户各向龙头公司财户支付装修定金30000元，龙泽公司于当日出具收款收据一张（注明钟信花凤凰城8#605，装修定金60000元），上有龙泽公司财务专用章及经手人处谢惠芳签名。2019年11月17日，钟信花与龙泽公司签订《住宅装饰装修工程施工合同》一份，约定：1.钟信花将万盛凤凰城8#605室房屋的装修工程发包给龙泽公司施工；2.工程预算为233800元；3.工程期限为150个工作日；4.本合同签订后，钟信花应在当日向龙泽公司支付合同总金额的65%，即151970元；5.因龙泽公司的原因导致竣工日期延后，龙泽公司按30元/工作日赔偿钟信花，赔偿总额以工程制安总额千分之五为上限。合同承包方龙泽公司设计师处载明“柴弘杰”；6.在其他约定事项中，以手写方式注明“…3.2020年5月10号前竣工”。合同签订当日，钟信花通过微信账户向龙头公司财户转账10140元，龙泽公司出具收款收据一张（注明钟信花凤凰城8#605，补齐首期款10140元）。2019年12月15日，钟信花通过自己建设银行账户向龙泽公司账户支付81830元。2019年12月5日，龙泽公司进场施工。至2020年3月龙泽公司设计师告知钟信花停工时，龙泽公司施工项目仅为：水电铺设，大厅瓷砖铺设，吊顶木作（部分），卫生间瓷砖铺设一半；工程款约51970元。2020年8月5日，钟信花委托福建省泉州市通淮公证处对涉案房屋内部装修现状进行证据保全公证。本院认为，钟信花与龙泽公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》，属家居装修合同，不受建筑法的约束，双方之间成立承揽合同关系。因双方之间的承揽合同关系，主体适格、意思表示真实，内容未违反法律法规禁止性规定，依法应认定合法有效。合同有效，即具有法律约束力，双方均应严格履行合同义务。本案中，钟信花依约支付了首期装修款，但龙泽公司仅施工部分项目即停工，且在约定施工期限已届满的情况下仍未组织人员复工，应认定龙泽公司的违约行为导致钟信花的合同目的不能实现。因本案系民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷，故应适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”的规定。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，钟信花有权解除合同。本院通过公告于2021年2月13日将钟信花要求解除案涉施工合同的起诉状等诉讼材料送达龙泽公司，应视为钟信花要求解除合同的通知到达龙泽公司，依照《中华人民共和国合同法》第九十六条：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”规定，案涉施工合同于2021年2月13日解除。合同解除，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。庭审中，钟信花确认龙泽公司已施工的装修款为51970元，且表述愿意接收已施工工程并同意该部分工程款从其已支付的装修款中给予抵扣，故未施工部分的装修款100000元，钟信花有权要求返还。因龙泽公司未能依约进行施工导致案涉合同被解除，其依法应承担违约责任。合同解除后，龙泽公司未能及时返还装修款，给钟信花造成的资金占用损失，龙泽公司应按合同解除时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向钟信花支付逾期付款违约金。钟信花该项诉求中合理部分，本院予以支持。本案中，案涉施工合同约定迟延竣工，应按30元/工作日支付赔偿金，赔偿总额以工程总额千分之五为上限。本案涉案工程总价为233800元，以千分之五为上限，赔偿总额以1169元为限。现钟信花请求按每日30元的标准支付自2020年5月11日起至合同解除之日止的逾期竣工违约金，已超过合同约定的上限1169元。故对钟信花对合同解除前的逾期竣工违约金，本院确定为1169元，超过部分，本院不予支持。龙泽公司系龙头公司的唯一股东，龙泽公司将其应收的款项通过关联公司龙头公司收取，且无证据证明已作财务记载，存在公司人格混同。同时，两家公司经营范围基本一致，存在业务混同；两家公司的住所地在同一栋楼，存在住所混同。依照《中华人民共和国公司法》第二十条第三款：“股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”规定，龙头公司应对龙泽公司的本案债务承担连带责任。故钟信花的该项诉求，于法有据，本院予以支持。龙泽公司、龙头公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第四项、第九十六条、第九十七条、第二百五十一条，《中华人民共和国公司法》第二十条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决如下：一、钟信花与泉州龙泽装饰设计有限公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》于2021年2月13日解除；二、泉州龙泽装饰设计有限公司应在本判决生效之日起十日内返还钟信花装修款100000元，并支付相应的违约金（其中，2021年2月13日前为1169元；自2021年2月14日起至实际给付之日止，以100000元为基数，按全国银行间同业拆借中心2021年1月20日公布的一年期贷款市场报价利率计算）；三、福建省龙头艺术装饰工程有限公司对上述债务承担连带清偿责任；四、驳回钟信花的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4807元，由钟信花负担128元，由泉州龙泽装饰设计有限公司、福建省龙头艺术装饰工程有限公司负担4679元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长  陈璇璇人民陪审员  郭荣进人民陪审员  林向阳二〇二一年三月二十九日书 记 员  杜泉毅附：本案适用的主要法律条文及申请执行提示《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。《中华人民共和国公司法》第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。