广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初16750号原告：广州代豪医疗器械有限公司，住所地：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村105国道屏山路段自编238号厂房二3层301-13，统一社会信用代码：914401013047188553。法定代表人：过细梅。委托诉讼代理人：刘解军,广东林天律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗影芬,广东林天律师事务所实习人员。被告：广州粤芝保医疗科技有限公司，住所地：广东省广州市白云区江夏学校北路1号506房，统一社会信用代码：91440101MA5D5PY77A。法定代表人：陈玉河。委托诉讼代理人：刘鉴贤，是被告员工。原告广州代豪医疗器械有限公司诉被告广州粤芝保医疗科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案适用普通程序，由审判员独任审理。原告的委托诉讼代理人刘解军、罗影芬，被告的委托诉讼代理人刘鉴贤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付口罩收购款共计2080620元；2、被告向原告支付违约金50万元。3、本案诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：原告与被告经过协商，在2020年4月20日签订了《口罩生产合作协议》，该协议约定了由甲方（被告）口罩生产的原材料，乙方（原告）为甲方加工KN95型口罩的相关事宜。签订合同后，原告依据合同要求采购了高性能口罩生产设备，并组织好了工人并租赁厂房作好了生产的各项准备。然而，被告首先没有按照《口罩生产合作协议》支付预付款，之后又因为市场行情的变化，在原告已经生产了866925只口罩且催告被告收购的情况下，被告也没有依约以每只2.4元的价格向原告收购。因原告是依约为被告加工口罩，在被告不收购的情况下，原告并无其他销售渠道，这批口罩至今积压在原告的仓库里，虽经原告与被告多次交涉，但被告总以行情变化自己也亏损累累为由拒绝支付加工费并提走口罩。由于被告的违约行为，导致原告付出了大量人力物力，损失巨大。现原告为维护自身合法权益，要求被告支付原告加工费及违约金，诉至法院。被告答辩称：一、合作协议在试生产后双方已经事实上中止履行，原告生产口罩不符合双方约定的口罩标准（GB2626-2006），是导致双方合作中止的主要原因。本案为承揽合作纠纷，首先根据原告提供的《口罩生产合作协议》第一条第1、2项内容可知，原被告之间约定由被告提供熔喷布、无纺布、热风绵等原材料委托被告按GB2626-2006（下称“国家标准”）的标准生产KN95型口罩（包工不包料委托加工），进而可知被告的采购前提条件是，原告生产的口罩符合GB2626-2006各项指标和质量要求，双方于2020年4月20日签署合作协议，根据双方合作群的沟通内容2020年5月7日原告生产的口罩经原告自检未达标0.5um过滤率的最低95%的要求（证据一），足以证明原告生产口罩未达标，不符合被告采购口罩的前提条件，故合作协议的中止是因原告生产口罩不符合双方约定从而致使被告订立合同目的不能实现，进而导致双方中止合作协议履行。二、原告请求被告支付的口罩采购款2080620元缺乏法律依据和证据支撑且显示公平。如前述第一条所诉，原告生产的口罩因不符合双方约定的国家标准，从而不具备可上市销售的条件且不符合合作协议约定的被告采购的前提条件，原告亦未就其主张提交任何证据，双方合作始于新冠疫情增长期，此时口罩供不应求，口罩几个已经高于正常价格400%，如今口罩价格已经恢复市场合理价格，原告要求被告以订立合作协议时约定的价格采购口罩和采购不符合国家标准的口罩，明显对被告显示公平，亦鉴于2020年初新冠疫情大爆发的时刻，医疗防护物资大幅涨价，市场供不应求，在疫情过后很多厂商会出现过量生产的口罩，在所不问，按照行业惯例，委托生产应基于委托人与被委托人框架合同项下的每批次加工订单的数量、交付时间、交付地点、质量标准等在同委托人确定的情况下开始投产，原告在未与被告书面确认且未试生产出合格口罩的情况下擅自正式生产是原告单独的经营行为，原告应为自己行为所引发的损失承担责任与被告无关。故原告要求被告支付采购款缺乏事实基础和法律依据，且未提交证据佐证，在事实情况上，整个合作过程中原告的不理性不谨慎行为是双方合作中止的内在原因，原告生产口罩不符合国家标准是导致双方合作中止的直接原因，因此损失是由原告导致应由原告承担。三、原告请求被告支付违约金50万元缺乏事实基础和证据支撑且被告基于履行合作协议亦有经济损失。根据合作协议第7条第1款，任何一方违反本协议任何条款或任何一方依据本协议第6条1款解除本协议的，守约方有权要求违约方承担50万元的违约金，并赔偿守约方之全部损失，诚如实际情况，原告与被告签订合作协议后，被告如约交付原材料用于试生产，后因原告生产口罩不符合国家标准未能正式开始批量生产，从而双方中止合作，至此被告已为双方合作协议履行投入原材料，并已双方开始试生产，因此被告并未违反合作协议约定原告亦未基于合作协议第6条第1款行使解除权，且原告请求没有提交任何证据予以佐证，被告亦因履行合作协议采购原材料付出了大量资金，至今原告未将剩余原材料归还被告，亦给被告造成损失；故要求被告承担违约金缺乏事实基础和法律依据，且原告未就其要求被告承担违约金的主张提交相关证据，所以被告不应承担违约金。综上所述，双方合作协议的中止是因原告在试生产期间所生产口罩不符合国家标准所致，且原告请求缺乏事实根据和法律依据，被告亦因履行合作协议发生损失，被告不应为原告的过错而替原告承担损失。请法院驳回原告的全部诉讼请求。原告对被告的答辩意见回应称：是被告提供的材料不达标，故导致生产的质量不达标。是因为被告无法销售才称质量不行。因与被告签约了我方不能自行销售，所以才积压在仓库。我方相信被告有履约能力才进行生产的。当事人围绕诉讼请求依法提供了证据，本院依法组织当事人进行了质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月20日，被告广州粤芝保医疗科技有限公司（甲方）与原告广州代豪医疗器械有限公司（乙方）签订《口罩生产合作协议》，约定：鉴于乙方具备生产口罩的合格生产线、工人、质量体系、生产标准等，甲方有采购口罩及销售渠道资源，双方合作口罩生产事宜达成一致。第一条、甲方提供熔喷布、无纺布、亲肤无纺布、热风棉作为乙方生产口罩的原材料用于乙方生产口罩。乙方提供除上述甲方提供生产口罩之外的口罩生产线、工人，且按甲乙双方事先协商一致约定好的口罩辅料用于生产口罩，按乙方现有的口罩生产标准执行（GB2626-2006）。每吨原材料生产目标为60万片符合标准的口罩，最低不少于50万片符合标准的口罩。使用甲方原材料生产的口罩产品，不得向甲方以外的任何第三方出售、调用、借用等，仅供向甲方交付。第二条、乙方按甲方要求进行加工生产，口罩型号：KN95型口罩。甲乙任何一方均有权对口罩型号、生产标准、质量标准进行检查和纠正，双方应尽最大努力按其约定和国家相关标准进行生产。第四条、甲方确定委托加工款式、数量、标准后与乙方签订委托加工合作协议，并于签订日起向乙方支付50万元作为预付款。乙方与甲方约定每隔3天提交一批口罩成品，经甲方验收合格后，需先安排结算乙方货款、再提取货物。第五条、乙方承诺每片口罩以不高于2.4元的价格出售给甲方，按实际价格2.4元每个成品计算。乙方按照其产品对应的发票类型及税点向甲方开具真实、有效且对应金额的普通发票。甲方每领取一批口罩成品，当天以现金或者转账方式，先付款给乙方，后提货，当日结算。第六条、甲乙任何一方违反本合同约定或违背诚实信用原则，对方指出后3日内未得到有效解决或答复的，守约方有权通知违约方解除本协议。自本协议签订之日起，甲方应按约定每隔三天提取一批口罩成品，甲方不得以任何理由推迟收货时间，如乙方多次进行书面或邮件方式通知甲方收货，甲方均不理睬，不履行本协议约定，乙方有权单方面终止本协议，并对甲方提供的原材料或货物进行处理及销售。第七条、任何一方违反本协议的任何条款或任何一方根据本协议第六条第一款解除本协议的，守约方均有权要求违约方承担50万元违约金，并赔偿守约方之全部损失。关于上述合同的履行情况，原告称：该协议是在4月20日签订的，签订协议后被告并未向我方支付过任何款项，被告在2020年4月27日之后陆续向我方提供了熔喷布和无纺布的材料，具体时间和数量当庭不能确认。我方是根据被告的来料进行生产，我方购置了生产线组织了人员进行生产，生产货物从2020年4月27日开始生产，生产至何时不清楚，共计生产货物866925只口罩，全部是被告的来料进行加工，该货物现尚在我方的仓库里。我方有要求被告来提货，但被告称要求我方自行出售，但我方无法自行出售。被告称：确认协议签订时间，被告没有支付原告任何款项，我方认可原告所述在2020年4月27日有提供少量原材料，数量不清楚。少量材料用于试生产。之后我方没有向原告提供原材料，我方提供少量的原材料不可能生产出866925只口罩，原告也没有要求我方提货。若原告认为我方提供原材料生产的口罩并不达标，原告应停止生产。另查明：原告代表吴杰强与被告代表罗伟的微信聊天记录显示，2020年4月25日晚，原告称：“我后天有四台高速机送到，你要安排各五吨的配额给我。”被告称：“好的，我来安排。”2020年4月26日晚，被告代表罗伟称：“各一吨先发来。”原告称:“好的，保持正常生产。”双方的微信聊天群中显示，2020年4月27日，原告称：“材料已到，今晚准备安排生产。”另查明：2020年5月7日晚，原告代表吴杰强在双方沟通的微信群里发送了4张图片，该4张图片即为被告提交证据所附4张图片，分别备注双一、双二、双三、双四。吴杰强在5月7日晚21：19分称“萌美送来的布，没有一个是达标的，4批布检测报告都在这里了，今天送过来的没有用。”5月14日晚20:42原告工作人员称“4批布的检测报告都在这里，今天送过来的布没有用”。另查明：原告代表吴杰强与被告股东唐书名的微信聊天记录显示，2020年5月31日，原告称：“按照我们的协议，你们也要帮忙解决一部分人员工资啊？”被告股东唐书名回复：“把库存处理掉吧，现在公司账上是负数。”原告称：“为了遵守这个合同，我们买了三台高速机，花了295万购的新机，现在血本无归。”2020年6月1日，原告称：“现在100多万的货你们也不来收，工钱也不发，把所有困难都给我一个人，实在是顶不住啊。”本院认为：原告称已经按照合同约定生产口罩866925只，要求被告支付加工费并向原告支付违约金，被告称在双方试生产检验不合格后就中止了合同，被告并未实际向原告提供大量的原材料。根据查明的事实，2020年4月27日，被告向原告提供了一吨原材料，原告开始生产。原告就生产出来的产品进行检测，发现产品不达标，并将情况告知被告，至于不达标的原因，双方并未进一步进行沟通，双方也并未就是否继续生产进行沟通。之后原告要求被告付款提货，并未说明货品的具体数量，被告以困难为由建议原告自行销售。从上述情况可以看出，被告至少供应了一吨原材料供原告加工。关于原告要求被告支付口罩生产款的诉讼请求，本院分析如下：首先，原告对于被告实际供应原材料的数量并未举证证明，按照合同约定，仅一吨原材料并不能生产出866925只口罩。其次，原告要求被告取货，称货物货款为100多万元，与原告主张的货款数额并不相符。再次，被告并不确认向原告大量供应原材料，原告对于原材料供应数量举证不能应由原告承担相应不利后果。再次，根据合同第六条约定，被告逾期提货原告可以对被告提供的原材料或货物进行处理，现被告已经明确否认提供原材料以及拒绝提货，原告可按照此项约定进行处理。综上，原告不能举证证明其根据被告提供的原材料实际生产口罩的数量，也并未向被告交货，原告要求被告支付口罩收购款的诉讼请求，本院不予支持。关于原告要求被告支付违约金50万元的诉讼请求，根据合同第七条约定守约方有权要求违约方承担50万元的违约金，被告违约行为有二：一是未能按照合同第四条约定向原告支付预付款50万元，二是原告生产好部分产品要求被告付款提货后，被告拒不付款提货。原告该诉求符合双方约定，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告广州粤芝保医疗科技有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告广州代豪医疗器械有限公司支付违约金50万元。二、驳回原告广州代豪医疗器械有限公司的其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费27444元，由原告广州代豪医疗器械有限公司负担22127元，被告广州粤芝保医疗科技有限公司负担5317元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。发生法律效力的民事判决，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，申请执行的期间为二年。审判员  骆川鄂二〇二一年三月二十三日书记员  李梦圆