江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0583民初9759号原告（反诉被告）：方怡，女，1992年6月1日出生，汉族，住太仓市。委托诉讼代理人：陆伟峰。被告：昆山立创蓝科精密科技有限公司，住所地昆山开发区长江南路666号2005室，统一社会信用代码91320583MA213CNFX7。法定代表人：王双。被告（反诉原告）：王双，男，1989年10月3日出生，住昆山市。委托诉讼代理人：沈红，江苏瀛成律师事务所律师。委托诉讼代理人：单冬梅，江苏瀛成律师事务所实习律师。原告方怡与被告昆山立创蓝科精密科技有限公司、王双买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月19日立案后，被告提出反诉，本院依法合并审理，适用简易程序于2020年10月22日公开开庭进行了审理。原告方怡委托诉讼代理人陆伟峰到庭参加诉讼，被告委托诉讼代理人沈红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、要求解除原、被告间于2020年4月21日签订的模具制作合同及模具制作合同补充协议；二、要求昆山立创蓝科精密科技有限公司返还预付款500000元；三、要求昆山立创蓝科精密科技有限公司承担违约责任，自2020年4月21日起按占用原告资金额50万元的每日万分之三计算违约金至实际付清款项时止；四、要求王双对上述第二、第三项请求承担连带付款责任；五、本案诉讼费用(包括案件受理费、保全费)由二被告承担。事实理由：2020年4月原告经人介绍与被告王双认识，被告王双自我介绍其在昆山开设昆山立创蓝科精密科技有限公司，有能力设计制造熔喷布机器所需模具，被告王双并向原告提供了其公司的营业执照及其本人的身份证照片。当时原告经营熔喷布机器设备业务，急需配套相关模具，故此相信了被告王双的承诺。2020年4月21日被告王双代表其公司即昆山立创蓝科精密科技有限公司与原告签订模具制作合同，合同约定由昆山立创蓝科精密科技有限公司公司为原告制作1200mm熔喷模具三套(包括喷丝板二件)，共计价款为1000000元。合同另约定原告预付50万元后昆山立创蓝科精密科技有限公司公司在15天内将模具发货交付原告，原告收货验收合格后一天内支付余款50万元。合同另对其他事项一并作了约定。该合同签订后双方另行签订补充协议一份，补充协议主要对主合同标的物价格再此作了约定，约定最高价不得高于110万元，对交货日期再行作了重复约定，为签约后15日内。合同成立后，原告按约在签约当天交付被告王双预付款50万元，其中15元为银行转账，35万元为现金，被告王双向原告出具收条一份及收据一份，载明上述事实。被告收款后按约应在2020年5月6日前交付合同标的物，但经原告多次催要，被告至今未能交付。原告认为：原、被告间签订的模具制作合同及补充协议合法有效，被告理应严格按约交货，合同约定的标的物为熔喷机配套模具，明显具有季节属性，现同款模具的价格已远远低于合同约定交货时的价格，故被告的逾期交货行为已属重大违约，并且事实上已造成原告重大经济损失。现合同标的物履行已无意义，为此原告起诉要求解除双方间合同，昆山立创蓝科精密科技有限公司归还原告预付款。王双作为昆山立创蓝科精密科技有限公司的唯一股东，并且系实际收款人，根据《中华人民共和国公司》第63第之规定，王双理应对公司债务承担连带清偿责任。据此原告依法提起诉讼，请求依法处理。被告昆山立创蓝科精密科技有限公司辩称，我方与原告未签订合同，不存在合同关系，不应承担相应责任。被告王双辩称，王双与原告签订合同后，积极组织生产，于合同约定的交货期内通知原告的丈夫任永星交货。任永星回复暂不需要交货，将设备先放在王双处，后又要求王双帮忙代为将设备出售，但在2020年5月18日，王双将本案所涉的模具发朋友圈出售，但无人购买。王双将此事告知原告后，原告方又拒不收货，直至要求解除合同。认为王双不存在任何违约事项，双方签订的合同理应得到尊重及履行。现设备一直存放在王双处，占据了王双的场地，要求原告继续履行合同，接收设备并支付尾款。反诉原告王双向本院提出反诉请求，1.反诉被告依法接受3套熔喷模具以及2件喷丝板。2.反诉被告支付合同尾款人民币50万元。事实与理由：2020年4月21日，反诉原告王双与反诉被告方怡签订《模具制作合同协议》一份，约定方怡向王双购买3套熔喷模具以及2件喷丝板，总价100万元。合同签订后，王双积极组织生产，并于2020年5月7日通知已经完成模具生产，但是方怡以种种理由拒不收货，导致王双无法完成交货义务。双方签订的《模具制作合同协议》的合法有效，双方均应履行。现，王双早已完成制作、生产3套熔喷模具以及2件喷丝的义务，但是因为方怡拒绝收货，导致合同未能完全履行完毕，王双不仅无法收回尾款，而且不得不继续挤出空间保管已经完工的模具等产品。综上，为了维护王双的合法权益，请求贵院支持王双的全部反诉请求。反诉被告方怡辩称，王双的反诉没有事实与法律依据。本案货物属于时效性、季节性特别强的标的物。当时约定的交货期限为15日，但至目前为止，王双都没有将货物交付至原告的所在地。王双严重逾期交货的行为已经符合合同法第94条第4款及合同法司法解释三第25条的规定。原告要求解除合同，符合相关法律法规的规定。本院经审理查明：2020年4月21日，方怡（甲方）与王双（乙方）签订模具制作合同协议，约定甲方向乙方采购熔喷模具三套（熔喷模具材质使用718H，小孔孔径为0.25mm，间距为0.65厚度为3.5mm）、喷丝板两件（喷丝板材质使用SUS630），合计100万元，乙方收到甲方定金之日起15天内发货，交货地点甲方工厂(太仓沙溪)，运输费用乙方承担负责，质量标准：按照甲方要求：小孔孔径为0.25(mm)，间距为0.65(mm)标准，验收标准为出布标准检6.0测为n95，不合格乙方负责更换，更换周期为7天。质保一年，损坏返厂维修，单件维修费用不得高于壹拾万元整，返修时间不得超出7天。自签订本合同起，甲方支付合同预付金额伍拾万元整，甲方未付定金则本合同无效。甲方验收模具合格1天内，甲方支付合同剩余金额伍拾万元整。甲方在未付清所有货款前，该物品所有权归乙方所有，甲方不得擅自私自处理，乙方要撤回的，甲方不得扣留，并配合乙方顺利撤回。甲方付清全款，该物品所有权归甲方所有。当日，双方签订补充协议，内容为：自2020年04月21日起，甲方向乙方采购熔喷模具配套喷丝板规格为1200mm，3套为一组，每组包含2套喷丝板，一组价格不得高于壹佰壹拾万元整，交货期限不得超过15天。合同签订当天，方怡支付王双50万元。2020年6月15日，王双发微信给方怡配偶，内容为：“任总，你好，你的模具在我这放的时间太久了，车间位置不够用了，你看什么时候来提货?”任回复“你逾期交货一个月余，己属重大违约，故我方拒绝收”。王双回复“交货期没到我就打电话让你收货，你说先放我这；让我帮我卖掉，现在是卖不掉啊；朋友圈发了好几个，你也看到了”。王双提供通话记录拟证明其于2020年5月7日打电话给方怡配偶要求交货，方怡配偶要求暂不交货，将设备暂放在王双处。王双于2020年5月18日发朋友圈“1200现货手慢无!”于2020年5月27日发朋友圈“650/1200/1600各几套现货，有需求的老板尽快联系我”。本院认为，方怡与王双签订的合同约定王双为方怡提供熔喷模具及喷丝板，约定了规格，双方成立定作合同。王双应当在合同约定期限内送货至约定地点。现双方争议焦点在于王双是否按合同约定交货？王双提供通话记录拟证明其履行交货义务时被拒，虽通话记录并不能表明双方通话的内容，但结合王双发朋友圈的事实以及后续双方微信聊天记录，再结合超过交货期一个多月方怡都没有催促王双交货，根据当时市场行情，显然不符合常理，故本院采纳王双的观点，认定方怡拒绝收货，方怡属于违约方。故方怡要求退款没有依据，本院不予支持。王双要求继续履行合同，本院予以支持。王双应当履行交货义务，方怡予以配合接收，并依照合同约定验收模具合格1天内支付合同剩余金额50万元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、驳回原告方怡的全部诉讼请求。二、反诉原告王双于本判决生效后十日内向反诉被告方怡交付货物（熔喷模具三套（熔喷模具材质使用718H，小孔孔径为0.25mm，间距为0.65厚度为3.5mm）、喷丝板两件（喷丝板材质使用SUS630）），反诉被告方怡配合接收。三、反诉被告于本上述模具验收合格一天内支付反诉原告剩余款项50万元。四、驳回反诉原告王双的其他诉讼请求。（如采用转账方式支付，请汇入指定账号，或汇入昆山市人民法院，户名：昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行昆山市支行，账号：32×××65）如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13800元，减半收取6900元，保全费3270元，合计10170元，由原告方怡负担。反诉案件受理费4400元，由反诉反诉被告方怡负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员  王甜甜二〇二一年三月四日书记员  马润斐