河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0102民初7946号 原告：石家庄某某机械设备有限公司，地址：石家庄市裕华区翟营南大街389号23-1-602。 法定代表人：周某某，执行董事。 委托诉讼代理人：崔志强，河北英汇律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙某某，男，1978年9月22日生，汉族，住邢台市巨鹿县。 被告：河北某某建筑劳务分包有限公司，地址：石家庄市长安区丰收东路亚龙花园19-6-101。 法定代表人：江某某，执行董事。 原告石家庄某某机械设备有限公司（以下简称“某某公司”）诉被告河北某某建筑劳务分包有限公司（以下简称“某某公司”）建筑设备租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告石家庄某某机械设备有限公司的委托诉讼代理人孙某某、崔志强，被告河北某某建筑劳务分包有限公司的法定代表人江某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告石家庄某某机械设备有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告塔机租赁费、进出场费共计152000元及利息，利息按照年利率24%自2019年5月14日计算至实际付清之日止；2、诉讼费由被告承担。后原告石家庄某某机械设备有限公司变更第一项诉讼请求为：依法判令被告支付原告塔机租赁费、进出场费共计160000元及利息，利息按照年利率24%自2019年5月14日计算至实际付清之日止。事实和理由：2018年9月24日左右，原、被告签订了塔机租赁合同，该合同约定被告租赁原告的塔机一台，用于赵县双庙村项目，租金每月24000元按月支付。塔机进出场费24000元于塔机进场后一次性支付。合同签订后，原告随即安排人员将塔机运至工地安装调试并于2018年10月5日交付被告使用，但被告并未按约定支付进出场费。2019年5月14日被告通知原告拆除塔机。租期从2018年10月5日至2019年5月14日共计7个月10天，期间被告支付租赁费40000元，尚欠136000元，加上进出场费共计160000元，该费用原告多次催要未果。为维护原告的合法利益特诉至贵院，望判如所请。 被告河北某某建筑劳务分包有限公司辩称：1、被告未支付的剩余租金数额为28800元。根据合同约定，塔吊的月租金为24000元，进出场费用为24000元，冬季塔吊报停后一个月内不收费，超过二个月后，每个月收取10000元。合同签订后，被告一次性以现金形式给付原告24000元进出场费用，故不应再次支付进出场费。被告自2018年10月15日至2018年11月25日施工41天，租金为32800元。被告于2018年11月26日微信告知原告因工地需要停工，原告亦认可，自2018年11月26日停工至2019年5月14日撤场，中途没有施工，根据合同的相关规定及塔吊施工的惯例，冬季塔机报停一个月不收费，春节报停一个月不收费，2018年11月26日至2019年1月25日不应当收取费用，自2019年1月26日至2019年5月14日撤场应当按照每月10000月收费，108天租金为36000元。因此租金共计68800元，因已经支付了40000元，因此仅需向原告再支付28800元；2、被告不应向原告支付利息，合同中未约定迟延支付租金的利息损失。 当事人围绕诉讼请求依法交换了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院经审理认定事实如下：2018年9月左右，原、被告签订《塔机租赁合同》，约定被告某某公司租用原告某某公司的塔吊，月租赁费每台24000元，进出场费每台24000元；原、被告签订合同后，被告塔吊进场后，塔吊进出场费每台24000元一次性付给原告，塔机租金按月支付，租金期满一个月后，被告在一周内将租金汇付原告账户；冬季塔机报停后一个月内不收费，超过二个月后（自然等不可抗力除外），每月收取10000元；塔机停用，被告提前15天通知原告，停用日期以《塔机报停通知书》双方签认日期的传真件为准。后原告将塔机送至被告工地并调试完毕，关于该时间，原告主张为2018年10月5日，被告辩称为2018年10月15日，庭审中原告自愿放弃权利，认可被告所称2018年10月15日。原告主张塔机拆除时间为2019年5月14日，租期共7个月，被告应当向原告支付租金24000元*7个月-已支付40000元计128000元、进出场费24000元，自愿放弃关于利息的全部主张。被告对于塔机拆除时间和已支付40000元租金无异议，对于费用不予认可，辩称被告已经支付进出场费24000元，是以现金形式给付，支付进出场费后原告才将塔机交付被告使用，没有打条没有交易凭证；提交微信记录，辩称塔机于2018年11月26日停工，被告2018年12月8日在微信上通知原告，停工时间原告是知道的，按照合同约定停工两个月不收费，停工超过两个月按照每月10000元收费。原告对于微信记录的真实性予以认可，对于证明目的不予认可，称按照合同约定双方应当签订塔机报停通知书，被告仅通过微信通知不是一个正式的通知。 以上事实有塔机租赁合同、微信记录、收条及庭审笔录在卷佐证。 本院认为，当事人应当按照合同全面履行自己的义务。原、被告签订《塔机租赁合同》系双方真实意思表示，对于其法律效力本院予以确认，双方应当按照合同履行自己的义务。关于塔机停用，按照合同约定，被告应当提前15天通知原告，停用日期以《塔机报停通知书》双方签认日期的传真件为准，被告以微信的形式通知原告，本院认为在通知形式上虽然有瑕疵，但是从微信记录来看，原告对于塔机停工是知道并认可的，且停工是事实，因此按照合同约定被告在两个月的停工期内不支付租金，停工期后按照每月10000元支付，即2018年10月15日至2018年11月25日的租金为24000元/30天*41天计32800元，2018年11月26日至2019年1月25日不支付租金，2019年1月26日至2019年5月13日租金为10000元/30天*19天+10000元*3个月计36333.33元，租金共计69133.33元，扣除已经支付的40000元租金，被告尚欠原告租金29133.33元。原被告双方就自己所主张的事实，应提供证据予以证实。被告对于进出场费24000元无异议，但是辩称已经给付原告，未提交证据进行证明，本院不予采信，被告尚需支付原告进出场费24000元。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告河北某某建筑劳务分包有限公司于本判决生效之日起十日内向原告石家庄某某机械设备有限公司支付进出场费24000元、租金29133.33元； 二、驳回原告石家庄某某机械设备有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3340元，减半收取1670元，原告石家庄某某机械设备有限公司负担1086元，被告河北某某建筑劳务分包有限公司负担584元。（上述费用原告石家庄某某机械设备有限公司已预交） 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（石家庄市长安区建华北大街138号,邮政编码050011,收件人:材料收转窗口）。上诉案件受理费3340元应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位:河北省石家庄市中级人民法院,账号62×××47，开户银行:河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，申请执行期限为二年。 审判员 周 健 二〇二一年三月三十日 书记员 李晓美