广东省鹤山市人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0784民初394号原告：庄晓波，男，1995年9月12日出生，汉族，住广东省汕头市×××××××××，公民身份号码：440××××××××××××832。被告：陈伟佳，男，1992年4月13日出生，汉族，住广东省茂名市茂南区×××××××××，公民身份号码：440××××××××××××014。原告庄晓波与被告陈伟佳承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月15日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告庄晓波、被告陈伟佳到庭参加诉讼。现已审理终结。庄晓波向本院提出诉讼请求：1.判决被告支付原告资料合作协议费5000元；2.判决被告支付承担本案的诉讼费；3.判决被告支付原告因此事件的交通费用、误工费1000元。事实和理由：被告于2019年2月24日主动找到原告工作的项目上，想要将本工程项目（工程名称：共和污水处理厂提标改造工程、共和污水处理厂扩容工程：工程地址：广东省江门市鹤山市共和镇污水处理站）的资料事宜交给原告来承做，故双方签订资料合作协议且约定价格为20000元。被告已于2019年7月10日银行卡转账5000元；2019年9月29日银行卡转账5000元；2020年4月27日微信转账5000元，已收到总费用为15000元；但至今未支付工程尾款5000元及资料修改重做费用2000元。原告以合作双赢的态度，一直与被告沟通协商，但被告电话不接，微信不回不接，偶尔接一次。且电话中明确不想给钱，以重新叫别人做好了为由拒绝支付剩下的费用。原告现要求被告支付剩下款项总费用8000元，根据《中华人民共和国民事诉讼法》特向法院提起诉讼，望判如所请。被告陈伟佳辩称，关于《资料合作协议》里面存在描述不清楚地方，本协议的资料承包为两个工程，每个工程10000元计算，所以共计20000元。一、关于《共和污水处理厂提标改造工程》。由原告提供的证据来看，被告在2019年9月29日，已支付至10000元，此时原告向被告提供了《共和污水处理厂提标改造工程》竣工资料，由被告于2019年9月9日签收。根据协议的第四项的第2小条：本工程资料现场相关送检事项由甲方自行完成，乙方仅提供技术资料的完整。由此延伸出一个问题：资料的完整。资料的完整性应该是本工程完工后，将所有资料归档完整，《共和污水处理厂提标改造工程》由2020年5月18日验收合格，并出具了《工程竣工验收报告》（有原件为证）。在施工期间，由于地质勘探有误，设计图纸发生变更，导致工期延迟，截止至2020年5月份才工程完工。原告于2019年9月9日交付被告的资料不完整，仍需要根据实际施工图纸补充相关资料。由原告提供的证据“卷内目录”可知，原告住提交这份资料给被告的时间为2019年9月9日，而竣工验收日期：2020年5月18日（详见《竣T验收报告》），相差8个月。实际上，8个月的时间内，工程仍在施工阶段，不可能此时候资料是完整的，且由“卷内日录”内容可知，欠缺以下资料：开工报告、开工令、竣工验收报告等资料。亦未告知被告及时补充欠缺资料，导致资料最终亦不完整，以及延误了结算时间。由于被告当时并不熟悉全套资料的完整性，在由原告递交不完整的资料的情况下，于2019年9月29日累计支付了10000元给原告。按合同的“第三条”的支付方式：递交百分之50资料之后再支付伍仟。而事实上，工程款10000元本不应该此时支付，应该于2020年5月18日之后支付。理由是：竣工资料的完整，只有该工程完工之后、在《竣工验收报告》出来之后才能完整。二、关于《共和污水处理厂扩容工程》。原告于2020年4月27日之前递交了《共和污水处理厂扩容工程》资料给被告，并要求被告支付7000元进度款。被告考虑到工程仍在施工阶段、尚未竣工验收，拒绝支付7000元，但仍于2020年4月27日支付5000元给原告。原告以不足7000元为由，要求被告归还不完整的资料，且已归还。被告于2020年6月12日与原告联系，希望原告把《共和污水处理厂扩容工程》资料交予被告，原告以要求支付7000元为由，拒绝递交工程资料。实际上，原告所要求未达到支付条件。理由是：工程尚未完工，实际上，竣工日期是：2020年7月14日，原告即于2019年11月递交资料。（由微信聊天记录可知，原告于2019年11月份开始追被告剩余10000元，由此推断，原告于2019年11月份递交过一次《共和污水处理厂扩容工程》资料给被告），递交日期与实际施工日期之间仍相差8个月，无法保证资料完整性，被告有权拒绝支付7000元作为进度款，但被告仍于2020年4月27日支付了5000元。经沟通无果后，被告本着多一事不如少一事态度，不再追究已付的15000元，由于项目急着验收，并另请其他资料员为这两个工程资料收尾，经另请资料员告知，两个工程资料均不完整，不应该支付工程款。现被告向法院申请：1.要求原告归还15000元，理由是原告在资料不完整前提下且未达到付款条件情况下，向被告索要进度款，有违合同条款，按合同条款，15000元本不该支付。2.由于原告的不专业、水平有限，浪费被告时间，导致结算延迟，应赔偿5000元。3.因原告迟迟不递交资料，导致情况紧急，被告另请资料员费用20000元，导致费用增加，应适当赔偿。4.原告支付被告因此事件的误工费、交通费1000元。本院经审理认定事实如下：原告与被告于2019年7月10日签订《资料合作协议》，原告为乙方，被告为甲方，内容有：“一、工程概况。1.工程名称：共和污水处理厂提标改造工程、共和污水处理厂扩容工程。二、2.工程地点：广东省江门市鹤山市共和镇污水处理站协商内容：本次两个工程由甲方与乙方协商资料承包为两万块钱。三、支付方式：1.付款方式：协议签订后甲方先支付乙方资料费用伍仟，递交百分之50%之后再支付伍仟，提交竣工资料后再支付七千块钱，验收合格后支付尾款三千。2.收款方：庄晓波，收款账号……四、双方承诺：1.甲方向乙方提供工程相关信息资料，协助乙方完成资料工作。2.本工程资料现场相关送检事项由甲方自行完成，乙方仅提供技术资料的完整。3.甲方按时向乙方支付相关款项，不得其他事由拖欠尾款。五、协议时间：本协议时间自甲方签订日2019年7月10日开始计算，协议时间为五个月……”。同日，被告向原告支付5000元。2019年9月9日，原告向被告提交《卷内目录》（工程名称：共和污水处理厂提标改造工程），被告在“资料移交签收”处签名确认。本院认为，本案应为承揽合同纠纷。本案立案时为合伙合同纠纷，合伙协议是指两个以上的自然人为明确出资数额、盈余分配、债务承担、入伙、退货、合伙终止等事项所订立的协议，而承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同，根据原被告双方签订的《资料合作协议》内容，双方并无合伙的合意，而是由原告按被告的要求完成工作，交付工作成果，被告支付报酬，故本案应为承揽合同纠纷。关于原告请求被告支付资料费5000元的问题。《资料合作协议》约定项目费用20000元，双方确认被告已支付15000元，剩余5000元未支付，庭审中被告先抗辩原告未交资料所以尚未支付该5000元，但其后又陈述确认原告向其交付过资料，又认为“原告交付资料时，工程仍在施工阶段，所以，我方尚未向原告结算。后来，原告说既然我方还未可以结算，所以就要求我方将资料退回给他。至于原告所称的资料缺少了，缺少的是我方的送检报告”，可见原告实际已向被告交付资料，而且被告确认涉案工程已经竣工验收，如被告认为原告提交的资料不符合协议约定、不符合支付款项条件，应予举证证明，被告未能举证，故被告应向原告支付剩余的资料费5000元。关于原告请求被告支付交通费、误工费1000元，没有证据证明其损失，本院不予支持。关于原告请求工程资料修改重做工本费2000元，原告证据不足以证明其主张，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告陈伟佳于本判决发生法律效力之日起十日内向原告庄晓波支付资料费5000元。二、驳回原告庄晓波的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费25元（原告已预交），由被告陈伟佳负担。原告已预交的受理费25元，由本院予以退还；被告陈伟佳应向本院补缴受理费25元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。审 判 员 陈洽胜二〇二一年三月二十九日法官助理 招杰恒书 记 员 赖丽娜