广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 民 事 判 决 书  （2021）桂0902民初699号  原告：上海旺旺商贸有限公司南宁分公司，住所地：广西南宁市青秀区东葛路86号皓月大厦16楼，统一社会信用代码：914501000543950603。 负责人：郑文琦。 委托诉讼代理人：梁耀方，女，该公司员工。 被告：玉林市都市经典装饰工程有限公司，住所地：广西玉林市玉州区广场东路295号一楼，统一社会信用代码：91450900063577448R。 法定代表人：庞扬靖。 原告上海旺旺商贸有限公司南宁分公司（以下简称旺旺南宁分公司）与被告玉林市都市经典装饰工程有限公司（以下简称玉林都市经典公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告旺旺南宁分公司委托诉讼代理人梁耀方到庭参加诉讼，被告玉林都市经典公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告旺旺南宁分公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除2019年8月28日原告与被告签订的《南宁分玉林营业所二次维修工程承包合同》；2、判令被告向原告支付违约金59317.19×0.5%×377=111812.9元（从逾期之日起暂计至2020年11月16日）；3、判令被告向原告出具23726.88元的增值税专用发票；四、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2019年8月28日原告与被告签订了《南宁分玉林营业所二次维修工程承包合同》，合同约定计划开工日期为2019年9月23日，计划竣工日期为2019年11月5日，包工包料方式装修，签约合同总价为59317.19元。原告依合同约定于2019年9月18日向被告支付了第一笔款项23726.88元（合同总价款59317.19×40%），但被告并未按合同约定日期进行开工，在原告的多次催促下于2019年10月22日开工，施工至2019年11月7日被告就无故停工。原告通过打电话、发催告函（2020年1月8日向被告发函）等方式催促被告后，被告于2020年3月25日到原告营业所装修，期间断断续续，5月26日之后就彻底停工至今尚未竣工，后原告又多次打电话对被告进行催告，但被告至今并未作出有关解释及作出切实有效的改善措施，被告的违约行为已经严重损害原告的利益。 被告玉林都市经典公司未作答辩，无证据提供。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告玉林都市经典公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩和质证的权利。原告提交的证据，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条的规定，本院予以确认。 综合全案证据和庭审记录，本院确认以下法律事实：2019年8月28日，原告旺旺南宁分公司与被告玉林都市经典公司签订《南宁分玉林营业所二次维修工程承包合同》，合同约定旺旺南宁分公司将南宁分玉林营业所二次维修工程发包给被告玉林都市经典公司。合同约定工程范围为：对玉林营业所吊顶、照明灯具、线路、卫生间设备、墙壁、窗帘等进行维修。计划开工日期为2019年9月23日，竣工日期为2019年11月5日，工期为44天。实际开工日期以发包人开工通知上载明的日期为准，实际竣工日期以发包人签发的工程竣工验收合格证书上载明的竣工日期为准。合同约定工程造价为59317.19元，签约合同价已包含5%的总包配合管理费及税费。合同价格形式为总价合同，签约合同价已包含承包人在合同工期内完成约定的工程承包范围内全部工作（除发包人提出设计变更以外）的所有费用。合同价格为包干价：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收、包效果、包现场现状、包施工图、已涵盖承包人施工准备、进场、施工以及退场所需的一切费用。本合同签订后发包人于10个工作日内支付签约合同价的40%，即人民币23726.876元。合同违约责任16.1条约定：工程逾期竣工，每逾期一天，承包人应支付发包人签约合同价0.5%的逾期违约金并赔偿发包人损失；...。17．2条约定工程延误超过30天的，发包人有权解除合同，承包人应按签约合同价之20%支付违约金给发包人，并赔偿发包人全部损失。合同还对其他事由进行约定。 合同签订后，原告旺旺南宁分公司于2019年9月18日向被告玉林都市经典装饰公司预支工程款23726.88元。被告玉林都市经典公司在收到预付工程款后未能按照合同约定的时间进场施工，在原告多次催促下于2019年10月22日进场施工，2019年11月7日无故停止施工。原告于2020年1月8日向被告发出《催告函》，通知被告在本函发出之日起10天内装修完毕，否则原告将依据合同约定和法律规定，追究被告的违约责任。后被告于2020年3月25日再次进场施工，期间施工断断续续，2020年5月26日被告再次停止施工。原告多次催促被告进场施工未果后向本院提起诉讼。 本院认为，原、被告双方签订的《南宁分玉林营业所二次维修工程承包合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方应按照约定履行义务，否则构成违约。原告旺旺商贸南宁分公司已按照约定向被告玉林都市经典公司预付23726.88元工程款，但被告未能按照约定的时间进场施工，也未能在约定的工期内完成装修，无故停工后经原告多次催告拒不进场施工，导致工程至今未能竣工。根据合同17.2条的约定，延误工期超过30天的，发包人有权解除合同，现工程至今未竣工，被告延误工期已超过30天，原告旺旺南宁分公司请求解除与被告玉林都市经典公司签订的《南宁分玉林营业所二次维修工程承包合同》符合法律规定，本院予以支持。 关于违约金的支付问题。《民法典》第五百七十七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第五百八十五条第一款规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”本案中，被告至今未按合同履行义务，已构成违约，依法应承担违约责任。原告主张按照合同16.1条约定按签约合同价的日0.5%计算违约金。对此本院认为，《民法典》第五百九十一第一款规定：“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”本案中，原告在被告违约后，没有及时采取措施防止损失的扩大，故对原告此主张不予支持。但合同17.2条约定合同解除的，承包人应按签约合同价之20%支付违约金给发包人，并赔偿发包人的全部损失，此约定符合法律规定，故违约金应计算为59317.19×20%=11863.44元。 关于开具增值税发票的问题。根据合同约定，原告旺旺南宁分公司支付的工程价款为含税价，《增值税专用发票使用规定》第十条规定：“一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。”《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收取方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。”原告旺旺南宁分公司要求被告开具已付23726.88元工程款的增值税发票，符合上述法律规定和双方合同约定，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百六十二条第二款、第五百七十七条、第五百八十五条第一款和《中华人民共和国发票管理办法》第十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告上海旺旺商贸有限公司南宁分公司与被告玉林市都市经典装饰工程有限公司于2019年8月28日签订的《南宁分玉林营业所二次维修工程承包合同》； 二、被告玉林市都市经典装饰工程有限公司支付违约金11863.44元给原告上海旺旺商贸有限公司南宁分公司； 三、被告玉林市都市经典装饰工程有限公司开具23726.88元增值税专用发票给原告上海旺旺商贸有限公司南宁分公司。 上述义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费2536元，减半收取为1268元（原告已预交），由被告玉林市都市经典装饰工程有限公司负担134元，原告上海旺旺商贸有限公司南宁分公司负担1134元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于玉林市中级人民法院。   审 判 员 黄健才     二〇二一年三月一日  法官助理 黄贵海 书 记 员 李 豪