宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院   民事判决书   （2020）宁0104民初12339号   原告：张振声，男，1949年5月15日出生，汉族，银川拖拉机厂退休职工，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。   被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司，住所地宁夏回族自治区银川市北京东路502号。   法定代表人：李广宇。   被告：李广宇，男，1978年11月18日出生，汉族，户籍所在地安华西里三区。   被告：刘璐璐，女，1982年5月22日出生，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区。   原告张振声与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司（以下简称非凡装饰银川分公司）、李广宇、刘璐璐装饰装修合同纠纷一案，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼繁简分流改革试点工作的决定》经诉前调解后,本院于2020年10月14日立案，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张振声到庭参加诉讼，被告非凡装饰银川分公司、李广宇、刘璐璐经公告送达，公告期限届满未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。   张振声向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2019年6月9日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.被告退还原告装修款45938元、承担违约金3650元（自2019年9月17日至2020年7月17日）至实际给付完毕之日止，另加工程延期造成的损失和精神抚慰金10000元；3.本案诉讼费被告承担。事实和理由：2019年6月9日，原、被告签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定被告以包工包料的方式对原告位于银川市兴庆区某室房屋进行装修，开工日期为2019年6月12日，竣工日期为2019年9月17日，工程总价款62000元。原告于2019年5月31日向被告非凡装饰银川分公司支付定金3000元、于2019年6月10日签订合同当天支付34200元、于2019年7月7日支付22914元，共计60114元。被告装修一小部分工程后，以各种借口拖延动工，原告多次找被告沟通，至合同约定的竣工之日，被告仅完成了水电改造、防水、包立管、地面找平、地面瓷砖、厨房墙面和地面砖、卫生间墙面砖和地面砖的铺设、墙面初步处理。后被告以无资金为由，一直不履行装修义务。被告完成的工程量至多为14176元，故应退还剩余费用45938元。被告延误工期应按每天10元的标准支付约定的竣工日期起的违约金。被告李广宇与刘璐璐系夫妻关系，需共同承担婚姻关系存续期间的债务。   非凡装饰银川分公司、李广宇、刘璐璐未作答辩。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年5月31日，原告与被告非凡装饰银川分公司签订《装修定单协议》并支付了3000元定金。2019年6月9日，双方签订了一份《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告非凡装饰银川分公司以包工包料的方式对原告位于银川市兴庆区某室进行装修，工期自2019年6月12日至2019年9月17日，价款62000元（不含大地砖和卫浴柜），原告在合同签订当日支付60%为37200元、在水电管线隐蔽工程及瓦工工程结束后支付38%为23560元、在竣工验收安装赠品前支付剩余2%为1240元，因被告非凡装饰银川分公司原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金壹拾元。原告于2019年6月10日向被告支付了34200元、于7月7日支付了22914元，累计付款60114元。合同签订后被告非凡装饰银川分公司进场装修，但在合同约定的竣工日期届满时，被告非凡装饰银川分公司仅完成了部分装修义务，剩余部分经原告催促一直未完成，后经核对确认完成部分价值45938元。   本院认为，原告与被告非凡装饰银川分公司签订的《建筑装修工程施工合同》合法有效，双方应按合同约定履行各自的义务。被告非凡装饰银川分公司未在合同约定工期内完成装修义务构成违约，该违约行为致使原告的合同目的无法实现，原告现要求解除与被告非凡装饰银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，本院予以支持。合同解除后，被告非凡装饰银川分公司应退还原告装修未完成部分价款45938元。对原告主张的违约金，本院按合同约定标准支持被告非凡装饰银川市分公司支付原告自约定竣工日次日2019年9月18日至起诉之日2020年10月15日的违约金3940元（10元/天×394天）。原告主张的工期延误造成的损失和精神抚慰金10000元没有依据，本院不予支持。被告李广宇、刘璐璐并非本案的合同主体，原告主张其二人承担责任，没有依据。被告非凡装饰银川市分公司未到庭，视为对其诉讼权利的放弃。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：   一、解除原告张振声与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司2019年6月9日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；   二、被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司于本判决生效之日起五日内退还原告装修款45938元、支付违约金3940元，共计49878元；   三、驳回原告张振声其他诉讼请求。   如果被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费308元，由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司负担258元，由原告张振声负担50元；公告费300元，由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 高晓青   二○二一年三月九日   法官助理 刘 桐   书记员 孙燕燕   附本案适用相关法律条文：   《中华人民共和国合同法》   第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：   （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；   （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；   （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；   （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；   （五）法律规定的其他情形。   第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。   第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。   履行告知书   负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。