wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
安徽省铜陵市铜官区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)皖0705民初542号 原告：铜陵市美晨物业有限责任公司，住所地安徽省铜陵市滨江社区公共服务中心办公楼内，统一社会信用代码91340700092487118M。 法定代表人：周超，执行董事。 委托诉讼代理人：王欣然，安徽创元律师事务所律师。 委托诉讼代理人：汪天剑,安徽创元律师事务所律师。 被告：王小伍，男，1966年2月10日出生，汉族，住安徽省铜陵市铜官区。 原告铜陵市美晨物业有限责任公司与被告王小伍物业服务合同纠纷一案，本院于2021年1月19日立案受理后，依法适用小额诉讼程序，于2021年3月4日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人汪天剑到庭参加诉讼,被告王小伍经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告铜陵市美晨物业有限责任公司向本院提出诉讼请求:1.判令被告立即支付给原告物业服务费4147.18元（1.10元/㎡/月×92.406㎡×40.8个月）（2017年3月23日-2020年8月17日）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年3月23日，原告与铜官区滨江社区汇景新城业主委员会签订了《小区物业管理服务合同》，合同约定由原告为汇景新城业主提供物业管理服务，物业费标准：按建筑面积每月每平方米人民币0.80元（不含电梯、水泵、中央空调运行的费用）计收。2020年5月8日双方签订《补充协议》明确：1、公共能耗费的收费标准为：每月每平方米人民币0.30元，该标准具有溯及力，业主须自2017年3月23日按物业建筑面积支付。被告于2015年10月8日接收汇景新城小区6栋1101号（建筑面积为92.406㎡），成为本小区业主。自2017年3月23日起，被告未向原告支付其他物业服务费，经原告多次书面催缴，被告至今未支付。被告拖欠物业费的行为已经对原告的物业服务造成了严重影响，并给原告的经营造成了一定的经济困难。为维护自身合法权益，请求法院支持原告诉请。 被告王小伍辩未作答辩。 经审理查明以下事实：2017年3月23日,原告与铜官区滨江社区汇景新城小区业主委员会签订《物业管理服务合同》，合同约定：委托管理期限为5年，自2017年3月23日起至2022年3月22日止。物业管理服务费收费标准：住宅房屋按每月每平方米0.80元（不含电梯、水泵、中央空调运行的电费）向业主或物业使用人收取；双方同时约定，本合同未尽事宜，可以用书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。2020年5月8日美晨物业与铜官区滨江社区汇景新城小区业主委员会签订《补充协议》，协议约定公共能耗费（物业共用部位、共用设施设备的日常能耗）：按建筑面积每月每平方米0.30元计收，自2017年3月23日起计收。 被告王小伍系铜陵市汇景新城16栋407号业主，房屋建筑面积为92.406平方米。2017年3月23日至2020年8月17日未交物业服务费。 本院认为：建设单位依法与物业服务企业签订的前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务企业签订的物业服务合同，对业主具有约束力。合同约定按建筑面积每月每平方米0.80元计收物业费，本院予以支持；双方在2020年5月8日以补充协议的方式对公共能耗费按建筑面积每月每平方米0.30元计算，并约定自2017年3月23日开始计收，加重了业主负担，本院对此不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，第一百六十二条,《最高人民法院关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告王小伍应在本判决生效后十日内向原告铜陵市美晨物业有限责任公司支付物业服务费3016元。 二、驳回原告铜陵市美晨物业有限责任公司其它诉讼请求 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取25元，由被告王小伍负担。 本判决为终审判决。 审判员  张春生 二〇二一年三月九日 书记员  胡 洁 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条建设单位依法与物业服务企业签订的前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务企业签订的物业服务合同，对业主具有约束力。业主以其并非合同当事人为由提出抗辩的，人民法院不予支持。
河南省襄城县人民法院执 行 裁 定 书(2021)豫1025执621号申请执行人：徐麦妮，女，1989年04月10出生，汉族，住襄城县。被执行人：刘岗岭，男，1966年09月22出生，汉族，住襄城县。被执行人：柳青现，男，1953年05月18出生，汉族，住襄城县。本院依据已经发生法律效力的河南省襄城县人民法院作出的（2020）豫1025民初71号民事判决书已责令被执行人自觉履行生效法律文书所确定的义务，但被执行人刘岗岭、柳青现至今未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十六条、第四百八十七条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十条、第十一条、第十二条的规定，裁定如下：一、冻结、扣划、扣留、提取被执行人刘岗岭、柳青现的存款、收入或查封、扣押等额财产（详见清单、协助执行法律文书）。被执行人须在查封、扣押财产七日内履行法律文书确定的义务。逾期不履行，将依法评估、拍卖、变卖被查封、扣押的财产。二、查封期间内，查封财产仍由被执行人管理使用，但被执行人不得转移被查封的财产，不得对被查封的财产设定权利负担，不得有妨害执行的其他行为。三、冻结银行存款的期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。需要续行查封、扣押、冻结的，申请执行人应当在期限届满前7日内向本院提出续行查封的书面申请；履行义务后可以申请解除查封。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  陈京伟审判员  王志坚审判员  朱**恩二〇二一年三月三日书记员  苏 鹏
广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 裁 定 书（2021）粤0307民初9874号原告深圳市三巨鼎盛实业有限公司，住所地深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际纺织服装原辅料物流区（一期）T13栋119号，统一社会信用代码91440300335161914E。法定代表人林双贵。委托诉讼代理人钱鼎江，广东创道律师事务所律师。被告桐乡市古思皮草时装有限公司，住所地桐乡市崇福镇工业区南北大道6号，统一社会信用代码91330483668321453M。法定代表人方伟明。原告深圳市三巨鼎盛实业有限公司与被告桐乡市古思皮草时装有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案。原告在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条第一款、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按原告深圳市三巨鼎盛实业有限公司撤回起诉处理。审判员 吕 亮二〇二一年三月十日书记员 方雯婷
上海市浦东新区人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）沪0115民保更1号 复议申请人：王蕾，女，1965年4月16日生，汉族，住上海市浦东新区海防新村XXX号XXX室。 人身安全保护令被申请人：胡建发，男，1962年5月29日生，汉族，住上海市浦东新区海防新村XXX号XXX室。 复议申请人王蕾不服本院于2021年1月27日作出(2021)沪0115民保令2号人身保护令民事裁定，申请复议。王蕾提出，其与被申请人胡建发2001年4月10日登记结婚，双方自结婚前就矛盾重重，胡建发天天在家叫骂，故意半夜摔门摔盆吵闹，严重影响申请人及同住家人健康，而上述裁定书仅对被申请人长达四年多对申请人及家人各种家暴行为以吵骂一笔带过，因此申请人向法院申请复议，请求：1.驳回(2021)沪0115民保令2号民事裁定书。2.禁止被申请人实施的各种伤害家人的违法行为，责令其以书面公开形式向家人和被其吵闹得不得安宁的邻居们道歉。3.将户口本、孩子用于学习的电脑和打印机、申请人和孩子的，被被申请人霸占的用品交还申请人和孩子。将损坏的家庭用品恢复原状。4.责令被申请人迁出现住所，追究其刑事责任，以保障家人和孩子的学习、休息、健康、安全和生命权。 经复议，本院认为，(2021)沪0115民保令2号民事裁定书，符合《中华人民共和国反家庭暴力法》第二十七条之规定，王蕾申请复议的理由不能成立。依照《中华人民共和国反家庭暴力法》第三十一条规定，裁定如下： 驳回王蕾的复议申请。 审判员 韩 伶 二〇二一年三月二日 书记员 戈赛楠 附：相关法律条文 《中华人民共和国反家庭暴力法》 第三十一条申请人对驳回申请不服或者被申请人对人身安全保护令不服的，可以自裁定生效之日起五日内向作出裁定的人民法院申请复议一次。人民法院依法作出人身安全保护令的，复议期间不停止人身安全保护令的执行。
河南省新县人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫1523执304号申请执行人：汪某,男性,汉族,1977年11月12日出生,住新县。被执行人：兰某,女性,汉族,1989年11月7日出生,住新县。本院在执行申请执行人汪某与被执行人兰某婚姻家庭纠纷一案中，新县人民法院（2021）豫1523民初43号民事判决书已发生法律效力，被执行人兰某至今仍未履行该生效文书确定义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条，裁定如下：冻结、扣划兰某的银行存款2450元至新县人民法院，开户行为中国银行股份有限公司新县支行，账号为62×××66。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  黄亚诚审判员  郑 磊审判员  王 鹏二〇二一年三月一日书记员  张 倩
大大连市甘井子区人民法院 案 件 受 理 通 知 书 （2021）辽0211民初1350号 大连壹媒介传媒有限公司： 你诉大连宏苑物业管理有限公司合同纠纷一案，本院决定立案审 理，现将有关事项向你告知： 1、人民法院审判的流程信息将通过中国审判流程信息公开网。 向当事人及其法定代理人、诉讼代理人公开。中国审判流程信息公开 网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”向 你推送重要审判环节的流程信息。 2、当事人及诉讼代理人应当准确提供身份证件号码、律师执业 证号、组织机构代码证、统一社会信用代码，预留有效的手机号码。 便于接受案件的审判流程信息。 3、可以委托代理人1-2人代为诉讼，并递交由委托人签名的授 权委托书，并记明委托事项和权限。诉讼代理人代为处分实体权利的。 必须有委托人的特别授权。 4、有增加、变更或放弃诉讼请求的权利，但应当在举证期限届 满前以书面形式提出。诉讼请求不当，将导致未请求的部分得不到审 理，请求过高的部分得不到支持。 5、为防止因对方的行为或者其他原因，导致执行时无法查找对 方财产或对方无足够财产可供执行，使将来作出的判决不能执行或难 以执行的，可以申请本院对对方的财产采取查封、扣押、冻结等保全 措施。保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。申请有错误的。 申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。 6、有提供证据的权利和责任。对你方提出的诉讼请求所依据的 事实有责任提供证据证明，并在指定的期限内提交。在限期内没有举 证或者证据不足以证明的，由负有举证责任的一方承担于己不利的法 律后果。对可能灭失或今后难以取得的证据，可请求本院采取保全措 施。 7、符合下列条件之一的，可以申请本院调查收集证据：（一）证 据由国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的; （二）涉及商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其 诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。 8、下列案件，可申请先予执行:（一）追索赡养费、扶养费、抚 育费、抚恤金、医疗费用的；（二）追索劳动报酬的；（三）因情况紧 急需要先予执行的。 9、有申请回避的权利。如果认为审判人员、书记员、鉴定人等 与当事人、诉讼代理人有近亲属关系或其他利害关系，可能影响案件 的公正处理的，可以要求换人办理。提出回避申请，应当说明理由。 并在案件开始审理时提出；回避事由在案件开始审理后知道的，也可 以在法庭辩论终结前提出。 10、对涉及个人隐私或商业秘密的案件可以申请不 公开审理，但应当在开庭前提出。 11、在庭审过程中有权陈述自己的主张和案件事实，有权相互发 问，有权就对方提供的证据和法院收集的证据进行质证，有权通过辩 论反驳对方的主张和论证自己的主张。 12、可以请求本院进行调解，也可以自行协商，达成协议。 13、人民法院的裁判文书应当按照规定在互联网公布，但涉及个人隐私或未成年人违法犯罪以及以调解方式结案等不宜在 互联网公布的情形除外。 14、有申请执行的权利。负有义务的一方当事人不自动履行生效 法律文书时，享有权利的一方当事人有权申请本院或被执行人财产所 在地基层人民法院强制执行。申请执行的期限为二年。 15、对生效的法律文书所确定的义务，必须切实履行。拒不履行 的，将依法强制执行；情节严重的，将依法追究刑事责任。 16、必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序。 17、可通过辽宁12368诉讼服务平台自助语音查询服务，输 入法院提供的查询账号和查询密码查询案件信息。你的查询账号 是062221002488001，你的查询密码是904741。网上信息仅供参 考，一切信息以法院出具的正式文书为准。 18、应当在接到本通知书后7日内，向本院预交案件受理费1593 元。 本院开户银行：中国农业银行股份有限公司大连分行营业部 账号：62×××64 审判员 景 渤 二〇二一年三月二日 书记员 王雪莹
安徽省芜湖市镜湖区人民法院 执 行 裁 定 书 (2021)皖0202执1317号 申请执行人：中国人民财产保险股份有限公司芜湖市分公司，统一社会信用代码91340200849497861N，住所地安徽省芜湖市镜湖区北京中路6号。 负责人：陶银。 被执行人：夏苏杭，女，1966年05月18日出生，汉族，住芜湖县。 中国人民财产保险股份有限公司芜湖市分公司与夏苏杭保证保险合同纠纷一案，本院依法审理。芜湖市镜湖区人民法院作出的(2020)皖0202民初5078号民事判决书已经发生法律效力。申请执行人依法向本院申请执行，要求被执行人给付案款18857.96元，承担案件执行费183元。 本院在执行过程中，采取以下执行措施： 1、2021年3月8日向被执行人邮寄送达执行通知书、报告财产令、执行告知书，责令其履行判决义务，但被执行人未签收，本院依法公告送达； 2、对被执行人银行存款、证券、网络银行、车辆进行查询，被执行人名下无足额存款、证券、车辆信息登记，仅有少量网络资金1344.75元已划拨，申请执行人已领取1161.75元； 3、经本院调查，被执行人无缴纳公积金信息登记； 4、至芜湖市不动产登记中心查询被执行人名下房产信息，经查询被执行人名下无房产信息登记； 5、已向被执行人发出限制消费令，在中国执行信息网上公布。 本院收取执行费183元，发放案款1161.75元。双方正在协商还款事宜，因和解长期履行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项之规定，裁定如下： 终结(2021)皖0202执1317号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 执行员  李玉龙 执行员  潘井东 执行员  王 伟 二〇二一年三月二十五日 书记员  苏 萍
北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2021）京0106民初1718号原告：中国人民解放军空军研究院工程设计研究所，住所地北京市丰台区洋桥12号。法定代表人：巩卫东，所长。委托诉讼代理人：景画，北京京航律师事务所律师。委托诉讼代理人：张媛媛，北京京航律师事务所实习律师。被告：彭建伟，男，现住北京市通州区。原告中国人民解放军空军研究院工程设计研究所（以下简称设计研究所）与被告彭建伟劳动争议一案，本院立案后，依法适用普通程序，由赵旭东独任，公开开庭进行了审理。原告设计研究所委托诉讼代理人景画、张媛媛，被告彭建伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。设计研究所向本院提出诉讼请求：1.判令原告无需支付被告2019年10月、2020年1月法定节假日加班工资差额1658.58元；2.判令原告无需支付被告2019年7月15日至2020年1月16日期间未签订劳动合同二倍工资差额30000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告劳动争议一案已经劳动仲裁机关裁决，原告认为，仲裁委裁决缺乏事实与法律依据。实际上原告已足额支付被告包含节假日加班工资在内的全部工资报酬，不存在未支付的情况。被告没有证据证明其在2019年10月法定节假日期间全部加班，被告该月份的工资原告已全部支付。2020年1月法定节假日期间被告并未加班，被告该月份的工资原告已全部支付。对于被告主张的未签订劳动合同双倍工资差额，原告认为，是被告的原因导致未签订劳动合同，且其诉讼请求已超过诉讼时效，不应获得支持。彭建伟辩称，不认可原告全部诉讼请求，认可仲裁裁决结果。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：彭建伟于2019年3月20日入职设计研究所，任职水电维修岗位，双方未签订劳动合同。双方均认可，彭建伟工作期间，月工资为5000元。2020年1月17日双方劳动关系解除。2020年7月15日，彭建伟向北京市丰台区劳动争议仲裁委员会（以下简称仲裁委）申请劳动仲裁。仲裁委于2020年10月9日裁决：一、设计研究所支付彭建伟2019年10月、2020年1月法定节假日加班工资差额1658.58元；二、设计研究所支付彭建伟未签订劳动合同二倍工资差额三万元。彭建伟认可仲裁委裁决结果。本案审理中，设计研究所提交2019年3月至12月工资发放表，用以证明彭建伟的工资已足额发放。其中2019年10月彭建伟工资发放表中，加班补助为300元。本院认为，与劳动者签订劳动合同是用人单位依法应履行的义务。设计研究所认可与彭建伟未签订劳动合同，其主张是因彭建伟的原因导致未签订劳动合同，但未提交相应证据加以佐证，对此本院不予采信。设计研究所应向彭建伟支付未签订劳动合同二倍工资差额。设计研究所作为用人单位，其对劳动者的考勤有管理的权利也有相应举证的能力。但其所提交的证据尚不足以证明在2019年10月及2020年1月彭建伟不存在节假日加班的情况，其亦未能解释在相应月份所发放的加班补助针对的加班时间以及计算依据。故对彭建伟主张2019年10月和2020年1月存在节假日加班的情况，本院予以采信。彭建伟认可仲裁委裁决结果，本院不持异议。依据《中华人民共和国劳动合同法》第十条、第八十二条，《北京市工资支付规定》第十四条之规定，判决如下：一、中国人民解放军空军研究院工程设计研究所于本判决生效之日起七日内支付彭建伟2019年10月、2020年1月法定节假日加班的工资差额1658.58元；二、中国人民解放军空军研究院工程设计研究所于本判决生效之日起七日内支付彭建伟未签订劳动合同二倍工资差额30000元；三、驳回中国人民解放军空军研究院工程设计研究所的全部诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10元，由中国人民解放军空军研究院工程设计研究所负担（已交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审判员  赵旭东二〇二一年三月二十九日书记员  王 楠
安徽省南陵县人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）皖0223执异4号 案外人：王欢，男，1991年2月2日出生，汉族，住安徽省芜湖市鸠江区。 委托代理人：王晓春，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。 申请执行人：芜湖金牛电气股份有限公司，住所地安徽省芜湖市南陵经济开发区，统一社会信用代码91340200704914329M。 法定代表人：刘志文。 委托诉讼代理人：熊小平，安徽熊小平律师事务所律师。 被执行人：芜湖鼎业房地产开发有限公司，住所地安徽省芜湖市镜湖区张家山领秀城14号楼，统一社会信用代码91340200719903497E。 法定代表人：黄根平。 本院在执行芜湖金牛电气股份有限公司（以下简称金牛公司）与芜湖鼎业房地产开发有限公司（以下简称鼎业公司）买卖合同纠纷一案中，案外人王欢于2021年1月20日对执行芜湖市××号楼××室房产提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 案外人王欢称，案外人父亲王申越于2015年3月2日以76.44万元认购芜湖市××号楼××室，交付定金2万元。因其享有对鼎业公司的借款债权105万元（本金70万元及利息35万元），有该公司当时的总经理黄金龙签字的借条为证，双方经协商用该借款抵交购房款，鼎业公司交付房屋和钥匙并履行完毕，案外人实际居住至今。在办理房产证过程中，因鼎业公司及黄金龙发生刑事案件暂缓。2021年1月2日，案外人发现张贴在房门上的（2018）皖0223执1441号通知书，及代理人在淘宝网上发现司法拍卖信息。案外人王欢认为，鼎业公司欠付案外人父亲的借款，案外人的父亲在世时以案外人的名义签订买房合同，双方以房抵债，鼎业公司交付房屋钥匙履行完毕，案外人支付水电费、物业费，居住至今，故提出执行异议，请求中止对芜湖市××号楼××室房产的评估、拍卖。 案外人提交了案外人父亲王申越与鼎业公司签订的《商品房认购协议》、定金发票、黄金龙向王申越出具的借条、交付房屋的业主物品领取清单、物业费发票等证据（均与原件核对无异）。 金牛公司称，案涉房产登记在鼎业公司名下，异议人的请求不能成立。双方虽有认购协议，但未签订商品房买卖合同。黄金龙与王申越的借贷关系与本案无关，且案外人王欢并非债权人。物业费票据等与房屋的产权无关。 鼎业公司未作答辩。 本院查明，本院于2018年7月20日对金牛公司与鼎业公司买卖合同纠纷一案作出（2018）皖0223民初2644号民事判决书判决：被告鼎业公司支付原告金牛公司货款2810708元、逾期利息271233元，于本判决生效之日起十日内付清；驳回原告金牛公司的其它诉讼请求；案件受理费减半收取17069元，由被告鼎业公司负担15000元，原告金牛公司负担2069元。上述判决生效后，鼎业公司未履行生效法律文书确定的义务。金牛公司向本院申请强制执行，本院于2018年8月22日以（2018）皖0223执1441号案立案执行，2020年9月2日以（2020）皖0223执恢277号案立案恢复执行。在（2018）皖0223民初2644号案提起诉讼前，金牛公司向本院申请诉前保全，本院于2018年6月11日以（2018）皖0223执保字119号执行裁定书依法查封了在鼎业公司名下的芜湖市××号楼××室等房产。在金牛公司与鼎业公司买卖合同纠纷案件的执行过程中，本院于2020年12月17日裁定拍卖芜湖市××号楼××室房产。 本院认为，案外人王欢提出执行异议请求，中止对芜湖市××号楼××室房产的评估、拍卖，并对执行标的主张实体权利，本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条的规定进行审查。案外人王欢提交《商品房认购协议》等证据，证明案涉房产已以物抵债的方式转让给案外人，故排除对案涉房产的强制执行。但案外人王欢未能提交证据证明其与鼎业公司签订了合法有效的书面买卖合同，且也未能提交双方以物抵债的证据，不符合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条规定的排除执行的条件，故本院对案外人王欢的异议请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条规定，裁定如下： 驳回案外人王欢的异议请求。 案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。 审判长 奚 峰 审判员 陈周翠 审判员 郑旭芝 二〇二一年三月十五日 书记员 蒋克娟 附：本案适用法律条款 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第二十九条金钱债权执行中,买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持： (一)在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同； (二)所购商品房系用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋； (三)已支付的价款超过合同约定总价款的百分之五十。
河南省周口市川汇区人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫1602民初361号原告：中国人民财产保险股份有限公司周口市分公司，住所地河南省周口市川汇区中州路69号。统一社会信用代码：914116008754120838。负责人：姚勇，系该公司总经理。被告：刘航，男，汉族，1974年9月10日生，住河南省西华县。被告：刘晓慧，女，汉族，1974年9月9日生，住河南省西华县。原告中国人民财产保险股份有限公司周口市分公司诉被告刘航、刘晓慧追偿权纠纷一案，本院于2021年2月5日立案后，依法适用简易程序。本院经审查认为，本案不易适用简易程序审理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条规定，裁定如下：本案转为普通程序。审 判 长  李素年审 判 员  周晓东人民陪审员  胡保军二〇二一年三月一日书 记 员  杨志强
安徽省芜湖市镜湖区人民法院 执 行 裁 定 书 (2021)皖0202执1344号 申请执行人：中国人民财产保险股份有限公司芜湖市分公司，统一社会信用代码91340200849497861N，住所地安徽省芜湖市镜湖区北京中路**。 负责人：陶银。 被执行人：洪祥，男，1968年05月10日出生，汉族，住安徽省芜湖市新芜区。 中国人民财产保险股份有限公司芜湖市分公司与洪祥追偿权纠纷一案，本院依法审理。芜湖市镜湖区人民法院作出的(2020)皖0202民初2128号民事判决书已经发生法律效力。申请执行人依法向本院申请执行，要求被执行人给付案款61758.93元，承担案件执行费826元。 本院在执行过程中，采取以下执行措施： 1、2021年3月8日向被执行人邮寄送达执行通知书、报告财产令、执行告知书，责令其履行判决义务，但被执行人未签收，本院依法公告送达； 2、对被执行人银行存款、证券、网络银行、车辆进行查询，被执行人名下无足额存款、证券、网络银行、查封名下皖ＢＸ××××丰田牌车辆一部，但车辆未实际控制，暂不具备处置条件； 3、经本院调查，被执行人无缴纳公积金信息登记； 4、至芜湖市不动产登记中心查询被执行人名下房产信息，经查询被执行人名下无房产信息登记； 5、已向被执行人发出限制消费令，在中国执行信息网上公布。 本院未收取执行费，无发放案款。双方正在协商还款事宜，因和解长期履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项之规定，裁定如下： 终结(2021)皖0202执1344号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 执行员  李玉龙 执行员  潘井东 执行员  王 伟 二〇二一年三月三十一日 书记员  苏 萍
平顶山市湛河区人民法院结 案 通 知 书(2021)豫0411执304号李麦收申请执行晋某劳务合同纠纷一案，申请执行标的为28857.5元。经本院立案执行，向晋某发出执行通知书、报告财产令。被执行人晋某于2021年3月23日主动履行了28600元的还款义务,并缴纳了执行费333元，剩余257.5元申请人自愿放弃。至此，本院（2020）豫0411民初2951号民事调解书确定的晋某应履行的还款义务已全部履行完毕。特此通知二〇二一年三月二十三日
河南省商丘市梁园区人民法院民 事 判 决 书(2021)豫1402民初861号原告：王庆伟，男，汉族，1985年11月125日出生，住河南省商丘市睢阳区。委托诉讼代理人：康同印，河南澜清律师事务所律师。被告：商丘市龙达置业有限公司，住所地商丘市开发区南京路东段北侧（开发区易龙电脑城院内），社会信用代码91411400555700377M。法定代表人：王世平，职务总经理。委托诉讼代理人：骆紫晨，河南六方律师事务所律师。原告王庆伟与被告商丘市龙达置业有限公司（以下简称龙达公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年1月14日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月3日公开开庭进行了审理。原告王庆伟的委托诉讼代理人康同印，被告龙达公司的委托诉讼代理人骆紫晨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、请求依法判令被告支付原告逾期交付房屋的违约金8754元（从2019年7月16日计算至2020年7月2日的金额，违约金计算标准请求贵院酌情按照房屋总价款的日万分之一至日万分之三的范围内进行调整)；二、本案诉讼费用及相关费用由被告承担。事实与理由：2018年2月12日，原、被告签订了《商品房买卖合同》一份，约定原告购买被告开发的位于商丘市睢阳区××办事处××北××东“山水××”小区××房产××套。合同签订后，原告按照约定履行了合同义务，但被告未按照合同约定向原告交付房屋，致使原告支付巨额购房款后多年无法入住房屋。因《商品房买卖合同》约定的被告违约的情况下承担的违约金明显过低，原告要求对违约金计算标准依法进行调整。现原告为维护自身合法权益，依法诉至贵院，请求判令支持原告诉请。被告辩称：被告并没有逾期交房，因大气污染防治、特大暴雨、实际股东陈宗领涉黑公司财产被封、疫情防控等情况，应当顺延交房359天，加上公司财产被封酌情顺延180天，再加上180天的宽限期，被告在2020年6月30日交房并不违反合同约定。其他详见庭审质辩及答辩意见。本院经审理确认以下案件事实：2018年2月12日，原告与被告签订《商品房买卖合同》（预售），原告购买被告位于商丘市城乡××示范区××街道办事处××北××东山水××楼××单元××房屋××套，该商品房建筑面积103.14平方米，单价每平方米4822.13元，总价款为497354.00元，并约定交房时间为2019年1月16日前。原告按约定足额支付购房款后，被告于2020年7月2日向原告交付房屋。双方因交付房屋违约金形成纠纷，原告诉至本院。上述事实，有原被告双方提交的证据及庭审笔录在卷佐证。本院认为，双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规禁止性规定，双方均应按合同约定全面履行。双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》约定，被告“应于2019年1月16日前向原告交房。鉴于工程建设周期的不可预见性，买受人同意若出卖人在约定的交房期限届满后未能按期交付，则再给予出卖人180日的交房宽展期，在宽展期届满后仍未交房，则出卖人一次性向买受人支付已付购房款万分之五的违约金。”原告按合同约定付清了全部购房款，被告未按照合同约定时间向原告交付房屋，违约事实清楚，应当承担违约责任，向原告支付逾期交房违约金。关于原告请求变更约定的违约金数额，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”违约金在补偿损失的同时还辅助具有惩罚性，否则约定违约金过低，违约人的违约成本也就过低，则不利于合同的全面履行。因此，合同法规定人民法院对违约金进行干预，允许人民法院调整不合理的违约金数额，对维护公平、诚实信用原则具有重要意义。本案中，被告龙达公司未按合同的约定向原告交付房屋，而被告龙达公司按合同约定只需按已付房价款的万分之五向买受人支付违约金，违约金明显过低，不能弥补原告因不能正常使用该房屋所造成的损失。双方约定的逾期交房违约金与逾期付款违约金相比（原告需按日计算向被告支付逾期应付款万分之五和万分之十的违约金），也显失公平。现原告要求予以增加，符合法律规定，本院予以支持。关于违约金调整的幅度，本院酌定违约金按已付购房款每日万分之零点五计算，折合每日24.9元，自约定交房日2019年1月16日起扣除交房宽限期180天，即从2019年7月16日起计算至房屋交付之日2020年7月2日止，共计352天。被告应支付原告逾期交房违约金8764.8元,超出起诉金额8754元的部分,本院不予审理。被告辩称因大气污染防治、特大暴雨、实际股东陈宗岭涉黑公司财产被封、疫情防控等情况，应当顺延交房359天，加上公司财产被封酌情顺延180天，再加上180天的宽限期，被告在2020年6月30日交房不违反合同约定。但双方合同已约定了180天的交房宽限期，该宽限期已考虑到相关因素。虽然双方在合同第十一条约定，如遭遇不可抗力及自然灾害、由于国家或地方政府的有关法律法规或政策发生重大变化导致不能如期交付、因重大技术原因需要变更有关图纸或施工中遇到重大技术问题不能如期交付的原因，出卖人可据实予以延期并无需承担逾期交房责任，但龙达公司有关大气污染、扬尘治理提交的文件、通知印发时间多在双方签订合同之前，尽管有部分文件、通知印发时间在双方签订合同之后，而签订合同时案涉房屋主体已建成，且文件、通知中并没有要求停工、停工时间的内容，因此龙达公司主张因大气污染防治、扬尘治理扣除逾期天数的事实和法律依据不足，依法不予支持。特大暴雨发生在合同履行期间，但龙达公司有关特大暴雨提交的施工日志，没有施工方、监理方签字，且签订合同时案涉房屋主体已建成，所举证据不足以证明暴雨导致其工期延误的事实存在，因此龙达公司主张因特大暴雨扣除逾期天数的理由不能成立。疫情属于不可抗拒的情形，但疫情发生在龙达公司违约之后，《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，故龙达公司因疫情扣除逾期天数的理由亦不能成立。龙达公司股东原因导致财产被封，不属不可抗力，该项主张不能成立。故被告称其不存在延期交房的理由不能成立，被告的答辩意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告商丘市龙达置业有限公司支付原告王庆伟逾期交房违约金8754元，于本判决生效之日起十日内履行完毕。二、驳回原告的其它诉讼请求。如果被告未按本判决第一项指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告商丘市龙达置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审判员  苏君二〇二一年三月二十三日书记员  马振
河南省焦作市解放区人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫0802民初920号申请人:河南中安建设工程有限公司，住所地：焦作市城乡一体化示范区建业路西侧**。法定代表人：张兆新，总经理。委托诉讼代理人：卫子怡，女，该公司职工。被申请人：崔荣强，男，1976年7月5日出生，汉族，住河南省焦作市解放区。申请人河南中安建设工程有限公司与被申请人崔荣强追偿权纠纷一案，申请人河南中安建设工程有限公司于2021年3月3日提起财产保全的申请，请求对被申请人崔荣强名下的银行存款1235187.66元进行冻结或查封、扣押其同等价值的财产。申请人河南中安建设工程有限公司以其在中国人民财产保险股份有限公司焦作市市分公司投保的诉讼保全责任保险保单保函（作为担保，责任限额：1235187.66元。本院认为，申请人河南中安建设工程有限公司的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条的规定，裁定如下：冻结被申请人崔荣强名下银行存款1235187.66元或查封、扣押其同等价值的其他财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  柳楠二〇二一年三月三日法官助理贺珍珍书记员王帆
江苏省盐城市亭湖区人民法院执 行 裁 定 书(2021)苏0902执703号申请执行人：陈**富，男，1956年1月9日生，汉族，住盐城市亭湖区。被执行人：潘建民，男，1978年3月22日生，汉族，住射阳县。申请执行人陈**富与被执行人潘建民机动车交通事故责任纠纷一案，(2017)苏0902民初5522号法律文书生效后，被执行人未能履行法律文书所确定的义务，申请执行人申请法院强制执行。本院认为，任何单位和个人都应当自觉履行生效法律文书所确定的义务。为维护法律的尊严和保证生效法律文书所确定义务的实现，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第24条、第26条、第28条、第29条、第35条、第36条、第37条、第38条的规定，裁定如下：冻结、扣划被执行人潘建民在金融机构的存款或在其他单位的收入18170.00元及利息，或查封、扣押其价值相等的财产。本裁定书一经送达，即发生法律效力。审判员  周清郁二〇二一年三月三日书记员  沈贤璐
文书内容广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0307刑初430号            公诉机关              深圳市龙岗区人民检察院              适用程序              简易程序                  被 告 人      信    息              被告人胡某某，男。曾因犯盗窃罪于2019年4月3日被本院判处有期徒刑七个月，2019年4月8日刑满释放。因本案于2020年11月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。                  指控意见              公诉机关根据深龙检刑诉〔2021〕289号起诉书，指控被告人胡某某犯盗窃罪，建议判处被告人胡某某有期徒刑十个月，并处罚金。                  辩护意见              被告人胡某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪，请求法庭从轻处罚。                  查明事实              被告人胡某某多次实施盗窃行为，具体如下：      1、2020年5月12日，被告人胡某某在深圳市龙岗区布吉街道，将龙某巧的一部蓝色华为牌手机盗走。经鉴定，被盗手机价值人民1780元。      2、2020年7月30日，被告人胡某某在深圳市龙岗区坂田街道，将汪某玲一部蓝色华为牌手机盗走。该手机未能鉴定出价值。      3、2020年10月30日，被告人胡某某在深圳市龙岗区南湾街道，将梁某梅的一部银色苹果牌手机盗走。经鉴定，被盗手机价值人民2580元。                  本院意见              被告人胡某某的行为构成盗窃罪。其具有归案后如实供述、认罪认罚的从轻处罚情节；同时具有累犯的从重处罚情节。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。                  判决根据              《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条。                  判决              一、被告人胡某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。      （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年9月11日止。罚金限于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）      二、 责令被告人退赔被害人龙梅巧损失人民币1780元；退赔被害人梁玖梅2580元；继续追缴赃款赃物返还被害人汪巧玲。                  如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。                        审  判  长     方      芳      人民陪审员     黄  海  虾      人民陪审员     王      鹏                        二〇二一年三月十六日            本件与原本核对无异      书  记  员     黄      映      李  雅  琪      徐  家  立
广东省广州市黄埔区人民法院执 行 裁 定 书（2021）粤0112执2420号之一申请执行人：珠海敏迪照明电器有限公司，住所地珠海市。法定代表人：李猛潮。委托代理人：王美智，广东莱特律师事务所律师。被执行人：广州博鳌纵横网络科技有限公司，住所地广州市黄埔区。法定代表人：谢旭辉。依据已经发生法律效力的（2020）粤0112民特224号民事裁定书，广州博鳌纵横网络科技有限公司应向珠海敏迪照明电器有限公司支付款项XXX元并支付逾期付款利息（以剩余未付款项为基数，自逾期之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至付清款项之日止）。因被执行人到期未自动履行上述生效法律文书确定的义务，申请执行人于2021年2月3日向本院提交强制执行申请，本院以（2021）粤0112执2420号案件立案强制执行。在执行过程中，本院依法向被执行人发出执行通知书、报告财产令，责令被执行人申报财产并自动履行生效裁判文书所确定的义务。同时，本院依法调查了被执行人名下的银行存款、车辆及房产登记等情况，并前往被执行人住所地调查，发现被执行人名下银行存款已被其他多个保全案件冻结，被执行人名下商标权、版权、专利权、公司股权等被本院其他案件查封、冻结，除此外，暂未发现被执行人名下其他财产可供执行。经调查，本院发现被执行人申报的财产及其名下被保全冻结的银行存款等资产价值与其所欠的全部债务金额相差悬殊，现查明的被执行人资产不足以清偿其全部到期债务。轮候冻结被执行人名下银行存款(冻结期限自立案之日起一年)，对被执行人名下财产，因他案查封、冻结在先，本案无权处置，待他案对被执行人财产处置、变现后，本案将依法发函参与分配。因被执行人未履行生效法律文书确定的给付义务，本院已依法向其发出了限制消费令。本院向申请执行人告知了本案的执行情况，并告知其本案将依法终结本次执行程序，其应在财产控制期限届满前向本院申请继续冻结。申请执行人表示，暂无法提供被执行人的其它财产线索，并认可本案财产调查结果。本院认为，因被执行人名下财产已被他案查封、冻结在先，本案经查询未发现被执行人其他可供执行财产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 邓 红审判员 李治忠审判员 石 妍二〇二一年三月二十三日书记员 刘 思
松原市宁江区人民法院 结 案 通 知 书 （2021）吉0702执491号 仲卫华、李长青、仲卫涛： 仲卫华与李长青、仲卫涛买卖合同纠纷一案，依法院生效判决：要求被执行人协助申请人办理位于松原市某家属楼十三单元302室的房屋产权登记手续。经本院立案执行，现被执行人已履行完毕。至此，仲卫华向本院申请执行的（2021）吉0702民初106号民事判决书已全部执行完毕，现已结案。 特此通知。 二〇二一年三月二十九日
大连市甘井子区人民法院 案 件 受 理 通 知 书 （2021）辽0211民初2620号之三 武刚： 你与杨全进、中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院决定立案审理，现将有关事项向你告知： 1、人民法院审判的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向当事人及其法定代理人、诉讼代理人公开。中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”向你推送重要审判环节的流程信息。 2、当事人及诉讼代理人应当准确提供身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码证、统一社会信用代码，预留有效的手机号码，便于接受案件的审判流程信息。 3、可以委托代理人1-2人代为诉讼，并递交由委托人签名的授权委托书，并记明委托事项和权限。诉讼代理人代为处分实体权利的，必须有委托人的特别授权。 4、有增加、变更或放弃诉讼请求的权利，但应当在举证期限届满前以书面形式提出。诉讼请求不当，将导致未请求的部分得不到审理，请求过高的部分得不到支持。 5、为防止因对方的行为或者其他原因，导致执行时无法查找对方财产或对方无足够财产可供执行，使将来作出的判决不能执行或难以执行的，可以申请本院对对方的财产采取查封、扣押、冻结等保全措施。保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。 6、有提供证据的权利和责任。对你方提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据证明，并在指定的期限内提交。在限期内没有举证或者证据不足以证明的，由负有举证责任的一方承担于己不利的法律后果。对可能灭失或今后难以取得的证据，可请求本院采取保全措施。 7、符合下列条件之一的，可以申请本院调查收集证据：（一）证据由国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的;（二）涉及商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。 8、下列案件，可申请先予执行:（一）追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；（二）追索劳动报酬的；（三）因情况紧急需要先予执行的。 9、有申请回避的权利。如果认为审判人员、书记员、鉴定人等与当事人、诉讼代理人有近亲属关系或其他利害关系，可能影响案件的公正处理的，可以要求换人办理。提出回避申请，应当说明理由，并在案件开始审理时提出；回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。 10、对涉及个人隐私或商业秘密的案件可以申请不公开审理，但应当在开庭前提出。 11、在庭审过程中有权陈述自己的主张和案件事实，有权相互发问，有权就对方提供的证据和法院收集的证据进行质证，有权通过辩论反驳对方的主张和论证自己的主张。 12、可以请求本院进行调解，也可以自行协商，达成协议。 13、人民法院的裁判文书应当按照规定在互联网公布，但涉及个人隐私或未成年人违法犯罪以及以调解方式结案等不宜在互联网公布的情形除外。 14、有申请执行的权利。负有义务的一方当事人不自动履行生效法律文书时，享有权利的一方当事人有权申请本院或被执行人财产所在地基层人民法院强制执行。申请执行的期限为二年。 15、对生效的法律文书所确定的义务，必须切实履行。拒不履行的，将依法强制执行；情节严重的，将依法追究刑事责任。 16、必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序。 17、可通过辽宁12368诉讼服务平台自助语音查询服务，输入法院提供的查询账号和查询密码查询案件信息。你的查询账号是06××××1，你的查询密码是9×3。网上信息仅供参考，一切信息以法院出具的正式文书为准。 18、应当在接到本通知书后7日内，向本院预交案件受理费25元。 本院开户银行：中国农业银行股份有限公司大连分行营业部 账号：6××4 审判员 ：刘范平 书记员 ： 张 倩 二〇二一年三月十七日
广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)桂0602民初1728号 原告：防城港市港口区老伙计汽车租赁服务部，住所地防城港市港口区乐天花园小区商业街**龙之都商务酒店**大厅。 经营者：王占奎，男，出生于1970年3月27日，住防城港市港口区 被告：廖家林，男，汉族，1980年9月8日出生，住防城港市防城区。 原告防城港市港口区老伙计汽车租赁服务部（以下简称老伙计服务部）诉被告廖家林租赁合同纠纷一案，本院于2020年7月23日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告老伙计服务部到庭参加诉讼。被告廖家林经本院公告传唤拒不到庭参加诉讼。现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告廖家林向原告老伙计服务部支付所欠租车款4080元；2.判令本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告廖家林于2019年4月24日将租用的车 2 牌号桂AB33**金色朗逸车归还。因暂时无法付清全部租车款。经协商，由被告写了一张欠条，并承诺一个月内付清，原告多次催促未果。 被告廖家林既不出庭应诉，也未提供书面答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院对原告能够提供原件的证据进行了核对。对原告能够证实本案事实的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年4月24日，廖家林书写了一份《欠条》显示：今欠到租车款、押金、油、剐伤共计4080元。租车款4200-1900=2300元、押金1000元、加油430元、剐伤维修费350元。租车人：骆艺兴担保人：廖家林。2019年5月15日前还清。 本院认为，原告诉称，被告租赁涉案车辆未按照《欠条》的约定支付欠款。经查，原告并未提供涉案租车合同，则在《欠条》中虽写明租车人为骆艺兴，但该《欠条》系廖家林出具，则本院认定廖家林愿意承担涉案租车费用。那么，对于原告请求被告支付欠付的租车款有事实和法律依据，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百二十六条、第二百三十五条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 被告廖家林在判决生效之日起十日内向原告防城港市港口区老伙计汽车租赁服务部支付租金4080元； 案件受理费50元、公告费260元，由被告廖家林负担310元。 3 上述应付款项，义务人逾期履行的应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院或防城港市中级人民法院递交上诉状正本一份，副本七份，上诉于防城港市中级人民法院。并于上诉期间届满之日起7日内预交上诉费50元（收费单位：广西壮族自治区防城港市中级人民法院，账号：20×××13，开户银行：农行防城港分行营业室）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  陈 燕 人民陪审员  刘敬佳 人民陪审员  潘泽耀 二〇二一年三月十日 书 记 员  黄 倩
广东省广州市黄埔区人民法院执 行 裁 定 书（2021）粤0112执862号之一申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行，住所地广州市黄埔区科学城科学大道162号B3区第1层105单元，统一社会信用代码91440101687673825W。负责人：吴文莉，行长。委托诉讼代理人：汤琪、吴阳，均系北京市盈科（广州）律师事务所律师。被执行人：梁志娣，女，1986年8月3日出生，汉族，住广东省中山市三角镇爱国路横巷11号,公民身份号码442000198608031586。依据已经发生法律效力的（2020）粤0112民初5099号民事判决，梁志娣应于判决发生法律效力之日起十日内向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行偿还信用卡欠款本金66486.16元、利息（截至2020年4月6日为6238.77元；自2020年4月7日起至实际清偿之日止，以所欠本金为基数，按日利率0.05%计付)、逾期还款违约金（截至2020年4月6日为5134.14元；自2020年4月7日起至实际清偿之日止，以信用卡领用合约约定的最低还款额未还部分为基数，按月利率5%计付）、取现手续费206元，增值服务费16元。因被执行人未按期履行生效法律文书确定的给付义务，经上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请，本院于2021年1月11日以（2021）粤0112执862号立案强制执行。执行期间，本院向被执行人发送了《执行通知书》和《报告财产令》，责令其履行生效法律文书确定的义务及报告财产。本院另对被执行人名下的房产、车辆、保险、有价证券、银行存款等财产情况进行了调查，查明被执行人名下有粤J609ZV号车辆（车辆类型M21）；查封被执行人名下粤T9300B号车辆档案（查封期限自立案之日起二年），但未能实际扣押；额度冻结被执行人名下银行账户及网络资金（自立案之日起期限一年），强制扣划并向申请执行人发放款项人民币2950元。除此之外，未发现被执行人名下有财产可供执行。本院另对被执行人采取限制消费措施。本院向申请执行人告知了本案的执行情况，并告知申请执行人控制期限届满前应向本院申请继续查封、冻结。申请执行人表示，暂无法提供被执行人的其它财产线索，并认可本案财产调查结果。本院认为，本院已穷尽财产调查措施，被执行人名下无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  郝芬梅审判员  李治忠审判员  石 妍二〇二一年三月十二日书记员  刘 思
广东省广州市黄埔区人民法院执 行 裁 定 书（2021）粤0112执1529号之一申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行，住所地广州市黄埔区科学城科学大道162号B3区第1层105单元，统一社会信用代码91440101687673825W。负责人：吴文莉，行长。委托诉讼代理人：汤琪、吴阳，均系北京市盈科（广州）律师事务所律师。被执行人：李德顺，男，1979年9月30日出生，汉族，住四川省冕宁县大桥镇大桥村3组,公民身份号码51343319790930481X依据已经发生法律效力的（2020）粤0112民初5134号民事判决，李德顺应于判决生效之日起十日内向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行偿还信用卡欠款本金44628.49元、利息（截至2020年4月6日为3256.73元，另以所欠本金为基数，自2020年4月7日起按日利率0.05%计算至实际清偿之日止)、逾期还款违约金（截至2020年4月6日为7150.52元，另以信用卡领用合约约定的最低还款额未还部分为基数，自2020年4月7日起按月利率5%计算至实际清偿之日止）、分期付款手续费5490.39元、增值服务费28元因被执行人未按期履行生效法律文书确定的给付义务，经上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请，本院于2021年1月22日以（2021）粤0112执1529号立案强制执行。执行期间，本院向被执行人发送了《执行通知书》和《报告财产令》，责令其履行生效法律文书确定的义务及报告财产。本院另对被执行人名下的房产、车辆、保险、有价证券、银行存款等财产情况进行了调查，额度冻结被执行人名下银行账户及网络资金（自立案之日起期限一年），强制扣划并向申请执行人发放款项人民币289.43元。除此之外，未发现被执行人名下有财产可供执行。本院另对被执行人采取限制消费措施。本院向申请执行人告知了本案的执行情况，并告知申请执行人控制期限届满前应向本院申请继续查封、冻结。申请执行人表示，暂无法提供被执行人的其它财产线索，并认可本案财产调查结果。本院认为，本院已穷尽财产调查措施，被执行人名下无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  郝芬梅审判员  李治忠审判员  石 妍二〇二一年三月十二日书记员  刘 思
广东省佛山市南海区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）粤0605执2036号 申请执行人：刘刚，女，1967年4月2日出生，汉族，住广东省广州市东山区。 委托代理人：王朝阳，广东伯方律师事务所律师。 委托代理人：许细芳，广东伯方律师事务所律师。 被执行人：魏智飞，男，1981年10月1日出生，汉族，住广东省佛山市南海区。 被执行人：佛山市南海人山人海饮食有限公司，住所地广东省佛山市南海区桂城新佛平路75街区南海装饰城二区一层，统一社会信用代码91440605779978298G。 法定代表人：魏书恒。 关于申请执行人刘刚与被执行人魏智飞、佛山市南海人山人海饮食有限公司（以下简称“人山人海公司”）合同纠纷一案，本院作出的（2019）粤0605民初27704号民事判决书已发生法律效力。依上述判决，两被执行人应支付回购款10152.51元及以该款为本金自2019年4月24日起至款项付清之日止按年利率18%计算违约金、返还案件受理费107.37元予申请执行人。因两被执行人没有按判决履行义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院于2021年1月25日立案执行。 经查，本院以魏智飞为被执行人的同期执行案件达92件，以人山人海公司为被执行人的同期执行案件达71件。 执行中，本院向两被执行人发出执行通知书、报告财产令，通过全国法院网络执行查控系统及佛山市财产查控网对两被执行人的存款、不动产、车辆、证券、工商登记等情况进行查询，发现两被执行人的财产及采取的执行措施如下： 一、发现被执行人魏智飞有位于佛山市南海区里水镇中信山语湖花园天竺*****的不动产[房产证号：02××56；土地证号：国用(2012)0804429]，已抵押给案外人华夏银行股份有限公司广州白云支行，正由广州市白云区人民法院(2020)粤0111执14375号案处置，本案已参与分配。 二、发现被执行人魏智飞有车牌号为粤Ａ×××××、粤Ｅ×××××、粤Ｙ×××××的车辆，已由本院（2020）粤0605执29865号案查封，因车辆流动性大，现去向不明，本院暂未能控制及处置。 三、发现被执行人人山人海公司有粤Ｙ×××××、粤Ｙ×××××、粤Ｙ×××××车辆各一台，其中粤Ｙ×××××、粤Ｙ×××××车辆在本案立案前过户案外人，本院不能处置；粤Ｙ×××××车辆车龄已超14年，处置价值不大，且车辆流动性大，现去向不明，本院暂未能控制及处置。 四、经查，被执行人人山人海公司已无经营。本院于（2020）粤0605执27574号案中查封了被执行人人山人海公司的饮食设备一批，现正拍卖过程中，本案参与该案分配。因被执行人人山人海公司欠工人工资约300万元，上述饮食设备的处置得款先清偿工人工资，若有余款再予分配。 五、本院依法到被执行人魏智飞的住所地查找魏智飞，但未能找到。 六、本院依法对两被执行人采取限制消费措施。 本院将上述执行情况告知申请执行人，申请执行人表示暂未能提供两被执行人其他可供执行的财产或财产线索，并同意本案终结本次执行。 本院认为，案经执行，现两被执行人没有可供执行的财产，申请执行人也不能提供两被执行人其他可供执行的财产或财产线索并同意终结本次执行，本案依法应终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 执行长  卢越雄 执行员  黄钻贤 执行员  林伟全 二〇二一年三月二十五日 书记员  陈华丽
台安县人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0321执252号之一被执行人：苏航，男，1996年11月01出生，汉族，无业，住：锦州市古塔区。被执行人：刘吉源，男，1967年08月17出生，汉族，无业，住：朝阳市双塔区。因被执行人苏航、刘吉源拒不履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条规定，裁定如下：冻结、划拨、扣留、提取、查封、扣押被执行人苏航、刘吉源的财产（执行标的额为限）。本裁定立即执行。审判员  赵艳娟二〇二一年三月九日书记员  白天琪
青海省海晏县人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）青2223民初64号 原告：忠某，青海省海晏县甘子河乡德州村民。公民身份号码：××× 被告：那某某，青海省海晏县三角城镇居民。公民身份号码：××× 原告忠某与被告那某某买卖合同纠纷一案，本院于2021年3月5日立案。2021年3月16日，原告忠某经传票传唤，无正当理由拒不到庭。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十一项规定，裁定如下： 本案按原告忠某撤诉处理。 案件受理费437.50元，由原告忠某负担（已履行）。 审 判 员 索晓军 二〇二一年三月二十二日 法官助理 王维强 书 记 员 王 琪
云南省弥勒市人民法院民 事 判 决 书（2020）云2504民初4054号原告：罗永鸿，男，1975年10月14日出生，汉族，农民，住云南省昭通市彝良县。被告：红河爱尚科技有限公司，住所地：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市虹溪镇文笔村。法定代表人：杨斌，系该公司董事长。原告罗永鸿与被告红河爱尚科技有限公司（以下简称“爱尚科技公司”）合同纠纷一案，本院于2020年12月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告罗永鸿到庭参加诉讼，被告爱尚科技公司的法定代表人杨斌经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告罗永鸿向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令被告支付尚欠原告的工程价款218882元；2.本案诉讼费用由被告全额承担。诉讼中，原告自愿放弃在本案中处理加盖超市的工程款和垫付的部分材料机械款，变更诉讼请求为要求被告支付工程款115952元。事实和理由：2017年11月23日，原、被告签订了《建设工程施工合同》，约定被告将其位于弥勒市基础工程以包工不包料的方式发包给原告施工，固定总价包干81000元，并明确了双方的权利义务、违约责任等。合同签订后，原告按合同约定组织工人施工，在施工过程中由于被告又加盖一栋餐厅，双方约定加盖的一栋餐厅按原合同约定的包干价计算工程款，同时工期相应顺延。因被告资金不到位，在被告的请求下，原告代其垫付了部分材料款和机械款项。20ｌ7年11月23日，示范区山顶餐厅基础工程完工，被告于2017年12月18日对其中一栋验收后签署了工程决算单，并以审计需要工程决算单原件为由，只给了原告工程结算单复印件，对另一栋餐厅原告提交了工程决算单，被告也认可了工程量，但其以各种理由一再拖延签署，对于应支付给原告的工程款也是以资金暂时不到位为由拖欠。2019年春节前夕，被告人走楼空，原告无法联系上被告及其高层管理人员。在万般无奈下，原告多次向弥勒市农业和科学技术局、弥勒市人民政府反映，上述单位对原告施工的工程内容及工程价款予以认可。综上所述，原、被告签订的《建设工程施工合同》合法有效，原告已按合同约定履行了施工义务，被告依法负有支付原告工程价款的法定义务。被告长期拖欠原告工程款且失踪的行为已侵犯了原告的合法权益，给原告的生产经营、信誉造成了严重不良影响，无奈之下，原告被迫提起以上诉讼请求，请贵院予以支持为谢。被告爱尚科技公司未作答辩。原告为证实自己的主张和支持其诉讼请求，向本院提交如下证据：1.《建设工程施工合同》1份，欲证实被告将爱尚花卉产业园示范区山顶玻璃温室基础工程发包给原告，发包方式为包工不包料，工程价款的结算方式、付款方式。2.工程决算单2份、图纸1份、工程签证单1份，欲证实由于工程量增加原、被告改变了原来合同约定的包干价，决定按实际工程量确定工程款，双方对部分工程量、工程款确认，被告应支付给原告的工程款为218882元。被告爱尚科技公司未向本院提交证据，也未到庭发表质证意见。当事人围绕诉讼请求向本院提交了证据，对原告提交的证据，本院认定如下：原告提交的证据1有原告签字按印和被告委托代理人签字及盖章确认，与原告提交的证据2中已签字的工程决算单相互印证，能证实原、被告签订《建设工程施工合同》及进行工程结算情况，但未签字的工程决算单、施工图纸、工程签证单未经原、被告结算确认，无法证实原告为被告所做工程及工程结算情况，采信该证据能证明的事实。本院经审理认定事实如下：2017年，原、被告达成口头协议约定由原告承建被告发包的爱尚花卉产业园示范区山顶温室基础工程，承包方式为包工不包料，工期10天即2017年11月11日至2017年11月22日，工程款为固定总价81000元，工程竣工经被告验收合格后，被告支付原告工程总价款的97%，余款3%作为工程质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付，工程保修期限为一年，自工程竣工验收合格之日起算，并对双方责任、权利义务等进行了约定。后原告实际进行施工，现工程已竣工。原、被告于2017年11月23日补签了《建设工程施工合同》，对上述情况予以确认。2017年12月18日，经原、被告结算确认，原告所做工程的工程款为115952元（含合同价款81000元、签证费34952元）。因剩余款项未付，现原告向本院起诉，要求解决。本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，原、被告达成口头协议约定由原告承建被告的爱尚花卉产业园示范区山顶温室基础工程，在工程完工后又补签《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的规定，是合法有效的。合同达成后，双方当事人应全面履行各自相应的义务。现原告已依约按照合同约定进行施工，被告应按约如期履行支付工程价款的义务。现原告主张要求被告支付工程款115952元，系依据原、被告结算确认的金额，有事实和法律依据，本院予以支持。被告未作答辩，视为其放弃一审中的诉讼权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决如下：一、由被告红河爱尚科技有限公司于判决生效后三日内一次性支付原告罗永鸿工程款115952元。二、驳回原告罗永鸿的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4584元，由原告罗永鸿负担2156元，由被告红河爱尚科技有限公司负担2428元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院。审判长  李继华审判员  刘福清审判员  孙云霞二〇二一年三月二十三日书记员  王海旭
盘锦市兴隆台区人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽1103执608号之一申请执行人：盘锦市兴隆台区农村信用合作联社，住所地盘锦市兴隆台区泰山路172号。被执行人：孙铁，男，汉族，1985年01月31日生，住辽宁省盘锦市兴隆台区。本院依据已经发生法律效力的盘锦市兴隆台区人民法院作出的判决，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人孙铁至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结被执行人孙铁在中国建设银行xxxx账户内存款人民币557521.00元，冻结期限为十二个月。本裁定立即执行。审判员 卫 强二〇二一年三月五日书记员 钱青华
长海县人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0224执51号之十四被执行人：孙晓媛，女，汉族，1962年08月01日生，住辽宁省大连市沙河口区。本院依据已经发生法律效力的长海县人民法院作出的判决，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人孙晓媛至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定，裁定如下：划拨被执行人孙晓媛在广发银行62×××39账户内存款人民币3285.02元。本裁定立即执行。审判员  宁至民二〇二一年三月十二日书记员  谢欣彤
广东省深圳市龙华区人民法院民 事 裁 定 书（2021）粤0309民初2773号申请人：贵州东森新能源科技有限公司，住所地贵州省六盘水市。法定代表人：陈永亮。委托诉讼代理人：肖宏，重庆钦天律师事务所律师。被申请人：深圳市江南新能源科技有限公司，住所地广东省深圳市龙华区。法定代表人：刘宁。被申请人：谢梦林，男，1989年7月3日出生，汉族，身份证住址安徽省安庆市枞阳县。被申请人：刘宁，女，1987年10月16日出生，汉族，身份证住址安徽省枞阳县。本院在审理上列申请人诉被申请人买卖合同纠纷一案中，申请人向本院提出财产保全的申请，要求查封被申请人名下价值人民币2520000元的财产。申请人提供了浙商财产保险股份有限公司深圳分公司出具的保单号为2997499041320210004436的保单保函作为担保。本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条、第一百五十四条第一款第（四）项之规定，裁定如下：查封被申请人深圳市江南新能源科技有限公司、谢梦林、刘宁名下价值人民币2520000元的财产，查封期限以查封、冻结、扣押财产通知书为准。案件申请费5000元，由申请人贵州东森新能源科技有限公司负担。本裁定书送达后立即执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。当事人申请延长查封期限的，应予查封期限届满30日前向本院提出书面申请，否则由此而导致财产解除强制措施的法律后果，由当事人承担。审判员 李  思  思二〇二一年三月十九日书记员 张锦煌(兼)
广东省广州市黄埔区人民法院执 行 裁 定 书（2021）粤0112执866号之一申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行，住所地广州市黄埔区科学城科学大道162号B3区第1层105单元，统一社会信用代码91440101687673825W。负责人：吴文莉，行长。委托诉讼代理人：汤琪、吴阳，均系北京市盈科（广州）律师事务所律师。被执行人：林超雄，男，1958年3月22日出生，汉族，住广东省雷州市南兴镇东林村96号,公民身份号码440882195803223959。依据已经发生法律效力的（2020）粤0112民初5102号民事判决，林超雄应于判决发生法律效力之日起十日内向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行偿还信用卡欠款本金148479.98元、利息（截至2020年4月6日为19336.06元；自2020年4月7日起至实际清偿之日止，以所欠本金为基数，按日利率0.05%计付)、逾期还款违约金（截至2020年4月6日为14339.46元；自2020年4月7日起至实际清偿之日止，以信用卡领用合约约定的最低还款额未还部分为基数，按月利率5%计付）、分期付款手续费2221元。因被执行人未按期履行生效法律文书确定的给付义务，经上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请，本院于2021年1月11日以（2021）粤0112执866号立案强制执行。执行期间，本院向被执行人发送了《执行通知书》和《报告财产令》，责令其履行生效法律文书确定的义务及报告财产。本院另对被执行人名下的房产、车辆、保险、有价证券、银行存款等财产情况进行了调查，额度冻结被执行人名下银行账户及网络资金（自立案之日起期限一年），强制扣划并向申请执行人发放款项人民币1661元。除此之外，未发现被执行人名下有财产可供执行。本院另对被执行人采取限制消费措施。本院向申请执行人告知了本案的执行情况，并告知申请执行人控制期限届满前应向本院申请继续查封、冻结。申请执行人表示，暂无法提供被执行人的其它财产线索，并认可本案财产调查结果。本院认为，本院已穷尽财产调查措施，被执行人名下无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  郝芬梅审判员  李治忠审判员  石 妍二〇二一年三月十二日书记员  刘 思
河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫10刑更555号罪犯刘天成，男，1973年5月2日出生，汉族，河南省鲁山县人，现在河南省监狱服刑。河南省平顶山市中级人民法院于2008年11月17日作出（2008）平刑初字第129号刑事判决书，认定被告人刘天成犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。被告人刘天成不服，提出上诉。河南省高级人民法院经二审审理,于2009年4月23日作出（2009）豫法刑四终字第95号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。判决发生法律效力后交付执行。河南省高级人民法院于2011年11月20日裁定对其减为有期徒刑十九年六个月，剥夺政治权利八年；于2015年1月30日裁定对其减刑一年五个月；本院于2018年8月31日裁定对其减刑五个月。刑罚执行机关提出减刑建议，报送本院审理。本院立案并公示后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。刑罚执行机关河南省第三监狱经分监区集体研究、监区长办公会议审核后公示二日、刑罚执行科审查、监狱减刑假释评审委员会评审后公示五个工作日、监狱长办公会议决定，并书面通报和邀请驻狱检察人员现场监督评审委员会评审活动等程序提出，罪犯刘天成确有悔改表现，并提供了相关证据予以证实，建议对其减刑五个月。经审理查明，罪犯刘天成服刑期间能够认罪悔罪；遵守法律法规及监规，接受教育改造；因患病未参加三课学习和劳动。减刑间隔时间内受监狱表扬4次；半年评审鉴定符合减刑要求。该犯系暴力性犯罪。上述事实有服刑人员和监区管教干警出庭作证及执行机关提供的生效裁判文书、罪犯减刑审核表、罪犯改造评审鉴定表、罪犯奖励审批表等证据证实。本院认为，罪犯刘天成在服刑改造期间，确有悔改表现，符合减刑条件，可予减刑。综合考察其犯罪性质和具体情节、社会危害程度、原判刑罚及交付执行后的一贯表现，刑罚执行机关报请减刑幅度适当。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《河南省关于办理减刑假释案件若干问题的规定（试行）》第七条之规定，裁定如下：对罪犯刘天成减去有期徒刑五个月。（刑期自2011年11月20日起至2029年2月19日止。）本裁定送达后即发生法律效力。审判长  秦建忠审判员  袁 野审判员  李 兵二〇二一年三月七日法官助理冉红友书记员洪宇
河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫10刑更513号罪犯娄振华，男，1992年1月19日出生，汉族，河南省漯河市召陵区人，现在河南省监狱服刑。河南省漯河市中级人民法院于2018年2月12日作出（2017）豫11刑初11号刑事附带民事判决书，认定被告人娄振华犯故意伤害罪，判处有期徒刑十五年；与他人共同赔偿附带民事诉讼原告人各项经济损失共计人民币26014元。被告人娄振华及原审附带民事诉讼原告人均不服，提出上诉。河南省高级人民法院于2018年5月31日作出（2018）豫刑终329号刑事附带民事裁定，驳回上诉，维持原判。判决发生法律效力后交付执行。刑罚执行机关提出减刑建议，报送本院审理。本院立案并公示后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。刑罚执行机关河南省第三监狱经分监区集体研究、监区长办公会议审核后公示二日、刑罚执行科审查、监狱减刑假释评审委员会评审后公示五个工作日、监狱长办公会议决定，并书面通报和邀请驻狱检察人员现场监督评审委员会评审活动等程序提出，罪犯娄振华确有悔改表现，并提供了相关证据予以证实，建议对其减刑四个月。经审理查明，罪犯娄振华服刑期间能够认罪悔罪；遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、技术学习；积极参加劳动，努力完成岗位职责。减刑起始时间内受监狱表扬4次；思想、技术课成绩和半年评审鉴定均符合减刑要求。该犯民事赔偿未履行。上述事实有服刑人员和监区管教干警出庭作证及执行机关提供的生效裁判文书、罪犯减刑审核表、罪犯改造评审鉴定表、罪犯奖励审批表等证据证实。本院认为，罪犯娄振华在服刑改造期间，确有悔改表现，符合减刑条件，可予减刑。综合考察其犯罪性质和具体情节、社会危害程度、原判刑罚及生效裁判中财产性判项的履行情况、交付执行后的一贯表现，刑罚执行机关报请减刑幅度不当。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《河南省关于办理减刑假释案件若干问题的规定（试行）》第七条之规定，裁定如下：对罪犯娄振华减去有期徒刑三个月。（刑期自2016年9月9日起至2031年6月8日止。）本裁定送达后即发生法律效力。审判长  秦建忠审判员  袁 野审判员  李 兵二〇二一年三月七日法官助理冉红友书记员洪宇
河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫10刑更552号罪犯王连合，男，1967年6月2日出生，汉族，河南省汝南县人，现在河南省监狱服刑。河南省驻马店市中级人民法院于2006年4月16日作出（2006）驻刑一初字第28号刑事判决书，认定被告人王连合犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。判决发生法律效力后交付执行。河南省高级人民法院于2009年1月15日裁定对其减为有期徒刑二十年，剥夺政治权利九年；本院于2011年8月17日裁定对其减刑一年七个月；于2013年6月28日裁定对其减刑一年八个月；于2016年2月24日裁定对其减刑一年二个月；于2018年8月31日裁定对其减刑五个月。刑罚执行机关提出减刑建议，报送本院审理。本院立案并公示后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。刑罚执行机关河南省第三监狱经分监区集体研究、监区长办公会议审核后公示二日、刑罚执行科审查、监狱减刑假释评审委员会评审后公示五个工作日、监狱长办公会议决定，并书面通报和邀请驻狱检察人员现场监督评审委员会评审活动等程序提出，罪犯王连合确有悔改表现，并提供了相关证据予以证实，建议对其减刑五个月。经审理查明，罪犯王连合服刑期间能够认罪悔罪；遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想学习；因患病未参加劳动。减刑间隔时间内受监狱表扬4次；思想课成绩和半年评审鉴定均符合减刑要求。该犯财产性判项未履行，具有立功情节。上述事实有服刑人员和监区管教干警出庭作证及执行机关提供的生效裁判文书、罪犯减刑审核表、罪犯改造评审鉴定表、罪犯奖励审批表等证据证实。本院认为，罪犯王连合在服刑改造期间，确有悔改表现，符合减刑条件，可予减刑。综合考察其犯罪性质和具体情节、社会危害程度、原判刑罚及生效裁判中财产性判项的履行情况、交付执行后的一贯表现，刑罚执行机关报请减刑幅度不当。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《河南省关于办理减刑假释案件若干问题的规定（试行）》第七条、第十二条、第二十四条之规定，裁定如下：对罪犯王连合减去有期徒刑四个月。（刑期自2009年1月15日起至2023年11月14日止。）本裁定送达后即发生法律效力。审判长  秦建忠审判员  袁 野审判员  李 兵二〇二一年三月二日法官助理冉红友书记员洪宇
河南省许昌市中级人民法院减 刑 裁 定 书（2021）豫10刑更422号罪犯高**，男，1984年7月15日出生，汉族，河南省南阳市人，现在河南省监狱服刑。南召县人民法院于2017年11月27日作出（2017）豫1321刑初165号刑事判决书，认定被告人犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币5万元。被告人同案犯不服，提出上诉。河南省南阳市中级人民法院于2018年4月12日作出（2018）豫13刑终49号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。判决发生法律效力后交付执行。刑罚执行机关提出减刑建议，报送本院审理。本院立案并公示后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。刑罚执行机关河南省第三监狱经分监区集体研究、监区长办公会议审核后公示二日、刑罚执行科审查、监狱减刑假释评审委员会评审后公示五个工作日、监狱长办公会议决定，并书面通报和邀请驻狱检察人员现场监督评审委员会评审活动等程序提出，罪犯高**确有悔改表现，并提供了相关证据予以证实，建议对其减刑七个月。经审理查明，罪犯高**服刑期间能够认罪悔罪；遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术学习；积极参加劳动，努力完成岗位职责。减刑起始时间内受监狱表扬5次；思想、文化、职业技术课成绩和半年评审鉴定均符合减刑要求。该犯无能力履行财产刑，执行终结。上述事实有服刑人员和监区管教干警出庭作证及执行机关提供的生效裁判文书、罪犯减刑审核表、罪犯改造评审鉴定表、罪犯奖励审批表等证据证实。本院认为，罪犯高**在服刑改造期间，确有悔改表现，符合减刑条件，可予减刑。综合考察其犯罪性质和具体情节、社会危害程度、原判刑罚及生效裁判中财产性判项的履行情况、交付执行后的一贯表现，刑罚执行机关报请减刑幅度适当。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《河南省关于办理减刑假释案件若干问题的规定（试行）》第七条之规定，裁定如下：对罪犯高**减去有期徒刑七个月。（刑期自2016年10月16日起至2031年3月15日止。）本裁定送达后即发生法律效力。审判长  秦建忠审判员  袁 野审判员  李 兵二〇二一年三月七日法官助理冉红友书记员洪宇
河南省许昌市中级人民法院减 刑 裁 定 书（2021）豫10刑更428号罪犯张洪洲，男，1981年12月25日出生，汉族，河南省南阳市人，现在河南省监狱服刑。河南省南阳市宛城区人民法院于2018年3月28日作出（2017）豫1302刑初1216号刑事判决书，认定被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元；责令退赔89万元，共同退赔33万元。法定期限内无上诉、抗诉。判决发生法律效力后交付执行。刑罚执行机关提出减刑建议，报送本院审理。本院立案并公示后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。刑罚执行机关河南省第三监狱经分监区集体研究、监区长办公会议审核后公示二日、刑罚执行科审查、监狱减刑假释评审委员会评审后公示五个工作日、监狱长办公会议决定，并书面通报和邀请驻狱检察人员现场监督评审委员会评审活动等程序提出，罪犯张洪洲确有悔改表现，并提供了相关证据予以证实，建议对其减刑五个月。经审理查明，罪犯张洪洲服刑期间能够认罪悔罪；遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术学习；积极参加劳动，努力完成岗位职责。减刑起始时间内受监狱表扬4次，监狱级改造积极分子1次；思想、文化、职业技术课成绩和半年评审鉴定均符合减刑要求。该犯未履行财产刑。上述事实有服刑人员和监区管教干警出庭作证及执行机关提供的生效裁判文书、罪犯减刑审核表、罪犯改造评审鉴定表、罪犯奖励审批表等证据证实。本院认为，罪犯张洪洲在服刑改造期间，确有悔改表现，符合减刑条件，可予减刑。综合考察其犯罪性质和具体情节、社会危害程度、原判刑罚及生效裁判中财产性判项的履行情况、交付执行后的一贯表现，刑罚执行机关报请减刑幅度不当。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款《河南省关于办理减刑假释案件若干问题的规定（试行）》第七条、第二十四条之规定，裁定如下：对罪犯张洪洲减去有期徒刑四个月。（刑期自2017年3月18日起至2027年11月17日止。）本裁定送达后即发生法律效力。审判长  秦建忠审判员  袁 野审判员  李 兵二〇二一年三月七日法官助理冉红友书记员洪宇
大连市甘井子区人民法院 案 件 受 理 通 知 书 （2021）辽0211民初1685号之三 原告:刘岩： 原告:刘岩;被告:鞠浩川民间借贷纠纷一案，本院决定立案审理，现将有关事项向你告知： 1、人民法院审判的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向当事人及其法定代理人、诉讼代理人公开。中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”向你推送重要审判环节的流程信息。 2、当事人及诉讼代理人应当准确提供身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码证、统一社会信用代码，预留有效的手机号码，便于接受案件的审判流程信息。 3、可以委托代理人1-2人代为诉讼，并递交由委托人签名的授权委托书，并记明委托事项和权限。诉讼代理人代为处分实体权利的，必须有委托人的特别授权。 4、有增加、变更或放弃诉讼请求的权利，但应当在举证期限届满前以书面形式提出。诉讼请求不当，将导致未请求的部分得不到审理，请求过高的部分得不到支持。 5、为防止因对方的行为或者其他原因，导致执行时无法查找对方财产或对方无足够财产可供执行，使将来作出的判决不能执行或难以执行的，可以申请本院对对方的财产采取查封、扣押、冻结等保全措施。保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。 6、有提供证据的权利和责任。对你方提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据证明，并在指定的期限内提交。在限期内没有举证或者证据不足以证明的，由负有举证责任的一方承担于己不利的法律后果。对可能灭失或今后难以取得的证据，可请求本院采取保全措施。 7、符合下列条件之一的，可以申请本院调查收集证据：（一）证据由国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的;（二）涉及商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。 8、下列案件，可申请先予执行:（一）追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；（二）追索劳动报酬的；（三）因情况紧急需要先予执行的。 9、有申请回避的权利。如果认为审判人员、书记员、鉴定人等与当事人、诉讼代理人有近亲属关系或其他利害关系，可能影响案件的公正处理的，可以要求换人办理。提出回避申请，应当说明理由，并在案件开始审理时提出；回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。 10、对涉及个人隐私或商业秘密的案件可以申请不公开审理，但应当在开庭前提出。 11、在庭审过程中有权陈述自己的主张和案件事实，有权相互发问，有权就对方提供的证据和法院收集的证据进行质证，有权通过辩论反驳对方的主张和论证自己的主张。 12、可以请求本院进行调解，也可以自行协商，达成协议。 13、人民法院的裁判文书应当按照规定在互联网公布，但涉及个人隐私或未成年人违法犯罪以及以调解方式结案等不宜在互联网公布的情形除外。 14、有申请执行的权利。负有义务的一方当事人不自动履行生效法律文书时，享有权利的一方当事人有权申请本院或被执行人财产所在地基层人民法院强制执行。申请执行的期限为二年。 15、对生效的法律文书所确定的义务，必须切实履行。拒不履行的，将依法强制执行；情节严重的，将依法追究刑事责任。 16、必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序。 17、可通过辽宁12368诉讼服务平台自助语音查询服务，输入法院提供的查询账号和查询密码查询案件信息。网上信息仅供参考，一切信息以法院出具的正式文书为准。 18、应当在接到本通知书后7日内，向本院预交案件受理费25元。 本院开户银行：中国农业银行股份有限公司大连分行营业部 账号：62×××64 审判员 ：战婧玲 书记员 ：矫文艳 2021-02-22
辽宁省北镇市人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0782执622号之七申请执行人：李某，女，1988年1月25日生，汉族，农民，住辽宁省。被执行人：郑某，男，1986年8月29日生，满族，农民，住辽宁省。本院在执行申请执行人李某与被执行人郑某离婚纠纷一案中，经查，郑某名下拥有存款，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下：扣划被执行人郑某名下存款1550元；本裁定立即执行。审判员  卜义利二〇二一年三月二十六日书记员  李晓丹
广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）桂0108民初970号 申请人：潘龙俭，男，1982年11月28日出生，汉族，住南宁市良庆区。 委托诉讼代理人：谭曜光，广西广来律师事务所律师。 委托诉讼代理人：韦艳玲，广西广来律师事务所实习律师。 被申请人：李俊华，男，1989年8月20日出生，壮族，住广西上思县。 原告潘龙俭与被告李俊华，第三人曹鑫民间借贷纠纷一案，申请人潘龙俭于2021年3月9日向本院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人李俊华名下价值127683.16元的财产。担保人中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司以其出具的金额为127683.16元的诉讼财产保全责任保险保单保函（编号：PZDM202145010000000163）提供担保。申请人潘龙俭预交财产保全申请费1158元。 本院经审查认为，申请人潘龙俭的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款、第一百零八条的规定，裁定如下： 查封、冻结被申请人李俊华名下价值127683.16元的财产。 冻结银行存款及其他资金的期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。当事人若需续行财产保全的，应当在保全期限届满七日前向本院提出书面申请；逾期申请或者不申请的，自行承担不能续行保全的法律后果。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审 判 员 陈胜贵 二〇二一年三月九日 法官助理 赵雪婵 书 记 员 陈雅倩
广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）桂0108民初856号 申请人：陈蕙莲，女，1975年7月11日出生，壮族，住南宁市邕宁区。 委托诉讼代理人：李乔升，广西国海律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马夏静，广西国海律师事务所实习律师。 被申请人：韦子荣，男，1989年3月10日出生，壮族，住南宁市良庆区。 原告陈蕙莲与被告韦子荣民间借贷纠纷一案，申请人陈蕙莲于2021年3月18日向本院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人韦子荣名下价值242625元的财产。担保人中国平安财产保险股份有限公司广西分公司以其出具的金额为242625元的诉讼财产保全责任保险保单保函（保单号：11427003901209815038）提供担保。申请人陈蕙莲预交财产保全申请费1733元。 本院经审查认为，申请人陈蕙莲的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款、第一百零八条的规定，裁定如下： 查封、冻结被申请人韦子荣名下价值242625元的财产。 冻结银行存款及其他资金的期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。当事人若需续行财产保全的，应当在保全期限届满七日前向本院提出书面申请；逾期申请或者不申请的，自行承担不能续行保全的法律后果。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审 判 员 陈胜贵 二〇二一年三月十八日 法官助理 赵雪婵 书 记 员 陈雅倩
广东省广州市黄埔区人民法院执 行 裁 定 书（2021）粤0112执797号之一申请执行人：秘理普（广州）植物技术开发股份有限公司，住所地广州高新技术产业开发区。法定代表人：王蕾。委托代理人：蒋平，上海锦天诚（广州）律师事务所律师。委托代理人：杨紫欣，上海锦天诚（广州）律师事务所实习人员。被执行人：广州博鳌纵横网络科技有限公司，住所地广州市黄埔区。法定代表人：谢旭辉。依据已经发生法律效力的（2020）粤0112民特268号民事裁定书，广州博鳌纵横网络科技有限公司应向秘理普（广州）植物技术开发股份有限公司支付款项XXX元并计付利息（以剩余未付款项为基数，自逾期之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至付清款项之日止）。因被执行人到期未自动履行上述生效法律文书确定的义务，申请执行人于2021年1月11日向本院提交强制执行申请，本院以（2021）粤0112执797号案件立案强制执行。在执行过程中，本院依法向被执行人发出执行通知书、报告财产令，责令被执行人申报财产并自动履行生效裁判文书所确定的义务。同时，本院依法调查了被执行人名下的银行存款、车辆及房产登记等情况，并前往被执行人住所地调查，发现被执行人名下银行存款已被其他多个保全案件冻结，被执行人名下商标权、版权、专利权、公司股权等被本院其他案件查封、冻结，除此外，暂未发现被执行人名下其他财产可供执行。经调查，本院发现被执行人申报的财产及其名下被保全冻结的银行存款等资产价值与其所欠的全部债务金额相差悬殊，现查明的被执行人资产不足以清偿其全部到期债务。轮候冻结被执行人名下银行存款(冻结期限自立案之日起一年)，对被执行人名下财产，因他案查封、冻结在先，本案无权处置，待他案对被执行人财产处置、变现后，本案将依法发函参与分配。因被执行人未履行生效法律文书确定的给付义务，本院已依法向其发出了限制消费令。本院向申请执行人告知了本案的执行情况，并告知其本案将依法终结本次执行程序，其应在财产控制期限届满前向本院申请继续冻结。申请执行人表示，暂无法提供被执行人的其它财产线索，并认可本案财产调查结果。本院认为，因被执行人名下财产已被他案查封、冻结在先，本案经查询未发现被执行人其他可供执行财产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 邓 红审判员 李治忠审判员 石 妍二〇二一年三月十二日书记员 刘 思
阜新市太平区人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）辽0904民初152号 原告：沈阳中之杰流体控制系统有限公司，住所地：沈阳市大东区。 法定代表人：王静波。 委托诉讼代理人：程陆超。 被告：阜新力劲北方机械有限公司，住所地：阜新市太平区。 法定代表人：钟玉明。 委托诉讼代理人：张俊岩，系辽宁鑫晟律师事务所律师。 原告沈阳中之杰流体控制系统有限公司与被告阜新力劲北方机械有限公司买卖合同纠纷一案，本院正在审理中。现原告沈阳中之杰流体控制系统有限公司自愿申请撤回对被告的起诉，经审查，原告的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下： 准许原告沈阳中之杰流体控制系统有限公司撤回对被告阜新力劲北方机械有限公司的起诉。 审 判 长  王树清 审 判 员  张 蕾 人民陪审员  史艳芳 二〇二一年三月三十日 书 记 员  贾 微
大连市甘井子区人民法院 案 件 受 理 通 知 书 （2021）辽0211民初2487号之三 朱军： 朱军与刘玉忠劳务合同纠纷一案，本院决定立案审理，现将有关事项向你告知： 1、人民法院审判的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向当事人及其法定代理人、诉讼代理人公开。中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”向你推送重要审判环节的流程信息。 2、当事人及诉讼代理人应当准确提供身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码证、统一社会信用代码，预留有效的手机号码，便于接受案件的审判流程信息。 3、可以委托代理人1-2人代为诉讼，并递交由委托人签名的授权委托书，并记明委托事项和权限。诉讼代理人代为处分实体权利的，必须有委托人的特别授权。 4、有增加、变更或放弃诉讼请求的权利，但应当在举证期限届满前以书面形式提出。诉讼请求不当，将导致未请求的部分得不到审理，请求过高的部分得不到支持。 5、为防止因对方的行为或者其他原因，导致执行时无法查找对方财产或对方无足够财产可供执行，使将来作出的判决不能执行或难以执行的，可以申请本院对对方的财产采取查封、扣押、冻结等保全措施。保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。 6、有提供证据的权利和责任。对你方提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据证明，并在指定的期限内提交。在限期内没有举证或者证据不足以证明的，由负有举证责任的一方承担于己不利的法律后果。对可能灭失或今后难以取得的证据，可请求本院采取保全措施。 7、符合下列条件之一的，可以申请本院调查收集证据：（一）证据由国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的;（二）涉及商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。 8、下列案件，可申请先予执行:（一）追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；（二）追索劳动报酬的；（三）因情况紧急需要先予执行的。 9、有申请回避的权利。如果认为审判人员、书记员、鉴定人等与当事人、诉讼代理人有近亲属关系或其他利害关系，可能影响案件的公正处理的，可以要求换人办理。提出回避申请，应当说明理由，并在案件开始审理时提出；回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。 10、对涉及个人隐私或商业秘密的案件可以申请不公开审理，但应当在开庭前提出。 11、在庭审过程中有权陈述自己的主张和案件事实，有权相互发问，有权就对方提供的证据和法院收集的证据进行质证，有权通过辩论反驳对方的主张和论证自己的主张。 12、可以请求本院进行调解，也可以自行协商，达成协议。 13、人民法院的裁判文书应当按照规定在互联网公布，但涉及个人隐私或未成年人违法犯罪以及以调解方式结案等不宜在互联网公布的情形除外。 14、有申请执行的权利。负有义务的一方当事人不自动履行生效法律文书时，享有权利的一方当事人有权申请本院或被执行人财产所在地基层人民法院强制执行。申请执行的期限为二年。 15、对生效的法律文书所确定的义务，必须切实履行。拒不履行的，将依法强制执行；情节严重的，将依法追究刑事责任。 16、必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序。 17、可通过辽宁12368诉讼服务平台自助语音查询服务，输入法院提供的查询账号和查询密码查询案件信息。网上信息仅供参考，一切信息以法院出具的正式文书为准。 18、应当在接到本通知书后7日内，向本院预交案件受理费。 本院开户银行：中国农业银行股份有限公司大连分行营业部 账号：62×××64 审判员 ： 刘 欣 书记员 ：胡淞岚 二〇二一年三月十一日
广东省惠州市惠阳区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）粤1303执825号 申请执行人：温世伟等16人（具体身份信息详见附表）。 委托代理人：肖慧玲、黄少标，分别系广东江畔律师事务所律师、实习律师。 被执行人：惠阳区世纪华园大饭店，住所地：惠州市惠阳区淡水东华大道1号。法定代表人：张长站。 关于申请执行人冯小厉等16人与被执行人惠阳区世纪华园大饭店劳动争议16宗系列案，惠州市惠阳区劳动人事争议仲裁委员会作出的惠阳劳人仲案字【2020】1006-1021号仲裁裁决书（终局、非终局）裁决如下：一、确认16位申请人与被申请人于2020年8月10日解除劳动合同；二、由被申请人在本仲裁裁决书发生法律效力之日起七日内一次性支付16位申请人2020年2月1日至2020年2月29日工资及2020年3月1日至2020年8月6日生活费共计126052.48元；三、由被申请人在本仲裁裁决书发生法律效力之日起七日内一次性支付16位申请人解除劳动合同的经济补偿金共计564952元；四、由被申请人在本仲裁裁决书发生法律效力之日起七日内一次性支付朱少竟等6位申请人2020年3月1日至2020年3月31日工资共计3805.36元。上述仲裁裁决书送达后，冯小历等16位申请执行人向本院申请强制执行，本院于2021年1月29日依法立案受理。 案件执行过程中，本院于2021年3月16日划拨到被执行人银行存款547278.57元，并冻结被执行人银行存款账户。经查，被执行人已在法定期限内就惠阳劳人仲案字【2020】1006-1021号仲裁裁决书（终局、非终局）裁决项第三项（非终局）仲裁裁决向本院提起诉讼。2021年3月16日，被执行人表示对仲裁裁决书第二、四项仲裁参加没有异议，可以先履行。申请执行人也表示对仲裁裁决书第二、四项仲裁裁决没有异议，同意先执行。本院划拨到被执行人银行存款547278.57元，上述款项扣留16位申请执行人2020年2月1日至2020年2月29日工资及2020年3月1日至2020年8月6日生活费共计126052.48元、朱少竟等6位申请人2020年3月1日至2020年3月31日工资共计3805.36元共计129857.84元、迟延履行期间债务利息1862元发放给各申请执行人（具体金额详见附表），收取16宗案件执行费共计800元上缴国库，多划拨的414758.7元应退还给被执行人。至此，惠阳劳人仲案字【2020】1006-1021号仲裁裁决书（终局、非终局）第二、四项仲裁裁决执行完毕。 本院认为，惠阳劳人仲案字【2020】1006-1021号仲裁裁决书（终局、非终局）第三项为非终局仲裁裁决项，被执行人已在法定期限内向法院提起诉讼，故上述仲裁裁决书第三项仲裁裁决未发生法律效力，申请执行人向本院申请强制执行没有法律依据，应予驳回。惠阳劳人仲案字【2020】1006-1021号仲裁裁决书（终局、非终局）第二、四项仲裁裁决已执行完毕，对被执行人的强制执行措施应予解除。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、第二百四十二条的规定，裁定如下： 一、驳回申请执行人冯小厉等16人对惠阳劳人仲案字【2020】1006-1021号仲裁裁决书（终局、非终局）第三项仲裁裁决的执行申请； 二、解除对被执行人惠阳区世纪华园大饭店在中国工商银行2008023319200452741账户内存款人民币166662.27元的冻结； 三、惠阳劳人仲案字【2020】1006-1021号仲裁裁决书（终局、非终局）第二、四项仲裁裁决执行完毕。 本裁定书送达后立即发生法律效力。 （此页无正文） 审判员  张少琼 二〇二一年三月十七日 法官助理李幸 书记员许志尚
河南省漯河市召陵区人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫1104民初340号原告：刁小利，女，1985年6月29日出生，汉族，住漯河市召陵区。原告：王**，男，1957年8月18日出生，汉族，住漯河市召陵区。原告：周凤娥，女，1958年11月4日出生，汉族，住漯河市召陵区。原告：王承宇，男，2014年7月9日出生，汉族，住漯河市召陵区。法定代理人：刁小利，女，1985年6月29日出生，汉族，住漯河市召陵区。原告：王承泽，男，2017年10月21日出生，汉族，住漯河市召陵区。法定代理人：刁小利，女，1985年6月29日出生，汉族，住漯河市召陵区。以上五原告共同委托诉讼代理人：张建辉，河南汇星律师事务所律师。被告：漯河天润彩印包装有限公司，住所地漯河市召陵区人民东路38号。法定代表人：马相杰，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵贤德，该公司员工。委托诉讼代理人：陈继源，该公司员工。被告：漯河市召陵区公路管理局，住所地漯河市召陵区韶山路中段。法定代表人：温振业，该局局长。委托诉讼代理人：何博巍，河南长风律师事务所律师。被告：漯河市城市管理局，住所地漯河市郾城区泰山路北段59号。法定代表人：郭海平，该局局长。被告：中国联合网络通信有限公司漯河市分公司，住所地漯河市郾城区嵩山路316号。负责人：余音，该公司总经理。第三人：国网河南省电力公司漯河供电公司，住所地漯河市郾城区黄河路西段。负责人：杨舍近，该公司总经理。原告刁小利、王**、周凤娥、王承宇、王承泽与被告漯河天润彩印包装有限公司、漯河市召陵区公路管理局、漯河市城市管理局、中国联合网络通信有限公司漯河市分公司、第三人国网河南省电力公司漯河供电公司公共道路妨碍通行损害责任纠纷一案，本院于2021年1月18日立案后，依法适用简易程序。经本院审查认为，本案不适宜适用简易程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条规定，裁定如下：本案转为普通程序。审判员  张耀轩二〇二一年三月三十日书记员  王红起
广东省广州市白云区人民法院 结 案 通 知 书 福州中久华飞文化传播有限公司、广州市白云区天空公馆娱乐中心、刘结玲： 关于申请执行人福州中久华飞文化传播有限公司申请执行广州市白云区天空公馆娱乐中心、刘结玲侵害其他著作财产权纠纷一案，执行案号为（2021）粤0111执4805号，现本案已执行完毕。 特此通知 二〇二一年三月十九日
广东省广州市黄埔区人民法院执 行 裁 定 书（2021）粤0112执1525号之一申请执行人：上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行，住所地广州市黄埔区科学城科学大道162号B3区第1层105单元，统一社会信用代码91440101687673825W。负责人：吴文莉，行长。委托诉讼代理人：汤琪、吴阳，均系北京市盈科（广州）律师事务所律师。被执行人：李骏，男，1976年12月7日出生，汉族，住广东省广州市越秀区西华路345号首层六榕街公共集体户,公民身份号码440104197612073417。依据已经发生法律效力的（2020）粤0112民初6664号民事判决，李骏应于判决生效之日起十日内向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行偿还信用卡欠款本金28330.81元、利息（截至2020年4月6日的利息为2121.59元、另以所欠本金为基数，自2020年4月7日起按日利率0.05%计算至实际清偿之日止)、分期付款手续费3232.41元因被执行人未按期履行生效法律文书确定的给付义务，经上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请，本院于2021年1月22日以（2021）粤0112执1525号立案强制执行。执行期间，本院向被执行人发送了《执行通知书》和《报告财产令》，责令其履行生效法律文书确定的义务及报告财产。本院另对被执行人名下的房产、车辆、保险、有价证券、银行存款等财产情况进行了调查，额度冻结被执行人名下银行账户及网络资金（自立案之日起期限一年），强制扣划并向申请执行人发放款项人民币1422.35元。除此之外，未发现被执行人名下有财产可供执行。本院另对被执行人采取限制消费措施。本院向申请执行人告知了本案的执行情况，并告知申请执行人控制期限届满前应向本院申请继续查封、冻结。申请执行人表示，暂无法提供被执行人的其它财产线索，并认可本案财产调查结果。本院认为，本院已穷尽财产调查措施，被执行人名下无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  郝芬梅审判员  李治忠审判员  石 妍二〇二一年三月十二日书记员  刘 思
大连市中山区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0202民初989号原告：韩文义，男，1966年5月16日出生，汉族，住辽宁省大连市中山区。被告：李贤明，男，1971年1月16日出生，汉族，住河南省光山县。委托诉讼代理人：刘海娇，辽宁典之明律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄笛，辽宁典之明律师事务所实习律师。原告韩文义与被告李贤明民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告韩文义、被告李贤明的委托诉讼代理人刘海娇、黄笛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告依法偿还借款17万元人民币；2.2014年12月20日至2015年10月31日，以22万为基数，按银行1年期存款利息标准计算的利息；3.2015年11月1日至2021年3月23日，以17万元为基数，按银行1年期存款利息标准计算的利息；4.精神赔偿金10万元；5.被告承担本案诉讼费。事实和理由：被告自2012年底起，以做生意为由通过中间人宁全祥向原告陆续借款，至2015年1月借款额达到22万元人民币，并答应2015年3月20日一次性结清。至结清日，被告一直躲避原告，不履行偿还义务，以致原告用工资偿还自己因被告借款所举债务至今。中间在原告一再催要下，由调停人李则胜代被告偿还5万元，至今仍欠17万元，没有偿还。因此，为了维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》第108条的规定，特具状起诉请求依法支持原告的诉讼请求。被告辩称：不同意原告诉讼请求。第一、被告对两份借条的真实性、合法性、关联性均无异议。第二，原告诉状中的事实和理由部分已承认，被告共向原告借款22万元，案外人李则胜已代被告偿还本金5万元，现尚欠本金17万元未偿还。因此，被告就原告要求偿还剩余借款本金17万元的诉求，没有异议。第三，被告对原告的第二项诉求有异议，原告的该项诉求于法无据。首先，原、被告签订的两份借条中均没有关于利息的任何约定。根据《中华人民共和国民法典》第六百八十条第二款之规定：借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。（原、被告借条签订时适用的《中华人民共和国合同法》第二百一十一条之规定：自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。）另根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十四条之规定：借贷双方没有约定利息，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持。第三、2015年2月10日签订借条的还款期限为2015年3月20日，但没有约定借款期限内的利息，根据上述法律规定应视为不支付利息。至于逾期利息又因2020年1月18日原、被告重新签订了借条，应视为对原借条逾期利息的放弃。因此，原告的第二项诉讼请求应依法不予支持。第四、被告对原告的第三项诉求有异议。首先，原、被告于2020年1月18日签订的最后一份借条中约定的还款期限为2020年5月1日，且没有约定借款期限内的利息。根据上述法律规定，原告主张自该份借条签订之日起即2020年1月18日至2020年5月1日的利息于法无据，应依法不予支持。被告仅应承担自2020年5月2日逾期还款之日起至原告起诉时的逾期利息。第五、被告对原告第四项要求支付精神赔偿金10万元的诉求有异议。首先，案涉纠纷系民间借贷纠纷，并非人身损害赔偿纠纷，请求精神损害赔偿的提前是侵害人格权的违约责任和侵权责任的竞合。受害方既应当证明行为人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，同时也应当证明行为人的违约行为损害了自己的人格权并造成严重精神损害，偶尔的痛苦和不高兴不能认为是严重的精神损害。本案中原告既没有举证证明其人格权益遭受严重精神损害，也没有举证证明遭受严重精神损害与被告之间存在因果关系。故原告的该项诉求不符合《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的相关规定，应依法不予支持。第六、关于要求被告承担诉讼费的诉求，被告认为应由法院依法判决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，包括原告提交的借条等，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年底至2015年1月期间，被告李贤明多次向原告韩文义借款共计22万元。2015年2月10日，被告向原告出具借条一份，内容为：“今借到韩文义现金人民币共计贰拾贰万元整，2015年3月20日前一次付清。”后被告李贤明于2015年11月1日前偿还了借款5万元，2020年1月18日，对于尚欠付的借款，被告又向原告出具借条一份，内容为：“今借到韩文义现金壹拾柒万肆仟元整（2020年5月1号前付清），逾期本人负法律责任。”因被告至今未偿还原告全部借款，因而成讼。本院认为，合法的借贷关系受法律保护。本案中，原、被告之间的民间借贷法律关系依法成立，合法有效，被告应当按照约定的期限还款，逾期不还系违约行为，应承担违约责任；故原告请求被告偿还借款17万元，于法有据，应予支持。因双方未约定利息，故关于原告诉请的利息部分，应自2015年3月20日逾期未偿还借款之日起计算，因原告主张的利率标准为银行一年期存款利率，故应以年利率1.5%计算为宜。经计算截至2021年3月23日被告应给付原告的利息总额为15797元。原告诉请被告给付精神赔偿金10万元,于法无据,本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零六条、第二百零七条规定，判决如下：一、被告李贤明于本判决生效之日起十日内偿还原告韩文义借款17万元及利息15797元；二、驳回原告韩文义的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2710元，由原告韩文义负担710元，被告李贤明负担2000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，按不服部分的上诉请求数额交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。如在上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 长  陆绍宇人民陪审员  谢淑云人民陪审员  王莉军二〇二一年三月二十五日书 记 员  刘渐宽
广东省东莞市第三人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤1973执10544号之一 申请执行人：黄浩新，男，汉族，1987年11月8日出生，住广东省深圳市龙岗区。 被执行人：陈建全，男，汉族，1968年10月13日出生，住广东省深圳市龙岗区。 执行申请 一、执行依据：本院（2018）粤1973民初7099号民事调解书。 二、立案执行日期：2020年9月14日。 三、执行内容：截止至2020年7月31日，被执行人应向申请执行人支付款项1125000元，并负担诉讼费17900元及保全费5000元。 执行情况 在执行过程中，本院向被执行人发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务。2021年3月5日，申请执行人向本院确认被执行人已偿还款项33000元。 因被执行人至今未履行完毕付款义务，故本院通过全国法院执行查控系统及东莞市执行查控系统查询被执行人的银行存款、房产登记、土地使用权登记、工商登记、车辆登记等信息。根据调查结果，本院依法冻结被执行人在中国农业银行6228450120003186212、中国银行749754404089CNY0、中国建设银行6217007200060942094_156_1、招商银行62×××04的银行账户，冻结期限为一年，冻结期限至2021年10月8日。本院依法扣划被执行人的银行存款合计51839.42元。经分配，扣除本案执行费后，本案分得款项5736.2元，该款项已支付给申请执行人。本院依法查封被执行人名下车牌号为粤Ｂ×××××的车辆，查封期限为两年，查封期限至2022年10月26日。因上述车辆现下落不明，故暂无法处理。如需续封、续冻上述财产，申请执行人须于期限届满前三十日内向本院提交书面申请；逾期未提交的，自行承担相应法律后果。 另查明，在案件诉讼阶段，本院于2018年5月22日依法轮候查封被执行人名下位于广东省深圳市龙岗区怡美山庄旁的私宅（不动产权证号为1032999），查封期限为三年。上述财产保全措施依法转为执行程序中的财产查封措施。因本院对该房产的查封为轮候查封，故本院暂无法处理。 此外，被执行人暂无其他可供执行财产，申请执行人经告知亦未能提供被执行人有可供执行的财产线索。本院已对被执行人采取限制消费措施。 裁定结果 本院认为，经穷尽财产调查措施，暂未发现被执行人有其他可供执行的财产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项及《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利；被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务；被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。 本裁定送达后立即生效。 审判长  李能耀 审判员  卢嘉律 审判员  莫芷维 二〇二一年三月十一日 书记员  刘嘉泰