山东省日照市东港区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁1102民初9639号原告：山东华贸控股集团有限公司，住所地山东省日照市东港区石臼街道上海路东段日照港国贸中心B幢701号，统一社会信用代码91371102MA3Q1LTB37。法定代表人：徐良，总经理。委托诉讼代理人：柳贵福，山东律苑律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩超，山东律苑律师事务所律师。被告：湖北亿钧耀能新材股份公司，住所地湖北省荆州市东方大道52号，统一社会信用代码914210007570078889。法定代表人：李传兵，董事长。委托诉讼代理人：乔秋江，该公司职工。委托诉讼代理人：刘星，湖北旻韬律师事务所律师。原告山东华贸控股集团有限公司（以下简称“华贸公司”至判决主文前）诉被告湖北亿钧耀能新材股份公司（以下简称“亿钧公司”至判决主文前）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月6日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华贸公司的委托诉讼代理人柳贵福、被告亿钧公司的委托诉讼代理人乔秋江、刘星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告华贸公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法裁令原被告解除双方2020年6月10日签订的《采购合同》（合同编号：YC20200610001）；裁令被告向原告返还该《采购合同》所约定的30000吨石油焦原物，裁令被告承担7020000元违约金；2.诉讼费等全部由被告承担。诉讼过程中，原告撤回要求解除原被告2020年6月10日签订的采购合同及要求被告向原告返还合同约定的30000吨石油焦原物的诉讼请求。事实与理由：原被告于2020年6月10日签订的《采购合同》（合同编号YC20200610001），约定被告向原告采购30000吨中硫石油焦。原告依约向被告履行了交付货物的义务，而且货物经被告方确认符合合同约定质量要求。但被告现违背事实和合同约定无端提出质量异议，严重侵害了原告的声誉和合法权益。被告亿钧公司辩称，原告提出的诉讼请求没有事实根据和法律依据，应当依法驳回。一、已经履行完毕的合同已经终止，合同的权利和义务已经全部完成，原告请求解除合同没有事实根据和法律依据。本案原被告双方债务已经按照约定履行，根据《中华人民共和国合同法》第九十一条的规定，合同的权利和义务已经全部完成，不能再进行解除，也不存在返还30000吨石油焦原物的法定情形。二、本案买卖合同履行过程中，原告存在违约行为，应当承担违约责任的是原告而不是被告。2020年6月10日，原告与被告签订《采购合同》（合同编号：YC20200610001），被告向原告采购石油焦30000吨，含税单价780元/吨，合同金额2340万元，被告通过电子银行承兑汇票支付货款。约定原告2020年7月25日前交货10000吨，2020年8月10日前交货20000吨。合同还约定：原告逾期交付的，原告需承担合同金额30%的违约金并承担因此给原告造成的直接与间接损失。但原告没有依照合同约定的时间向被告供货，经被告催要，原告2020年9月才履行供货义务。原告未依照合同约定时间供货，其迟延履行属于违约行为，应承担违约责任。另外，由于供货前期的质量检测取样不能完整的确认整体质量，关于质量问题被告向原告多次发函，但原告拒不派员协商处理。综上，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告华贸公司向本院提交了以下证据：证据1、原被告2020年6月10日《采购合同》（合同编号：ＹＣ20200610001），证明原被告于2020年6月10日签订采购合同，约定被告向原告采购石油焦30000吨，含税单价为780元／吨（承兑价），总金额为据实结算。合同第四条约定“甲方提货前向乙方支付每批次货物90%的货款……”，合同第五条约定“交货时间：2020年7月25日前交货10000吨，2020年8月10日前交货20000吨”、“甲方自派运输工具到乙方指定地点提货”。根据合同约定，被告须在2020年7月25日前、2020年8月10日前分别支付相应货款并完成提货义务。但是，被告逾期履行付款提货义务，严重违约。根据合同第十一条第二款约定，被告需承担合同金额30%的违约金并承担因此给原告造成的一切直接或间接损失。证据2、2020年9月6日被告出具的确认函、2020年8月24日被告出具的告知函、通标标准技术服务有限公司南京分公司2020年9月2日出具的检测报告，证明被告违反合同约定，逾期付款提货。根据合同约定，2020年7月25日前，被告需付款提货10000吨。但是被告2020年8月27日才逾期向原告支付第一批货款，2020年8月24日才向原告发送告知函进行提货，被告严重违约。但是原告按照合同约定，向被告交付了符合合同约定的货物，经原被告双方确认的专业检测机构检测合格，并且被告对于检测结果以及货物质量予以书面确认。证据3、2020年9月21日被告出具的认可原告货物质量的函件、2020年9月13日被告出具的告知函、通标标准技术服务有限公司南京分公司2020年9月24日出具的检测报告，证明被告违反合同约定，逾期付款提货。根据合同约定，2020年8月10日前被告需付款提货20000吨。但是被告2020年9月14日才逾期向原告支付第二批货款的部分款项，2020年9月13日才向原告发送告知函进行提货，被告严重违约。但是原告按照合同约定，向被告交付了符合合同约定的货物，经原被告双方确认的专业检测机构检测合格，并且被告对于检测结果以及货物质量予以书面确认。证据4、2020年9月21日被告出具的认可原告货物质量的函件、2020年9月13日被告出具的告知函、通标标准技术服务有限公司南京分公司2020年10月10日出具的检测报告，证明被告违反合同约定，逾期付款提货。根据合同约定，2020年8月10日前被告需付款提货20000吨。但是被告2020年9月15日才逾期向原告支付第二批货款的部分款项，2020年9月13日才向原告发送告知函进行提货，被告严重违约。但是原告按照合同约定，向被告交付了符合合同约定的货物，经原被告双方确认的专业检测机构检测合格，并且被告对于检测结果以及货物质量予以书面确认。证据5、原告法定代表人与被告手机号为159××××6915的李部长2020年7月24日通话录音，证明合同约定的提货时间是2020年7月25日，2020年7月25日前1万吨，2020年8月10日前2万吨，在该录音形成之时，被告尚未付款提货，而且录音已经可以证实被告本身意欲2020年8月陆续开始进行提货。而且被告对于该合同所进行的最早一笔付款是2020年8月27日，已经晚于合同约定的最晚提货时间。证实被告因长江汛情和自身原因迟迟不履行付款提货义务，而且在我方催促之下，被告本身就想在8月份开始进行付款和提货，足以证实被告所反驳的并非被告原因造成逾期付款提货的主张违背事实，原告方不存在任何违约行为。被告亿钧公司向本院提交了以下证据：证据1、石油焦采购合同，证明原、被告签订石油焦采购合同，合同约定了买卖双方的权利义务。证据2、被告付款明细、付款凭证、记账凭证，证明被告已经依照采购合同约定向原告支付了应付款项。证据3、2020年7月10日函、2020年7月13日函、2020年9月6日函、2020年9月21日函、2020年9月21日函、原告2020年10月15日函、磅单，证明原告没有依照合同约定的供货时间向被告交货的事实，被告迟延交货应依照合同约定承担违约责任。证据4、2020年10月15日函、2020年11月4日函、验收单、检测报告，证明原告交付的石油焦不符合合同约定的质量标准，应依照合同约定承担违约责任。证据5、微信截图，证明2020年7月13日工作联系函系双方以微信形式交换，该函系彩打的原件。经质证，被告对原告提交的证据1真实性无异议，但对证明目的有异议；对证据2、3、4告知函、确认函的真实性无异议，但对证明目的有异议，对检测报告无异议；对原告提交的证据5真实性、合法性、关联性均有异议。原告对被告提交的证据1真实性无异议，但对证明内容不予认可；对证据2付款明细、付款凭证、记账凭证真实性无异议；对证据3、4、5不予认可。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院将结合关联证据予以综合确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年6月10日，原告作为乙方与作为甲方的被告签订《采购合同》（合同编号：YC20200610001），约定甲方向乙方购买石油焦30000吨，规格中硫，含税单价780元/吨（承兑价），合同金额（含税价）1340万元。双方最终按照货物结算数量据实结算货款。以码头发货过磅单数量为基础，双方参照第三方检测机构检测的结果为依据进行相对应的扣减后作为最终的结算数量，乙方按最终结算数量开具13%增值税专用发票。甲方提货前向乙方支付每批货物90%的货款（装船完毕后伍个工作日内向甲方交付相应的13%增值税专用发票），该批次货物运抵甲方仓库、经甲方验收合格，且乙方向甲方开具相应的13%增值税专用发票后7天内支付剩余10%。电子银行承兑汇票，汇票最长期限为半年。交货时间：2020年7月25日前交货10000吨，2020年8月10日前交货20000吨。合同所指标的物的交付是指按照合同约定甲方向乙方支付货款，乙方将货物装至甲方指定运输工具（车/船/火车）上视为交付，交付后运费由甲方承担。甲乙双方根据实际情况，甲方自派运输工具（车/船/火车）到乙方指定的地点提货，交货地点：南京或镇江。甲乙双方约定的地点、批次、时间、数量等具体事宜，由双方具体协商，且书面确认。质量标准：硫（中硫）≤3.0%（收到基），灰份≤0.5，水份≤8%，挥发9-13，细粉量（粒径0.7mm以下）＜20%且石油焦中不得混夹有石块、矿石、混凝土及制品、砂石、蓬布、硫磺等有害及破坏性杂质。若硫含量（收到基）超过3.0%，甲方有权拒收；若水分超过8%，则超过部分从货物总重量中扣除；若细粉量超过20%，甲方有权拒收。发货港装船前双方共同取样送双方确认的第三方检验公司约定的质量，并以第三方检验结果作为最终结算依据。商检费用由乙方承担。甲方自产品入库之日起7日内依据产品质量要求及甲方验收标准、方式进行验收，验收的范围包括但不限于核对产品的型号、规格、数量、相关资料是否完整（产地证明、产品出厂合格证、技术参数）、外观、质量等。如对货物质量有异议，货抵甲方仓库之日起，甲方15日内书面提出。货物按照甲方的要求备货完毕后，甲方未在提货期限内及时组织提货的，甲方需承担合同金额30%的违约金并承担因此给乙方造成的一切直接与间接损失。甲乙双方如有其它违约行为的，违约方应向守约方支付合同金额30%的违约金，同时赔偿因违约给守约方造成的一切直接或间接经济损失。合同签订后，被告于2020年8月27日支付货款762万元、于2020年9月14日支付货款1340元，于2020年9月15日支付货款240万元。原告收取货款后，分批交付了货物，被告分别出具了确认函三份。其中，2020年9月6日确认函，内容载明“山东华贸控股集团有限公司：贵我双方于2020年6月10日签订的石油焦采购合同（合同编号YC20200610001），贵公司在2020年9月6日交付的10000吨石油焦，经SGS检测硫含量为2.64%，对此结果我公司予以承认”；2020年9月21日确认函，内容载明“山东华贸控股集团有限公司：贵我双方于2020年6月10日签订的3万吨石油焦采购合同（合同编号：YC20200610001），贵公司在2020年9月21日交付10000万吨石油焦（我司载货船名为：江韵王子，实提数量9997.48吨），该批次货物质量合格，我公司予以认可”；2020年9月21日确认函，内容载明“山东华贸控股集团有限公司：贵我双方于2020年6月10日签订的3万吨石油焦采购合同（合同编号：YC20200610001），我公司委托（委托期限：2020年9月13日至2020年9月25日）载货船舶“豫信货12678”到镇江东港提取10000吨石油焦货物，对于此批货物我公司予以认可，质量合格”。但之后被告主张货物存在质量问题并向原告发出工作联系函提出质量异议。原告对此不予认可并主张被告逾期付款提货、无端提出质量异议构成违约，原告现诉至本院，要求被告支付违约金702万元。诉讼过程中，被告提交工作联系函、微信截图等证据证明被告不存在违约行为。其中，2020年7月10日工作联系函，内容载明“山东华贸控股集团有限公司:贵我双方于2020年6月10日签订了3万吨石油焦《采购合同》[合同编号：YC20200610001]（以下简称合同）。合同约定我公司将于2020年7月25日提货1万吨，2020年8月10日提货2万吨。鉴于此，请贵公司书面告知我公司具体的提货码头和提货时间，以便我公司提前到场取样并安排提货事宜”；2020年7月13日工作联系函，内容载明“湖北亿钧耀能新材股份公司：贵我双方于2020年6月10日签订的石油焦《采购合同》（合同编号：YC20200610001，以下简称“合同”），合同约定2020年7月25日前交货10000吨，2020年8月10日前交货20000吨。根据此约定，我司将提前叁个工作日告知贵司提货港口和具体提货时间，以便贵司安排船舶到港提货”。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。原、被告在平等、自愿基础上签订石油焦采购合同，系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。根据被告提交的2020年7月10日工作联系函、2020年7月13日工作联系函载明内容可知，被告在合同约定的交货时间前对提货时间、地点等情况向原告进行了询问，原告亦相应地进行了回复，原、被告系在合同履行过程中通过协商确认货物批次、数量、时间、地点等具体事宜。根据双方合同约定，原告提交的证据不足以证明被告逾期付款提货，同时，被告提出质量异议亦不构成原告主张的违约情形。综上，原告虽主张被告逾期付款提货、无端提出质量异议构成违约，但未提交充分有效证据予以证明，对原告据此要求被告支付违约金702万元的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予支持。本案中，原告自愿撤回要求解除原被告双方2020年6月10日签订的《采购合同》（合同编号：YC20200610001）及要求被告向原告返还该《采购合同》所约定的30000吨石油焦原物的诉讼请求，系对自身权利的合法处置，本院予以准许。据此，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第六十四条的规定，判决如下：驳回原告山东华贸控股集团有限公司的本案全部诉讼请求。案件受理费30470元，由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省日照市中级人民法院。审判员  王颖二〇二一年三月二十六日书记员  陈薇