贵州省册亨县人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2327民初782号原告（反诉被告）:四川精工伟业建筑劳务有限公司，住所地：四川省成都市武侯区丽都路8号1栋1楼2号。统一社会信用代码：91510107099403503K。法定代表人：王伟，系该公司总经理。委托诉讼代理人：钟茜，四川问一律师事务所律师。执业证号：15105201910093853。代理权限：特别授权。被告（反诉原告）：册亨县马**吊装工程有限公司,住所地:贵州省册亨县者楼镇红旗村(现纳福街道红旗村)。统一社会信用代码：91522327MA6DK71T1W。法定代表人：马正令，系该公司总经理。原告（反诉被告）四川精工伟业建筑劳务有限公司（以下简称“精工公司”）与被告（反诉原告）册亨县马**吊装工程有限公司（以下简称“马**公司”）租赁合同纠纷一案，本院于2020年6月16日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。在审理过程中，因本案需参考（2020）黔2327民初769号判决结果，本院中止诉讼。于2021年2月5日中止情形消除后，恢复诉讼进行审理。原告（反诉被告）精工公司的委托诉讼代理人钟茜，被告（反诉原告）马**公司到庭参加诉讼。本案现已审理终结。精工公司向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告之间的《起重机租赁合同》，由被告将租赁机械设备拖走、退场；2.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年10月19日，原被告双方签订《起重机租赁合同》，按照合同约定由马**公司配备适当的司机（操作员）控制使用租赁设备，并对设备安全使用及完成作业负责，因操作人员操作不当造成机械设备损坏、人员伤亡及其他财产损失的，由被告承担责任。租赁物的维修保养由被告承担，如原告提供的施工场地不符合标准，司机或操作人员有权拒绝设备运行，因此造成的作业延迟及其他损失被告概不负责。原告免费负责司机的食宿、吊车燃油及相关的权利义务。2019年10月20日，被告机械到达使用场地云茂高速公路第J10合同段（信宜市境内），被告马**公司也配备了司机（操作员），并在合同履行中具体承担了操作事项和吊装作业，经原告工作人员发现，被告配备的司机在作业过程中有不认真的情形，原告方调度人员通过微信、电话等方式向被告方负责人告知，并建议其对操作人员责令改正或更换,但被告未及时改进或更换。因被告操作人员的原因导致起重机侧翻，原告及时通知被告，并要求被告对倾覆的机械设备进行维修或运走，原告临时租用台机对工程继续施工，给原告造成一定的经济损失。综上所述，原告认为，被告操作员的不当操作导致起重机侧翻事故发生，从而导致合同不能履行，原告因此享有合同解除的权利，给原告造成停工及临时租用价格上涨的损失，应由被告承担赔偿责任。同时，原告也借此书面通知被告在接到本诉状后，及时运走租赁设备（起重机），否则，造成的租赁物的毁损、灭失风险由被告承担。根据相关法律规定诉至法院，保护原告合法权益。马**公司辩称，1.我方同意解除合同；2.对于拖车退场，我愿意拖走，但是我没有这个能力，希望原告配合；3.原告要求赔偿的108000元，我方不知道从何而来，要求原告结算租金，机械一直闲置，但原告一直推脱至今。马**公司向本院提出反诉请求：1.精工公司支付尚欠原告工程机械设备租赁款32867元，进场费12000元，二项合计44867元；2.被告承担本案诉讼费。事实与理由：2019年10月马**公司因精工公司承建云浮市至茂名市高速公路信宜市境内（云茂高速公路ＴＪ10标）的施工需要向马**公司租用汽车起重机一辆，车牌号贵Ｅ×××××，并签订合同。双方签订的合同第六条第一款明确：设备进出场运输及进出场费用，进出场费用贵州省册亨县-广东省茂名市来回1600公里，每公里15元计算，不满6个月费用进出场费用承租方负责；第三款明确租金单价29000元／月。马**公司机械设备于2019年10月20日开始进场施工直至2019年11月22日共计34天，29000元÷30天×34天＝32867元，进出场（因起重机已经发生事故）已无出场可能只计算进场800公里×15元＝12000元。为此，马**公司曾多次要求精工公司支付租赁费及相关费用，洽谈起重机赔偿事宜但被告却拒绝支付租赁款以及事故标的赔偿。马**公司为自身的合法权益，依据相关法律提起诉讼。精工公司辩称，马**公司未按照租赁合同履行合同约定义务，由精工公司负责进出场等相关费用无事实依据，无支付的前提，请驳回马**公司的反诉请求。精工公司为证明自己的主张，向本院提交的证据有：1.包括：原告营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件，拟证明：原告的诉讼主体资格；2.包括：《起重机租赁合同》、对穆某的调查笔录、穆某身份证复印件、对刘某的调查笔录、刘某身份证复印件、刘某与马正令的微信聊天记录截屏打印件、事故发生后的照片、机车使用统计单，拟证明：①原被告之间系租赁合同关系；②双方约定由被告配备适当的司机操作员控制使用租赁设备,并对设备安全使用及完成作业负责,因操作人员操作不当造成机械设备损害、人员伤亡及其他财产损失由被告承担责任，租赁物的维修保养由被告承担，如果提供施工场地不符合标准，被告有权拒绝设备的运行，原告免费负责司机的食宿和吊车燃油；③被告的操作员不当操作导致起重机事故发生的，原告无任何过错；④该事故的发生，被告违约，导致原告租用台机直接造成经济损失。被告因自己操作员操作不当导致事故发生，应当由被告自行承担原告损失的全部责任，原告的调度员仅仅是指示工作任务，现场的施工工人也仅仅对操作员操作时是否挂好物件即钢筋笼，对操作员发出相应的信号，也只是配合操作员工作；3.证人刘某的证人证言，主要载明：刘某系精工公司的职工，专门负责调查（起重机）和材料的调度，发生侧翻事故前几天，刘某喊事故吊车的操作员到现场查看，吊车操作员说可以干，操作员一个人把吊车开过去，把脚架支起，启臂，起吊整个过程都是由操作员一个人操作，只需要工人在下面钢筋笼的位置帮助挂钩，上面卸钩。下面挂钩挂好,刚起吊，吊车就侧翻了，操作员技术不好，加之爱玩手机，刘某在11月19日都还在给马正令发微信，要求其在月底把司机换了，没想到22号就发生事故了，事故发生后，个把礼拜时间我们又另外安排、租赁其他吊车来把这个工程继续施工，具体损失公司领导才清楚，事故发生时安全员没有在场，事故发生后，刘某电话联系安全员后才到；4.证人穆某的证人证言，主要载明：穆某系精工公司在云××合同××（广东省信宜市境内）的一个提供劳务班组长，事故吊车的司机年轻，二十多岁，爱玩手机，司机技术不是很好，当天另外工地需要吊车，由于穆某干的地方有四五个吊车，大家又有点不喜欢这个吊车司机，刘某调度时，正好这个吊车有空，穆某就建议事故吊车司机过去，后来具体是怎样翻下去发生事故穆某不清楚，穆某回来碰到吊车司机一身泥，就问他是怎么了，司机说他把吊车整翻下去了。穆某过去看的时候公司管安全的人已经到了现场，并且不允许拍照也不允许在那里看，整个吊的过程主要是吊车司机，工人负责挂钩和按安放指示，具体是否吊得起，稳不稳这些都是吊车司机掌控。事故发生时，没有司索工在场，司索工和安全员是流动的，不只在一个地点。以上证据经质证，马**公司的质证意见为：对精工公司提交的1号证据三性无异议；对2号证据中《起重机租赁合同》、刘某与马正令的微信聊天记录截屏打印件、事故发生后的照片无异议；对2号证据中对穆某的调查笔录、穆某身份证复印件、对刘某的调查笔录、刘某身份证复印件认为本案起重机施工中，没有安全员、司索工等，就叫吊车司机一人施工，不符合施工要求；对2号证据中的机动车使用统计单认为合同已经明确约定开工时间，一直使用到事故发生当天，所以不用再看统计表；对3号证据无异议，认为刘某在微信聊天中称小刘有点爱玩，为何不将我车辆退出来；对4号证据认为除了驾驶员玩手机不认可以外，其他均无异议。马**公司为证明自己的主张，向本院提交的证据有：1.过路费发票七张，拟证明：原告租用马**公司的起重机从册亨到原告施工工地的时间，2019年10月18日从册亨出发，到2019年10月19日晚上到达施工工地；2.微信语音聊天记录，拟证明：事故发生后，马**公司积极与原告协商解除合同，要求支付租赁费的情况，但原告都不配合。以上证据经质证，精工公司的质证意见为：对1号证据无异议，认为涉案起重机于19日到达公司，20日开始施工，双方对此都予以认可；对2号证据认为过程属实，但对证明内容不予认可。本院对上述证据的分析与认定：精工公司提交的1号证据及2号证据中《起重机租赁合同》、对穆某的调查笔录、穆某身份证复印件、对刘某的调查笔录、刘某身份证复印件、刘某与马正令的微信聊天记录截屏打印件、事故发生后的照片具备证据三性，予以采纳，2号证据中机车使用统计单与证人证言能够相互印证，可作为证据使用。马**公司提交1号、2号证据，精工公司对其真实性无异议，作为证据使用。本院经审理认定事实如下：中交公司与精工公司于2019年3月6日签订《桥梁工程劳务施工协议》，由中交公司将云茂高速ＴＪ10标内部分桥梁工程劳务施工发包给精工公司进行施工。精工公司（甲方）因施工需要于2019年10月19日与马**公司（乙方）签订《起重机租赁合同》主要载明：甲方因工程施工需要租赁乙方的25Ｔ吊车，特订立本合同：第一条，租赁机械设备名称、型号、规格及数量,机械名称：汽车吊，型号规格：25Ｔ，数量：1，租赁期限（月）：6，租赁费（元）：29000，不含税单价：29000，不含税金额174000元，总额174000。第二条，租赁物的质量，2.1租赁物的质量标准：乙方提供的机械必须产权清晰、具有合格证、技术状态好，并具有公安车管部门审核的行驶证的年检证明，保险相应运营证照……；2.2租赁物质量验收方法：租赁物到达使用地点后，双方一次性验收；2.3租赁物质量验收特殊参数：乙方提供的租赁设备出厂时间2018年5月，已投入使用年限1年，设备入场的暂估价850000元；第三条，租赁物的用途和使用地点，3.1机械用途：甲方施工范围内相关工作及甲方人员安排的为本项目服务的其他作业；3.2使用地点：中国交建二公局云茂高速公路第ＴＪ10合同段；第四条，租赁期限，本租赁机械从合同签订之日起租。具体租赁期限以乙方机械达到甲方使用地点验收合格并开始工作时间（2019年10月20日）起至甲方通知乙方退场止；第五条，租赁物交付的地点、方式，5.1租赁物交付地点：甲方指点地点工地；5.2租赁物交付方式：租赁机械运抵甲方指定的存放地点后，甲乙双方进行验收交接，根据双方签人的请点、鉴定情况办理交付手续；第六条，租金结算时间及支付方式：6.1设备进出场运输及进出场费用，进出场费用贵州省册亨县至广东省茂名市工地来回1600公里，每公里15元计算，不满6个月进出场费由甲方负责，满6个月以上乙方负责进出场费；6.2采取吊车月为单位的综合单价租赁制。实行每天9小时制，超出时间按月30天＝29000÷30÷9，按实际时间结算（月加班时间不足20小时不列入结算范畴），燃油由甲方提供；6.3租金单价：参照本合同第一条中所列租赁物的租赁单价29000元／月。乙方不负责发票。本合同单价为固定单价，不予调整……；6.6租金支付方式：租金以银行转账方式支付，以银行到账为准。按月结算未支付本次租赁费总额的100%，如因甲方工程款支付滞后，乙方同意甲方可相应顺延支付租赁费，不视为甲方违约，宽限期不超过1个月……；第七条，甲方的权利、义务，7.1甲方根据实际的使用时间为乙方办理租赁费结算，免费负责司机的食宿、吊车燃油；7.2对租赁物进行统筹管理，统一调遣、分配使用。租赁物进场验收达不到使用要求的，有权拒绝租用……；第八条，乙方的权利义务，8.3乙方有权拒绝甲方提出的可能对机械造成损害、对司机及他人造成伤害的相关作业；8.5租赁设备由乙方控制使用，乙方配备司机一人；8.9合同期间，乙方必须优先听从甲方现场指挥人员的作业安排；因乙方操作人员不当造成机械设备损坏、人员伤亡及其他财产损失的，由乙方承担责任；第九条，机械操作司机，9.1乙方每台设备必须配备1名技术熟练的操作人员，确保机械能正常安全作业，机械司机对设备安全使用负责；9.2机械负责司机由乙方自行选派，但必须满足甲方现场施工的要求……，对于无证、技术等级不高或不听从甲方调度人员指挥的，甲方随时可要求其退场……；第十二条，租赁机械的事故处理：在施工现场乙方应当注意交通安全、施工安全，遵守甲方的各项安全生产、作业制度。工地范围内由于甲方调度人员指挥不当造成破坏，由甲方承担，其他事故和安全责任均由乙方承担。案涉贵Ｅ×××××号吊车于2019年10月20日进场施工，2019年11月22日案涉吊车在施工过程中发生侧翻，事故发生后，精工公司于2019年11月23日另行租赁豫Ｐ-×××××号吊车（25Ｔ）进行施工至2020年1月13日，共产生租赁费93600元。因马**公司与精工公司协商赔偿事宜未果，案涉贵Ｅ×××××号起重机被搁置于云茂高速ＴＪ10标段内至今。本院认为，精工公司与马**公司、马正令签订的《起重机租赁合同》，未违反法律及行政法规强制性规定，是双方当事人在平等、自愿基础上所签订的合法、有效合同，双方当事人应当按照约定全面履行义务。根据《起重机租赁合同》约定：租赁设备由乙方控制使用，乙方配备司机一人，乙方有权拒绝甲方提出的可能对机械造成损害、对司机及他人造成伤害的相关作业，乙方每台设备配备1名技术熟练的操作人员，确保机械能正常安全作业，机械司机对设备安全使用负责等内容。在涉案起重车发生事故时，乙方（即：被告方）配备的司机应当在确保安全情况下进行作业，故马**公司应对本次事故负主要责任。根据《起重机租赁合同》：工地范围内由于调度人员指挥不当造成的破坏，由甲方承担之约定，甲方（及：精工公司）作为从事建筑劳务的主体，应当具备一定安全生产知识，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定，起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业，根据本案查明情况，精工公司在调度案涉起重车作业时并没有为本次作业配备专职信号指挥和司索人员，存在过错，应承担次要责任。本院酌情认定马**公司在本次事故中承担80%的责任，精工公司在本案中承担20%的责任。关于精工公司与马**公司均同意解除双方于2019年10月19日签订的《起重机租赁合同》，是双方当事人自行处分自己民事权利的体现，本院予以尊重，故原告起诉请求解除该合同，理由充分，于法有据，本院予以支持。关于精工公司请求判决马**公司将租赁机械设备拖走、退场的问题，双方签订的《起重机租赁合同》已经解除，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条第一款“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。”之规定，应由马**公司将已损坏在云茂高速ＴＪ10标段的贵Ｅ×××××起重机运离。关于马**公司是否应当赔偿原告损失108000元的问题。精工公司陈述108000元的组成系由另行租赁豫Ｐ-×××××号吊车52日，共产生租赁费93600元，加上临时租用台机费用，共计产生租赁费108000元。精工公司另行租赁豫Ｐ-×××××号吊车这一事实有机动车使用统计单及证人证言相互印证，在马**公司贵Ｅ×××××号起重机损坏后精工公司另行租赁其他起重机进行施工作业也符合一定常理。但根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失”之规定，马**公司虽在本次事故应承担主要责任，但《起重机租赁合同》第四条已明确定义了租赁期限即：本租赁机械从合同签订之日起租。具体租赁期限以乙方机械达到甲方使用地点验收合格并开始工作时间（2019年10月20日）起至甲方通知乙方退场止。故本案租赁合同未明确约定租赁期限，系不定期租赁，精工公司、马**公司均不能在不定期的租赁中预见到因违约可能给对方造成的损失的具体数额。故原告诉请的损失108000元，本院不予支持。关于马**公司反诉请求精工公司支付工程机械设备租赁款问题。《起重机租赁合同》已明确租赁费用的计算方式，精工公司、马**公司均认可涉案贵Ｅ×××××号起重机的具体租赁时间为34天。即：29000元÷30天×34天＝32867元，该费用已实际产生，应当由精工公司支付给马**公司。关于马**公司反诉请求精工公司支付进场费的问题。《起重机租赁合同》已由精工公司、马**公司协商解除，应让本案恢复到合同签订前的状态，但进场费用已实际产生，应当根据精工公司及马**公司在本案中的过错程度按比例进行分担。即：进场费用12000元的20%由精工公司承担2400元。其余80%可作为损失由马**公司承担。据此，根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百六十二条第一款、第五百六十六条、第五百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条第一款之规定，判决如下：一、解除四川精工伟业建筑劳务有限公司和册亨县马**吊装工程有限公司于2019年10月19日签订的《起重机租赁合同》；二、由四川精工伟业建筑劳务有限公司于本判决书生效之日起十日内一次性支付册亨县马**吊装工程有限公司租赁费32867元、设备进场费2400元，合计35267元；三、由册亨县马**吊装工程有限公司于本判决书生效之日起十日内将位于云茂高速公路ＴＪ10标段内已损坏的贵Ｅ×××××号起重机运离；四、驳回四川精工伟业建筑劳务有限公司的其余诉讼请求；五、驳回册亨县马**吊装工程有限公司的其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2460元，由四川精工伟业建筑劳务有限公司承担（已缴纳）；反诉案件受理费922元，由册亨县马**吊装工程有限公司承担197元（已缴纳），四川精工伟业建筑劳务有限公司承担725元（该款册亨县马**吊装工程有限公司已垫付，由四川精工伟业建筑劳务有限公司支付给册亨县马**吊装工程有限公司，履行期限、方式同上）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院。逾期不提起上诉，则本判决发生法律效力。审 判 长  韦正富审 判 员  陈秀珍人民陪审员  陈 默二〇二一年三月二十四日法官助理卢德正书记员岑洪萍本判决适用的法律：《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第五百六十二条第一款当事人协商一致，可以解除合同。第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。