广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）桂0202民初332号 原告：李金平，男，1968年1月27日出生，汉族，住湖南省衡东县。 委托诉讼代理人：兰韦科，广西闻名律师事务所律师。 委托诉讼代理人：伍冬仪，广西闻名律师事务所律师。 被告：广西建工第一建筑工程集团有限公司，住所地：南宁市西乡塘区衡阳东路1号，统一社会信用代码：91450000198229934T。 法定代表人：杨俊，该公司董事长。 被告：广西建工第一建筑工程集团有限公司柳州分公司，住所地：柳州市跃进路19号天元金都1-4-14号，统一社会信用代码：91450205729775003N。 负责人：韦巍，该公司负责人。 二被告共同委托诉讼代理人：谢华。 原告李金平与被告广西建工第一建筑工程集团有限公司（以下简称一建公司）、广西建工第一建筑工程集团有限公司柳州分公司（以下简称一建柳州分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月13日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月10日公开开庭进行了审理。原告李金平的委托诉讼代理人兰韦科、伍冬仪，被告一建公司、一建柳州分公司的共同委托诉讼代理人谢华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.二被告立即向原告支付工程劳务费贰佰肆拾柒万伍仟柒佰捌拾贰元伍角整（¥2475782.5元）及利息壹佰零捌万玖仟叁佰肆拾肆元叁角整（¥1089344.3元）（利息计算：以2475782.5元为基数，按照月利率2%，从2019年1月1日暂计至2020年10月31日，之后的利息计算至二被告实际支付完毕工程劳务费之日止。）；2.本案诉讼费由二被告承担。以上合计：3565126.8元。 事实与理由：被告一建柳州分公司为被告一建公司的分公司，在其经营范围内承建了真龙花园工程项目，后被告一建柳州分公司将该工程的1#、2#、社区医疗卫生服务中心分包给原告施工队组施工。项目竣工验收后，经原告队组与被告一建柳州分公司结算，《真龙花园1#2#楼医疗中心结算汇总》载明原告队组施工项目及费用①主体结构14804344元；②2014年7月-2016年4月签证费用1987574.5元；③机械设备及管理人员延期费（至2017年1月份）1495613元；④2016年5月1日至8月31日签证456298元；⑤2017年2月至6月机器设备及管理员工签证501953元，合计19245782.5元。同时，被告一建柳州分公司承诺了还款时间。由于被告未如约支付案涉工程劳务费，经原告队组催告，2018年2月11日被告一建柳州分公司出具《承诺书》，约定在原告队组施工案涉项目完成已结算人工费：19245782.5元，2014年12月至2017年12月31日前预付人工费14200000元，欠人工费5045782.5元，承诺于2018年春节支付60万元，剩余人工费在2018年6月30日前全部付清。因被告一建柳州分公司未按承诺支付劳务费，且无故拖延，经原告队组再次催告，被告一建柳州分公司再次出具《承诺书》，截止2020年1月26日，尚欠原告劳务费2975782.5元，其承诺于2020年1月23日前支付900000元，余款在2020年9月30日前付清，若不按时支付。尾款部分从2019年1月1日起按月息2%计算利息，直至付清。被告一建柳州分公司出具该承诺书后，2020年1月23日仅向原告队组支付了500000元劳务费，剩余2475782.5元未支付。现被告一建柳州分公司承诺的付款时间已过，期间经原告向被告一建柳州分公司多次要求支付所欠剩余劳务费，无果。直至原告起诉时止，被告一建柳州分公司尚有2475782.5元未支付给原告队组。被告一建柳州分公司未按照其承诺的时间向原告支付所欠劳务费，给原告造成了经济损失，因此，原告按照被告一建柳州分公司约定的利息计付，以尚欠劳务费为本金，按月利率2%计算从2019年1月1日起暂计至2020年10月31日止，之后利息计算至二被告实际支付完毕劳务费之日止。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司设立分公司的，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，被告一建柳州分公司为被告一建公司设立的分公司，被告一建柳州分公司的民事责任应由被告一建公司承担。另，被告一建柳州分公司虽为被告一建公司设立的分公司，但其办理了营业执照具有一定的民事行为能力并以其自己的名义从事民事活动，被告一建柳州分公司是民事诉讼法规定的适格当事人，因此原告要求被告一建柳州分公司承担偿还欠款及支付利息的责任。综上所述，本案事实清楚，证据充分。被告一建柳州分公司一直未按承诺书中承诺的时间向原告支付所欠劳务费，为了维护原告的利益，向法院提起诉讼，要求二被告立即向原告支付劳务费2475782.5元及利息1089344.3元，请求法院判如所请。 二被告共同辩称，原告没有提交相应的劳务合同以及施工过程中的动态资料，被告不予认可，其次，承诺书中关于利息的事项实则为违约条款，根据民法典及原合同法司法解释的有关规定，该违约金过高，请求法院主持调整。 围绕诉讼请求，原告提交了《真龙花苑1#2#楼医疗中心结算汇总》、《承诺书》（2018年2月11日）、《承诺书》（2020年1月6日）作为证据，并提交证据原件予以核对。被告未提交任何证据。经审查，被告对原告提交证据的真实性均无异议，本院对上述证据的真实性予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 原告作为劳务负责人与被告一建柳州分公司共同出具《真龙花苑1#2#楼医疗中心结算汇总》，双方确认真龙花苑1#2#医疗中心劳务费共计19245782.5元。 2018年2月11日，被告一建柳州分公司向原告出具《承诺书》一份，载明“广西建工集团第一建筑工程有限责任公司柳州分公司真龙花苑1#2#楼及医疗中心项目，李金平队组在该项目共完成已结算人工费：19245782.5元，在2014年12月至2017年12月31日前预付人工费14200000元，下欠李金平工程队组人工费5045782.5元，我公司承诺于2018年春节支付600000元剩余人工费在2018年6月30日前全部付清。” 2020年1月6日，被告一建柳州分公司向原告出具《承诺书》一份，载明：“由广西一建柳州分公司承建的真龙花苑1#、2#及社区服务中心项目，李金平队在该项目总共完成的工程量为19245782.5元。截止2020年1月6日，项目欠其劳务费共计2975782.5元，项目部承诺2020年1月23日前支付900000元，余款在2020年9月30日前付清，若不按时支付，尾款部分从2019年1月1日起按月息2%计算利息，直至付清。” 原告称被告一建柳州分公司在出具2020年1月6日的《承诺书》后，于2020年1月23日向原告支付了500000元劳务费，尚有2475782.5元至今未付，故诉至法院要求二被告支付劳务费及利息。二被告则认为原告仅凭《真龙花苑1#2#楼医疗中心结算汇总》及两份《承诺书》无法证实原告完成的工程量，且主张原告诉请的利息过高。 本院认为，原告与被告一建柳州分公司共同出具的《真龙花苑1#2#楼医疗中心结算汇总》以及被告一建柳州分公司向原告出具的两份《承诺书》均对原告的劳务费总额为19245782.5元进行了确认，现原告认可被告一建柳州分公司已支付部分劳务费，尚欠2475782.5元劳务费未付，被告一建柳州分公司未提交证据予以反驳，故本院对原告主张被告一建柳州分公司尚欠其劳务费2475782.5元的事实予以确认。被告一建柳州分公司向原告出具的《承诺书》中承诺的还款期限已至，故原告诉请要求被告一建柳州分公司支付劳务费2475782.5元有事实和法律依据，本院予以支持。关于利息。根据被告一建柳州分公司出具的《承诺书》“余款在2020年9月30日前付清，若不按时支付，尾款部分从2019年1月1日起按月息2%计算利息，直至付清”的承诺，以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。”的规定，现原告诉请要求从2019年1月1日计算利息，有事实和法律依据，本院予以支持，即被告一建柳州分公司应向原告支付利息1089344.3元（该利息以劳务费2475782.5元为基数，按月利率2%从2019年1月1日暂计至2020年10月31日，之后的利息以2475782.5元中尚欠的劳务费为基数，按月利率2%计至实际清偿之日止）。二被告认为约定的利息实为违约金，主张违约金过高要求法院调整，本院认为，二被告未能提交证据证实其主张，故本院不予采纳。 关于被告一建公司的责任问题。被告一建柳州分公司系被告一建公司的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，故对被告一建柳州分公司的上述债务，被告一建公司亦应承担责任，具体应先以被告一建柳州分公司的资产偿付，不足部分再由被告一建公司偿付，即被告一建公司应对被告一建柳州分公司的上述债务承担补充偿还责任。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条之规定，判决如下： 一、被告广西建工第一建筑工程集团有限公司柳州分公司于本案判决生效之日起十日内向原告李金平支付工程劳务费2475782.5元并支付利息1089344.3元（该利息以劳务费2475782.5元为基数，按月利率2%从2019年1月1日暂计至2020年10月31日，之后的利息以2475782.5元中尚欠的劳务费为基数，按月利率2%计至实际清偿之日止）； 二、被告广西建工第一建筑工程集团有限公司对被告广西建工第一建筑工程集团有限公司柳州分公司的上述债务承担补充清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费17661元（已减半收取），保全费5000元，两项合计22661元（原告已预交），由被告广西建工第一建筑工程集团有限公司、广西建工第一建筑工程集团有限公司柳州分公司共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。 审 判 员  沈 昊 二〇二一年三月二十七日 代书记员  黎时妤