贵州省六盘水市钟山区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0201民初721号原告：贵州名苑小筑装饰有限公司。法定代表人：刘保义。委托诉讼代理人：余双玲。被告：六盘水市钟山区冠成养生足疗中心。投资人：陈良义。被告：韩适时。原告贵州名苑小筑装饰有限公司与被告韩适时、六盘水市钟山区冠成养生足疗中心装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告贵州名苑小筑装饰有限公司的法定代表人刘保义及其委托诉讼代理人余双玲到庭参加诉讼，被告韩适时经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心经本院公告送达，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告贵州名苑小筑装饰有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求确认原告与被告一于2019年9月27日签订的装修合情已于2019年12月18日解除；2、请求判决二被告共同偿还原告保证金100000元并支付自2019年9月27日起至还清款项之日止，按年利率24%计算，暂计算至2020年1月19日止的资金占用利息8000元；三、请求判决二被告共同支付原告违约金30000元。以上二至三项合计138000元；四、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2019年9月27日原告与被告签订了《装修合同》，约定由原告以包工包料的方式为被告装修，工程地点位于六盘水市钟山区，工程总价款为2179000元，工期为2019年10月8日至2020年3月20日，同时还约定合同一经签订，原告进场后被告就应付18％的预付款即400000元，且被告不按照应付款日期付款是违约行为，原告有权停止施工；被告未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款的3％支付给原告。合同签订当日，被告要求原告交纳100000元的工人工资保证金，原告以微信及银行转账的方式向被告韩适时打款100000元，被告给原告出具《收据》一张。合同签订后，原告按照合同约定于2019年10月8日进场，进场后发现被告在装修场地内存放有若干件酒，原告多次催促被告方将该物品搬走以免影响施工，被告均置之不理。2019年11月19日原告向被告发出了《预付款催告书》，要求被告收到《预付款催告书》后在合理期限内将存放的酒等物品搬走并按照合同约定支付进场后的18％即400000元的预付款。被告于2019年12月30日签收了《预付款催告书》，但是其未按照《预付款催告书》的内容履行。鉴于此，2019年12月16日原告向被告发出了《解除合同通知书》通知其解除双方于2019年9月27日签订的《装修合同》。2019年12月18日被告签收了原告发出的《解除合同通知书》。综上，为了维护原告的合法权益，特向贵院起诉，请求判如诉请。被告韩适时、六盘水市钟山区冠成养生足疗中心未到庭，亦无辩称。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原告提交的原告营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件各1份，能证明原告的主体情况，予以确认；被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心营业执照、法定代表人身份证复印件、韩适时身份证复印件各1份，能证明被告的身份情况及主体情况，予以确认；装修合同1份，该合同上甲方处虽然注明系六盘水市钟山区冠成养生足疗中心，但合同系被告韩适时与原告签订，且加盖的印章显示系六盘水市钟山区冠成养生足疗中心合同专用章，并非公章，无证据表明可代表该公司，结合原告提交的收据、微信转账记录、短信转账记录，能证明实际收到款项的系被告韩适时，故本院认为签订合同的行为系被告韩适时个人行为。预付款催告书寄件联1份、快递详情单1份，能证明2019年11月19日原告方向被告发送预付款催告书，并要求被告方在收到催告书之日起三日内将存放于装修地点的物品搬走，以免影响施工，同时按照双方的装修合同约定，要求被告方在收到催告书之日起七日内支付40万元预付款的事实，否则原告行使合同解除权，被告收到该催告书的事实，予以确认；解除合同通知书1份、邮件交寄单及详情单各1份，能证明原告向被告发送解除合同通知书，被告收到该通知书的事实，予以确认。本院经审理认定事实如下：2019年9月27日，原告作为乙方与被告韩适时签订《装修合同》，韩适时使用名称为“六盘水市钟山区冠成养生足疗中心合同专用章”在甲方处加盖，约定甲方委托乙方进行装潢，开工日期为2019年10月8日，对付款方式进行约定，其中进场后甲方即应付400000元预付款，合同还约定了其他相关权利义务。同日，原告向被告韩适时转款100000元，被告韩适时出具收据，载明收到刘保义因装修六盘水市钟山区交来的工人工资劳务保证金。被告韩适时在收款人处加盖了名称为“六盘水市钟山区冠成养生足疗中心合同专用章”。后原告于2019年11月19日向被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心以及韩适时邮寄《预付款催告书》，要求被告收到催告书之日起三日内将存放于装修地点的物品搬走，以免影响施工，同时按照双方的装修合同约定，要求被告方在收到催告书之日起七日内支付40万元预付款，被告于2019年11月29日收悉。原告又于2019年12月16日，向被告邮寄《解除合同通知书》，通知被告解除合同。被告于2019年12月18日收悉。现原告以被告应当返还工人工资劳务保证金为由，诉至本院。本院认为，韩适时以六盘水市钟山区冠成养生足疗中心名义与原告签订的装修合同，未加盖六盘水市钟山区冠成养生足疗中心印章，仅加盖名称为“六盘水市钟山区冠成养生足疗中心合同专用章”的印章，该印章在本案中原告未举证证实可代表被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心，且被告韩适时在签订合同时，未持授权委托书，不能核实该合同是六盘水市钟山区冠成养生足疗中心的意思表示，加之合同中并未约定需交付工人工资劳务保证金，原告亦未将该款项交付给被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心，故六盘水市钟山区冠成养生足疗中心在本案中不承担责任。被告韩适时收到原告支付的款项100000元后，未举证证明其合法持有该笔款项，亦未举证其系代表六盘水市钟山区冠成养生足疗中心收取，并交给六盘水市钟山区冠成养生足疗中心，故应当返还给原告。因《装修合同》未得到被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心的追认，故合同效力待定，对原告诉请原告与被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心签订的《装修合同》已于2019年12月18日解除的诉讼，本院不予支持；对原告请求被告韩适时返还100000元的诉请，本院予以支持，对原告请求被告韩适时支付资金占用利息的诉请，因双方未约定返还时间，故不予支持。本案纠纷发生在民法典实施之前，故适用民法典实施前的法律规定。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十八条，《中华人民共和国民法通则》第九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告韩适时于本判决生效之日起十日内向原告贵州名苑小筑装饰有限公司返还100000元；二、被告六盘水市钟山区冠成养生足疗中心在本案中不承担责任；三、驳回原告贵州名苑小筑装饰有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3060元，由原告贵州名苑小筑装饰有限公司负担760元，被告韩适时负担2300元（原告已预交，被告韩适时连带同上述款项一并返还给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省六盘水市中级人民法院。逾期不提起上诉，则本判决发生法律效力，原告可在本判决确定的履行期限届满之日起二年以内，向六盘水市钟山区人民法院申请强制执行。审 判 长  曹思思人民陪审员  王淑玲人民陪审员  路绍萍二〇二一年三月二十三日书 记 员  黄 珊