广东省深圳市龙华区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0309民初11791号原告：赵正平，女，汉族，1980年3月11日出生，身份证住址广东省深圳市福田区。委托诉讼代理人：郭志彬，广东德纳律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨倩影，广东德纳律师事务所实习律师。被告一：文小良，男，汉族，1973年01月28日出生，户籍地址江西省萍乡市湘东区。被告二：深圳市般若装饰设计工程有限公司（以下简称般若公司），住所地深圳市龙华区龙华街道清龙路港之龙商务中心B座308，统一社会信用代码91440300335145893B。法定代表人：文小良。上述原告与被告装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人郭志彬到庭参加诉讼，二被告经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原、被告诉辩争议原告赵正平的诉讼请求：1、判令解除原、被告于2019年8月14日签订的房屋装修合同；2、判令被告般若公司向原告返还已收取的装修工程款人民币12459.8元；3、判令被告般若公司支付因违约导致原告承担的损失人民币30000元；（2、3项共计人民币42459.8元）4、判令被告文小良对上述债务承担连带清偿责任；5、判令两被告承担本案的诉讼费。二被告均未提交书面答辩意见。本院查明的事实2019年8月14日，原告赵正平以甲方、被告般若公司以乙方的名义签订《般若装饰合同书》，主要内容为：一、工程概况：工程地址龙光玖钻3C519室，工程类别小型家装，施工面积39㎡，合同价款（A、本合同工程预算造价为人民币73654元，B、此预算作为参考凭证，工程结算金额为实际工程量乘以本预算规定单价）。二、施工图：乙方自行设计并提供施工图纸。三、施工日期：1、本合同签订后3天内为乙方设计师出施工图期限，第4天内为甲、乙双方签字确认全套施工图期限，也即是乙方收备料款准备进场的期限；2、开工日期为2019年8月20日，施工日期自2019年8月20日起至2019年10月20日止，总工期为60天（指工作日），如因雨天、节假日影响，工期则顺延；3、如业主未能按时确认施工图，则开工日期往后顺延，直到签字确认施工图之日的后一天为开工日……十一付款方式：双方达成意向后，甲方应付给乙方定金（预算造价的10%）人民币7365.4元；合同签订之日，甲方应付给乙方第一期工程备料款（预算造价的25%）人民币18413.5元；施工进展至水电基本完工，板材进场之前，甲方付给乙方第二期工程备料款（预算造价的40%+水电改造工程款）人民币29461.6元；施工进展至木工框架基本完工，油漆工进场之前，甲方应付乙方第三期工程备料款（预算造价的20%+增加工程款）人民币14730.8元；工程竣工后，经甲、乙双方验收合格，即付清工程余款人民币3682.7元……十四、其他约定：本合同含水电改造款（￥8000元），共计￥73654元。合同后附《工程标准预算表》。合同签订后，原告于2019年8月20日向被告文小良转账25078元，后分别于2019年9月30日、2019年11月26日向文小良转账29161.6元、14730.8元，转账用途为“赵正平转工程款”、“赵正平第三期工程款”。原告在庭审中述称，被告在装修过程中失去联系，工程并未完工，现场也没有达到可以验收的程度。原告提供的施工现场照片、《龙光玖钻3C519室未完成工程统计表》等证据显示，龙光玖钻3C519室未完成工程包括二层卫生间工程项目、基础改造项目、水电工程项目、其他工程项目，以及公司综合管理费、设计费等，未完成工程费用合计17143.4元。2020年1月17日，原告委托广东德纳律师事务所郭志彬律师向被告般若公司发送律师函，主要内容：鉴于2019年8月14日贵公司与赵正平就位于深圳市龙华红山龙华区的房屋装修工程事宜签订了《合同书》，赵正平已付定金及三期工程款共计68970.4元，时至今日该工程仍未完成。根据《合同书》的约定，贵公司须于2019年10月20日前完成该装修工程并交付，公司已严重逾期完工，即日起我方正式解除合同。请贵公司于7日内归还扣除已完成工程量的工程预付款，并向赵正平支付违约赔偿金。若贵公司未及时完成上述要求，我方将向法院提起诉讼，追究贵公司因违约而产生的一切法律责任，并由贵公司承担因此产生的全部诉讼费及律师费用。另查明，被告般若公司成立于2015年4月10日，系自然人独资的有限责任公司。被告文小良是被告般若公司的法定代表人及唯一股东。本院判决理由和结果本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。原告赵正平与被告二般若公司之间签订的《般若装饰合同书》系当事人真实意思表示，依法成立并发生法律效力，对双方具有约束力。二被告经本院传唤未到庭应诉，亦未提交答辩意见，视为放弃举证、质证及答辩权利，依法承担相应的不利后果。本案中，被告二在装修过程中失去联系，未能依约完成装修工程的行为已经构成违约，其违约行为致使不能实现合同目的，原告解除合同于法有据，本院予以支持。根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行。原告提交的证据及法庭调查显示，合同总价款为73654元，被告尚未完成的工程涉及费用17143.4元，原告已付定金及工程款合计68970.4元，被告二需退还原告多支付的工程款合计12459.8元[68970.4元－（73654元－17143.4元）]。关于违约损失，原告主张参照同样住宅在市场上的租价以人民币五千元为标准计算6个月的损失，本院经审查认为该损失并非被告违约行为造成的直接经济损失，原告该项诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。关于被告一文小良的责任问题。被告一文小良为被告二般若公司的唯一自然人股东，其未提供证据证明公司财产独立于股东个人财产，依法应对被告二的债务承担连带责任，故本院对原告的相关诉讼请求予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认原告赵正平、被告二深圳市般若装饰设计工程有限公司于2019年8月14日签订的《般若装饰合同书》已经解除；二、被告二深圳市般若装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告赵正平装修工程款人民币12459.8元；三、被告一文小良对被告二深圳市般若装饰设计工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任；四、驳回原告赵正平的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币862元、公告费人民币900元，共计人民币1762元，由原告赵正平负担人民币1245元，被告一文小良、被告二般若公司负担人民币517元。受理费、公告费原告已预交。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按当事人人数提交副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 赵  宏  伟二〇二一年三月十五日书记员 刘丽萍(兼)书记员 邓  燕  玲附本案相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。