广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2021）粤2071民初1308号原告（反诉被告）：中山市雪奈尔高科电子厂，住所地广东省中山市火炬开发区小引莆引路1号A座二层，统一社会信用代码91442000594015364B。法定代表人：曾现茂，总经理。委托诉讼代理人：欧子俊，广东品信律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈豪，广东品信律师事务所实习律师。被告（反诉被告）：湘阴舜康科技有限公司，住所地湖南省湘阴县白泥湖乡港口村六组，统一社会信用代码91430624329322187R。法定代表人：高旭红。委托诉讼代理人：刘清，湖南湘达律师事务所律师。原告中山市雪奈尔高科电子厂（以下简称雪奈尔电子厂）与被告湘阴舜康科技有限公司（以下简称舜康公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案后，被告于答辩期间提起反诉，本院予以合并审理。本案依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告雪奈尔电子厂委托诉讼代理人欧子俊、陈豪，被告舜康公司委托诉讼代理人刘清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告雪奈尔电子厂向本院提出以下诉讼请求：被告向原告清偿货款95383.1元及逾期利息（逾期利息以95383.1元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从起诉之日起计至实际清偿之日止）。事实与理由：2019年2月起原、被告开始有业务往来，原告为被告提供弹性体、传感器等材料。但到了2020年，被告开始以各种理由拖延货款的支付。期间原告曾多次向被告催讨货款。2020年4月2日被告与原告经对账后，被告确认尚欠原告2019年8月至2020年1月的货款3601.4元和2020年1月至2020年3月的货款70452元。截止至2020年5月27日，被告尚欠原告货款共计95383.1元。原告认为，原、被告之间的买卖合同关系已成立，且原告已忠实履行合同义务，根据《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，原告有权要求被告向原告支付货款。由于被告迟延履行付款义务，应当向原告支付迟付货款的利息。综上，为维护原告的合法利益，特具状起诉，恳请法院支持原告所有的诉讼请求。原告雪奈尔电子厂为支持其诉讼请求，向本院提供了下列主要证据：1.对账单；2.送货单；3.对账单；4.送货单；5.对账单；6.送货单；7.快递单、邮递送货单；8.企业信用信息报告；9.微信聊天记录。被告舜康公司辩称，1.2019年12月31日被告向原告下订单，定作勺子秤、弹性体，约定分批次对账，供货后支付货款。被告与原告2020年1月前就有业务往来均结清，原告少量尾款未进行对账，原告在2020年4月与被告就之前的业务进行对账，在下一批货款内结算。在原告供货过程中因不断产生质量问题，导致被告产生损失，双方产生纠纷，并没有就交付的成果、数量及违约责任达成一致。2.本案应为承揽加工合同纠纷，并非买卖合同关系，因原告延迟交货且交货成果产生质量问题，给被告造成损失，被告有权要求原告减少报酬、赔偿损失的违约责任。原告不履行违约责任的情况被告有权拒绝履行货款支付义务。被告舜康公司向本院提出如下反诉请求：雪奈尔电子厂赔偿因其产品质量问题给舜康公司造成的损失共150144.6元。反诉事实理由：2020年元月，舜康公司向雪奈尔电子厂下单生产勺子秤弹性体20万支。交货时间为：2020年1月23日（农历年）前交2万支，过完春节复工后第一时间按日产5000支供货直至全部交货完毕。雪奈尔电子厂仅在2020年1月14日交货7580支，直至3月份才开始逐步继续交货，但其产能未能达到约定数额，造成舜康公司无法向客户正常履约。同时，由于雪奈尔电子厂在生产过程中，其中产品一项重要指标H值出现异常，致使产品质量无法达到标准，产生退货。经协调，由舜康公司的上游客户于2020年3月27日从浙江直接退货16554支传感器（经济损失36418.8元）给雪奈尔电子厂。舜康公司又将在其公司的不合格产品制成品339支传感器（经济损失745.8元）寄给雪奈尔电子厂。经舜康公司的客户反馈，在雪奈尔电子厂后续供货的产品中，出现第二次重大质量问题，提供的产品中螺丝孔不符合图纸要求。舜康公司立即又经过工人反复挑选，找出其中已制成成品30500支传感器（经济损失67100元）全部报废，不良弹性体1200支（损失1080元），此两批产品在2020年5月均已寄还给雪奈尔电子厂。在挑选弹性体过程中，产生工时320个工时，产生工时费4800元。因产品质量导致无法及时供货给客户，舜康公司在应急的情况下，全部改用顺丰快递，还造成多增加物流成本。同时因产品质量不良，导致客户方存在损失，向舜康公司索赔40000元。总计舜康公司产生损失150144.6元。舜康公司认为，因雪奈尔电子厂未按约定时间交付产品，且交付产品不符合质量要求，由此导致舜康公司出现损失，属于根本违约，应当依据合同法相关规定向舜康公司主张赔偿损失。被告舜康公司为其辩解和反诉主张向本院提交的主要证据有：1.赔偿明细表；2.事实证明；3.图纸、聊天记录（含2020年4月-5月对账单）；4.浙江舜康科技实业有限公司营业执照、索赔通知、采购计划单、退货单；5.工时工资收入证明。反诉被告雪奈尔电子厂对于舜康公司的反诉答辩称，一、舜康公司所谓的产品质量出现问题，没有事实依据，实际上是舜康公司对产品进行了二次加工后产生的问题。1.雪奈尔电子厂的产品是机器自动制作的，并非手工制作，不存在这种数量的质量问题，一般出现问题都是在百分之几内出现，这是允许出现的次品率。2.经雪奈尔电子厂核查，雪奈尔电子厂共计向舜康公司送货141595支弹性体，其中仅有3113支可能存在问题，次品率仅2%，而次品率是允许存在的。3.送货单上已经约定了质量异议期为7天，但舜康公司没有在7天内提出质量异议，应视为质量合格。4.其实本案所谓出现质量问题都是舜康公司在雪奈尔电子厂提供的弹性体上进行二次加工再出售所形成的产品传感器，即舜康公司要将弹性体加工成传感器，再卖给别人的。本案出现质量问题是因为舜康公司自身加工水平不达标导致其所制作的传感器不达标，不是弹性体质量问题。弹性体是一个很简单的机器制造产品，而传感器制作却需要熟练工才能完成的手工工艺，该手工制作过程也很容易出现问题。二、雪奈尔电子厂没有延期交货。雪奈尔电子厂与舜康公司的交易发生在2020年1月至4月，正值农历新年及新冠疫情爆发时期。而且雪奈尔电子厂与舜康公司也没有约定具体交货时间，因此雪奈尔电子厂没有延期交货。三、舜康公司主张的损失没有事实及法律依据。舜康公司所主张的是传感器出现问题，并非是弹性体出现问题，勺子传感器是舜康公司二次加工的产物，雪奈尔电子厂不承担责任。舜康公司所谓的客户问题，实际上就是一个虚假的损失材料。舜康公司找了一个关联公司来出具相关文件，明显不具有可信性。而且也没有相关的支付凭证，全部都是关联公司制作的单方材料，没有其他材料可以佐证，显然这些都是出于不想支付货款而编造的证据。综上，舜康公司的事实和理由均与客观事实不符，请求法院驳回其全部反诉请求。本院经审理认定事实如下：雪奈尔电子厂通过其员工李永辉从舜康公司承接本案勺子秤弹性体订单业务，双方并未订立书面买卖合同。李永辉于2020年1月许从雪奈尔电子厂离职。舜康公司员工高旭波与雪奈尔电子厂员工2020年4月2日进行对账，确认舜康公司尚欠雪奈尔电子厂2019年8月-2020年1月货款合计3601.4元，其中包括烙铁头（含税）1401.4元，勺子秤传感器1000支共计2200元。此外，双方在2020年4月又对于2020年1月-3月的货款进行对账，合计78280支勺子秤弹性体，每支0.9元，舜康公司尚欠70452元未支付。雪奈尔电子厂主张对账后于2020年4月、5月、6月又向舜康公司发送勺子秤弹性体。舜康公司确认截至2020年4月29日止送货单的真实性，对于2020年5月6日、2020年6月11日的送货不予确认。经查，2020年4月（以送货日期为准）的送货单签收人均为高旭波，勺子秤弹性体数量合计37870支。2020年5月6日送货单载明弹性体共12300支，有8400支为返修品，有3900支为新货，由收货人“孟虎”签收。舜康公司不确认孟虎系其员工，亦不确认收到该批货物。2020年5月27日，雪奈尔电子厂向舜康公司发送2020年4月-5月对账单，载明2019年8月烙铁头款1401.4元、2020年1月传感器款2020元（不含发票）、2020年1月至3月弹性体款70452元未付，2020年4月至5月货款9796元未付，合计83669.9元。该对账单下方注明：客户拍的退货单数量合计48593个，我司实际清点数量为47685个，少908个，此外5月送货已返修8400个，故应减退货数量为39285个（47685个-8400个）。上述对账单确实已减去了39285个退货，同时也包括2020年5月6日的返修8400个及新送货3900个的款项。舜康公司员工高旭波与雪奈尔电子厂人员2020年5月27日的微信反映,雪奈尔电子厂称整理出来“好的弹性体6500支，坏的弹性体3113支，好的传感器6445支，坏的传感器23227支”并准备当天寄过去，高旭波回答“现在货已经做完了，不用再寄给我了”，之后并删除了雪奈尔电子厂人员的微信。雪奈尔电子厂提供的2020年6月11日进仓单反映有勺子秤传感器16554支已修好，好的弹性体6500支，坏的弹性体3113支，好的传感器6445支，坏的传感器23227支，只有提货人“陈某某”（字迹模糊不清）的签名，并主张自对于之前的退货进行了检查、返修，遂再次进行了送货。舜康公司对此不予确认，主张并未收到该批货物，且当时交易已经结束。另查，舜康公司主张本案属于加工合同，通过QQ方式向李永辉发送了图纸，雪奈尔电子厂提供的勺子秤弹性体属于特定物。雪奈尔电子厂对此不予确认，主张李永辉已离职QQ无法核实，此外，该行业产品大多数都是该规格，因此本案货物并非特定物。又查，舜康公司确认对于本案货物未经检验就进行加工，是基于对于雪奈尔电子厂的信任及交货时间比较紧所致，然后由上游客户发现了质量问题才知道系雪奈尔电子厂提供货物螺纹孔尺寸有问题。雪奈尔电子厂对此不予确认。本院认为，本案未有充分证据显示雪奈尔电子厂系根据舜康公司指示要求制作提供本案勺子秤弹性体，即该物品并不具备特定物性质，本案属于买卖合同纠纷。关于本诉即货款问题。双方对于舜康公司尚欠2019年8月烙铁头款1401.4元、2020年1月传感器款2020元（不含发票）、2020年1月至3月弹性体款70452元未付没有争议，对于2020年4月的送货亦无异议，存在异议的只是2020年5月6日的送货（8400个返修+3900个新货）以及2020年6月11日的送货问题。故应以2020年5月27日雪奈尔电子厂向舜康公司发送的2020年4月-5月对账单作为基本证据进行审核认定。该对账单载明舜康公司的退货数量合计48593个，与其本案反诉主张的退货数量一致，且雪奈尔电子厂说明了实际清点数量为47685个，当时系双方合作关系尚可之时，且舜康公司对于实际退货数量未有明确异议，故本院对于退货数量47685个予以采信。该对账单包括扣减了39285个退货的费用，未包括2020年6月11日送货，但对于2020年5月6日返修的8400个、新送货的3900个勺子秤弹性体费用计入其中。本院认为，首先雪奈尔电子厂未有证据双方对于返修问题达成一致意见，其次亦未有证据证明2020年5月6日、6月11日的送货由舜康公司收取，舜康公司亦对该两次送货不予确认，故雪奈尔电子厂的货款应在此对账单的基础上再减去2020年5月6日的送货金额11070元[（8400个+3900个）×0.9元/个]，即货款金额为72599.9元（83669.9元-11070元）。雪奈尔电子厂2020年4月已送货完毕，其主张逾期利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从起诉之日起计至实际清偿之日止于法有据，本院予以支持，但计算基数应以上述货款本金72599.9元为准。关于反诉。关于延期交货问题。本案中双方并未签订书面合同，舜康公司亦未提供证据证明具体的交货日期，故本院对于其延期交货主张不予采纳。雪奈尔电子厂于2020年4月已送货完毕，舜康公司未经检验即加工并于加工后送货至其客户，即使存在质量问题，亦无法区分是雪奈尔电子厂产品质量或者舜康公司加工工艺所致，且至今反诉才主张超过合理的质量异议期，故本院不予采信。关于退货问题，雪奈尔电子厂已经在其对账单中予以扣减，本院在上述认定货款时根据相关数量、单价（按0.9元/个计算）减去了退货的金额，雪奈尔电子厂已经承担了减少价款的责任，舜康公司按其成品的勺子秤传感器单价2.2元/个主张没有依据，本院不予支持。此外，舜康公司主张因产品不良、赔偿客户40000元亦无充分依据，本院不予支持。对于挑拣不良品加班劳务费问题。因退货产生了劳务费属于舜康公司的实际损失，但舜康公司主张的4800元包括了其从不良成品（勺子秤传感器）挑选的费用，且计算依据不足，故本院对于退货的劳务费酌情认定为2000元。故本院对于舜康公司的反诉主张仅支持劳务费2000元，其余主张依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零五条规定，判决如下：一、被告湘阴舜康科技有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告中山市雪奈尔高科电子厂支付尚欠货款72599.9元及逾期利息（逾期利息计算方式：以72599.9元为基数，自2021年1月8日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、反诉被告中山市雪奈尔高科电子厂于本判决发生法律效力之日起三日内向反诉原告湘阴舜康科技有限公司赔偿因退货产生的劳务费2000元；三、驳回原告中山市雪奈尔高科电子厂的其他本诉请求；四、驳回反诉原告湘阴舜康科技有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2184元，减半收取计1092元（已由原告雪奈尔电子厂预交），由原告雪奈尔电子厂负担200元，被告舜康公司负担892元，并直接向原告雪奈尔电子厂支付。反诉案件受理费3302元，减半收取计1651元（反诉原告舜康公司已预交），由反诉原告舜康公司负担1600元，反诉被告雪奈尔电子厂负担51元，并直接向反诉原告舜康公司支付。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  邓文辉二〇二一年三月二十九日书记员  刘浩峰孙永辉