广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0105民初5854号 原告：凭祥市祥业采石场，住所地凭祥市友谊镇丈止屯“江弄口”。 投资人：黄崇广，矿长。 委托诉讼代理人：龙海琼，广西贵文律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李玉凤，广西贵文律师事务所律师。 被告：广西矿宝世纪机电有限公司，住所地南宁市江南区白沙大道。 法定代表人：霍雁，总经理。 委托诉讼代理人：陈锦福，广西作一律师事务所律师。 原告凭祥市祥业采石场与被告广西矿宝世纪机电有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月25日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月2日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人龙海琼、李玉凤，被告的委托诉讼代理人陈锦福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方签订的《矿宝机械订购合同》；2.判令被告返还原告机械购买款253000元；3.判令被告向原告支付利息损失3490元（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从2019年12月31日开始暂计至2020年5月8日，并请求对此后利息损失追加判决）；4.判令本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年12月9日，原告与被告签订《矿宝机械订购合同》，合同约定原告向被告订购由山东省临沂市矿宝机械厂生产的1414环板高效治砂破碎机一台，并配备电动机及起动机各一台，合同总价款为253000元。合同同时约定破碎机质保12个月，轴承济轴承座质保3个月，电动机、起动柜质保12个月等质保范围。合同签订后原告当天支付53000元定金，后被告于2019年12月30日交付破碎机，原告在当天支付剩余的所有货款20万元，但被告并未交付该设备的保修单、产品合格证、质量保证书等质量检验合格证明及未开具增值税专用发票。货物交付一个多月后，被告提供的设备出现了多处故障导致整机无法正常使用，原告也多次向被告反映货物的故障并要求被告按照合同约定履行质保义务，但被告不予理睬。原告迫于无奈于2020年4月20日委托广西贵文律师事务所发送律师函，要求被告在接到律师函后5天内履行保修义务及其它附随义务，被告2020年4月26日在签收律师函后仍置之不理。至此原告认为，被告的行为以致原告购买设备的目的已完全无法实现。为维护当事人的合法权益，现原告依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等规定向法院提起民事诉讼，希判如所请。 原告对其主张在举证期限内提供的证据有： 1.《矿宝机械订购合同》，证明原、被告之间存在机械设备买卖合同关系； 2.银行电子回单，证明原告已按照合同约定履行货款支付义务； 3.律师函、委托书、EMS签收记录，证明原告委托广西贵文律师事务所发函要求被告在收到律师函后五日内履行质保义务及附随义务； 4.微信截图，证明机械设备出现故障后，原告已多次要求被告履行质保义务，被告均予以拒绝。 被告辩称：一、原告按合同约定自行安装破碎机，但由于疫情，2020年1-4月份崇左市封路不允许外来人员及车辆进入，故被告无法按合同前往调试破碎机。原告在没有经被告调试破碎机的情况下使用该机，故该机质量问题责任由原告承担。二、原告未经被告同意切割破碎机上的筛条，被告于2020年2月29日上午11点08分已在微信上警告原告“这些断他下的不要切割下去，割了到时讲不清”，故该机质量问题责任由原告承担。三、原告不听劝阻，未经被告同意，对破碎机进行改造。这一事实有原告2020年3月3日上午10点52分发微信视频给被告承认对破碎机进行改造。故该机质量问题责任由原告承担。四、2020年4月8日上午被告到现场查看，发现原告所指的破碎机有大量改造的情况且商标已被拆除，该机面目全非不是被告所卖的破碎机，故被告不应对该机承担任何责任。综上，依据《国家三包规定》第15条和第17条规定，属于下列情况之一者，不实行三包，（一）消费者使用、维护、保管不当造成的损坏的；（二）非承担三包修理者拆动造成的损坏的。本案责任由原告承担，希望法庭驳回原告的诉讼请求。 被告对其主张提供的证据有： 1.微信视频光盘，证明原告未经被告同意改装机械； 2.原告与被告微信聊天截图，证明原告不经被告同意单方拆装改造破碎机，原告未经验收单方使用机器，原告不听被告劝阻，单方私拆破碎机，责任由原告自行承担； 3.2020年2月29日上午11点被告语音文字整理，证明被告劝阻原告不要私拆破碎机。 经审理查明：2019年12月9日，原告与被告签订《矿宝机械订购合同》。合同第一条约定，原告向被告订购山东省临沂市矿宝机械厂生产的1414环板高效治砂破碎机一台，并配备电动机、起动机各一台。第二条约定，由被告出基础图纸，原告按图施工，原告自出人工，土建部分人工费用由原告负责，开机调试时由被告派技术员到石场进行调试；1414环板高效治砂破碎机开关起柜由被告出，其余开关、电器、电线、预埋件（包括机械以下的槽钢、他铁板等材料）由原告负责购买，安装调试所使用的工具（包括电焊机、焊条、氧割、电线、扳手等）由原告负责。第三条约定，1414环板高效治砂破碎机质保12个月，喂料机、振动筛所使用的轴承济轴承座质保3个月，电动机、起动柜质保12个月。第四条约定，合同总价款为253000元。合同签订后，原告于当天支付了定金53000元。2019年12月30日，被告交付机械给原告，原告于当天支付了剩余货款20万元。2020年2月份，原告自行开机调试。调试过程中机械出现问题，被告通过微信与原告沟通，但问题未能解决。2020年4月被告方人员到现场查看，被告称原告所指的破碎机有大量改造的情况且商标已被拆除，该机面目全非不是被告所卖的破碎机，故被告不应对该机承担任何责任。 以上事实，有原、被告提供的证据和双方当事人的陈述为证。 本院认为：原告与被告签订的《矿宝机械订购合同》系双方真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告依约支付了货款，被告依约交付了机械。按交易习惯，产品合格证明、产品说明书等资料是在交付货物时一并提供的，本案中，原告对合同标的物的交付情况未提出异议，没有证据证明存在合同标的物交付后原告要求被告提供产品合格证明、产品说明书等资料的事实。原告提供的证据，不足以证明原告提出的被告没有提供质量合格证明、安全合格证明、产品说明书等资料给原告的主张。原告称被告交付的设备存在质量问题、属于不合格产品，对此，原告应承担举证责任。本案审理过程中，原告不申请进行产品质量鉴定，无法证明其此项主张，原告应承担举证不能的后果。本案中，合同标的物无法使用，合同目的不能实现，原告要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。合同标的物无法使用，系原告自行开机调试、造成机械损坏所致，原告有过错。按合同约定，开机调试属被告的合同义务。受新冠肺炎疫情影响，被告无法到现场开机调试。原告自行开机调试，被告是知道的，被告未制止，亦有过错。对于原告自行开机调试、造成机械损坏导致机械无法使用，原告负主要责任，被告负次要责任。根据公平合理原则，原告应退还机械给被告，被告应退还一半购机款给原告。原告要求被告支付利息，不符合法律规定，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除原告凭祥市祥业采石场与被告广西矿宝世纪机电有限公司于2019年12月9日签订的《矿宝机械订购合同》； 二、被告广西矿宝世纪机电有限公司退还购机款126500元给原告凭祥市祥业采石场，原告凭祥市祥业采石场退还所购机械给被告广西矿宝世纪机电有限公司； 三、驳回原告凭祥市祥业采石场的其他诉讼请求。 上述义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果未按本判决指定的期间履行其他义务，应当支付迟延履行金。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费2574元，由原告负担1305元，被告负担1269元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  陈惠云 二〇二一年三月十二日 书记员  陆昕昕 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 ——