北京市昌平区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0114民初8186号原告：张琪，女，1988年10月27日出生，汉族，住北京市昌平区。被告：北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司，住所地北京市朝阳区小红门乡南四环成寿寺路308号城外诚家居广场内YD001号。法定代表人：陈耕。原告张琪与被告北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司（以下简称轻舟公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张琪到庭参加了诉讼。被告轻舟公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张琪向本院提出诉讼请求：1.请求确认原告与被告签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》于2020年1月20日解除；2.判令被告返还原告材料费7441元；3.判令被告向原告支付违约金9720元；4.判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：原告与被告于2019年8月24日签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定由被告承包原告所有的位于北京市昌平区某号房屋的装修工程，工程造价为48600元，主材费用5000元，工程期限为60个工作日。若因被告责任延误工期的，应当按日向原告支付工程造价总金额2‰的违约金，但总计不得超过工程总造价的20%。2020年8月24日原告向被告支付了首付款36500元，主材料费5000元。案涉工程于2019年10月28日正式动工，按照合同约定，被告应于2020年1月20日前完成案涉装修工程。2019年12月份，被告缺乏资金，停止了对原告房屋进行装修，后原告一直催促被告复工装修，但截至起诉之日，被告仍然拒绝复工。装修过程中，原告还向被告支付了橱柜、洁具、扣板等费用，合计7441元，但被告一直未对该部分进行安装。由于被告没有按照约定的时间完成房屋装修，原告未能按时入住，在此期间产生了租房损失。根据合同法的相关规定，被告的行为已经构成根本违约，原告有权解除合同，并要求被告承担赔偿责任。原告为维护自身的合法权益，现依据合同法、民事诉讼法等相关法律的规定，向法院提起诉讼，望判如所请。轻舟公司未到庭答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年8月24日，张琪作为发包方（甲方）与作为承包方（乙方）的轻舟公司签订了一份《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，主要约定内容为：甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程施工地点：北京市昌平区某号。1.2工程装饰装修面积62平方米。1.5工程承包，采取下列第1种方式：（1）乙方包工、包全部材料（附件二）。1.6工程期限60日（以实际工作日计算）。1.7工程款和报价单（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）48600元，金额大写：肆万捌仟陆佰元整。第七条材料供应7.1按乙方编制的《工程材料、设备明细表》（附件一、二）约定的供应方式、内容提供。第八条工期延误8.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方责任造成工程质量存在问题需要返工的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第十一条工程款支付方式11.1工程款支付采用下列第1种方式：（1）本合同签字生效后，甲方按表中约定向乙方支付工程款：对预算、设计方案认可，签订合同当日，付款比例75%，36500元；隐蔽工程竣工，水、电管线隐蔽工程验收通过3日内，工程进度过半，中期工程验收通过3日内，付款比例20%，9700元；竣工，竣工验收通过3日内，付款比例5%，2400元。第十二条违约责任12.3一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。12.5由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。乙方延误工期超过30日的，甲方有权解除合同。合同中还约定了其他内容。合同签订当日，张琪向轻舟公司支付了首期款36500元及主材款5000元，轻舟公司向张琪出具了收据予以确认。张琪称轻舟公司于2019年10月28日开始进场施工，其于2019年11月16日又向轻舟公司支付了中期款7500元，但轻舟公司直至2020年1月20日工期到期仍未完成施工。2020年5月14日，张琪通过微信联系轻舟公司工作人员协调后续主材安装事宜，但轻舟公司一直未完成后续施工。现张琪诉至本院，要求确认其与轻舟公司签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》于2020年1月20日解除，退还其未施工部分的款项并承担违约责任。经本院询问，张琪称因后期无法联系轻舟公司故未向轻舟公司发出过解除合同通知，其主张退还的材料费包括橱柜款300元、洁具款1500元、扣板款400元、水电预付款1000元、烟机预付款800元、主材剩余款541元、水盆款200元。以上事实，有《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、中国建设银行刷卡凭条、首期款收据、主材款收据、装修报价单、微信转账记录、微信聊天记录、照片及当事人的当庭陈述等证据材料在案佐证。本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利。本案中，轻舟公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃了当庭答辩和质证的权利。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，轻舟公司与张琪签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按照约定履行各自的义务。根据双方合同的约定，轻舟公司以包工、包全部材料的方式为张琪装修涉案房屋，由张琪按照约定支付工程款。装修中使用的各项材料应由轻舟公司自行购买，其未完成施工的部分所对应的各项材料的材料款应当退还给张琪，故张琪主张轻舟公司退还其各项材料费的诉讼请求，理由正当，本院予以支持。根据双方合同第12.5条的约定，由于轻舟公司责任延误工期的，应当按日向张琪支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%；轻舟公司延误工期超过30日的，张琪有权解除合同。轻舟公司无正当理由未在合同约定的工期内如期完成装修施工，应当认定其构成违约，张琪主张轻舟公司支付违约金，理由充分，本院予以支持。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。当事人一方主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。根据双方合同第12.5条的约定，轻舟公司延误工期超过30日的，张琪有权解除合同，但是应当通知轻舟公司，在张琪未向轻舟公司发出过解除合同通知的情况下，主张确认双方之间的合同于2020年1月20日解除，没有事实和法律依据，本院无法支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十二条之规定，判决如下：一、北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内退还张琪材料费7441元；二、北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内向张琪支付违约金9720元；三、驳回张琪的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费230元、公告费（金额以实际票据为准），均由北京轻舟幸福亿家建筑装饰工程有限公司负担，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。审 判 长  张传京人民陪审员  侯俊安人民陪审员  王艳军二〇二一年三月五日书 记 员  杨 蕊