甘肃省酒泉市中级人民法院民事判决书（2021）甘09民终199号上诉人（原审原告）：贾世东，男，1976年5月17日出生，汉族，甘肃省敦煌市人，住甘肃省兰州市。委托诉讼代理人：杨杰，甘肃杰垚律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：兰州新区百年置业有限公司金塔县分公司，营业场所甘肃省酒泉市金塔县新城区管委会（住建局后二楼），统一社会信用代码91620921MA720U7H7M。负责人：李南廷，该分公司经理。委托诉讼代理人：胡克委，甘肃宪辉律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：兰州新区百年置业有限公司，住所地甘肃省兰州市兰州新区综合服务大楼902室，统一社会信用代码916201003321469892。法定代表人：蒋大军，该公司董事长。委托诉讼代理人：胡克委，甘肃宪辉律师事务所律师。上诉人贾世东因与被上诉人兰州新区百年置业有限公司金塔县分公司（以下简称百年置业金塔县分公司）、兰州新区百年置业有限公司（以下简称百年置业公司）合同纠纷一案，不服甘肃省金塔县人民法院（2020）甘0921民初2014号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月26日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。贾世东上诉请求：1.撤销一审判决，改判支持贾世东的全部诉讼请求；2.一、二审诉讼费用由百年置业金塔县分公司、百年置业公司负担。事实和理由：一审判决认定“贾世东没有提供为百年置业金塔县分公司办理各项手续付出劳务的证据；双方当事人也未提供有效证据证实施工主体工程和其他项目全部封顶于何时完成，贾世东应承担举证不能的法律后果。”错误，理由如下：一、《合作协议》第二条第4款明确约定，贾世东负责根据进度所需积极配合百年置业金塔县分公司将所需证件办理到位，施工进度到地面二至四层时，贾世东必须将商品房预售许可证办理完毕交到百年置业金塔县分公司项目负责人处，此约定并非要求贾世东亲自领取该证照。所有开发手续的证照，都是以公司的名义办理，百年置业金塔县分公司提出公司工作人员领取相关证照，并不能否定贾世东未履行义务，事实上贾世东积极配合百年置业金塔县分公司办理且已实际取得预售许可证。一审法院在基本事实未查清的情况下，只依据贾世东未将证件交到百年置业金塔县分公司项目负责人处就认定贾世东违约，没有考虑到贾世东实际付出的劳动，判决认定事实不清、证据不足，对贾世东不公。二、百年置业金塔县分公司给贾世东付款的时间节点与取得施工相关证照的时间节点完全对应吻合，具体为：2017年4月25日，百年置业金塔县分公司取得土地的不动产权证书，2017年4月20日取得建设用地规划许可证，2017年6月7日，百年置业金塔县分公司申请办理一期工程的建设工程施工许可证，2017年6月13日，申请办理二期工程的建设工程施工许可证。2017年6月20日百年置业金塔县分公司取得12号、14号、15号住宅楼和6号商业门店(五期工程)的建设工程规划许可证。2017年11月7日，取得五期工程的建设工程施工许可证。2017年8月2日，取得9号楼的商品房预售许可证，2017年12月4日取得12号楼和14号楼的商品房预售许可证。该工程已于2019年1月竣工。对应百年置业金塔县分公司给贾世东支付劳务款的时间(分别是2017年8月18日、2017年8月23日、2017年10月13日、2018年3月21日、2018年11月8日共四次陆续支付90万元)，以上事实足以证实百年置业金塔县分公司认可贾世东办理房地产开发证照，已经按照《合作协议》约定履行合同义务。且按照合同约定付款的时间节点，贾世东完成工程所涉证照的办理应当付款150万元，百年置业金塔县分公司已经进行了付款，之后所有的剩余款项只是付款时间的约定，再无办证或其他义务要求，说明贾世东合同约定的义务已经完成。否则，百年置业金塔县分公司付款没有理由。另外，百年置业金塔县分公司当庭自认贾世东和百年置业金塔县分公司共同进行《回购协议》的洽谈和签署工作（涉案施工的基本完成，是与政府谈判回购的前提），也可以佐证贾世东已经履行了案件所涉工程相关证照的办理。三、《合作协议》系介于劳务和居间、合作混同的非典型合同，贾世东在办理证照过程中，出入相关部门都是提供服务的行为，也是完成合作任务的行为，取得相关证照就是最有力的证据，贾世东已经履行了协议约定的义务。四、涉案工程2018年4月10日封顶、2019年1月竣工，目前已实际交付使用，这是双方都自认的事实，也是酒泉市中级人民法院（2020）甘09民初33号民事判决书已经查明的事实，一审法院以贾世东未提供有效证据证实施工主体工程和其他项目全部封顶于何时完成，判决贾世东承担举证不能的法律后果没有事实和法律依据，贾世东提出的利息损失应当得到支持。综上，一审判决认定事实不清，请求撤销原判，依法改判。百年置业金塔县分公司、百年置业公司辩称，一审判决事实认定清楚，证据确实充分，贾世东的上诉请求不能成立，应予驳回。理由如下：一、百年置业金塔县分公司与贾世东订立《合作协议》的初衷是项目建设能够顺利进行，节约时间、资金、人力、沟通、协调等成本，使企业经济效益最大化。《合作协议》属于双务合同，双方当事人互相承担义务和享有权利。贾世东要求百年置业金塔县分公司支付高达600万元劳务费用的前提是其实际履行了合同约定的斡旋、协调、办证、资金融通等义务，但在《合作协议》履行过程中，贾世东屡次违约，并未全面履行上述义务，导致百年置业金塔县分公司的合同目的不能实现，百年置业金塔县分公司在一审中已经提交了充足的证据证明贾世东的违约事实。二、针对贾世东在上诉状中提到的“五证办理”问题,《合作协议》中明确约定贾世东负责根据工程进度将“五证”办理到位，其中的商品房预售许可证必须在工程修建至地面二至四层时办理完毕交至百年置业金塔县分公司负责人手中。在施工过程中，因贾世东不履行办证的义务，工程施工屡屡受阻，并且因施工许可证办理不及时被金塔县住建局罚款，百年置业金塔县分公司不得已安排专人办理五证。贾世东关于不能因其“未将证件交到百年置业金塔县分公司项目负责人处，就认定贾世东违约，没有考虑到贾世东实际付出的劳动”的上诉理由不能成立：1.《合作协议》明确约定贾世东配合办证并需将商品房预售许可证办好交至百年置业金塔县分公司负责人手中，办理并交付证件是贾世东应当承担的合同义务，贾世东亦承认没有将办好的证件交付至百年置业金塔县分公司负责人处，违约行为确实存在。2.贾世东应当提供证据证明五证是由其办理，证明在办证过程中付出了何种劳动，否则应当承担举证不能的不利后果。三、贾世东上诉称百年置业金塔县分公司取得五证的时间与付款时间吻合，五证是由贾世东办理的理由不能成立。1.时间并不吻合，金额也不对应。2.2018年3月21日与2018年11月8日的款项均是以借款的名义支付贾世东，并且2018年11月8日支付的500000元也已被敦煌市法院认定为违约，判决贾世东返还。3.《合作协议》约定贾世东应履行的义务不仅仅只有办理五证，还涉及其他的合同义务，包括斡旋、协调延后缴纳土地出让金、协调施工、办证、资金融通、协调享受政府优惠政策、协调工程验收等，百年置业金塔县分公司的付款行为不只针对办理五证这一件事。四、合作协议对贾世东应当履行的义务约定明确，但在合同履行过程中贾世东数次违约，导致百年置业金塔县分公司借高利贷缴纳土地出让金、未能享受到政府优惠政策、销售面积未达预期、“五证”办理不及时、施工过程屡屡受阻、至今未进行小区的综合验收等。贾世东要求支付高达6000000元费用的前提是其实际履行了合作协议义务，但是贾世东并未按照约定履行义务，也没有提出证据证明他全面履行了合作协议约定的义务。并且贾世东也已经拿到了140万元的巨款，已经远远超出贾世东提供劳务的价值。综上，贾世东无权要求百年置业金塔县分公司支付剩余460万元劳务费，也无权要求支付利息。贾世东向一审法院起诉请求：1.百年置业金塔县分公司、百年置业公司支付劳务费4600000元及逾期违约损失522579元（按照银行贷款利率计算自2018年4月10日主体封顶日至2020年8月17日的迟延履行损失），共计5122579元；2.百年置业金塔县分公司、百年置业公司按照银行贷款利率支付2020年8月17日起至实际履行之日止的迟延履行损失；3.本案诉讼费及保全费用由百年置业金塔县分公司、百年置业公司承担。一审法院认定事实：2016年12月22日，百年置业公司竞得金塔县新城区编号为2016C27号的土地一宗。当日百年置业公司与金塔县国土资源局签订了《成交确认书》，确认土地面积为61736平方米，成交价4124.9648万元，百年置业公司交纳的土地出让保证金1237.4894万元转做定金，剩余土地出让金2887.4754万元须于2017年2月20日前交清，交清后持《成交确认书》签订《国有土地使用权出让合同书》。2017年3月8日，百年置业公司交纳了剩余土地出让金2887.4754万元。2017年3月18日，贾世东作为甲方、百年置业公司作为乙方，双方签订《合作协议》一份，贾世东在《合作协议》中承诺了以下事项：1.2016年8月甲方已到酒泉市金塔县对外招商部门了解到第一家招商入住新城区房开企业可享受到政府集体采购100套以上住房指标，同时能享受到金塔县管辖内的金塔镇与航天镇的搬迁补助政策及老城区内含周边购房户购买新城区住房的补助政策，政府的所有优惠政策由甲方负责乙方能享受到。2.甲方慎重邀请乙方投资开发金塔县2016C27号地块，具体内容见编号2016C13土地成交确认书，甲乙双方达成条件：2016年12月22日12:00之前由乙方支付土地出让金人民币1237.4894万元后乙方可以正常动工，余款2887.4754万元，甲方向乙方承诺负责协调做到乙方于2017年4月20日才交，并且甲方已参加了酒泉市公共资源交易中心的摘牌全过程，完全知晓乙方与金塔县国土资源局2016年12月22日签署的编号2016C13成交确认书规定乙方应在2017年2月20日前交清全部土地出让金，在未交款摘牌之前，甲方保证可协调推后到2017年4月20日支付土地出让金，如不能达成由此造成的经济损失由甲方全权承担。3.乙方拿到土地成交确认书后，2017年1月动工，2019年1月竣工，在此规定时间内乙方动工期间如遇有关部门和当地人找茬影响正常施工时，先由乙方自行处理，如处理未有结果，乙方第一时间通知甲方到现场，甲方接到通知之时起必须在24小时内到达现场协调处理，如24小时内甲方未到达现场，视为甲方对本职工作怠慢，造成的经济损失由甲方全部承担，如超出48小时甲方都未到达现场视为甲方对之前承诺的配合工作严重不作为，乙方有权视情节轻重每次扣除甲方合作总报酬的2%至10%作为赔偿乙方的停工滞留损失费(乙方通知甲方以电话、短信、微信三种方式通知后为有效通知)。4.该项目开工需要办理建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、土地使用证、商品房预售许可证，甲方负责根据乙方进度所需积极配合乙方办理到位(该项目施工进度到地面二至四层时，甲方必须将商品房预售许可证办理完交到乙方项目负责人处)。5.项目整体封顶后，甲方负责协调有关部门至综合验收合格，将验收合格后的相关手续交到乙方项目负责人处。百年置业公司在《合作协议》中承诺了以下事项：1.乙方负责于2016年12月20日准备齐全首期土地出让金1237.4894万元能准时进入金塔县土地部门指定账户，待办完摘牌手续，乙方拿到土地成交确认书，签署土地出让合同后，乙方支付人民币500000元给甲方。2.乙方负责于2017年4月20日准备齐全金塔县2016C27号地块土地出让金人民币2887.4754万元能准时足额支付到金塔县土地部门指定账户，如不能按时支付造成的后果由乙方全权承担。3.乙方在拿到建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、气候条件具备施工时，乙方必须进场作业，工程进度到地面二至四层时甲方必须将商品房预售许可证办理完毕交到乙方项目负责人处，次日起30日内乙方必须支付人民币1500000元给甲方。4.乙方施工主体工程和其他项目全部封顶完工后次日起30日内乙方必须支付人民币3000000元给甲方。5.乙方整体项目经各部门综合验收，甲方协助乙方达到综合验收合格相关手续后，甲方出具实收金额劳务发票给乙方项目负责人，次日，乙方支付人民币1000000元给甲方。6.乙方支付给甲方的以上所有费用均包含甲方应承担的车旅住宿费、餐费、招待费等。2017年4月25日，百年置业金塔县分公司取得了土地的不动产权证书，2017年4月20日取得了建设用地规划许可证。2017年6月7日，百年置业金塔县分公司申请办理一期工程的建筑工程施工许可证；2017年6月13日，申请办理二期工程的建筑工程施工许可证。2017年6月20日，百年置业金塔县分公司取得了12号、14号、15号住宅楼和6号商业门店(五期工程）的建设工程规划许可证。2017年11月7日，百年置业金塔县分公司取得了五期工程的建筑工程施工许可证。2017年8月2日，百年置业金塔县分公司取得了9号楼的商品房预售许可证，2017年12月4日取得了12号楼和14号楼的商品房预售许可证。2017年4月，百年置业金塔县分公司开工修建。2017年4月18日，金塔县住房和城乡建设局做出责令停止建设决定书，认定百年置业金塔县分公司的百年佳苑住宅小区建设项目存在未办理土地审批手续、未办理规划“两证一书”、未办理环保消防人防等手续、未办理施工及监理中标通知书、未办理质量监督及施工许可手续、未办理安全生产条件备案手续等15项安全生产问题或隐患，属违法建设，责令百年置业金塔县分公司停工。2017年4月28日，金塔县住房和城乡建设局向百年置业金塔县分公司做出责令改正通知书，认为百年置业金塔县分公司的百年佳苑住宅小区建设项目存在未办理工程规划许可手续，擅自开工建设及开发暂定资质证书有效期限时间过期，未办理延期手续的问题，责令百年置业金塔县分公司停工。2017年5月25日，金塔县住房和城乡建设局做出责令停止建设决定书，认定百年置业金塔县分公司的百年佳苑住宅小区建设项目存在未办理三、四、五期规划手续，未办理施工监理中标通知书，未办理质量监督及施工许可证，未办理安全生产条件备案手续，无审查合格的施工图纸，未办理人防、抗震手续等12项问题，属违法建设，责令百年置业金塔县分公司停工。2017年6月6日，金塔县住房和城乡建设局做出责令停止建设决定书，认定百年置业金塔县分公司的百年佳苑住宅小区建设项目存在未办理规划“两证一书”，未办理消防、人防、抗震等手续，未办理施工、监理、勘察、设计招投标手续等10项问题，属违法建设，责令百年置业金塔县分公司停工。2017年9月11日，金塔县住房和城乡建设局以2017年8月29日检查时发现百年置业金塔县分公司的百年佳苑住宅小区一、二标段(1#、2#、3#、4#、5#、7#楼)存在建设、施工单位未取得施工许可证擅自进行基坑开挖施工的行为，违反了《中华人民共和国建筑法》第六十四条、第五十七条规定为由，给予百年置业金塔县分公司罚款10832元的行政处罚。2017年9月15日，百年置业金塔县分公司缴纳了该罚款。2017年10月26日，百年置业金塔县分公司与金塔县房产管理局签订了《金塔县棚户区改造安置住房回购协议》一份，约定：金塔县房产管理局回购百年佳苑住宅小区住房214套，建筑面积19902.82平方米，原则确定在3、6、7号楼，百年置业金塔县分公司保证回购的安置住房在2018年5月30日之前主体基本竣工并进行分户验收，具备装修入住条件，2018年7月30日前小区全面竣工并开始办理房产房屋登记手续；安置住房回购资金分二期支付，第一期在开发单位与被征收人签订购房协议后，由县房屋征收补偿管理办公室向开发单位支付所购房总价款的70%，第二期在乙方具备办理房屋不动产登记手续时，由县房屋征收补偿管理办公室和县房产管理局支付剩余部分。后金塔县房产管理局未按该协议向百年置业金塔县分公司支付安置住房回购资金。2018年12月29日，百年置业公司与金塔县金地保障住房开发有限公司签订了《金塔县棚户区改造百年佳苑小区安置住房回购协议》一份，主要内容为：按照《金塔县关于支持新城区开发建设的优惠政策》(金发[2015]53号文件)的规定核算，政府回购百年佳苑住宅应达到15918.91平方米，截止2018年12月11日，已选购百年佳苑住宅小区回购安置房的被征迁户有79户，选购面积8209.94平方米，政府还需回购7708.97平方米的住房；百年置业公司保证回购的住房在2019年6月30日前达到入住条件，并进行分户验收；回购价格按照均价3180元/平方米的标准执行；回购资金分三期支付，第一期在双方签订购房协议后支付35%，第二期在2019年3月底前支付35%，第三期在房屋竣工达到入住条件并分户验收后支付30%。另查明，2016年12月22日，百年置业金塔县分公司向原贾世东支付50万元；2017年8月18日，向贾世东转账10万元；2017年8月23日，向贾世东交付现金10万元；2017年10月13日，向贾世东转账50万元；2018年3月21日，向贾世东支付10万元；2018年11月8日，向贾世东转账10万元。百年置业金塔县分公司已向贾世东付款共计140万元。一审法院认为，双方当事人签订的《合作协议》系双方的真实意思表示，协议中不违反法律禁止性规定的内容应认定为有效，双方应当按照协议的约定履行自己的义务。在庭审中，双方当事人均认为双方之间形成的是劳务合同关系。作为劳务合同关系，提供劳务的一方应当提供证据证明其完成的劳务工作量；作为接受劳务的一方，应当提供证据证明对其已接受的劳务是否按协议约定完成了支付劳动报酬的义务。《合作协议》第二条第1项约定百年置业公司负责于2016年12月20日准备齐全首期土地出让金1237.4894万元能准时进入金塔县土地部门指定账户，待办完摘牌手续，百年置业公司拿到土地成交确认书，签署土地出让合同后，百年置业公司支付人民币500000元给贾世东。该部分费用百年置业公司已支付，贾世东也予以认可，予以认定。《合作协议》第一条第4项、第二条第3项约定该项目开工需要办理建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、土地使用证、商品房预售许可证，贾世东负责根据百年置业金塔县分公司进度所需积极配合办理到位。施工进度到地面二至四层时，贾世东必须将商品房预售许可证办理完毕交到百年置业金塔县分公司项目负责人处，次日起30日内百年置业金塔县分公司必须支付人民币1500000元给贾世东。贾世东认为其在办证方面的义务仅是协助，百年置业金塔县分公司提交的证据证明其已取得了相关证件，贾世东的协助义务已履行完毕。而协议明确约定该项目施工进度到地面二至四层时,贾世东必须将商品房预售许可证办理完毕交到百年置业金塔县分公司项目负责人处。百年置业金塔县分公司提交的证据证明相关证件并非贾世东办理好后交付给百年置业金塔县分公司，故应认定贾世东在办理证件方面存在违约行为。根据已经查明的事实，贾世东虽有违约行为,但也履行了合同约定的部分义务，百年置业金塔县分公司自2017年8月18日至2018年11月8日期间先后共计向贾世东支付劳务费90万元,系其真实意思表示，是对其民事权利的处分，视为其接受了贾世东提供的部分劳务，对此予以认定。《合作协议》第二条第4项约定施工主体工程和其他项目全部封顶完工后次日起30日内百年置业金塔县分公司必须支付人民币3000000元给贾世东。庭审中，贾世东没有提供为百年置业金塔县分公司办理各项手续付出劳务的证据；双方当事人也未提供有效证据证实施工主体工程和其他项目全部封顶于何时完成，贾世东应承担举证不能的法律后果。《合作协议》第二条第5项约定整体项目经各部门综合验收，贾世东协助达到综合验收合格相关手续后，贾世东出具实收金额劳务发票给百年置业金塔县分公司项目负责人,次日，百年置业金塔县分公司支付人民币1000000元给贾世东。庭审中贾世东认可其认为百年置业金塔县分公司违约在先，竣工验收确实再没有管过，故贾世东向百年置业金塔县分公司主张该部分劳务费，没有事实依据。《合作协议》中双方并未就逾期付款的违约责任作出约定，故贾世东要求支付逾期违约损失的诉求，无事实依据，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决：驳回贾世东的诉讼请求。案件受理费47658元、保全费5000元，由贾世东负担。二审中，百年置业金塔县分公司、百年置业公司未提供新证据，贾世东围绕上诉请求提供了证据，本院依法组织当事人进行了证据交换和质证。贾世东提供如下证据：酒店住宿记录10张，拟证明：1.贾世东在酒店的住宿费用均由百年置业金塔县分公司及李南廷支付，2.酒店住宿费用支付后由百年置业金塔县分公司开具发票，3.住宿记录与贾世东办理“五证”取得证照的时间符合，进一步证实2017年6月至2018年12月期间贾世东已按照协议约定履行相关义务。经质证，百年置业金塔县分公司、百年置业公司对该证据的真实性无异议，对证明目的及与本案的关联性有异议，认为上述证据无法证明贾世东办理“五证”的事实。经审查，百年置业金塔县分公司、百年置业公司对该证据的真实性无异议，本院予以确认，对证明目的结合本案其他证据进行综合认定。二审中，贾世东递交调查取证申请书一份，申请调取证据，经核实，贾世东申请调取的证据系证人证言及其他可自行收集的证据，不属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十四条规定的当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，对该调查取证申请，二审不予准许。经二审查明的事实与一审查明的一致，本院予以确认。本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及其司法解释的规定，第二审人民法院围绕当事人的上诉请求进行审理。本案争议焦点为：1.百年置业金塔县分公司是否应支付贾世东劳务费4600000元；2.贾世东主张的预期违约损失及延迟履行损失是否应予支持。关于百年置业金塔县分公司是否应支付贾世东劳务费4600000元的问题，总结贾世东的上诉请求及事实和理由，以及百年置业金塔县分公司、百年置业公司的辩解理由，双方争议主要为贾世东是否按约定完成了合作协议第一条第4款约定的办理项目开工所需相关证照的问题。经查，首先，双方签订的合作协议第一条第4款对项目开工需要办理的证件约定：“该项目开工需要办理建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、土地使用证、商品房预售许可证，甲方（贾世东）负责根据乙方（百年置业金塔县分公司）进度所需积极配合乙方办理到位(该项目施工进度到地面二至四层时，甲方必须将商品房预售许可证办理完交到乙方项目负责人处)。”根据上述约定，贾世东必须将上述证件办理完毕后交至百年置业金塔县分公司项目负责人处，而不仅仅是配合和协助。其次，百年置业金塔县分公司提供的证据证明相关证件并非贾世东办理好后交付给百年置业金塔县分公司，贾世东提供的证据亦不足以证实其办理项目开工所需相关证照的事实，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”应由其承担举证不利的后果。第三，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定：“下列事实，当事人无须举证证明：（六）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实。”本院（2020）甘09民初33号民事判决书认定贾世东在办理证件方面存在违约行为。二审中，经向双方当事人核实，双方均认可该判决已生效，应认定贾世东未按合作协议约定履行办理项目开工所需相关证照的义务。根据已查明的事实，百年置业金塔县分公司已根据双方合作协议约定及贾世东实际劳务情况支付部分费用，贾世东要求百年置业金塔县分公司支付剩余劳务费4600000元及违约损失的上诉请求无事实依据，不予支持。综上，贾世东的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费47992元，由贾世东负担。本判决为终审判决。审判长 刘 倩审判员 崔莉娟审判员 赵建兵二〇二一年三月二十五日书记员 季晶晶