北京知识产权法院民 事 判 决 书（2019）京73民初752号原告：北京双赢双盛软件有限公司，住所地北京市朝阳区望京西路48号院7号楼6层605。法定代表人：谢飒，总经理。委托诉讼代理人：曾明欢，男，1991年7月8日出生，北京双赢双盛软件有限公司项目经理，住湖南省平江县。委托诉讼代理人：刘亚楠，北京市中天智通律师事务所律师。被告：北京帕思倍利文化传播有限责任公司，住所地北京市昌平区东小口镇天通中苑二区41号楼6层605。法定代表人：刘旭，总经理。委托诉讼代理人：沈昉昕，女，1988年2月25日出生，北京帕思倍利文化传播有限责任公司员工，住北京市朝阳区，116号。原告北京双赢双盛软件有限公司（简称双赢双盛公司）与被告北京帕思倍利文化传播有限责任公司（简称帕思倍利公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告双赢双盛公司的委托诉讼代理人曾明欢、刘亚楠，被告帕思倍利公司的委托诉讼代理人沈昉昕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双赢双盛公司向本院提出诉讼请求：1.判令帕思倍利公司支付双赢双盛公司开发尾款51000元及短信验证码费用700元；2.判令帕思倍利公司赔偿双赢双盛公司资金占用利息损失（以51700元为基数，自2018年4月17日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至帕思倍利公司实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。事实和理由：2018年1月30日，双赢双盛公司与帕思倍利公司签署了《双赢微信公众号建设服务合同》（简称《服务合同》），双方约定，帕思倍利公司委托双赢双盛公司定制开发“帕思倍利”微信公众号相关事宜，软件开发费用共计102000元。双赢双盛公司于2018年2月5日收到首付款51000元后，按照双方合同约定内容开发“帕思倍利”微信公众号。因帕思倍利公司提供开发必要的资料延误3日，按照合同第七条约定，双赢双盛公司于2018年3月2日完成合同约定的所有定制开发工作，并于当天交付帕思倍利公司试运行。试运行过程中，双赢双盛公司多次按照帕思倍利公司提出的意见进行修改、调整。2018年3月9日，双赢双盛公司提前将开发的微信公众号正式部署上线并交付帕思倍利公司使用。在微信公众号部署上线后，帕思倍利公司又多次要求双赢双盛公司继续补充合同约定项外的内容，对于较小的需求，双赢双盛公司免费进行了补充开发，对于较大的需求，双赢双盛公司建议帕思倍利公司放置在二期另行开发。项目交付使用后，帕思倍利公司对交付项目认可但一直未按合同约定支付尾款。此外，双赢双盛公司按照合同约定于2018年2月替帕思倍利公司充值短信验证码费用，帕思倍利公司至今就此费用也未向双赢双盛公司结算。双赢双盛公司为维护合法权益，故诉至法院。帕思倍利公司辩称，不同意双赢双盛公司的诉讼请求。双赢双盛公司开发的涉案项目不符合合同约定，存在的具体问题如下：1.无视频播放插件；2.无上传视频功能；3.《添加课程》栏目为空白，无法添加；4．积分栏目无法查看；5.上线时系统卡顿，无法进行正常操作。就前述问题，帕思倍利公司与双赢双盛公司多次沟通，双赢双盛公司拒绝调整，严重影响帕思倍利公司的正常使用。根据合同约定，在经双方认可验收后，帕思倍利公司于三个工作日内支付尾款。双赢双盛公司交付的开发项目至今仍存在诸多问题，延误了发布时间，亦未达到验收要求，帕思倍利公司有权拒付尾款。此外，项目上线后，双赢双盛公司未按合同约定履行运维义务，对帕思倍利公司的运行问题未处理。各方当事人围绕诉讼请求及答辩意见依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月30日，委托方帕思倍利公司（甲方）与受托方双赢双盛公司（乙方）签订《服务合同》。合同约定了如下主要内容：双方协商一致，就甲方[帕思倍利]微信公众号定制开发相关事宜，签订本合同。第一条、项目需求诊断。1.定制设计一套模板界面对接程序，风格采用公司主体的黑白灰白色系风格；11.在线直播、大数据智能分析、360°全景展示、异业联盟、会员数据扩充对接、整合营销、（预留升级端口，后期二次开发进行迭代升级）；12.有针对性的提供运营指导、推广建议、营销活动推荐、增强互动性、提高会员活跃度。第二条、项目需求定制和工作量。1.在线视频课程的展示和价格设置，上传视频，管理后台支持增删改查，工作量评估10个工作日；2.在线购买线下课程，支持现场二维码核销功能，进行签到记录（二期开发），工作量评估0个工作日；3.会员在线报名，观看免费课程，收费课程需付费观看，微信支付（报名参加免费课程和收费课程，开课前需签到记录，如爽约3次以上取消报名资格），工作量评估7个工作日；4.订单管理，支持退款机制，订单数据支持导出查看，工作量评估4个工作日；5.会员管理，会员用户信息认证登记，会员数据支持导出查看，工作量评估3个工作日；6.积分功能，支持分享赠送积分，推广累积的积分支持兑换课程，工作量评估5个工作日；7.分销功能，二维码分销推荐，分销级数和金额奖励支持自定义设置，支持高级别合伙人，工作量评估7个工作日；8.通过每日在线签到、打卡、访问系统、听课等多维度进行会员活跃度分析统计（二期开发），工作量评估0个工作日；9.模板消息推送，自动发送开课消息提醒、主动向全部粉丝群发消息、按购买课程定向粉丝群发消息（此功能可突破服务号每月四次主动群发上限，每日最大发送上限10万条）（二期开发），工作量评估0个工作日。以上所有功能代码实现需要的工作日合计36个工作日。第三条、项目整体工作量。1.需求/界面，需求分析、调研（UI/UE设计/、页面风格及功能界面设计），工作量评估5个工作日；2.架构分析，系统底层程序设计、公众服务号接口及整体架构设计，工作量评估5个工作日；3.功能代码实现，第二条中已经对各个功能项进行了开发评估，工作量评估36个工作日；4.测试/上线，集成测试、配置服务器、部署上线，工作量评估10个工作日。以上预算项合计需要56个工作日。第四条、项目整体价格。1.项目整体价格为112000元；2.项目运维费用为22400元，应收汇总为134400元，首次合作特惠价格（赠送第一年维护期、免除需求/界面5个工作日量）为102000元。第五条、合同款项及有效期。1.合同金额102000元。2.合同有效期从2018年1月30日至2019年1月29日止。3.项目维护金额：第一年免费赠送，从第二年起每年22400元整，包含程序和服务器运维。4.短信接口费用：微信公众号的粉丝用户在线报名时填写的手机号，如需使用验证码短信和提醒短信，可对接使用乙方的短信通道（免收接口开发费）价格为7分/条，开户最低充值数量为1万条起充即700元，可根据自身的发送量要求进行充值使用。第六条、付款方式。1.本合同签订后，甲方应于3个工作日内向乙方支付合同金额的50%首付款，即51000元整，乙方收到首付款后应立即执行开发工作，并于2018年2月28日完成公众号的所有定制开发工作并交付给甲方试运行。2.乙方应按照双方约定的日期2018年3月10日将公众号正式部署上线，经甲乙双方认可验收的，甲方应于3个工作日内向乙方支付合同金额的50%尾款，即51000元整。第九条、验收。1.甲方收到乙方公众号的上线通知函后，应在一周内对所约定工作进行确认及验收。验收后应签字或盖章并书面通知乙方，甲方不作为（即不履行签章验收、书面通知等义务）视为验收合格；2.验收结果以合同中要求的服务内容为准。此外，《服务合同》亦对双方的相关权利义务、保密条款、不可抗力等内容进行了约定。合同签订后，帕思倍利公司于2018年2月5日向双赢双盛公司支付首付款51000元。2018年2月26日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“现在有个情况就是，试运行的交付可能要稍晚点，按计划是这周三28号交付的，可能要晚到这周五交付，晚个2天可以嘛，正式上线的日期不变”张超：“可以，最迟周五是吧。”曾明欢：“嗯嗯，是的。”张超：“OK”2018年3月2日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“张先生，我下午过来你们公司一趟，给你交付演示一下试运行版本哦，大概下午2点左右到达，时间可以嘛？你们购买阿里云服务器和视频存储的阿里云账号密码发过来一下吧，现在系统绑定的是我们阿里云的视频服务器，现在要换成你们的，技术需要进去配置API接口这些，得登录阿里云后台才可以，你发过来吧。下午就先和你过一遍吧，先不用其他的同事参加吧？”张超：“密码稍等我问下。下午有一个同事一起参加，他不发表意见，简单了解下。”曾明欢：“好的，可以的。”后曾明欢向张超发送“代码大师傅”公众号名片，并发送试运行的管理后台网址及账号、密码。2018年3月9日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“张先生，有个验证码，麻烦看一下，另外，定的交付日期是10号，明天是周六，6号咱们核对的功能，我们都修改完了，现在正转移到你们的云服务器和视频服务器，公众号您看什么绑定呢？我们技术计划今天就完成交付，您看下午需要我过来一趟嘛？”张超：“稍等给您回复”……随后曾明欢向张超发送“帕思倍利平台用户手册.docx”“帕思倍利管理系统用户手册.docx”，“这是前后端的操作使用手册”，发送“代码大师傅”公众号名片，“前面的修改都完成了，您再进去看一下，如果没问题，5点左右的时候，转移公众号可以吧”张超：“可以”……随后，双方针对公众号的一些界面及功能进行沟通调整……曾明欢：“管理后台您也看一下”张超：“好的，我在看，多谢，用户视角我还行，后台管理视角我稍微差点，估计没啥意见，哈哈”曾明欢：“好的，明白。张先生，微信支付的账号密码，也有给过来一下，我们还要进去配置支付呢。第3点比较复杂，需要更改程序规则，这个着急不，可能要明后天加班处理一下才能好，其他的都改好了”张超：“嗯，可以，不着急”……2018年3月9日，双赢双盛公司员工曾明欢建立微信群“微信支付配置小组”，并邀请帕思倍利公司张超和另一名员工入群，曾明欢：“一会能登录了告诉我哦，好的，你们自己先登陆进去，你们能登陆了，把正确的账户密码给过来就行，现在这个密码不对的”张超：“好”曾明欢：“管理后台发一下，新的后台。那菜单栏您登录改一下吧”张超：“收到”曾明欢：“设置栏目名称和指向链接就行”张超：“算是配置完成了对么？我是否可以开始操作了？”曾明欢：“是的”张超：“谢谢”曾明欢：“客气，您先看下，有问题联系我”。2018年3月14日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“张先生，单个课程的二维码海报功能已经设置上去了，您可以试一下看看，注意下尺寸就行”张超：“我在会场，这两天可能都没时间测试哦”曾明欢：“好的，有时间您就看看，如果没有其他问题了，这周或者下周可以安排一下尾款，我把发票寄过来，然后结项进入一年的维护期，后面有问题需求你们提，问题我们都会处理的，需求只要工作量不大的也都会配合你们做的”张超：“嗯嗯，回去讨论下二期的问题”曾明欢：“好的，你们先讨论一下，需要我过来一趟也行，这次会场报名，你们用上系统了吗？没有线下二维码核销功能，是不是线下课程就用不起来呢？”张超：“现场不太好把控，已经有一套验票系统，重复起来有点麻烦”曾明欢：“哦哦，明白，好的”2018年3月19日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：张超：“曾经理，我今天才回来开始弄，请问后台这两个合伙人是否您这边的呢？”曾明欢：“嗯嗯，是的，这是我们之前测试的数据哦”随后，双方针对“合伙人分成管理”功能等进行沟通调整……2018年3月20日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“对了，我们那个合同尾款，是先结尾款，还是先签补充协议把二期功能做了，最后再一起结呢，这个你们沟通了嘛”张超：“嗯呐，我们是想内部开个确认会议，但是这两天赵总不在。”曾明欢：“好的，你和公司先谈论吧，看怎么弄，我们尽量配合你。”张超：“他负责大客户这边，所以意见比较重要。”曾明欢：“可以的话，最好是先结尾款，第一段落先结束，然后二期跟上做。”张超：“嗯呐。这个您这边是否有确认函需要我们签收呢？”曾明欢：“看你们是否需要，需要的话我弄一个，和发票一起寄过来。不过现在都微信联系比较多，确认了交付。确认了就可以了的，现在都很少弄那个了，打了尾款进入第一年维护期。问题维护都是有的。如果是新功能的开发，比如二期开发，三期开发，这些按功能需求我们会评估报价和工期。”张超：“不用一定纸质，就是看看您这边有没有要求。”曾明欢：“你们先讨论吧，看是哪种方式，可以的话，最好是先结尾款，第一期先结束，然后后面在跟上做第二期就行。”张超：“好，我会传达的”曾明欢：“嗯嗯，辛苦。”2018年3月28日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“张先生，你们讨论的怎么样呢，现在先结尾款，后面再跟上做第二期，这样是否可以呢？”张超：“上次我们开完会，想给你打个电话，这几天忙忘了，对于一期内容还有一点小修改需要做。”曾明欢：“好的，您把修改整理一下，发过来。”张超：“嗯嗯。实在不好意思，我这人手太紧缺了，最近在招人，还没合适的。”曾明欢：“你负责的事情太多了，应该是要给你增配人手的。那您下午整理一下给过来吧，我们争取尽快改完，一期就可以先结项了。”张超：“嗯嗯。”2018年4月1日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司赵总的微信聊天记录记载：曾明欢：“你好赵总，我看一下”赵总：“现在时间成本拖延造成经济损失不下200万，代理商在3月15展会签约过后就一直没有等到推广工具。签约了10几家了，还没给代理商培训，更没有推广行动，损失很大。合同签约3月中旬出来，你说怎么处理”曾明欢：“赵总，系统早就在公众号上完成上线了，你们添加产品课程、上传视频、合伙人账户设置，把公众号系统完善起来，然后给代理商推广即可。我看了一下记录，在3月10日就交付上线了的，我和张超联系了，让他和您联系确认一下”赵总：“你是说问题出现在我这边，张超上传视频，合伙人设置没搞定是吧”曾明欢：“您现在和张先生在一起吗，你们先沟通确认一下吧”2018年4月1日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：张超向曾明欢发送一串显示错误的代码，曾明欢：“赵总加过我微信，现在给我发语音了，我也不回复他吗？我现在让技术在看。可以给赵总回复一下吧。”张超：“其实确实是，因为我最近工作效率的问题，有部分内容没有完全上线。恩，您就说正在排查问题，给个大概解决时间吧。对不起，要您替我被催。”曾明欢：“他说我们答应他系统14号上线，但是现在还没有上线，我们早就上线了呢。”张超：“他不理解。我当时已经上线了。后面都是调整和内容。我之前跟他说了，他还是不理解。所以让您别搭理他。绝望。”曾明欢：“那您和他解释一下吧，不是系统没上线呢。这个好像是阿里云视频那边没有上传过视频，读取不到视频列表的提示代码。我帮你随便传个小视频进去看看。”张超：“好”曾明欢：“让列表有点东西能让程序读取，就可以了。”张超：“谢谢了”曾明欢：“这个我还是得给他解释一下吧？我看他发的消息，这误解太大了。”张超：“这样，我和他电话沟通下。他在电话，稍等。”曾明欢：“当时去交付试运行，就已经上线了，然后当时提出的一些微调意见，在当时那一周，也都处理完了，然后就在等什么时候尾款结算，或者二期是否启动，并不是没有上线哦，您和他解释一下。”张超：“嗯呐”¨¨¨曾明欢：“我刚才在这里上传了个小视频，就都可以了。张先生，赵总那边您解释清楚了吗，现在是什么情况呢。”张超：“嗯，说清楚了，我在疯狂更新内容。”曾明欢：“我看要不要还是搞个验收单寄过去吧，你们盖章验收一下，不然他都不知道系统早就已经上线了。”张超：“他就吓吓你，所以让你别搭理他。”曾明欢：“好吧，那尾款啥时候能结呢，我们因为10号是内部考核的，最好是10号之前能完成结项。您不是有需求调整嘛，怎么改呢，尽快给我们，我安排改完，然后是不是就可以结项呢？”张超：“好，我尽量在明天给到，这周内结款。”曾明欢：“嗯嗯。”2018年4月3日，张超通过微信向曾明欢发送了调整内容，主要包括：1.首页合作商家字样修改为学习联盟；2.购买确认界面增加免责声明：确认购买后若未能到场，费用顺延为下期相同课程费用；3.合作人好友界面，无法查看下线具体信息（电话、公司等）；4.能否对已经购买过某商品（课程）的开放单独的优惠界面（免费复训）；5.二维码界面能否调整长宽比，填充屏幕；6.对于课程封面界面比例优化；7.导师界面显示全部导师，对像素进行标注或自动优化；8.课程分享二维码页面生成太慢，能否删去课程信息，优化生成速度。曾明欢表示收到，将上述问题报给技术了，正在处理中，处理完反馈给张超。张超：“您先改，我和财务报备，不过估计这周悬了，明天公司停电，后天放假了”曾明欢：“好的，我们8号上班，看8号怎么样呢”张超：“行，我问问”2018年4月9日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“张先生，上次提的都已经做完了，您看下。”张超：“稍等，在开会。”曾明欢：“好的。尾款的51000元，加上1万条短信的700元，开一张51700元的发票，一会叫个快递送过去，明天就能到你那。争取明天能结尾款，这样我们也能内部考核结项了。”张超：“嗯，这两天我们经理一直在医院陪母亲，没来上班。”……曾明欢：“生成二维码海报慢的问题，这个我们技术排查后程序是没有问题的，不过做了一些优化工作，但是和服务器速度还是有很大关系，现在进入公众号系统，查看课程等操作，都是比较缓慢的，这个后期有更换的可能吗，或者一年到期了，不要这台了，换台阿里云的吧，当时我们推荐的阿里云是9000多，你们在这家花了7000多，降点配置也花7000多在阿里云买，把配置降低点都会比现在这家的速度快，还稳定呢”张超：“恩，只有到期了之后更换了，毕竟钱都花了”2018年4月10日，双赢双盛公司向帕思倍利公司开具增值税普通发票一张，其上记载：货物或应税劳务、服务名称为研发和技术服务、技术服务费，金额为102700元。帕思倍利公司认可已收到。2018年4月25日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“你好张先生，我们那个尾款，大概什么时候能结呢。”张超：“今天我们都回到北京了，开会会涉及到这个内容。”曾明欢：“上次你们杨经理那边是还有什么问题吗？或者还有什么需求呢？”张超：“就是我们董事长没时间整体验收。”曾明欢：“哦哦，好的，验收是您给演示吧。”张超：“嗯”曾明欢：“好的，最好是五一前能帮忙结款哦。或者是有调整需求，您提过来，我来安排。”张超：“恩，二期是一定要做的，因为那个推送功能很重要。”曾明欢：“多谢啦。嗯嗯，可以做的，建议先把一期结项，二期再加进来做就行。”2018年4月27日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“张先生，你们开会怎么说呢”张超：“赵总这边OK了，他在和经理沟通。”2018年5月7日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工张超的微信聊天记录记载：曾明欢：“我们的尾款怎么样啦，10号之前能结嘛，我们研发部和项目部都还没有结项，公司内部等着结项呢。”张超：“昨天我们赵总给我们董事长交付了，他那边提了几个问题，您看下是否都在一期服务范围内。搞定了就可以结款了”张超发送word文档一份。曾明欢：“第1个导师数量可以增加的呢，您在后台添加，然后绑定一篇文章，点击跳转打开文章介绍。”张超：“我试着绑定了，但是没有反应。”曾明欢：“好的，这6个问题，我马上确认一下。”……曾明欢：“好的，加上了，修改需求就是那6点是吧。”张超：“嗯嗯，我今天离职了哈，不好意思。”曾明欢：“啊，离职啦。那我们这个项目对接，不会有啥问题吧。”张超：“没问题的，您放心，我新同事是这方面的专家。”曾明欢：“刚才和技术确认，说今天提的6点明天就能做好。这个做完就可以结尾款了吧。”张超：“嗯，我和他交接的时候说了，一定让他在10号前搞定。”曾明欢：“嗯嗯，好的。”2018年5月7日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工章翌的微信聊天记录记载：曾明欢：“今天张超提过来的六点需求调整，明天可以完成哦。技术做完了我通知您。”章翌：“恩，是这样的，我刚来我们公司，接手新媒体运营，之前我在日企做产品经理，后来自己和朋友做外包运营公司，哈哈，明天我再和张超对接一下，整理一下交接的东西，您看明天下午是否有时间，什么时候方便，我去和您面谈一下。”曾明欢：“我听张超说了是您对接。明天下午我不在公司呢，外出了。您看周三可以吗。”章翌：“可以的，我去您那里好了。什么时间方便呢。地址就是名片地址么。”曾明欢：“周三上午吧。”章翌：“OK”2018年5月8日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工章翌的微信聊天记录记载：曾明欢：“您好章先生，您明天上午大概几点到我们公司呢？”章翌：“哦哦，不好意思，今天公司开会，明天早上有一些事情处理，您看明天下午有时间么？”曾明欢：“明天下午和周四我都已经约出去了。最好是明天上午呢，明天上午晚点到，11点到也行。”章翌：“好的，我尽早动身，到了联系。”2018年5月10日，双赢双盛公司员工曾明欢与帕思倍利公司员工章翌的微信聊天记录记载：曾明欢：“你好章翌，各时间节点已汇总整理，请查收。明天我们会发盖公章的正式版本和9日上午的会议沟通记录，一起提交给帕思倍利公司。”曾明欢发送“双赢软件上线通知函.pdf”及“帕思倍利项目负责人张超的沟…记录.pdf”章翌：“好的，我看下然后反馈上去，咱们再沟通。”庭审中，帕思倍利公司认可双赢双盛公司为其开通了短信服务，并表示如若应继续给付合同尾款，对双赢双盛公司主张的资金占用利息损失的起算时间及计算标准无异议。上述事实，有《服务合同》、微信聊天记录、发票及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：双赢双盛公司与帕思倍利公司签订的《服务合同》系双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应恪守履行。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，帕思倍利公司辩称双赢双盛公司交付的开发项目仍存在诸多问题，未达到验收要求，其有权拒付尾款。对此，本院认为，根据《服务合同》约定，双赢双盛公司应于2018年2月28日完成公众号的所有定制开发工作并交付帕思倍利公司试运行，于2018年3月10日将公众号正式部署上线，经双方认可验收，帕思倍利公司应于3个工作日内支付双赢双盛公司合同尾款51000元。通过在案的微信沟通记录，可以证明在签订《服务合同》后，双赢双盛公司已完成了交付试运行及部署上线工作。自2018年3月底，双赢双盛公司开始与帕思倍利公司就支付合同开发尾款51000元及短信验证码费700元进行沟通，在此过程中，帕思倍利公司就开发内容提出部分修改要求，双赢双盛公司亦予以回复并进行了相应修改工作，同时双方就合同成果的验收及尾款的支付进行了协商确认。诉讼中，帕思倍利公司抗辩开发项目仍存在诸多问题，未达到验收要求，与双方微信沟通记录印证事实存在矛盾且缺乏其他证据佐证，故帕思倍利公司的该项抗辩意见，本院不予采信。因此，双赢双盛公司主张帕思倍利公司支付合同尾款的条件已经成就，帕思倍利公司应当按照《服务合同》约定支付合同尾款。帕思倍利公司迄今尚有开发尾款51000元未能支付，构成违约，应当承担继续履行及相应的违约责任。故双赢双盛公司主张帕思倍利公司支付合同开发尾款51000元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。关于短信验证码费700元，帕思倍利公司认可双赢双盛公司完成了短信开通服务，故双赢双盛公司主张帕思倍利公司支付短信验证码费700元的诉讼请求，本院予以支持。因帕思倍利公司未按《服务合同》约定时间支付双赢双盛公司合同开发尾款及短信验证码费，其违约行为造成了双赢双盛公司产生相应损失，且其亦表示对双赢双盛公司主张的资金占用利息损失的起算时间及计算标准均无异议，故双赢双盛公司主张赔偿资金占用利息损失，于法有据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告北京帕思倍利文化传播有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京双赢双盛软件有限公司合同开发尾款51000元及短信验证码费700元；二、被告北京帕思倍利文化传播有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京双赢双盛软件有限公司资金占用利息损失（以51700元为基数，自二〇一八年四月十七日起至二〇一九年八月十九日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自二〇一九年八月二十日起至付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1146元，由被告北京帕思倍利文化传播有限责任公司负担（于本判决生效之日起十日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  李志峰人民陪审员  盛 昭人民陪审员  韩树华二〇二一年三月二十六日法官 助理  刘 琳书 记 员  项 童