江苏省常州市武进区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0412民初6738号原告：常州市美尔娜服饰有限公司，统一社会信用代码91320412796509717L，住所地江苏省常州市武进高新技术产业开发区古方中路1号。法定代表人：刘九雪，该公司董事长。委托诉讼代理人：俞春兰，女，1977年2月14日生，汉族，住江苏省常州市武进区，该公司员工。委托诉讼代理人：罗醒洲，男，1958年1月28日生，汉族，住江苏省常州市武进区，该公司法律顾问。被告：淮安远景服饰有限公司，统一社会信用代码91320830MA1Y9BQX46，住所地江苏省淮安市盱眙县盱城镇工业集中区。法定代表人：孙眙，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李玉莲，女，1981年3月16日生，汉族，住江苏省常州市武进区，该公司员工。委托诉讼代理人：田英会，女，1982年8月16日生，汉族，住江苏省盱眙县，该公司员工。原告常州市美尔娜服饰有限公司（以下简称美尔娜公司）诉被告淮安远景服饰有限公司（以下简称远景公司）加工合同纠纷一案，本院于2020年9月22日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年11月18日公开开庭进行审理，原告美尔娜公司的委托诉讼代理人罗醒洲、潘某，被告远景公司的法定代表人孙眙及其委托诉讼代理人李玉莲、田英会到庭参加诉讼；于2021年3月2日公开开庭进行审理，原告美尔娜公司的委托诉讼代理人罗醒洲、俞春兰，被告远景公司的法定代表人孙眙及其委托诉讼代理人田英会到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告美尔娜公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除编号为CZ2020-6-167的委外加工合同；2.判令被告向原告给付迟延交货违约金2685920.8元（其中，CZ2020-6-158合同应付违约金859876.8元，CZ2020-6-167合同应付违约金870133.6元）；3.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原被告双方于2020年6月15日签订编号为CZ2020-6-158的委外加工合同（以下简称158合同），约定服装交期为2020年7月18日，但被告仅在2020年7月11日前少量送货，至8月21日才陆续交清，迟延交付34天。双方又于2020年6月18日签订编号为CZ2020-6-167的委外加工合同（以下简称167合同），约定服装交期为2020年8月5日，但被告仅在2020年8月21日有少量送货，大量货物至今未能交付。2020年8月24日，原告向被告发出关于履行合同交货义务催告函，要求被告立即履行167合同项下的交货义务，被告以种种借口拒绝交货。根据合同第三条第九款的约定，“若乙方延迟10天及以上的，甲方有权解除合同，延误的产品乙方需按产品吊牌价的四折予以赔偿”。综上，被告不仅迟延交付货物达10天以上，还拒绝交付剩余大量货物，导致原告的采购商取消采购订单，给原告造成重大经济损失。望法院支持原告的诉讼请求。被告远景公司辩称：1.158合同项下DJJMQ-186507款、DJJWQ-186508款的加工费至今未付，167合同项下的加工费也没有支付。2.交货迟延是原告的原因造成的。158合同原告提供的面料存在很多问题，167合同原告更改了工艺，增加了工序，均给生产和交期造成了不利影响。DJJMQ-21501-X、DJJWQ-21502-X两款成衣答辩人在约定期限内已经生产完毕，但因美尔娜公司的商标错误需要重新确认包装方法，所以一直没有安排后整，直到2020年8月14日美尔娜公司跟单员蒋某师傅微信通知具体包装后答辩人才进行后整，此款交货延期并非答辩人原因造成。原告美尔娜公司为支持其诉讼请求提交以下证据材料：1.158合同、167合同原件各2份，DJJMQ-186507、DJJWQ-186508、DJJMQ-21501-X、DJJWQ-21502-X和DJJWQ-186502等5款成衣的生产通知单各1份。2.微信业务群聊天记录1份及相关人员身份信息，证明DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款，被告交付的成衣存在严重质量问题且迟延交付34天等事实。3.对账单及相应微信聊天截屏、成品入库单、服装照片、残次品的装箱单及照片，证明就DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款服装，双方曾经对账，两款成衣共有7938套合格入库，2193套不合格（其中有417套不可修复），392件上下装不配套，及成衣存在针眼洞、布疵、口袋歪斜、门襟不顺直等质量问题。4.关于履行合同交货义务催告函、回函原件各1份。5.出货明细表1份，系被告发送给原告。6.面料明细、辅料明细及相关送货单、物流凭证，证明158合同项下原告交付价值367063.6元的面料，167合同项下原告向被告交付价值238293.48元的面料，及被告已签收两份合同项下辅料的事实。7.入库及库存数量明细表1份，证明DJJMQ-186507款一等品入库3762套（含返修后入库的229套），二等品入库519套，单件入库144件，次品不能入库194套；DJJWQ-186508款一等品入库4668套（含返修后入库的263套），二等品入库765套，单件入库248件，次品不能入库223套。8.对账单、增值税专用发票、成品生产入库单等，证明158合同项下DDKMX-AM6095款成衣，双方已经履行完毕。9.定作清单1份，系美尔娜公司与常州澳通盛中品牌管理有限公司签订，证明美尔娜公司处的残次品系由远景公司加工的事实。10.工厂联系方式目录1份，证明远景公司是案涉款式成衣唯一的受托加工单位。被告远景公司围绕其辩称意见提供以下证据材料：1.167合同1份，证明因原告更改生产工艺，增加工序，双方调整了加工费的单价及加工数量的事实。2.微信业务群聊天记录及相关人员身份信息1份，证明：（1）DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款，美尔娜公司交付的面料存在严重质量问题，影响生产进度和交期；（2）被告交付成衣后，双方沟通成衣质量问题，被告表示如果有问题，要求原告退回返修，但原告回复称是小问题，会自己处理，无需退回，所谓2020年9月10日验货报告，当时并未提交给被告，也没有被告代表签名；（3）原被告双方对付款方式进行了沟通，且前面订单也是按此付款方式操作的；（4）DJJMQ-21501-X、DJJWQ-21502-X款，美尔娜公司提供的商标错误，需要重新确认包装方法，导致交货迟延；（5）DJJWQ-186502款的成衣已经按期生产完毕。3.电子银行交易明细2份、增值税专用发票2张。双方当事人的质证意见和本院认证意见：对原告美尔娜公司提交的证据1，被告远景公司质证表示，对合同的真实性无异议，生产通知单是大货生产前用于明确订单数量和工艺要求的，所载明的吊牌价无从考证。本院对该组证据真实性、关联性、合法性予以确认。对原告美尔娜公司提交的证据2，被告远景公司质证表示，对原告提及的质量问题，被告未现场参与，原告发送有质量问题的照片时，被告当即表示可以退回返修，原告表示都是小问题，可以自行处理。原告在验货后并未告知被告有2193套不合格，原告在被告不知情的情况下自行安排，被告对不合格品的数量及是否真正进行了返修有异议。本院对该组证据真实性、关联性、合法性予以确认。对原告美尔娜公司提交的证据3，被告远景公司质证认为，照片无法反映出相应服装是被告加工的，残次品装箱单是被告内部的，原告未以任何方式告知过被告，给被告机会确认其真实性。本院对双方曾就DJJMQ-186507、DJJWQ-186508两款服装的结算问题进行沟通的事实予以确认，关于美尔娜公司主张的全检费是否属于其损失等问题，本院在裁判理由部分进行分析评判。对原告美尔娜公司提交的证据4，被告远景公司质证表示，对真实性无异议，催告函中原告并未提及DJJMQ-186507、DJJWQ-186508两款交期延误的问题，说明交货时间是与原告达成一致的。且被告在回函中已经申明交期延误的原因有两点，一是原告未按照约定及时付款，二是原告更改工艺，包装确认迟延导致。本院对该组证据真实性、关联性、合法性予以确认。对原告美尔娜公司提交的证据5，本院予以确认。对原告美尔娜公司提交的证据6，被告远景公司质证表示，被告是来料加工企业，对面料、辅料价格真实性无法核实。鉴于远景公司未提供相应证据证明美尔娜公司主张的面料、辅料价格过分高于市场价，本院将参照该面料、辅料价格进行损失赔偿的计算。对原告美尔娜公司提交的证据7，本院认为，该证据不足以证明残次品的发生全部系由远景公司原因造成，及残次品的真实数量，本院对该证据材料内容不予确认。对原告美尔娜公司提交的证据8，本院对DDKMX-AM6095款成衣双方已履行完毕的事实予以确认。对原告美尔娜公司提交的证据9、10，本院对其关联性不予确认。对被告远景公司提交的证据1、2，本院对其真实性、关联性、合法性予以确认。对被告远景公司提交的证据3，原告美尔娜公司质证表示，107540.9元并非本案争议的DJJMQ-186507、DJJMQ-186508款的加工费。本院对该组证据材料的关联性不予确认。综合在案全部证据及庭审举证、质证情况，本院查明以下事实：一、合同的签订及变更情况美尔娜公司与远景公司在2020年发生数笔服装加工业务。案涉纠纷涉及158、167两份合同及相应生产通知单。158合同签订于2020年6月15日左右，美尔娜公司为甲方，远景公司为乙方。该合同主要内容：一、甲方委托乙方加工一批家居，明细如下：1.氧气棉基础男式家居套，款号DJJMQ-186507，4700套，包括蓝色、灰色和藏蓝色，单价17元，金额79900元；2.氧气棉基础女式家居套，款号DJJWQ-186508，5800套，包括蜡红色、暗红色和浅紫色，单价17元，金额98600元；3.撞色条童防蚊裤，款号DDKMX-AM6095，6500条，黑色，单价7元，金额38500元。总金额计217000元（含13%税）。加工费按实际入库数量结算。具体交期按生产通知单。边角料不回收，零头布需要回收。二、甲方提供：内衣面料，指定辅料主标、胶袋、总贴、衬板、吊牌、防伪贴、外箱。乙方提供：含线、透明肩带、包装用塑夹、衬、封箱胶袋等。三、产品质量要求及具体事项，1.乙方在进行生产前，必须用甲方指定的面、辅料做正确的产前样一件或一套，经甲方技术部签字后，按甲方确认的工艺进行大货生产。2.外观质量按照AQL标准来验收（主要问题以AQL2.5、次要问题以AQL4.0为标准）。9.因甲方没有按照合同约定的期限交付应由甲方提供的生产大货所用的面料、辅料、技术资料等必要条件给乙方，造成乙方交货期推迟的、推迟时间在因甲方迟延的时间内，乙方不承担延迟责任，但乙方以此为抗辩理由时，应有甲方的书面确认。如因乙方责任造成延期交货时间超出3天以上的，每超出一天扣罚延误产品合同金额的1%作为赔偿金。由于交期原因造成甲方销售损失的，乙方需承担损失赔偿责任。若乙方迟延达10天及以上的，甲方有权解除合同，延误的产品乙方需按产品吊牌价的四折予以赔偿（每款产品的吊牌价在甲方开具的生产通知单里有注明）。若该违约金不足以弥补甲方实际损失的，则按实际损失赔偿。四、验收方法、标准和期限，货品检验以进甲方仓库仓检的方式进行，根据甲方生产前提供的相关技术标准及合同签订的质量要求进行检验，经验收合格由甲方检品人员签字确认后入库，但该验收不影响甲方追究其后发现的因乙方原因造成的不合格品乙方所应承担的责任。五、包装要求及费用负担，2.甲方要求产品必须独码独色按照标准数量成箱，入库时必须提供正确的装箱汇总清单，确保箱内货物与装箱单无差错，如有款号尺码差错按100元/件（套）赔偿，在产品入库时被甲方发现有短少且乙方签字确认的按1000元/件（套）赔偿，从加工费中扣除。3.乙方送货到甲方仓库后要确保外箱完好无损，否则，甲方有权拒收，如有损坏由乙方赔偿。4.经我司检验不合格产品必须在24小时退回，返修后两日必须送到我司指定的仓库。六、交（提）货方式，乙方到甲方仓库自提原、辅料，乙方将成品按时按量交至甲方指定地点，费用由乙方自行承担，因不可抗拒的因素和乙方自身原因造成的损失由乙方承担。七、结算方式和期限，乙方在本合同所指产品完工交甲方仓库满45天（遇节假日顺延）凭加工合同及甲方实际入库单和增值税专用发票甲方付清加工费。八、其他事项，AQL检验标准、工艺单及生产通知单作为合同附件，不可缺少。167合同签订于2020年6月18日左右，美尔娜公司为甲方，远景公司为乙方。该份合同第一条加工标的物为：1.梭织绒格男式家居套，款号DJJMQ-21501-X，1500套，红色格，单价16.8元，金额25200元；2.梭织绒格女式家居套，款号DJJWQ-21502-X，2000套，红色格，单价16.8元，金额33600元；3.无侧缝绒格子女式家居套，款号DJJWQ-186502，5000套，包括灰粉格、桔色格，单价16.8元，金额84000元。总金额计142800元（含13%税）。除加工标的物外，该合同其余内容与编号为158的合同相同。2020年7月10日，美尔娜公司俞春兰在双方微信业务群中询问远景公司生产计划及交货日期，并表示DJJWQ-186502款有5000套，19号才上线生产，要求将该款面辅料及工艺资料退回，由美尔娜公司自行赶货，减轻远景公司出货压力。2020年7月11日，远景公司将DJJWQ-186502款灰粉格、桔色格各1000套的面辅料退回给了美尔娜公司。即双方协商确认将该款成衣加工数量调整为3000套。2020年7月19日，远景公司田英会在业务群中向美尔娜公司俞春兰、潘某提出，DJJMQ-21501-X、DJJWQ-21502-X两款与之前格子款式不同，裤子增加了两道侧缝、两个插袋，上衣增加了侧缝，因此要在原价基础上增加该几道工序的费用。后经协商，双方同意将该两款加工费增加至19.8元/套。后双方以盖章邮寄的方式重新签订书面合同对上述变更内容进行了明确。上述款号家居的生产通知单具体载明了各颜色及尺码的加工数量，单件需用面料名称及数量，交货日期，吊牌价，执行标准，辅料规格及数量等。其中，DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款的吊牌价均为499元。DJJMQ-21501-X、DJJWQ-21502-X款的吊牌价均为269元。DJJWQ-186502款的吊牌价为419元。二、美尔娜公司交付面料及辅料的情况（一）面料交付情况按照生产通知单，DJJMQ-186507款氧气棉基础男式家居套，蓝色、灰色、藏蓝色三色，美尔娜公司分别需提供：JC40S棉毛双面磨毛染松霜绿面料（大身）1140公斤，JC40S棉毛双面磨毛染岩灰色面料（大身）912公斤，JC40S棉毛双面磨毛染冬海蓝面料（大身）1520公斤。另提供全棉弹力斜纹布白色423米（三色通用，后背贴、坎条）。美尔娜公司实际于2020年6月25日交付松霜绿面料1117公斤，于2020年6月16日交付岩灰色面料832.4公斤，于2020年6月16日交付冬海蓝面料1498.6公斤。DJJWQ-186508款氧气棉基础女式家居套，蜡红色、暗红色、浅紫色三色，美尔娜公司分别需提供：JC40S棉毛双面磨毛染暗粉面料（大身）1170公斤，梭织深红色面料（D700）（领口、门襟、口袋坎条）162米；JC40S棉毛双面磨毛染桦红色面料（大身）1625公斤，暗红色色丁（D413)（领口、门襟、口袋坎条）225米；C40S棉毛双面磨毛紫色面料（大身）975公斤，白色全棉弹力斜纹布（领口、门襟、口袋坎条）135米。美尔娜公司实际于2020年6月16日交付暗粉面料1196.5公斤，于2020年6月16日、2020年7月3日分别交付桦红色面料840.3公斤、846.1公斤，于2020年6月25日交付紫色面料938.1公斤。2020年6月16日，美尔娜公司交付梭织深红色面料（D700）162米、暗红色色丁（D413)225米。DJJMQ-12501-X、DJJWQ-21502-X款所需面料相同，美尔娜公司共需提供20S*10S/62*44大红蓝条格双面磨毛绒布8945米、聚酯色丁-金黄（D310）210米。后美尔娜公司实际于2020年6月22日交付大红蓝条格双面磨毛绒布8902.1米,14.8元/米，金额131751.08元。2020年6月24日，美尔娜公司寄出色丁布，7元/米。DJJWQ-186502款无侧缝绒格女式家居套，灰粉格、桔色格两色，按原确认的加工数量5000套计算，美尔娜公司分别需提供：21S+21S色纺*21S+21S色纺/80*70，灰粉格双面磨毛绒布6900米；21S+21S色纺*21S+21S色纺/80*70，灰桔色格双面磨毛绒布4600米，单件用料均为2.3米。另需提供全棉弹力细纹布550米，单套用料1.1米（两色通用）。美尔娜公司实际于2020年6月25日交付灰粉格面料7480.4米、灰桔格面料4989.6米，后因双方将该款成衣委托加工数量调减为3000套，远景公司于2020年7月11日退回灰粉格面料2302米、灰桔格面料2334米，剩余灰粉格面料5178.4米、灰桔色面料2655.6米，13.6元/米，金额合计106542.4元。上述DJJMQ-186507、DJJWQ-186508、DJJWQ-186502三款共需白色全面弹力斜纹布1108米，9元/米。美尔娜公司于2020年6月20日发出856.1米。（二）辅料交付情况美尔娜公司需提供的辅料中，大烫标、洗涤唛、吊牌、吊绳、防伪贴、总贴、1号衬板或者2号衬板、26*36+5或者28.5*39+7透明塑料袋、34*24*4.5牛皮纸软盒，每件（套）需用1个（根）。配色纽扣每件（套）成衣需用5粒。DJJMQ-21501-X款需2.8cm牛筋计1200米，0.8米/件；DJJWQ-21502-X款需2.5cm牛筋计1480米，0.74米/件；DJJWQ-186502款需2.5cm牛筋计3700米，0.74米/件。DJJMQ-21501-X款、DJJWQ-21502-X款、DJJWQ-186502款分别需要外箱36个（42套/箱）、47个（20套/箱）、72个（按3000套计算，42套/箱）。158合同项下，美尔娜公司于2020年6月16日物流发出DJJMQ-186507款、DJJWQ-186508款所需烫标、洗唛、吊牌、吊绳、防伪贴、总贴、合格证各10500个（根）。远景公司于2020年6月18日签收了透明塑料袋10500个，于2020年6月24日签收了纽扣，于2020年6月18日签收了牛筋。167合同项下，远景公司于2020年6月25日、26日收到DJJMQ-21501-X、DJJWQ-21502-X、DJJWQ-186502三款所需烫标（0.1元/个）、吊牌（0.07元/个）、吊绳（0.07元/个）、防伪贴（0.02元/个）、总贴（0.03元/个）、合格证（0.12元/个）、牛皮纸软盒（2元/个）、透明胶袋（26*36+5规格，0.21元/个），各8500个（根）。2020年6月25日，美尔娜公司邮寄出洗唛（0.04元/个）8500个。2020年6月24日，远景公司收到纽扣（0.06元/粒）42500粒。远景公司于2020年6月27日签收2.5cm牛筋5180米，0.46元/米，2.8cm牛筋1200米，0.6元/米。后因双方协商确认将DJJWQ-186502款的加工数量调减为3000套，远景公司将相应数量的辅料也退给了美尔娜公司。2020年7月27日，因原透明塑料袋太小，大尺寸成衣无法平整包装，美尔娜公司向远景公司邮寄1000个28.5*39+7规格的透明塑料袋（0.23元/个），并要求退回1000个26*36+5规格的透明塑料袋。三、远景公司交付成衣及美尔娜公司支付加工费的情况158合同项下，款号为DDKMX-AM6095的撞色条童防蚊裤，远景公司在2020年6月12日至7月3日累计交付5507条（入库5487条+合格品2条）。美尔娜公司于2020年7月28日支付该款服装加工费38409元。款号为DJJMQ-186507的氧气棉基础男式家居套，远景公司在2020年7月3日至2020年8月21日期间共计交付4608套成衣和144件单件上（下）衣。款号为DJJWQ-186508的氧气棉基础女式家居套，远景公司在2020年7月25日至8月21日期间共计交付5664套成衣和248件单件上（下）衣。该两款成衣，远景公司主张加工费金额为10664*17元/套=181288元。美尔娜公司主张加工费金额应为10272*17元/套=174624元，单件服装不应计付加工费。该两款成衣的加工费，美尔娜公司至今未予给付。167合同项下，款号为DJJMQ-21501-X的梭织绒格男式家居套，远景公司在2020年8月21日交付235套，其余1265套未予交付。款号为DJJWQ-21502-X梭织绒格女式家居套，远景公司在2020年8月21日交付183套，其余1817套未予交付。款号为DJJWQ-186502的无侧缝绒格子女式家居套，合同数量3000套，远景公司未予交付。该份合同项下，美尔娜公司也未支付加工费。四、双方围绕面料与成衣的质量问题，付款、交货与结算等进行沟通的情况2020年7月5日，远景公司裁剪部主管李某将面料存在褶皱、破洞等情况拍照发送至双方业务群中。DDKMX-AM6095款撞色条童防蚊裤，美尔娜公司仅对其中5487条结算了加工费，另有2条合格品（二等品）未计算加工费。2020年7月10日，双方就此问题在业务群中进行沟通，远景公司田英会表示，合格品就应结算加工费，要求了解不能结算的原因，并称，“希望下次有这种衣服寄回来让我们看一下什么问题成为二等品，如果可以修的，我们会配合修好。”2020年7月29日，美尔娜公司俞春兰在微信中对远景公司李玉莲讲到，“李总，早上好！昨天我们电话沟通的关于付款提货的事，今天一早我去请示领导了，现在确定的回复您啊！这个月底前，也就是明天，我把前面未到期的工费107540.9元先申请支付给你！按你昨天说的，我承诺月底前把这笔钱支付给你，你今天会安排发货。”2020年7月30日，美尔娜公司向远景公司支付107540.9元，该笔款项系双方其他加工合同项下加工费。2020年8月1日，美尔娜公司夏某在业务群中向远景公司田英会提出，DJJMQ-186507款170码到货的180套，腰头错码，翻箱不好的有40几件，腰头半围大了4cm，一圈大8cm。2020年8月5日，远景公司田英会在微信中询问美尔娜公司蒋某，“前期送货过去的都说不合格，怎么处理的？要不要我们拖回来返？”蒋某答复，“我们那边在找人返呢，如果找到人就重验一遍，好的先入库，不好的小问题我们那边再返返……在我那边验过就能入库了。”田英会表示，“回头一个扣款来我们不接受的，不合格就退给我们自己修。”蒋某称，“你回来返过去不一定合格。”同日，美尔娜公司俞春兰在微信群中跟田英会讲到，“田师傅，我们进仓检品部都会进行抽检，她们会出抽检报告，然后把问题都写在检验报告上，我们发报告给你们的目的是希望你们手上在做的避免再出现这样的问题，没有其他意思。请放心啊，小问题我们自己这里会处理好的。”田英会表示，“我们就是在结合你们每次的报告意见及蒋师傅现场的要求在操作了。”因美尔娜公司提供的某一辅料有误，要求远景公司暂停DJJMQ-12501-X、DJJWQ-21502-X款的后整。2020年8月14日，美尔娜公司蒋某在微信中跟远景公司田英会讲到，“DJJMQ-12501-X、DJJWQ-21502-X两款可以包装了，不要改了。送货时把第一张上衣工艺换了。”2020年8月24日，美尔娜公司向远景公司发送关于履行合同交货义务催告函一份，主要内容：贵我双方于2020年6月18日签订167合同，合同履行期间，虽经我方跟单人员现场及微信工作群多次催告，截止本催告函日，贵方依然未能按照合同约定交期交付产品，已经严重影响我公司向客户订单（第三方）履行合同，订单面临被取消及赔偿订单客户（第三方）损失的极大风险。为避免或减少因此带来的损失，我方郑重致函贵方，立即将已经完工合格产品交付，对尚未完工产品必须承诺最晚交付期，以便我方作出决定。希望贵方接函后引起高度重视，采取必要措施，诚信履行生效合同约定。如果贵方依然漠视催告，我方将保留采取包括解除合同、追究违约责任，及要求赔偿损害等一切正当权益。远景公司收函后随即于2020年8月27日回函一份，主要内容：贵司所催要的三款（DJJMQ-21501-X款、DJJWQ-21502-X款和DJJWQ-186502款）家居服我司都已经做好在等贵司支付之前已出货的DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款针织款睡衣货款便可安排出货，因和贵司合作的第一批货的货款贵司未能按期付款（注：6月6日出货的应在7月22日付款），所以我司李总电话跟贵司俞总重新沟通了付款方式：贵司收到货并且支付已到贵司的大货货款后，我司安排出后面的货，以此类推，按照电话沟通的付款方式，贵司也支付了DJJMQ-186501、DJJWQ-186502款的货款，且贵司也承诺本周四（8月27日）支付已到贵司的DJJMQ-186507和DJJWQ-186508款针织款睡衣货款后我司安排出DJJMQ-21501-X、DJJWQ-21502-X款货。故请贵司遵守电话约定的以上付款方式，支付已到贵司的DJJMQ-186507和DJJWQ-186508款的货款，以便我方安排出DJJMQ-21501-X款、DJJWQ-21502-X款、DJJWQ-186502款的大货。若因贵司不支付货款导致货期延误等所有损失，我厂概不负责，由贵司自行承担，贵司提到的取消订单属于贵司单方面自己的原因造成的，我司不予认可，同时已出货的DJJMQ-186507和DJJWQ-186508款需正常支付加工费给我司。2020年9月8日，远景公司李玉莲在业务群中，向美尔娜公司俞春兰讲到，“后面的货早已全部好了，在等你们付前面的货款。”并拍了车间盒子、箱子的照片发送至业务群中。美尔娜公司潘某提出，“你们的照片怎么看不到衣服，只看到箱子和盒子。”2020年9月10日，美尔娜公司夏某等人至远景公司处查看167合同项下成衣加工情况，远景公司进行了接待。当日下午，远景公司李玉莲在业务群中询问俞春兰，“货你们看结束了，怎么说。”俞春兰在业务群里问夏某看货结果是否给工厂，并要求远景公司按合同交货。夏某称给了，随后，其连续发送数张瑕疵服装照片到业务群中。双方协商DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款成衣的结算问题，美尔娜公司主张两款成衣共有7938套合格入库，2193套不合格（次品含可返修、返修费用待确认），392件上下装不配套，产生全检费12157.2元，另有零头布和超损面料。对此，远景公司田英会于2020年9月11日在业务群中回应，针对针织睡衣结单，需要明确以下几点：1.白色斜纹布我们这边有贵司需要退回的数量，请删除此项；2.此订单操作时跟贵司跟单及在此群里就反映过面料品质太差、破洞等问题居多，当时贵司跟单要求避让裁剪，这样，计算面料就不能单纯按照理论数据，同时我这边还有部分因面料问题无法出货的B品和换片布，贵司的零头布和超损部分我司不予确认，请重新核算；3.贵司所发的2193件的返修费用请告知具体金额；4.贵司提到的全检费用，与我工厂无关，不予认可。后双方对158合同的结算问题和167合同的交货问题未能达成一致意见。美尔娜公司认为，远景公司迟延交货，给其造成重大损失，遂诉来法院，要求处理。另查明，关于生产周期问题，美尔娜公司主张为30天。远景公司陈述，在面辅料齐备情况下，10000件以内生产周期在35天左右。还查明，双方微信业务群中约有15名群成员，美尔娜公司有俞春兰、蒋某、潘某、夏某、朱某、马某等人参与到了与远景公司案涉业务的对接过程中，分别负责管理、成衣跟单、辅料跟单、结算等事宜。再查明，远景公司于2020年10月11日签收了本院邮寄送达的起诉状副本、证据材料、应诉通知书、举证通知书、开庭传票等法律文书。本院认为，美尔娜公司与远景公司属于来料加工的合作方式，应适用《中华人民共和国合同法》有关承揽合同的相关规定处理双方争议。本案争议焦点为：一、美尔娜公司要求解除167合同是否具有事实和法律依据；二、美尔娜公司主张的违约金是否能够得以支持。对此，本院分析评判如下：关于争议焦点一，《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方有权解除合同。167合同项下，美尔娜公司在2020年6月27日基本交齐面辅料，远景公司仅在2020年8月21日交付DJJMQ-21501-X款成衣235套、DJJWQ-21502-X款成衣183套，剩余未予交付。按照双方确认的生产周期计算，远景公司已构成迟延履行。其拒绝交付该合同项下三款成衣的主要理由是，美尔娜公司未按期支付158合同项下DJJMQ-186507、DJJWQ-186508两款成衣的加工费，及双方已对付款方式进行了变更。对此，本院认为，远景公司拒绝交货的理由不能成立。案涉合同第七条约定，远景公司在本合同所指产品完工交美尔娜公司仓库满45天（遇节假日顺延）凭加工合同、实际入库单和增值税专用发票，美尔娜公司付清加工费。根据查明的事实，远景公司在2020年8月21日才交清DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款成衣，且对交期迟延负有主要责任，其在2020年8月27日回函要求美尔娜公司支付该两款的加工费，不符合上述合同约定的付款期限和付款条件。合同应当严守，对合同内容是否变更发生争议的，由主张一方负担证明责任。本案中，双方通过电话沟通付款、发货问题是事实，但远景公司提交的证据不足以证明双方已就变更合同约定付款方式达成一致意见，应承担举证不能的法律后果。根据双方2020年7月29日微信聊天记录，即使美尔娜公司提前支付了其他合同项下成衣的加工费，是为了促使远景公司尽快交货所作的让步，仅针对特定合同及相应款式成衣具有法律效力，不足以认定构成对其他合同项下付款方式的变更。据此，远景公司无权以美尔娜公司未付158合同项下加工费为由留置167合同项下成衣，其拒绝履行的行为已构成根本违约。美尔娜公司要求解除该合同的诉讼请求，本院予以支持，本院确认167合同于2020年10月11日解除。关于争议焦点二，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》（法释〔2009〕5号）第二十九条规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案中，美尔娜公司主张，参照合同约定的吊牌价，并抵扣加工费后，远景公司因迟延交货，应付158合同项下违约金859876.8元，167合同项下违约金870133.6元。经庭审释明，远景公司申请本院对违约金进行调整。本院认为，美尔娜公司就其实际损失主要提供了面辅料成本等方面的证据，其主张的违约金过分高于远景公司违约给其造成的实际损失，应予调整。现就双方履行合同的情况分析如下：第一，案涉158、167合同项下，远景公司是否构成迟延交货及拒绝交货是否有正当理由的问题。158合同项下，根据合同和生产通知单的约定，面料及大烫标、洗涤唛、纽扣等主要辅料由美尔娜公司负责提供，因其未能及时提供造成成衣交付迟延的，远景公司不承担相应责任。根据查明的事实，除DJJWQ-186508款中846.1公斤桦红色面料于2020年7月3日交付外，其余面辅材料在2020年6月25日基本交齐，具备生产条件。按单件用料0.65公斤计算，该数量桦红色面料对应约1300套成衣。庭审中，双方确认生产周期在30至35天左右。而远景公司DJJMQ-186507款成衣绝大部分是在2020年7月25日后交付，DJJWQ-186508款均是在2020年7月25日至2020年8月21日期间交付，构成迟延履行，且对该迟延履行负有主要责任。在此问题上，美尔娜公司交付面料存在瑕疵，面料、辅料在签约后未能一次性全部提供到位等，也会给远景公司订单排产、人员调配等造成一定不利影响，应当作为造成交期迟延的因素予以考虑。167合同项下，远景公司拒绝交货，缺乏正当理由，不再赘述。第二，关于成衣质量问题。《中华人民共和国合同法》第二百五十六条第一款规定，定作人提供材料的，定作人应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。第二百六十一条规定，承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。本案中，远景公司收到面料后，及时向美尔娜公司提出异议是事实，可以认定美尔娜公司提供的面料存在一定质量瑕疵。远景公司田英会在2020年9月11日微信聊天中提及美尔娜公司要求避让裁剪，符合常理，本院予以认可。因此，关于本案的清理与结算，本院不再考虑零头布、超损等情况。美尔娜公司收到DJJMQ-186507款成衣进行验收后，及时向远景公司提出腰头尺码错误等质量异议，亦是事实，本院予以确认。而诸如腰头尺码错误、门襟歪斜、上下装不配套等问题，属于裁剪、缝制等加工生产原因造成，与面料本身瑕疵无关。据此，可以认定远景公司交付的工作成果存在质量问题，应承担相应的违约责任。第三，关于成衣验收与返修问题。合同约定，经美尔娜公司检验不合格产品必须在24小时退回，返修后两日必须送到美尔娜公司指定仓库。通过双方微信聊天记录可以看出，远景公司田英会在2020年7月10日、2020年8月5日多次要求，如美尔娜公司认为所交付成衣存在质量问题，希望退回远景公司进行返修，便于其查找原因。本院认为，对成衣进行验收，属美尔娜公司自身义务，相关验收费用应由美尔娜公司自行承担。美尔娜公司提出质量异议后，是否真正存在质量问题、存在何种质量问题及问题严重程度，应由双方共同参与确认、协商解决。美尔娜公司验收成衣后，未退回远景公司返修，也未要求远景公司派员至现场确认，远景公司对残次品数量及是否真正进行返修提出异议，理由正当，本院予以认可。美尔娜公司已明确表示小问题可以自行返修，发送检验报告的目的在于希望远景公司在日后生产中避免出现类似问题的情况下，仍将返修费用作为扣款结算项目，明显违反合同约定，如存在返修费用，属其自身原因造成的损失，应由其自行承担。根据相关法律规定的精神，美尔娜公司在验收后，如认为成衣需要返修，应退回远景公司要求返修，其拒不返修或者确有其他正当理由的，美尔娜公司自行返修后，才有权向远景公司主张返修费用。鉴于双方未对成衣进行封存，残次品数量也未经远景公司确认，本院对美尔娜公司主张的DJJMQ-186507、DJJWQ-186508款有7938套合格入库，2193套不合格的事实不予确认。在上述对双方履约情况分析的基础上，本院综合美尔娜公司的实际损失，实际产生的加工费数额，合同约定的违约金计算标准，远景公司在订立合同时预见或者或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失及其关于未交付成衣其可自行处理的意见，同时，本着纠纷一体化解决的精神，酌情确定远景公司应付违约金的数额。158合同项下，远景公司已经完成交货且构成迟延履行、瑕疵履行，双方面辅料已结清，远景公司认为应得加工费181288元，美尔娜公司主张加工费为174624元。本院确定远景公司迟延交货应付违约金数额，与美尔娜公司应付加工费折抵后，美尔娜公司在该份合同项下给付远景公司加工费120000元。167合同，远景公司拒绝履行缺乏正当理由，现该合同本院确认解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。该合同项下，远景公司已交付成衣部分应计算加工费，未交付部分不再向美尔娜公司交付。美尔娜公司实际损失主要是面辅料损失，业务群所涉人员等的管理和劳动力成本，及成衣销售后的利润等。综合本案实际情况，本院确定远景公司拒绝履行给美尔娜公司造成的实际损失，与美尔娜公司在该份合同项下应付加工费折抵后，远景公司在该份合同项下应付美尔娜公司违约金470000元。以上158合同美尔娜公司应付加工费，与167合同远景公司应付违约金相抵，本院确定因远景公司在案涉158、167合同项下存在迟延履行、瑕疵履行，拒绝履行的违约行为，实际应向美尔娜公司给付违约金350000元。综上，原告美尔娜公司要求解除编号为CZ2020-6-167的委外加工合同的诉讼请求，本院予以支持；要求被告远景公司给付违约金350000元部分的诉讼请求，本院予以支持；其余诉讼请求，本院不予支持。远景公司的辩称意见，理由正当的，本院予以采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百五十六条、第二百六十一条、第二百六十二条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》（法释〔2009〕5号）第二十七条、第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十一条之规定，判决如下：一、确认原告常州市美尔娜服饰有限公司与被告淮安远景服饰有限公司签订的编号为CZ2020-6-167的委外加工合同于2020年10月11日解除；二、被告淮安远景服饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告常州市美尔娜服饰有限公司给付违约金350000元；三、驳回原告常州市美尔娜服饰有限公司的其余诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费28288元、保全费5000元，合计33288元，由原告常州市美尔娜服饰有限公司负担28950元，被告淮安远景服饰有限公司负担4338元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州中院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  章福泉人民陪审员  王 辉人民陪审员  王义盖二〇二一年三月十三日法官 助理  孟小军书 记 员  梁 程附相关法律条文：一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百五十六条定作人提供材料的，定作人应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。二、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。四、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。