河南省武陟县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0823民初401号原告：河南青之山智能科技有限公司，住所地：河南省郑州市高新技术产业开发区西四环310号1号楼1单元28层276号，统一社会信用代码：91410100MA443DUP5K。法定代表人：李宗杰，总经理。委托诉讼代理人：马梦鸽，河南德冠律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄琰琰，河南德冠律师事务所律师。被告：河南金洁医疗器械有限公司，住所地：河南省武陟县詹店镇凯雪路中段（河南大美印刷有限公司院内），统一社会信用代码：91410823MA9F8K1G2B。法定代表人：张建娃，总经理。委托诉讼代理人：王斌，男，1975年10月10日出生，汉族，住河南省淅川县，系公司员工。原告河南青之山智能科技有限公司（以下简称青之山公司）与被告河南金洁医疗器械有限公司（金洁公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2021年1月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告青之山公司的法定代表人李宗杰及委托诉讼代理人黄琰琰、马梦鸽，被告金洁公司的委托诉讼代理人王斌到庭参加诉讼，本案现已审理终结。青之山公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告金洁公司向原告支付剩余工程款48000元以及利息2160元（以48000元为基数，按照日利率万分之五从2020年7月15日暂计算至2020年10月13日，剩余利息以48000元为基数，计算至本息清偿之日止），违约金12800元，共计62960元；2、请求法院依法判令被告承担本案受理费、保全费、鉴定费等诉讼费用。事实和理由：2020年6月18日，原告与被告签订《中央空调设备供货及安装合同书》一份，合同约定，原告青之山公司按照被告金洁公司图纸范围内的中央空调系统、新风系统进行安装改造，该工程的总价款为128000元，根据合同约定，款项分三次支付：第一次为合同签订后，被告向原告支付38400元作为预付款；第二次为设备及人员到场后支付64000元；第三次为工程完工并试机正常后一次性支付剩余款项25600元。该工程于2020年7月初已经完工，并试机正常，可供被告正常使用。但被告仅向青之山公司支付合同价款80000元，剩余48000元一直未支付。原告多次与被告联系，但被告一直推脱不解决问题，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判如所请。金洁公司辩称，原告没有按约定时间完工，在施工过程中没有按约定施工，致使被告延误生产两个月，未达到被告的使用标准，被告在不该付款的时候提前支付工程款40000元，原告才进场安装，且安装过程拖拖拉拉，影响被告正常生产，后来被告又找其他维修单位进行了维修检测。被告要追究原告造成的工期拖延、不能正常施工、工厂不能正常生产、工人误工损失等，被告保留诉权。本院经审理认定事实如下：2020年6月，原告青之山公司与被告金洁公司商定由原告青之山公司为被告金洁公司安装中央空调系统、新风系统。由被告金洁公司提供图纸，原告根据图纸设计进行安装。2020年6月18日，原告对双方商定的《中央空调设备供货及安装合同书》签字并予以确认，2020年7月6日工程全部安装完毕，同年7月14日被告方才在该合同书上签字进行确认。原告为合同乙方；被告为合同甲方，该工程的总价款为128000元，约定工程合同签订后，甲方（金洁公司）支付合同总额的30%，人民币38400元给乙方（青之山公司），作为预付款；该合同第三条3.2约定：室内机设备、主材钢管、保温、风道及施工人员到场支付合同总额的50%，人民币64000元给乙方。第三条3.3约定：设备安装，管道完成后，试机正常，可供正常使用后，一次性付清余款。合同第一条约定了需要采购设备的品名、规格型号、数量以及单价，设备总价值加上人工安装费、税金总计143134.6元，最终优惠总价为128000元。注：本报价不含室外机电缆线，所有工程量据实结算，单价不变，工程结束双方参与验收核对工程量合计总价。原告青之山公司于2020年6月14日开始施工，同年6月16日，被告金洁公司支付原告第一笔款40000元，2020年7月2日，被告支付原告工程款40000元。余款48000元至今未给付。原告多次讨要未果，被告认为原告在完工后没有对空调进行调试，空调一直达不到厂区设备生产需要，原告一直未对空调设备进行调试，被告找其他空调维修人员进行了维修后才达到了被告的要求。原告认为原告已经对空调设备进行了调试，空调运行正常。原、被告因此发生争执，并酿成本案纠纷。另查，原告采购的空调机器设备经检测为合格产品，均有产品合格证。以上事实，有原、被告的当庭陈述，以及原告提供的：1、中央空调设备供货及安装合同书；2、检验报告、产品合格证；3、微信聊天记录；4、测量空调温度的设备截图；5通话录音，被告提供的：微信聊天记录，以上证据均能在卷佐证。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。原告青之山公司与被告金洁公司签订的《中央空调设备供货及安装合同书》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。原、被告均应按照合同约定全面履行各自的合同义务，原告作为施工人应根据被告提供的图纸为被告安装中央空调系统、新风系统。原告购买了合格的空调设备为被告安装了中央空调系统和新风系统，被告应按照合同约定的价款按时向原告支付，被告在支付80000元工程款之后拒不支付剩余的48000元款项，已构成违约，应当承担支付原告工程款的违约责任。被告辩称原告没有按约定的时间完工，延误了被告的生产，安装的设备未达到被告的生产标准。根据原、被告双方签订的安装合同，双方未约定工期。被告在庭审中陈述工期为10天，但无其他证据印证，且原告签订合同在先，被告于工程完工之后的2020年7月14日才签订合同，因此其辩称的原告未按期完工的理由不能成立。至于空调系统的性能问题，原告举证测试空调出风处的温度为16摄氏度，说明该空调设备的制冷性能良好。被告称在2020年9月6日之后其空调系统已经能正常使用，但其未举证在2020年9月6日之前被告的空调系统经有关机构检测确系未达到使用条件的相关证据，或被告的空调系统确属原告原因存在故障或质量问题有让其他维修人员维修的情形，被告未提供让他人维修的合同或维修发票，故被告辩称的原告为被告安装的空调系统未达到要求的标准，理由不立，本院不予采信。至于原告主张的被告余欠的48000元工程价款，被告在工程完工之后在原告的催促下才与原告签订了合同。根据原告举证的电话录音，原告多次催促被告进行验收，被告一直未进行验收，现被告的空调系统已投入正常使用，视为该工程已经验收。原告安装的空调系统运行正常，空调设备质量合格。被告对原告施工所列明的设备价款及安装费、税金以及原告施工量等均未提出异议，视为对原告主张工程量及下欠工程款的认可。被告对合同列明的原告向被告的主要负责人催要工程欠款时，被告负责人并未提出施工及设备存在问题，而是辩称安装的设备放置不合理，因此不能证明被告的施工合设备存在问题，被告以工程存在质量问题以及工程未进行验收拒付工程欠款，责任在被告而非原告，故被告应当承担支付原告48000元的还款责任。至于违约金，应以48000元工程款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从2020年7月15日起算至被告实际履行完毕之日止。综上,依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决如下：一、被告河南金洁医疗器械有限公司应于本判决生效后十日内支付原告河南青之山智能科技有限公司工程款48000元及违约金（以48000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从2020年7月15日起算至被告实际履行完毕之日止）；二、驳回原告河南青之山智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1374元，减半收取计687元，由原告河南青之山智能科技有限公司承担57元，被告河南金洁医疗器械有限公司承担630元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员  王正超二〇二一年三月二十三日书记员  韩海燕