北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0108民初49917号原告：山东鲁能泰山电力设备有限公司，住所地泰安市天烛峰路。法定代表人：曹西森。委托诉讼代理人：薛宝同，山东华林律师事务所律师。被告：康得世纪能源科技有限公司，住所地北京市海淀区。法定代表人：王建丽。原告山东鲁能泰山电力设备有限公司（以下简称鲁能泰山公司）与被告康得世纪能源科技有限公司（以下简称康得世纪公司）买卖合同纠纷一案，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告鲁能泰山公司委托诉讼代理人薛宝同到庭参加了诉讼，被告康得世纪公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鲁能泰山公司向本院提出诉讼请求：1.判令康得世纪公司继续履行合同约定的收货义务；2.判令康得世纪公司立即支付鲁能泰山公司货款3695000元及利息（以3695000元为基数，从2018年9月25日起计算至实际支付之日止，其中2019年8月19日前按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，2019年8月20日后按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3.康得世纪公司承担本案的诉讼费。事实与理由：2018年6月8日，双方签订康得碳谷110KV主变压器（含中性点接地装置）《采购合同》，购买鲁能泰山公司生产的主变压器及中性点装置设备，总价款369.5万元。此后鲁能泰山公司依约生产制造完毕，但康得世纪公司却拒不按合同约定支付货款，亦不要求发货，应视为鲁能泰山公司的合同义务已经完成，康得世纪公司应向鲁能泰山公司支付该笔合同全部货款369.5万元。为了维护自身的合法权益，因此提起诉讼。被告康得世纪公司未提交书面答辩状。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对相关证据和事实本院认定如下：康得世纪公司于2018年5月31日向鲁能泰山公司出具《中标通知书》，记载：鲁能泰山公司：你方于2018年5月30日所递交的康得世纪公司KDT110kv主变压器含中性点接地装置采购项目竞标文件已被我方接受，被确定为中标人。康得世纪公司（买方、甲方）和鲁能泰山公司（卖方、乙方）于2018年6月8日签订《康得碳谷110KV主变压器（含中性点接地装置）采购合同》，约定买方从卖方处购买2套康得碳谷110KV主变压器及2套中性点装置，合计金额为3695000元。交付时间：发布中标通知书后（2018.6.3日发布）75日内完成交付。交货地点：买方项目现场指定安装地点，康得碳谷科技有限公司（山东荣成）。付款方式：合同签订后，卖方开具时效为货到甲方指定地点后一个月，金额为合同总额20%的无条件不可撤销的银行保函给买方，买方在15日内支付同等金额预付款739000元给卖方。设备制作完成，经买方初步验收完毕，买方支付30%合同总额的发货款1108500元给卖方。设备到买方现场，买方收到卖方开具的合同总额16%增值税发票15日内，买方支付30%合同总额的到货款1108500元给卖方。设备安装调试完毕或设备到达买方现场两个月内，二者以先到为准，买方支付10%合同总额的验收款369500元给卖方。设备安装调试完成验收合格后十五个月或设备到买方现场18个月内，二者以先到时间为准，凭买方质保验收单在15日内支付合同总额的10%质保金。康得世纪公司（买方）和鲁能泰山公司（卖方）于2018年6月19日签订两份《技术协议》，明确了相应的标准和规范。上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行于2018年7月2日为康得世纪公司出具《预付款保函》，保函金额为739000元，保函自开立后且保函申请人收到受益人康得世纪公司足额支付的预付款之日起生效，有效期截止日为2018年9月30日。另经本院询问，鲁能泰山公司称《预付款保函》康得世纪公司没有签字，也没有向其支付预付款。鲁能泰山公司称因交货期较紧，为保证工期，其在康得世纪公司没有支付预付款的情况下加班加点生产设备，并于2018年9月21日将设备生产完毕，其于同日通过邮箱向康得世纪公司发送《监造邀请函》，记载：康得世纪公司：我公司与贵司于2018年6月签订了康得碳谷110KV主变压器（含中性点接地装置）的采购合同。为合作愉快，不耽误合同要求交货期，我公司在接到合同以后立即安排排产，现变压器成品已完成，达到成品实验前状态。请贵司：1.近期派相关人员到我公司进行变压器监造。监造时间请提前通知我公司销售人员，给予协调达到监造期间一切工作顺利进行。2.变压器成品已完成，请尽快付给我公司预付款。为证明生产的涉案设备检验合格、具备出厂发货条件，鲁能泰山公司提交了180-0614和180-0615产品合格证、实验报告及实物图。鲁能泰山公司于2018年12月24日通过邮箱向康得世纪公司发送《货款催收函》，记载：致康得世纪公司：贵公司于2018年6月3日发给我公司中标通知书，于2018年6月19日变压器合同签订完成，产品型号SZ11-63000/110，数量2台，金额369.5万元，合同约定付款方式为：预付款20%、提货款30%、到货款30%、验收款10%、质保金10%。现我公司生产的变压器产品已按合同约定时间生产完成，但贵公司到目前为止预付货款尚未支付。本着友好合作的宗旨，现请贵公司在收到该《货款催收函》后15日内支付该笔逾期货款（金额为739000元）。鲁能泰山公司称康得世纪公司一直推脱，既不要求其发货，也不支付货款，也一直没有表示要解除合同。因涉案设备系大型货物且有一些配套件需要康得世纪公司到现场进行交接卸货，故其需要接到康得世纪公司交货通知后才能发货。鲁能泰山公司称因康得世纪公司一直未通知其交货，故生产的设备一直存放在鲁能泰山公司厂房代为保管。因涉案变压器系按照康得世纪公司的技术需求进行制造的专用设备，无法转卖给其他公司，故其主张继续履行合同，要求康得世纪公司收货并支付全部货款。以上事实，有涉案合同、《技术协议》、《中标通知书》复印件、《预付款保函》复印件、《监造邀请函》复印件、《货款催收函》复印件、电子邮件截图、产品合格证、实验报告、实物图及当事人陈述等证据材料在案佐证。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有约束力。鲁能泰山公司与康得世纪公司签订的涉案合同系双方真实意思表示且未违反法律和行政法规强制性规定，不违背公序良俗，应属有效。双方均应依约履行合同义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据鲁能泰山公司提交的证据，本院可以认定鲁能泰山公司已依约备货，涉案合同具备履行条件，鲁能泰山公司亦要求继续履行合同，故双方当事人应继续履行合同。双方合同约定：合同签订后，卖方开具时效为货到甲方指定地点后一个月，金额为合同总额20%的无条件不可撤销的银行保函给买方，买方在15日内支付同等金额预付款739000元给卖方。鲁能泰山公司已依约开具保函，合同约定的预付款期限已经届满，康得世纪公司逾期支付预付款的行为构成违约，鲁能泰山公司有权要求其支付预付款739000元及利息，故对鲁能泰山公司诉讼请求中要求康得世纪公司支付预付款739000元的部分，本院予以支持。鲁能泰山公司主张的该部分货款利息的起算日及计算标准符合法律规定，本院予以支持。因涉案设备未实际交付，亦未经康得世纪公司初步验收，故双方合同约定的发货款、到货款、验收款、质保金付款条件均未成就，故对鲁能泰山公司诉讼请求中要求康得世纪公司支付前述款项及利息的部分，本院不予支持。被告康得世纪公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩和质证的权利，不影响本院依据已经查明的事实作出缺席判决。综上，依照1999年施行的原《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(2020年修正)第十八条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，判决如下：一、原告山东鲁能泰山电力设备有限公司、被告康得世纪能源科技有限公司继续履行双方于2018年6月8日签订《康得碳谷110KV主变压器（含中性点接地装置）采购合同》（合同标号：KD-KDT-2018-024）；二、被告康得世纪能源科技有限公司于本判决生效后十日内向原告山东鲁能泰山电力设备有限公司支付预付款739000元及利息（以739000元为基数，从2018年9月25日起计算至实际支付之日止，其中2019年8月19日前按照中国人民银行同期贷款利率计算，2019年8月20日后按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告山东鲁能泰山电力设备有限公司的其他诉讼请求。如果被告康得世纪能源科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费36360元（原告山东鲁能泰山电力设备有限公司预交），由原告山东鲁能泰山电力设备有限公司负担29088元，已交纳；由被告康得世纪能源科技有限公司负担7272元，于本判决生效后七日内交纳。公告费520元（原告山东鲁能泰山电力设备有限公司预交），由被告康得世纪能源科技有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 长  张颖超人民陪审员  刘玉凤人民陪审员  靳艺红二〇二一年三月三十日书 记 员  薛 瑾