山西省太原市中级人民法院民事判决书（2021）晋01民终857号上诉人（原审原告）：郑某，住太原市。上诉人（原审原告）：马某，住太原市。二上诉人共同委托诉讼代理人：刘某，山西弘韬律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：山西陆锦泰房地产开发有限公司，统一社会信用代码91140100MA0GT7YL7W。法定代表人：牛某。委托诉讼代理人：卫某，山西邦宁律师事务所律师。委托诉讼代理人：李某，系公司人事，住祁县。上诉人郑某、马某因与被上诉人山西陆锦泰房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，不服太原市小店区人法院（2020）晋0105民初6048号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月24日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人郑某、马某及其委托诉讼代理人刘某，被上诉人山西陆锦泰房地产开发有限公司的委托诉讼代理人卫某、李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。郑某、马某上诉请求：1、请求依法撤销太原市小店区人民法院依法作出的（2020）晋0105民初6048号民事判决书；2、请求二审法院在查清事实的基础上，依法改判或发回重审；3、涉案的一、二审费用均由被上诉人承担。事实和理由：上诉人郑某、马某与被上诉人山西陆锦泰房地产开发有限公司（以下简称“陆锦泰公司”）因房屋买卖合同纠纷一案，太原市小店区人民法院于2020年9月30日依法作出（2020）晋0105民初6048号民事判决书，判决驳回上诉人的诉讼请求，上诉人不服该判决，依法提起上诉，理由如下：一、上诉人认为原审法院判决认定事实错误。（一）办理房屋按揭贷款的前提是涉案房屋的售房手续是否齐全、即五证是否齐全（即《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房预售许可证》）。被上诉人拖延办理《商品房预售许可证》、拖延签订《商品房买卖合同》的行为，使得上诉人缺乏办理贷款的必要条件。商品房买卖合同，就不会大量出现涉案房屋签订时间与约定交付时间相冲突的情形。被上诉人在未取得预售许可证时违规售房，后以《商品房买卖合同》主张未构成违约，如此操作被上诉人从中获得巨大利益。试想一下，在被上诉人胜诉之后，所有的开发商在手续不全时签订前期的房屋买卖合同后，以各种理由拖延时间，在取得《商品房预售许可证》后重新签订商品房买卖合同，以便规避承担逾期交房的风险，在如此情况下，业主的合法权益将无法得到保障、市场的经济秩序将无法得到维护。按照一般的按揭贷款办理流程，在确定所购买房屋得到银行按揭支持后，先向银行提交《按揭贷款申请书》，待银行审查确认购房者符合按揭贷款的条件后，购房者即可与开发商或其代理商签订《商品房买卖合同》，然后才可以进一步签订《贷款抵押合同》并明确按揭贷款数额、年期、利率、还款方式及其他权利义务，最后由银行发放贷款。且根据《城市商品房预售管理办法》可知，开发商未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。在本案中，上诉人与被上诉人于2017年4月8日签订的《房屋内部认购协议书》，并于签订当日向被上诉人支付492330元，但因涉案房屋未取得预售许可证，导致上诉人无法办理贷款。在被上诉人于2019年3月29日取得预售许可证、涉案房屋手续齐全后，上诉人与被上诉人于2019年6月26日签订了《商品房买卖合同》，该合同第六条第三款约定“买受人签订本合同前共缴纳房款（人民币）大写肆拾玖万柒仟肆佰陆拾玖元，（小写497469元），剩余房款（小写490000元）以按揭贷款或公积金贷款方式进行支付。如按揭贷款或公积金贷款时，审批额少于未付房款的，则买受人须在接到出卖人通知之日起5日内将差额补足”，合同签订后，上诉人积极提交了申请办理公积金贷款的相关资料，并于贷款下发当日支付给被上诉人，因此上诉人不存在违约支付房款的行为。（二）上诉人缴纳涉案房屋各项配套费的时间系由被上诉人所决定，因此上诉人并未延期支付各项费用，原审法院认定的事实存在错误。①《商品房买卖合同》以及各附件系格式合同，在签订时被共和国合同法》第三十九条“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提清对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明”的规定，该《商品房买卖合同》以及各附件的条款系被上诉人提供，尤其是附件四合同补充协议第5条的约定，其内容显然置上诉人的利益于不顾，导致其权益处于不确定状态，免除了被上诉人延期交房的违约责任，应当为无效的格式条款。②在《商品房买卖合同》附件四中关于支付相关配套费用的约定中，并未明确约定支付配套费用的时间。按正常的交易习惯，支付相关配套费用的时间为开发商通知业主收房的时间，该时间业主无法自主决定。在本案中，在上诉人收房的当日，即向被上诉人支付了相关配套费用，因此上诉人完全履行了自己的支付义务。③在《商品房买卖合同》中，主合同第九条约定了出卖人逾期交房的违约责任，而在附件四合同补充协议第5条第二款约定如买受人未能按期缴纳相关配套费，出卖人有权拒绝交房。可以明显的看出，该两条约定相矛盾，上诉人作为弱势的一方，只能被动地接受被上诉人所提供的合同，在其无法自主决定支付相关配套费的前提下，即使被上诉人逾期交房构成违约，但仍可以该理由进行抗辩，此时上诉人的权利该如何保障呢④退一步讲，附件四第5条关于配套费用的总费用金额不超过2万元，在上诉人支付主合同约定的大额房价款后，即便没有及时支付配套费用，也只能说明是履行瑕疵。被上诉人以该条款进行抗辩，明显对上诉人不公平。因此，上诉人已依约履行各项支付义务，被上诉人延期交房构成违约，原审法院判决认定事实存在错误。二、上诉人认为原审法院判决适用法律错误。在一审中，被上诉人一直强调其在2018年12月1日时已经满足交房条件，其延期交房是由于上诉人并未依约支付房屋价款以及相关配套费所致。然而，根据《建筑法》第六十一条第二款，《城市房地产开发经营管理条例》第十七条、第三十条，《商品房销售管理办法》第三十二条等相关法律可知，商品房的交付前提要求工程竣工验收合格，而整个一审过程中，被上诉人自始至终未向法院提供有关机构出具的“工程竣工验收合格证明材料”，也未提交相关法律法规所规定的“二书一表”，即《住房质量保证书》、《住宅使用说明书》、《竣工验收备案表》，同时上诉人至今仍未收到相关证明文件。且涉案房屋所在小区，在2018年12月小区的基础设施、消防并未达到验收条件；房屋的水电燃气、暖气设施不完善，完全没有达到交房条件。原审法院并未对该部分作出解释，仅依据《中华人民共和国民事诉讼法》驳回了上诉人的诉讼请求，因此，上诉人认为原审法院适用法律错误。综上，上诉人认为：原审法院驳回了原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，为更好的保障和维护当事人的权益，故向贵院提起上诉，希望贵院能够依法支持上诉人的诉讼请求，望判如所请。被上诉人辩称，第一，根据一审查明的事实，在2019年5月15日，上诉人和被上诉人陆锦泰公司签订的商品房买卖合同，由上诉人作为买受人购买了被上诉人出卖的位于许坦东街的房屋，总金额是59万余元，付款方式为买受人签订本合同前缴纳房款三十余万元，剩余房款29万元，他以按揭贷款和公积金的方式支付。合同里面说是在二零一八年十二月一日前将符合本合同约定的商品房交付买受人。第二，上诉人以陆延公司和他签订的房屋内部认购协议，要求被上诉人陆锦泰公司承担逾期交房违约金的责任，也是没有事实依据的。第三，根据最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题解释第八条规定，对房屋的转移占有视为房屋的交付使用。综上，我们认为上诉人的上诉请求缺乏法律依据，恳请二审法院依法查明案件事实，驳回他的全部上诉请求。郑某、马某向一审法院起诉请求：1．请求法院判令被告向原告支付逾期交房违约金106343元（以492330元为基数，按日利率万分之八计算，2018年12月2日-2019年8月28日共计371天）；2．本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年4月8日，原、被告签订《房屋内部认购协议书》一份，约定原告购买被告开发的位于太原市××区房屋，建筑面积145．27平方米，每平米价格为6762．09元，房款总额为982330元。该协议书第五条约定，原告于2017年4月8日前向被告支付总房价款的50％即492330元，剩余房款49万元以按揭贷款方式进行支付。同时，该协议书第六条约定，被告于2018年5月1日前交房。该协议签订后，原告于2017年4月8日支付被告房价款492330元。2019年6月26日，原被告签订了商品房屋买卖合同（合同编号20190030071）一份，合同约定原告购买的涉案房屋建筑面积改为146．03平方米，每平米价格为6762．09元，房屋总额为987469元。该合同第六条写明，原告在签订本合同前共缴纳房款497469元，剩余房款49万元以按揭贷款或公积金贷款方式支付。该合同第八条约定，被告应于2018年12月1日之前向原告交付符合使用条件的房屋。第九条关于逾期交房违约责任约定，逾期超过90日，被告按日向原告支付已交房价款万分之八的违约金。合同签订后，原告按照合同约定的方式按期向被告支付了房款，而被告实际于2019年8月28才向原告交付了涉案房屋。综上，被告迟延履行上述交付义务已构成违约，给原告造成了巨大的经济损失，为维护合法权益，原告向贵院提起诉讼，望判如所请。一审法院认定事实：2019年6月26日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订《商品房买卖合同》，原告购买位于××街房屋，建筑面积146.03平方米，总金额987469元，付款方式为买受人签订本合同前缴纳房款497469元，剩余房款49万元，以按揭贷款或公积金贷款方式进行支付。如按揭贷款或公积金贷款时，审批额少于未付房款的，则买受人须在接到出卖人通知之日起5日内将差额补足。出卖人应当在2018年12月1日前依照国家和地方人民政府的有关规定将经验收合格，符合本合同约定的商品房交付买受人使用。出卖人逾期交房的，按逾期时间分别处理。逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之六的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，买受人有权解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之八的违约金。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意自出卖人公告或以电话、短信、微信等方式通知之日起第30日，买受人仍不接房的，是该商品房已交接，买受人自即日起承担物业费、采暖费等相关费用，并自即日起，该商品房的一切风险由买受人承担。附件四合同补充协议第5条⑤买受人须向出卖人按照国家的有关规定标准缴纳契税、专项维修基金，以及有线电视初装费、燃气工程费、首期供暖费等，如买受人未能按期缴纳上述费用，出卖人有权拒绝交房，所产生的未能交付房屋的法律责任由买受人承担。合同并对其他内容进行约定。原告提供收据、住房公积金贷款合同等，以此证明已支付全部房款、维修基金等费用，被告提供部分收据，体现2019年6月8日交付维修基金，2019年8月22日收到公积金回款，2019年8月28日收到原告支付契税、燃气配套费等，双方认可2019年8月28日交付房屋。另查明，被告提供商品房预售许可证及商品房预售许可证附图，体现：山西陆锦泰房地产开发有限公司，经审查，以下所列商品房符合预售条件，特发此证。项目名称华夏晋韵如意城（抱鼓巷）许东社区城，中村改造地块三项目1#-6#楼，沿街商业，房屋坐落太原市小店区许坦东街15号，时间2019年3月29日，预售许可证记载开工/竣工时间，交付使用日期2018年12月1日。被告为说明合同约定房屋交付情况，提供案外人2019年12月31日签订的网签备案商品房买卖合同，交房时间为2018年12月1日。一审法院认为，本案争议焦点为被告是否存在逾期交房情形。原被告签订合同时间为2019年6月26日，合同第八条虽约定交房时间为2018年12月1日前，但根据原告提供的房款收据，此时原告并未支付全部购房款及对应各项费用，与合同附件四中约定的交房条件不符。原告陈述因被告原因导致贷款办理迟延，但是否能够以贷款形式支付房款，需要原被告双方均符合一定条件，被告是否取得预售许可证件等并非原告顺利办理贷款的唯一因素，故原告该意见依据不足，一审法院不予采纳。原告提供的各项费用交费明细被告无异议，可以说明原告在交纳各项费用及剩余全部房款后，被告随即交房。故原告在未付清房款及配套费用前提下主张被告存在逾期交房事实，并主张被告承担逾期交房违约金，依据不足，一审法院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条条第一款的规定，判决：驳回原告郑某、马某的诉讼请求。本院二审审理的事实与一审判决认定的事实相一致。本院认为，2019年6月26日上诉人郑某、马某与被上诉人陆锦泰公司签订《商品房买卖合同》及《补充合同（四）》，上述合同均是当事人真实意思表示，合法有效。合同中对双方的权利义务及违约责任均有明确约定。本案争议焦点是上诉人郑某、马某向被上诉人陆锦泰公司主张延迟交付房屋违约金的事实及法律依据。双方在《商品房买卖合同》中约定是被上诉人交付房屋的时间为2018年12月1日，该时间早于合同签订时间，当事人对上述事实明知。在《补充合同（四）》中约定了上诉人郑某、马某在接收房屋时需承担全额支付购房款并支付房屋相关配套费用等义务；被上诉人在上诉人交付完各项费用后交付房屋的义务。2019年8月28日在收取了上诉人郑某、马某上述款项后，被上诉人陆锦泰公司履行了房屋交付义务。现上诉人要求被上诉人承担逾期交房的违约责任，事实及法律依据不足，本院不予支持。综上所述，郑某、马某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2426元，由上诉人郑某、马某负担。本判决为终审判决。审判长 王 薇审判员 孙广金审判员 雷 晨二〇二一年三月二十九日法官助理 杨 丽书记员 刘诗毓