新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院民 事 判 决 书（2021）新0121民初94号 原告：新疆土木建材勘察设计院（有限公司），住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼。法定代表人：陈良义，该院院长。委托诉讼代理人：朱莉莉，女，该公司员工。委托诉讼代理人：杨朋林，男，该公司员工。被告：新疆怡万福房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京北路136号9层2号房。法定代表人：鲁新军，该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈柒文，男，该公司总经理。委托诉讼代理人：李向阳，男，该公司董事长。原告新疆土木建材勘察设计院（有限公司）（以下简称土木建材设计院）与被告新疆怡万福房地产开发有限公司（以下简称怡万福公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告土木建材设计院的委托诉讼代理人朱莉莉、杨朋林，被告怡万福公司的委托诉讼代理人陈柒文、李向阳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告土木建材设计院向本院提出诉讼请求：1．判令被告向原告支付工程款196万元；2．被告支付原告自2018年9月15日至2020年9月11日的利息224,561.5元，主张至履行付款义务之日止（按中国人民银行同期贷款利率1.5倍计算）；3．由被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2018年5月，原、被告签订建设工程施工合同（岩土工程设计、施工），合同约定由原告承包永丰乡××小区××项目岩土工程任务，工程地点位于乌鲁木齐县，合同包干总价为296万元。原告按照合同约定的技术规范，如期完成该项目并移交给被告，被告在支付了100万元工程款后，拖欠剩余工程款196万元至今未付。被告怡万福公司辩称：工程目前并未完工，没有交工，原告合同涉及的工程未完工，资金紧张，也确实没有付到位，未付196万认可。原告土木建材设计院为证明其主张，向本院提交了如下证据：一、《建设工程施工合同》一份，证明：原、被告存在合法有效的合同关系，合同约定了工程特征，包干价296万元，付款方式第一笔100万元，第二笔所有资料交齐50万元，2018年年底支付130万元，保质期一年后支付16万元，该工程已按时完工；二、施工图，证明施工工程量；三、施工进度资料，证明原告施工详细的过程、质量、材料合格；四、《收条》一份，证明原告按期交付工程资料；五、五方验收资料，证明地基基础施工符合技术规范，验收合格，建设方柯友虎签字，资料收条上签字真实有效。本院经审理认定事实如下：2018年5月，原告（承包人）土木建材设计院与被告（发包人）怡万福公司签订《建设工程施工合同》一份，约定由原告土木建材设计院承包被告怡万福公司位于乌鲁木齐县××项目，合同第一条第五款约定施工内容为“支护桩、冠梁、锚索、挂网喷浆、土钉支护”；合同第四条约定“工期：本岩土工程开工日以甲方通知和施工现场具备开工条件为准，土方挖完后10天完工。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行”；合同第五条第一款约定“收费标准：本岩土支护工程为预算包干总价，包干总价为2,960,000.00元（人民币大写：贰佰玖拾陆万元整）”，第五条第二款约定“本合同生效后，发包人按下表约定分次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金，每次付款时，承包人应向发包人提供相应金额的增值税专用发票。”拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）土钉支护施工至最后一层1000000.00所有资料交齐 500000.002018年年底1300000.00质保金（一年后支付）160000.00合同第八条违约责任第三款约定“发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。”该工程于2018年6月1日开工，2018年7月8日竣工，完成五方验收。被告怡万福公司已付工程款100万元，尚余196万元未付。柯友虎系被告怡万福公司的副总工程师，2018年9月14日，向原告土木建材设计院出具收条一张，内容为：“今收到新疆土木建材勘察设计院深基坑支护资料肆套。收到人：柯友虎，2018年9月14日”。原告主张利息224,561.5元，计算方式为2018年9月5日计算至2020年9月11日，50万×4.35%÷365天×728天×1.5倍，金额为65,975元；2019年1月1日至2020年9月11日，130万×4.35%÷365天×620天×1.5倍，金额为146,087.5元；2019年7月9日至2020年9月11日，16万×4.35%÷360天×431天×1.5倍，金额为12,499元，并要求继续计算至履行欠款义务止。本院认为，原告土木建材设计院与被告怡万福公司签订《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行。关于原告土木建材设计院主张被告怡万福公司支付196万元工程款的诉讼请求，被告怡万福公司认可196万元未付，称工程未完工，从原告土木建材设计院提供的证据来看，合同约定内容已于2018年7月8日竣工并完成了五方验收，故被告怡万福公司应当支付原告土木建材设计院工程款196万元；对于原告土木建材设计院主张的利息和计算至实际支付之日的诉讼请求，本院认为，工程款应及时支付，不支付应当支付利息，原告土木建材设计院按照合同约定分别计算利息，本院予以确认，但起算时间和利率本院予以调整，利率按照中国人民银行同期贷款基准利率与LPR分段计算，50万元工程款的利息起算时间应从交齐资料的次日即2018年9月15日计算至2020年9月11日，利息为44,184.03元；130万元的利息自2019年1月1日起算至2020年9月11日，利息为96,353.47元；16万元的利息自2019年7月9日起算至2020年9月11日，利息为7,868.9元，以上利息合计148,406.4元，超出部分，本院不予支持。对于2020年9月12日以后的利息按照中国人民银行同期贷款基准利率与LPR计算至实际支付之日。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告新疆怡万福房地产开发有限公司于本判决生效之日十日内支付原告新疆土木建材勘察设计院（有限公司）工程款196万元；二、被告新疆怡万福房地产开发有限公司于本判决生效之日十日内支付原告新疆土木建材勘察设计院（有限公司）工程款利息148,406.4元（2018年9月15日计算至2020年9月11日，利息为44,184.03元；130万元的利息自2019年1月1日起算至2020年9月11日，利息为96,353.47元；16万元的利息自2019年7月9日起算至2020年9月11日，利息为7,868.9元），自2020年9月12日以后的利息按照中国人民银行同期贷款基准利率与LPR计算至实际支付之日。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费24,276.49元（原告已预交22,440元），减半收取12,138.25元，本案起诉标的2,184,561.5元，给付标的2,108,406.4元占起诉标的的96.51%即诉讼费11,714.62元由被告负担，与案款一并给付原告，原告自行负担423.63元。剩余诉讼费10,301.75元由本院退还原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   陈凯峰二 〇 二 一 年 三 月 二 十 九 日书  记  员   侯铭璐