广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0606民初29525号原告：中山市科伟电器有限公司，住所地广东省中山市黄圃镇大岑工业区伟业路4号，统一社会信用代码91442000712323553D。法定代表人：刘少伟。委托诉讼代理人：梁桂平，广东九域律师事务所律师。委托诉讼代理人：高梅英，广东九域律师事务所律师。被告：佛山市魁峰智能装备有限公司，住所地广东省佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会均益路196号六座三层之三，统一社会信用代码91440606MA531K6W9A。法定代表人：艾之滔。被告：艾之滔，男，1984年7月10日出生，汉族，住湖北省枝江市××××××××××××，公民身份号码420××××××××××××610。被告：梁炯文，男，1985年6月8日出生，汉族，住广东省德庆县××××××××××××，公民身份号码441××××××××××××711。被告：严杰，男，1989年5月21日出生，汉族，住湖北省监利县××××××××，公民身份号码421××××××××××××716。原告中山市科伟电器有限公司（以下简称科伟电器公司）诉被告佛山市魁峰智能装备有限公司（以下简称魁峰装备公司）、艾之滔、梁炯文、严杰买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月4日立案受理后，依法由审判员欧阳佩仪适用简易程序独任审判，于2021年1月25日公开开庭进行了审理。原告科伟电器公司的委托诉讼代理人高梅英、梁桂平，被告魁峰装备公司的法定代表人即被告艾之滔及被告梁炯文均到庭参加诉讼，被告严杰未到庭。本案现已审理终结。原告科伟电器公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告科伟电器公司与被告魁峰装备公司签订的《设备销售合同》；2.请求判令被告魁峰装备公司向原告科伟电器公司退还首期设备款100000元及利息（利息计算方法：以每月2000元为标准，从2019年10月16日开始计算至实际清偿之日止，暂计至2020年10月15日为24000元）；3.请求判令被告魁峰装备公司向原告支付原告因实现本债权所支付的律师费10000元、财产保全担保费500元；4.请求判令被告艾之滔、梁炯文对上述被告魁峰装备公司的债务在各自认缴的出资金额本息范围内承担补充清偿责任；5.请求判令被告严杰对上述被告魁峰装备公司的债务承担连带清偿责任；6.本案受理费、财产保全费等诉讼费用由四被告承担。事实与理由：原告科伟电器公司与被告魁峰装备公司签订一份《设备销售合同》，合同约定：魁峰装备公司向科伟电器公司供应“187/250单直片自动焊接组立机，型号KFHJ-025”设备一台（备注含一台手动刮字机），设备款总额为205000元。合同第一条约定，“交货期限45个工作日，交货期限自供方（即魁峰装备公司）收到需方（即科伟电器公司）支付的首期设备款拾万元整之日开始计算，……”在签订上述合同后，科伟电器公司于2019年8月7日向被告支付了首期设备款10万元，但在科伟电器公司支付上述款项后迟迟未交付设备。被告魁峰装备公司在签订合同后未依约交付设备的行为已构成严重违约，原告有权要求解除合同并要求被告退还首期设备款。另根据《设备销售合同》约定，原告有权要求被告魁峰装备公司支付违约赔偿金及因被告违约原告向被告主张权利所产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费等）。另，2020年6月8日魁峰装备公司的实际控股人严杰向原告出具还款协议，确认科伟电器公司与魁峰装备公司于2019年8月签订了《设备销售合同》，现因魁峰装备公司不能按时交付设备，针对科伟电器公司要求退还已付设备款并履行合同违约责任双方达成还款协议，承诺魁峰装备公司归还科伟电器公司设备款10万元，从2020年7月开始每月归还2万元，且需一次性支付2万元利息。若魁峰装备公司不遵守以上还款协议，每月支付科伟电器公司2000元利息，至还清欠款为止。严杰在其单方出具的还款协议中还款人处签名确认。但至今魁峰装备公司、严杰均未偿还过欠款，被告严杰作为实际控股人及自愿债务履行人，应对魁峰装备公司的上述债务承担连带清偿责任。现在魁峰装备公司客观上已存在未能清偿的情形，被告艾之滔、梁炯文作为魁峰装备公司的发起人及股东，至今未履行过出资，其应对本案被告魁峰装备公司的债务分别在各自认缴的出资金额内承担补充清偿责任。被告魁峰装备公司、艾之滔共同答辩称，我们的机器在开庭前已经基本做好，但需要把机器搬到科伟电器公司处进行调试，我们认为合同能不解除就不要解除，继续履行。被告魁峰装备公司同意支付律师费、财产保全担保费，但被告艾之滔个人不同意支付，被告艾之滔不同意对公司债务承担补充清偿责任。被告梁炯文答辩称，我不同意支付原告诉请的所有费用，因为我只是魁峰装备公司的员工，对于本案的交易我是不知情的。被告严杰未作答辩。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院通过开庭对证据进行了质证。被告严杰经本院合法传唤，没有到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩和质证的权利。原告提交的《设备销售合同》、付款通知单、转账凭证、还款协议、股东出资情况表、公司章程、民事委托代理合同、律师费发票、保单、保费发票各一份，上述证据形式和来源合法，权利义务关系明确，内容真实，能相互印证，证明案件相关事实，被告魁峰装备公司、艾之滔、梁炯文均无异议，本院一并予以采信。根据双方陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年8月1日，科伟电器公司作为需方与魁峰装备公司作为供方签订《设备销售合同》，双方约定：供方向需方供应187/250单直片自动焊接组立机一台（含一台手动刮字机），设备款205000元，交货期限为45个工作日，交货期限自供方收到需方支付的首期设备款100000元之日开始计算，需方逾期付款的，供方交货期限予以顺延。设备款的交付：合同签订之日需方向供方支付设备款100000元；设备送到后需方向供方支付设备款65000元；设备安装调试完成验收合格后正常运行一个月后，需方向供方支付设备款40000元。违约责任：交货期满后，供方不能如期向需方交货的，供方向需方赔偿200元/天。……守约方向违约方主张权利所产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费等）概由违约方承担。上述合同签订后，科伟电器公司于2019年8月7日向魁峰装备公司转账支付首期设备款100000元。但魁峰装备公司并未在约定的45个工作日期限内（即2019年10月15日前）交付设备。2020年6月8日，严杰签署《还款协议》一份，内容为：供方：魁峰装备公司（严杰）；需方：科伟电器公司。供需双方就2019年8月签订设备销售合同因供方不能按时交付设备，需方要求供方退还已付设备款并履行合同违约责任达成以下协议：1.供方必须归还需方所付设备款10万元，从2020年7月开始每月归还20000元，年底必须还清，且需一次性支付需方20000元利息。如供方不遵守以上还款协议，每月支付需方2000元利息，至还清欠款为止。2.如供方重新生产自动焊接组立机或组立机做好，必须履行合同约定卖给需方，不能转卖给其他客户，如发现供方不按约定将设备转卖他人，供方赔付200元/天给需方，由合同签订日起至还清欠款日止，该还款由魁峰装备公司或严杰承担。此后，魁峰装备公司及严杰既没有向科伟电器公司交付设备，亦没有向科伟电器公司归还任何款项，由此产生本案诉争。另查，魁峰装备公司是有限责任公司，其中艾之滔、梁炯文为公司股东，两人分别认缴出资375000元、125000元，出资时间在2035年12月31日前。再查，科伟电器公司为提起本案诉讼，与广东九域律师事务所签订《民事委托代理合同》，约定科伟电器公司需向广东九域律师事务所支付律师服务费10000元。另科伟电器公司因本案申请诉讼财产保全所需，向浙商财产保险股份有限公司深圳分公司支出财产保全担保费500元。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被告魁峰装备公司在收取原告科伟电器公司所支付的首期设备款后并未在合同约定的期限内提供设备，截止至开庭之日已超期长达一年多，致使合同目的无法实现，现科伟电器公司主张解除合同于法有据，本院予以支持，本院确认案涉《设备销售合同》于起诉状送达之日即2020年11月12日解除。关于违约责任，因合同解除，被告魁峰装备公司理应向科伟电器公司退还设备款100000元，另科伟电器公司主张按照《还款协议》约定的标准计收逾期利息，但由于《还款协议》上并未加盖魁峰装备公司的公章，亦无相关证据显示严杰具有相应授权，故《还款协议》上的内容并不对魁峰装备公司产生效力。而根据《设备销售合同》约定，魁峰装备公司逾期交付需按200元/天赔偿，本院在考虑当事人的实际损失、合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素后,认为上述约定的违约金过高,酌定利息调整为自2019年10月16日按年利率10%计算。此外，因案涉合同约定：“守约方向违约方主张权利所产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费等）概由违约方承担。”，现科伟电器公司已举证证明其因本案实际支出律师费10000元、保费500元，故魁峰装备公司作为违约方应对此予以赔偿。关于艾之滔、梁炯文、严杰的责任问题。在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。现科伟电器公司并未提交证据证实魁峰装备公司存在股东出资加速到期的情形，故在出资期限未届满的情况下，对于科伟电器公司请求艾之滔、梁炯文在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任，本院不予支持。此外，严杰以其个人名义出具《还款协议》，在《还款协议》中承诺对设备款及违约利息承担责任，故严杰仅应在魁峰装备公司的上述债务范围承担连带清偿责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、确定原告中山市科伟电器有限公司与被告佛山市魁峰智能装备有限公司签订的《设备销售合同》于2020年11月12日解除；二、被告佛山市魁峰智能装备有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中山市科伟电器有限公司退还设备款100000元及支付利息（利息计算方法：从2019年10月16日起按照年利率10%计算至实际清还之日止）；三、被告佛山市魁峰智能装备有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中山市科伟电器有限公司支付律师费10000元、保费500元；四、被告严杰对被告佛山市魁峰智能装备有限公司的上述第二项债务承担连带清偿责任；五、驳回原告中山市科伟电器有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，则应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍计付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取计1495元（原告中山市科伟电器有限公司已预交），由原告中山市科伟电器有限公司负担90元，由被告佛山市魁峰智能装备有限公司、严杰共同负担1405元。财产保全申请费1192.5元（原告中山市科伟电器有限公司已缴交），由原告中山市科伟电器有限公司负担45元，由被告佛山市魁峰智能装备有限公司、严杰共同负担1147.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 欧阳佩仪二〇二一年三月四日书记员 李 素 婷