江苏省沭阳县人民法院 民 事 判 决 书 (2021)苏1322民初1866号 原告：钱开忠，男，1977年12月27日出生，沭阳县人，住沭阳县。 委托诉讼代理人：周丽沙，江苏正伍律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘超，江苏正伍律师事务所律师。 被告：沭阳华天装饰设计有限公司，统一社会信用代码91321322576667545L，住所地沭阳县金地华园小区西面商铺B65-1-2、B66-1-2、B67-1-2、B68-1-2、B69-1-2。 法定代表人：杨开梅，该公司总经理。 原告钱开忠与被告沭阳华天装饰设计有限公司（以下简称华天装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月19日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年3月16日公开开庭进行了审理。原告钱开忠及其委托诉讼代理人周丽沙到庭参加诉讼，被告华天装饰公司经本院依法传唤拒不到庭参加诉讼。后本院于2021年3月23日通知原、被告到庭质证，原告委托诉讼代理人周丽沙到庭参加质证，被告华天装饰公司经本院依法传唤拒不到庭参加质证。本案现已审理终结。 原告钱开忠向本院提出诉讼请求：1.确认原、被告签订的《工程施工合同》解除；2.被告退还原告装修款47000元及利息（以47000元为基数，自起诉之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）；3.被告支付违约金19000元。事实和理由：2020年7月23日，原、被告签订了一份《工程施工合同》，约定被告为原告位于沭阳县房屋提供包工包料的全包装修。工期约定为3个月（自2020年7月24日起至2020年10月24日止），工程总价款为人民币95000元。原告己经支付工程款首付款57000元，至2020年11月10日止，房屋装修才进行到木工，前期施工也存在多处不合格，并且由于被告公司管理混乱早己经停工。被告的行为己经构成根本违约。 被告华天装饰公司未作答辩。 本案经审理认定事实如下：2020年7月23日，钱开忠（甲方）与华天装饰公司（乙方）签订《工程施工合同》附《装修预算书》，约定乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，工程地址位于沭阳县，居室规格为房型2室2厅1厨1卫，总计建筑面积80平方米。工程承包采取乙方包工、包部分或全部主要材料（详细见预算表）；工程开工日期2020年7月24日，工程竣工日期2020年10月24日。本合同工程造价为95000元。赠送：1.集成灶一台；2.客餐厅卧室灯具；3.晾衣架（好太太）；4.窗帘全套；5.电饭煲（苏泊尔）；6.锅4件套（苏泊尔）；7.微波炉（美的）；8.煎烤涮一体锅。合同签订，甲方即应付总价的60%作为开工预付款（自合同签订之日起3日内缴清）；当工程的木工结束漆工进场前，甲方即应第二次付总价的35%作为进度款（应连同增减项款），完工验收之日起3日内付5%完工款。如甲方未按约定付款，乙方有权停止施工至甲方付清进度款。在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应当向甲方支付本合同工程造价金额的万分之二作为违约金。本合同签订后，甲乙双方应按合同约定行使权利履行义务，任何一方不得违约，如有违约，则违约方应承担守约方为实现权利的所有费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费等费用）。合同签订后，钱开忠于2020年7月23日至24日共计向华天装饰公司支付57000元。 2020年10月10日，钱开忠委托江苏正伍律师事务所向华天装饰公司邮寄律师函，要求解除合同。该邮件未能签收。 2020年11月11日，钱开忠通过微信向华天装饰公司工作人员发送律师函，声明因华天装饰公司未按约定完成装修，且施工混乱并停工，现解除双方间签订的《工程施工合同》，并要求退还装修款及承担违约金19000元。华天装饰公司工作人员于2020年11月13日回复“有什么问题与我公司律师联系吧，走司法程序吧，我跟你协调解决你不答应，就走司法程序”。 2020年11月11日，钱开忠至江苏省沭阳县公证处，申请办理沭阳县东方公馆1号楼1单元2603室房屋现状的保全证据公证。江苏省沭阳县公证处指派公证员前往进行证据保全公证，形成公证书一份，附照片及现场视频光盘。原告为此支付公证费1080元。根据公证书内容显示，已经施工的装修部分主要有：强弱电改造、水路工程、一层吊顶。后原告另行进行装修，装修约2个月时间，目前房屋已经装修完毕并于春节前居住使用。 另查明，2020年11月20日，钱开忠因本案纠纷与江苏正伍律师事务所签订委托代理合同，并支付律师代理费5000元。 上述事实，由原告陈述，工程施工合同、预算书、收据、公证书、微信聊天记录、委托代理合同、律师费发票等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，本案系民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷，应适用当时的法律、司法解释的规定。 原告钱开忠与被告华天装饰公司签订的《工程施工合同》，是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。根据原告提供的公证书，可以证明被告华天装饰公司截至2020年11月11日仅施工了部分工程，未能按照合同约定履行，已经处于停工状态，导致原告的合同目的无法实现，原告要求解除合同，应予以支持。原告于2020年11月11日即通知被告解除合同，故案涉《工程施工合同》于2020年11月11日解除。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。原告已向被告支付装修款57000元，被告已进行了部分项目的施工，对于被告已经施工的部分，原告应当支付相应的对价。原告主张被告施工未按照约定施工并使用材料，对于被告已经施工的部分同意按照10000元进行扣除。根据原告提供的公证书所附的照片及现场视频，经过咨询，本院酌情确定被告已经施工的部分装修费用按照12000元进行认定。 被告未能按照合同约定工期竣工，给原告造成损失，原告要求被告赔偿损失，本院予以支持。合同约定的延误工期违约金计算标准为每延误一日按合同工程造价金额的万分之二作为违约金。根据原告陈述，其在公证后花费约2个月时间进行装修。因此被告延误工期时间约79天，按照合同约定违约金标准19元/天计算，违约金数额不超过1501元。现原告主张违约金19000元。根据原告提供的证据，其实际损失为公证费1080元、律师代理费5000元以及租房租金。对于公证费、律师代理费，均系被告违约给原告造成的实现权利的费用，根据合同约定，应由被告承担。原告的实际损失主要系因工期延误导致租房租金损失。原告提供了其与房东的微信聊天记录以及支付租金的记录，本院对其真实性予以确认。根据原告提供的证据，其每年租金为6500元，因此在被告延误工期期间，给原告造成的租金实际损失为1407元。另外，案涉合同自2020年11月11日解除，被告即应当返还原告装修费，故原告的实际损失还包括应返还装修费占用期间的利息损失，按照同期全国银行间同业拆借公布的贷款市场报价利率参照罚息利息标准计算，截至2021年3月26日本案判决之日，利息为975元。综上，原告的实际损失为8462元，故对于原告主张的违约金，本院调整为8462元。原告主张的利息已经包含在违约金数额中，不再另行计算。 综上，被告华天装饰公司经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本案的正常审理。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告钱开忠与被告沭阳华天装饰设计有限公司于2020年7月23日签订的《工程施工合同》于2020年11月11日解除； 二、被告沭阳华天装饰设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告钱开忠返还装修款45000元并支付违约金8462元，合计53462元； 三、驳回原告钱开忠的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1450元，减半收取725元，由原告钱开忠负担157元，由被告沭阳华天装饰设计有限公司负担568元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。同时向该院预交上诉案件受理费1450元。 审判员 周 妮 二〇二一年三月二十六日 书记员 孙沭娟 一、履行义务提示 调解书、判决书生效后，当事人应当按相关文书确定的时间和内容履行义务。当事人可直接向对方履行，也可以将金钱交付到人民法院的该案件专用账号（可扫码支付）。 开户银行：中国银行沭阳北京路支行 户名：沭阳县人民法院执行款专户 专用账号：62×××08（进入强制执行程序后根据执行通知账号缴纳） 扫码支付： 不按时履行的，进入强制执行程序后，被执行人身份将严重影响当事人的信用；拒不履行的，人民法院将依法对被执行人采取限制消费、纳入失信名单等措施进行联合信用惩戒。 二、附录法律条文： 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》（2021年1月1日施行） 第一条第二款民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。