河北省迁安市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0283民初299号 原告：福建龙净环保股份有限公司，住所地：福建省龙岩市新罗区工业中路19号。统一社会信用代码：913500007053171557。 法定代表人：何媚职务：董事长。 委托代理人：刘守涛，北京市盈科（济南）律师事务所律师。代理权限为特别授权。 委托代理人：苏玉岩，该公司职工。代理权限为特别授权。 被告：河北鑫达钢铁集团有限公司，住所地：迁安市沙河驿镇上炉村东。统一社会信用代码：91130283743423645P. 法定代表人：刘凤国职务：总经理。 委托代理人：陆晓静，河北康惠律师事务所律师。代理权限为特别授权。 委托代理人：任佳祺，该公司职工。代理权限为特别授权。 原告福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净环保公司）与被告河北鑫达钢铁集团有限公司（以下简称鑫达钢铁公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告龙净环保公司刘守涛、苏玉岩，被告鑫达钢铁公司的委托代理人陆晓静、任佳祺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告龙净环保公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付货款1020780元及暂计算到2020年7月7日为止的逾期付款利息损失51617元；2、案件受理费由被告承担。事实与理由：2018年8月15日原告、被告签订《河北鑫达钢铁有限公司球团厂新区气力输灰项目合同》。合同约定被告向原告采购气力输灰系统一套，合同总价款共计318万，合同还对货款支付、安装调试及其他事项作了相应约定。合同签订后，原告依约履行供货、开具发票、调试等合同义务，但被告未按照合同约定向原告支付货款。考虑到与被告的良好合作关系，原告虽一直催要，但被告一直以资金紧张为由推拖。综上，为维护原告合法权益，根据法律相关规定，特向贵院提起民事诉讼，望贵院判如所请。 被告鑫达钢铁公司辩称，要求驳回原告诉讼请求。原、被告之间确实存在合同关系，被告已经依约履行了付款义务，并不存在拖欠原告任何款项的事实，原告起诉无理，应与驳回。我公司提起反诉，要求反诉被告赔偿损失954000元，并承担本案的诉讼费用。2018年8月15日，我公司与反诉被告签订了《球团厂新区气力输灰项目合同》，按照双方合同约定工期为2018年8月23日至2018年10月22日，反诉被告实际完工日为2018年11月20日，逾期完工29天，按照双方合同第十条第一款之约定，逾期超过15天，反诉被告应按合同金额30%支付违约金。被告鑫达钢铁公司未缴纳反诉案件受理费。 本院经审理认定事实如下：2018年8月15日，原告龙净环保公司作为乙方与作为甲方的鑫达钢铁公司签订了《河北鑫达钢铁有限公司球团厂新区气力输灰项目合同》，甲乙双方在合同中做如下约定：第一条、根据《中华人民共和国合同法》及司法解释、法律、法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买设备事宜，经双方协商达成一致协议并签订本合同；合同附技术协议，附件及双方同意的补充协议文本等与本合同具有同等法律效力；第二条、产品名称及供货范围，1、设备详情，福建龙净牌气力输灰系统一套，安装费为48.8万元，上述总价合计318万元，其中气力输灰系统（仓泵及配套159.9万元、管道及弯头等66.5万元、三电系统35.9万元、其它设备6.9万元）269.2万元，由乙方开具增值税发票（含16%的税率），安装费48.8万元，由乙方开具增值税发票（含10%的税率），合同价格为现场交货价格，含运保费、设备价格增值税及本合同第二款的全部内容；2、乙方提供设计、供货设备、安装与技术服务范围，（1）、机组成套设计及总成，（2）、机组配套附件的成套设计、供货、安装及技术服务，（3）、乙方提供设计、供货设备、安装与技术服务范围的具体内容以本合同技术协议及相关附件中有关条款执行；第三条、货款支付方式与条件，1、预付款，合同生效10日内，甲方支付给乙方合同总价18%（共57.24万元）作为预付款；2、设备款，合同生效后，乙方向甲方供货到总量（122.7T）的50%（以榜单为准）以上（开具合同总额50%的增值税专用发票），甲方支付给乙方合同总价32%货款，全部货到齐，并提交下列单据并经甲方审核无误后10天内，甲方给乙方付至合同总价70%的设备投料款；2.1由甲方授权代表签署的该批设备的“验货证明”（正本一份、复印件两份）、2.2该批设设备详细装修单（正本一份、复印件两份）、2.3该批设设备质量检验合格证明（正本一份、复印件两份）、2.4金额与设备款相等的经甲方当地税务部门认证合格的增值税专用发票（含16%的税率）；3、验收款，乙方将设备全部交付完毕、设备安装完成后，如合同设备无质量问题，机组运转稳定，乙方提交如下单据并经甲方审核无误后10天内，甲方给乙方支付合同总价20%的验收款，3.1安装单位出具的设备无质量问题说明、3.2甲方出具的设备性能验收证明（储气罐及大于1.0立方米仓泵须有《压力容器检验合格报告》），3.3经甲方当地税务部门认证合格的与剩余合同全额的增值税专用发票，3.4经甲方安全部门开具无事故安全证明后（若乙方施工过程发生工伤事故，甲方将在工程款中扣除解决工伤事故的所有费用），3.5向甲方提供有效的施工人员薪酬发放证明，4、质量保证金剩余合同价款的10%作为设备质量保证金，待合同设备质量保证期满没有质量问题，在乙方提交下列单据经甲方审核无误后，甲方应在15日内支付给乙方合同价款10%的质量保证金；4.1、甲方出具合同设备在质量保证期内稳定运行的最终验收证明......；5、结算方式为承兑结算或电汇贴息；第四条，合同交货时间、地点、交货条件1、合同工期60天，自预付款到账开始计算工期，2、运输方式乙方负责运输、装卸，并承担相应费用；3验收及交货地点河北鑫达钢铁有限公司厂内......。第七条、检验与验收1、乙方按照国家和工厂现行有关标准对合同产品进行设计、制造验收、试验和总成（详见技术协议），2、乙方出具产品合格证明书，3、甲方收到货物后，立即通知乙方派员共同开箱点件，点件记录双方人员签字并存档案，若乙方接到书面通知后3天内，人员未赴现场，甲方可自行点件并作以记录，乙方应予以认可，4、机组现场安装合格后，进行机械试运转试验，满负荷连续运转168小时，各项技术指标符合《技术协议》及国家规定标准，出具质量监督部门压力容器检验合格证（数据采集、检测相关费用由乙方负责），视为设备性能验收合格，甲方为乙方出具性能验收证明，5质量验收，工程完工后，由甲方进行验收，并出具《竣工验收合格报告》及《压力容器检验合格报告》后视为设备全部通过性能测试，工程竣工......。第十条违约责任，1、非甲方原因，造成工期逾期竣工，每逾期一天，应支付合同总金额0.3%的违约金，逾期超过15天，视为不能交工，要求乙方按合同金额的30%支付违约金，同时甲方有权解除合同，2、乙方产品品种、型号、规格、质量、包装不符合合同约定或未通过甲方验收及不能达到《技术协议》要求，则乙方应按甲方要求予以修理、更换或退货，由此导致交货及完工迟延的，按照第十条第1款承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失（包括直接损失、间接损失及可得利益损失），3、乙方对工程设备项目核心部位不得以任何方式分包或转包，对其它非核心结构部分不经甲方允许也不得分包或转包，否则向甲方承担合同总金额30%的违约金，造成损失的，并赔偿损失，4、因乙方未能及时支付其工人工资导致工人闹事（包括上访、罢工等形式），由乙方承担一切法律和经济责任，情节严重的或给甲方造成影响的，甲方有权直接从应付工程款中扣除相应款项支付工人工资，同时乙方还应承担违约责任，向甲方支付合同工程款30%的违约金，5、甲方有权从工程款中直接扣除乙方违约金和赔偿金，6、双方任何一方违约都应承担违约责任，向对方支付违约金，如约定违约金不足以补偿对方损失，则违约方还应赔偿因此给对方造成的全部损失，7、本合同条款中涉及违约金，但未约定违约金计算标准的，违约金均按照合同总金额30%的标准支付，8、本合同所付款项为本合同专用款项，专款专用，乙方不得以任何方式改变用途或采取截留、扣押等方法抵顶本合同以外的任何款项，若发生上述情况，乙方应退还甲方全部已支付款项并按合同实际发生总额的30%给付甲方违约金，同时赔偿甲方的实际损失，9、因责任方原因，合同无法继续旅行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方造成的经济损失，11、本条违约责任中，涉及的损失包括但不现已直接经营损失、间接损失、可得利益损失及追偿损失产生的费用，包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费等，12、如乙方有弄虚作假，想我公司工作人员行贿等行为，甲方有权扣除部分或全部工程款项；甲乙双方还在合同中对其它事项进行了约定。 合同签订后，被告鑫达钢铁公司于2018年8月23日向原告龙净环保公司支付预付款555228元（扣除贴息17172元）。原告龙净环保公司收到预付款后即开始施工。2018年10月18日，原告龙净环保公司将粉煤灰气力输送系统发运至被告鑫达钢铁公司，被告鑫达钢铁公司在产品到货验收单中签字确认。2018年11月2日，被告鑫达钢铁公司向原告龙净环保公司支付合同进度款987072元（扣除贴息30528元），2019年1月11日，被告鑫达钢铁公司向原告龙净环保公司支付工程进度款616920元（扣除贴息19080元）。原告龙净环保公司于2018年11月20日完工。2018年12月3日，被告鑫达钢铁公司在工程完工证明上盖章确认，工程完工证明中载明：河北鑫达钢铁有限公司新区竖炉气力输灰系统改造合同，于2018年9月20日接到甲方通知，接受仓位置变更，改变设计方案，重新制定弯头，管道支架土建基础重新设计，甲方于11月3日浇筑完成，具备安装条件，2018年11月12日施工安装完成，2018年11月14日调试完成，期间由于除尘器还在生产，仓泵落灰管与平衡管无法与灰斗接口，2018年11月16日下午4点才停产，2018年11月17日灰斗放完灰才具备施工条件，因此工期有延误，双方无异议，申请免予考核。2019年1月23日，被告鑫达钢铁公司在输送系统工程调试验收报告单中盖章确认，系统运行正常。2020年5月24日，原告龙净环保公司与被告鑫达钢铁公司在设备质保验收单中盖章确认，设备投入使用起始日为2018年11月27日，质保金到期时间为2019年11月27日，另在该质保单中合同执行问题栏内记载“无”并由被告鑫达钢铁公司工作人员胡永付签字确认。 另查，原告龙净环保公司已为被告鑫达钢铁公司开具318万元的增值税发票。 本院认为，原、被告双方签订的《河北鑫达钢铁有限公司球团厂新区气力输灰项目合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，本院予以采信。合法有效的合同，对双方均有约束力，双方均应切实履行。本诉中关于给付款项扣除贴息的问题，原、被告双方在合同中付款方式中约定付款方式为承兑付款或电汇贴息，但未约定贴息利率；被告实际付款过程中按3%扣除贴息，原告收到首付款及后续款项后，并未提出异议，且继续供货并安装调试，故本院对被告已付款2226000元的事实予以认定。综上，被告还应给付原告剩余合同款项954000元。关于原告要求被告给付利息的主张，理据充分，本院予以支持；但原告未提出利息计算的起算点及利率，故本院酌定被告自质保期结束后即2019年11月28日后15日起按同期中国人民银行同业拆借中心公布贷款市场报价利率给付原告利息。 关于被告鑫达钢铁公司反诉要求原告龙净环保公司给付延期完工违约金问题，因被告鑫达钢铁公司明确表示不缴纳反诉费，故本案对被告鑫达钢铁公司的反诉请求不予处理。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第四十四条第一款、第六十条、第七十七条第一款、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下： 被告河北鑫达钢铁集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告福建龙净环保股份有限公司合同款人民币954000元及该款自2019年12月12日起（质保金到期后15日）至实际履行之日止的利息（按同期中国人民银行同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费14,452.0元，减半收取计7,226.0元，由被告河北鑫达钢铁集团有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审判员  张万斌 二〇二一年三月二十九日 书记员  李丽伟 窗体顶端 窗体底端