天津市南开区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0104民初2581号原告：邵洪玉，女，1988年7月21日出生，汉族，住天津市南开区。被告：王秀强，男，1982年12月15日出生，汉族，送达地址山东省阳信县温店镇油王村凯旋制衣。原告邵洪玉与被告王秀强装饰装修合同一案，本院于2021年1月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邵洪玉到庭参加诉讼，被告王秀强经依法送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告返还原告装修款31000元；2.被告支付原告经济损失12000元;3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告系天津市南开区铜锣湾商业广场C区40（九策城市市场家居建材馆）内编号C区4楼A4-40（以下简称涉诉房屋）承租人。2019年9月20日原、被告签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》。合同签订后，被告于2019年9月21日进场装修，但其仅搭建部分龙骨和外围挡后于同年9月23日自行撤场，未告知原告撤场理由。原告不得已找案外人天津市河北区周铁良装饰装修中心（以下简称铁良公司）将剩余装修工程施工完毕。2020年6月左右原告入驻涉诉房屋。现原告认为：关于第一项诉请，原告已付被告一期款33000元，被告未依约履行装修义务便自行撤场，其完成的工作量根据其后接手的铁良公司估算仅为2000元，故要求被告返还已付的装修款余款31000元；关于第二项诉请，因被告未在约定工期内完工导致原告无法如期入驻产生相关损失，按估算的原告月营业额12000元标准赔偿原告2019年9月20日至同年10月20日的营业损失计12000元。综上，故成讼。被告未出庭应诉亦未提交书面答辩意见。当事人围绕诉讼请求已发提交了证据。1、原告为证明与被告就装修事宜的书面约定，向本院提交《天津市住宅装饰装修工程施工合同》。合同载明，工程地点为涉诉房屋，工程款55000元。合同落款处有原、被告签字。本院认为，因该证据系原件且落款处有双方签字，故本院对该证据真实性予以采信；2、原告为证明已向被告支付一期工程款33000元，向本院提交手机银行转账截图。第一张显示：交易金额：3000元，交易时间：2019年9月20日16:52:31，交易摘要：转支，收款方：王秀强，交易渠道：掌上银行。第二张显示：交易金额：30000元，交易时间：2019年9月20日13:10:15，交易摘要：转支，收款方：王秀强，交易渠道：掌上银行。本院认为，因该证据系银行转账截图，故本院对真实性予以采信；3、原告为证明因被告提前撤场导致原告另找铁良公司完成剩余装修工程，向本院提交《铁良装饰装修合同》。其上显示，施工地点为涉诉房屋，工程款51700元，工期2019年10月31日至2019年11月30日。本院认为，因该证据系原件，其上有原告签字及铁良公司印章，故本院对真实性予以采信。本院经审理认定事实如下：2019年9月3日，案外人天津隆侨商贸有限公司、天津隆侨建材市场管理有限公司与原告签订《卖场租赁合同》，合同约定，原告承租涉诉房屋用于经营，租期2019年9月20日至2021年9月19日。2019年9月20日，原、被签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，合同约定，乙方承包甲方的装饰装修工程，开工日期2019年9月21日，竣工日期2019年10月21日，工程款55000元。合同第11.1条约定，第一次开工前三日支付工程款60%即33000元，第二次工程进度过半支付工程款35%即19250元，第三次竣工验收合格支付工程款5%即2750元。2019年9月20日原告向被告转账33000元。因被告未依约完成合同义务并提前退场，原告与案外人铁良公司签订装修合同，由该公司完成后续装修工作。庭审中，原告表示涉案工程并无预算单、报价单、结算单、验收单。又，本院依职权赴相关部门打印被告居民个人信息页，原告当庭查看该页所附个人照片，表示确系原告起诉的被告本人。本院认为，原、被告签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》落款处有双方签字，系双方真实意思表示，该合同合法有效，本院予以确认。本案争议焦点如下：关于原告第一项诉请返还装修款一节：庭审中，原告主张向被告支付了工程一期款33000元并提交了手机银行转账截图予以佐证，本院对该事实予以确认。被告作为承包方应按照合同约定履行其应尽的义务，然被告并未依约施工并提前撤场，故原告要求被告返还原告多支付的工程款，合理部分本院予以支持。关于被告实际完成的工程量问题，因双方并未就已完成的工程量进行核算或部分结算，且被告并未到庭就已完成的工程量进行陈述，鉴于原告自述被告实际做的工程为搭建了部分龙骨和外围，其余工程均未进行，并估算被告已完成的工程量价值2000元。本院认为，结合原被告合同载明的工程款55000元，原告在被告撤场后就剩余工程与案外人铁良公司签订的合同载明的工程款51700元，两份合同对于不同的工程量产生的工程款确实存在一定差额，虑及各种成本浮动因素，利润调整因素，且被告未到庭就其已完成的工程量举证加以证明，应承担举证不能的不利后果，故本院对于原告主张的被告已完成工程量价值的工程款数额2000元予以采信，故原告要求被告返还余款31000元，符合法律规定，本院予以支持。关于原告第二项诉请赔偿损失一节：相关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原告主张因被告并未依约施工未如期完工，导致原告无法正常开业产生一个月营业损失估算为12000元。本院认为，原告就其实际损失一节并未提供充分证据予以佐证，鉴于被告提前撤场确给原告造成一定损失，虑及原告租金、水电等各种因素，本院酌定损失数额7000元。综上所述，原告部分诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、本判决书生效后十五日内，被告王秀强返还原告邵洪玉装修款余款31000元；二、本判决书生效后十五日内，被告王秀强赔偿原告邵洪玉经济损失7000元；三、驳回原告邵洪玉其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费，减半收取计437.5元，由被告王秀强负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员 程 明二〇二一年三月九日书记员 周晗阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将上诉状正、副本递交本院，并按照相关规定预交上诉费用。未在上诉期内递交上诉状的，视为未提起上诉。经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。