河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0122民初653号原告：布鲁克（成都）工程有限公司，住所地四川省成都高新技术产业开发西区天朗路33号，统一社会信用代码9151010062171169X3。法定代表人：ANDREAPETERROTH，该公司董事长。委托诉讼代理人：包运，四川智见成律师事务所律师。被告：河南田川博泰汽车产业园有限公司，住所地郑州经济技术开发区郑州国际物流园区礼通街以东、城南路以南、花马东街以西，统一社会信用代码91410100MA40G7AM4W。法定代表人：刘国升。委托诉讼代理人：谢克，男，1986年9月25日生，汉族，住河南省内乡县，该公司员工。原告布鲁克（成都）工程有限公司（以下简称布鲁克公司）与被告河南田川博泰汽车产业园有限公司（以下简称博泰公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告布鲁克公司委托诉讼代理人包运，被告博泰公司委托诉讼代理人谢克到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告布鲁克公司向本院提出诉讼请求：1、一、判令被告向原告支付所欠合同价款1616089.30元；二、判令被告自2018年12月15日起，至实际付清之日止，按年利率24%向原告支付逾期付款的违约金(截至2020年9月30日，暂计785917.52元)；2三、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由被告与原告于2017年11月签署了《郑州国际赛车场项目赛道防护网材料供应及服务合同》(下称“合同”)，向原告采购赛道防护网材料及安装指导服务。合同约定了货物的暂定数量及单价。合同签订后，原告按约定及被告通知分批向被告交付了标的货物，其中最后一批货物于2018年11月30日完成了交付，被告对每批货物都进行了验收。根据双方签署的合同、《郑州国际赛车场防护网材料到场数量确认书》，原告向被告交付的标的货物的总价款为3533520.30元。合同还约定，被告验收货物后，应支付至合同总价款的70%；待现场施工结束，并经国际汽联验收通过后，结算至总价款的95%，余下5%待保修期满后15天内支付。原告于2018年11月30日完成最后一批货物交付后，被告再未向原告发出供货通知，被告应当就原告已向其交付的全部货物，支付至总价款的70%，但被告并未按约定向原告支付。原告了解到，目前被告赛车场项目大部分已完工，后期小部工程由于被告缺乏资金、未及时支付本项目工程款等原因已处于停工状态。在原告反复催收合同款过程中，被告总以项目未完工、未验收为由推诿、搪塞原告，但当问及项目何时可以复工、何时可以验收时，被告均无法给予明确回复。同时，原告还查询得知，被告有两起执行案件因无财产可供执行已进入终本执行程序，被告也因此被列为失信被执行人，其法定代表人刘彦山被限高，被告后期履行能力让人堪忧。被告因其缺乏项目资金，拖延施工从而拖延验收的行为，已构成《民法总则》第一百五十九条规定的“为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就”的要件，其应当就收到的全部货物全额支付价款。同时，原告还了解到，被告于2020年9月19日至9月20日，在本项目场地郑州国际赛车场举行了“万科杯”直线竞速赛，表明项目已通过验收并投入使用，或应依法视为通过验收。因此，被告应当按照合同约定结算并支付全部货款。但截至起诉之日，虽经原告多次协商催收，被告仍有1616089.30元货款尚未支付。同时合同约定，“如甲方逾期付款，则甲方应支付相应逾期款项的滞纳金，滞纳金按逾期款额每日0.5%计算”，被告应按约承担逾期付款的滞纳金。但由于约定的滞纳金偏高，原告自愿按年利率24%进行主张。因此，原告为维护其合法权益，特向贵院提起诉讼，请依法判如诉请。被告博泰公司辩称，所欠的合同价款双方没有核算，经过核算后满足合同的支付节点，按合同约定支付。关于违约金的情况，我们庭后协商。本院经审理认定事实如下：2017年11月，原告布鲁克公司为供应方（乙方），博泰公司为发包方（甲方），签订编号为TC-QCC-F3-D-004的《郑州国际赛车场项目赛道防护网材料供应及服务合同》，合同主要内容为：一、工程概况：工程名称郑州国际赛车场项目赛道防护网，地点为河南省郑州市经济技术开发区，合同内容乙方按照甲方要求，针对郑州国际赛车场项目提供专业的赛道护栏系统设计并按照设计提供系统材料及安装指导，合同为固定单价合同，单价不随供货数量的调整而调整，合同预算总价款为3096330元，但材料数量发生增减时，总价款按综合单价和计量方式结算。二、产品及价格清单：GeobruggDebrisFence赛道护栏系统（H=2.50m），544元/延米；GeobruggDebrisFence赛道护栏系统（H=3.50m），667元/延米；GeobruggDebrisFencePanels赛道护栏系统（移动挡墙上部）（H=3.50m）809元/延米；PitWallFence赛道护栏系统（维修站）（H=3.50m），838元/延米；NORDBETON混凝土挡墙主要构件，378/延米。三、付款方式及结算方式：合同签订后15个工作日内，甲方支付合同总价款的30%预付款；货到现场，经甲方、监理方验收合格，各方共同签署书面的接收单后10个工作日内，甲方支付乙方止合同总价款的70%；在现场施工结束，并经国际汽联验收通过后，乙方将结算报给甲方，甲方应在30天内审核完毕，结算审核完毕后15天内支付至结算总价款的95%，余下5%的保修款待保修期满后15天内，扣除相关维修费用（如有通知乙方维修，但在规定时间内未实施，甲方另行安排所发生的费用）后，无息一次性予以支付，乙方应在保修期满前15天，向甲方提出支付保修金的申请，并提交维修记录，供甲方核对。支付前乙方须提供正规的增值税专用发票，支付至结算价的95%时，乙方须提供完毕结算价的100%的正规增值税专用发票。结算价=合同单价*实际工程量-其他扣款。四、货物签证验收，需经甲方、乙方及监理工程师书面确认，双方书面确认是指甲方盖章确认、乙方盖章确认，或其委托人签字确认，甲方委托人:谢克，乙方委托人：罗钧文。七、违约责任，如甲方逾期付款，则甲方应支付相应逾期款项的滞纳金，滞纳金按逾期款额每日0.5%计算。十一、本货物质保期为两年，质保期从施工方施工完毕，并经国际汽联验收合格之日起计算，质保期满，并经甲方书面确认止。合同还约定了其他内容。2020年7月1日，博泰公司为甲方，布鲁克公司为乙方，签订《郑州国际赛场防护网材料到场数量确认书》，主要内容为：一、材料到场数量确认时间为截止2020年7月1日前。五、材料到场数量明细（已减去用于维护的5%材料数量），GeobruggDebrisFence赛道护栏系统（H=2.50m），单位延米，185张，材料数量704.8；GeobruggDebrisFence赛道护栏系统（H=3.50m）；单位延米，779张，材料数量2967.6；GeobruggDebrisFencePanels赛道护栏系统（移动挡墙上部）（H=3.50m）；单位延米，159张，材料数量605.7；GeobruggPitWallFence赛道护栏系统（维修站）（H=3.50m）；单位延米，167张，材料数量540.8；NORDBETON混凝土挡墙主要材料，单位延米，158套，材料数量601.9。结算书上加盖有博泰公司工程部印章，谢克在代表处签名，加盖有布鲁克公司印章，罗钧文在代表处签名。2020年9月14日，布鲁克公司向博泰公司发送《结算申请书》，主要内容为，致博泰公司：我公司与贵公司于2017年11月2日就郑州国际赛车场项目签订了《防护网材料供应及服务合同》，我公司已完成供货及合同约定的安装指导服务，双方于2020年7月1日签署了《防护网材料到场数量确认书》，根据确认书和合同约定单价，我公司已供货价款总计3533520.3元，贵公司已付款1917431元，未付款1616089.3元，请收到结算申请后，按约进行审核，如有异议，及时与我公司联系。2020年9月16日，博泰公司委托人谢克在结算文件接收人处签名，并书写“目前正在国际赛车场项目尚未完成，予以尚需防护网材料供货，将根据合同3.3条规定，在赛车场全部完工并通过国际汽联验收后，积极配合结算工作”。2020年9月16日，博泰公司出具《确认书》，确认布鲁克公司已完成“郑州国际赛车场项目赛道防护网材料供应及服务合同”中全部防护网系统的安装指导工作。2020年9月28日，布鲁克公司委托四川智见成律师事务所向博泰公司发送《律师函》，主要内容为：布鲁克公司向博泰公司交付了3533520.3元的货物，合同约定，公司验收货物后，应支付合同总价款的70%，但贵公司已支付的货款金额距70%相去甚远。贵公司于2020年9月19日至9月20日，在本项目场地郑州国际赛车场举行了“万科杯”直线竞速赛，表明项目已通过验收并投入使用，应视为通过验收，因此，贵公司应依据合同约定结算并支付至总价款的95%。2020年10月29日，博泰公司出具关于《智见成2020涵字第36号律师函》的回复，主要内容为：我司于2017年11月与布鲁克公司签订了《郑州国际赛车场项目赛道防护网材料供应及服务合同》，总价款为3086330元，公司已支付款项合计为1917431元，按照合同支付条款约定，按照合同总价款70%计算，尚未支付价款为250000元。因2020年疫情影响，公司资金遇到了一定困难，工地处于停工状态；郑州国际赛车场项目尚未完工；由布鲁克公司供货的赛道防护网系统尚有20%左右尚未完工，由于停工原因暂未向布鲁克公司提出发货申请，目前赛道整体不具备报请国际汽联验收的条件，未正式投入使用。“万科杯”直线竞速赛为第三方举行的商业活动，非正规汽车赛事，不应视为已通过验收并投入使用。预计赛车小项目工程将于2021年6月底完工，达到报请国际汽联赛道终验的条件。对前欠支的250000元进度款，承诺于2020年年底前予以支付。庭审过程中，原告布鲁克公司与被告博泰公司均认可，博泰公司已支付货款1917431元。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。买受人应当按照约定的数额支付价款。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。一、关于原告布鲁克公司向被告博泰公司提供材料的价款数额的问题。双方于2020年7月1日签署了《防护网材料到场数量确认书》，对原告提供的材料数量进行了确认。双方于2017年11月签订的《郑州国际赛车场项目赛道防护网材料供应及服务合同》第二条，对各规格的材料单价进行了约定。故原告向被告供货的总价款=704.8延米*544元/延米+2967.6延米*667元/延米+605.7延米*809元/延米+540.8延米*838元/延米+601.9延米*378元/延米=3533520.3元。二、关于被告博泰公司向原告布鲁克公司的付款节点问题。被告博泰公司于2020年10月29日，出具的关于《智见成2020涵字第36号律师函》的回复中表示，承诺于2020年年底前支付总价款的70%。故原告要求被告按总价款的70%支付款项，证据充分，予以支持。现被告博泰公司以现场未施工结束，未经国际汽联验收通过，认为未到达约定的付款95%的节点；被告博泰公司亦表示，因公司筹措资金时遇到困难，工地暂时处于停工状态，的。现工程处于停工状态并非因为原告布鲁克公司的供货行为导致，布鲁克公司已按约定完成了交付货物并指导安装的合同义务；博泰公司表示因资金问题，复工日期不定，博泰公司不应以此为由来拒绝支付原告布鲁克公司已供货物的货款，故原告布鲁克公司要求被告博泰公司被告按总价款的95%支付款项，即1439413.28元及违约金（自2021年1月1日起至实际付清之日止，按2021年全国人民银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算），予以支持，原告请求过高部分，不予支持。三、关于原告布鲁克公司要求被告博泰支付5%质保金的诉讼请求。合同约定的质保期为两年，因原被告于2020年7月1日对原告供应材料数量进行了确认，至今未到两年，所以原告布鲁克公司要求被告博泰公司支付5%质保金的诉讼请求，证据不足，不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告河南田川博泰汽车产业园有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告布鲁克（成都）工程有限公司货款1439413.28元及违约金（自2021年1月1日起至实际付清之日止，按2021年1月份全国人民银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告布鲁克（成都）工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13008元，由被告河南田川博泰汽车产业园有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  陈怀杰二〇二一年三月二十六日书记员  马静爽