广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤19民终876号上诉人（原审被告）：广东东田投资股份有限公司。住所地：广东省东莞市莞城区×××××××田丽峰大厦写字楼**。法定代表人：刘向荣，该公司总经理。委托诉讼代理人：路娇，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。委托诉讼代理人：龙琳，广东法制盛邦（东莞）律师事务所辅助人员。被上诉人（原审原告）：苏龙超，男，1983年10月1日出生，汉族，住广东省高州市××××××××××××，公民身份号码为440×××××××********。原审被告：东莞市常平房地产开发实业公司。住所。住所地：广东省东莞市××××××××div>法定代表人：任兆楼，该公司总经理。委托诉讼代理人：周妙云，该公司员工。上诉人广东东田投资股份有限公司（以下简称东田公司）因与被上诉人苏龙超、原审被告东莞市常平房地产开发实业公司（以下简称常平房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，不服广东省东莞市第三人民法院（2020）粤1973民初14607号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。东田公司上诉请求：一、变更原审判决第一项之逾期办证违约金计算数额，改判为279.32元（558636×0.05%）；二、苏龙超承担本案一、二审全部诉讼费用。事实和理由：原审判决在有明确的违约责任约定的情况下错误调高违约金，适用法律错误，导致错误判决，应予纠正。一、案涉合同是双方共同签署的，合法有效，且已明确约定逾期办证违约金的计算方式。1.案涉《商品房买卖合同》第15条、附件五其他补充第5条约定了东田公司具有办理案涉房屋权属登记的义务,也明确了东田公司违反该义务须按已付房款的万分之五支付违约金，以及苏龙超有权解除合同的约定。附件五其他补充第5条约定了“……东田公司承诺在交楼之日起730天内协助办妥房地产权属证书。如逾期办理超过180天，买受人有权要求解除合同，并要求出卖人退还全部购房款及承担已付购房款万分之五的违约金”。2.案涉合同是双方共同签署，合法有效，应予遵循。案涉合同虽然是定式合同，但是已在房管部门备案，有关逾期办证违约金条款并未违反法律规定，而是遵循公平原则，给予了苏龙超选择解除合同的权利。该条款并非属于免除东田公司主要义务，加重苏龙超责任，排除苏龙超主要权利的情形，也不属于格式条款其他法定无效情形，故应予以遵循。根据该条款约定，东田公司需要在2018年5月28日前将有关确权资料报产权登记机关备案。超过180天即2018年11月28日如仍未能提交的，苏龙超有权要求解除合同，东田公司退还全部购房款及承担已付购房款万分之五的违约金。东田公司于2019年7月8日将案涉房屋初始确权资料交到不动产管理部门，在此期间，苏龙超并未要求解除合同。二、原审法院调高违约金既没有事实依据，也没有法律依据。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加……”本案中，苏龙超并未提供有关损失的证据，无法证明违约金金额低于其实际损失，但是原审法院却以“违约金的计算标准及金额明显过低，不利于督促常平房地产公司与东田公司及时履行协助办证的义务，也完全不足以弥补苏龙超因此而造成的损失”。原审法院调高违约金，既没有事实依据，也没有法律依据，仅凭主观臆测认定。而且，案涉房屋逾期办证并非东田公司主观懈怠，也无规划证不齐、税款未交等属于自身的原因，的确是因政策变化的客观因素造成。一审中提交给法院参考的《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）的相关条款内容，也佐证政府部门的确存在着重复报资料，审批环节多的情形。事实上，从日常经验逻辑可得知，作为开发商，东田公司比业主更希望早日办好不动产权初始证明，因为有众多的业主采用了抵押贷款形式购房，银行要求开发商承担连带担保责任，连带担保责任的期限截至业主办证出来之日，所以无论是办证环节还是通知环节，开发商都需要积极对待，拖延没有意义，只能让开发商权益受损，承担更大的责任。因此，东田公司懈怠办证是没有任何好处的，根本不可能从中获益。苏龙超辩称，一、不认同办证时间认定。1.二审东田公司认定2019年7月8日向不动产权登记部门提交不动产登记申请资料，不代表申请即可通过，不符合常识。2.如东田公司认为提交资料立刻生效，应当在2019年7月8日通知买房办理不动产证书。3.东田公司提及的案涉合同附件五为买受人提供办理商品房所有权证书的资料，显然还未被不动产权登记部门认可，属偷换概念。二、不认同东田公司逾期办证是政策因素所致，非东田公司主观怠慢。合同约定2018年5月28日东田公司具备让买房办证条件，东田公司却依据2019年2月26日发行的《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》，且在此之前不做任何事，显然不符合事实和逻辑。东田公司无论是在2018年5月28日至2019年2月26日（政策变化）期间，还是政策变化之后2019年2月26日至2019年8月2日期间都无任何补救措施。三、不认同苏龙超未提供任何损失证明。1.苏龙超一审中提供个人住房货款还款计划书中展示逾期办证期间不够转让房产支付利息。东田公司二审上诉状中第三点也提及苏龙超属抵押贷款形式，但对产生的贷款利息不曾提及。2.苏龙超在一审中提供的广州在职证明，证明苏龙超需要在广州置换房产。因未能在预期期间出让案涉房产，广州商品房楼价上涨，增加了置换房产的成本。一审诉求预期赔偿金无法弥补买房需要在广州置换房产所增加的支出。3.因苏龙超周一到周五在广州上班无法照顾家庭，配偶独自在家中照顾孩子，孩子经常感冒发烧半夜到医院救治。四、不认同赔偿金。苏龙超所提及的证据，包括个人住房贷款还款计划书、个人需要在广州置换房产和因无法置换房产给家庭增加困扰，苏龙超认为这些损失难以估计，故按人民银行规定的贷款利息（年利率6%）标准计算。综上所述，请求维持一审判决。常平房地产公司述称，同意东田公司的上诉意见。苏龙超向一审法院起诉请求：东田公司、常平房地产公司按年利率6%向苏龙超支付延期办理房屋产权证书违约金（至东田公司告知办证）39578.98元。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十四条，《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：一、常平房地产公司、东田公司应于判决发生法律效力之日起十日内共同向苏龙超支付逾期办证违约金37283元；二、驳回苏龙超的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费395元（苏龙超已预交），由苏龙超负担29元，常平房地产公司、东田公司共同负担366元。一审判决认定的事实和理由详见广东省东莞市第三人民法院（2020）粤1973民初14607号民事判决书。二审期间，苏龙超提交了如下证据：1.在职证明，证明苏龙超需要在广州置换房产；2.还款计划书，证明在逾期办证期间苏龙超无法置换房产，需要支付银行利息。3.病历，证明在逾期办证期间苏龙超无法照顾家庭。东田公司、常平房地产公司质证称：对在职证明的真实性、合法性、关联性均不确认，苏龙超并未提交证据证明公司的真实性、未提交劳动合同证明存在劳动关系，且该证据与苏龙超证明需要在广州置换房产无关。确认还款计划书、病历的真实性，不确认其关联性。苏龙超在二审提交的上述证据，与本案缺乏关联性，不作本案认定事实的依据。东田公司、常平房地产公司未提交新的证据。本院经审理对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，本案为商品房预售合同纠纷。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，本院对东田公司上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。综合东田公司的上诉理由、苏龙超的答辩意见及常平房地产公司的陈述意见，本案的争议焦点为：案涉合同对违约金的约定是否应予调整。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”东田公司、常平房地产公司未按合同约定于商品房交付之日起730日内即至迟于2018年5月28日前协助苏龙超办妥房地产权属证书，构成违约，应承担违约责任。违约金具有督促当事人信守承诺、维护交易稳定的功能。案涉合同约定苏龙超不退房的，东田公司、常平房地产公司按已付房价款的0.05%向苏龙超支付违约金。在东田公司于2019年7月8日才向房管部门提交需由其提供的办理权属登记的资料、逾期一年四个月提交的情况下，若仍然以合同约定按已付房价款0.05%计算违约金，得出的279.32元的违约金总额显然不能弥补苏龙超的损失，不利于保护苏龙超的合法权利，亦不足以督促东田公司、常平房地产公司及时全面履行案涉合同约定的协助办证义务。一审法院综合违约时间、当事人损失情况，以已付购房款为基数、按年利率6%计算违约金并无不当，本院予以维持。综上所述，上诉人东田公司的上诉请求不成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费725元，由上诉人广东东田投资股份有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  姚渠旺审判员  李远伦审判员  邓晓畅二〇二一年三月二十三日书记员  陈雪玲附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。