河北省玉田县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0229民初44号 原告（反诉被告）：百得网筛标准件，住所地西藏拉萨市。 经营者：李亦华，男，1980年5月19日生，汉族，住西藏拉萨市。 委托诉讼代理人：王铁成，河北伯庸律师事务所律师，特别授权。 被告（反诉原告）：玉田县多达诺金属制品有限公司，住所地玉田县石臼窝镇齐庄子村。 法定代表人：卢瑞章，经理。 被告：齐瑞川，男，1974年6月18日生，汉族，农民，住玉田县石臼窝镇齐庄子村。 被告：赵国艳，女，1973年10月14日生，汉族，农民，住玉田县石臼窝镇齐庄子村。 三被告委托诉讼代理人：杨国英，河北宏广律师事务所律师，特别授权 原告（反诉被告）百得网筛标准件与被告玉田县多达诺金属制品有限公司（反诉原告）、齐瑞川、赵国艳买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案后，依法适用简易程序，于2021年2月25日公开开庭进行了审理。原告百得网筛标准件的经营者李亦华及其委托诉讼代理人王铁成，被告齐瑞川、赵国艳、玉田县多达诺金属制品有限公司（以下简称多达诺公司）的法定表人卢瑞章的委托诉讼代理人杨国英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告百得网筛标准件向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告货款269105元、违约金40365.75元及实现债权费用10000元，以上合计319470.75元；2、诉讼费由被告承担。诉讼中将违约金变更为269500元。事实与理由：2020年4月10日，原、被告双方签订了购销合同，约定被告多达诺公司向原告供应网围栏及立柱等相关配件，交货时间为2020年4月10日至2020年5月10日，支付货款为预付80万元，达到数量时再付清，供货方违约应承担总价款15%的违约金，并承担购货方提起诉讼解决纠纷时的差旅费、交通费、误工费、律师费，并约定由供货方住所地人民法院管辖。原告共向被告支付货款145万元，被告供货1184643元，另有两车短少配件应扣款3513.9元，合计应当返还货款269105元，支付违约金15%即40365.75元及费用10000元。被告多达诺公司为卢瑞章一人股东，实际为齐瑞川与其合伙共同经营，赵国艳系齐瑞川之妻，原告的货款全部打入被告齐瑞川和赵国艳的个人账户，被告公司与股东财产混同，应对债权人承担连带清偿责任。原告起诉望判如所请。 三被告辩称，2020年4月10日原被告签订购销合同，合同签订后被告按约定向原告供货，被告供货达到六十万元时，原告没有按合同约定一次性给清货款，原告违约在先，被告有权拒绝供货，其次，在本案合同履行过程中被告一直按合同约定履行，而是原告首先违反合同约定的付款义务，其作为违约方无权提出解除合同，更无权要求返还货款，驳回原告诉请。被告公司股东是卢瑞章，齐瑞川赵国艳是公司员工不是合伙人关系，齐瑞川、赵国艳是在被告公司同意的情况下才代替被告收取货款，齐瑞川、赵国艳与本案无关，驳回对二被告的起诉。 被告多达诺公司向本院提出反诉请求：1、依法判令被反诉人向反诉人支付违约金269500元及实现债权的费用10000元，合计279500元；2、反诉费用由被反诉人承担。事实与理由：2020年4月10日，以反诉人为供货方，以被反诉人为购货方，双方签订网围栏及立柱等配件的购销合同，其中合同约定“……第三条交货的支付3.1合同签订日，支付货款捌拾万元（小写800000元）；3.2供货方供货数量达到陆拾万元时，购货方应一次性付清剩余货款共计996700元……第八条违约责任8.1购货方违约责任，如果因购货方的原因导致供货方提起诉讼解决纠纷的，购货方除应承担违约责任外，还应承担供货方因提起诉讼而产生的全部费用（包括差旅费、交通费、误工费、聘请律师的费用等）。……第十一条……11.5双方的其他约定：如以上合同双方谁违约，按本合同总价15%的违约金……”。合同签订后，双方按约定履行，被反诉人给付反诉人80万元，反诉人如约为被反诉人供货，当反诉人供货数量达到60万元时，被反诉人未按约定给付反诉人剩余货款996700元。反诉人认为，被反诉人的行为构成违约，应按约定支付反诉人违约金269500元，同时因被反诉人违约导致本案诉讼，被反诉人应支付反诉人实现债权的费用10000元。故反诉人提起反诉，请依法判决。 原告百得网筛标准件辩称，供货时间应该在2020年5月10日前全部完成，被告在5月10日前至供货了辆车不足三十万元，原告一直催促从2020年5月14日一直拖延到6月15日才陆续补发了六车，合计是1184643元，所以是被告供货违约，原告本可以终止自己的履行，但是为了支持被告供货，原告迟延发货的部分也预先支付货款，且通过微信和电话向齐瑞川和卢瑞章两人不断提出请求说明一百多名工人的窝工情况，被告方信息中也几次承诺发车，但都没有实现，原告方有几次将车辆已经找好又临时取消，被告应承担退款和赔偿违约金的问题。合同是跟齐瑞川商谈的签订的，是齐瑞川安排在多达诺公司组织生产发货，发货主要是跟卢瑞章联系的，对账跟他们二人都进行了核对，所以公司与齐瑞川夫妻是合伙经营的，应连带担责。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认定事实如下：2020年4月10日，原告与被告多达诺公司签订购销合同，约定原告从被告多达诺公司处购买网围栏及配件，交货时间为2020年4月10日至2020年5月10日，交货地点为购货方指定地点，交货方式为合同签订日支付货款800000元，供货方供货数量达到600000元时，购货方一次性付清剩余货款共计996700元，如因购货方或供货方的原因导致提起诉讼解决纠纷的，供货方除应承担违约责任外，还应承担购货方因提起诉讼而产生的全部费用（包括差旅费、交通费、误工费、聘请律师的费用等），如以上合同双方谁违约，按本合同总价15%做违约金（合同其他内容略）。合同签订后，原告依约向原告支付货款800000元，截止至2020年5月10日，被告未按合同约定交付全部货物。原告共向被告多达诺公司支付货款1450000元，截止至2020年6月15日，被告多达诺公司共向原告交付货物合款1184643元，其中短少配件金额为3513.9元。 另查明，被告多达诺公司系有限公司，公司股东为卢瑞章，持股比例100%。 上述事实本院应予认定。 本院认为，原告与被告多达诺公司签订的买卖合同，系双方真实的意思表示，不违反法律规定，为有效合同。原告按照合同约定支付了货款，但被告多达诺公司未按合同约定交付全部货物，属违约行为，故被告多达诺公司应向原告返还未交付货物的货款，金额为268870.9元（含短少配件金额）。被告多达诺公司违反合同约定，应承担违约责任，根据合同履行情况及疫情的影响，本院酌定违约金以268870.9元基数，按10%计算为宜，违约金数额为26887.09元。原告主张实现债权费用10000元，其提供的河北高速公路集团有限公司开具的发票载明入口河北饶阳站，出口河北玉田站，金额130元，时间为2021年2月24日，该费用属原告为实现债权开支的合理费用，依合同约定，应由被告多达诺公司负担。原告提供的飞机票凭证详情、火车票订单详情、高速收费发票均非正规票据或原件，故本院不予支持。被告多达诺公司反诉认为其截止至2020年5月14日供货已够60万元，原告应按合同约定支付剩余款项996700元，原告未按合同支付，应承担违约责任，但该合同约定的履行期限届满日为2020年5月10日，其在合同履行期限届满日前向原告供货数量未达到600000元，原告有权拒付合同约定的剩余货款，其在合同履行期限届满日后交付的货物，系双方自行协商的结果，原告不存在违约情形，故被告多达诺公司的反诉请求，理据不足，本院不予支持。原告主张被告齐瑞川、赵国艳与卢瑞章合伙经营多达诺公司，要求被告齐瑞川、赵国艳承担返还货款责任，庭审中被告齐瑞川、赵国艳否认其与卢瑞章合伙经营多达诺公司，原告对其主张未向本院提供证据，故对原告上述主张，本院不予支持。综上所述，原告的诉讼请求，本院予以部分支持。被告多达诺公司的反诉请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告玉田县多达诺金属制品有限公司返还原告百得网筛标准件货款268870.9元，并支付违约金26887.09元，于判决生效之日起三日内付清； 二、被告玉田县多达诺金属制品有限公司给付原告百得网筛标准件实现债权费用130元，于判决生效之日起三日内付清； 三、驳回原告百得网筛标准件的其他诉讼请求； 四、驳回被告玉田县多达诺金属制品有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费4643元，由原告百得网筛标准件负担2139元，由被告玉田县多达诺金属制品有限公司负担2504元；反诉案件受理费2746元，由被告玉田县多达诺金属制品有限公司负担，均于判决生效之日起三日内向本院交纳。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审判员  李振芳 二〇二一年三月三日 书记员  边玉凤