江苏省如皋市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0682民初9040号原告：杭州杭东纺织服饰有限公司，住所地浙江省杭州市萧山区衙前镇浙江纺织采购博览城35幢8号。法定代表人：李佳滨，总经理。委托诉讼代理人：朱鑫元，浙江法君律师事务所律师。被告：南通恒源制衣有限公司，住所地江苏省如皋市经济开发区茶庵路58号。法定代表人：刘明来，总经理。委托诉讼代理人：秦生宇，江苏敏政律师事务所律师。原告杭州杭东纺织服饰有限公司（以下简称杭东公司）与被告南通恒源制衣有限公司（以下简称恒源公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年12月7日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杭东公司特别授权委托诉讼代理人朱鑫元、被告恒源公司特别委托诉讼代理人秦生宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杭东公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告恒源公司向原告支付货款1111922元及自起诉之日起至实际付清时止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的利息损失；2.案件受理费、保全费由被告承担。事实和理由：2020年3月，被告向原告采购经编口袋布、抓毛绒布。双方签订《购销合同》二份，原告分批发货，累计货款金额1111922元。但被告至今未支付货款，原告多次向被告催讨，但被告始终拖延不付。原告认为，原告已经全面履行合同义务，被告应当向原告付清货款，被告一直拖延支付，给原告造成经济损失。故诉至法院，恳请法院判如所请。被告恒源公司辩称，1、原、被告之间确实存在买卖合同关系，但是原告在履行合同过程中违反合同约定，延期数月才交货，因原告延期给被告造成巨大经济损失。2020年3月30日恒源公司与杭东公司签订了《购销合同》，恒源公司向杭东公司购买色织法兰绒单面磨毛布料，约定4月10日前交货完毕。如因为面料质量问题、交期问题引起需方延迟交货、一切经济后果均由杭东公司承担。双方购销合同时为了完成与某国际贸易公司的合同，但是因为杭东公司的逾期交货导致恒源公司增加了人工、交通成本，被贸易公司扣款以及延期付款遭受汇率损失等，给恒源公司造成巨大经济损失，应由杭东公司承担；2、被告认为应当在原告的货款中扣除被告遭受损失后再结算最终货款；3、因原告违约在先，存在过错，导致了被告的延期付款，且根据合同约定，开具发票后30日内付款，原告有17181.64元发票刚刚开具，所以被告不同意支付逾期付款违约金。原、被告双方围绕各自的主张向本院提交证据，本院组织双方进行了证据交换及质证。杭东公司为证明自己的主张，提供了证据如下：1、《购销合同》两份，证明恒源公司向杭东购买经编口袋布及抓毛绒布的数量及价款；2、浙江省增值税发票12份，证明杭东公司向恒源公司交付了合计金额为1094740.94元的11张发票，金额17181.06元的发票在诉讼中开具后向法庭提交；3、发货清单及送货单共37份，证明杭东公司分批向恒源公司交付货物，累计货款1111922元；4、杭东公司李荣芳与恒源公司陈晓飞维修聊天记录，证明双方合同系于2020年6月3日补签；5、原、被告员工工作群聊天记录，证明恒源公司在4月15日才确定抓毛绒布的供货数量，合同系补签；6、原、被告员工工作群聊天记录，证明恒源公司在5月13日、19日、6月24日才通知被告发货，同时在合同范围外又增加了3200米的口袋布，证明杭东公司不存在延期交货的问题。恒源公司质证认为：对证据1、证据2真实性认可，对证明目的不予认可，对于证据3，送货单上面张一波的签字认可，对记载日期不认可，其中前14张送货单没有异议，在4月10日之后的送货单认为都是逾期的，对于证据4、证据5、证据6微信聊天记录真实性没有异议，证明目的不予认可。恒源公司为证明自己的主张，提供证据如下：1、《购销合同》两份，证明合同约定4月10日钱交付完全，因面料质量问题、交期问题引起需方延期交货，一切经济责任由供方承担；2、杭东公司自制对账单一张，证明杭东公司交货存在延期，构成违约，给恒源公司造成损失；3、2020年2月13日购销合同，证明恒源公司与某国际贸易公司具有合同关系，交货日期为4-7月，同时有违约约定，且结算汇率为美元；4、2020年10月29日邮件、快卡费用清单，证明因为货物延期，为减少损失增加了快卡费用，扣款395976元；5、汇率截图、结汇单17份，证明因逾期交货导致对方国际贸易公司逾期付款，后恒源公司按照实时汇率结算，损失433892.12元；6、服装加工合同、补充协议，证明因杭东公司违约，造成加工厂停工损失。杭东公司质证认为：对证据1、证据2真实性无异议，但不认可被告证明目的，对于证据3形式真实性无异议，但关联性不予认可，对于证据4、证据5、证据6均系复印件没有原件核对，真实性不予认可，且其内容显示亦与原告无关。本院认证认为，对原告提供的证据，被告对真实性未提出异议，仅对证明目的及关联性不予认可，本院认为原告证据间能够相互印证，本院予以确认。对被告所举证据1、2与原告所举证据1、2一致，本院予以确认；对于被告所举证据3，原告对真实性不持异议，对其关联性待后综合分析认证，对于证据4，被告未能提供翻译件，本院不予采信，对于证据5，本院对真实性予以采纳，关联性待后综合分析认证，对于证据6，系被告与其他公司签署合同，应当提供原件供法庭核实而未提交，且原告提出异议，本院碍难采信。综合双方举证以及庭审陈述，本院查明事实如下：2020年3月开始，原、被告之间发生经编口袋布与抓毛绒布买卖合同关系，分别签订显示“签订时间：2020年3月2日”及“签订时间：2020年3月30日”的《购销合同》，供方为原告杭东公司，需方为被告恒源公司。关于经编口袋布的合同载明：“一、产品名称、数量、金额、供货时间，分别为款号/订单号1J1684C，经编口袋布，黑色，60750米，单价5.2元，宽1.5米，克重90，总额315900元（含13%增值税开票金额），交货时间：2020年4月10日……三、交（提）货地点、方式：交南通恒源制衣有限公司指定仓库；……九、违约责任：按合同结办，预付订金10%，余款成衣出货后开票30个工作日付清；……十一、其他约定事项：如因面料质量问题、交期问题引起需方延误交货，一切经济后果均由供方承担责任；”。关于抓毛绒布的合同载明：“一、产品名称、数量、金额、供货时间，分别为款号/订单号1J1684C，抓毛绒布，黑色，72000米，单价10.45元，宽1.6米，克重270，总额752400元（含13%增值税开票金额），交货时间：2020年4月10日……三、交（提）货地点、方式：交南通恒源制衣有限公司指定仓库；……九、违约责任：按合同结办，预付订金10%，余款个工作日付清；……十一、其他约定事项：如因面料质量问题、交期问题引起需方延误交货，一切经济后果均由供方承担责任；”。2020年3月20起，杭东公司向恒源公司供货，对于供货数量，被告员工陈晓飞在2020年4月15日在微信中与原告员工确定购买抓毛绒布数量为72000米，经编抓毛口袋布为60750米，后双方于2020年7月在微信中增加3200米口袋布。供货结束后，原告制作了供货明细清单，均由被告公司员工签字确认。庭审中，双方对于实际供货质量、数量没有异议，被告对于目前结欠原告货款1111922元没有异议，对于该货款，原告已经向被告开具了金额为1094740.94元增值税专用发票，余款17181.06元于诉讼过程中也已经开具。另查，案涉面料供应的成衣已于2020年10月底完成交货。2020年12月7日，原告诉至本院，要求判如所请。审理中，杭东公司向本院申请保全，本院依法作出保全裁定，已额度冻结恒源公司银行存款1111922元，其中交通银行账户冻结期限2020年12月14日至2021年12月14日，如皋农村商业银行账户冻结期限2021年2月9日至2022年2月8日，招商银行如皋支行账户冻结期限2021年2月9日至2022年2月8日。本院认为，买受人应当按照合同约定支付价款。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，杭东公司与恒源公司签订《购销合同》，该合同系双方当事人自愿意思表示，符合法律法规，双方之间买卖合同关系依法成立。原告杭东公司已向被告恒源公司供货，双方对于供货数量与价款均无异议，被告认可目前结欠原告货款1111922元的事实，应当及时履行支付价款的合同义务，故对原告要求被告支付货款的诉讼请求，本院予以采纳。对于被告抗辩17181.64元系发票诉讼过程中开具，未收到该发票，尚不符合付款条件的主张，本院认为，原告已经完成了供货的主合同义务，被告对于结欠货款数额1111922元无异议，对前期已经开具的1094740.94元发票，被告亦未支付任何款项，且开具发票并非主合同义务，故对该项抗辩，本院不予采纳。对于被告抗辩原告延期交货的主张，根据双方经手该买卖合同的员工间微信往来，双方自2020年3月份开始供货，在已经发生了一部分往来之后才于2020年4月15日确定具体供货数量，后于2020年6月间经过磋商后补签了合同，合同签订时间已经超过了合同约定的2020年4月10日前的供货时间，故被告主张延期交货的抗辩，本院不予采纳，对被告主张因逾期供货造成损失要求抵扣的主张，本院亦不予支持。另，因被告未能及时履行支付货款的义务，造成杭东公司资金占用期间的利息损失，原告要求被告自起诉之日起至实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息，于法有据，本院予以支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下：被告南通恒源制衣有限公司于本判决生效后十日内给付原告杭州杭东纺织服饰有限公司货款1111922元及利息（自2020年12月7日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14810元减半收取7405元、保全费5000元，合计12405元，由被告南通恒源制衣有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费14810元（户名：江苏省南通市中级人民法院；开户行：中国银行南通市濠南路支行；原告杭州杭东纺织服饰有限公司缴费帐号：62×××13，被告南通恒源制衣有限公司缴费帐号：62×××39）。审 判 员 顾梅红二〇二一年三月五日法官助理 刘雅娟书 记 员 丁晓亮