江苏省宿迁市宿城区人民法院民 事 判 决 书（2021）苏1302民初545号原告：宿迁市天盛广告设备有限公司，住所地宿迁经济技术开发区富民大道398号。法定代表人：黄磊。委托诉讼代理人：王明，江苏宏亮律师事务所律师。被告：克拉玛依市春晓广告装饰有限公司，住所地新疆克拉玛依市准噶尔路39号。法定代表人：赵建清。委托诉讼代理人：周加佳，江苏高来达律师事务所律师。原告宿迁市天盛广告设备有限公司（以下简称天盛公司）与被告克拉玛依市春晓广告装饰有限公司（以下简称春晓公司）定作合同纠纷一案，本院于2021年1月15日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告天盛公司委托诉讼代理人王明，被告春晓公司委托诉讼代理人周加佳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天盛公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告之间签订的《滚动灯箱制作合同书》；2、判令被告向原告赔偿为生产该批货物实际损失共计89121.78元；3、被告支付逾期验收提货的违约金1968.8元；4、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年1月4日，原被告签订《滚动灯箱制作合同书》（以下简称《灯箱合同书》）一份，双方约定被告向原告购买一批定制滚动灯箱，被告应按合同约定履行支付预付款、及时验收提货等义务。同时约定以上款项的支付时间、验收提货的条件、方式及违约责任。合同签订后，原告为履行合同生产该批货物进行了相应的原材料采购，并耗费现有的库存相关原料。按照合同约定，被告应于原告生产完毕后进行验收，经验收无误后原告发货。但被告一直以原告未按合同约定发货为由拒不验收并明确表示不按照合同约定的方式支付尾款。原告多次表示工期延误是受新冠××疫情和政府防控措施的影响，并同意按照合同约定就延迟交货承担相应的违约责任，然被告拒不配合合同履行。由于案涉货物采购原料均为定制件，采购后无法退货，且原告为生产货物投入大量的人力物力，需要支付生产工人相应工资等费用。被告拒不履行合同义务的行为给原告造成了重大损失，且已经构成违约侵犯原告合法权益，故提起本案诉讼。被告春晓公司辩称，1.被告同意解除案涉合同，解除时间以法院判决为准；2.案涉合同约定的制作周期为60天，交货时间为2020年4月1日之前，预付款是12305元。但是通过原告的业务员腾波与被告法定代表人的聊天记录可以看出，双方之间后来将预付款变更为11425元。我方已经将该笔费用支付完毕；3.案涉合同对于被告而言具有时效性。被告签订案涉合同的目的是与第三方进行广告合作，后来因为原告未按期交货，导致被告和第三方解约，被告产生了损失；4.如果法院认定本案涉及不可抗力，被告认可工期顺延。原告天盛公司补充陈述称，1.原告确认双方变更预付款为11425元。2020年1月26日，宿迁市因为新冠××疫情启动一级响应，后原告于2020年2月12日复工，工期应当进行顺延，原告最后于2020年6月将案涉货物生产完毕；2.根据《灯箱合同书》约定，原告在被告验货之后交货，被告再付款。原告最终并没有交货，是因为考虑到宿迁到新疆路途遥远，运费较高，担心被告不验收或者拒不收货导致产生损失；3.原告的工作人员腾波已经按照《灯箱合同书》的约定向被告发送了验货的影像资料，但是由于腾波换了手机，证据已经灭失；4.原告工作人员和被告法定代表人沟通时，由于被告拒不验货，所以当时即使被告要求发货，我们也没有发货。本院经审理认定事实如下：2020年1月14日，原告天盛公司（承接方，乙方）与被告春晓公司（委托方，甲方）签订《灯箱合同书》，第六条付款方式约定“…2.甲乙双方自签章之日起，三日内向乙方支付合同总价10%预付款；人民币（大写）壹万贰仟叁佰零伍元整，RMB（小写）：12305.00,已支付11425.00元，赵建清。3.产品按甲方要求生产，生产完毕后甲方可派相关技术人员到乙方工厂验货或乙方向甲方提供产品实物影像资料，经甲方确认无误后发货。合同价90%尾款…于2020年4月25日前支付完毕。”第七条产品工期及安装约定“…合同签订之日起60日内完成合同所规定的生产，交货日期为：2020年4月1日前落地克拉玛依市。由于不可抗力因素（如自然灾害、地震等）造成的工期延误则顺延工程时间。”后原被告双方变更预付款金额为11425元，被告已经依约支付了该笔预付款。2020年1月26日，宿迁市人民政府决定，启动一级响应防控措施。2020年2月12日，宿迁经济技术开发区管理委员会发布《关于同意企业复工的通知》，内容载明同意原告天盛公司于2020年2月13日复工。2020年6月15日，原告诉讼代理人向被告公司发送律师函一份，催促被告与原告协商验收事宜，并同意按照合同约定就迟延交货承担相应的违约责任。2020年7月7日，原告通过微信向被告发送《解除合同通知书》。另查明，在原被告的微信聊天记录可以看出，2020年6月11日，原告一直催促被告进行验收确认货物无误后发货，被告明确表示“物流费和款到了付”并向原告明确了发货地址、收货人及联系方式。本院认为，原被告之间的买卖合同依法成立且生效，双方均应当根据诚实信用原则履行己方义务。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。本案中，原被告对于双方的义务明确了先后顺序，被告在《销售合同》签订之后三日内应当支付预付款，后原告按照被告要求制作产品，并交由被告进行验货，经被告确认无误后，原告应当确保将案涉货物于2020年4月1日落地克拉玛依市，被告应当于2020年4月25日支付剩余货款。后宿迁市因新冠××于2020年1月26日启动一级响应，于2020年2月12日才发布复工复产通知，由于新冠××引起的停工停产属于双方签订合同时无法预见、不能避免且不能克服的客观情况，故双方合同确定的工期、付款时间均应当得到相应的顺延，但2020年1月14日至2020年1月26日的时间应当予以扣除，故原告仍应当确保2020年4月19日前（疫情期间相应顺延）就应当生产完毕相关货物，而原告当庭确认其是在2020年6月初才生产完毕，故原告迟延两个月时间未生产完毕案涉货物，其行为已经构成违约。现原告请求解除《销售合同》，被告亦表示同意，故作为守约方的被告同意解除《销售合同》的时间应当作为解除合同的时间。关于原告请求被告支付赔偿金89121.78元及违约金1968.8元的诉讼请求，本院不予支持，理由如下：1.根据双方签订《销售合同》的履行情况，结合新冠××疫情时期宿迁经济技术开发区管理委员会的复工复产的通知，原告系违约方，具体理由前已详述，在此不再赘述；2.《销售合同》约定，被告可以派技术人员到原告工厂验货，或者原告向被告提供产品实物影像资料。原告陈述其已经向被告提供了实物影像资料，但没有相关证据予以提供，且结合当时疫情原因，原被告地址相距甚远，被告在客观上无法派人前往原告处进行验货；3.关于原告主张被告并未按照约定进行验货的意见。根据《销售合同》的约定，验货属于被告的权利而非义务，且在原被告双方的沟通过程中，被告法定代表人明确要求原告先发货后付款，但原告却拒不发货。综上，原告系违约方，现请求被告支付赔偿金及违约金，没有事实及法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、解除原告宿迁市天盛广告设备有限公司与被告克拉玛依市春晓广告装饰有限公司于2020年1月14日签订的《滚动灯箱制作合同书》；二、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费2762元，减半收取计1381元，由原告宿迁市天盛广告设备有限公司自行负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。同时向该院预交上诉案件受理费。审 判 员 马志敏二〇二一年三月十七日法官助理 周泽华书 记 员 卓 异