广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0203民初6693号 原告：广西柳州大都混凝土有限公司，住所地：广西柳州市柳石路420号。 法定代表人：周永专，该公司总经理。 委托代理人：胡涛，广西同望律师事务所柳州分所律师。 委托代理人：户逢春，广西佑成律师事务所律师。 被告：中国建筑第五工程局有限公司，住所地：湖南省长沙市雨花区中意一路158号，邮寄地址：广西南宁市青秀区金湖北路59号地王国际商会中心41楼中建五局，统一社会信用代码：91430000183764483Y。 法定代表人：田卫国，该公司董事长。 委托代理人：黄**，该公司员工。 原告广西柳州大都混凝土有限公司（以下简称大都公司）与被告中国建筑第五工程局有限公司（以下简称中建五局）买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月9日立案受理后，于2021年1月11日依法适用普通程序，组成由审判员杨社刚担任审判长，人民陪审员宋云和钟桂华组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员李祺菲担任记录。原告大都公司的委托代理人胡涛、户逢春，被告中建五局的委托代理人黄**到庭参加诉讼。本案经现已审理终结。 原告大都公司向本院提出如下诉讼请求： 1.判令被告向原告支付欠付的商品混凝土货款5347303.62元； 2.判令被告向原告赔偿逾期付款违约金（以欠款金额5347303.62元为基数，按人民银行同期贷款利率4.75%，从2018年10月1日计算至被告实际支付完欠款之日止，暂计至2020年8月31日止金额为487813.27元）； 3.本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由： 原告自2014年12月起向被告承建的“柳州地王国际财富中心A座”项目供应商品混凝土。2015年3月，原被告双方就此签订了《混凝土采购合同》（以下简称“合同”），约定被告集中采购原告的商品混凝土。合同第八条约定，超过30天无砼供应交易视为工程已封顶，从停止浇筑砼之日起，被告需在六个月内办理结算并付清所有砼货款；合同第十一条约定，被告在工程主体封顶之后六个月内不能付清余款的，被告需按同期银行存款利率向原告支付违约金，直至付清为止；合同第十二条约定，如双方发生争议的，由原告住所地人民法院解决。 原告从2014年12月开始，一直供货到2018年3月为止，共计向被告供应混凝土101814立方，货款共计38453478.62元。被告亦支付了部分货款，截止2019年1月被告最后一次付款为止，共计支付了33106175元。剩余货款5347303.62元虽经原告一再催促，但被告一直未再支付。 原告认为，根据双方所签合同的约定，被告应在2018年9月底止付清全部的混凝土货款，但被告却拒绝支付剩余货款，已构成了严重违约，应依法承担违约责任。对此，被告除应尽快支付全部欠款外，还应向原告支付逾期付款违约金，而双方所签合同十一条约定的按同期银行存款利率支付利息的违约金标准明显低于原告实际所受到的损失，为此，应按《合同法》第一百一十四条第二款的规定予以增加违约金金额。现原告为维护自身合法权益，依法提起诉讼，请求贵院判如所请！ 被告中建五局辩称根据原被告双方签订的《混凝土采购合同》第8.3条的约定，超过30天没有混凝土供应的视为工程封顶，从停止浇筑砼之日起，双方需在6个月之内办理结算并付清所有混凝土货款。但是经被告口头催促原告办理结算，原告一直未按照被告要求办理结算。根据原被告双方签订的《混凝土采购合同》第11.3条违约责任的相关约定，如需方在工程出体封顶6个月内办理付清余款，需方需支付供方逾期付款按同期存款活期利率4.35%支付违约金，从2018年10月1日至2020年10月28日，是37024.13元，是扣除了扣款之后的，退一步说，假如没有计算扣款的话，相应的利息应该是39406.65元。根据双方的履约事实，从原告停止供货之日起开始计算，与原告违约金起算日期一致，对原告计算违约金的起算日期无异议。原告在采购履约的过程中产生了一些违约行为，导致被告产生相应的损失，同时也是因为原告的违约行为我们施工现场的停工，其中有一次停工5天，按照被告与建设单位签订的施工合同约定的话，在停工5天产生相应工期逾期违约金每天5万元，共计25万元，同时在整体现场停工5天内被告产生现场损失971784元。原告在履约过程中也产生了其他违约情况，在提交的证据里有体现，按照双方签订的采购合同约定，给被告产生相应损失的话，被告开具的扣罚款费用总计323298元。按照双方的交易习惯及合同约定，在结算之后用尾款进行冲抵971784元+323298元=1295082元。 本院对双方当事人均没有异议的证据予以确认；对双方有异议的证据，本院认为这些证据确与双方的诉辩事实具有一定的关联性，因此，本院亦将作为本院认定案件事实和划分责任的依据。 综合全案证据，本院确认以下法律事实： “柳州地王国际财富中心A座”的建设方系广西帝王投资集团柳州房地产开发有限公司，承建方系被告中建五局，混凝土供应方系原告大都公司，自2014年12月起向该项目供应商品混凝土。 2015年3月10日，原告（乙方）、被告（甲方）双方签订了一份《混凝土采购合同》，合同约定：由原告（供方）向被告中建五局（需方）承建的“柳州地王国际财富中心A座”供应预拌混凝土。按中华人民共和国GB/T14902-2003《预拌混凝土国家标准》进行验收。乙方在混凝土每批浇筑前将原材料检验报告单、配合比设计报告单、28天水泥抗压报告等资料送交甲方，因乙方的偷工减料引起的质量问题，由乙方承担损失。甲方每月月底前向乙方以书面形式提交下个月混凝土总需要量计划，500方以上提前2天电话或书面订单通知乙方，50方到500方以下提前一天电话或书面通知，50方以下零星非泵送提前3小时以电话或书面订单通知，乙方不能及时按双方约定浇筑时间供货的，甲方工期损失乙方承担。在甲方约定的双方确认的开盘时间后，如乙方延迟一个小时内开盘，甲方理解，再超过一个小时，每小时罚款2000元，在已开盘中，每批砼浇筑期间只允许一次泵机待料不超出30分钟，超出30分钟每次罚款1000元。如因乙方导致推迟开盘或中途断料的，乙方须赔偿甲方的工期损失和工人窝工费。每月25号前对上个月帐，下月底前支付上月货款的80%，不累计付款，余款于主体封顶后6个月内付清。超过30天无砼供应视为工程已经封顶，从停止浇筑砼之日起，需方在6个月内办理结算并付清所有货款。如需方在主体封顶后6个月内不能付清款项，需方应按当期人民银行活期存款利率给付逾期付款利息。此外，合同双方还就预拌混凝土的品种、单价及发货、计量、校核签收等进行了约定。 从2014年12月31日到2018年3月30日期间，原告提供预拌混凝土101814立方，价值人民币38453478.62元，截止2019年1月，被告支付了33106175元，尚欠5347303.62元。起诉后，被告于2020年10月28日支付了2500000元，于2020年11月12日支付了2524005.62元。 根据各方当事人的意见，本院对本案的争议焦点确定为： 1.被告辩称的罚款及损失1295082元是否应当在尾款中冲抵； 2.逾期付款利息应当如何计算。 针对第一个议焦点，本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。但本案中，被告并未就其罚款和造成的损失提供证据予以证明，且原告也不予认可，应承担举证不能的责任，故现被告所欠的货款为：原告诉请的5347303.62元货款-起诉后支付的货款5024005.62元=323298元。 针对第二个议焦点，本院认为，双方签订的《混凝土采购合同》已明确约定：超过30天无砼供应视为工程已经封顶，从停止浇筑砼之日起，需方在6个月内办理结算并付清所有货款。原告于2018年3月30日最后一次供货，故被告应当于2018年9月30日前付清货款，庭审中，被告辩称同意按年利率4.35%计算，代理词中又认为应当依据0.35%计算，根据禁止反言原则，再结合被告长达四年多未支付货款，故应按年利率4.35%分段计算违约金。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下： 一、被告中国建筑第五工程局有限公司向原告广西柳州大都混凝土有限公司支付货款人民币323298元； 二、被告中国建筑第五工程局有限公司向原告广西柳州大都混凝土有限公司支付违约金（该违约金的计算，第一段以5347303.62元为基数，按年利率4.35%，从2018年10月1日计算至2020年10月27日；第二段以2847303.62元为基数，按年利率4.35%，从2020年10月28日计算至2020年11月11日；第三段以323298元为基数，按年利率4.35%，从2020年11月12日计算至实际付清之日止）； 三、驳回原告广西柳州大都混凝土有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费52646元（原告广西柳州大都混凝土有限公司已向本院预交），保全费5000元，以上合计人民币57646元，由原告负担320元，被告中国建筑第五工程局有限公司负担57326元。 上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应该依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。 审 判 长  杨社刚 人民陪审员  宋 云 人民陪审员  钟桂华 二〇二一年三月二十三日 法官 助理  李 烜 书 记 员  李祺菲 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。