河南省商水县人民法院民 事 判 决 书(2021)豫1623民初307号原告郝xx，男，汉族，1962年7月24日生，住江苏省如皋市。委托代理人王娜，河南团结律师事务所律师，代理权限为特别授权，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起上诉，代收法律文书等。被告河北创坤钢结构工程有限公司。统一社会信用代码：91130705MA0885RA5L，住所地：河北省张家口市宣化区永安街**院**楼**7-1701。法定代表人张建，系该公司负责人。第三人周口鹏鹞再生水有限公司，统一社会信用代码：91411600MA3X7FJ53M，，住所地：周口市川汇区五一路南段高速公路南法定代表人：殷永军，男，汉族，1982年5月8日生，住江苏省宜兴市。第三人河南华安建设集团有限公司，统一社会信用代码：91410581663447153R。。住所地：河南省林州市国家红旗渠经济开发区盛唐大道东段法定代表人刘明安，系该公司总经理。委托代理人郭飞，男，汉族，1962年12月18日生，住河南省周口市川汇区，系该公司员工，代理权限为代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，代领法律文书等。原告郝xx诉被告河北创坤钢结构工程有限公司（以下简称河北创坤公司）、周口鹏鹞再生水有限公司（以下简称鹏鹞再生水公司）、河南华安建设集团有限公司（以下简称河南华安公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2021年1月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郝xx委托代理人王娜、第三人周口鹏鹞再生水有限公司、第三人河南华安建设集团有限公司到庭参加诉讼。被告河北创坤公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郝xx向本院提出诉讼请求：一、依法请求判令被告返还原告垫付的延误的机械误工损失费190000元并支付利息；二、本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：周口鹏鹞再生水有限公司承包的周口市沙南污水处理厂中水回用工程，周口鹏鹞公司将部分工程发包给河南华安建设集团有限公司，因河南华安公司在施工过程中需用钢板桩及打桩机，故河南华安公司于2017年12月8日与被告河北创坤钢结构工程有限公司签订租赁合同，租赁被告公司的钢板桩及打桩机，后因施工过程中需要机械顶管，造成施工无法进行，河南华安公司又与江苏力安建设工程有限公司签订了机械顶管工程分包合同，在江苏力安公司机械进场时，被告创坤公司以受施工进度影响造成公司机械延误施工，要求支付其损失，否则不允许创坤公司进场施工，因此造成全部施工均停止，就此事鹏鹞公司、华安公司、创坤公司、力安公司四公司多次协调后，一致愿意先行支付被告创坤公司延误的机械误工损失、运费等190000元，后期费用待以后另行结算。因工程款的资金拔付不到位，四公司协商先由江苏力安公司的工程现场负责人原告郝xx先垫资，待后期结算时再行清算扣除。2018年6月20日，原告现金给付被告河北创坤公司法定代表人张建20000元；2018年6月23日，原告现金给付被告河北创坤公司法定代表人张建20000元，2018年7月27日，通过银行转账的方式给张建50000元，2018年7月28日，通过银行转账的方式给张建10000元，2018年9月5日，通过银行转账的方式给张建50000元，2018年9月6日，通过银行转账的方式给张建30000元，以上共计转账190000元。而被告在施工结束后，因租赁费用未清算，故将第三人周口鹏鹞再生水有限公司和河南华安建设集团有限公司起诉至河北省张家口市宣化区人民法院，人民法院作出（2019）冀0705民初14号民事判决书，判决第三人河南华安公司给付被告租赁费677215元，第三人周口鹏鹞公司在欠付河南华安公司的工程款范围内对上述款项承担连带给付责任。判决生效后，经过执行，该判决已全部履行，但原告多次找被告追要垫付的租赁费190000元，被告多次推诿，原告现诉至法院。被告河北创坤公司未到庭也未向本院提交书面的答辩意见。第三人鹏鹞再生水公司辩称：我公司已经将河北创坤的租赁费全额结清了，原告先期预付给被告河北创坤的190000元租赁费应由被告河北创坤退还给原告。第三人河南华安公司辩称：工程开始的时候原告已经先期预付费河北创坤公司190000元的租赁费，后法院判决周口鹏鹞公司全额支付河北创坤公司租赁费，现该款已全额支付给河北创坤公司，因原告先期支付给河北创坤公司的190000元租赁费未予以扣除，故被告河北创坤公司应将先期预付的190000元租赁费返还给原告。原告郝xx向本院提交的证据有：证据一、周口鹏鹞再生水有限公司与河南华安建设集团有限公司建设工程施工合同、被告河北创坤结构工程有限公司和河南华安建设集团有限公司租赁合同、河南华安建设集团有限公司与江苏力安建设工程有限公司分包合同、河南华安建设集团有限公司对机械顶管进行专业分包申请、江苏力安建设工程有限公司委托书、营业执照、郝xx身份证复印件。证明周口鹏鹞再生水有限公司于2016年8月30日与周口鹏鹞再生水有限公司签订施工合同，将周口市沙南污水处理厂中水回用工程发包给河南华安建设集团有限公司；河南华安建设集团有限公司于2017年12月8日与被告河北创坤结构工程有限公司签订拉林钢板桩和打桩机租赁合同，租赁被告河北创坤结构工程有限公司钢板桩和打桩机，后于2018年5月15日因工程施工需要机械顶管，河南华安建设集团有限公司又将部分施工管道的项管分包给江苏力安建设工程有限公司，江苏力安建设工程有限公司委托原告郝xx作为施工负责人，全权处理一切事项。证据二、银行转款凭证证明原告于2018年7月27日，通过银行转帐的方式给张建50000元；2018年7月28日，通过银行转帐的方式给张建10000元；2018年9月5日，通过银行转帐的方式给张建50000元；2018年9月6日，通过银行转帐的方式给张建30000元。证据三、张建和殷永军微信聊天记录及通话录音4段证明通过周口鹏鹞再生水有限公司法定代表人殷永军协调，原告代为垫付给被告河北创坤结构工程有限公司190000元机械租赁费用，河北创坤结构工程有限公司法人张建代为收取该款项的事实。证据四、河北省张家口市宣化区人民法院判决书、执行案件结案通知书证明有关本案河北创坤结构工程有限公司的租赁费用，周口鹏鹞再生水有限公司及河南华安建设集团有限公司己经全部支付完毕，被告应当将原告代为垫付的租赁费用返回。被告河北创坤公司未向本院提交书面的答辩意见。第三人鹏鹞再生水公司、河南华安公司未向本院提交证据。经庭审质证，依据上述有效证据，本院确认以下案件事实：2016年8月30日，周口鹏鹞公司与河南华安公司签订建设工程施工合同，周口鹏鹞公司将周口市沙南污水处理厂中水回用工程发包给河南华安建设集团有限公司。因河南华安公司在施工过程中需用钢板桩及打桩机，故河南华安公司于2017年12月8日与被告河北创坤钢结构工程有限公司签订租赁合同，租赁被告公司的钢板桩及打桩机，后因施工过程中需要机械顶管，造成工程无法施工。为了工程继续进行，河北华安公司又与江苏力安建设工程有限公司签订了机械顶管工程分包合同，在力安公司机械进场时，被告创坤公司以受施工进度影响造成公司机械延误施工，要求支付其损失，否则不允许创坤公司进场施工，因此造成全部施工均停止。此事经周口鹏鹞公司、河南华安公司、河北创坤公司、江苏力安公司四公司多次协调后，一致愿意先行支付拖欠被告创坤公司的费用190000元，该款给付后工程继续施工。因工程款的资金拔付不到位，四公司协商先由江苏力安公司的工程现场负责人原告郝xx先垫资，待后期结算工程款时对垫付的费用再行清算扣除。2018年6月20日，原告郝xx现金给付被告河北创坤公司法定代表人张建20000元；2018年6月23日，原告现金给付被告创坤公司法定代表人张建20000元，2018年7月27日，通过银行转账的方式给张建50000元，2018年7月28日，通过银行转账的方式给张建10000元，2018年9月5日，通过银行转账的方式给张建50000元，2018年9月6日，通过银行转账的方式给张建30000元，以上共计190000元。后该款转入河北创坤公司账户。上述工程施工结束后，2019年1月2日，被告河北创坤公司因工程款未付清为由，将第三人周口鹏鹞公司和河南华安公司起诉至河北省张家口市宣化区人民法院，该院于2019年7月26日作出（2019）冀0705民初14号民事判决书，判决第三人河南华安公司给付被告工程款677215元，第三人周口鹏鹞公司在欠付河南华安公司的工程款范围内对上述款项承担连带给付责任。判决生效后，经过执行，该判决已全部履行，原告郝xx先期垫付给河北创坤公司的费用190000元未在给付的工程款中予以扣除。本院认为，依法成立的合同对当事人具有约束力，受法律保护。本案中，原告郝xx先期垫付给了河北创坤公司190000元费用，该款应当在周口鹏鹞公司、河南华安公司给付河北创坤公司工程款时予以扣除。但因河北省张家口市宣化区人民法院判决，第三人周口鹏鹞公司、河南华安公司已将工程款全额支付给了河北创坤公司，故原告郝xx先期垫付给河北创坤公司的费用，应由河北创坤公司返还给原告郝xx。第三人周口鹏鹞公司、河南华安公司不承担还款责任。原告郝xx要求被告河北创坤公司返还原告垫付的190000元费用的请求，本院予以支持。原告请求被告支付利息没有法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八十条、第八十一条、第二百零六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告河北创坤钢结构工程有限公司于判决生效后十日内返还原告郝xx先期垫付的费用190000元；二、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4100元，减半收取2050元，由被告河北创坤钢结构工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本一份，上诉于河南省周口市中级人民法院。审判员  周世昌二〇二一年三月一日书记员  纪锦锦