新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院   民 事 判 决 书   （2021）新0106民初359号   原告：于君波，女，1973年4月8日出生，汉族，住新疆乌鲁木齐市头屯河区。   委托诉讼代理人：于可易，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。   被告：王磊，男，1988年1月17日出生，汉族，住新疆呼图壁县。   被告：郭玲，女，1988年11月12日出生，汉族，住新疆呼图壁县。   原告于君波与被告王磊、郭玲装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告于君波委托诉讼代理人于可易到庭参加诉讼。被告王磊、郭玲经本院合法传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告于君波诉讼请求：1．请求法院判决被告王磊、郭玲向原告赔偿经济损失22350元；2．请求法院依法判决被告王磊、郭玲向原告赔偿邮寄费200元；3．由被告王磊、郭玲承担本案的诉讼费、公告费等全部费用。事实和理由：2017年10月8日，原告与被告王磊签订《住宅装修施工合同》，约定将乌鲁木齐市xxx号xxx室交予被告王磊装修，总价格70000元，包工包料，包括装修设计费、人工费、材料费、灯具、厨房及卫生间设施、设备等全部费用。同时约定2017年10月8日被告王磊开始施工，12月15日前完工。签约后，原告严格按约定支付了装修款合计65000元，但被告王磊收取装修款后违反诚信原则及约定，仅对房屋的水电、贴砖、木工及乳胶漆等小部分工程进行了装修。原告多次催促无果，被告王磊严重延误工期。2017年12月22日，被告王磊出具承诺书2份，承诺2017年12月31日前，将门窗套、柜门、石英石、壁纸以及插座、开关、灯具、洁具、花洒、洗脸柜、抽油烟机、灶具、热水器等全部运送到房屋且安装完毕。否则，原告有权解除合同。但被告王磊仍未按承诺去购买任何材料，装修还是处于停工状态。因此，原告于2018年1月2日通过手机短信通知其解除装修合同，并要求其承担违约责任，赔偿损失。合同解除后，2018年4月15日，案外人李永辉同意给原告装修，约定后续价格45000元，不包括卫生间洁具、厨房灶具和灯具等材料费用。2018年6月15日，李永辉按期完工。双方于2018年6月30日结账，李永辉收款后出具了45000元的收条。原告购买卫生间洁具、厨房灶具和灯具又支付7350元。由于被告王磊严重违约，使装修合同解除，案外人李永辉继续装修房屋，原告为此共支付案涉房屋的装修款项92350元（40000元＋45000元＋7350元），多支付22350元（92350元-70000元），该费用系被告王磊违约给原告造成的经济损失，依法应由其赔偿。被告郭玲与被告王磊系夫妻，案涉债务依法应认定为夫妻共同债务，二被告应共同偿还。   被告王磊未作答辩。   被告郭玲未作答辩。   经审理查明，2017年10月8日，原告（甲方）与被告王磊（乙方）签订的《住宅装修施工合同》，约定甲方将位于乌鲁木齐市经济技术开发区xxx号xxx室的住宅装修工程承包予乙方。乙方承包住宅房屋的装修工程，包工包料，具体包括房屋装修设计、装修材料采购、雇用人工及施工等所有事项。装修工程总价格70000元，包括装修设计费、人工费、材料费、大小衣柜、榻榻米、书柜、酒柜、鞋柜、灯具、五金和卫生间、厨房设施、设备等全部费用，但不包括垃圾清运和窗帘费用。施工期限自2017年10月8日起至12月15日。本合同签订之日支付20000元，瓦工进场的支付10000元，木工进场时支付20000元，油工进场时支付15000元，余款5000元，甲方验收通过之日付清。该合同落款甲方签字、捺印处有原告于君波签字捺印，委托代理人签字、捺印处有原告代理人于可易签字，乙方签字、捺印处有被告王磊签字捺印。合同签订后，原告代理人于可易陆续向被告王磊合计支付装修款65000元。后被告王磊未按约完成装修工程，于2017年12月22日向原告出具承诺书，承诺：“本人王磊装修乌鲁木齐xxx室。已收到业主装修款65000元整，截止到2017.12.22，本人干了水电、贴砖、木工、乳胶漆、共支付39800元。本人支付壁纸费2000元（付清）、门窗套1700元（未付清）、柜门1500元（未付清），合计支付5200元。本人保证门窗套在2017.12.31号之前全部安装完毕。元月5号之前保证柜门到货（运到房子）、石英石元月2号之前装完，壁纸2号之前贴完。插座、开关、灯具、洁具、花洒、洗脸柜、抽烟机、灶具、热水器12月22号支付定金，保证元月5号之前到房子。本人保证2018.1.10号之前全部交工，逾期业主一方有权解除合同，本人按25000元整退还装修款。逾期按百分之二月利率支付利息，房屋按照每月2500元赔偿房租损失。”该承诺书落款承诺人处有被告王磊签字捺印，并载明其手机号182XXXXXXXX及住址xxx。同日，被告王磊再次向原告出具承诺书，承诺：“2017.12.31号之前如果不能全部安装完毕业主有权直接解除合同。本人按照25000退还装修款，如果逾期按照本人承诺的违约责任支付利息月利率百分之二，按照2500元赔偿房租损失，以2017.12.15开始计算。”后被告未按照承诺书履行装修义务，原告代理人于可易于2018年1月2日通过发送短信方式向被告手机号182XXXXXXXX发送短信，要求解除装修合同。   庭审中，原告提供以下证据：1.2018年4月15日，原告与案外人李永辉签订的《住宅装修施工合同》一份，约定装修工程总价格45000元，包括人工费、材料费，大小衣柜、书柜、酒柜、鞋柜的柜门，灯具、五金等全部费用，但不包括卫生间洁具、厨房灶具、灯具和窗帘和地板砖美缝费用；施工期限自2018年4月15日起至6月15日；付款方式：合同签订之日支付35000元，原告验收通过之日付清余款10000元。2.2018年4月15日，原告代理人于可易通过银行向案外人李永辉转账35000元，附言金色时光房屋装修款；2018年5月12日，原告代理人于可易通过银行向案外人李永辉转账800元，附言付装修石材款；2018年5月28日，原告代理人于可易通过银行向案外人李永辉转账7350元，附言付灯具洁具灶具款。3.2018年6月30日，案外人李永辉向原告代理人于可易出具《收条》一份，载明“今收到于可易支付的装修款现金9200元。2018年4月15日已转账支付35000元，5月12日已转账支付800元。合计共收到装修款45000元”。通过上述证据，原告证明：对被告王磊没有完成的主要装修项目，原告另找案外人李永辉继续施工，为此支付装修费45000元，该费用不包括卫生间洁具、厨房灶具、灯具和窗帘和地板砖美缝费用，原告为购买灯具、洁具、灶具又另外花费7350元，原告向案外人李永辉合计支付了52350元（45000元＋7350元），加上被告王磊收取的前期装修费40000元，原告共支付92350元，而原告与被告王磊签订的《住宅装修施工合同》约定的装修费是70000元，由于被告王磊未按照合同约定履行装修涉案房屋的义务，给原告造成经济损失22350元（52350元＋40000元-70000元）。   另查明，被告王磊与被告郭玲系夫妻关系，于2013年11月11日在呼图壁县民政局登记结婚。   上述事实，有原告提供的《住宅装修施工合同》2份、乌鲁木齐市头屯河区人民法院（2019）新0106民初139号民事判决书、承诺书2份、收条、银行流水明细，原告陈述及本案庭审笔录存卷为证。   本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交证据进行质证的权利，被告王磊、郭玲经本院合法传唤，无正当理由拒不出庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利。原告于君波与被告王磊在平等、自愿、协商一致的基础上签订的《住宅装修施工合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，双方均应依照合同履行约定的义务，否则应承担相应的违约责任。关于经济损失赔偿，本院认为，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，原告认为将被告王磊未完成的施工部分让案外人李永辉继续施工，给原告造成了22350元的经济损失，但原告未提交有效证据证明原告与被告王磊明确约定了涉案房屋的装修明细、品牌、价格、数量、面积等内容，且未提交相关证据证明原告与案外人李永辉明确约定了涉案房屋的装修明细、品牌、价格、数量、面积等内容，亦未证明原告与案外人李永辉签订的装修合同与原告和被告王磊签订的装修合同的履行内容完全相一致，故原告以多花了22350元装修款为由，要求被告王磊、郭玲赔偿原告经济损失，无事实与法律依据，本院不予支持。关于邮寄费及公告费，原告未向本院提交证据证明其主张，本院不予支持。   综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：   一、驳回原告于君波要求被告王磊、郭玲赔偿经济损失22350元的诉讼请求；   二、驳回原告于君波其他诉讼请求。   本案案件受理费363.75元，减半收取181.88元（原告已预交），由原告于君波负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  员   刘俊   二 〇 二 一 年 三 月 十 七 日   书  记  员   方唯