广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤03民终34113号上诉人（原审被告）：深圳市名夏集团有限公司，住所地。法定代表人：何哲。被上诉人（原审原告）：王庆福，住所地：。委托诉讼代理人：孔钰平，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：王旭，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。原审被告：深圳市国融房地产开发有限公司，住所地：，统一社会信用代码：。法定代表人：胡雯婷，执行董事。委托诉讼代理人：黎泰君，广东诚公律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄钊洋，广东诚公律师事务所实习律师。上诉人深圳市名夏集团有限公司（以下简称名夏公司）因与被上诉人王庆福及原审被告深圳市国融房地产开发有限公司（以下简称国融公司）商品房预售合同纠纷一案，不服广东省深圳市罗湖区人民法院(2019)粤0303民初19907号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年12月13日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。名夏公司上诉请求：一、撤销本案一审判决第一项，改判驳回王庆福的诉讼请求。二、本案诉讼费用由王庆福承担。事实和理由：1、王庆福一审请求逾期办证的违约金畸高，一审判决支持其诉讼请求，违反了合同法及最高人民法院司法解释的规定，违反公平、公正原则。首先，违约金的性质有两种，一是惩罚性违约金，其作用全在惩罚，如果对方因违约而遭受财产损失，则违约一方除支付违约金外，还应另行赔偿对方的损失；二是补偿性违约金，是对合同一方当事人因他方违约可能遭受的财产损失的一种预先估计，给付了违约金，即免除了违约一方赔偿对方所遭受的财产损失的责任，即使损失大于违约金，亦不再补偿。我国《合同法》和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》对违约金的规定强调违约金补偿性的理念，同时有限地承认违约金的惩罚性。本案中，王庆福是否实际受到损失是争议焦点，其一审未提交损失证据，无法说明其因延期办证造成损失。最高人民法院司法解释违约金超过造成的损失30%为“过分高于造成的损失”应当予以减少，根据“举重以明轻”的原理，造成损失的违约金超过损失的30%应当适当减少，王庆福未造成损失，违约金就更应当低于或不超过损失的30%。而王庆福第一次起诉，法院支持其违约金为419649元，第二次起诉又请求违约金775790元，再加上本案判决的188769元，名夏公司需承担的违约金已高达1384208元，占合同总购房款1556560元的89%，已严重超出开发商售房合同的预期期望和目的。如此说来，作为房产开发商的名夏公司不仅没有任何利润，还要倒贴房子给购房人，那么公平正义的法律价值将荡然无存。其次，在逾期办证过程中，名夏公司并无明显过错。标的房产不能及时办理房产证是客观事实，但非名夏公司自身所能左右。名夏公司已按照法定要求已于2014年初及时向房产行政管理部门提交了办理相关房产的初始登记的手续，可初始登记主管部门拖延推诿，一直“在研究之中”。很显然，因为初始登记的未能如期办理而导致购房人相关证照未能及时办理，并非名夏公司的过错。最后，涉案房产已按购房合同约定交付给王庆福，王庆福实际已经对房产占有使用或是将房产出租收取租金，其房产所有权已在法律规定的范围内，可以排除他人的干涉，王庆福对涉案房屋现已进行占有、使用、收益，其处分权也未受到影响，且涉案“港丰大厦”有两位业主在未办理房产证的情况下成功转让房产。因此，王庆福涉案房屋所有权权益已得到实现，延期办证并未影响其对房产的占有、使用、收益或是处分，这期间也并未给王庆福造成任何损失（王庆福未举例证明自己的损失，说明没有损失），王庆福对涉案房产正常占有使用或出租，同时又要求如此高的违约金，这对名夏公司极为不公平、不公正，这同时已严重违背现行违约金条款补偿性和有限惩罚性的理念。2、名夏公司与国融公司对涉案房产系按份共有,一审判决名夏公司与国融公司共同承担违约金属适用法律错误。虽然名夏公司与国融公司作为开发商与王庆福签署《深圳市房地产买卖合同（预售）》，但是名夏公司与国融公司享有涉案港丰大厦的份额分别75%和25%。因此根据我国《民法通则》第七十八条第二款的规定，按份共有人按各自的份额，对共有财产分享权利，分担义务；《中华人民共和国物权法》第一百零二条的规定，因共有的不动产或者动产产，生的债权债务，在对外关系上，共有人享有连带债权、承担连带债务，但法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外。而涉案房产权系经房地产部门登记备案并公示的，权属登记的公信力是已在登记机关登记的权利，具有不可推翻的效力，公众可以对登记公簿充分信赖。因此，根据物权公示原则可以推断出名夏公司购买涉案房产时，已明确知晓名夏公司与国融公司对港丰大厦是按份共有，对外也是承担按份责任，即使要认定名夏公司承担逾期办证的违约责任，也应按其25%的份额承担责任，而不是与国融公司共同承担违约责任。3、王庆福采用按揭付款的方式支付购房款,在签订房屋买卖合同时已经约定了由王庆福委托银行办理房产证，国融公司协助办证的条款，王庆福已经履行了办证通知义务，不是承担所有办证义务。本案中，王庆福采用按揭贷款的方式向按揭银行贷款，买卖合同第27页的附件五买卖双方约定明确了如果买受人向银行申请按揭贷款，则需由买受人委托银行办理房产证，出卖人协助银行办理，由于买受人及按揭银行的原因导致本房产证迟延，出卖人不承担延期办证的违约责任。即名夏公司仅仅只是受托为王庆福办理房产证的银行提供协助，而非直接为王庆福提供协助义务。另，案涉港丰大厦于2018年9月7日办理初始登记后，名夏公司立即于10月12日在深圳特区报刊登催促办证通知书，要求业主携带办理房产证的相关资料办理房产证，已完成了合同约定的通知义务，王庆福并没有带领银行的工作人员前来协调办证的事情，不能因为银行未提出办证申请，就片面的认为名夏公司没有履行办证义务。而王庆福怠于提交办证的相关材料，因此名夏公司不承担办理房产证的义务。王庆福辩称，一、名夏公司上诉称“违约金过高”的问题，王庆福对此有异议。涉案合同约定的延期办证“出卖人按日向买受人支付本房地产总价款万分之四的违约金”标准，系当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、法规的强制性规定，合法有效。且亦未超过深圳房地产交易管理，本案违约金不存在过高情形。二、名夏公司上诉称“名夏公司与国融公司对涉案房产系按份共有，一审判决名夏公司与国融公司共同承担违约金属适用法律错误。”对此王庆福有异议。国融公司和名夏公司系涉案房屋的共同出卖人应当就未能及时办理房产证向买受人共同承担责任。国融公司与名夏公司之间的纠纷不得作为免除其买卖合同责任的抗辩。综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法驳回上诉人的上诉请求，维持原判。王庆福向一审法院起诉请求：1、判令名夏公司、国融公司向王庆福支付自2018年6月1日起至2019年3月31日止共303日的延期办证违约金（币种下同）188769元。2、判令名夏公司、国融公司按房地产买卖合同约定每日623元的延期办证违约金标准，向王庆福支付自2019年4月1日起至深圳市房地产权登记机关核发王庆福所购房屋的《房地产证》之日止的延期办证违约金。3、判令名夏公司、国融公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：一、2018年7月4日，王庆福以商品房预售合同纠纷为由向一审法院起诉国融公司、名夏公司，要求名夏公司、国融公司按照合同约定支付自2015年1月1日起至深圳市房地产权登记机关核发王庆福所购房屋的《房地产证》之日止的延期办证违约金。2018年8月20日，一审法院作出（2018)粤0303民初14719号民事判决书，支持了截至2018年5月31日的违约金请求；对此后的违约金，王庆福可在缴纳相应案件受理费后，另行主张。国融公司不服上述判决，向深圳市中级人民法院提起上诉。2019年3月1日，该院作出（2018)粤03民终25668号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。（2018）粤03民终25668号民事判决书认定如下事实：王庆福以商品房预售合同纠纷为由向法院起诉国融公司、名夏公司，要求国融公司、名夏公司按照合同约定支付自2013年2月25日起至深圳市房地产权登记机关核发王庆福所购房屋的《房地产证》之日止的延期办证违约金。2017年12月18日，深圳市中级人民法院作出（2017）粵03民终9129号二审生效民事判决书，认定以下事实：第一，2012年7月3日，王庆福与名夏公司、国融公司签署《深圳市房地产买卖合同（预售）》，约定名夏公司、国融公司将位于深圳市罗湖区xxx出卖给王庆福，房屋用途为商务公寓，建筑面积51.56平方米，转让总金额为1556560元，买受人采取按揭付款方式支付购房款。签订本合同之日起1日内首期支付购房总价款的31%即476560元；签订本合同之日起15日内办理银行贷款并向名夏公司、国融公司支付剩余价款即108万元，买卖双方约定出卖人代理买受人办理按揭贷款手续，买受人应在签订本合同之日起3日内，将申请银行按揭贷款需由买受人提供的证件资料交付出卖人或出卖人指定的第三人。合同第九条约定，出卖人应当于2012年6月30日前将本房地产交付给买受人。合同第二十一条约定，出卖人在将本房地产交付给买受人之日起240日内为买受人办理并取得《房地产证》。合同第二十二条约定，如出卖人未履行相关义务造成买受人不能按约定期限取得《房地产证》的，出卖人自本房地产交付之日后的第240日起，按日向买受人支付购房总价款万分之三违约金；如延期办证的时间达到120日，则买受人有权在该120日届满之日起半年内解除合同；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本房地产交付之日后第240日起至买受人实际取得《房地产证》之日止，出卖人按日向买受人支付本购房总价款万分之四的违约金。合同还约定了双方的其他权利义务。第二，2012年9月12日，国融公司向王庆福出具《收款收据》（编号：xxx），确认收到王庆福支付的首期购房款476560元。2012年7月24日，中国光大银行深圳财富支行向王庆福出具》贷款借据，确认向王庆福提供贷款108万元转入国融公司账户。二、港丰房地产开发（深圳）有限公司名称于2014年11月21日变更为国融公司。深圳名厦商贸有限公司的名称于2013年11月6日变更为深圳市名厦房地产开发有限公司，又于2014年9月28日变更为名夏公司。三、涉案房产现由王庆福实际占有、使用。《深圳市房地产买卖合同（预售）》第二十一条约定，出卖人书面通知买受人共同向深圳市房地产权登记机关申请房地产转移登记，办理《房地产证》，在将本房地产交付给买受人之日起240日内为买受人办理并取得《房地产证》。四、经一审法院就涉案房产向深圳市不动产登记中心查询，港丰大厦位于xxx宗地，于2018年10月16日办理不动产首次登记（初始登记），权利人为国融公司（占75%)、名夏公司（25%)。截至2019年9月23日，涉案房产已被抵押给中国光大银行深圳财富支行，抵押人为王庆福；未查得有效查封记录。2019年8月12日，一审法院送达（2019)粤0303执17133号《协助执行通知书》及《执行裁定书》，要求不动产登记中心协助将涉案房产的不动产权证书办理至王庆福名下。截止2019年9月23日，该中心已初步审定，并向王庆福出具特殊流程纳税《通知书》，待其完税后，该中心将依法核准登记。一审法院认为，王庆福与国融公司、名夏公司签署的房屋买卖合同系买卖双方的真实意思表示，内容未违反法律或行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应严格履行。王庆福已履行付款义务，名夏公司、国融公司也已向王庆福交付了买卖房产。根据涉案合同，名夏公司、国融公司迟延办理《房地产证》已对王庆福构成违约。王庆福主张名夏公司、国融公司以购房款为基准按日万分之四的标准支付逾期办理《房地产证》违约金的诉求具有合同及法律依据，一审法院予以支持。名夏公司、国融公司辩称，违约金应当是以填补实际损失为原则，王庆福主张的违约金标准过高，应予调整。一审法院认为，合同法规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。本案中，双方约定“出卖人按日向买受人支付本购房总价款万分之四的违约金”，该约定系当事人的真实意思表示，该计算方法的约定并不存在过高的情形。名夏公司、国融公司提出违约金约定过高的主张，应对此承担举证责任。名夏公司、国融公司未提供相应的证据证明该主张，一审法院对此不予采信。名夏公司、国融公司应按合同约定以购房款1556560元为基准，按日万分之四的标准向王庆福计付违约金。王庆福要求名夏公司、国融公司按每日623元（1556560元×0.0004)的标准，支付自2018年6月1日起至2019年3月31日的违约金约188769元（623元×303日）的诉讼请求，一审法院予以支持。王庆福主张自2019年4月1日至实际办证之日止的违约金，因具体逾期事实尚未实际发生或可得确定，一审法院并未向王庆福计收该部分受理费，故对于该部分违约金，一审法院在本案中不作处理，王庆福可另行向名夏公司、国融公司主张。关于国融公司和名夏公司主张涉案房产不能办证的原因在另一方的抗辩，一审法院认为名夏公司、国融公司共同作为合同的一方当事人，应共同对外承担法律责任，两公司内部的责任划分，不属于本案审理范围，名夏公司、国融公司应另循法律途径解决。一审法院判决：一、国融公司、名夏公司应于本判决生效之日起十日内向王庆福支付自2018年6月1日至2019年3月31日的延期办理《不动产权证书》的违约金188769元；二、驳回王庆福的其他诉讼请求。如果名夏公司、国融公司未在本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费4075元，由国融公司、名夏公司共同负担。王庆福已预交的案件受理费4075元，由一审法院予以退回。国融公司、名夏公司应在本判决生效之日起十日内向一审法院缴纳案件受理费4075元，拒不缴纳的，一审法院依法强制执行。本院二审期间，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条规定，第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。本院针对名夏公司上诉事实与理由分析如下：一、关于名夏公司承担违约责任问题。本院已生效的（2017）粤03民终9129号和（2018）粤03民终25668号民事判决，均已认定王庆福已依约履行付款义务，国融公司、名夏公司未履行办证义务构成违约，应当向王庆福支付延期办证违约金。一审判令国融公司、名夏公司自2018年6月1日起继续向王庆福支付延期办证违约金并无不当。二、关于违约金计算标准问题。名夏公司作为违约方，应当对合同约定的违约金过分高于因其违约给对方造成损失的事实承担举证责任，名夏公司举证未尽充分，且鉴于日万分之四的违约金标准符合深圳房地产交易惯例，故该公司有关违约金畸高的主张依据不足，本院不予采纳。三、名夏公司主张案涉房产原系国融公司、名夏公司按份共有，应由两公司按份承担违约责任。本院认为，国融公司与名夏公司系案涉房产的共同出售方，应共同向王庆福承担延期办证的违约责任。名夏公司与国融公司之间的内部责任划分争议，可另寻法律途径解决，但不得作为名夏公司免除其买卖合同责任的抗辩，对名夏公司的该上诉主张本院不予采纳。四、关于违约金计算截止时间。名夏公司主张王庆福为按揭方式付款，依照合同约定，此种情况下名夏公司仅履行为王庆福委托按揭银行提供协助的义务，并非协助王庆福办理房地产证。本院认为，房屋买卖合同关系中的当事人系王庆福，并非按揭银行，名夏公司主张对王庆福不承担合同义务的上诉理由明显不成立。名夏公司还主张已于2018年10月12日在深圳特区报刊登公告督促办证，本院认为，根据案涉合同第二十七条约定，出卖人应先通过邮政特快专递方式向王庆福通知办证，未能送达成功的，才可使用小区公告方式进行送达。名夏公司未能举证证明其严格遵照约定方式完成通知义务,其主张免于承担违约责任的上诉理由不成立。一审认定在本案中名夏公司承担违约金计至2019年3月31日正确，本院予以维持。综上所述，名夏公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4075元，由上诉人深圳市名夏集团有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 俞    红审判员 吴  春  泷审判员 邓    媛二〇二一年三月十八日书记员 罗愉婷(兼)附法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或变更；（三）原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件做出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。