文书内容江苏省盱眙县人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0830民初212号原告：江苏泽诚纤维有限公司，统一社会信用代码91320830087986860P,住所地江苏省淮安市盱眙县经济开发区玉兰大道36-2号。法定代表人：张林林，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈飞，该公司员工。委托诉讼代理人：肖圣通，该公司员工。被告：余姚市金美佳塑模厂，统一社会信用代码91330281793001328G，住所地浙江省余姚市阳明街道康山村玉井跟36号。法定代表人：鲁文达，该公司执行合伙事务人。委托诉讼代理人：章国平，浙江民理律师事务所律师。原告江苏泽诚纤维有限公司（以下至判决主文前简称泽诚纤维公司）与被告余姚市金美佳塑模厂（以下至判决主文前简称金美佳塑模厂）买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月7日立案受理后，依法由审判员戴永明适用简易程序于同年3月8日公开开庭进行了审理。泽诚纤维公司委托诉讼代理人陈飞、肖圣通，金美佳塑模厂委托诉讼代理人章国平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泽诚纤维公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原、被告双方模具买卖合同中第二套模具买卖合同；2、判令被告返还货款690000元及利息23184元（690000元×4.8%×210天）；3、判令被告承担逾期交货违约金897000元（23000元×39天）；本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：2020年4月28日，原告与被告签订一份《模具买卖协议》，约定由被告为原告定制1600喷丝板模具。模具交付后，原告在进行安装调试时发现模具多处存在严重漏浆问题，无法试机运行。经查发现模头与喷丝板交接处裂缝较大存在严重质量问题，导致原告公司熔喷布设备停止运行。为此，原告多次与被告沟通协调，被告后将一套模具拖走进行修理，但至今未修缮。被告公司也没有工业产品生产许可证。另合同约定被告应在原告支付定金后39日内完成，每推迟一天交货被告承担模具总价款的2%违约金。综上，被告未按合同约定期限交货，所提供的喷丝板模具存在严重质量问题，致使原告公司无法生产，构成严重违约，给原告公司造成较大经济损失（原告公司另行主张赔偿）。为维护原告的合法权益，请求判决支持原告的诉讼请求。金美佳塑模厂辩称，1、原告公司以买卖合同纠纷起诉被告是错误的，被告与原告之间虽然签订的是《模具买卖协议》，但是根据协议的内容，被告系根据原告的要求为其制作1600喷丝板模具，因此，双方之间实际上是加工承揽法律关系；2、被告交付模具后，原告在模具使用过程中出现损坏需要被告维修，被告已经提供了维修服务。在完成维修后也通知了原告，因此定作的模具根本不存在无法修缮不具备使用性能的情形；3、被告按时完成模具制作后即通知了原告，因原告配套的设备迟迟未到位，一直未到被告处验收模具。后被告于2020年6月8日专门发函给原告要求按合同约定接收定作的模具，被告并不存在逾期交付的行为。综上，原告起诉没有事实依据，请求依法驳回原告的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据及事实，本院认定如下：2020年4月29日，泽诚纤维公司作为甲方与金美佳塑模厂作为乙方经协商签订一份《模具买卖协议》，约定:甲方因生产需要向乙方定制购买由乙方生产的规格型号1600熔喷布喷丝板模具二套，包括所有模具相关配套零部件；模具每套价格1150000元，共计2300000元，乙方负责开具50%即1150000元的增值税发票给甲方，甲方需支付乙方50000元税金补贴；付款方式为协议签订后甲方支付乙方总价款30%的定金690000元，同时预付30%货款690000元，合计1380000元，模具在机器调试正常运行，经甲方确认模具合格后2日内再支付总模具款的40%（920000元）；乙方在甲方确认图纸和支付定金后次日起20天内做出第一套模具，第二套模具在定金支付后27日内完成，每推迟一天甲方扣除乙方总模具款的2%违约金；模具由乙方负责包装、并确保安全无损运往甲方指定的地方，运输中造成的损失由乙方负责；乙方应甲方要求生产的模具喷出的熔喷布密集度须达到国家指定的检测机构出具的检测论证标准即合格率达95级以上（包含95级）的要求。甲方所有的机器设备、环境原料等工艺也应达到相应的标准方可确保合格产品。若产品达不到95级及以上可通过权威机构进行检测鉴定，若是乙方出售的模具质量问题所造成，乙方负责退换，其他损失乙方概不负责。泽诚纤维公司于合同签订当日通过银行转账支付金美佳塑模厂定金690000元，另支付货款690000元。审理中双方确认第一套模具已交付使用，货款已付清，第二套模具定金及货款已付690000元。第二套模具于2020年7月2日交付后，泽诚纤维公司在装机生产过程中发现漏浆问题，不能正常生产，经查系模头与喷丝板交接处裂缝较大所致。后泽诚纤维公司负责生产的人员肖圣通与金美佳塑模厂负责人员张华、柳军权等人通过微信进行沟通，金美佳塑模厂也认可模具模头存在质量问题，并同意将模具拖回进行维修。2020年9月3日，金美佳塑模厂通过货拉拉将第二套模具运回。后泽诚纤维公司要求金美佳塑模厂将模具修好后交付使用，但金美佳塑模厂要求泽诚纤维公司支付第二套模具剩余货款，泽诚纤维公司不同意支付，双方存在争议，金美佳塑模厂至今未将运回的第二套模具交付给泽诚纤维公司。现泽诚纤维公司要求解除双方模具买卖合同中第二套模具买卖合同，金美佳塑模厂返还已付货款690000元及利息，承担逾期交货违约金897000元。本院认为，本案金美佳塑模厂与泽诚纤维公司签订的《模具买卖协议》双方均无争议，合法有效，双方当事人均应按合同约定履行。尽管双方签订的协议名称为模具买卖协议，但从协议约定的内容分析，金美佳塑模厂根据泽诚纤维公司要求，按照泽诚纤维公司生产熔喷布机械设备配套需要、技术、质量要求等定作模具，其设计的图纸需要泽诚纤维公司确认，制作的模具系泽诚纤维公司的专用产品，故本案金美佳塑模厂与泽诚纤维公司之间系承揽合同关系。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。依据查明的事实，2020年新冠××疫情防疫期间，熔喷布市场行情紧俏、价格上涨，泽诚纤维公司向金美佳塑模厂定作两套1600熔喷布喷丝板模具生产熔喷布。其中第一套模具已交付，价款已付清，本案中双方并无争议。第二套模具尽管于2020年7月2日交付给泽诚纤维公司，但从双方微信聊天记录可以看出，交付时模具相关配套零部件不足，补齐后泽诚纤维公司在安装调试后试生产过程中即发现漏浆问题，系模头与喷丝板交接处裂缝较大所致，模具存在质量问题，不能正常生产。后金美佳塑模厂将第二套模具运回修理，但在泽诚纤维公司要求金美佳塑模厂将模具修好后交付使用时，金美佳塑模厂要求泽诚纤维公司支付第二套模具剩余货款，泽诚纤维公司不同意支付，故金美佳塑模厂至今未将运回的第二套模具交付给泽诚纤维公司。因双方合同约定涉案模具在调试正常运行，经泽诚纤维公司确认模具合格后二日内支付剩余货款，现金美佳塑模厂将第二套模具运回修理未再交付泽诚纤维公司，未经泽诚纤维公司调试运行，确认是否能正常生产，质量是否合格的情况下，要求支付剩余货款，不符合合同约定。应视为其未交付第二套模具，构成违约。因熔喷布市场价格行情变化较大，现价格下跌，金美佳塑模厂未及时交付泽诚纤维公司第二套模具，使泽诚纤维公司失去市场机遇，不能实现合同目的。现泽诚纤维公司主张解除案涉第二套模具的承揽定作合同，要求金美佳塑模厂返还第二套模具款690000元并支付利息损失，符合法律规定，本院予以支持。但利息应当自其支付之日起按同期全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,以泽诚纤维公司主张的23184元为限。合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失。本案泽诚纤维公司明确要求解除第二套模具的承揽定作合同，不再要求金美佳塑模厂交付第二套模具，要求金美佳塑模厂承担逾期交货违约金，没有法律依据，本院不予支持。金美佳塑模厂辩称其提供的第二套模具是在使用过程中出现损坏，在维修后已通知泽诚纤维公司，其提供的证据不足以证明，也与事实不符，其要求对涉案第二套模具进行质量鉴定，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十一条、第九十四条第（三）、（四）项、第九十七条、第一百零七条、第二百六十八条的规定，判决如下：一、解除原告江苏泽诚纤维有限公司与被告余姚市金美佳塑模厂2020年4月29日签订的《模具买卖协议》中第二套模具的承揽合同。自本判决生效之日起，双方终止履行。二、被告余姚市金美佳塑模厂于本判决生效后十日内返还原告江苏泽诚纤维有限公司690000元并支付利息（自2020年4月29日起按全国银行业间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际返还之日止,以23184元为限）；三、驳回原告江苏泽诚纤维有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费19292元，减半收取9646元，由原告江苏泽诚纤维有限公司负担5402元，被告余姚市金美佳塑模厂负担4244元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。审判员  戴永明二〇二一年三月三十一日法官助理黄舒书记员戚书香附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；第九十七条合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十八条定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。