新疆维吾尔自治区和田市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新3201民初446号 原告（反诉被告）：新疆泓劲中央空调设备安装有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 法定代表人：李风，董事长。 委托诉讼代理人：李昌隆，经理。 委托诉讼代理人：齐月军，经理。 被告（反诉原告）：新疆金碧明珠酒店有限公司，住所地新疆维吾尔自治区和田市面。 法定代表人：刘勇，总经理。 委托诉讼代理人：马珍，经理。 被告（反诉原告）：刘勇，男，1975年2月27日出生，汉族，新疆金碧明珠酒店有限公司法定代表人，住新疆维吾尔自治区。 委托诉讼代理人：苏洁，会计。 原告（反诉被告）新疆泓劲中央空调设备安装有限公司（以下简称泓劲公司）与被告（反诉原告）新疆金碧明珠酒店有限公司（以下简称明珠公司）、刘勇买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月1日立案后，依法适用普通程序，于2021年3月12日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）新疆泓劲中央空调设备安装有限公司委托诉讼代理人李昌隆、齐月军，被告新疆金碧明珠酒店有限公司（反诉原告）委托诉讼代理人马珍，被告（反诉原告）刘勇委托诉讼代理人苏洁，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告泓劲公司（反诉被告）向本院提出诉讼请求：1.请求被告支付工资68000元，材料款23105元，合计91105元；2.请求判令被告承担起诉所发生的费用10000元（以实际票据为准）；3.请求判令被告支付91105元，自2018年4月至2020年12月银行同期利息10626元；4.判令诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年12月12日，泓劲公司与明珠公司签订合同书，对和田市屯垦路158号和田之玉花园3号楼商业中央空调空气源热泵系统工程的设备购销及安装、调试等事项进行约定。2018年4月23日该工程施工完毕，设备调试运行正常，同时交付被告使用。至今被告正常使用已经3年，合同约定保修期为1年，工程总价款为1240000元。另在施工期间，根据被告要求，原告在一层大厅增加风机盘管8台，二、三楼层增加风机盘管4台等。由于明珠公司的恶意拖欠，导致农民工工资无法支付，在多次拨打签约人刘勇电话拒接的情况下，万般无奈，恳请和田市人民法院，为我们讨回公道，要回农民工的血汗钱。 被告（反诉原告）明珠公司、刘勇辩称，被告已经向原告支付1201600元。同时，原告没有交工，也没有向被告出具书面的验收报告，被告不需要向原告支付余款。 被告（反诉原告）明珠公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令反诉被告按照约定在1个月内对未完成的安装工程进行安装，将不合格的工程返工维修，并提供竣工验收资料。若反诉被告不同意进行安装和返工，则反诉被告向反诉原告支付工程费112419.72元及维修费185000元；2.依法判令反诉被告返还工程款333600元；3.依法判令反诉被告赔偿培训和售后违约金30000元；4.依法判令反诉被告支付控制器材料费39000元；5.依法判令反诉被告承担本案所有费用，以上共计700019.72元。事实和理由：2017年12月12日，泓劲公司与明珠公司签订合同书，对和田市屯垦路158号和田之玉花园3号楼商业中央空调空气源热泵系统工程的设备购销及安装、调试等事项进行约定。同时约定自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为2年。反诉被告未按照合同约定进行安装，存在以次充好和漏装设备现象，导致反诉原告的中央空调系统工程经常陷入瘫痪状态无法正常使用，给反诉原告造成巨大的经济损失。经反诉原告多次催促反诉被告进行维修，反诉被告至今都置之不理。 原告（反诉被告）泓劲公司辩称，反诉原告的诉请没有任何事实和法律依据，双方签订的合同反诉被告已经全部履行完毕，不存在未完成工程和需要返工维修项目，反诉原告已经正常使用，且保修期已过。反诉被告向反诉原告之间不存在培训和违约金问题，在工程竣工后，反诉被告已经对操作使用和维修项目进行了专门的培训。反诉原告违反合同约定，拒不支付工程款，因此希望法庭查明事实后依法驳回反诉原告的诉讼请求。 原告（反诉被告）泓劲公司为证明其主张，向本院提供如下证据，本院作如下认定：1.2018年6月4日广东欧科空调制冷有限公司与泓劲公司出具的设备调试交接报告。被告（反诉原告）明珠公司对该证据不认可。本院审核认为，该证据为广东欧科空调制冷有限公司与泓劲公司签订设备调试交接报告，且有双方盖章，本院对该证据真实性予以认定；2.2019年1月27日李昌隆与刘勇的微信聊天记录一张。被告（反诉原告）明珠公司对该证据的真实性认可，对案件的关联性有异议。故本院对证据真实性予以认定；3.2013年12月由新疆石河子建筑设计研究院出具的项目名称为和田之玉花园3号楼商住楼2层平面图施工图纸一张，被告（反诉原告）明珠公司对该份证据的三性均无异议，故本院对该证据予以认定；4.附表增加部分35105元。被告（反诉原告）对该证据不认可。本院审核认为，该证据无其他证据予以佐证，无法形成证据链，本院对该证据不予认定。5.原告（反诉被告）泓劲公司主张的被告（反诉原告）承担诉讼产生的费用10000元，因原告（反诉被告）未向本院提供证据，故本院不予支持。6.原告（反诉被告）主张被告（反诉原告）支付91105元，自2018年4月至2020年12月银行同期利息10626元，因合同书中未约定违约责任，故本院不予支持。 被告（反诉原告）明珠公司、刘勇未向本院提供证据。 被告（反诉原告）为证明其主张，向本院提供如下证据，本院作如下认定：1.转款凭证4张，经双方核对，双方确认被告（反诉原告）向原告（反诉被告）支付1200600元，对双方认定的事实，本院予以确认；2.现场施工照片11张，原告（反诉被告）对该证据关联性有异议。经本院审核，因工程施工至今时间较长，且被告目前处于营业状态，无法确认其证据的真实性，本院对该证据不予认可。 被告（反诉原告）泓劲公司未向本院提供证据。 本院经审理认定事实如下：2017年12月12日，泓劲公司与明珠公司签订合同书，对和田市屯垦路158号和田之玉花园3号楼商业中央空调空气源热泵系统工程的设备购销及安装、调试等事项进行约定，合同约定自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为2年。原告（反诉被告）泓劲公司于2018年6月完成工程，并交付被告使用，被告（反诉原告）明珠公司向（反诉被告）泓劲公司支付工程款1200600元。被告（反诉原告）明珠公司于2019年1月开始试营业。 本院认为，根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点一：原、被告之间存在是否交工验收的问题；焦点二：保修期是否过期的法律关系。关于焦点一：本案中，原告（反诉被告）泓劲公司、被告（反诉原告）明珠公司存在购销及安装关系，且被告（反诉原告）明珠公司已于2019年1月启动使用中央空调空气源热泵系统工程的设备，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》第十四条第三款规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。本院认为，该工程实际已经竣工，并已经投入使用。被告（反诉原告）明珠公司向原告（反诉被告）泓劲公司支付工程款1200600元已经确认，故被告（反诉原告）明珠公司应向原告（反诉被告）泓劲公司支付39400元工程款。对关于焦点二：被告于2019年1月起启动使用中央空调空气源热泵系统工程的设备，而合同书中约定自工程竣工验收合格之日起计算保修期为2年，该工程的保修期已过，故被告（反诉原告）主张原告（反诉被告）支付工程费112419.72元及维修费185000元的诉求，本院不予支持。 被告（反诉原告）主张原告（反诉被告）返还333600元工程款，因双方合同约定工程总价款为2400000元，至今被告（反诉原告）仍有39400元未支付，故本院不予支持。被告（反诉原告）主张原告（反诉被告）赔偿培训和售后违约金30000元，因合同书未约定，且被告（反诉原告）未提供相应的证据印证，故本院不予支持。被告（反诉原告）主张原告（反诉被告）支付末端控制器材料费39000元，被告（反诉原告）未提供相应的证据印证，故本院不予支持。 被告（反诉原告）明珠公司系一人有限公司，现被告（反诉原告）刘勇未提供证据证明公司财产独立于股东自己的财产，依照《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，被告（反诉原告）刘勇应当对公司债务承担连带责任。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》第十四条第三款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）新疆金碧明珠酒店有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）新疆泓劲中央空调设备安装有限公司货款39400元； 二、被告（反诉原告）刘勇对被告（反诉原告）新疆金碧明珠酒店有限公司应承担的上述第一项付款义务承担连带责任； 三、驳回原告（反诉被告）新疆泓劲中央空调设备安装有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）新疆金碧明珠酒店有限公司、刘勇反诉中的全部诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2077.63元，由原告（反诉被告）新疆泓劲中央空调设备安装有限公司负担1184元，被告（反诉原告）新疆金碧明珠酒店有限公司、刘勇共同负担893元。反诉案件受理费5400.10元，由被告（反诉原告）新疆金碧明珠酒店有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院。 审判长 曹春灵 审判员郑海军 人民陪审员裴新华 二〇二一年三月三十日 书记员 仵东洋