辽宁省辽阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽10民终314号上诉人（原审原告）：赵庆俊，男，1997年10月11日出生，汉族，住辽阳市白塔区。被上诉人（原审被告）：辽宁中南置地有限公司，住所地：辽阳市白塔区新华街道民主路南段。法定代表人：李萍，执行董事。委托诉讼代理人：王枢，辽宁法云律师事务所律师。上诉人赵庆俊因与被上诉人辽宁中南置地有限公司商品房销售合同纠纷一案，不服辽阳市白塔区人民法院（2020）辽1002民初2404号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。赵庆俊上诉请求：一、依法撤销辽阳市白塔区人民法院（2020）辽1002民初2404号民事判决书；二、依法判决支持上诉人的一审诉讼请求。三、一、二审的诉讼费，由被上诉人承担。事实与理由：上诉人买受被上诉人的商品房屋，双方签订的《商品房买卖合同（预售）》约定房屋面积是111.84平方米，被上诉人交付上诉人房屋面积是107.45平方米，双方合同约定房屋面积与实际交付房屋面积相差4.39平方米。上诉人买受被上诉人房屋存在面积差和被上诉人逾期配合上诉人办理房屋所有权变更登记手续而应承担违约责任的事实，已被辽阳市白塔区人民法院（2019）辽1002民初3280号生效民事判决书予以确认，即判决：一、被上诉人向上诉人支付房屋逾期办理房屋所有权证书的违约金16,401.26元：二、被上诉人给付上诉人房屋面积差异款人民币19,106.69元。该判决确认被上诉人向上诉人支付房屋逾期办理房屋所有权证书的违约金计算起止时间为从2017年6月13日至2018年8月2日。因被上诉人于2018年8月2日以后，仍不配合上诉人办理房屋所有权变更登记手续，所以上诉人向一审法院提起了本案民事诉讼，诉请判令被上诉人向上诉人支付从2018年8月3日起至上诉人提起本案一审民事诉讼时期间逾期办理房屋所有权变更登记手续的违约金和被上诉人履行配合办理房屋所有权变更登记手续合同义务。一审判决认定“本案房屋于2018年8月3日取得不动产权属登记证书，权利人登记为房屋开发商即被告辽宁中南置地有限公司，涉案房屋至今未办理变更财产权登记手续。”一审判决认为，被上诉人于2018年8月2日就案涉房屋完成了初始登记，具备办理变更登记的条件。但因诉争房屋存在面积差，需双方就面积差达成约定方可办理变更登记，而至今双方就面积差问题未达成一致意见，导致无法办理房屋所有权证。上诉人主张被上诉人配合办理房屋所有权变更登记，符合合同约定的出卖人应当履行的义务，被上诉人应当积极配合上诉人办理变更登记。因面积差问题双方无法达成书面约定，书面约定需要双方共同配合，故上诉人对于未办理房屋所有权证亦存在过错和上诉人主张被告给付2018年8月3日以后的违约金，缺乏依据，不予支持。一审判决驳回了上诉人诉请被上诉人给付2018年8月3日以后至上诉人提起一审民事诉讼时期间的违约金。上诉人认为，一审判决明显认定事实和适用法律错误。其理由如下：一是被上诉人经初始登记所取得不动产权属证书，是被上诉人所开发商品房屋整体权属凭证，是申请办理商品房所有权转让登记的必备要件之一，而不能证明被上诉人向房屋登记机构所报备《商品房买卖合同（预售）》的内容条款符合申请办理商品房所有权转移登记的手续条件，更不能作为判定被上诉人履行合同义务的根据。二是上诉人至今未能办理房屋所有权变更登记手续的根本原因，是被上诉人交付上诉人房屋的建筑面积与被上诉人向房屋登记机构所报备《商品房买卖合同（预售）》约定房屋面积不符，导致房屋登记机构不予办理房屋所有权变更登记。三是被上诉人交付上诉人房屋的建筑面积与双方合同约定面积不符，是被上诉人不按双方所签订《商品房买卖合同（预售）》约定房屋面积履行交付房屋面积义务所致，是被上诉人过错行为造成的，属于被上诉人违约责任，应当由被上诉人向房屋登记机构提供所卖商品房屋出现面积差的原因和符合房屋登记机构所规定申请办理商品房所有权转移登记的相关续，并配合上诉人申请办理取得房屋所有权证书。而上诉人买受被上诉人房屋所出现的面积差，上诉人没有过错，且不应将被上诉人未按合同履行交付房屋面积义务的违约责任转嫁于上诉人。四是本案诉争房屋，因存在面积差而房屋登记机构不予办理房屋所有权转移登记，但房屋登记机构并未要求合同双方在所报备《商品房买卖合同（预售）》原本上更改约定房屋面积，也未要求合同双方提供就面积差达成的书面约定。被上诉人要求上诉人在双方所签《商品房买卖合同（预售）》原本上更改约定房屋面积，而上诉人认为，合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，也是履行权利和义务的根据。依据我国《合同法》第八条：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同”的规定，不应在原合同上更改所约定房屋面积，应以签订补充合同方式或者其他符合房屋登记机构所规定的方式解决房屋面积差异问题。故上诉人与被上诉人就房屋面积差异未达成约定，因上诉人就解决房屋面积差异问题所提主张符合法律规定，且没有过错，上诉人不应承担未达成面积差约定的法律责任。五是案涉房屋至今未办理所有权变更登记手续，是因被上诉人不能提供符合房屋登记机构规定的申请办理房屋所有权变更登记相关手续所致，且被上诉人逾期配合上诉人办理房屋所有权变更登记应承担的违约责任，已被法院生效判决予以确认。而被上诉人持续违约，所以被上诉人依法应当承担持续违约责任。辽宁中南置地有限公司辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。赵庆俊向一审法院起诉请求：依法判令被告从2018年8月3日起暂定到2020年4月29日期间（原告保留期间截止日后的违约金诉权），按日计算向原告支付全部购房款394,261.00元万分之一即每日39.43元×636天=25,077.48元的逾期办理原告房屋所有权证书的违约金；被告配合原告办理房屋所有权证登记相关手续；本案诉讼费由被告承担。一审法院审理查明：2016年9月29日，赵庆俊与辽宁中南置地有限公司签订《商品房买卖合同（预售）》一份，赵庆俊购买辽宁中南置地有限公司开发建设的位于辽阳市太子河区房屋一处，总价款394,261.00元。合同第二十条约定：因出卖人的原因，买受人未能在商品房交付之日起180日内取得该商品房的房屋所有权证书的，买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。因买受人的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋所有权转移登记的，出卖人不承担责任。合同附件十一作出补充协议，其中第十九条约定，产权登记机关收取出卖人报送备案或初始登记的文件资料之日起，即视为出卖人已经履行本条规定的报送备案义务，由于产权登记机关原因或者买受人自己的原因而造成买受人不能在规定期限内取得权属证书的，不视为出卖人违约，出卖人不承担责任。本案房屋于2018年8月3日取得不动产权属登记证书，权利人登记为房屋开发商即辽宁中南置地有限公司，涉案房屋至今未办理变更产权登记手续。2019年12月18日，赵庆俊起诉辽宁中南置地有限公司房屋买卖纠纷一案，请求判令辽宁中南置地有限公司支付逾期办理房屋所有权证的违约金，（2019）辽1002民初3280号民事判决书认定按照案涉房屋可以办理房屋所有权证书的日期计算逾期办理房权证违约金公平合法，但涉案房屋已于2018年8月3日取得不动产登记证据，赵庆俊作为房屋买受人应积极妥善处理办理房屋所有权登记事宜，而非放任该损失的扩大发生，赵庆俊关于按实际办证之日计算该违约金的请求无事实依据，判决辽宁中南置地有限公司向赵庆俊支付房屋逾期办理房屋所有权证书的违约金人民币16,401.26元，上述判决现已生效。一审法院认为，赵庆俊与辽宁中南置地有限公司自愿签订《商品房买卖合同（预售）》一份，事实清楚、合法有效，予以确认，故合同双方均应按照合同约定的内容履行各自的义务、承担各自的责任。依据《商品房买卖合同（预售）》的约定，本案房屋应在交付后180日内取得房屋所有权证书，辽宁中南置地有限公司于2018年8月3日就涉案房屋完成了初始登记，具备办理变更登记的条件。但因本案诉争房屋存在面积差，需要双方就面积差达成约定方可办理变更登记，而至今双方就面积差问题未达成一致意见，导致赵庆俊无法办理房屋所有权证。现赵庆俊主张被告配合办理房屋所有权变更登记，符合合同约定的出卖人应当履行的义务，辽宁中南置地有限公司应当积极配合赵庆俊办理变更登记。因面积差问题双方无法达成书面约定，书面约定需双方共同配合，故赵庆俊对于未办理房屋所有权证亦存在过错，现赵庆俊主张辽宁中南置地有限公司给付2018年8月3日以后的违约金，缺乏依据，不予支持。赵庆俊主张辽宁中南置地有限公司未通知赵庆俊办理房屋所有权证，但在2019年赵庆俊起诉辽宁中南置地有限公司房屋买卖纠纷一案中，赵庆俊已经知道辽宁中南置地有限公司取得初始登记，亦应当知道具备办理变更登记的条件，故赵庆俊的该项主张，不予支持。赵庆俊主张涉案合同中补充协议第十九条无效，但赵庆俊未提供证据证明该条款符合合同无效的情形，赵庆俊该项主张，缺乏依据，不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条之规定，判决：一、辽宁中南置地有限公司于判决生效之日起十日内协助赵庆俊办理房屋所有权变更登记手续。二、驳回赵庆俊其他诉讼请求。案件受理费426.00元，由辽宁中南置地有限公司承担。本院二审期间，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，根据双方签订的《商品房买卖合同（预售）》第二十条，商品房因出卖人的原因，买受人未能在商品房交付之日起180日内取得该商品房的房屋所有权证书的，买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。关于上述条款约定的被上诉人原因导致的逾期办理房产证违约金，已有生效判决认定至2018年8月2日。上诉人主张2018年8月3日以后仍由于被上诉人单方原因导致其不能办理房屋所有权登记，被上诉人予以否认，并抗辩未能办理上述手续系因双方处理房屋面积差手续问题未能达成一致，因上诉人不能就未能办理房屋所有权登记办理的原因进行确定说明，亦未提供该原因系被上诉人单方原因的充分证据，其仅以自身未办理房屋所有权登记的事实主张争议违约金依据不足，本院不予支持。综上所述，赵庆俊的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费426元，由上诉人赵庆俊负担。本判决为终审判决。审判长 都 伟审判员 胡 玲审判员 徐莲凤二〇二一年三月二十九日法官助理高石书记员李玉