四川省广元市利州区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川0802民初1409号 原告：利州区平安设备安装租赁服务部，住所地：四川省广元市利州区下河街待船巷19号。 经营者：赵磊，男，汉族，生于1987年11月1日，河北省邯郸市人，住河北省邯郸市大名县。 委托诉讼代理人：吴江，四川百根律师事务所律师。 被告：广元市顺达建筑有限公司，住所地：广元市利州区南河办事处北京路骏仕锦城。 法定代表人：张仲平，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：李建波，男，汉族，生于1962年3月7日，四川省旺苍县人，住四川省广元市利州区。 原告利州区平安设备安装租赁服务部与被告广元市顺达建筑有限公司租赁合同纠纷一案，本院于2021年3月9日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告及其代理人、被告到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告租赁费295544元，并以此款项为基数计算逾期付款利息，从应付款项之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止；2、本案诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：原被告签订《电动吊篮设备租赁合同》，合同约定被告从原告出租赁若干台ZLP630型电动吊篮用于红星商业广场二期外墙施工，租金为28元/台/日（不含税票价），移位费为300元/台/次（不含税票价）.被告承诺案涉吊篮使用结束两个月内结清全部款项。合同签订后，原告严格按照合同约定提供了吊篮，现合同项目的工程已全面完工。另，被告承诺代伍波、杨荣支付原告前期的租赁费14768元、29996元。时至今日，被告仅支付了20000元，下欠租赁费295544元，其行为严重侵害了原告的合法权益，故原告提起诉讼。 原告提交证据如下： 1、营业执照、法定代表人身份证明书、身份证复印件，证明原告的身份信息. 2、企业信用信息公示报告（广元市顺达建筑有限公司），证明被告的身份信息。 3、2018年7月31日的《电动吊篮设备租赁合同》、签字单、工资结方单，证明伍波从原告处租赁电动吊篮用于案涉工程的事实，且截止2018年12月20日仍下欠原告租赁费用14768元。 2、2018年9月9日的《电动吊篮设备租赁合同》、签字单、工资结方单，证明四川源隆建设工程有限公司从原告处租赁吊篮的事实，截止2019年5月23日下欠原告租赁费29996元。 3、2019年5月23日的《电动吊篮设备租赁合同》、签字单、租金，证明被告从原告租赁电动吊篮用于案涉工程的事实，截至2019年8月11日的租赁费246848元，截止2019年10月5日产生的租赁费（含移位费）270780元；证明被告代伍波、杨荣支付下欠原告的前期租赁费用的事实。 被告辩称，1、原告不是电动吊篮租赁公司，他们没有公司，只有租赁服务部；2、原告称被告仅支付2万元不是事实，被告是支付了3万元，最开始是支付了2万元，后来工地上出了安全事故，经与受伤人协商一致4万元就私下解决，被告就在雪峰派出所当场给了1万元，所以金额应该是3万元；3、吊篮公司从工地上拆了1年，一直也没有找过被告，有租赁吊篮这件事，但是肯定没有这个公司，一直开工到4月份，因为工期停了，需要吊篮，就要求赵磊马上提供吊篮，后面被告可以代付；只要伍波确认了吊篮租赁费用是多少并签字，被告就可以代付。后面的工程不是被告做的，就是外墙是原告和别人做的。要被告付钱，就应该给被告提供所有的清单，是原告自己计算一直在产生费用，被告签字确认的是好多天，原告把杨荣、赵长伟的清单全部对账，算清楚，被告就该怎么付就怎么付。 被告未提交证据。 针对原告向本院提出的诉讼请求，本院组织了当事人进行举证质证，被告对原告所举证据的真实性无异议，但对其证明目的有异议，故本院对原告所举证据的真实性予以采信。 经审理查明，2018年7月31日被告作为甲方与原告作为乙方签订了一份《电动吊篮设备租赁合同》，该合同约定被告租赁原告型号为ZLP630的10台吊篮用于广元市红星商业广场二期外墙抹灰工程，电动吊篮日租金为24元/台/日，吊篮移位费300元/元/组，租金每月结算一次，付款不得超过30日，伍波作为被告的签约代表人在该合同上签名捺印。后伍波与原告结算确认欠付14768元租赁费未付。 2018年9月9日案外人四川源隆建设工程有限公司作为甲方与原告作为乙方签订了一份《电动吊篮设备租赁合同》，该合同约定被告租赁原告型号为ZLP630吊篮用于广元市红星商业广场二期外墙保温工程，电动吊篮日租金为28元/台/组，每月结算一次，付款时间不得超过3天，赵晴晴代表甲方签名并加盖了四川源隆建设共层有限公司的印鉴。2019年5月15日赵晴晴亦作为外墙保温负责人与原告进行了结算，确认租赁总金额为54996元，已付25000元，下欠29996元，并注明该款项由本案被告代付。2019年5月23日，各方进行结算，确认租赁了51组吊篮，总金额为54996元，被告的代表人王滨在“经理签字”处写到“双方当事人签字同意下可以代位支付王滨2019年5月23日”；杨荣在“保温负责人签字”处书写“广元万金建设工程有限公司同意此款项在保温工程款中代扣（由顺达公司代付）杨荣2019年5月23日”。 2019年5月23日被告作为乙方与原告作为甲方签订了一份《电动吊篮设备租赁合同》，该合同约定被告租赁原告型号为ZLP630吊篮用于广元市红星商业广场二期外墙施工，电动吊篮日租金为28元/台/日（不含税票价）；电动吊篮移位费300元/台/次（不含税票价）吊篮移位期间不停机；经双方协商在停工期间（停工时间为2018年12月1日-2019年5月10日），被告同意承担停工期间三个月吊篮费（电动吊篮日租金为28元/台/日（不含税票价），共计吊篮数量为51台）后期使用时间应从2019年5月11日开始计算至外墙工程结束时止；，甲方指定签字人赵磊，乙方指定签字人李剑波；劳务伍波使用吊篮产生吊篮租金为24768元，大写：贰万肆仟柒佰陆拾捌元，已付10000元，下欠14768元。广元市顺达建筑有限公司同意代付伍波下欠利州区平安设备安装租赁服务部赵磊的14768元吊篮租金。外墙保温杨荣使用吊篮产生租金为54996元，大写伍万肆仟玖佰玖拾陆元。已付25000元，大写：贰万伍仟元，下欠29996元，大写贰万玖千玖佰玖拾陆元（但需有杨荣的代位支付承诺书时，本合同生效。）广元市顺达建筑有限公司同意支付杨荣下欠利州区平安设备安装租赁服务部赵磊的29996元吊篮租金.乙方同意吊篮结束使用时，两个月内付清全部吊篮租金。王滨在该合同上签名落款并加盖了被告公司的印鉴。2019年8月20日被告指定的签字人李剑波及王滨签字确认租用原告的电动吊篮租金共计为246848元（含停工期间三个月的租金），但此时，吊篮仍在使用中。后因被告未按约定支付租赁费，故原告提起诉讼。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行各自的义务。本案中原告与被告于2019年5月23日签订的《电动吊篮设备租赁合同》系双方真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，应属合法有效。原被告均应按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原告按照合同约定履行了提供电动吊篮的义务，被告亦应按照合同约定履行支付租赁费的义务。被告租赁原告的吊篮，由其指定的签字人李剑波确认了欠付原告租赁费246848元，被告应予支付。双方在合同中亦明确约定了被告另须代案外人伍波、杨荣支付吊篮租金，故被告应按照约定履行该支付义务。被告应支付被告公司自己的租赁费以及代杨荣、伍波支付吊篮的租赁费合计291522元，扣除原告自认被告已支付的20000元，还应支付分271522元。故原告请求判令被告支付的诉请，本院予以支持。原告超过部分的请求，因其未提供证据证明，本院不予支持。合同约定“吊篮结束使用时，两个月内付清全部吊篮租金”，而被告未按约支付租金，对此被告并无异议。被告本应因此承担违约责任或因违约给守约方造成的损失，但原被告双方对此违约行为并未约定违约责任，而原告基于此主张的违约损失即资金占用损失（利息），因原告未举证证明吊篮停止使用的时间，无法确认债权到期的时间和违约的期间，故该请求本院不能予以支持。被告抗辩已付3万元，但未能举证证实。原告自认被告已付2万元，对此无争议的部分本院予以采信，有争议的1万元，因被告未能举证证实，本院不予采信。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、限被告广元市顺达建筑有限公司于本判决生效后十日内支付原告利州区平安设备安装租赁服务部支付租金271522元； 二、驳回原告的其他诉讼请求。 案件受理费减半收取2867元，由原告利州区平安设备安装租赁服务部负担267元，被告被告广元市顺达建筑有限公司负担2600元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广元市中级人民法院。 审判员  蒲云 二〇二一年三月三十日 书记员  王霜 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国民法典》 第五百零九条【合同履行的原则】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。