湖北省武汉市蔡甸区人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂0114民初52号原告：武汉楚天浩杨建材有限公司，住所地武汉市青山区冶金大道61号-B-6864室。法定代表人：叶挺，该公司执行董事。委托诉讼代理人：周磊，湖北楚冠律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈函，湖北楚冠律师事务所律师。被告：武汉美艺林园林景观工程有限公司，住所地武汉市硚口区建荣村广电?兰亭荣荟（建荣村“城中村”改造开发项目K1地块18幢4层5号-1区）。法定代表人：王丽英，该公司总经理。委托诉讼代理人：董正环，该公司副总经理。委托诉讼代理人：赵堂辉，湖北尚泰律师事务所律师。原告武汉楚天浩杨建材有限公司（以下简称楚天浩杨公司）与被告武汉美艺林园林景观工程有限公司（以下简称美艺林园林公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人周磊，被告的委托诉讼代理人董正环、赵堂辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告楚天浩杨公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即向原告支付货款373945元；2、被告立即向原告支付截至2020年11月12日止的违约金44184元，并支付自2020年11月13日起至欠款付清之日止的违约金；3、被告承担本案诉讼费、保全费、诉讼财产责任保险费及其他费用。庭审中，原告明确诉讼请求第二项违约金以货款373945元为基数，从2020年4月10日起计算。事实及理由：被告因中海莲花湖项目首开区景观工程，与原告签订了《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》。合同约定被告购买原告混凝土，并对供应量结算、结算价格、付款方式、违约责任等进行了约定。合同签订后，原告严格按合同约定供应混凝土，认真履行合同，但被告却未按合同约定支付货款。截至2020年11月12日，被告尚须依约支付混凝土货款373945元。另被告拖欠货款的行为已构成严重违约，应依约向原告支付截至2020年11月12日的违约金44184元，并应支付自2020年11月13日起至欠款全部付清之日止的违约金。综上，截至2020年11月12日，被告累计欠付原告款项共计418129元，并应支付自2020年11月13日起至欠款全部付清之日止的后续违约金。经原告多次催要，被告都不予支付。原告为维护自身合法权益，特具状法院，望判如所请。被告美艺林园林公司辩称，原告的诉求并无事实和法律依据，案涉货款尚未满足支付条件，根据双方合同第三条第一款第三项，案涉款项需待工程完工后才进行支付，目前因工程建设单位移交工作面滞后导致案涉工程尚未完工，故案涉货款并非剩余的工程款项，即双方之间混凝土买卖合同关系所涉及的供货事项尚未最终完成且责任不在被告，所以原告主张的货款没有达到支付条件。关于违约金的诉求同样不成立，除了货款支付条件没有达到外，万分之五的违约金本身就过高，原告也没有举证证明其损失，根据最高人民法院全国民事审判工作会议上的精神，买卖合同不能按照民间借贷合同的标准来执行违约金判罚，也就是说即便是被告存在违约，违约金也只能按照同期银行间同业拆借利率标准。关于诉讼费、保全费及诉讼财产责任保险费，我公司认为原、被告双方本就不应诉至贵院，而应当是在已有的协商基础上共同找工程建设单位解决问题，不应当人为的造成诉累，浪费司法资源。本院经审理认定事实如下：2019年9月，被告美艺林园林公司与武汉中海鼎荣房地产有限公司（以下简称中海鼎荣公司）签订《分包合同协议书》，承接了位于武汉市蔡甸区莲花湖大道的中海莲花湖项目首开区景观工程。后原告楚天浩杨公司（乙方）根据被告美艺林园林公司（甲方）的需求向中海莲花湖项目首开区景观工程提供商品混凝土。2019年12月31日，原、被告双方补签《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》，第一条约定甲方向乙方预订商品混凝土总数量1500立方米，合计价690000元；此单价为含税价（3%增值税专票），以上价格为暂定价，价格根据市场信息价变动同步调整。第三条供应量结算中结算付款方式约定，按现场签收的送货单每月25号办理结算，结算单需甲乙双方签字确认，甲方付款前乙方需无条件配合甲方提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款；2020年1月24日前付至该项目前期所供混凝土货款的50%，余款于该项目完工后（暂定2020年4月10日前）付清（所有货款均以双方签字确认的结算单总金额为准）。第八条违约责任约定因甲方的原因造成工程停工的，乙方有权要求在甲方停工之日起三十日内办理结算并支付前期已供应的未结清的全部商品混凝土货款；甲方未按合同的规定向乙方支付购货款，甲方须向乙方支付违约金，每延迟一天支付总货款的万分之五违约金。2020年6月3日，原告最后一次向被告提供商品混凝土。原告于2020年1月15日、2020年6月27日分别向被告开具金额70340元、338775元的增值税专用发票二张，金额共计409115元。被告于2020年6月28日收到上述最后一张增值税专用发票。被告向原告支付了部分货款后，至今尚欠原告商品混凝土货款373945元未付。案件审理过程中，被告美艺林园林公司认可已于2021年2月6日解除与发包方中海鼎荣公司签订的《分包合同协议书》，中海鼎荣公司于2021年2月6日确定将中海莲花湖项目首开区景观工程的后场部分区域和西侧场地不交由被告施工，该工程的其他部分已于2020年6月10日完工。另查明，原告楚天浩杨公司因本案于2020年11月16日申请诉前财产保全，由中国人民财产保险股份有限公司为其提供担保，其向该公司支付诉讼财产保全责任保险费840元，并支付财产保全费2620元。本院于2020年11月17日作出（2020）鄂0114财保67号民事裁定书，裁定对被告银行账户内存款420000元予以冻结。上述事实有原告楚天浩杨公司提供的《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》、诉讼费票据、保险费发票、结算单、增值税专用发票的复印件、被告美艺林园林公司提供的《中海莲花湖项目首开区景观工程合同文件》等经庭审审查后本院予以采信的证据予以证实以及双方当事人的陈述在卷佐证。本院认为,原告楚天浩杨公司与被告美艺林园林公司签订的《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》系双方当事人真实意思表示、不违反法律强制性规定，合法有效。原告向被告提供货物后，被告应履行向原告支付货款的义务。一、关于货款支付条件是否成就问题。被告美艺林园林公司自认已于2021年2月6日解除与发包方中海鼎荣公司签订的《分包合同协议书》，中海莲花湖项目首开区景观工程除后场部分区域和西侧场地中海鼎荣公司未交付被告施工外，其他部分已于2020年6月10日完工，且被告于2020年6月28日收到涉案货款的等额增值税专用发票，原告货款支付条件已成就，被告应向原告支付下欠货款373945元。二、关于违约金问题。根据《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》约定，2020年4月10日为暂定支付货款的时间，被告应于涉案工程完工、原告向其提供等额发票后，向原告支付下欠货款。故被告应于2020年6月28日向原告支付下欠货款373945元，被告未按约定时间向原告支付货款，其行为已构成违约。上述合同约定每延迟一天支付总货款万分之五违约金，被告认为该约定过高，本院兼顾合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素综合考虑原告损失，酌定违约金标准调整为按所欠货款年利率6%计算。故违约金以货款373945元为基数，按年利率6%，从2020年6月29日起计算至货款付清之日止，暂计算至2020年11月12日为373945元×6%÷365天×137天=8421元。原告超出部分的请求，本院不予支持。三、原告楚天浩杨公司在本案中支付的诉讼财产保全责任保险费840元并非必然产生的费用，原告主张该费用由被告承担，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：一、被告武汉美艺林园林景观工程有限公司于本判决生效之日起三日内向原告武汉楚天浩杨建材有限公司支付货款373945元。二、被告武汉美艺林园林景观工程有限公司于本判决生效之日起三日内向原告武汉楚天浩杨建材有限公司支付截至2020年11月12日的违约金8421元；并以货款373945元为基数，按年利率6%的标准向原告武汉楚天浩杨建材有限公司支付自2020年11月13日起至货款付清之日止的违约金。三、驳回原告武汉楚天浩杨建材有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7572元，减半收取计3786元，财产保全费2620元，合计6406元；此款由原告武汉楚天浩杨建材有限公司负担324元，被告武汉美艺林园林景观工程有限公司负担6082元（原告已垫付，由被告执行时一并给付原告）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  姚雅娟二〇二一年三月十五日法官助理刘楠书记员滕炜