苏州市吴江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0509民初9107号 原告：康力电梯股份有限公司，统一社会信用代码91320500724190073Y，住所地江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号。 法定代表人：王友林，董事长。 委托诉讼代理人：周超，国浩律师(苏州)事务所律师。 委托诉讼代理人：吴思齐，国浩律师（苏州）事务所律师。 被告：沈阳地铁集团有限公司，统一社会信用代码91210100760062562U，住所地辽宁省沈阳市沈河区大西路338号。 法定代表人：卢春峰，董事长。 委托诉讼代理人：田广元，辽宁弘立律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王宁，辽宁弘立律师事务所律师。 原告康力电梯股份有限公司（以下简称康力公司）与被告沈阳地铁集团有限公司（以下简称地铁集团）定作合同纠纷一案，本院于2020年7月30日立案后，依法由审判员李文苑适用简易程序于2020年12月28日公开开庭进行了审理。原告康力公司的委托诉讼代理人周超，被告地铁集团的委托诉讼代理人田广元均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告康力公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告电梯设备款15.885万元、安装款9.052万元；2、判令被告支付原告逾期付款利息损失(以24.937万元为基数，自2016年10月4日起按银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日止；自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)；3、判令本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由：2013年，原、被告签订《沈阳市府广场地铁配套工程(东西两侧过街通道)自动扶梯供货及安装合同》(编号SF/ZBSB2-013-001)，由原告为该项目定作并安装自动扶梯3台，合同总价为181.48万元，其中设备总价158.85万元、安装总价22.63万元。合同关于设备款付款方式约定为，其中竣工验收款(设备总价的5%)在原告提交支付申请及相关单据后42天内由被告支付；最终验收款(设备总价的5%)在原告提交支付申请及相关单据后42天内由被告支付。合同关于安装款付款方式约定为，其中竣工验收款(安装总价的35%)在原告提交支付申请及相关单据后42天内由被告支付；最终验收款(安装总价的5%)在原告提交支付申请及相关单据后42天内由被告支付。合同并约定质保期从竣工验收(通过政府部门检验)之日起计算24个月，质保期结束后45天内被告签署最终验收证书。上述合同签订后，原告按约履行了电梯的定作及安装义务，该3台电梯于2014年7月8日经沈阳特种设备检测研究院检验合格后移交被告使用。目前合同中设备款及安装款的付款条件早已全部成就，但被告仍结欠原告设备款15.885万元和安装款9.052万元未付，原告为维护自身合法权益，遂提起本案诉讼。 被告地铁集团辩称，1、原告未履行合同约定的义务，也无法确认最终合同金额，故无权要求被告支付电梯设备款15.885万元、安装款9.052万元。原告主张的系双方合同约定的电梯设备及安装工程的竣工验收款和最终验收款，但双方合同已明确约定了相关款项支付的前置条件，截至目前，原告既未按照结算合同有关约定向被告上报完整的结算材料，也未按照档案管理相关约定提交档案文件和技术文件，不仅影响被告涉案工程正常竣工，同时也造成了被告档案管理缺失；被告系国有企业，地铁工程属于国有资产，未通过结算审核并报市相关部门确认和备案，违背审计程序。2、被告未支付余款的原因是原告未按约定提供完整的结算资料和档案资料，原告无权要求被告支付逾期付款利息损失。3、原告未经被告同意便委托第三方代理商办理相关事项，从未派过人员与被告对接沟通，原告存在转让和分包行为，严重违反合同约定，造成交接事实不清，为避免国有资产流失，被告也将通过法律途径维护国家利益。4、原告提起本案诉讼说明原告认为相应款项已达到付款条件，竣工验收款已于2016年9月9日超过诉讼时效，质保金已于2019年9月8日超过诉讼时效，故原告于2020年7月20日起诉已经超过诉讼时效。综上，原告的起诉无事实及法律依据，请求法庭依法驳回原告的全部诉请。 当事人围绕诉辩主张依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。综合证据和当庭陈述，本院认定事实如下：2013年，地铁集团以招标方式选择康力公司，就沈阳市府广场地铁配套工程（东西两侧过街通道）自动扶梯的供货及安装项目签订《沈阳市府广场地铁配套工程（东西两侧过街通道）自动扶梯供货及安装合同》（合同编号：SF/ZBSB-2013-001），约定由康力公司为地铁集团定作、安装3台自动扶梯，合同为固定总价合同，合同总价为1814800元，其中设备总价为1588500元，安装总价为226300元。合同中载明，地铁集团的地址为“沈阳市东滨河路28-3号”。 合同中供货合同部分约定付款方式为：合同生效后在收到康力公司的支付申请及相应单据后42天内，地铁集团应支付158850元；地铁集团发出生产通知后、康力公司开始生产之前，在收到康力公司的支付申请及相应单据后42天内，地铁集团应支付317700元；设备运到指定交货地点并安装就位后，在收到康力公司的支付申请及相应单据后42天内，地铁集团应支付635400元；在康力公司提交支付申请正本7份、专用条款第10条中所述的由双方签署的初步验收证书正本1份及合同设备总价值30%的发票正本1份后42天内，地铁集团支付初步验收款317700元；在康力公司提交支付申请正本7份、竣工验收证书正本1份、按本次支付金额100%出具的竣工验收付款往来收据正本1份后42天内，地铁集团应支付竣工验收款79425元；在康力公司提交支付申请正本7份、专用条款第10条中所述的由双方签署的最终验收证书正本1份、按本次支付金额100%出具的最终验收付款往来收据正本1份后42天内，地铁集团应支付最终验收款79425元。 合同中安装合同部分约定付款方式为：地铁集团发出生产通知后、康力公司开始生产之前，在收到康力公司的支付申请正本1份及本次支付金额100%出具的投产付款发票后42天内，地铁集团应支付45260元；设备运到指定交货地点并安装就位后，在收到康力公司的支付申请正本1份、本次支付金额100%出具的往来发票正本1份、双方签署的安装就位报告正本1份后42天内，地铁集团应支付90520元；在康力公司提交支付申请正本1份、双方签署的竣工验收证书正本1份及安装合同总价40%的发票正本1份后42天内，地铁集团支付竣工验收款79205元；在康力公司提交支付申请正本7份、专用条款第10条中所述的由双方签署的最终验收证书正本1份、按本次支付金额100%出具的竣工验收付款往来收据正本1份、竣工文件一式5份后42天内，地铁集团应支付竣工验收款11315元。 合同中供货合同“合同条款”部分第5.4条约定，康力公司应根据合同规定要求向地铁集团提供所有技术文件；对工程必需但合同又未作规定的只有康力公司才能提供的技术文件，康力公司应及时向地铁集团提供。 合同中供货合同“合同条款”部分第8.8条约定，竣工验收是指在接收设备前的验收。竣工验收时，由康力公司按有关要求提供竣工资料，每个工点单独装订成册，一式五份；地铁集团将检查设备的完整情况、康力公司提供的验收资料及有关各方的验收文件和设备的准用证，对于通过了检验并取得准用证的电梯，地铁集团将给予签署竣工验收证书并接收设备；在移交设备时，康力公司提交一式八份设备移交清单。 合同中安装合同“合同条款”部分第6.2.4条约定，“竣工验收”是指地铁集团在接收设备前的验收。第6.6.1条约定，竣工验收时，由康力公司按有关要求提供竣工资料，每个工点单独装订成册，一式五份；第6.6.2条约定，地铁集团将检查设备的完成情况、康力公司提供的验收资料及有关各方的验收文件和设备的准用证，对于通过了检验并取得准用证的电梯，地铁集团将给予签署竣工验收证书并接收设备；第6.6.3条约定，在移交设备时，康力公司提交一式八份设备移交清单。 合同中安装合同“合同条款”部分第6.2.5条约定，“最终验收”是指设备经过质量保证期后，康力公司的所有合同规定的义务已经履行完毕。第6.7.1条约定，最终验收结果合格是发放最终验收证书的必要条件，最终验收在质量保证期结束时由地铁集团主持，康力公司参加，确认设备能否最终被地铁集团接受。第6.7.2条约定，最终验收的内容包括整机性能检查和零部件实际质量检查。第6.7.3条约定，每台设备的零部件实际质量检查和整机性能检查都应合格，通过了最终验收的设备，由双方签署最终验交书。 合同中安装合同“合同条款”部分第6.3条约定，验收合格条件为试运行性能满足要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至地铁集团认可；已提供了合同的货物和资料；设备在交付地铁集团使用前，需经行业主管部门验收通过，并获得使用证；验收时提供完整的竣工图和技术资料。 合同中安装合同“合同条款”部分第7.1条约定，本项目的质保期从地铁集团与康力公司双方签署竣工验收证书之日起计算，期限为24个月。 合同中合同附件“技术文件”部分第8.4条约定，康力公司应严格按照科学技术档案案卷构成的一般要求（GB705—88）和技术制图复制图的折叠方法（GB10609、33—89）的要求,编制和归档竣工文件。康力公司应在工程预验收前，将竣工文件送至沈阳地铁有限公司予以预验收，取得预验收证明及整改要求。 合同中合同附件4注明，承包人应当遵守发包人已经发布的管理办法及文件要求，包括但不限于本招标文件附件所摘录的有关内容。对承包人进场后直至竣工期间发包人所发布的文件及管理办法，承包人亦当遵守执行。 上述合同签订后，康力公司依约为地铁集团定作了3台自动扶梯，并进行了安装。地铁集团于2014年6月25日出具工程竣工验收报告书，结论意见为“已按工程设计图纸和施工合同的约定内容完成工作内容，各方面技术条件经有关单位检测均达到设计及规范要求；工程质量达到了合同及设计文件的要求，归档资料内容真实、齐全、完整，符合归档条件；竣工手续完备，经检查合格，同意进行单位工程竣工验收。”涉案工程于2014年7月4日验收，并于2014年7月8日经沈阳特种设备检测研究院检验合格。2014年7月9日，康力公司、地铁集团及案涉工程的设计单位、监理单位对于涉案工程进行共同验收，总结验收结论为“各项均满足要求”。后地铁集团接收该3台自动扶梯，已于2014年下半年投入运营使用。 另查明，康力公司已向地铁集团开具了金额为181.48万元的发票，地铁集团陆续向康力公司支付设备款及安装款合计156.543万元，合同款项仍有24.937万元未付。2017年6月27日，康力公司按照合同中地铁集团载明的地址向地铁集团发送催款函，要求地铁集团立即支付康力公司结欠的合同款24.937万元，该邮件于2017年6月28日由单位收发章签收；2018年9月30日，康力公司再次向地铁集团按照合同中地铁集团载明的地址向地铁集团发送律师函，要求地铁集团立即支付康力公司结欠的合同款24.937万元，该邮件被拒收退回。后地铁集团亦再未向康力公司支付任何款项。 再查明，2020年12月31日本院向地铁集团邮寄由康力公司制作的支付申请书，地铁集团于2021年1月3日拒收。 又查明，《沈阳地铁集团有限公司有限公司档案管理办法》第38条规定，本办法自印发之日起执行。该管理办法附件6载明其于2014年10月23日印发。 以上事实，由原告提交的自动扶梯供货及安装合同、电梯监督检验报告、现场照片、运营路线、付款记录、催款函及邮寄凭证、律师函及邮寄凭证、工程竣工验收报告书、设备初步（预）验收证书、单位工程竣工验收记录、发票，被告提交的合同附件、沈阳地铁集团有限公司档案管理办法，本院邮寄的回执及原、被告双方的当庭陈述予以佐证。 本院认为，原告康力公司与被告地铁集团签订的自动扶梯供货及安装合同，系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，合同当事人均应恪守合同约定，履行合同义务。根据双方合同约定，原告主张设备竣工验收款和安装竣工验收款时，均需提供支付申请、竣工验收证书及相应收据或发票；主张设备最终验收款及安装竣工验收款时均，需提供支付申请、双方签署的最终验收证书、相应金额的收据或发票及竣工文件。 关于被告主张原告应遵守被告发布的《沈阳地铁集团有限公司档案管理办法》、《沈阳市地铁电梯工程施工质量验收实施细则》等档案管理文件及技术文件，本院认为，该两份文件均系被告的内部管理文件，被告未举证证明该两份文件对原告具有约束力，且涉案合同附件4约定“承包人进场后直至竣工期间发包人所发布的文件及管理办法，承包人亦当遵守执行”。现涉案电梯已于2014年7月9日经检验合格，而《沈阳地铁集团有限公司档案管理办法》于2014年10月23日印发，不属于原告应遵守执行的文件；另被告于2014年6月25日出具工程竣工验收报告书中载明原告的归档资料内容真实、齐全、完整，符合归档条件，故本院认定原告已履行了归档义务，且得到了被告的认可，相应地对于被告上述抗辩意见不予采信。 虽然原告未能提供竣工验收证书及双方签署的最终验收证书，但被告已于2014年6月25日出具工程竣工验收报告书，认为手续完备、检查合格，同意工程竣工验收；且案涉3台自动扶梯已于2014年7月8日经检验合格，被告亦于2014年7月9日与原告共同确认单位工程质量竣工验收合格，并已将3台自动扶梯在2014年下半年实际投入使用，现质保期24个月已界满；鉴于相关验收证书需被告配合签署，在已具备前述验收手续条件下，被告未能举证证明原告提供竣工验收材料存在何种不符合双方约定的情况，且本院在庭审中明确向被告释明是否同意配合原告签署竣工验收文件，被告仍明确表示拒绝，被告怠于组织最终验收，阻止付款条件成就，视为合同约定的付款条件之一即竣工验收证书和最终验收证书已取得。 因本案系固定总价合同，故依据被告的付款情况，被告仍结欠原告电梯设备款15.885万元、安装款9.052万元未付。原告已向被告开具足额发票，并向本院提交支付申请表，本院于2020年12月31日向被告送达，被告于2021年1月3日拒收，故该支付申请表视为已于2021年1月3日送达被告。 关于本案的诉讼时效，因本案审理前双方一直未能签署竣工验收证书和最终验收证书，且原告的支付申请书由本院于2021年1月3日送达被告，被告应于2021年1月3日后42天内即2021年2月14日前支付结欠的设备款及安装款，原告于2020年7月30日向本院起诉并未超过诉讼时效。 综上，原、被告双方的合同依法成立并生效，原告已完全履行案涉3台电梯的定作及安装义务，并提供了相关的付款材料，被告理应于2021年2月14日前支付结欠的设备款及安装款，现被告拖欠不付，显属无理，故本院对于原告要求被告支付电梯设备款15.885万元、安装款9.052万元的诉请，依法予以支持，相应地逾期付款利息应自2021年2月15日起算。 据此，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条，判决如下： 一、被告沈阳地铁集团有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告康力电梯股份有限公司电梯设备款15.885万元、电梯安装款9.052万元，合计24.937万元，同时支付原告康力电梯股份有限公司逾期付款利息损失（以24.937万元为基数，自2021年2月15日起，按2021年2月一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）。 二、驳回原告康力电梯股份有限公司其他诉讼请求。 （如采用转账方式支付，请汇入原告指定的账户，或汇入苏州市吴江区人民法院账户，开户行：中国农业银行苏州吴江支行营业部，账号：62×××62） 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取2845元，由原告康力电梯股份有限公司负担325元，由被告沈阳地铁集团有限公司负担2520元，被告沈阳地铁集团有限公司应负担之数于本判决生效之日起十日内交至本院（账号：62×××61，户名：苏州市吴江区人民法院诉讼费专户，开户行：中国农业银行股份有限公司吴江分行），原告预交的诉讼费用2520元于本判决生效后十五日内由本院退还。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院预交上诉案件受理费。 审 判 员 李文苑 二〇二一年三月二日 法官助理 李小菊 书 记 员 廖秋婷 附录法律条文： 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分支付的，定作人应当相应支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》 第六条未约定履行期限的合同，依照合同法第六十一条、第六十二条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。 法律文书履行提示 人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险： 一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。 二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。 三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。 四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。 五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为： （一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位； （二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费； （三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋； （四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公； （五）购买非经营必须车辆； （六）旅游、度假； （七）子女就读高收费私立学校； （八）支付高额保费购买保险理财产品； （九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。 七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。 八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。 友情提醒：法律文书生效后，当事人应按判决书、调解书主文确定的内容，在履行期限内主动履行。 当事人自动履行付款义务后,请及时与对方当事人联系，告知对方当事人已自动履行，或与案件原承办人联系,以便法院及时通知对方当事人,防止对方当事人在不知情的情况下申请执行，避免不必要的麻烦;对于存在诉讼保全的情况,也便于法院及时采取解除保全措施。 本案联系人：李文苑联系电话：0512-63183710