浙江省永康市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0784民初6462号 原告（反诉被告）：永康市康高机械设备有限公司，住所地：浙江省永康市江南街道傅店村仙溪路401号第二层。 法定代表人：刘晓云。 委托代理人：陈志雄，浙江三星律师事务所律师。 被告（反诉原告）：宁波郎志精密机械有限公司，住所地：浙江省宁波市北仑区新碶长江国际商务大厦1幢B606室。 法定代表人：吴海龙。 委托代理人：杜银、饶进平，浙江亚辉律师事务所律师。 第三人：郑州弗曼智能设备科技有限公司，住所地：河南省郑州高新技术产业开发区玉兰街16号龙汇雅居3-710室。 法定代表人：刘晓宇。 委托代理人：张永涛，男，1986年2月25日出生，汉族，住河南省太康县，公民身份号码：。 原告（反诉被告）永康市康高机械设备有限公司（下称：康高公司）与被告（反诉原告）宁波郎志精密机械有限公司（下称：郎志公司），第三人郑州弗曼智能设备科技有限公司（下称：弗曼公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月20日立案后，依法适用简易程序进行审理。在审理过程中，被告郎志公司提起反诉。2020年11月24日本院将本诉及反诉合并公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）康高公司的法定代表人刘晓云和委托代理人陈志雄，被告（反诉原告）郎志公司的委托代理人杜银，第三人弗曼限公司的委托代理人张永涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告康高公司向本院提出的诉讼请求：1、判令解除原、被告双方的伺服喷取四轴一体机合同，并由被告退款给原告196348元及赔偿经济损失111925元（其中第三人处损失4.1万元）；2、被告承担本案诉讼费用。 事实与理由：2018年1月，第三人需购买伺服喷取四轴一体机500T、800T各一台及二台输送链板，原告与第三人约定的交易价格为30.2万元。原告与第三人签订合同后，原告与被告双方协商由被告供应二台设备，由被告将涉案设备直接交付给第三人，原告已支付被告款项为196348元（含原告代购配件款、被告维修时损害第三人财物垫付赔偿款、交通费等）。被告将涉案二台一体机交付第三人后，在一年保修期内存在诸多质量问题，无法使用。原告也通过多种方式通知被告履行义务，但被告敷衍的态度让第三人及实际使用人无法接受，第三人、原告为减少损失，迫于形势于2019年1月23日签订一份协议纪要，约定在2019年3月5日前将一台西格玛喷取取件一体机安装到客户河南英利特科技股份有限公司500吨压铸机、并调试正常生产，延期罚款每天500元；保证2019年4月30日前将一台合富莱喷取取件一体机安装到客户河南英利特科技股份有限公司800吨压铸机、并调试正常生产，延期罚款每天500元。此后原告通知被告处理涉案业务，但被告仍未积极应对，原告无奈只有自己从东莞西格玛自动化科技股份有限公司花13万元购买一台设备置换，而另一台至今未换，故第三人曾起诉法院，要求原告退还货款赔偿损失，2020年5月21日已作出判决，由原告退还货款137273元及经济损失41000元。现原告替被告承担的费用合计将达308273元。综上所述，原告认为第三人的起诉系被告不履行合同义务造成，被告怠于行使合同义务，无法实现合同目的，故要求解除合同。 被告郎志公司辩称：原告向被告定购伺服四轴一体机500T、800T各一台，原告是用于销售，原告用微信向被告定购，双方约定两台机器均不含喷头，由原告承担运费及售后服务，价格为22万元。原告及第三人之间的约定与被告没有关联性。被告收到原告货款15万元，还有7万元尚未支付，以及为被告垫付了8400元运费。 第三人弗曼公司陈述：希望事情尽快解决，原告支付赔偿款。 反诉原告郎志公司向本院提出的诉讼请求：1、判令反诉被告立即向反诉原告支付剩余货款70000元，运费8400元，合计78400元，并以此为基数自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息至实际履行完毕之日止；2、本案诉讼费用由反诉被告承担。 事实和理由：2017年12月份，反诉被告向反诉原告订购伺服四轴一体机500T、800T各一台用于转售，反诉原告告知反诉被告价格为28万元，反诉被告称太贵，后经双方协商一致并口头约定两台机器均不含喷头，由反诉被告承担运费及售后服务，价格为22万元。2018年4月和5月，反诉原告按照反诉被告的要求分别将两台机器发送至河南省焦作市博爱县工业集聚区科技路北侧英利特科技有限公司，同年5月29日进行了机器安装、调试，验收完好后由河南英利特科技有限公司签收。但反诉被告仅支付了15万元货款，剩余款项一直以各种理由不予支付。 反诉被告康高公司辩称：与反诉原告之间是通过微信方式建立合同关系.由于反诉原告提供的机器设备存在严重的质量问题，造成英利特公司向第三人起诉，以及第三人向反诉被告起诉，该两起案件通过诉讼方式已经判决并生效，证明反诉原告提供的设备存在质量问题。反诉被告与反诉原告在合同中有约定设备出现问题，与反诉被告没有关系，应当由反诉原告承担相应的后果。原告要求解除双方合同，并由被告退还货款。请求驳回反诉原告的诉讼请求。 第三人弗曼限公司陈述：设备在使用过程中出现问题，造成设备报废，我们已经赔偿给客户。 原告康高公司为证明自己的诉讼主张，向本院提交如下证据： 1、原告法定代表人与被告驻永康负责人的微信记录35页，用于证明原、被告存在合同关系，根据合同约定两台机器价格22万元，合同第四条约定，免费保修期是一年，设备出现问题与原告没有关系。被告提供的设备存在质量问题，以及协商过程。 2、原告与第三人弗曼公司签订的合同（2018年1月15日签订）、发票，用于证明与第三人的合同金额为30.2万元并已开具发票的事实。 3、原、被告销售合同一份，用于证明确认二台设备价款22万元，付款方式，保修期1年等事实。该合同是后补的，有通过微信发送给被告。 4、沟通函一份，用于证明被告提供设备有质量问题，原告通过微信发送给被告。 5、核算清单、合同、付款单，用于证明被告已收到196348元。 6、原告与东莞西格玛公司合同、发票，用于证明被告不处理售后不换设备，原告自行购买设备调换500T设备的事实。 7、会谈纪要、河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初2179号民事判决书，用于证明被告不行使合同义务，造成判决损失41000元。 8、裁定书一份，用以证明2019年3月25日原告对与被告一案曾提出撤诉，主张权利在2018年就提出了。 9、郑州高新技术产业开发区法院执行通知书一份，用于证明判决书已经生效，第三人申请了执行，执行的款项是80740元，因为判决书中的已经支付了100000元。 对上述原告提供的证据，被告质证认为，对证据1，真实性无异议，对关联性有异议。原告提供的仅是一部分内容，不能反映整个交易过程。约定两台机器的价格22万元是不含喷头的。双方没有签订过书面合同，原告提供的合同是其单方制作。被告仅按原告要求提供设备给原告，根据口头约定运费与售后是由原告承担。对证据2，三性均不予认可，原告与第三人之间的合同与被告无关，与本案无关。对证据3，没有签订过该合同，三性均不予认可。对证据4，三性不予认可，被告没有做回复。按照沟通函中提出的问题，被告提供的设备是有报警的；正常使用是不可能自动撞击；机器需要经常打油，出现磨损是使用人没有保养好；电机线可以更换。对证据5，清单三性均有异议，被告收到原告货款15万元。原告单方制作的清单不清楚。对证据6，三性均不认认可，与本案无关。对证据7，会议纪要三性不予认可，判决书真实性无异议，关联性有异议。会议纪要中原告自行答应了可以退机，原告与第三人之间达成的协议，不能证明被告设备存在质量问题。他们之间的合同条款不适用被告。对证据8，没有异议；对证据9，真实性没有异议，关联性有异议，与本案无关。 第三人质证认为，对证据1，设备是存在质量问题，我方一直没有给原告开具验收合格证明。对证据2，真实性无异议。对证据3、4，机器确实存在问题。对证据6，是有调换，是500T那台。换下来的机器还在我们厂里。对证据7，设备是存在质量问题，如果不签订该合同，客户就起诉我们，设备使用过程中出现很多故障。使用过程中机器还出过工伤事故，客户要求必须把设备拆卸。对证据8、9，均无异议。 被告郎志公司提交了如下证据： A、原被告之间微信聊天记录，用于证明2017年底，原告向被告订购机器设备并向被告提出设备定作相关条件，被告按照原告要求制作机器的事实。 B、验收单、现场培训确认单、物流运单，用于证明被告按照原告的要求将2台机器设备运送至河南英利特公司，经安装调试后英利特公司验收合格并予以书面签收的事实。 C、托运单一份，用于证明被告支付2台机器运输费共计8400元的事实。 对上述被告提供的证据，原告质证认为，对证据A的真实性无异议，但记录是不完整，双方最终确定买卖交易是2018年1月份；对证据B，被告是交付了货物，但是否保质保量的机器不清楚。对证据C，运费是由被告自行承担的。 第三人质证认为，验收单是我签的，不是产品合格验收单，只是收到货物的单，而且还有一些配件没有收到；对运费不清楚，是原被告自己的事。 第三人提交了工作日记，用以证明机器使用过程中出现的问题。原告对此没有异议。被告对工作日记的三性均有异议，认为是其是方制作。 对于原、被告及第三人提供的证据，根据当事人的质证意见以及对案件事实的陈述，本院认为，证据1是原告法定代表人与被告驻永康负责人的微信记录，被告对此的真实性无异议，从该微信记录的内容上看能证明原、被告之间确实存在合同关系，原告也将草拟的合同通过微信发给被告驻永康负责人，但被告是否接受该合同在微信中未有反映；证据2是原告与第三人签订的合同，虽然被告不确认，但第三人对此无异议，故本院对该证据予以确认；对证据3，该销售合同上无被告签字确认，被告也不予确认，原告也未能提供其他证据印证该合同的内容系双方真实意思的表示，故本院不予确认；对证据4，被告不予确认，原告也未提供证据证明被告所提供的设备确实存在证据4中所存在的问题；证据5不足以证明原告支付被告货款196348元，但被告自认收到货款150000元，对此，本院予以确认；证据6所反映的是原告与案外人之间买卖关系，在无其他证据印证的情况下不能证明该证据与本案存在关联性；证据7的真实性是被生效的（2020）豫0191民初2179号民事判决书所确定的，故本院对证据7的真实性予以确定，对证据所反映的事实予以确认；证据8、9是法院出具的法律文书，本院予以确认。对被告提供的证据的真实性，原告未予否定，故对证据的真实性本院予以确认，对证据所反映的事实予以确认；对第三人提交的证据因其真实性不能确定，故该证据本院不予确认。 经庭审，本院对本案事实认定如下：2018年1月，原告与第三人达成由原告向第三人提供伺服喷取四轴一体机500T、800T各一台及二台输送链板的合同。为履行合同，原告又与被告达成买卖协议，由原告向被告购买伺服喷取四轴一体机500T、800T各一台，总计货款220000元，由被告将该涉案设备直接交付给第三人。之后，原告支付被告货款项为150000元，被告也将涉案设备交付了第三人。由于第三人的客户在使用涉案设备后向原告及第三人提出涉案设备存在质量问题，影响生产，三方遂于2019年1月23日进行协商处理，三方签订了一份《会谈纪要》，因原告未按《会谈纪要》全面的履行，第三人向河南省郑州高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼，2020年5月21日该院作出（2020）豫0191民初2179号民事判决书，判令原告退还第三人货款137273元及经济损失41000元。原告认为由于是被告所提供的设备存在质量问题，且又怠于履行合同义务，现已无法实现合同目的，故提起本案诉讼。 本院认为，原、被告之间的买卖合同关系是双方真实意思表示，且不违反国家法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。本案中，原告认为由于被告提供的设备存在质量问题，且被告又怠于履行保修义务，致使该设备不能正常使用，合同目的已无法实现，故请求解除合同。对此，本院认为，本案从当事人之间的交易行为上看存在二个买卖法律关系，一个是原、被告之间的买卖关系，另一个是原告与第三人之间的买卖关系。原告向被告购买设备是为了履行其与第三人之间合同义务，这也是原告与被告签订合同的合同目的。现被告已将原告所购设备交付了原告，被告也已完成向第三人交付设备的义务，原告的合同目的已实现。因此，在第三人未与原告解除合同的情况下，即原告与被告签订合同的目的被否定之前，原告请求解除其与被告之间买卖关系的基础并不存在。原告与第三人、涉案设备的实际使用人之间形成的《会谈纪要》中并无解除合同的内容，三方只是对因涉案设备因存在质量问题如何进行救济统一了意见，且该救济意见也未得到被告的同意和确认，因此，该《会谈纪要》对被告也无约束力；河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初2179号民事判决书中也未对解除原告与第三人之间的买卖合同作出确认。综上，原告提出解除合同的诉求，无事实和法律依据，本院不予支持。既然合同不能解除，原告也就无权要求被告返还货款；对于赔偿经济损失111925元，因原告所提供的证据不能证明被告在合同履行过程中的过错和具体的损失情况，故本院也不予支持。对于反诉部分，原、被告均确认双方合同的总价款为220000元，原告认为其已支付196348元，但无证据予以证明，但被告承认收到货款150000元，故本院对原告支付的货款以被告自认的150000元确定。原告尚欠被告货款70000元，应予支付，对于运费8400元，无证据证明应由原告承担，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条，第六十条，第一百三十条、第一百五十九条，第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、驳回原告永康市康高机械设备有限公司的诉讼请求； 二、由反诉被告永康市康高机械设备有限公司支付反诉原告宁波郎志精密机械有限公司货款70000元并赔偿利息损失（利息损失以70000元为基数，自2020年10月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息至实际履行完毕之日止）。款限本判决生效之日起十日内履行完毕。 如反诉被告永康市康高机械设备有限公司未按本判决确定的期限履行金钱给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2962元，由原告永康市康高机械设备有限公司负担；反诉案件受理费880元，由反诉原告宁波郎志精密机械有限公司负担80元。由反诉被告永康市康高机械设备有限公司负担800元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员  田 晓 二〇二一年三月十九日 代书记员  施莹莺