宁夏回族自治区灵武市人民法院民事判决书（2021）宁0181民初785号原告：秦文明，男，1973年12月8日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区石油城****团**楼****。委托诉讼代理人：周小乐，宁夏天盛律师事务所律师。被告：李建军，男，1963年2月24日出生，回族，住宁夏回族自治区吴忠市利通区书香苑小区**楼****。原告秦文明与被告李建军加工合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告秦文明的委托诉讼代理人周小乐、被告李建军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。秦文明向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告加工安装费41726元、逾期付款利息21430.88元（暂自2010年11月14日计算至2021年1月27日），合计63156.88元，逾期付款利息主张至实际付清之日；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2010年10月5日，原告与被告签订《GRC构件制做安装协议》一份，双方对工程内容、总造价、付款方式等各项事宜进行了约定。协议签订后，原告按照约定完成了施工义务，被告向原告支付了部分工程款。2010年11月14日，双方经过结算，被告尚欠原告加工安装费41726元。经原告多次催要未果提起诉讼。李建军辩称，原告诉请属实，但是利息太高了，希望原告减免利息。本院经审理认定事实如下：2010年10月5日，秦文明与李建军签订《GRC构件制做安装协议》一份，约定：“一、由乙方给甲方加工生产GRC构件“柱帽”，乙方责任GRC构件制做、运输、安装；二、工程总造价50000（伍万元正），单价74元，按实际安装量结算。协议签定后，由甲方支付乙方定金壹万元正。按工程进度付款，安装完由甲方当天验收，20%验收合格后十天内一次付清；三、工期一个月，乙方保质保量完成，甲方提供住宿；四、甲方必须安进度付款，托一天给500元补偿。乙方必须安期完成，托一天给500元罚款。安图施工，如有变更，工期顺延。5天内装样品。”。李建军在协议上甲方处签字、秦文明在乙方处签字。2010年11月14日，双方经过结算，形成《工程俊工验收单》一份，载明“由乙方给甲方加工制做的GRC构件“柱帽”全部安装完毕，经甲方验收合格全部俊工。数量：699个单价：74元/个（每个柒拾肆元正）合计人民币：51726元，大写：伍万壹仟柒佰贰拾陆元正。甲方已付乙方：壹万元正（￥10000）甲方下欠乙方：肆万壹仟柒佰贰拾陆元正（￥41726）”。李建军在验收单上甲方处签字、秦文明在乙方处签字。后经秦文明多次催要上述欠款，李建军未予支付。本院认为，秦文明与李建军签订的《GRC构件制做安装协议》，系双方真实意思表示，合法有效。秦文明依约履行了合同义务，李建军应当依约支付费用。李建军欠秦文明41726元的事实，由秦文明提交的《GRC构件制做安装协议》、《工程俊工验收单》及双方当庭陈述予以证实，故秦文明主张李建军支付加工安装费41726元的诉讼请求，本院予以支持。李建军未按照约定支付秦文明加工安装费，应当承担逾期付款的利息。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第二十六条、第二十七条的规定，秦文明主张李建军支付逾期付款利息21430.88元的诉讼请求，不违反法律规定，本院予以支持。2021年1月27日之后的利息，本院以41726元为基数，按照同期同类贷款利率计息，支持至本判决确定的给付之日。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第二十六条、第二十七条规定，判决如下：被告李建军于本判决生效后五日内支付原告秦文明加工安装费41726元、逾期付款利息21430.88元，共计63156.88元；并以41726元为基数，按照同期同类贷款利率计息，支付2021年1月28日起至本判决确定给付之日止期间的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费689元（已减半收取），由被告李建军负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。本判决发生法律效力后(当事人提起上诉的，以二审法院生效判决为准)，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对被执行人的财产采取查封、扣押、冻结、扣留、划拨、拍（变）卖及对被执行人采取列入失信名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员 高 琴二○二一年三月五日书记员 李婷婷附：相关法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）（2020年12月25日最高人民法院审判委员会第1825次会议通过，自2021年1月1日起施行）第二十六条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。第二十七条利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。