新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院   民 事 判 决 书   （2021）新0109民初1088号   原告：新疆宝蕴峰德立固环保工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北路99号丝绸之路经济带旅游集散中心12层1247室。   法定代表人：王登峰，该公司执行董事。   委托诉讼代理人：王红丽，新疆瑞盟律师事务所律师。   被告：新疆百年印象文创企业管理有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新区（新市区）友谊路230号闽龙建材城9区45001号。   法定代表人：李翔，该公司总经理。   委托诉讼代理人：陈辉，新疆旭光律师事务所律师。   原告新疆宝蕴峰德立固环保工程有限公司（以下简称德立固环保公司）与被告新疆百年印象文创企业管理有限公司（以下简称百年印象管理公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告德立固环保公司的委托诉讼代理人王红丽、被告百年印象管理公司的委托诉讼代理人陈辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告德立固环保公司向本院提出了诉讼请求：1．判令被告支付原告工程款52,173.26元；2．判令被告支付利息从欠付工程款之日起至工程款全部清偿完毕止，暂计算利息2,869.53元（自2019年12月27日至2020年11月26日，52173.26×5‰×11个月）；3．判令被告承担邮寄送达费。事实与理由：原告与被告于2019年8月3日签订地坪工程施工合同，合同约定原告为被告建设新洁速净便民汽车服务站地坪硬化工程，合同签订后原告为被告建设了位于米东区乐民路1395号蓝庭花苑的汽车服务地坪硬化工程。后双方于2019年12月9日签订了补充协议，补充协议约定原告为前期完工后受损的地面进行二次固化，原告按合同要求完成了施工工作，双方于2019年12月27日进行了工程竣工验收，同时原告将工程交付被告使用。经双方结算，施工工程量为52,173.26元，但原告在工程竣工验收后多次向被告索要工程款，被告以各种理由推托不予支付。现原告为维护自身合法权益，故诉至本院。   被告百年印象管理公司辩称，1．场地工程还没有完工，被告提前签了竣工验收确认书；2．根据合同约定，原告在7000平方米施工范围内不收取工程款，也不收取预付款；3．根据补充协议，被告已经协调了三个服务站点，但原告没有履行，不具备付款条件。   原告为支持其诉讼请求，提交如下证据：1．编号为2019080201的《地坪工程施工合同》、2019年12月25日签订的《竣工验收确认书》，证明原、被告双方于2019年8月3日签订了编号为：2019080201的《地坪工程施工合同》，合同约定在乌鲁木齐市沙依巴克区、头屯河区、新市区、水磨沟区、米东区、天山区、达坂城区域，被告提供的新洁速净便民汽车服务站由原告进行地坪硬化工程施工，同时合同约定了工程单价、工期及合同期限、验收标准、返工费、工程款支付方式等条款；合同生效后，原告按合同约定完全履行了合同义务，对被告提供的米东区蓝庭花苑新洁速净便民汽车服务站进行地坪硬化工程施工；2019年12月25日，原、被告共同对蓝庭花苑施工项目进行了验收。验收确认书中确认到：原告于2019年8月20日进入蓝庭花苑新洁速净便民汽车服务站进行施工，2019年9月10日竣工交付于本案被告，交付被告期间所有地面完好无损、地面干净整洁，竣工工程款合计：29,100.76元；2.2019年12月9日原被告签订的《补充协议》一份，证明就米东区蓝庭花苑新洁速净便民汽车服务站地坪硬化工程原告已按合同约定完成了施工，因被告外委施工装修队伍交叉作业导致已完工的地面严重受损，就二次地面固化及今后工程施工结算问题原被告达成了补充意见，并签订《补充协议》，补充协议对施工站点及结算方式进行了补充约定，原告按照《补充协议》约定对蓝庭花苑项目进行了返工；3.2019年12月20日原被告签订的《返工确认书》一份，证明原、被告对蓝庭花苑项目返工面积及单价进行了确认，原告返工工程价款合计23,072.5元；4.2019年12月27日原、被告签订的《地坪硬化竣工验收报告》一份，证明原、被告共同确认，由原告施工的蓝庭花苑项目工程质量符合该场所地面验收标准，符合合同要求，双方共同审核签字确认竣工；原告完全履行了《地坪工程施工合同》及《补充协议》约定的义务，被告应按合同约定履行向原告支付工程款的义务。被告质证后，对《地坪工程施工合同》的真实性认可，对其余证据的真实性不认可。因原告出示上述证据的原件提交复印件，且均加盖被告公章，故本院对上述证据的真实性、合法性及关联性予以确认。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告德立固环保公司（乙方、承包方）与被告百年印象管理公司（甲方、发包方）于2019年8月3日签订了编号为：2019080201的《地坪工程施工合同》，其中工程名称为：新洁速净便民汽车服务站地坪硬化工程，工程地点在乌鲁木齐市沙依巴克区、头屯河区、新市区、水磨沟区、米东区、天山区、达坂城区域，面积约30万平方米，工程总造价约1,470万元左右，工程期限为一年，自2019年8月23日进场施工，竣工日期即2020年10月31日。在工程款及支付方式部分约定：甲、乙双方签订合同当日，暂不收工程总价款的预付款，乙方在做7000平方成品内不收取甲方工程款，在进行下一个工地进度50%时，甲方向乙方支付该工地的50%资金，前7000平方工程款作为保证金等所有工程竣工后扣除质保金后一次性支付给乙方。后期甲方按每个单点总面积工程量的50%进行支付进度款，每个单点完工经甲方领导签字确认扣除3%质保金后剩余款一次性付清。全部工程竣工10日内甲方应根据工程结算单付清乙方的全部工程尾款。每个单点3%质保金经甲方验收合格之日起满一年后三天内付清。该合同并约定了其他事宜。合同签订后，原告于2019年8月20日进蓝庭花苑新洁速净便民洗车服务站地面进行施工，于2019年9月10日竣工交于被告，双方于2019年12月25日签订了《竣工验收确认书》，其中工程款为29,100.76元。   2019年12月9日，原告德立固环保公司（乙方、承包方）与被告百年印象管理公司（甲方、发包方）签订了《地坪工程施工合同补充协议》，一、签订补充协议的原因：1．根据乙方蓝庭花苑便民汽车服务站现场施工总结，乙方已完成本站的地坪工程，由于甲方外委施工装修队交叉作业导致已完工的地面严重受损，影响整体美观和耐久度，后期乙方还得全面进行二次地面固化的整套工序，给乙方造成了很大的经济损失；2．甲方协调每一个服务站的时间没有确定性，导致乙方工人闲置，给乙方造成了经济损失。二、根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在公正公平、互利互惠的前提下甲、乙双方经友好协商，就2019年8月3日签订合同编号为2019080201的新洁速净便民汽车服务站地坪硬化工程施工合同施工事宜协商一致达成如下合同补充内容：1．对于已损坏的地面乙方提出合理化的人工及材料的费用，甲方需补偿给乙方，双方以书面文字形式填写工程量及维修的费用，甲乙双方签字生效后乙方进场施工；2．每个汽车服务站装修完成后甲方提前7日通知乙方进入工地施工，乙方接到通知后迅速组织人员进场；3．每个汽车服务站点竣工后，甲方在三日内组织现场验收，验收合格后确认工程量，并出具验收合格证，乙方作为结算依据，由于每个站点特殊情况须做环氧耐磨地面的，须双方协商书面填好价格，甲方签字盖章确认后方可施工，环氧地坪漆质保期为三年；4．经甲乙双方协商，废除原合同中前期完成7000平方工程量作为质量保证金，现更改为乙方将蓝庭花苑、香缇苑、领世广场三个服务站完工后的费用作为质量保证金；5．除蓝庭花苑、香缇苑、领世广场三个服务站的费用作为质保金外，第四个站点在完成总工程量的50%时，甲方需向乙方支付该平方数工程款40%，如果工程款不按时发放，乙方有权停工，损失由甲方承担，完工后甲方需向乙方一次性支付清本站点工程款，乙方方可进入下一个站点施工；6．在正常情况下乙方按照甲方的指定时间进场施工，最近一个站点完工后甲方如果在两个月时间没有协调好下一个站点，也没有通知乙方进场施工，甲方需向乙方一次性支付蓝庭花苑、香缇苑、领世广场三个服务站的全部工程款；7．总合同截至日起到期后三日内甲方处留足已完成工程量的造价的3%作为质量保证金外一次性支付所有工程款。该补充协议并约定与原合同具有同等法律效力，如果补充协议与原合同有不一致的地方以补充协议为准。2019年12月20日，原告（乙方）与被告（甲方）签订了《返工确认书》，确认返工工程款为23,072.5元。2019年12月27日，原、被告双方就蓝庭花苑新洁速净便民洗车服务站地面硬化项目签订了《地坪硬化竣工验收报告》，确认工程已符合竣工验收条件。   本院认为，原、被告双方签订的《地坪工程施工合同》、《地坪工程施工合同补充协议》，系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效合同，本院对此予以确认。根据合同约定，原告履行了蓝庭花苑新洁速净便民汽车服务站地坪硬化工程，竣工验收后，经核算工程款为29,100.76元。后被告外委施工装修队交叉作业导致已完工的地面严重受损，又与原告签订了《返工确认书》，确定工程款为23,072.5元，并经竣工验收。上述工程款合计52,173.26元（29,100.76元＋23,072.5元）。现原告要求被告支付工程款52,173.26元的诉讼请求，被告辩称不具备付款条件。从原、被告双方签订的《地坪工程施工合同补充协议》的内容来看，被告认可协调每一个服务站的时间没有确定性，且在《地坪工程施工合同》约定的期限内，被告并未提供在每个汽车服务站装修完成后7日内通知原告进入工地进行施工的相关证据，故本院对被告的辩解意见不予采信。根据《地坪工程施工合同补充协议》约定在总合同截至日期到期后三日内除留足已完成工程量的造价的3%作为质量保证金外一次性支付所有工程款，且主合同约定3%质保金经被告验收合格之日起满一年后三天付清。本案中原告所施工的蓝庭花苑新洁速净便民汽车服务站地坪硬化工程在2019年12月25日竣工验收合格，因被告外委施工装修队交叉作业导致已完工的地面严重受损后返工的工程于2019年12月27日竣工验收合格，至本案起诉时已满质保期一年的约定，故原告要求被告支付工程款52,173.26元的诉讼请求，具有事实根据和法律依据，本院予以支持。   关于利息，原告要求被告支付自2019年12月27日至2020年11月26日期间的利息为2,869.53元的诉讼请求，根据原、被告双方的合同约定，工期自2019年8月23日至2020年10月31日，且约定在合同履行期届满后三日内支付所有工程款，故利息应当自2020年11月4日起进行计算，至2020年11月26日，共计23天，本院参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率3.85%计算，利息为126.57元（52,173.26元×3.85%÷365天×23天），超出部分不予支持。自2020年11月27日至工程款全部清偿完毕之日止，以未支付工程款为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的利息，由被告向原告支付。   关于邮寄送达费，本案中原告虽交纳了40元邮寄送达费，但并未使用，故由本院向原告退还。   依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条第一款、第五百零九条、第五百七十七条、第七百八十八条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：   一、被告新疆百年印象文创企业管理有限公司于本判决生效后十日内向原告新疆宝蕴峰德立固环保工程有限公司支付工程款52,173.26元；   二、被告新疆百年印象文创企业管理有限公司于本判决生效后十日内向原告新疆宝蕴峰德立固环保工程有限公司支付资金占用期间利息126.57元（暂计算至2020年11月26日，自2020年11月27日至工程款全部清偿完毕之日止，以未支付工程款为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的利息，由被告新疆百年印象文创企业管理有限公司向原告新疆宝蕴峰德立固环保工程有限公司支付）。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费588.03元（原告已预交），本案争议标的额为55,042.79元，核定给付金额为52,299.83元，占争议标的额的95.02%，由原告德立固环保公司负担4.98%，即29.28元，被告百年印象管理公司负担95.02%，即558.75元。邮寄送达费40元，由本院向原告德立固环保公司退还。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  员   赵 金 龙   二 〇 二 一 年 三 月 十 八 日   书  记  员   阿娜古丽