wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙0110民初1148号 原告：杭州碳火广告有限公司，住所地：浙江省杭州市余杭区仁和街道九龙村运溪路****楼辅助厂房****。 法定代表人：林兆拼，执行董事。 委托诉讼代理人：李寒峰，浙江启金律师事务所律师。 委托诉讼代理人：倪晓燕，浙江启金律师事务所律师。 被告：饶大强，男，1991年7月4日出生，汉族，住江西省上饶市广丰区。 原告杭州碳火广告有限公司诉被告饶大强加工合同纠纷一案，本院于2021年1月14日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月2日公开开庭审理了本案。原告杭州碳火广告有限公司的委托诉讼代理人李寒峰到庭参加诉讼，被告饶大强经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告杭州碳火广告有限公司向本院提出诉讼请求：一、被告饶大强支付原告杭州碳火广告有限公司加工款147056元及利息损失2359元（利息按照147056元为基数，自2020年6月1日起计算至实际履行完毕之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价年利率3.85％计付，暂算至2020年10月31日，已产生利息2359元）；二、本案的诉讼费由被告饶大强承担。事实和理由：原、被告自2019年开始有业务往来。2020年5月13日，原、被告经结算，被告饶大强向原告出具了一份《欠条》，确认截止至当日，被告尚欠原告2019年5月至2020年1月的广告物料制作费共计人民币142000元。此后，被告因云溢会展项目需要，仍委托原告负责喷绘、写真等广告工作。2020年6月4日，双方通过微信对账确认，2020年5月13日至5月31日期间，被告应付广告物料制作费人民币5056元。后虽经原告多次催讨，但被告至今仍欠款147056元未付。 原告杭州碳火广告有限公司提交了欠条、微信聊天记录、广告制作明细表各一份，以证明其主张。 被告饶大强未答辩和举证。 本院经审理查明的事实与原告杭州碳火广告有限公司起诉主张事实相一致。 本院认为，原告杭州碳火广告有限公司和被告饶大强之间的加工关系合法有效，被告拖欠原告加工款，是造成本案纠纷的原因。至于逾期付款损失，因原、被告双方未约定付款期限，故本院确定自起诉之日起开始计算。综上，原告杭州碳火广告有限公司合理的诉讼请求，本院予以支持。被告饶大强经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告饶大强支付原告杭州碳火广告有限公司加工款147056元，于本判决生效之日起十日内付清； 二、被告饶大强赔偿原告杭州碳火广告有限公司自2021年1月14日起至实际履行之日止的逾期付款损失（以147056元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），于本判决生效之日起十日内付清； 三、驳回原告杭州碳火广告有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1644元，由原告杭州碳火广告有限公司负担24元，被告饶大强负担1620元。 原告杭州碳火广告有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告饶大强于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审 判 员  许 健 二〇二一年三月八日 法官助理  张 飞 书 记 员  范书荟
山东省新泰市人民法院 执 行 裁 定 书 (2021)鲁0982执905号 申请执行人：山东新泰农村商业银行股份有限公司，住所地新泰市青龙路879号，统一社会信用代码91370900MA3CAX8P35。 法定代表人：杜晋生，该公司董事长。 被执行人：安金，男，1976年8月5日生，汉族，住新泰市。 被执行人：安士根，男，1965年4月22日生，汉族，住新泰市。 本院依据已经发生法律效力的（2019）鲁0982民初6532号民事判决书立案执行，被执行人未履行法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条之规定，裁定如下： 一、冻结、划拨被执行人应履行义务部分相应数额的存款； 二、扣划、提取被执行人应履行义务部分的收入； 三、查封、扣押、拍卖、变卖被执行人应履行义务部分的财产。 本裁定立即执行。 审判员  田烈军 二〇二一年三月八日 书记员  刘瑞彬
湖南省株洲市天元区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）湘0211执523号之一 申请执行人：彭艳霞，女，汉族，1969年10月5日出生，住湖南省株洲市芦淞区。 被执行人：殷娅利，女，1964年2月14日出生，汉族，住湖南省株洲市天元区。 被执行人：胡会林，男，1962年12月10日出生，汉族，住湖南省株洲市天元区。 申请执行人彭艳霞与被执行人殷娅利、胡会林民间借贷纠纷一案，株洲市天元区人民法院于2020年12月18日作出（2020）湘0211民初3788号民事判决书，并已发生法律效力。由于被执行人殷娅利、胡会林未按期履行生效法律文书确定的义务，申请执行人彭艳霞向本院提出执行申请，本院于2021年3月2日立案执行。 本院于2021年3月2日向申请执行人彭艳霞送达了受理通知书并要求其提供财产线索，于2021年3月17日向被执行人殷娅利、胡会林送达了执行通知书和报告财产令，于2021年3月3日通过全国法院网络执行系统查询了被执行人殷娅利、胡会林的银行存款、工商登记、证券股票、车辆、互联网金融等财产情况，于2021年3月17日到保险部门查询了被执行人殷娅利、胡会林的收益类保险购买情况，于2021年3月17日到株洲市住房公积金管理中心查询了被执行人殷娅利、胡会林的公积金缴存情况，于2021年3月22日到不动产登记部门查询了被执行人殷娅利、胡会林的不动产情况，于2021年3月23日到长沙市公积金管理中心查询了被执行人胡会林的公积金缴存情况，除查询到被执行人胡会林有14万余元公积金余额外，未查询到被执行人殷娅利、胡会林有其他可供执行的财产。本院于2021年3月23日对被执行人胡会林的公积金账户进行了冻结，但因目前尚不符合提取条件，故暂时无法扣划。2021年3月25日，本院依法对被执行人殷娅利、胡会林适用限制消费措施。 上述执行情况及信息，本院于2021年3月30日通过谈话告知了申请执行人彭艳霞，并要求其提供其他财产线索，但申请执行人未能提供。本院同时依法告知了申请执行人本案将做终结本次执行程序结案。 本院认为，截至2021年3月30日，本案应当执行的标的为50000元及后续债务利息，已执行到位0元，尚有50000元及后续债务利息未执行到位。经本院采取上述执行行为，目前并未发现被执行人殷娅利、胡会林有可供执行的财产，申请执行人也未能提供其他可供执行的财产线索。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后立即生效。 审判长  张轶强 审判员  王 伟 审判员  刘 昀 二〇二一年三月三十日 书记员  蒋筱萱
河南省商丘市梁园区人民法院民 事 判 决 书(2021)豫1402民初468号原告李新，男，汉族，1991年10月13日出生，住河南省商丘市睢阳区。委托诉讼代理人康同印，河南澜清律师事务所律师。被告商丘市龙达置业有限公司，住所地商丘市开发区南京路东段北侧（开发区易龙电脑城院内）。社会信用代码91411400555700377M。法定代表人王世平，职务总经理。委托诉讼代理人骆紫晨，河南六方律师事务所律师。原告李新与被告商丘市龙达置业有限公司（以下简称龙达公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案后，依法适用简易程序，于2021年2月23日公开开庭进行了审理。原告李新的委托诉讼代理人康同印，被告龙达公司的委托诉讼代理人骆紫晨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李新向本院提出诉讼请求：一、依法判决被告支付原告逾期交付房屋的违约金暂定13525元（从2019年7月16日计算至2021年1月16日的金额，违约金计算标准请求酌情按照房屋总价款的日万分之一至日万分之三的范围内进行调整）；二、本案诉讼费用及相关费用由被告承担。事实与理由：2018年3月4日，原告与被告签订商品房买卖合同(预售)一份，原告购买被告开发的山水御园房屋一套，合同签订后，原告按照约定履行了合同义务，但被告未按照合同约定向原告交付房屋，致使原告支付巨额购房款后无法入住房屋。因《商品房买卖合同》约定的被告违约的情况下承担的违约金明显过低，原告要求对违约金计算标准依法进行调整，请求判如所请。被告龙达公司辩称：被告并没有逾期交房，因大气污染防治、特大暴雨、实际股东陈宗岭涉黑公司财产被封、疫情防控等情况，应当顺延交房359天，加上公司财产被封酌情顺延180天，再加上180天的宽限期，被告在2020年6月30日交房并不违反合同约定。本院归纳本案的争议焦点问题如下：1、被告是否存在逾期交房的违约行为？2、原告要求变更逾期交房违约金并要求被告支付逾期交房违约金有无事实及法律依据？本院经审理确认以下案件事实：2018年3月4日，原告与被告签订商品房买卖合同，原告购买被告位于商丘市城乡××示范区××街道办事处××北××东山水××楼××单元××房屋××套，该商品房建筑面积106.4平方米，单价每平方米4631.02元，总价款为492741元，合同约定交房时间为“出卖人应当在2019年1月16日前向买受人交付该商品房”。原告按约定足额支付购房款后，被告直至2020年12月14日才向原告交付房屋，双方形成纠纷，原告诉至本院。上述事实，有原告提交的证据及庭审笔录在卷佐证。本院认为，双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规禁止性规定，双方均应按合同约定全面履行。双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》约定，被告“应于2019年1月16日前向原告交房。鉴于工程建设周期的不可预见性，买受人同意若出卖人在约定的交房期限届满后未能按期交付，则再给予出卖人180日的交房宽展期，在宽展期届满后仍未交房，则出卖人一次性向买受人支付已付购房款万分之五的违约金。”原告按合同约定付清了全部购房款，被告未按照合同约定时间向原告交付房屋，违约事实清楚，应当承担违约责任，向原告支付逾期交房违约金。关于原告请求变更约定的违约金数额，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”违约金在补偿损失的同时还辅助具有惩罚性，否则约定违约金过低，违约人的违约成本也就过低，则不利于合同的全面履行。因此，合同法规定人民法院对违约金进行干预，允许人民法院调整不合理的违约金数额，对维护公平、诚实信用原则具有重要意义。本案中，被告龙达公司未按合同的约定向原告交付房屋，且超出交房期限1年多，而被告龙达公司按合同约定只需按已付房价款的万分之五向买受人支付违约金，违约金明显过低，不能弥补原告因不能正常使用该房屋所造成的损失。双方约定的逾期交房违约金与逾期付款违约金相比（原告需按日计算向被告支付逾期应付款万分之五和万分之十的违约金），也显失公平。现原告要求予以增加，符合法律规定，本院予以支持。关于违约金调整的幅度，本院酌定违约金按已付购房款每日万分之零点五计算，折合每日24.6元，自约定交房日2019年1月16日起扣除交房宽限期180天，即从2019年7月16日起计算至房屋交付之日2020年12月14日止，共计517天。被告应支付原告逾期交房违约金12718.2元。被告辩称因大气污染防治、特大暴雨、实际股东陈宗岭涉黑公司财产被封、疫情防控等情况，应当顺延交房359天，加上公司财产被封酌情顺延180天，再加上180天的宽限期，被告在2020年6月30日交房不违反合同约定。但双方合同已约定了180天的交房宽限期，该宽限期已考虑到相关因素。虽然双方在合同第十一条约定，如遭遇不可抗力及自然灾害、由于国家或地方政府的有关法律法规或政策发生重大变化导致不能如期交付、因重大技术原因需要变更有关图纸或施工中遇到重大技术问题不能如期交付的原因，出卖人可据实予以延期并无需承担逾期交房责任，但龙达公司有关大气污染、扬尘治理提交的文件、通知印发时间多在双方签订合同之前，尽管有部分文件、通知印发时间在双方签订合同之后，而签订合同时案涉房屋主体已建成，且文件、通知中并没有要求停工、停工时间的内容，因此龙达公司主张因大气污染防治、扬尘治理扣除逾期天数的事实和法律依据不足，依法不予支持。特大暴雨发生在合同履行期间，但龙达公司有关特大暴雨提交的施工日志，没有施工方、监理方签字，且签订合同时案涉房屋主体已建成，所举证据不足以证明暴雨导致其工期延误的事实存在，因此龙达公司主张因特大暴雨扣除逾期天数的理由不能成立。疫情属于不可抗拒的情形，但疫情发生在龙达公司违约之后，《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，故龙达公司因疫情扣除逾期天数的理由亦不能成立。龙达公司股东原因导致财产被封，不属不可抗力，该项主张不能成立。故被告称其不存在延期交房的理由不能成立，被告的答辩意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告商丘市龙达置业有限公司支付原告李新逾期交房违约金12718.2元。于本判决生效之日起十日内履行完毕。二、驳回原告李新的其它诉讼请求。如果被告未按本判决第一项指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费120.12元，减半收取60.06元，由被告商丘市龙达置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审判员  张晓旭二〇二一年三月二十三日书记员  冯 博
长春市南关区人民法院执 行 裁 定 书（2021）吉0102执保386号申请人：施继平被申请人：姜慧敏上列当事人因婚姻家庭纠纷执行一案，由于被申请人未能按（2019）吉0102民初4162号民事判决书确定的期限履行义务，故本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条之规定，裁定如下：查封、冻结被申请人姜慧敏银行存款人民币0元及利息或查封、扣押等值财产。本裁定送达后立即发生法律效力。审判长  刘浩审判员  赵伟审判员  曲刚二〇二一年三月三十日书记员  王旭
大连市普兰店区人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0214执186号申请执行人：王宏达,男性,1972年11月3日出生,住大连市甘井子区。被执行人：大连汉辰服装有限公司，社会统一信用代码91210282570859570F，所在地大连市普兰店区丰荣街道办事处孛兰村二组。法定代表人：宫国臣。申请执行人王宏达与被执行人大连汉辰服装有限公司为劳动争议一案，大连市普兰店区人事劳动争议仲裁委员会作出大普劳人仲裁（2020）79号仲裁：被执行人向申请人给付欠款3800.00元。因被执行人没有按期履行生效法律文书确定义务，申请执行人于2021年1月12日向本院申请强制执行，本院依法受理此案并予以立案。在执行过程中，本院于2021年1月12日向被执行人发送执行通知书及财产报告令。本院对被执行人的财产进行网络查询及传统查询。并未查出当事人有可供执行的财产。申请执行人因此申请暂时终结本案的本次执行程序。本院认为申请执行人的申请符合法律规定，故依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。若被执行人具备执行能力，申请执行人可向本院申请执行。本裁定送达后即发生法律效力。执行长  赵山青执行员  陈 锋执行员  王东东二〇二一年三月三十一日书记员  杨 铭
河南省禹州市人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫1081执956号被执行人：刘家明，男，汉族，生于1992年3月2日，住址：禹州市。被执行人：朱政泽，男，汉族，生于1996年8月20日，住址：禹州市。被执行人：邱利峰，女，汉族，生于1994年10月4日，住址：禹州市。被执行人：刘梦雨，男，汉族，生于1998年5月7日，住址：禹州市。被执行人：白煜坤，男，汉族，生于1994年11月14日，住址：禹州市。被执行人：刘亚旭，男，汉族，生于1999年6月10日，住址：禹州市。在本院执行刘家明、朱政泽、邱利峰、刘梦雨、白煜坤、刘亚旭罚金一案中，因被执行人刘家明、朱政泽、邱利峰、刘梦雨、白煜坤、刘亚旭未履行禹州市人民法院已作出的（2017）豫1081刑初952号刑事判决书所确定的义务。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条之规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人刘家明、朱政泽、邱利峰、刘梦雨、白煜坤、刘亚旭的存款480000元；或扣留、提取被执行人刘家明、朱政泽、邱利峰、刘梦雨、白煜坤、刘亚旭480000元的收入；或查封、扣押刘家明、朱政泽、邱利峰、刘梦雨、白煜坤、刘亚旭价值480000元的财产。本裁定送达后即发生法律效力。审判员 ：王战伟二〇二一年三月二十五日书记员 ：王少彬
四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0180刑初129号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人鄢杰，男，1988年6月11日出生于四川省简阳市，汉族，大专文化，务工，户籍地四川省简阳市，现住四川省简阳市。因涉嫌犯危险驾驶罪于2020年9月29日被简阳市公安局刑事拘留，同年10月2日被简阳市公安局取保候审。 四川省简阳市人民检察院以川简检刑诉〔2021〕113号起诉书指控被告人鄢杰犯危险驾驶罪，于2021年3月5日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员唐德强出庭支持公诉，被告人鄢杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月17日2时33分，被告人鄢杰酒后驾驶川ＡＣ××××小型普通客车行至简阳市射洪坝街道射洪路南段573号外路段时，与陈杰驾驶的川Ａ1××××小型普通客车相撞，造成车辆受损的交通事故。经认定，鄢杰承担事故的全部责任。经鉴定，被告人鄢杰的血液乙醇浓度为198.5±6.4ｍｇ／100ｍｌ。经查，鄢杰持有机动车Ｃ1驾驶证。案后后鄢杰在现场等待民警的处理并如实供述了上述事实。鄢杰已赔偿被害人损失并取得谅解。 公诉机关认为，被告人鄢杰的行为构成了危险驾驶罪，具有坦白、认罪认罚情节，建议本院判处其拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。 被告人鄢杰对指控的事实及罪名无异议，并接受公诉机关的量刑建议，自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明的事实与指控事实一致。 本院认为，被告人鄢杰违反国家道路交通管理规定，醉酒后在道路上驾驶机动车的行为，构成了危险驾驶罪。鄢杰造成交通事故且负事故全部责任，依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，依法予以从重处罚；鄢杰到案后如实供述其罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；鄢杰自愿认罪认罚，依法予以从宽处理；鄢杰赔偿了被害人的损失，取得了谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。综合鄢杰犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，鉴于鄢杰犯罪情节较轻、有悔罪表现、宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。为维护公共安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人鄢杰犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  易亚苹 二〇二一年三月十一日 书记员  张春阳 附本案适用的相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （二）醉酒驾驶机动车的； 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚： （一）造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的； 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
山东省枣庄市台儿庄区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁0405民初175号 原告：中国人民财产保险股份有限公司枣庄市分公司，住所地为山东省枣庄市市中区龙庭路**。 负责人：王涛，总经理。 委托诉讼代理人：荣学彬，男，1975年1月17日出生，汉族，住，系该公司职员。 被告：孙守文，男，1963年7月4日出生，汉族，住台儿庄区。 委托诉讼代理人：黄毅传，枣庄峄城守信法律服务所法律工作者。 原告中国人民财产保险股份有限公司枣庄市分公司（以下简称保险公司）与被告孙守文追偿权纠纷一案，本院于2021年1月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告保险公司委托诉讼代理人荣学彬、被告孙守文委托诉讼代理人黄毅传到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 保险公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告保险代位赔偿款85878.50元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年6月22日，案外人李长建驾驶我司承保车辆鲁Ｄ×××××号车在台儿庄区与被告孙守文驾驶的鲁04411**号车相撞，造成双方车损。经台儿庄区交警大队认定，被告孙守文负本次事故的次要责任。事故发生后，鲁Ｄ×××××号车的实际车主王龙直接在枣庄市市中区人民法院起诉我司，要求代位赔偿其车辆损失。经（2020）鲁0402民初6054号民事判决书判决，我司赔偿王龙车辆损失255195元、鉴定费15000元、施救费8850元、诉讼费2550元，共计损失281595元。现我司已赔付完毕，因此请求被告赔偿我司代位赔偿款85878.50元，望判如所请。 孙守文辩称，事故发生是事实，但案发时案外人李长建驾驶车辆负主要责任，而我方车辆系临时停放路边，对事故成因构成责任较小。原告主张的数额过高，对鉴定费、诉讼费不予承担。我方车辆在此事故中严重损坏，经评估车辆损失为22614元，请法院在调解中予以折抵。我方愿意在原告主张的数额中扣除各项不应支持的部分后，按10－20%的比例承担。 根据当事人的陈述和经审理确认的证据，本院认定事实如下：2020年6月22日，案外人李长建驾驶案外人王龙实际所有的鲁Ｄ×××××、鲁Ｄ×××××重型半挂牵引车与被告孙守文停驶在省道244线路西侧的鲁04411**号拖拉机相碰撞，致两车部分损坏。事故经台儿庄区交警大队认定，李长建负事故主要责任，被告孙守文负事故次要责任。鲁Ｄ×××××、鲁Ｄ×××××重型半挂牵引车在原告保险公司处投保有交强险、车辆损失险及不计免赔险等保险，鲁04411**号拖拉机未投保交强险及其他保险。2020年11月3日，案外人王龙将原告保险公司诉至枣庄市市中区人民法院，要求判令保险公司依据保险合同赔偿车辆损失等共计301830元。枣庄市市中区人民法院于2020年11月10日作出（2020）鲁0402民初6054号民事判决书，判决原告保险公司给付案外人王龙车辆损失费255195元、施救费8850元、诉讼费2550元，共计266595元。上述判决生效后，原告保险公司已履行完毕赔付义务。 本院认为，被告孙守文违规停驶车辆与案外人王龙的车辆发生交通事故并致双方车辆受损，经交警部门认定负事故的次要责任，其应承担30%比例的赔偿责任。因案外人王龙为其所有的车辆在原告保险公司投保有车辆损失险等保险，其起诉原告依据保险合同的约定先行承担赔偿责任，并得到了人民法院的判决支持。现原告已根据人民法院的生效判决对王龙的全部损失266595元予以赔付完毕，其代位向被告孙守文行使赔偿请求权,符合法律规定，本院予以支持。对于原告保险公司已支付的代位赔偿款266595元，首先应由被告孙守文在交强险限额内赔偿2000元，剩余部分再按照30%比例予以赔偿79378.50元，合计81378.50元。原告保险公司要求被告孙守文支付其重新鉴定费用4500元，于法无据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、《中华人民共和国保险法》第六十条规定，判决如下： 一、被告孙守文于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告中国人民财产保险股份有限公司枣庄市分公司代位赔偿款81378.50元； 二、驳回原告中国人民财产保险股份有限公司枣庄市分公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1946元，减半收取973元，由原告中国人民财产保险股份有限公司枣庄市分公司负担10元，由被告孙守文负担963元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。 审判员  刘广汉 二〇二一年三月八日 书记员  范珍珍
江苏省仪征市人民法院民 事 判 决 书（2021）苏1081民初1071号原告：江苏仪征农村商业银行股份有限公司，住所地仪征市真州东路101号。法定代表人：顾曙光，董事长委托诉讼代理人：黄帅，该公司客户经理。被告：陈俊，男，1985年4月28日出生，汉族，住仪征市。被告：赵春霞，女，1965年2月20日出生，汉族，住仪征市。被告：孔德林，男，1970年11月20日出生，汉族，住仪征市。被告：吴有军，男，1984年10月24日出生，汉族，住仪征市。原告江苏仪征农村商业银行股份有限公司（以下简称仪征农商行）与被告陈俊、赵春霞、孔德林、吴有军金融借款合同纠纷一案，本院于2021年3月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告仪征农商行的委托诉讼代理人黄帅，被告陈俊、孔德林、吴有军到庭参加诉讼。被告赵春霞经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告仪征农商行向本院提出诉讼请求：1、判令被告陈俊偿还借款42000元及利息（截至2020年12月21日日3576.07元，自2020年12月22日起至实际给付之日按年利率14.55%计算）；2、判令被告赵春霞、孔德林、吴有军对上述借款本息承担连带给付责任；3、诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年11月29日，被告陈俊向原告分支机构申请贷款42000元，被告赵春霞、孔德林、吴有军为该借款提供连带责任保证。原告与四被告就该贷款签订了《个人担保借款合同》1份，约定：借款期限为2019年11月29日至2020年11月27日，借款期限内利率为9.7%，超期利率为14.55%。还款方式为按月结息，到期还本。2019年11月29日，原告分支机构按约向被告陈俊发放贷款42000元。借款后，被告未归还本金，仅支付利息至2020年2月20日，此后本息均未偿还。就欠付本息，原告多次催收，被告至今未给付。被告陈俊辩称，原告陈述的借款、归还利息情况属实。我会逐步把欠付本息归还给原告。被告孔德林辩称，我为该笔借款提供担保属实，我未履行过担保义务。讼争借款为借新还旧，我认为原告应与陈俊加强沟通，告知其利害关系，我相信陈俊会主动归还欠付本息。被告吴有军辩称，我为该笔借款提供担保属实，我未履行过担保义务。讼争借款为借新还旧，我认为原告应提前和陈俊追要欠款，而不是来起诉担保人还钱。被告赵春霞在本院送达应诉材料后，在答辩期限内未提出答辩意见，在举证期限内亦未提供证据。原告围绕诉讼请求依法提交了《个人担保借款合同》、借款借据、还款计划书。上述证据及原、被告当庭的陈述可以证实：陈俊、赵春霞、孔德林、吴有军曾向原告出具还款计划书一份，载明借款人陈俊4.397232万元贷款于2019年8月21日到期，其家庭资金周转困难，无法按时偿还贷款，选择借新还旧方式处理贷款，本笔贷款借新还旧本金4.2万元，期限一年。2019年11月29日，仪征农商行下属马集支行与被告陈俊、赵春霞、孔德林、吴有军签订《个人担保借款合同》一份，合同约定：陈俊向仪征农商行马集支行借款42000元，借款用途为借新还旧，借款期限自2019年11月29日起至2020年11月27日止，借期内利率为年利率9.7%，还款方式为按月结息、到期还本；赵春霞、孔德林、吴有军为该借款提供连带责任保证，保证范围为合同项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及律师费等贷款人实现债权的费用；借款人未按合同约定期限归还借款本金的，对逾期借款从逾期之日起在借期利率基础上上浮百分之五十计收罚息，直至本息清偿为止。2019年11月29日，仪征农商行马集支行向陈俊贷款账号发放42000元用于归还陈俊之前所欠贷款。借款后，被告未归还本金，仅支付利息至2020年2月20日。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，各方当事人应当按照合同约定切实履行各自义务。本案中，原告仪征农商行分支机构马集支行与被告签订的《个人担保借款合同》系各方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。被告陈俊向原告借款后负有按约偿还的义务，原告要求被告陈俊给付借款本金42000元及相应利息的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。被告赵春霞、孔德林、吴有军作为连带责任保证人为被告陈俊的借款提供担保，依法应当在其保证范围内承担保证责任。被告赵春霞、孔德林、吴有军承担保证责任后有权向被告陈俊追偿。马集支行系原告不具备法人资格的分支机构，原告作为其法人有权向其债务人主张权利。被告赵春霞经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃自己的诉讼权利。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案系民法典施行前因欠付借款本息引起的民事纠纷案件，应适用当时的法律和司法解释。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告陈俊于本判决生效之日起十日内给付原告江苏仪征农村商业银行股份有限公司借款本金42000元及利息（截至2020年12月21日3576.07元、自2020年12月22日起至实际还款之日止按年利率14.55%计算）；二、被告赵春霞、孔德林、吴有军对上述债务承担连带给付责任；被告赵春霞、孔德林、吴有军承担给付责任后有权向被告陈俊追偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费940元，减半收取计470元，由被告陈俊负担，此款原告江苏仪征农村商业银行股份有限公司已垫付，由被告陈俊于本判决生效之日起十日内给付原告；被告赵春霞、孔德林、吴有军对此承担连带给付责任；被告赵春霞、孔德林、吴有军在承担给付责任后，有权向被告陈俊追偿。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省扬州市中级人民法院。审 判 员 朱建二〇二一年三月二十四日法官助理 糜萍书 记 员 李萍
河南省郑州市中原区人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫0102民初2861号原告：魏凤君，女，1973年12月5日出生，汉族，住郑州市中原区。被告：张海兵，男，1963年12月12日出生，汉族，住湖北省英山县。原告魏凤君诉被告张海兵买卖合同纠纷一案，本院立案后，原告魏凤君于2021年3月29日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告魏凤君申请撤诉，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定,裁定如下：准许原告魏凤君撤诉。案件受理费227元，由原告魏凤君负担。审判员  史艺娜二〇二一年三月二十九日书记员  李康康
江苏省南京市溧水区人民法院结 案 通 知 书(2021)苏0117执354号曹仁银、阳光财产保险股份有限公司南京中心支公司：关于曹仁银与阳光财产保险股份有限公司南京中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，申请执行人曹仁银依据（2020）苏0117民初4418号民事判决书向本院申请强制执行，本院于2021年3月3日立案受理。执行期间，本院共执行到位案款人民币112426.67元、执行费1586.00元。本院已将案款拨付给申请执行人曹仁银。至此，申请执行人曹仁银向本院申请执行的（2020）苏0117民初4418号民事判决书内容本院已全部执行完毕，现已结案。特此通知。二〇二一年三月二十六日
浙江省天台县人民法院 支 付 令 （2021）浙1023民督244号 申请人：浙江天台农村商业银行股份有限公司街头支行，住所地天台县街头镇嘉图东街**，统一社会信用代码91331023080595656U。 负责人：潘宣谕，系该支行行长。 委托诉讼代理人:许福雷，系该行职工。 委托诉讼代理人:王武卫，系该行职工。 被申请人：忻统星，男，1971年5月3日出生,汉族，住天台县。 申请人浙江天台农村商业银行股份有限公司街头支行于2021年3月3日向本院申请支付令。申请人浙江天台农村商业银行股份有限公司街头支行称，2017年1月13日，被申请人忻统星向申请人申办丰收贷记卡，被申请人在阅读和了解丰收贷记卡领用合约及章程后，填写了丰收贷记卡申请表。丰收贷记卡领用合约及章程第四条约定：若被申请人忻统星取现或转账及未能在到期还款日（含）前全额还款的（上期应还款额未清偿部分小于或等于10元的除外）不享受免息还款期待遇。对不符合免息条件的交易款项从银行记账日开始计算透支利息（透支利率为日利率万分之五，透支利息的结息为账单日，次日起息）,有权按月计收复利（复利利率为日利率万分之五）,复利计收对象包括本金、利息等欠款。若未能在到期还款日（含）之前偿还最低还款额的，还须按最低还款额未还部分收取5%违约金，最低1元，最高500元。申请人向被申请人忻统星核发了丰收贷记卡（卡号为6222××××5989）。被申请人忻统星领卡后进行透支，截至2020年11月12日尚欠透支本金11498.97元及相应透支利息2583.58元，违约金861.19元。现申请人请求：1.被申请人忻统星偿还申请人丰收贷记卡透支本金11498.97元及利息、违约金（利息、违约金按丰收贷记卡领用合约约定的结算方式合计最高不超过月利率20‰计算至款项履行完毕之日止，截至2020年11月12日的透支利息2583.58元，违约金为861.19元）；2.被申请人忻统星承担申请人为实现本债权而产生的申请费用。 本院经审查认为，申请人的申请符合民事诉讼法规定的条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条之规定，特发出如下支付令： 被申请人忻统星应当自收到本支付令之日起十五日内归还申请人浙江天台农村商业银行股份有限公司街头支行丰收贷记卡透支本金11498.97元，并支付利息、违约金（其中2020年11月12日前的透支利息为2583.58元，违约金为861.19元，之后的利息、违约金按丰收贷记卡领用合约约定的结算方式至款项履行完毕之日止，但该利息、违约金合计应以不超过年利率24%为限）。 案件申请费58元，由被申请人忻统星负担。 被申请人如有异议，应当自收到本支付令之日起十五日内向本院书面提出；逾期不提出书面异议的，本支付令即发生法律效力。 负有履行义务的当事人须按期履行本支付令确定的义务，逾期未履行的，应向本院报告财产情况，并不得有高消费及非生活必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条款规定的，执行立案后，本院可直接对负有履行义务的当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的依法追究刑事责任。 审 判 员 梅明赞 二〇二一年三月三日 法官助理 曹善贵 代书记员 许薇敏
湖南省麻阳苗族自治县人民法院执 行 裁 定 书（2021）湘1226执111号申请执行人：滕召全，男，1982年9月15日出生，苗族，农村居民，住湖南省板栗树乡板栗树村2组。被执行人：郑光六，男，1976年5月10日出生，苗族，农村居民，住湖南省麻阳苗族自治县吕家坪镇上街3组。本院在执行滕召全与郑光六民间借贷纠纷一案中，因本院2020年7月20日做出的（2020）湘1226民初872号民事调解书已经发生法律效力，由于被执行人郑光六未能按期履行生效法律文书确定的义务，申请执行人滕召全于2021年3月3日向本院提出执行申请。本院受理该执行案件后立即向被执行人郑光六依法发出了执行通知书及报告财产令等法律文书，要求被执行人履行法定义务，同时告知申请执行人提供被执行人财产线索。本院在2021年3月4日起至终结本次结案前多次发起总对总网络财产查控，查明郑光六名下无银行存款、金融理财、收益类保险、股息红利、车辆等财产，此外被执行人也无证券、互联网银行存款等其他财产。2021年3月4日，本院依法到麻阳苗族自治县不动产登记中心查询，被执行人郑光六无房产登记信息；2021年3月5日，本院依法到怀化市住房公积金管理中心麻阳管理部查询，被执行人郑光六无住房公积金缴存记录；2021年3月29日，本院对依法被执行人郑光六适用限制高消费措施,并将其纳入失信被执行人名单。2021年3月29日本院执行人员与申请执行人电话约谈，告知本案的执行情况，同时告知申请执行人本院依法穷尽所有财产查控措施后未发现被执行人有其他可供执行的财产，本案将做终结本次执行程序结案，申请执行人表示理解并同意终结本次执行。综合以上情况，被执行人郑光六名下暂无财产可供执行，申请执行人也未能提供被执行人其他的财产线索，故可视为被执行人暂无财产可供执行。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后即发生法律效力。（此页无正文）审判长  江小军审判员  谢 钧审判员  潘和贵二〇二一年三月三十日书记员  莫宇涛
徐州市铜山区人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏0312民初11162号原告：上海英雄（集团）有限公司，住所地上海市普陀区真南路1370号56幢101-A2-33。法定代表人：李立力，该公司董事长。委托诉讼代理人：邱春柳，江苏力豪律师事务所律师。委托诉讼代理人：王玉影，江苏力豪律师事务所律师。被告：泉山区白桦林文具店，住所地徐州市泉山区黄河新村煤电商住楼73甲-1#-103、104（徐州市淮海西路中心小学黄河小区斜对面晨光文具）。经营者：张德华，男，1971年12月17日出生，汉族，住徐州市铜山区。委托诉讼代理人：刘淑梅（与张德华系夫妻关系），女，1971年11月19日出生，汉族，住址同上。原告上海英雄（集团）有限公司诉被告泉山区白桦林文具店侵害商标权纠纷一案，本院于2020年12月31日立案。原告上海英雄（集团）有限公司于2021年3月25日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告上海英雄（集团）有限公司的申请符合有关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条的规定，裁定如下：准许原告上海英雄（集团）有限公司撤回起诉。案件受理费减半收取25元，由原告上海英雄（集团）有限公司负担。审 判 长  张小舟人民陪审员  韩龙兰人民陪审员  王新礼二〇二一年三月二十五日书 记 员  厉婉君
山东省青岛市黄岛区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）鲁0211执异42号 案外人：王静，女，1991年8月31日出生，汉族，住山东省青岛市市北区。 委托诉讼代理人：袁伟，上海锦天城（青岛）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王琦，上海锦天城（青岛）律师事务所律师。 申请人：青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司，住所地青岛市黄岛区。 法定代表人：隋淑娥，董事长。 委托诉讼代理人：董汉琼，山东润杰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李国栋，山东润杰律师事务所律师。 被申请人：青岛圣菲特贸易有限公司，住所地山东省青岛市。 法定代表人：张伟建，经理。 被申请人：王红，女，1969年10月1日出生，汉族，住山东省青岛市市南区。 被申请人：王海青，男，1968年4月11日出生，汉族，住山东省青岛市市南区。 被申请人：青岛鑫基房地产集团有限公司，住所地山东省青岛市。 法定代表人：王海青，经理。 被申请人：青岛智善置业有限公司，住所地山东省青岛市。 法定代表人：荆春忠，经理。 本院在审理申请人青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司（下称“恒信小额贷款公司”）与被申请人青岛圣菲特贸易有限公司、王红、王海青、青岛鑫基房地产集团有限公司、青岛智善置业有限公司企业借贷纠纷一案中，查封了被申请人青岛鑫基房地产集团有限公司名下位于青岛市李沧区房屋，案外人王静向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 案外人王静称，法院在审理申请人与被申请人企业借贷纠纷一案中，查封了青岛智善置业有限公司名下位于青岛市李沧区××楼××单元1101户房屋。青岛智善置业有限公司与案外人已于2017年12月24日签订商品房预售合同，约定案外人购买涉案房产，购房款1392768.10元，合同签订后，案外人已支付购房款超过总房款的50%。请求法院解除对涉案房屋的查封。 本院查明，恒信小额贷款公司与青岛圣菲特贸易有限公司、王红、王海青、青岛鑫基房地产集团有限公司、青岛智善置业有限公司企业借贷纠纷一案，本院于2019年9月6日立案受理，案号为（2019）鲁0211民初15890号。2019年12月20日，本院根据恒信小额贷款公司的财产保全申请，作出（2019）鲁0211民初15890-1号民事裁定书，裁定冻结五被申请人银行存款1600万元或查封其他同等价值的财产。2020年1月10日，本院作出（2019）鲁0211民初15890-1号协助执行通知书，查封了涉案房屋。 另查明，2017年12月，青岛智善置业有限公司与王静签订青岛市商品房预售合同，将位于青岛市李沧区××楼××单元1101户房屋出售给王静，合同约定房屋总价款1392768.10元，王静已支付房款696384.05元，且案外人提交的不动产交易登记信息查询结果证明，王静名下无其他用于居住的房屋。 本院认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条规定：金钱债权执行中，买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持：（一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同；（二）所购商品房系用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋；（三）已支付的价款超过合同约定总价款的百分之五十。本案中，案外人王静与青岛智善置业有限公司在本院查封案涉房屋之前已签订书面买卖合同，案涉房产系用于居住且案外人王静有证据证明其名下无其他用于居住的房屋，案外人已支付的房价款超过合同约定总价款的百分之五十。故案外人的异议请求具有事实和法律依据，本院应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十五条、第二十九条规定，裁定如下： 中止对青岛市李沧区房屋的执行。 案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。 审判长 李 涛 审判员 孟爱君 审判员 李凯源 二〇二一年三月十五日 法官助理李茂盛 书记员王静娴
山东省青岛市黄岛区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁0211民初3033号 原告：宋美霞，女，1965年3月12日出生，汉族，住青岛市黄岛区。 原告：管凯，男，1990年6月7日出生，汉族，住青岛市黄岛区。 被告：韩松，男，1992年10月9日出生，汉族，住青岛市黄岛区。 原告宋美霞、管凯诉被告韩松民间借贷纠纷一案，本院于2021年1月20日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月22日公开开庭进行了审理。原告宋美霞、管凯到庭参加诉讼，被告韩松经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告宋美霞、管凯向本院提出诉讼请求：1.判令被告偿还借款7000元及利息；2.诉讼费用由被告承担。诉讼过程中，原告自愿放弃其诉讼请求第1项中的利息。事实和理由：管成存系原告宋美霞丈夫，原告管凯之父。2016年10月22日，被告从管成存处借人民币7000元并承诺于2016年10月30日前归还，并出具借条一份。现管成存于2020年9月30日去世，原告属于第一顺序继承人，多次向被告讨要欠款，被告均已种种理由拒绝。为维护原告合法权益，诉至法院，请求判如所请。 被告韩松未到庭，未作答辩。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下： 一、管成存（已于2020年9月30日死亡）与宋美霞（本案原告）于1989年12月11日登记结婚，育有一子管凯（本案原告）。 二、2016年10月22日，被告韩松向管成存出具借条，其上载明：“今借管成存现金￥7000.-元整.于2016年10月30日前归还”。庭审中，原告称借条出具后，被告未支付款项。 三、庭审中，原告称针对涉案纠纷，无其他权利需要主张，与被告亦再无其他争议未解决。 上述事实有原告提交的《借条》、死亡医学证明书、结婚证、户口簿、证明等证据及原告的当庭陈述笔录在案为凭，经庭审审查，可以认定。 本院认为，原告主张本案案由为民间借贷纠纷。综合本案案情及相关法律规定，本院作如下分析判定： 《中华人民共和国继承法》第三条、第十条分别规定：“遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产……其他合法财产”、“遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承”。 本案债权属于管成存死亡时遗留的个人合法财产，属于遗产，未存在不得继承的情形，亦未出现遗嘱继承、遗赠或其他阻碍法定继承的情况，现原告作为第一顺序继承人要求法定继承涉案债权，符合法律规定，本院依法予以支持。 另，《中华人民共和国合同法》第二百零六条规定：“借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还”。 本案中，原告主张被告韩松向管成存借款，对此提交《借条》予以证明，事实清楚，本院依法予以认定。现原告诉求被告偿还借款本金7000元，符合双方约定及法律规定，本院依法予以支持。 被告韩松经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃，本案依法适用缺席审判。 综上，依照《中华人民共和国继承法》第三条、第十条、《中华人民共和国合同法》第二百零六条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，缺席判决如下： 一、被告韩松于本判决生效之日起十日内偿还原告宋美霞、管凯借款本金7000元； 二、驳回原告宋美霞、管凯的其他诉讼请求。 如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取25元（原告已预交），由被告韩松负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审判员  田俊峰 二〇二一年三月二十六日 书记员  刘泽乾
辽宁省法库县人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽0124民特83号申请人：李淑艳，女，1970年11月14日出生，汉族，住址：辽宁省法库县。申请人：王辉，男，1973年12月4日出生，汉族，住址：辽宁省法库县。本院于2021年03月30日立案受理申请人李淑艳与申请人王辉关于司法确认调解协议的申请，并进行审查，现已审查终结。申请人李淑艳与申请人王辉民间借贷纠纷于2021年03月30日经法库县诉前人民调解委员会主持调解，达成调解协议如下：一、被申请人王辉偿还申请人李淑艳借款9000元，此款于2021年6月1日前一次性给付。二、双方没有其它争议。本院经审查认为，申请人达成的调解协议，符合司法确认调解协议的法定条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十五条规定，裁定如下：申请人李淑艳与申请人王辉于2021年03月30日经法库县诉前人民调解委员会主持调解达成的调解协议有效。当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。审判员  丁一二〇二一年三月三十日书记员  杨晨
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0191执20645号之一申请执行人周金花，女，汉族，1970年2月6日出生，住河南省汝南县。被执行人河南省宗原粮油有限公司，住所地驻马店市遂平县石寨铺镇石寨铺村茨园村组，统一社会信用代码91411700358426380F。法定代表人：王成功。被执行人一加一天然面粉有限公司，住所地中国（驻马店）国际农产品加工产业园（遂平县产业聚集区），统一社会信用代码91411728794253914J。法定代表人：王**，董事长。关于周金花申请执行河南省宗原粮油有限公司、一加一天然面粉有限公司买卖合同纠纷一案，郑州市中级人民法院作出的（2020）豫01民终13975号民事判决书已经发生法律效力。周金花于2020年12月21日向本院申请执行，执行案号为（2020）豫0191执20645号。执行过程中，本院采取了以下执行措施：一、2020年12月28日，向被执行人发出执行通知书、报告财产令，责令其限期履行法律文书所确定的义务，但被执行人至今未履行义务，未按规定期限内向本院报告财产。二、2020年12月22日，通过执行网络查控系统向金融机构、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产，经查询，被执行人名下无可供执行的财产。三、2021年1月31日对被执行人采取限制高消费措施。四、本院向被执行人发出传票传唤其到本院接受询问，被执行人未按照本院传唤时间到院接受询问。五、本院前往郑州市自然资源和规划局查询被执行人名下不动产登记信息，经查询，被执行人无不动产登记信息。六、2021年1月14日、2021年3月30日再次通过执行网络查控系统向金融机构、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产，经查询，无可供执行的财产。本院已对申请执行人进行了终本约谈，告知其本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，截至目前，申请执行人已实现债权0元。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人名下有可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  李俊辉审判员  孟灵军审判员  王世争二〇二一年三月三十日书记员  任元元
山东省安丘市人民法院 结 案 通 知 书 （2021）鲁0784执保890号 本院在执行申请人中国农业银行股份有限公司安丘市支行与被申请人李树海、孙海锋、潍坊正坤产业发展集团有限公司财产保全案件中，根据（2021）鲁0784民初1425号民事裁定所确定的执行内容，已对被申请人李树海、孙海锋、潍坊正坤产业发展集团有限公司的银行存款予以冻结，冻结金额合计270000元。依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第二十一条第一项之规定，现通知如下：（2021）鲁0784执保890号执行裁定已进行保全完毕，予以结案。 二〇二一年三月二十九日
河南省卫辉市人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0781民初433号原告：董征军，男，1974年1月4日出生，汉族，住卫辉市。被告：蒋贵林，男，1983年5月10日出生，汉族，住广西玉林市玉州区。原告董征军与被告蒋贵林买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。原告董征军到庭参加诉讼，被告蒋贵林经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告董征军向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付砖款5280元；2、诉讼费用由被告承担。原告诉状及庭审陈述事实和理由：2017年10月起，其在广西系一砖厂负责人，被告系其客户，当时被告共在其处运走价值2万多元的砖，后经其催要，被告偿还了部分砖款，尚欠其5280元砖款，2020年4月29日，经结算被告向其出具了欠条，并承诺于2020年10月31日前付清砖款，但被告逾期未向其支付5280元砖款。为维护自身合法权益，请求判如所请。被告未出庭，亦未答辩。本院经审理认定事实如下：2017年10月起，原告在广西系一砖厂负责人，被告系原告客户，被告在原告处拉运砖有欠账行为，2020年4月29日，经结算被告尚欠原告砖款5280元，当日被告向原告出具欠条，内容为“本人蒋贵林，在张伟承包‘北流市新荣红砖厂’期间，蒋贵林欠董征军砖款5280元，2020年10月31日前蒋贵林还清欠董征军的5280元砖款，如到时没还完或不还欠款，董征军可在董征军本人居住地法院提起诉讼”。现原告以被告未在约定时间内向其支付砖款为由向本院提起诉讼。本院认为，当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定全面履行自己的义务，在原告按照约定将砖出售、交付被告之后，被告即应当支付给原告相应的货款，原告诉请被告支付转款5280元，于法有据，本院依法予以支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为对自己诉讼权利的放弃，不影响案件的审理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、《民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百五十九条的规定，判决如下：被告蒋贵林于本判决生效之日立即一次性给付原告董征军砖款5280元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取计25元，由被告蒋贵林负担。本判决为终审判决。审判员  刘玮娜二〇二一年三月二十四日书记员  刘梦雨
蒙城县人民法院 执 行 裁 定 书 （终结执行用） (2021)皖1622执1077号 申请执行人合肥嘉意通风设备有限公司，社会统一信用代码91340100395805179J，住所地合肥市瑶海区临泉路海洲锦绣世家21栋203室。 法定代表人：裘春雷。 被执行人：赵洪飞，男1976年3月02日出生，汉族，住蒙城县。 本院在执行申请执行人合肥嘉意通风设备有限公司与被执行人赵洪飞买卖合同纠纷一案中，。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条规定，裁定如下： 终结(2021)皖1622执1077号案件中对被执行人赵洪飞的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判员  徐绍祥 二〇二一年三月二十九日 （） 书记员  叶大伟
浙江省长兴县人民法院执 行 裁 定 书（2020）浙0522执3503号之一申请执行人：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司,住所地浙江省湖州市长兴县经济开发区中央大道**森富大厦,组织机构代码:67479693-0。法定代表人:沈建平，该公司董事长。被执行人：何建良,男,1970年01月31日出生,汉族，住所，住所地浙江省长兴县div>被执行人：唐立菊,女,1973年10月28日出生,汉族，住所，住所地贵州省贵定县div>被执行人:何建文,男,1968年06月03日出生,汉族，住所，住所地浙江省长兴县div>本院在申请执行人浙江长兴联合村镇银行股份有限公司与被执行人何建良、唐立菊、何建文金融借款合同纠纷一案中，现双方达成执行和解长期履行协议，申请执行人浙江长兴联合村镇银行股份有限公司同意被执行人按照和解协议的约定分期履行。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项之规定，裁定如下：终结（2020）浙0522执3503号案件的执行。本裁定送达后立即生效。执行员 冯 哲二〇二一年三月三十日书记员 陈忠华
沈阳市和平区人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽0102民初4397号原告：王东威，男，1984年9月24日出生，汉族，住沈阳市和平区。委托代理人：温自力，系辽宁盛恒（北京）律师事务所律师。原告：杨子慧，女，1986年8月20日出生，汉族，住辽宁省辽阳市白塔区。委托代理人：温自力，系辽宁盛恒（北京）律师事务所律师。被告：辽宁京丰置业有限公司，住所地沈阳市和平区和平南大街中兴二巷**，统一社会信用代码91210102072192056G。法定代表人：肇华庚，系该公司经理。委托代理人：尚晶晶，女，1987年2月7日出生，汉族，系该公司员工，住辽宁省辽阳市文圣区。本院在审理原告王东威、杨子慧诉被告辽宁京丰置业有限公司商品房销售合同纠纷一案中，原告于2021年3月30日向本院提出撤诉申请。本院认为：原告在本案诉讼期间提出的撤诉申请，是在法律允许的范围内对自己民事权利作出的处分，符合法律规定的撤诉条件，应准予。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告王东威、杨子慧撤回起诉。案件受理费13982元（已减半收取），由原告王东威、杨子慧承担。审 判 长  郝志杰人民陪审员  邹士芳人民陪审员  吕文杰二〇二一年三月三十日法官助理王露书记员王俊恫
江苏省淮安经济技术开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）苏0891执571号 申请执行人：乐殿平，男，1967年5月23日生，汉族，住淮安经济经济开发区。 被执行人：周旭，男，1986年9月6日生，汉族，住淮阴区。 本院在执行乐殿平与周旭劳务合同纠纷一案中，申请执行人在执行过程中向本院申请撤回执行申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中国人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百二十条的规定，裁定如下： 终结（2020）苏0891民初2016号民事调解书的执行。 申请执行人可在法定申请执行时效期间内再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  王惠芹 审判员  王海忠 审判员  罗春国 二〇二一年三月二十九日 书记员  金 鑫
河南省洛阳市西工区人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0303民初1140号原告：中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行，住所地洛阳市西工区中州中路216号。负责人：刘绍义，该行行长。委托诉讼代理人：李楠，河南翰法律师事务所执业律师。委托诉讼代理人：李志抗，河南翰法律师事务所执业律师。被告：齐琨，男，汉族，1978年7月2日出生，住河南省洛阳市西工区。原告中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行（以下简称邮储银行洛阳分行）与被告齐琨信用卡纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告邮储银行洛阳分行的委托诉讼代理人李志抗到庭参加诉讼，被告齐琨经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邮储银行洛阳分行向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告偿还原告信用卡欠款12598.02元，其中本金9310.77元、利息519.84元、费用2042.6元、应收未收违约金592.1元（利息、费用、应收未收违约金金额暂计算至2021年1月22日，之后利息、费用、应收未收违约金按《中国邮政储蓄银行信用卡（个人卡）领用合约》规定的方法计算至被告实际偿还完毕之日止；2.本案诉讼费、保全费等原告实现债权的全部费用由被告承担。事实与理由：2019年6月25日，被告向原告申请中国邮政储蓄银行信用卡，并向原告提供了身份证等申请资料。中国邮政储蓄银行经过审核同意后向被告发放了卡号为62×××80的信用卡。之后被告持卡透支消费，却未能在约定的日期按时足额偿还欠款，且经原告多次催收，扔拒不还款。截至2021年1月22日，被告共拖欠原告信用卡欠款本金9310.77元、利息519.84元、费用2042.6元、应收未收违约金592.1元，合计12598.02元。齐琨未到庭，未答辩。本院经审理认定事实如下：1.申请表约定内容：2019年6月25日,被告齐琨向原告邮储银行洛阳分行递交申请办理信用卡。该申请表载明，齐琨已阅读全部申请材料,充分了解并清楚知晓该信用卡产品的相关信息,愿意遵守领用合同（协议）的各项规则。2.信用卡领用合约约定情况：信用卡领用合约对信用卡的申领、使用、利息及费用、账单、还款等作出了约定，明确了相关费用的收取方式、计算标准等。如果申请人未能在到期还款日（含）之前金额还款的，不再享受免息还款期待遇。透支利率按日息万分之五，按月计收复利。3.信用卡欠款情况：邮储银行洛阳分行依申请为被告办理了卡号尾号为00×××80的信用卡。截止2021年2月25日，齐琨尚欠邮储银行洛阳分行信用卡欠款共计13401.9元，其中本金9310.77元、利息826.95元、费用3264.18元。庭审中，邮储银行洛阳分行称其主张的费用包括年费、违约金和分期手续费等。本院认为，邮储银行洛阳分行向齐琨发放信用卡授信其在合同约定额度内按约使用，齐琨未履行按时还款义务，违反信用卡领用合同的约定，齐琨应依法向邮储银行洛阳分行偿还欠款本息。关于复利、费用是否支持问题。本案被告逾期还款的违约行为，给银行造成的损失主要为资金占用损失，银行已经按照日利率万分之五主张了利息，其主张的利息足以弥补因被告违约而产生的损失，故原告关于复利、费用的主张，本院不予支持。齐琨经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对自身权利的放弃，在其未提供任何相反证据的情况下，应承担举证不能的不利后果。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、齐琨于本判决生效后十日内偿还中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行信用卡本金9310.77元及利息826.95元（该数据计算至2021年2月25日，之后的利息以未清偿本金为基数，按日利率万分之五计算至实际清偿之日止）；二、驳回中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行的其他诉讼请求。如齐琨未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为57元，由齐琨负担。本判决为终审判决。审判员  王中亮二〇二一年三月十九日书记员  谭玉丹
浙江省永嘉县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙0324民初1495号 原告：全双月，女，1970年2月26日出生，汉族，住浙江省永嘉县。 被告：杨春太，男，1980年4月7日出生，汉族，住广东省茂名市电白区。 原告全双月与被告杨春太买卖合同纠纷一案，原告全双月于2021年3月4日向本院提起诉讼，请求判令：1.判令被告立即支付原告货款105776元及利息（从起诉之日起至实际履行完毕之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.本案诉讼费由被告承担。本院于同日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月29日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告全双月到庭参加诉讼，被告杨春太经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本院经审理认定：原告全双月从事五金鞋扣生产、批发。2017年2月份开始，被告杨春太向原告全双月购买五金鞋扣，并支付部分货款。原、被告经双方结算，被告杨春太尚欠原告全双月货款105776元。2018年7月21日，被告杨春太向原告全双月出具欠条一份，载明“欠双月货款：105776元正拾万伍仟柒佰柒拾陆元杨春太×××2637”。欠条出具后，经原告全双月多次催讨未果，遂诉至法院。 本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》（于2012年3月31日由最高人民法院审判委员会通过）第一条、第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 被告杨春太于本判决生效之日起十日内支付原告全双月货款105776元并赔偿逾期付款利息损失[以105776元为基数，从2021年3月4日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算至履行完毕之日止]。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2415元，减半收取计1207.5元，由被告杨春太负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。 审判员  陈长鑫 二〇二一年三月二十九日 书记员  王鹏鹏 永嘉县人民法院门户网站网址:×××.ｃｎ
郑州市上街区人民法院执 行 裁 定 书(2021)豫0106执192号申请执行人：李进保,男性,1968年3月14日出生。委托代理人：委托代理人：许林强，郑州市上街区工业路法律服务所法律工作者。被执行人：郑州通易货物运输有限公司。法定代表人：李通,系该公司经理。本院在执行申请执行人李进保与被执行人郑州通易货物运输有限公司国内非涉外仲裁裁决一案，执行案号为(2021)豫0106执192号，现双方当事人已达成执行和解协议，需要长期履行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一款第(六)项之规定，裁定如下：郑州市上街区人民法院(2021)豫0106执192号案件以终结执行的方式结案。本裁定送达后立即生效。审 判 长  吴锦江人民陪审员  安 康人民陪审员  王 瑶二〇二一年三月九日书记员王昆
寿光市人民法院 结 案 通 知 书 (2021)鲁0783执832号 张立庆、济宁河海水利工程有限公司： 张立庆与济宁河海水利工程有限公司机动车交通事故责任纠纷一案，申请执行标的共计188610.65元。经本院立案执行，现已。至此，张立庆向本院申请执行的(2020)鲁0783民初6774号判决书已全部执行完毕，现已结案。 特此通知。 二〇二一年三月二日
江苏省扬州市邗江区人民法院执 行 裁 定 书(2021)苏1003执23号申请执行人:李海生，男，1966年12月23日出生，汉族，住扬州市邗江区。被执行人:邗江区国丽五金批发部，住所地在扬州市邗江区。经营者：郭爱国，男，1979年3月16日出生，汉族，住扬州市开发区。关于申请执行人李海生与被执行人邗江区国丽五金批发部欠款纠纷一案，本院作出的（2020）苏1003民初2207号民事判决书已经生效。依据上述生效法律文书，邗江区国丽五金批发部于本判决生效之日起十日内向李海生给付材料款15万元及逾期付款损失（以15万元为基数，自2020年4月16日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；案件受理费3300元，减半收取1650元，公告费300元，合计1950元，由邗江区国丽五金批发部负担。因被执行人未按期履行给付义务，本院依申请于2021年1月4日立案执行，并向被执行人发出执行通知书、财产报告令及限制消费令。执行过程中，本院依法对被执行人的银行账户及资金情况、房地产登记情况、车辆情况等进行了财产调查，未发现被执行人名下有可供执行的财产。此外，本院已依法限制被执行人高消费。本院将上述执行情况告知申请执行人，要求其向本院提供被执行人其他财产线索，以及不能提供财产线索时本案将依法终结本次执行并纳入终本案件管理系统单独进行管理的具体事项，但申请执行人亦未能提供被执行人可供执行的其他财产线索。申请执行人明确表示无其他可供执行财产线索，并同意终结本案的本次执行程序。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、谈话笔录等证据证实。本院认为，本案申请执行人享有的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人是否有履行债务的能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，未发现被执行人名下有可供执行的财产。申请执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产线索，并同意终结本案的本次执行程序，故本次执行程序应予终结。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款的规定，裁定如下：终结本院（2020）苏1003民初2207号民事判决书的本次执行程序。如发现被执行人其他可供执行财产，申请执行人可向本院申请恢复执行。终结本次执行后，本院发现被执行人有可供执行财产的，也可依职权恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  张克侃审判员  钱仁伟审判员  李 涛二〇二一年三月十五日书记员  王 露
河南省滑县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0526民初2211号原告：韩金标，男，1983年2月15日生，汉族，住。被告：曹金立，男，1989年9月8日生，汉族，住。原告韩金标向本院提出诉讼请求：1、要求被告曹金立支付原告货款10000元及利息；2、涉诉费用由被告承担。被告曹金立缺席未答辩。查明事实：原告韩金标2017年给被告曹金立开的超市供货，经双方结算后，被告曹金立于2018年3月25日向原告韩金标出具10000元的货款欠条一张，内容如下：“天天购物对账单，2018年3月25号之前欠款，供应商名称：双汇冷鲜肉韩金标，金额10000元，曹金立，2018年3月25日”。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、第一百六十二条之规定，判决如下：被告曹金立自收到本判决之日起三日内支付原告韩金标货款10000元及利息（利息以10000元为本金，自2018年3月25日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次代理基准利率计算，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取25元，由被告曹金立负担。本判决为终审判决。审判员  史军峰二〇二一年三月十八日书记员  吴兰兰
渭南市临渭区人民法院民 事 裁 定 书（2020）陕0502民初6196号原告：王俊明，汉族。委托诉讼代理人：秦小妮，陕西圣达律师事务所律师。被告：王英明，男。委托诉讼代理人：田宏权，男，居民。委托诉讼代理人：王建军，男，居民。原告王俊明与被告王英明房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月5日立案。2021年3月30日，原告王俊明向本院提出撤诉申请。本院认为，原告王俊明申请撤诉，是对自己诉讼权利的处分，且不损害国家、集体及他人利益，符合有关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条一款（五）项之规定，裁定如下：准许原告王俊明撤回起诉。案件受理费1800元，减半收取900元，由原告王俊明负担。  审  判  员        王莉红二O二一年三月三十日 法官助理        陈  洋书  记  员        崔璐璐 1
营口市站前区人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0802执23号之七申请执行人：李铁兴,男性,1959年11月8日出生,住营口市站前区。被执行人：方增礼，男性,1956年7月10日生，汉族，住营口市大石桥市。辽宁建华实业有限公司，社会统一信用代码91210800701658315M，住所地大石桥市哈大路70号。法定代表人：方增礼。本院在执行李铁兴与方增礼、辽宁建华实业有限公司借款合同纠纷一案中，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审判长  孟庆来审判员  许 娇审判员  张骜严二〇二一年三月三十日书记员  吴隆飞
河南省辉县市人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫0782民初1318号原告：刘旺，男。被告：王树鹏，男。被告：施文利，男。原告刘旺诉被告王树鹏、施文利合伙合同纠纷一案，原告刘旺于2021年3月30日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告刘旺申请撤诉，是对自己权利的处分，不违反法律的规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下：准许原告刘旺撤回起诉。案件受理费1850元，由原告刘旺负担。审判员  任贵丽二〇二一年三月三十日书记员  王 莹
湖南洞口县人民法院 执 行 案 件 结 案 通 知 书 （2021）湘0525执314号 曾华、邱元财： 本院执行的申请人曾华与被执行人邱元财婚姻家庭、继承纠纷一案，经被执行人邱元财自动履行执行金额，申请执行人已支取。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，该案按自动履行方式结案。 二〇二一年三月十一日
河南省社旗县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫1327民初379号原告：古某，女，汉族，1988年3月4日出生，住河南省社旗县。被告：张某，男，汉族，1986年11月19日出生，住河南省社旗县。原告古某与被告张某离婚纠纷一案，本院于2021年1月29日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告古某、被告张某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告古某向本院提出诉讼请求：一、判决原、被告离婚；二、判决原、被告婚生小儿子张晋祎随原告抚养生活，大儿子张凌威随被告抚养生活；三、案件诉讼费由被告承担。事实与理由：2009年1月13日（2008年农历12月8日），原、被告经人介绍按农村习俗举行结婚仪式。××××年××月××日，补办结婚证。××××年××月××日，原、被告生活生育张凌威；××××年××月××日小儿子张晋祎出生。由于婚前缺乏了解，加之婚后性格不合，经常生气，且被告不务正业，常与异性女子聊天，经他人多次劝解未能和好，无法在一起共同生活。原、被告以感情不和已开始分居生活。综上所述，原被告夫妻关系已名存实亡，且无和好可能，故具状起诉，望判如所请。被告张某辩称，同意离婚，两个孩子都给原告抚养，被告出抚养费。经审理查明：原、被告经人介绍相识，于2008年12月举行结婚仪式，××××年××月××日双方办理了结婚登记。××××年××月××日生育长子张凌威，××××年××月××日生育次子张晋祎，因原、被告双方在共同生活中产生矛盾，原告以夫妻感情破裂为由诉至法院，要求与被告离婚。以上事实有原告提交的身份证复印件、婚生孩子户口页复印件各一份及当事人陈述在卷佐证。本院认为，本案中，原告要求离婚，被告亦同意离婚，但明确表示因工作性质不能抚养两个婚生孩子，而原告亦表示因经济原因仅愿意抚养一个孩子，对于二人生育的另一个孩子经调解双方未能达成一致意见，双方均不愿抚养。原、被告虽均同意离婚，但对于子女的抚养问题却表现出严重的不负责任，互相推诿，视子女为累赘，此种行为有违社会公德，不应提倡。父母对于未成年子女抚养是法律规定的义务，双方当事人必须履行。故原、被告虽同意离婚，但因双方当事人均不愿抚养未成年子女，对原告要求的离婚诉讼请求，本院不予支持。综上所述，经调解无效，依照《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：不准原告古某与被告张某离婚。案件受理费300元，减半收取150元，由原告古某负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省南阳市中级人民法院。审判员  马艺哲二〇二一年三月十七日书记员  贺 山
山东省齐河县人民法院执 行 裁 定 书(2021）鲁1425执590号申请执行人：王勤，女，汉族，1978年1月15日出生，住山东省济阳县。被执行人：山东隆立晟办公家具有限公司。法定代表人：姚建强本院在执行王勤与山东隆立晟办公家具有限公司劳动争议一案中，齐劳人仲案终字[2020]第666号终局裁决书已发生法律效力，向被执行人邮寄送达了执行通知书，责令被执行人限期履行义务，被执行人均未履行。在执行过程中，双方当事人达成和解长期履行协议，申请人暂时撤回对被执行人的强制执行并同意结案，本案终结执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第二款规定，裁定如下：终结齐劳人仲案终字[2020]第666号终局裁决书的执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判员  刘保国二〇二一年三月三十日书记员  贾晓彤
安徽省蚌埠市禹会区人民法院执 行 裁 定 书(2021)皖0304执761号之一申请执行人:常宝，女，1969年10月8日出生，汉族，住安徽省蚌埠市怀远县。委托诉讼代理人：成娟，安徽国梦律师事务所律师。被执行人:蚌埠天河花园建设开发有限公司,住所地安徽省蚌埠市禹会区秦集镇宗洼村******,统一社会信用代码91340300575703153R。法定代表人:周艳,该公司执行董事。本院依据已经发生法律效力的蚌埠市禹会区人民法院（2021）皖0304民初257号民事判决书，责令被执行人履行上述法律文书确定的义务。但被执行人蚌埠天河花园建设开发有限公司至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结被执行人蚌埠天河花园建设开发有限公司在中国农业银行12×××08账户内存款人民币1517400.00元，冻结期限为十二个月。本裁定立即执行。审判员 张 磊二〇二一年三月二十四日书记员 薛文娟
江苏省宿迁市宿豫区人民法院结 案 通 知 书(2021)苏1311执恢286号本院立案执行申请执行人沈思航与被执行人江苏凯盛置业有限公司、宿迁红星凯盛国际家居生活广场有限公司委托合同纠纷一案。本院在执行过程中，被执行人已履行完全部义务，申请执行人申请结案，本案已全部执行完毕，故此结案。特此通知二〇二一年三月二十九日
吉林省吉林市船营区人民法院结 案 通 知 书(2021)吉0204执保310号潘龙华、吉林市船营区伽曼瑜伽馆：本案于2021年3月25日立案执行的(2021)吉0204执保310号申请人潘龙华与被申请人吉林市船营区伽曼瑜伽馆服务合同纠纷一案，经“总对总”查询，未查询到可冻结资金,本案依据《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第十一条第三款结案。特此通知。二〇二一年三月二十九日
辽宁省庄河市人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽0283民初771号原告：于洪娟，女，1969年12月5日出生，汉族，辽宁省庄河市人，现住庄河市。被告：大连园汁园味生物科技发展有限公司。住所地：庄河市。统一社会信用代码：91210283064403378W。法定代表人：吕华山，系该公司经理。原告于洪娟与被告大连园汁园味生物科技发展有限公司劳动合同纠纷一案，本院于2021年2月20日立案。原告于2021年3月30日向本院提出撤诉申请，申请撤回对被告大连园汁园味生物科技发展有限公司的起诉。本院认为，原告在本案诉讼期间提出撤诉申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十四条第一款（五）项之规定，裁定如下：准许原告于洪娟撤回起诉。案件受理费5元，由原告于洪娟负担。审判员  闫长喜二〇二一年三月三十日书记员  栾君君
新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院 执 行 裁 定 书 (2021)新4223执457号 申请执行人：张生梅，女，1962年8月16日出生，住新疆维吾尔自治区沙湾县。 被执行人：张军功，男，1974年8月16日出生，住新疆维吾尔自治区沙湾县。 被执行人：马新成，男，1967年5月17日出生，住新疆维吾尔自治区沙湾县。 被执行人：张国新，男，1973年11月1日出生，住新疆维吾尔自治区沙湾县。 申请执行人张生梅与被执行人赵军功、马新成、张国新民间借贷纠纷一案，我院作出的（2017）新4223民初1406号民事判决书已发生效力，张生梅于2021年2月19日向本院申请执行，申请标的56380元，本院于2021年2月19日立案执行。 在本案执行过程中，本院采取了以下执行措施： 1、本院依法向被执行人赵军功、马新成、张国新送达执行通知书和报告财产令，要求其如实报告财产，立即履行判决书规定的义务，被执行人未履行。 2、本院在法院查控系统查询被执行人赵军功、马新成、张国新的银行存款、工商登记信息、互联网银行、不动产、车辆等财产信息，被执行人赵军功、马新成、张国新无银行存款、车辆、不动产登记信息，被执行人也无其他可供执行的财产线索。 3、本院依法对被执行人赵军功、马新成、张国新发出限制高消费令。 综上所述，本院已穷尽执行措施，申请人无法提供被执行人可供执行财产线索，同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长 王 陶 审判员 徐 韬 审判员 赵志莲 二〇二一年三月二十五日 书记员 陈 华
吉林省长春市南关区人民法院民事判决书（2021）吉0102民初2827号原告:于淑惠，女，汉族，1975年7月8日出生，住长春市绿园区。委托诉讼代理人：常化凤，女，1976年9月14日出生，汉族，住吉林省长春市南关区。被告：长春一汽实业综合利用有限公司，住所地吉林省长春市南关区电力二小区6栋1单元103室。法定代表人：方洋，该公司经理。委托诉讼代理人：刘玲，女，该公司职员。原告于淑惠与被告长春一汽实业综合利用有限公司（以下简称一汽公司）劳动争议一案，本院于2021年3月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。于淑惠的委托诉讼代理人常化凤、一汽公司的委托诉讼代理人刘玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。于淑惠向本院提出诉讼请求：1.请求确认于淑惠与一汽公司自2007年1月--2010年12月期间存在劳动关系；2.案件诉讼费、保全费、公告费、律师费由一汽公司负担。事实和理由：于淑惠于2007年1月--2010年12月在长春一汽实业综合利用有限公司工作。现请求法院判决双方上述期间存在劳动关系。一汽公司辩称，一汽公司是由中国第一汽车集团公司综合利用厂演变而来。于淑惠于1994年12月在该厂工作。2008年9月一汽公司才成立。于淑惠系与中国第一汽车集团公司综合利用厂签订劳动合同，未与一汽公司形成劳动关系。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1994年12月21日，中国第一汽车集团公司综合利用厂与于淑惠签订《劳动合同书》，双方之间建立劳动关系。后双方续签劳动合同，合同期限自1999年12月至2009年12月。1999年12月，中国第一汽车集团公司综合利用厂通过企业改制成立变名为长春一汽实业综合金属制品厂、2008年9月改制为一汽公司。于淑惠工作至2010年12月离职。另查，2021年3月22日，于淑惠向长春汽车经济技术开发区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，同日，长春汽车经济技术开发区劳动人事争议仲裁委员会作出不予受理通知书。认定以上事实的证据有：不予受理通知书、劳动合同书、当事人陈述等。本院认为，于淑惠于1994年12月与中国第一汽车集团公司综合利用厂之间签订的劳动合同，形成劳动关系并工作至2010年12月。在劳动关系存续期间，中国第一汽车集团公司综合利用厂经过两次改制成为现在的一汽公司，于淑惠的工作地点、工作事项等内容均未发生变更。依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十三条：“用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行”，故于淑惠自1994年12月至2010年12月在一汽公司工作。于淑惠主张自2007年1月至2010年12月间与一汽公司存在劳动关系，应予支持。综上所述，依照《中华人民共和国劳动合同法》第十条、地三十三条之规定，判决如下：一、于淑惠与长春一汽实业综合利用有限公司自2007年1月至2010年12月期间存在劳动关系；二、驳回于淑惠的其他诉讼请求。案件受理费10元，由长春一汽实业综合利用有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。审判员强卉二〇二一年三月二十九日书记员高薇-2-{文书日期}吉林省长春市南关区人民法院民事判决书（2021）吉0102民初2827号原告:于淑惠，女，汉族，1975年7月8日出生，住长春市绿园区。
山东省沂水县人民法院 行 政 裁 定 书 （2021）鲁1323行审430号 申请人临沂市公安局交通警察支队沂水大队。住所地沂水县鑫华路**。 法定代表人刘长波，大队长。 委托代理人刘鹏军，该大队民警。 被申请人袁丰士，男，1957年3月28日出生，汉族，农民，住沂水县。 申请人临沂市公安局交通警察支队沂水大队于2021年1月8日向本院提出申请，要求强制执行其于2020年4月14日作出的3713公交决字[2020]第371323-2200284850号公安交通管理行政处罚决定书。本院立案受理后，申请人以因证据不足问题为由，于2021年3月29日向本院申请撤回上述强制执行申请。 本院认为，申请人的撤回强制执行申请符合法律规定，依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百零一条第一款第（十）项的规定，裁定如下： 准予申请人临沂市公安局交通警察支队沂水大队撤回强制执行申请。 本裁定书送达后，即发生法律效力。 审 判 长 孙灵生 审 判 员 张瑞军 审 判 员 胡 光 二〇二一年三月二十九日 法官助理 赵美萍 书 记 员 黄俊雅
河南省商水县人民法院民 事 调 解 书（2021）豫1623民初1568号原告王盘，女，汉族，1955年4月6日出生，住商水县。委托代理人刘洪伟，河南碧轩律师事务所律师，代理权限为特别授权，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解、和解，上诉等。委托代理人付文杰，河南碧轩律师事务所（实习）律师，代理权限为特别授权，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解、和解，上诉等。被告郭富山，男，汉族，1956年9月8日出生，住商水县。被告中国平安财产保险股份有限公司周口中心支公司，统一社会信用代码91411600785085795F。负责人李峰，总经理。委托代理人李阳，河南明辩律师事务所律师，代理权限为特别授权，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解、接受和解协议，代为撤诉、反诉等。委托代理人张静，河南明辩律师事务所（实习）律师，代理权限为特别授权，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解、接受和解协议，代为撤诉、反诉等。原告王盘诉被告郭富山、中国平安财产保险股份有限公司周口中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2021年3月12日立案后，依法适用简易程序公开进行了审理。原告王盘向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告赔偿原告医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、继续治疗费等共计99781.45元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年7月15日，在商水县富商路××小区门口西50米处，被告郭富山驾驶鲁Ｂ×××××号小型轿车由南向西转弯时，因操作不当撞到锦园小区大门后，车辆失控又撞到路边地里干活的原告，造成原告受伤，车辆受损的交通事故。经商水县交警队处理，认定被告郭富山承担事故全部责任。后原告住院治疗花费医疗费5万余元，被告郭富山驾驶的车辆投保有保险，经双方协商未果，诉至法院。本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告中国平安财产保险股份有限公司周口中心支公司于2021年4月25日前赔偿原告王盘护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费共计21837元（已经扣除保险公司垫付的医疗费10000元）;二、被告中国平安财产保险股份有限公司周口中心支公司于2021年4月25日前支付给被告郭富山医疗费42663元；三、原告王盘自愿放弃其他诉讼请求；四、案件受理费减半收取893元，鉴定费1695元，由被告郭富山负担。上述协议，符合法律规定，本院予以确认。本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。审判员  黄素静二〇二一年三月二十九日书记员  王文宣
山东省乳山市人民法院民 事 裁 定 书(2021)鲁1083民初1173号原告：许明柱，男，1974年2月25日出生，汉族，住乳山市。被告：许红军，男，约36岁，住乳山市。原告许明柱与被告许红军分期付款买卖合同纠纷一案，本院于2021年3月17日立案。原告许明柱在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项规定、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按原告许明柱撤回起诉处理。审判员 姜 哲二〇二一年三月二十五日书记员 宋玉静
河南省封丘县人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫0727执118号移送执行单位：封丘县人民法院.住所地：河南省封丘县东风路中段.统一社会信用代码：114107270055501752.法定代表人：王志杰.被执行人：朱超杰，男，1982年6月22日，住河南省鹿邑县。被执行人：金领贵，男，1969年11月25日，住河南省郑州市金水区。封丘县人民法院移送执行朱超杰、金领贵罚金纠纷一案，本院于2021年1月11日立案，本案执行罚金100000元。本院在执行过程中,采取了以下执行措施：一、2021年1月11日，本院依法向被执行人发出执行通知书、报告财产令，责令被执行人履行生效法律文书所确定的义务并报告财产。被执行人未按照本院指定期限履行生效法律文书所确定的义务和报告财产。二、2021年1月11日，本院向被执行人发出传票一份，通知其于2021年1月16日到本院接受询问。被执行人未到本院接受询问。三、2021年1月11日、2021年3月1日，本院多次对被执行人名下的证券、保险、工商总局、不动产、银行、网络资金、车辆等信息进行总对总查控。未发现被执行人名下有可供执行财产。四、2021年2月26日，本院到封丘县不动产登记中心查询，委托到被执行人户籍所在地濮阳市不动产登记中心查询，未发现被执行人名下房产信息。五、2021年2月26日，本院到新乡市住房公积金中心封丘县管理站查询，未发现被执行人名下有住房公积金登记信息。六、经查被执行人朱超杰在豫北监狱、金领贵在平原监狱。七、2021年2月26日，因被执行人未履行生效法律文书所确定的义务，本院将其纳入失信被执行人名单并对其采取限制高消费措施。本院认为：本院现已穷尽执行措施，未发现被执行人名下有可供执行财产。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。审判长  陈自彬审判员  马恒伟审判员  丁士阔二〇二一年三月四日书记员  王庆伟
河南省永城市人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫1481执173号之一申请执行人：申爱红，男，1973年10月6日出生，汉族，住河南省永城市。被执行人：胡晨，男，1988年5月10日出生，汉族，住河南省永城市。被执行人：尹柄元，男，1989年8月20日出生，汉族，住河南省永城市。被执行人：赵曼曼，女，1989年8月30日出生，汉族，住河南省永城市。本院在执行申爱红与胡晨、尹柄元、赵曼曼民间借贷纠纷一案中，经查，被执行人胡晨名下有位于河南省永城市芒山路西、东方大道北的房屋一处。经查，被执行人尹柄元名下有房屋两处，分别位于河南省永城市光明路北、文化路东的房屋一处和位于河南省永城市建设路南芒砀路东（尚品国际2#）的房屋一处。为确保案件的顺利执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条的规定、《最高人民法院关于适用的解释》第四百八十七条的规定,裁定如下：一、查封被执行人胡晨名下所有的位于河南省永城市芒山路西、东方大道北的房屋一处，查封期限为三年；二、查封被执行人尹柄元名下所有的位于河南省永城市光明路北、文化路东的房屋一处，查封期限为三年；三、查封被执行人尹柄元名下所有的位于河南省永城市建设路南芒砀路东（尚品国际2#）的房屋一处，查封期限为三年。本裁定送达后立即生效。审判长  朱连亭审判员  赵先俊审判员  洪林杰二〇二一年三月三日书记员  李友泽
浙江省宁波市鄞州区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙0212民初2785号 原告：钱宏家，男，1971年11月2日出生，汉族，户籍地安徽省宣城市宣州区，现住浙江省宁波市鄞州区。 委托诉讼代理人：李婷、王晓春，上海汇业（宁波）律师事务所律师。 被告：郑峰，男，1983年11月24日出生，汉族，户籍地安徽省宿松县。 原告钱宏家与被告郑峰民间借贷纠纷一案，本院于2021年2月2日立案后，依法由审判员姚虎仕适用小额程序，并于2021年3月9日公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。 原告钱宏家以被告未归还借款为由向本院诉请判令（变更后）：被告立即归还原告借款10000元，并从起诉之日按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准支付借款利息至实际履行日止。 被告郑峰在庭后向本院陈述称：作为朋友我写了欠条，实际原告清楚明白一万元是投资一个项目，每天收益200元，总投资收益800元已付给原告，后面操盘手资金紧张，所有人的投资都被操盘手吃走了，我本人亏损10万元。 经审理，本院查明本案事实如下： 2019年4月3日，被告向原告出具欠条一张，载明：欠条今欠到钱宏家人民币1万元整，大写壹万元，特此证明，借款时间2019年4月3日，身份证×××4814，借款人：郑峰，2019年4月3日。同日，原告通过微信汇款给被告10000元。之后，至2019年4月10日，被告通过微信汇款给原告800元。后双方产生纠纷，原告向被告表示:我不知道你们是怎么弄，反正我钱是交给你了，我肯定是找你的，是不是拿不到红利那是你的事情了。 以上事实由原告提供的欠条、微信聊天记录，被告提供的微信聊天记录以及庭审陈述为证。 本院认为：合法的民间借贷受法律保护。本案中，根据原被告之间的款项往来，结合原告对该800元的质证意见，本院认定被告尚结欠原告的金额为9200元，被告认为原告该款项是投资的款项，但结合其向原告出具的欠条，欠条中被告本人载明其为借款人，及原告在微信聊天中认为我不知道你们怎么弄，拿不拿的到红利是你的事，本院对被告的该意见不予采纳。因此，被告应归还原告借款9200元，并支付利息损失。被告郑峰未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。 依照《中华人民共和国合同法》第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告郑峰向原告钱宏家归还借款9200元，支付自2021年2月2日起以9200元的未履行部分为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至款项实际履行之日止的逾期利息，于本判决生效后五日内履行完毕； 二、驳回原告钱宏家的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费50元，减半收取25元，由原告钱宏家负担2元，被告郑峰负担元23元。 本判决为终审判决，自本判决书送达之日起生效。 审判员  姚虎仕 二〇二一年三月二十二日 书记员  邵婷婷
新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院   执 行 裁 定 书   (2021)新2324执257号   申请执行人：郭树元，男，1960年1月13日，汉族，自由职业者，群众，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。   申请被执行人：李亚芳，女，1967年7月23日出生，汉族，农民，群众，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。   本院在执行申请执行人郭树元与被执行人李亚芳民间借贷纠纷一案，本院作出的（2019）新2324民特220号民事裁定书已发生法律效力。郭树元于2021年1月14日向本院申请强制执行，本院于当日立案执行。本案申请执行标的额为100000元（不含执行费及利息），未执行100000元（不含执行费及利息）。   在执行过程中,经调查被执行人李亚芳在银行、土地、工商、证券等部门无财产登记信息;被执行人李亚芳名下有一套楼房已经查封。被执行人李亚芳在全国车辆管理所无车辆登记信息；被执行人李亚芳无财产可供执行，申请执行人郭树元亦无法提供被执行人李亚芳其他可供执行的财产。申请执行人郭树元同意本案终结本次执行程序。本院现已将被执行人李亚芳纳入失信被执行人名单，并对其作出限制消费令。本案经合议庭评议，并报院长批准，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：   终结本次执行程序。   申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。   本裁定送达后立即生效。     审  判  长   仲 玉 新   审  判  员   喀哈尔江   审  判  员   张 传 永     二 〇 二 一 年 三 月 二 十 五 日     法 官 助 理   叶尔乐克   书  记  员   张  琪
陕西省XX城县人民法院民 事 裁 定 书 (2021)陕0525民初573号  原告李能，女，1977年12月8日出生，汉族，住陕西省渭南市XX城县南大街物资局家属院，居民身份证XXXXXXXXXXXXXXXXXX。    被告王小敏，男，1979年10月26日出生，汉族，，居民身份证XXXXXXXXXXXXXXXXXX。本院在审理李能与王小敏民间借贷纠纷一案中，原告李能于2021年3月25日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告李能在诉讼中申请撤回起诉，是对自己民事诉讼权利的自由处分，符合法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：准许原告李能撤回起诉。案件受理费50元，减半收取25元，由原告李能负担。审  判  员      王海杰 二〇二一年三月二十五日 书  记  员      雷  欢
河南省汤阴县人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫0523执2102号申请执行人：王新菊，女，汉族，住汤阴县。被执行人：石报希，男，汉族，住汤阴县。本院在执行王新菊与石报希民间借贷纠纷一案中，本院作出的（2020）豫0523民初2386号民事判决已经发生法律效力。根据上述生效法律文书规定，被告石报希应于判决生效之日起十五内给付原告王新菊借款本金44600元及利息。因石报希未按上述生效法律文书履行义务，王新菊向本院申请强制执行，本院于2020年12月30日依法立案受理。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产。1、查明被执行人石报希有工商银行存款1147.14元，已被本院其他案件冻结，暂不具备处置条件。其他银行及网络资金仅有零星存款，已告知申请执行人，申请执行人对上述网络资金及零星存款不要求采取强制措施。2、查明被执行人石报希有车牌号码为豫Ｅ×××××的福田牌汽车一辆，因该车辆年限较长、价值较小，申请执行人暂不要求采取强制措施。三、通过实地走访等形式对被执行人所在地进行了调查和了解，未能查找到被执行人的下落和可供执行的财产。四、已向被执行人发出限制消费令并依法纳入失信被执行人名单。五、对被执行人采取了司法拘留15日的强制措施，因暂未发现被执行人下落，未能实施，待发现被执行人下落具备拘留条件时再行实施。六、已告知申请执行人可申请律师调查令调查被执行人财产线索，但被执行人至今未提出申请。本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产状况、可申请律师调查令调查、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人对此不持异议，在指定期限内也不能向本院提供被执行人的可供执行财产线索，并同意终结本次执行程序。本案债权44600元及利息未能实现。本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的银行存款、车辆暂不具备处置条件，未能发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人石报希负有继续向申请执行人王新菊履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或有管辖权的法院申请恢复执行，申请执行人申请恢复执行不受申请执行申请期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  屈克勇审判员  杜连鹏审判员  刘现光二〇二一年三月二十九日书记员  冯存良
浙江省长兴县人民法院民 事 裁 定 书（2021）浙0522财保172号申请人：湖州南太湖产业集聚区长兴分区管理委员会，住所地长兴县综合物流园区商务楼**。负责人：贾惠良。委托诉讼代理人：姚斌斌，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈志文，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。被申请人：高利强，男，1976年2月11日出生，住长兴县。申请人湖州南太湖产业集聚区长兴分区管理委员会与被申请人高利强追偿权纠纷一案，请求查封被申请人高利强所有的相当于价值人民币24万元的财产，并已提供担保。本院经审查认为，申请人湖州南太湖产业集聚区长兴分区管理委员会的申请符合有关法律规定。为有利于案件的执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：冻结被申请人高利强银行存款24万元或查封、扣押价值相当的其他财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到本裁定之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。审判员 李 勇二〇二一年三月十五日书记员 林李敏
本溪市平山区人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0502执315号申请执行人：中国建设银行股份有限公司本溪分行，住所地：本溪市平山区平山路18号。负责人：杨海元，该行行长。委托诉讼代理人：张宏，该行法律顾问。被执行人：徐静，女，1972年11月26日出生，汉族，辽宁省本溪市人，无业，住本溪市平山区。此案无裁判文书。审判员  潘英智二〇二一年三月三十日书记员  朱文涛
山东省济南市长清区人民法院结 案 通 知 书（2021）鲁0113执恢192号董传柱与济南万祥房地产开发有限公司商品房预约合同纠纷一案，济南市长清区人民法院作出的（2019）鲁0113民初2804号民调解决书已经发生法律效力，因被执行人未履行法律文书确定的义务，申请执行人向济南市长清区人民法院申请执行，本院以（2019）鲁0113执1973号案件立案执行。执行过程中，因被执行人暂无履行能力而终结本次执行程序。后，申请执行人又向本院申请恢复执行，本院于2021年3月17日以（2021）鲁0113执恢192号恢复立案执行。执行过程中，本院查明，申请执行人于2021年1月8日，向本院作出了执行完毕承诺书一份，经审查，该承诺书的内容应视为申请执行人对自己权利的自由处分，应予以认定，故本案所依据的生效法律文书确定的执行内容已执行完毕。依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条之规定，通知如下：山东省济南市长清区人民法院（2019）鲁0113民初2804号民事调解书执行完毕。审判员 李 强二〇二一年三月二十九日书记员 岳秋荣
浙江省永康市人民法院结 案 通 知 书（2020）浙0784执4383号申请执行人方逸被执行人章显跃本院在执行申请执行人方逸与被执行人章显跃建设工程施工合同纠纷一案中，经本院执行，被执行人已按生效的（2020）浙0784民初1379号法律文书履行完毕，执行款69110元已由申请执行人领取,其余不足部分申请执行人自愿放弃。本案已全部执行完毕。特此通知。二〇二一年三月二十二日
安徽省合肥市包河区人民法院 执 行 裁 定 书 (2021)皖0111执2621号 申请人：瑞福德汽车金融有限公司，住安徽省合肥市滨湖区徽州大道金融港********，统一社会信用代码91340000717885328P。 法定代表人：项兴初，董事长。 被执行人：斗昂吉，女，1985年04月08日出生，藏族，住青海省天，住青海省天峻县> 本院在执行瑞福德汽车金融有限公司与斗昂吉金融借款合同纠纷一案中，因申请执行人撤销执行申请，本案以终结执行结案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条之规定，裁定如下： 终结安徽省合肥市包河区人民法院(2020)皖0111民初9456号民事判决书的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员 刘 锟 二〇二一年三月二十六日 书记员 李潇倩
浙江省湖州市吴兴区人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）浙0502民初2106号 原告：交通银行股份有限公司湖州分行，住所地浙江省湖州市人民路299号。 负责人：徐建平，该行行长。 委托诉讼代理人：许超，该行员工。 被告：徐永明，男，1991年7月15日出生，汉族，住安徽省滁州市琅琊区。 本院在审理原告交通银行股份有限公司湖州分行与被告徐永明金融借款合同纠纷一案中，本院于2020年3月17日立案受理后，因原告交通银行股份有限公司湖州分行未按期交纳诉讼费，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第（十一）项的规定，裁定如下： 本案按原告交通银行股份有限公司湖州分行自动撤诉处理。 审 判 员  施 伟 二〇二一年三月二十五日 法官助理  徐卓杨 书 记 员  杨 丹
湖南省湘潭县人民法院执 行 裁 定 书(2021)湘0321执452号之一申请执行人：湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司，住所地湘潭县易俗河镇云龙路495号。法定代表人：曾国平，系该公司董事长。被执行人：黄泽文，男，1952年4月17日出生，汉族，湘潭县人，住湖南省湘潭县。本院在执行湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司申请执行黄泽文金融借款合同纠纷一案中，申请执行人湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司向本院书面申请终结执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（一）项规定，裁定如下：终结(2021)湘0321执452号执行案件的执行。本裁定送达后立即生效。审判长  李金煜审判员  谭琪弋审判员  唐荷兰二〇二一年三月三十日法官助理唐婕书记员周勋
嘉兴市秀洲区人民法院民 事 判 决 书（2021）浙0411民初728号原告：俞巨锋，男，1976年10月25日出生，汉族，住杭州市江干区。委托诉讼代理人：沈健、张浩，嘉兴市秀洲区长虹法律服务所法律工作者。被告：曹国林，男，1972年3月20日出生，汉族，住嘉兴市秀洲区。原告俞巨锋诉被告曹国林买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月2日立案受理后，依法由审判员封景适用简易程序，于2021年3月22日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人沈健到庭参加诉讼。被告曹国林经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.要求被告立即支付原告货款43920元及利息损失（以43920元为基数，按年利率3.85%，自2020年1月21日起计算至实际履行之日止）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告因自家建房向原告购买混凝土，截止2020年1月21日，被告共计拖欠原告货款43920元，该货款原告多次催讨未果，遂诉讼。被告未作答辩。本院经审理认定事实如下：被告因建房需要于2019年9月向原告购买混凝土，并在原告提供的送货单上签字予以签收。至2019年9月21日，被告签字确认共向原告购买混凝土154立方米，共计货款73920元，该货款被告仅支付30000元，剩余货款43920元至今未付。以上事实有原告提交的送货单一组及当事人陈述予以证实。被告经本院合法传唤，未到庭进行质证，亦未提交证据，视为放弃举证质证的权利，应承担其不利后果。本院认为，原、被告之间的买卖关系明确，被告在送货单中确认向原告购买混凝土共计货款73920元，现未见双方关于付款期限的约定，被告依法应在收到货物后即给付，现被告久拖未付，显属不当，原告自认被告已支付30000元，系对其自身权利义务的处分，本院予以认定，故对原告要求被告支付货款43920元的诉请，本院予以支持。对原告要求被告支付利息损失的诉讼请求，因被告对欠款久拖未付，在原告起诉催要后仍至今未付，确给原告造成利息损失，该利息损失应以43920元为基数，按原告主张的年利率3.85%，自原告起诉之日即2021年2月2日起计算至被告实际履行之日。被告曹国林经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法可以缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告曹国林于本判决生效之日起十日内支付原告俞巨锋货款43920元及利息损失（以43920元为基数，按年利率3.85%，自2021年2月2日起计算至被告实际履行之日止）；二、驳回原告俞巨锋的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取467元，由被告曹国林负担，于本判决生效之日起七日内交纳本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行裁判文书确定的义务。逾期未履行的，应在逾期后三日内向本院报告财产状况。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案进入执行程序后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信被执行人名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（后附页）审 判 员  封 景二〇二一年三月二十九日法官助理  葛 妍书 记 员  丁加芳1、如当事人不服本院判决提起上诉的，需交纳上诉案件受理费，上诉案件的案件受理费由上诉人向人民法院提交上诉状时预交。逾期不交纳诉讼费用又未提出司法救助申请，或申请司法救助未获批准，在人民法院指定的期限内未交纳诉讼费用的，按自动撤诉处理。2、一方当事人拒绝履行发生法律效力的判决书、裁定书、调解书规定的义务，对方当事人可以向人民法院申请执行。当事人申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。上述期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
浙江省龙泉市人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）浙1181民初747号 原告：谢丽霞，女，1985年5月12日出生，汉族，住龙泉市。 被告：王振伟，男，1973年7月10日出生，汉族，住龙泉市。 原告谢丽霞与被告王振伟买卖合同纠纷一案，本院于2021年3月22日立案。原告谢丽霞于2021年3月29日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告谢丽霞申请撤诉不违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许原告谢丽霞撤诉。 案件受理费310元，减半收取计155元，由原告谢丽霞负担。 审 判 员 吴孝森 二〇二一年三月二十九日 代书记员 潘黎雨
大连市甘井子区人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0211执269号申请执行人：王旭绯，女，1977年11月19日生，汉族，住址大连市甘井子区。被执行人：大连悦动乐享健身有限公司，统一社会信用代码91210211MA0U5MRN1C，住所地大连市甘井子区。法定代表人：吕晓东。申请执行人王旭绯与被执行人大连悦动乐享健身有限公司服务合同纠纷一案，经网络、传统查询，暂未发现被执行人有足以执行的财产，申请执行人亦不能提供被执行人其它可供执行的财产线索，申请人申请终结本案的本次执行程序。另本院已依法将被执行人限制高消费。本次执行程序终结后，被执行人仍负有继续履行生效法律文书的义务。申请执行人如发现被执行人的财产线索，可向本院申请恢复执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第一款第（六）项裁定如下：终结（2020）辽0211民初2805号民事判决书的本次执行程序。本裁定送达后立即发生法律效力。执行员  朱非白二〇二一年三月三十日书记员  王静文
山东省青州市人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）鲁0781民初2249号 原告：程霞，女，1978年2月4日生，汉族，住山东省淄博市临淄区。 被告：青州市恒源置业有限公司，住所地山东省青州市盛世东方18#-5沿街楼，统一社会信用代码：9137078158879957X4。 法定代表人：张亚东，执行董事。 原告程霞与被告青州市恒源置业有限公司凭样品买卖合同纠纷一案，原告程霞在本院依法送达交纳案件受理费通知后，未在七日内预交案件受理费。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按原告程霞撤回起诉处理。 审判员  朱秀明 二〇二一年三月三十日 书记员  宋 超
河南省上蔡县人民法院执 行 裁 定 书(2021)豫1722执恢77号之三移送执行单位：上蔡县人民法院刑事审判庭。被执行人：齐付全，男，1957年1月15日出生，汉族，住上蔡县。本院在执行齐付全罚金一案中，被执行人齐付全至今未履行判决义务。现查明被执行人齐付全有银行存款可供执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条的规定，裁定如下：划拨被执行人齐付全在上蔡农村商业银行股份有限公司党店支行00×××89账户内存款2200元。本裁定立即执行。审判员  翟光波二〇二一年三月三十一日书记员  陈常胜