天津市西青区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0111民初1512号原告：利达装饰集团有限公司，住所地江西省南昌市南昌县江西省千亿建筑科技产业园A区。法定代表人：龚斐，总经理。委托诉讼代理人：吴溪，天津五君律师事务所律师。被告：天津利南文化产业有限公司，住所地天津市西青区张家窝镇知景道321号社会山广场1号楼。法定代表人：戴亚洪，执行董事。委托诉讼代理人：王金芝，该公司职员。原告利达装饰集团有限公司（以下简称利达装饰公司）与被告天津利南文化产业有限公司（以下简称利南文化公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2021年1月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告利达装饰公司的委托诉讼代理人吴溪、被告利南文化公司的委托诉讼代理人王金芝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。利达装饰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付剩余工程款149902.19元；2.判令被告向原告支付自2020年8月31日起至2021年1月22日止的逾期付款违约金2292.68元;3.判令被告按每日15.81元的标准,向原告支付自2021年1月23日起至实际付款之日止的违约金；4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年3月28日,原、被告双方就社会山会议酒店出入口雨棚改造工程签订了《施工合同》，被告为该工程发包人、原告为该工程承包人。该工程合同约定工期自2018年4月1日至2018年6月10日，实际开工日期以监理通知书为准，该工程合同价款为260万元。合同签订后，原告于2018年6月10日进场施工，该工程于2018年8月4日竣工，2018年8月15日交付被告。原告于2018年8月18日向被告提交竣工验收单，被告于2018年10月17日在竣工验收单签字，并于当日与原告就该工程进行了结算,工程结算价款为2998044元。被告按合同及结算约定累计向原告支付了2848141.72元工程款,尚余149902.19元作为质保金未付。该工程质保期为2年,自2018年8月31日起至2020年8月30日止。该工程质保期满后,原告曾向被告提出支付剩余工程款,但被告拖延未付。为维护自身合法权益,原告提起诉讼。利南文化公司辩称，不同意支付工程款及违约金。由于利达装饰公司施工的项目存在质量问题，未取得合同约定的物业公司出具的保修施工验收单，因此支付条件未成就。根据合同第7.2、7.3条的约定，利达装饰公司未提交付款通知，利南文化公司依据合同约定不应承担违约责任。同时，按照合同约定，利南文化公司享有30日的延期付款免责期间。本院经审理认定事实如下：2018年3月28日，利南文化公司（甲方）与利达装饰公司（乙方）签订《社会山会议酒店出入口雨棚改造工程合同》，合同工程总价款为2600000元。合同第5.1.3条约定：竣工日期为本合同单项工程经甲方、乙方、监理共同验收合格之日，如需政府相关部门验收的，该部门验收合格备案之日为竣工日期。合同第7.1.2条约定：合同签订后，甲方向承包商支付合同金额的30%预付款；每月按照月实际完成产值的45%支付；安装完毕且验收合格后，甲方向乙方按实际完成产值的85%支付；办理完工程结算后，甲方向乙方按工程结算金额的95%支付；结算总价的5%作为乙方质量保证金，质量保证期（2年）届满后甲方向乙方付清。合同第7.2条约定：到达合同约定甲方付款条件时，乙方应提前10日向甲方发出提示付款的书面通知。若乙方未及时发出书面通知导致甲方未支付的，甲方不承担任何违约责任。合同第7.4条约定：甲方应按约定支付工程款…乙方同意自甲方逾期付款之日起30日内，保证工程施工正常进行，而不拖延工期，甲方无须承担违约责任。如甲方拖延付款日期超过30日，则应当按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。关于涉案工程验收情况，利达装饰公司提交竣工验收单、工程结算过程技术问题汇总表、工程结算交接单证明工程已经经验收，验收单记载：日期2018年8月18日，甲方项目工程意见为“同意，质保期自2018年8月31日计取”，专业工程师、工程经理、项目总监均有员工签名，最终签名时间为2018年10月18日。技术问题汇总表、工程结算交接单上项目经理签名与验收单项目经理签名一致。利南文化公司对汇总表、交接单的真实性予以认可，对验收单不予认可，但承认涉案工程于2018年10月18日竣工验收，并投入使用。关于涉案工程结算情况。2018年10月18日，双方签订《社会山会议酒店出入口雨棚改造工程竣工结算书》确认结算金额为2998044元。利达装饰公司称利南文化公司已支付工程款2848141.72元，其主张尚余149902.19元未付。利南文化公司对未付款数额无异议。本院认为，利达装饰公司与利南文化公司签订的《社会山会议酒店出入口雨棚改造工程合同》系双方真实意思表示，内容不违反相关法律强制性规定，合法有效。双方应本着诚实守信原则，享受各自权利，履行各自义务。现涉案工程已竣工验收，利南文化公司已支付95%的工程款，尚有5%工程质保金149902.19元未付，利南文化公司对未付款数额无异议，本院予以确认。按照合同约定，利南文化公司应在质保期2年届满后付清上述款项。利达装饰公司提交的验收单记载的质保期自2018年8月31日计取，虽然利南文化公司对验收单真实性不予认可，但验收单上被告项目经理签名与技术问题汇总表、工程结算交接单上项目经理签名一致，故本院予以采信。由于质保期已于2020年8月31日届满，故利南文化公司应付清质保金149902.19元。对于利南文化公司抗辩涉案工程存在质量问题不予支付剩余款项，但其提交的证据不足以证明其主张的事实，故本院不予支持。对于利达装饰公司主张的违约金问题，按照合同约定利南文化公司逾期支付超过30日，依约30日内免除利其违约责任，超过30日则按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。据此，违约金应自2020年10月1日计算至实际给付之日。由于自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR）,中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故违约金应按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计收。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条的规定判决如下：一、天津利南文化产业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付利达装饰集团有限公司工程款149902.19元及违约金（以149902.19元为基数，自2020年10月1日计算至实际给付之日，按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计收）；二、驳回利达装饰集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1672元，由天津利南文化产业有限公司全部负担（此款于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员 张 静二〇二一年三月十二日书记员 刘自若附相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条:依法成立的合同，自成立时生效。第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定第一条：民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。