贵州省毕节市七星关区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔0502民初235号 原告:支玲，女，汉族，1990年5月12日出生，住贵州省毕节市七星关区。 委托诉讼代理人：杨艳（特别授权代理），系贵州威迪律师事务所律师。 被告:毕节百年匠心装饰有限公司，住所贵州省毕节市七星关区麻园街道办事处开行路二十小旁振华时尚广场****铺面,统一社会信用代码：91520502MA6E3B3R7P。 法定代表人：刘继亮。 被告：刘继亮，男，汉族，1987年5月12日出生，，住重庆市永川区 被告：周鹏，男，汉族，1988年11月11日出生，，住贵州省毕节市七星关区 原告支玲诉被告毕节百年匠心装饰有限公司、刘继亮、周鹏装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告支玲的委托诉讼代理人杨艳到庭参加诉讼，被告毕节百年匠心装饰有限公司、刘继亮、周鹏经本院依法传唤无正当理由未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告支玲向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告毕节百年匠心装饰有限公司签订的《毕节百年匠心装饰工程有限公司施工合同》；2、判令三被告返还原告已付工程款38500.00元并支付利息暂计1000元（利息以38500.00元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍，从2020年10月21日起计算至款项实际支付完毕之日止）；3、判令被告毕节百年匠心装饰有限公司支付原告逾期完工违约金，违约金的计算方式为：以138000.00元为基数，按照每日万分之五的计算标准，从2020年7月4日起计算至涉案合同解除之日，暂计10000元；4、判令被告刘继亮、周鹏对以上款项承担连带支付责任；5、本案诉讼费由被告负担。事实及理由：2019年，原告与被告毕节百年匠心装饰有限公司签订《施工合同》。合同约定：原告将其位于贵州省毕节市七星关区卧龙大都会7-3-4-4的房屋委托给被告毕节百年匠心装饰有限公司装饰装修，工程总造价为138000.00元，工期共计90日，从2019年10月26日至2020年1月26日，如被告迟延完工，每延迟一日，按照工程造价的万分之五计算违约金。合同签订后，原告陆续将工程总价款全部支付给被告，被告毕节百年匠心装饰有限公司组织工人进场施工，但被告毕节百年匠心装饰有限公司装修工程进度缓慢，在装修过程中经常发生停工现象，并未在合同约定的2020年1月26日前完工。其间，经原告多次催促，被告毕节百年匠心装饰有限公司仍未安排工人进场施工。后于2020年6月13日原被告签订了一份工程工期变更协议，双方约定工期改至2020年7月3日前完成，如未完成被告应当被告应当按照合同支付违约金。后被告仍未如期完成。2020年7月29日，经原告与被告毕节百年匠心装饰有限公司协商，被告刘继亮向原告出具《欠款协议》，约定刘继亮欠款38500元，并约定剩余硬装工程项目（背景墙）做完。还款方式分三期，最后一期为2020年10月20日还款，并有被告周鹏作为担保人。最后履行期限届满后被告仍未支付款项。根据我国《民事诉讼法》等法律法规的规定，原告特具状诉至贵院，请求依法支持原告的诉讼请求，保护原告的合法权利。 被告毕节百年匠心装饰有限公司、刘继亮、周鹏未答辩，也未提供证据。 本院经审理查明事实如下：原告支玲（甲方、业主）与被告毕节百年匠心装饰有限公司（乙方）签订《毕节百年匠心装饰工程有限公司施工合同》，约定被告为原告位于卧龙大都会7-3-4-4号房屋装修，施工期限为2019年10月26日至2020年1月26日共90天，工程总价款138000元。合同第八条违约责任约定：“2：如因乙方原因而延迟完工，每延迟一日，以装饰工程直接造价（不含百年匠心系列产品和主材、软装的造价）的0.5‰作为违约金罚款支付给甲方；如果因甲方原因而延误完工，每延迟一日，工程直接造价（不含百年匠心系列产品和主材、软装的造价）的0.5‰的罚金支付给乙方。（注：不含国家法定节日及双休日）”合同签订后，原告支付了被告部分装修款。被告未按约定如期履行装修义务，2020年6月13日，双方签订《工程工期变更协议》，约定所有工程项目在2020年7月3日前全部做完。此后仍未完工。2020年7月29日，以被告刘继亮为欠款人、被告周鹏为担保人与原告配偶鲁荣春签订《欠款协议》约定：“刘继亮欠支玲38500元（叁万捌仟伍佰元整），剩余硬装工程项目（背景墙）做完。还款分三期：2020年8月20日还款12500元，2020年9月20日12500元，2020年10月20日13500元。”此后被告仍未完工，也未退还该款，原告诉至本院。 另查明：被告刘继亮系被告毕节百年匠心装饰有限公司的股东、法定代表人，被告周鹏系该公司监事。 本院认为，原告与被告毕节百年匠心装饰有限公司签订的《施工合同》系各方当事人真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告已经按照合同约定支付了部分装修款，被告毕节百年匠心装饰有限公司就应当按照约定将涉案工程装饰装修完毕并交付原告使用。因被告毕节百年匠心装饰有限公司持续长时间未完工，双方于2020年7月29日签订《欠款协议》，约定了被告向原告退还剩余装修款，从该内容看出，该协议实际是双方在装修未完工的情况下协商一致解除合同并根据装修情况结算由被告退还原告装修款，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款：“当事人协商一致，可以解除合同。”的规定。原告要求解除与被告毕节百年匠心装饰有限公司签订的《施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。 关于原告主张的退款问题，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，合同双方是原告与百年匠心装饰公司，故被告装饰公司应按欠款协议约定退还原告装修款38500元。同时，协议约定被告刘继亮作为欠款人，视为在合同解除之后，被告刘继亮自愿加入作为债务人向原告退还该款项，故原告要求被告刘继亮承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。被告周鹏作为保证人。根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条：“民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”的规定，本案法律事实产生于民法典施行之前，应适用原合同法及担保法的相关规定。欠款协议签订时间是2020年7月29日，于民法典产生之前，应适用原担保法规定，协议未约定保证方式和保证期限，根据《中华人民共和国担保法》第十九条：“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。”第二十六条第一款：“连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。”的规定，被告周鹏作为保证人，应对本案债务承担连带责任保证，保证期限至2021年4月20日（2020年10月20日后推六个月），故原告要求被告周鹏承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。关于退款利息，欠款协议未约定逾期付款利息，故参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付2020年10月21日至款项退还完毕之日期间的债务利息，原告主张的超额部分，本院不予支持。 关于原告主张的逾期完工违约金，合同约定“2：如因乙方原因而延迟完工，每延迟一日，以装饰工程直接造价（不含百年匠心系列产品和主材、软装的造价）的0.5‰作为违约金罚款支付给甲方；……（注：不含国家法定节日及双休日）”。虽然合同解除，但是其中关于违约金计算的条款仍然有效，且该约定将违约期限扣除了法定节日和双休日，因此未超过法律规定的最高利率限额，故原告要求被告以138000元为基数，按日0.5‰的标准计付2020年7月4日（变更后延误工期起算日）至合同解除之日（判决生效之日）的诉讼请求，本院予以支持，但是对该项债务承担责任的只能是被告装修公司，原告要求其余被告承担责任无事实依据。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告支玲与被告毕节百年匠心装饰有限公司签订的《毕节百年匠心装饰工程有限公司施工合同》； 二、被告毕节百年匠心装饰有限公司、刘继亮、周鹏于本判决生效之日起五日内连带退还原告支玲已付装修款38500元及利息，利息以38500元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2020年10月21日起计算至款项退还完毕之日止； 三、被告毕节百年匠心装饰有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告支玲逾期完工违约金，该违约金以138000元为基数，按每日0.5‰从2020年7月4日计付至本判决生效之日（扣除该期间的国家法定节假日及周末双休日）； 四、驳回原告支玲的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币581元，由被告毕节百年匠心装饰有限公司、刘继亮、周鹏连带负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 审判员  陈庆坤 二〇二一年三月十一日 书记员  罗 蒙