阜新市海州区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0902民初543号原告（反诉被告）：沈阳东北金属制品有限公司，住所地：沈阳市沈北新区辉山经济开发区新阳路**，统一社会信用代码：91210113243386251B。法定代表人：王炳杰，经理。委托诉讼代理人：张颖，北京市炜衡（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李思佳，北京市炜衡（沈阳）律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：阜新宝地置业有限公司，，住所地：阜新市海州区迎宾大街**6门**统一社会信用代码：912109005772480191。法定代表人：侯俊涛，董事长。委托诉讼代理人：代中宁，辽宁大辽律师事务所律师。原告（反诉被告）沈阳东北金属制品有限公司与被告（反诉原告）阜新宝地置业有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2021年2月7日立案，反诉原告阜新宝地置业有限公司于2021年3月5日向本院提出反诉。本案依法由审判员张超适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）沈阳东北金属制品有限公司的委托诉讼代理人张颖、李思佳，被告（反诉原告）阜新宝地置业有限公司的委托诉讼代理人代中宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沈阳东北金属制品有限公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告向原告支付工程款370,991元；二、判令被告向原告赔偿工程款370，991元的逾期付款损失（具体标准为：以370,991元为基数，自2018年1月24日起至2019年8月19日，按中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍计算；自2019年8月20日起至全部清偿完毕之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算）；三、判令被告向原告支付质保金54,432元并赔偿该质保金的逾期付款损失（具体标准为以54,432元为基数，自2020年1月24日起至全部清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算）；四、案件受理费、财产保全费、保全担保费由被告承担。一至三项诉请金额，至起诉之日暂合计为503,358元。事实和理由：2015年6月，原被告双方签订《阜新宝地太阳广场项目B地块商业部分防火门供货、安装合同》及《阜新宝地太阳广场项目B地块防火门供货安装合同》各一份。双方约定，原告负责阜新宝地太阳广场项目B地块防火门工程的供货与安装，并对承包范围、工程质量、合同价款及其结算、支付方式等作出明确约定。其中，在项目验收合格并结算完成后，被告向原告支付的工程款应迗到结算总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期为二年。合同签订后，原告依约供货安装，履行了全部合同义务。被告应付的全部合同价款，付款期限也均已届满。但被告至今仍欠付原告工程款370,991.23元及质保金54,432元。原告催要未果，依法提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求，维护原告合法权益。被告阜新宝地置业有限公司辩称，针对原告诉请，应支付工程款370,991元及质保金54,432元款项没有异议。但针对工程款及质保金的逾期付款损失被告认为依双方合同约定不应给付，具体详见双方031号合同7.2.2条款的约定。诉讼费、保全费由法院依法裁判。反诉原告阜新宝地置业有限公司向本院提出诉讼请求：一、判令被反诉人向反诉人支付逾期违约金550,000元（自2015年8月4日至2018年5月10日，每逾期一日，支付合同总价款千分之二的违约金）；二、判令被反诉人向反诉人支付滞纳金（自2021年3月9日至给付之日止，违约金一倍的滞纳金）；三、本诉、反诉费由被反诉人承担。事实与理由：2021年2月1日，被反诉人（本诉原告）起诉反诉人（本诉被告）建设工程合同纠纷一案，已由贵院受理。被反诉人根据双方《阜新宝地太阳广场项目B地块商业部分防火门供货、安装合同》未付工程款、质保金情况属实，但以上款项逾期付款损失则没有合同依据，根据具体竣工时间为2018年11月30日，与被反诉人起算时间不符，另根据合同约定由于被反诉人未达到收款条件且未向反诉人申请，则反诉人不承担本诉的违约责任。反诉人未支付被反诉人以上款项的原因为，双方合同关于施工工期约定，开工2015年6月8日，竣工2015年8月3日，实际被反诉人申请竣工时间为2018年5月11日，迟延履行合同属于违约。根据双方合同21.5约定，乙方如因为自身原因未能按照合同约定的时间完成本工程的工作，每逾期1日，应支付反诉人合同总价款千分之二违约金；21.19本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形……，逾期支付的，按照每日应付违约金的1倍加付滞纳金，直至付清为止等内容。因此，反诉人请求人民法院判令被反诉人，自2015年8月4日至2018年5月10日止，每逾期一日，按合同总金额的千分之二支付违约金和自2021年3月9日至给付之日止，违约金一倍的滞纳金。反诉被告沈阳东北金属制品有限公司辩称，对反诉第一项请求，我方是按照被告（反诉原告）工程实际施工进度，按照其计划和要求指令，按照时间进行送货与安装，完全符合工期和实际进度，并无违约情况。因为被告（反诉原告）是属于大厦的整体施工，其具有相关的施工进度和工序，需以其前期工作完成，具备安装条件方可予以进行送货安装。因此我方在实际履行中完全符合对方的要求，没有违约。关于第二项反诉请求，滞纳金的约定没有事实依据，同时，我方在我方工程项目竣工后，已经按照被告（反诉原告）要求先行申请工程结算，被告（反诉原告）是在2018年5月才为我们出具工程结算定案单，经过相关审批签字，确定合同审批金额，即使按照该时间节点也能证明被告（反诉原告）是确认在此时已经按照被告（反诉原告）所确定的结算程序进行工程结算，我方已经依约主张相应的工程款项。此后，在2018年12月，双方又进行了对账，再次对该合同履行和未付款情况进行确认，在对账单上并无与反诉中主张的我方存在逾期付款情况的说明和记载，如果该事实真实存在，那么不会无任何记载事项，这与事实不符。经审理查明，2015年6月6日，阜新宝地置业有限公司（甲方）与沈阳东北金属制品有限公司（乙方）签订《阜新宝地太阳广场项目B地块商业部分供货、安装合同》，合同载明：“5.1.1：开工日期2015年6月8日。5.1.2：竣工日期2015年8月3日。5.2：乙方应遵从甲方及总承包商的进度计划的要求，不得提出额外要求。7.2：在达到合同约定甲方付款条件时，乙方应提前10日向甲方发出提示付款的书面通知书。7.2.2：若乙方未及时发出书面通知导致甲方未支付的，甲方不承担任何违约责任。”合同签订后，双方依约履行。2015年7月30日和2016年5月19日，沈阳东北金属制品有限公司向阜新宝地置业有限公司提出书面分包单位付款申请表，申请付款326,652.04元和435,536.06元。阜新宝地置业有限公司向沈阳东北金属制品有限公司实际付款合计663,226.93元。2017年4月28日，沈阳东北金属制品有限公司向阜新宝地置业有限公司提出书面工程结算申请表。2018年5月11日，沈阳东北金属制品有限公司向阜新宝地置业有限公司提出竣工验收申请。2018年10月19日，经甲乙双方确认，上述工程结算定案金额为1,088,650.69元。2018年12月3日，双方经对账，阜新宝地置业有限公司尚欠款370,991.23元，质保金54,432.53元。上述事实有原、被告陈述，《阜新宝地太阳广场项目B地块商业部分供货、安装合同》、银行支付凭证、银行承兑汇票、增值税普通发票、工程结算定案单、工程结算申请表、对账单、竣工验收表、分包单位付款申请表等证据在卷佐证，经庭审质证，可以认定。本院认为，阜新宝地置业有限公司与沈阳东北金属制品有限公司签订《阜新宝地太阳广场项目B地块商业部分供货、安装合同》是双方在平等自愿原则的基础上签订的，是双方的真实意思表示，所签订的合同符合有关的法律规定，合法有效，应受法律保护。关于沈阳东北金属制品有限公司诉请的工程款370,991元、质保金54,432元，因双方无异议，本院予以支持。关于沈阳东北金属制品有限公司诉请的工程款逾期付款损失、质保金逾期付款损失，双方在合同7.2条、7.2.2条有相关约定，因沈阳东北金属制品有限公司未按合同约定向阜新宝地置业有限公司发出提示付款的书面通知书而导致阜新宝地置业有限公司未付款，阜新宝地置业有限公司不承担违约责任，故原告的诉请不符合双方合同的约定，本院不予支持。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，反诉原告阜新宝地置业有限公司诉请的逾期违约金550,000元及滞纳金，仅提供了双方签订的合同，未提供反诉被告沈阳东北金属制品有限公司是否按照总承包商的进度计划的要求进行的施工的相关证据，故对反诉原告的诉请，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款之规定判决如下：一、被告阜新宝地置业有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告沈阳东北金属制品有限公司工程款370,991元、质保金54,432元，合计425,423元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告沈阳东北金属制品有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告阜新宝地置业有限公司的反诉请求。本诉案件受理费8834元，减半收取4417元，由被告（反诉原告）阜新宝地置业有限公司负担3732元，由原告（反诉被告）沈阳东北金属制品有限公司负担685元；保全费3120元，由被告（反诉原告）阜新宝地置业有限公司负担；反诉案件受理费4650元，由被告（反诉原告）阜新宝地置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省阜新市中级人民法院。审判员  张超二〇二一年三月二十二日法官助理刘晓潭书记员王思佳