新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新0106民初3326号   原告：江苏省江建集团有限公司，住所地江苏省扬州市江都区引江路。   法定代表人：鲍玉龙，江苏省江建集团有限公司总经理。   委托诉讼代理人：周纪明，男，该公司员工。   委托诉讼代理人：陈灵，新疆公论律师事务所律师。   被告：新疆广石冶金（集团）有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路。   法定代表人：张广为，新疆广石冶金（集团）有限公司总经理。   委托诉讼代理人：李新民，新疆百丰恒瑞律师事务所律师。   原告江苏省江建集团有限公司（以下简称江建公司）与被告新疆广石冶金（集团）有限公司（以下简称广石公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告江建公司的委托诉讼代理人周纪明、陈灵到庭参加了诉讼，被告广石公司的委托诉讼代理人李新民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告江建公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告向原告支付工程款3639982.69元；2.判令被告向原告支付逾期付款利息1089264.82元（以3639982.69为基数，时间自2015年4月1日起至2020年6月30日止，按照银行同期贷款利率及全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率4.75‰，即为3639982.69元×4.75‰×63个月）；以上合计：4729247.51元。3.请求判令被告承担本案的诉讼费、送达费。事实和理由：2010年10月15日，原、被告签订《建设工程施工合同》，约定原告承建被告位于乌鲁木齐经济技术开发区的新疆广石冶金(集团)有限公司综合楼、破碎车间制粉车间、冲压间喷涂间工程，工程造价为固定总价19494598.77元。2010年10月20日，原、被告签订《施工合同补充协议》，约定将工程总造价变更为19410000元。合同签订后，原告依约履行完毕，并交付被告使用至今。2015年4月，原、被告进行结算，经结算被告尚欠原告工程款3639982.69元。原告多次向被告索要无果，遂诉至法院。   被告广石公司辩称，对双方签订施工合同及实际履行予以认可，因原告举证的结算材料中没有被告公司盖章予以确认，故对原告主张双方已经对工程的总造价进行结算需要核实。对原告主张已支付的工程款的数额，被告亦需要进一步核实后确认，故请求法院依法在查清事实的基础上进行判决。   经审理查明，2010年10月，原告江建公司中标了被告广石公司位于乌鲁木齐经济技术开发区二期46#街坊新疆广石冶金(集团)有限公司综合楼、破碎车间制粉车间、冲压间喷涂间工程。2010年10月15日，被告向原告出具了一份《中标通知书》（编号为施工2010-133），载明项目工程为新疆广石冶金(集团)有限公司综合楼、破碎车间制粉车间、冲压间喷涂间工程，地址为乌鲁木齐经济技术开发区二期，中标单位为原告江建公司，中标工程价格为19494598.77元，中标工程总工期为320日，计划自2010年10月15日至2011年8月30日。2010年10月16日，原告（承包方）与被告（发包方）签订了一份《建设工程施工合同》，合同第一部分工程概况工程名称为新疆广石冶金(集团)有限公司综合楼、破碎车间制粉车间、冲压间喷涂间工程。合同价款为19494598.77元。被告在合同发包人处盖章确认，张栓程在发包人委托代表人处签名确认。2010年10月20日，原告（承包方）与被告（发包方）签订了一份《施工合同补充协议》，载明经双方协商，作如下补充协议：二、工程造价三项共计1941万元。三、付款办法：1、合同生效后付总造价的10%；2、按工程进度付款（按当月完成实际工程量核算后80%支付）；3、竣工验收备案后，留总造价5%为质保金，其余付清。分项保修期满后，支付相应的质保金。五、合同履约保证金：发包方从承包方所承包的新疆广石冶金（集团）有限公司的晒选包装车间，成品库房等项目结算款中暂扣180万元，为（综合楼、冲压、喷涂间、破碎车间，制粉车间）工程项目的合同履约保证金，需三项工程验收合格备案后，发包方付给承包方。七、在招标价的基础上，如发生局部变更原因造成造价的变化，确定最终价格，以施工图纸及变更后的工程量清单为准，按清单计价及规费或执行定额按三类进行取费，执行双方签订的《建设工程施工合同》。合同签订后，原告依约施工。施工完毕后，2013年7月5日，涉案工程经建设、监理、设计、施工、勘查单位五方验收，验收结果合格。被告在建设单位处盖章确认，被告工作人员赵楠在建设单位处签名确认。   另查明，在施工过程中，因被告要求，原告施工了部分零星工程，就其中的新疆广石工业库房地坪混凝土浇筑（人工、机械费）、上下水管线安装、花池等工程，2010年12月2日，原告下属的新疆分公司与被告签订了一份《建设工程施工合同》，工程名称为新疆广石工业库房地坪混凝土浇筑（人工、机械费）、上下水管线安装、花池等工程；工程地点为开发区二期46号小区广石工业园；约定工程造价：（大包价）肆万玖仟玖佰元整（49900元）；工程结算：竣工验收合格后按合同价付清，一次性支付原告。被告在合同发包方落款处盖章确认，张栓程在被告委托代理人处签名确认。就新增防火墙工程，2012年7月1日，原、被告双方签订了一份《补充合同》，约定工程内容为由被告提供的防火墙施工设计变更图工程内容（实际施工内容按设计院出具的变更说明及图样要求施工）；工程造价：壹拾伍万元整（150000.00元）包干价；付款方式：施工完成，验收合格后付总造价的95%，余款5%扣留作为质保金，质保期与建设工程施工合同执行要求一致，质保期为一年；由被告供应的加砌块材料，按市场价290元/立方，共计120立方，合计价款34800元，计入工程总造价中；在结算工程款时从总造价款150000元中扣减34800元，即：实际结算价为115200元。2013年7月3日，双方对增加的零星工程对应的工程量进行结算，签订了一份《广石零星工程统计（核对）表》二份，造价分别为1533900.28元及140014元，合计为1673914.28元（1533900.28元+140014元）。被告工作人员田桂霞在预算员处签名确认，赵楠在项目负责人处签名确认。   另查，2015年4月1日，双方签订了一份《建设工程结算审核定案汇总表》，载明合同价为19410000元，经济签证1673914.28元，最终结算总造价为21083914.28元（19410000元+1673914.28元），质量保修金为1800000元，甲供材料6760000元，2012年4月12日前已支付工程款（车、水电费）9638606.59元，2012年5月至12月已支付工程款2845325元，未支付工程款为3639982.69元（21083914.28元+1800000元-6760000元-9638606.59元-2845325元）。赵楠在建设单位负责人处签名确认，张栓程在建设单位审核人处签名确认。   另，赵楠作为被告的项目负责人在双方往来的工作联系单中签名确认，亦作为被告的代表参加涉案工程的协调会议。   以上事实有原告江建公司提交的《中标通知书》、《建设工程施工合同》、《施工合同补充协议》、《建设、监理、设计、施工、勘查单位竣工验收意见表》三份、《广石零星工程统计（核对）表》二份、《建设工程结算审核定案汇总表》、工作联系单、会议纪要、《建设工程施工合同》、《补充合同》，当事人陈述、本院庭审笔录等存卷为证。   本院认为，原告江建公司与被告广石公司在平等自愿、协商一致基础上签订的《建设工程施工合同》、《施工合同补充协议》、《补充合同》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约定履行合同义务，否则应承担相应的违约责任。关于原告要求被告支付工程款3639982.69元的请求，本院认为，原告中标被告招标的工程后，在实际施工过程中增加了部分零星工程，经双方结算尚欠工程款3639982.69元，故原告该项请求合理有据，本院予以支持。关于被告辩称《建设工程结算审核定案汇总表》中未加盖被告公司印章，对签名人员赵楠、张栓程身份需要核实的理由，本院认为，张栓程在两份《建设工程施工合同》中均作为被告的代理人签名确认，赵楠在三份《建设、监理、设计、施工、勘查单位竣工验收意见表》、工作联系单及会议纪要中均作为被告的代理人签名确认，原告有理由相信两人可以代表被告与原告进行结算审核，并作为负责人及审核人在《建设工程结算审核定案汇总表》中签名，被告对两人签名亦未申请笔迹鉴定，《建设工程结算审核定案汇总表》与两份《广石零星工程统计（核对）表》中载明的零星工程量相同，两组证据相互印证，可以证实原告施工中增加的零星工程量，故被告该辩称不成立，本院不予采纳。   关于原告要求被告支付逾期付款利息1089264.82元的请求，本院认为，被告未按照合同约定支付工程款，构成违约，应当承担违约责任，因双方未约定逾期付款的违约责任，故原告以主张逾期付款利息的方式要求被告承担违约责任符合法律规定。关于利息的数额，对计息标准月利率4.75‰及除质保金外的剩余工程款计息期间双方均予以认可，本院予以确认，双方有争议的为质保金的计息期间。对此，本院认为，工程总造价为21083914.28元（19410000元+1673914.28元），依照《施工合同补充协议》中约定质保金为工程总造价的5%，计算质保金为1054195.71元（21083914.28元×5%），因原告未举证证实土建工程、屋面防水工程及其他工程的分项造价，无法分别计算各项工程对应质保金的比例，故本院按照原告认可的最长质保期五年计算全部工程的质保期，自五方验收之日即2013年7月5日起计算五年至2018年7月4日止，自质保期届满次日即2018年7月5日起至原告主张的2020年6月30日止，计算质保金1054195.71元对应的逾期利息为120178.31元（1054195.71元×4.75‰×24个月）；剩余工程款扣减质保金为2585786.98元（3639982.69元-1054195.71元），自2015年4月1日起至2020年6月30日止，计算对应的逾期利息为773796.75元（2585786.98元×4.75‰×63个月）。逾期利息合计为893975.06元（120178.31元+773796.75元），本院予以支持。被告关于质保金对应的逾期付款利息应当单独计算的理由成立，本院予以采纳。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，判决如下：   一、被告新疆广石冶金（集团）有限公司支付原告江苏省江建集团有限公司工程款3639982.69元；   二、被告新疆广石冶金（集团）有限公司支付原告江苏省江建集团有限公司逾期付款利息893975.06元。   上述被告新疆广石冶金（集团）有限公司给付原告江苏省江建集团有限公司款项共计4533957.75元，必须自本判决书生效之日起十日内付清，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案诉讼标的4729247.51元，给付标的4533957.75元，占诉讼标的的95.87%，应收案件受理费44633.98元（原告已预交），由被告新疆广石冶金（集团）有限公司负担42790.6元，由原告江苏省江建集团有限公司负担1843.38元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  长   高居村   人民 陪 审员   周 静   人民 陪 审员   汪 莉   二 〇 二 一 年 三 月 六 日   书  记  员   施青青