wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
文书内容徐州市铜山区人民法院民 事 裁 定 书(2020)苏0312民初8198号原告：中国石化销售股份有限公司江苏徐州石油分公司，住所地江苏省徐州市建国西路堤南9号（永安广场）。负责人：朱晖，该公司总经理。委托诉讼代理人：周艳玲，江苏永伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈际航，江苏永伦律师事务所律师。被告：徐州市安然加油站，住所地徐州经济开发区大庙镇安然村(徐州矿务集团一院斜对面206国道旁)。投资人陈杰。被告：陈里毅，男，1988年1月12日出生，徐州市贾汪区。被告：陈杰，男，1958年11月10日出生，汉族，住河南省郑州市。原告中国石化销售股份有限公司江苏徐州石油分公司（以下简称中石化徐州分公司）诉被告徐州市安然加油站（以下简称加油站）、陈里毅、陈杰商标权权属、侵权纠纷一案，本院于2020年9月3日立案。原告中石化徐州分公司向本院提出诉讼请求，请求判令被告加油站：1、被告立即停止侵犯原告第6611521号“”商标专用权的行为;2、被告赔偿原告经济损失及合理费用人民币40万元;3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：中国石油化工集团公司（以下简称中石化公司）系①第5992265号“中国石化”商标、②第1385942号“”商标、③第1948353号“SINOPEC”商标、④第1948357号“”商标的商标注册人，中国石化销售有限公司(以下简称销售公司)系⑤第4683311号“易捷”商标、⑥第4638026号“”商标，⑦第6611521号“”商标的商标注册人，上述商标核定服务项目为第37类，含车辆加油站等。2018年6月1日，销售公司出具石化销授【2018】53号商标授权委托书，授权销售公司省级分支机构使用涉案的第6611521号“”商标，授权期限自2018年6月1日起至2021年5月31日止。2018年6月1日，销售公司江苏石油分公司出具石化苏销授【2018】1号商标授权委托书，授权原告使用涉案的上述商标，并有权对侵犯上述注册商标专用权的不法行为向司法部门维权、诉讼，授权期限自2018年6月1日起至2021年5月31日止。2019年8月17日，原告委托代理人及公证员驾车至江苏省徐州市经济开发区206国道旁的被告的加油站，发现被告加油站站内房屋墙上使用的英文字母标识与第6611521号“”商标标识几乎相同，容易导致相关公众产生混淆，误以为被告加油站与商标注册人存在特定关联，侵害了涉案注册商标专用权。被告加油站靠近国道，接近市区，连接着贾汪区、邳州市、新沂市，属于交通要道，来往车辆众多；共有六台加油机，经营规模巨大，从2005年开始营业，经营时间长。其侵权时间较长，谋取经济利益巨大，社会影响较为恶劣。被告加油站、陈里毅、陈杰未作答辩。本院经审查认为，本案中，被告加油站注册的住所地为徐州经济开发区大庙镇安然村，根据苏高法（2020）83号江苏省高级人民法院关于同意南京江北新区人民法院等管辖非技术类知识产权案件的批复本院受理发生在本辖区以及徐州市泉山区内，诉讼标的额在200万元以下的除专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断纠纷案件和涉及驰名商标认定纠纷之外的第一审普通知识产权民事案件。故本院对该案无管辖权，本案移送徐州市中级人民法院处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条、第一百二十七条规定，裁定如下：本案移送徐州市中级人民法院处理。本裁定一经作出即生效。审 判 长  史 良人民陪审员  李慎运人民陪审员  杨道平二〇二一年三月二十六日书 记 员  厉婉君
淄博市博山区人民法院执 行 裁 定 书（2021）鲁0304执恢144号申请执行人：淄博博山农村商业银行股份有限公司，住所地博山区沿河西路57号。统一社会信用代码：91370304164309776Q。法定代表人：梁衍波，董事长。被执行人：山东龙生集团有限公司，住所地博山区颜北路278号。统一社会信用代码：91370300265175789Y。法定代表人：何继英，执行董事兼经理。被执行人：山东精工轴承有限公司，住所地博山区颜北路63号。统一社会信用代码：913703047618859235。法定代表人：张继华，执行董事兼经理。被执行人：淄博市博山开发区热电厂有限公司，住所地博山开发区张庄村。组织机构代码：16429357-5。法定代表人：崔德胜，总经理。被执行人：张继生，男，1964年1月2日出生，汉族，住博山区。被执行人：王光学，男，1964年4月10日出生，汉族，住博山区。被执行人：崔德胜，男，1961年12月4日出生，汉族，住博山区。申请执行人淄博博山农村商业银行股份有限公司与被执行人山东龙生集团有限公司、山东精工轴承有限公司、淄博市博山开发区热电厂有限公司、张继生、王光学、崔德胜金融借款合同纠纷一案，本院作出的（2017）鲁0304民初174号民事判决已经发生法律效力，申请执行人据此申请执行，本院于2019年2月18日立案执行[执行案号:（2019）鲁0304执307号]。因申请执行人与被执行人达成执行和解，申请执行人撤回执行申请，本院于2019年4月1日裁定终结执行。根据申请执行人提交的恢复执行申请书，本院于2021年3月26日立案恢复执行，申请执行标的额5238155.89元。本院在执行申请执行人淄博博山农村商业银行股份有限公司与被执行人山东龙生集团有限公司、山东精工轴承有限公司、淄博市博山开发区热电厂有限公司、张继生、王光学、崔德胜金融借款合同纠纷一案中，申请执行人于2021年3月29日撤销执行申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条的规定，裁定如下：终结(2021)鲁0304执恢144号案件的执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 魏 巍审判员 宋锡宽审判员 张敬昌二〇二一年三月二十九日书记员 田 鑫
阳信县人民法院结 案 通 知 书(2021)鲁1622执381号王金志、山东长河豪门投资置业有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司阳信分公司：申请执行人王金志与被执行人山东长河豪门投资置业有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司阳信分公司商品房买卖合同纠纷一案，申请执行人王金志依据（2020）鲁1622民特443号民事裁定书向本院申请执行该判决书判决事项。经本院立案执行，申请执行人王金志申请执行被执行人山东长河豪门投资置业有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司阳信分公司的(2021)鲁1622执381号商品房买卖合同纠纷一案已全部执行完毕，现已结案。特此通知。阳信县人民法院二〇二一年三月十九日
浙江省诸暨市人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）浙0681民初509号 原告：诸暨红昇园林建设有限公司，住所地：浙江省诸暨市店口镇何家山头村。 法定代表人：金叶。 委托诉讼代理人：傅旭燕，浙江越兴律师事务所律师。 委托诉讼代理人：金东，浙江越兴律师事务所律师。 被告：周朋飞，男，1985年6月21日出生，汉族，住重庆市綦江县。 原告诸暨红昇园林建设有限公司与被告周朋飞追偿权纠纷一案，本院于2021年1月6日立案。原告诸暨红昇园林建设有限公司于2021年3月22日向本院提出撤诉申请。 本院认为：当事人有权在法律规定的范围内处分自己的诉讼权利。现原告自愿申请撤回对被告的起诉，未违反法律规定，本院依法予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许原告诸暨红昇园林建设有限公司撤回起诉。 案件受理费5080元，减半收取计2540元，由原告诸暨红昇园林建设有限公司负担。 审判员  周滨 二〇二一年三月二十二日 书记员  赵杰
山东省日照市岚山区人民法院 结 案 通 知 书 （2021）鲁1103执132号 本院于2021年1月20日立案执行的申请执行人路奎艳与被执行人张念书婚姻家庭纠纷一案，申请执行标的为15696元。 在执行本案过程中，本院于2021年1月22日向被执行人发出执行通知书，责令其履行（2020）鲁1103民初1710号民事调解书确定的义务。本案执行过程中，被执行人自动履行生效法律文书所确定的义务。至此，本案法律文书确定的义务全部执行完毕。依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条之规定，通知如下： 本院执行的申请执行人路奎艳与被执行人张念书婚姻家庭纠纷一案，予以结案。 二〇二一年三月十七日
湖南省浏阳市人民法院执 行 裁 定 书（2021）湘0181执238号申请执行人童娇。被执行人夏显录。申请执行人童娇与被执行人夏显录离婚纠纷一案，本院于2018年1月2日作出（2017）湘0181民初3100号民事判决书，确认双方生育的小孩夏晶晶由申请执行人童娇抚养至独立生活，被执行人夏显录每月支付抚养费600元，教育费和医疗费凭票另行负担一半，上述费用从2018年1月起计算，并由夏显录于每月底支付，直至小孩独立生活时止。现该法律文书已发生法律效力。因被执行人未能按期履行生效法律文书确定的义务，申请执行人于2021年1月4日向本院提出执行申请，本院于当日立案执行。2021年1月5日，本院向被执行人夏显录送达了执行通知书及报告财产令，被执行人未按通知书要求到庭履行义务和报告财产情况。本院于2021年1月5日发起总对总网络财产查控，查询被执行人的银行存款、工商、证券、车辆、保险、互联网银行等情况，没有查询到被执行人名下有可供执行的银行存款、工商、证券、车辆、保险、互联网银行等财产信息。于2021年1月15日查询了被执行人名下的不动产信息，没有查询到被执行人名下有可供执行的不动产信息。于2021年1月20日向长沙住房公积金管理中心、湖南省保险行业协会查询被执行人的住房公积金及收益性保险，均未发现可供执行的财产。本院于2021年1月21日将上述情况告知了申请执行人，并要求其提供其他财产线索，但申请执行人未能提供。2021年2月23日本院对被执行人夏显录适用限制高消费措施，且在中国执行信息公开网上公布。本院于2021年3月20日约谈申请执行人，告知其本院所采取的上述执行措施，并未发现被执行人有可供执行的财产，本案将做终结本次执行程序结案。本院认为，截止2021年3月29日，本案应当执行的标的金额为26380元，执行到位0元。经本院采取上述执行行为，目前并未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产法律上、客观上存在处置不能，申请执行人也未能提供其他可供执行的财产线索。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长 沈伟武审 判 员 潘 玲审 判 员 陈南飞二〇二一年三月二十九日法官助理 魏必武书 记 员 寻 勇
江苏省无锡市滨湖区人民法院执 行 裁 定 书（2021）苏0211执保506号申请人：江苏华源新能源科技有限公司，住所地江苏洪泽经济开发区九牛路30号。法定代表人：陆蓉。被申请人：聊城中通科洁环保科技开发有限公司，住所地聊城高新区黄河路中段创业服务中心120室。法定代表人：张峰。本院于2021年3月11日受理了申请人江苏华源新能源科技有限公司与被申请人聊城中通科洁环保科技开发有限公司合同纠纷一案，案号为：（2021）苏0211民初2868号。申请人江苏华源新能源科技有限公司向本院申请财产保全，请求冻结被申请人聊城中通科洁环保科技开发有限公司的银行存款60万元或查封相应价值的财产。申请人江苏华源新能源科技有限公司已提供担保。本院经审查认为，申请人江苏华源新能源科技有限公司的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：冻结被申请人聊城中通科洁环保科技开发有限公司的银行存款60万元或查封相应价值的财产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员 许 颖二〇二一年三月二十九日书记员 陈歆媛
西安市雁塔区人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）陕0113民初5010号 原告：王世刚，男，住陕西省。 被告：王琳，女，住西安市。 原告王世刚与被告王琳名誉权纠纷一案，本院于2021年1月25日立案。原告王世刚于2021年3月30日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告王世刚申请撤诉的意思表示真实，符合有关法律规定，依法予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许原告王世刚撤回起诉。 案件受理费500元，减半收取计250元，由王世刚负担。 审判员  刘静 二〇二一年三月三十日 书记员  徐楠
山东省青岛市黄岛区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）鲁0211执360号 申请执行人刘雪,女，1983年2月5日出生，汉族，住江苏省泗洪县。 被执行人青岛亚瑞英假发有限公司,住所地：青岛市黄岛区。 法定代表人：刘瑞华，总经理 本院在执行申请执行人刘雪与被执行人青岛亚瑞英假发有限公司劳动争议纠纷一案中，青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会于2020年2月21日作出的青黄劳人仲案字（2019）第13522-13526号裁决书已生效，申请执行人申请执行的内容为执行案款人民币9223.40元。执行过程中，冻结被执行人的工商登记事项，其他未发现被执行人可供执行的财产线索，申请执行人也未能提供财产线索，案经会商，申请执行人同意本案终结执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项的规定，增加引用《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第１０５条）规定，裁定如下： 终结本院（2021）鲁0211执360号案件的执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 赵 卿 审判员 吴应元 审判员 王 倩 二〇二一年三月三十日 书记员 郑庆彬
郑州高新技术产业开发区人民法院执 行 通 知 书（通知被执行人用）(2020)豫0191执11151号赵治益、郑州市顺熙工贸有限公司、郑州市都峰铝业有限公司、刘君君、张汶明、河南万佳铝业有限公司、王炜、李琳娜：你/你单位与郑州银行股份有限公司宝龙城支行借款合同纠纷一案，本院(或其他生效法律文书的作出机关)作出的（2019）豫0191民初26898号判决(或写明其他生效法律文书)已发生法律效力。申请执行人(或委托、移送、报请执行的单位)郑州银行股份有限公司宝龙城支行于二〇二一年三月三十日向本院申请/委托/移送/报请强制执行，本院于二〇二一年三月三十日立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十二条规定，责令你/你单位履行下列义务：……开户银行：中信银行郑州郑东新区支行账户名称：郑州高新技术产业开发区人民法院账号：73×××11特此通知。二〇二一年三月三十日()联系人：联系电话：本院地址：邮编：风险提示：根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定，被执行人有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务并具有下列情形之一的，人民法院将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：(一)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；(二)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；(三)违反财产报告制度的；(四)违反限制高消费令的；(五)被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；(六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。
湖南省临澧县人民法院执 行 裁 定 书（2021）湘0724执保68号申请人：邓先金，男，1979年10月17日出生，汉族，住湖南省临澧县。被申请人：田金珍，女，1984年2月22日出生，汉族，住湖南省临澧县。申请人邓先金与被申请人田金珍申请解除财产保全一案，本院于2021年3月9日作出（2021）湘0724民初278号之二民事裁定书，裁定：解除对被申请人田金珍所有的开户行为湖南临澧农村商业银行股份有限公司修梅支行，卡号为81022850310455667的银行账户的冻结。该裁定作出的次日，本院立案执行。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百五十六条、第一百六十六条第一款第（二）项，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第一款第（六）项，《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（六）项、第二款规定，裁定如下：解除对田金珍所有的开户行为湖南临澧农村商业银行股份有限公司修梅支行，卡号为81022850310455667的银行账户的冻结。本裁定立即执行。审 判 员  马 俊二〇二一年三月十一日法官助理  何 菲书 记 员  彭子芮
浙江省平阳县人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）浙0326执恢298号之一 申请执行人:季忠彪,男,1962年11月13日出生,住平阳县。 被执行人:梁素华,女,1955年2月6日出生,住平阳县。 申请执行人季忠彪与被执行人梁素华民间借贷纠纷一案，本院作出的（2013）温平鳌商初字第00207号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，申请执行人季忠彪向本院申请恢复强制执行。本院于2021年3月1日立案恢复执行。执行标的为被执行人支付申请执行人执行款312627.8元及利息，并负担案件受理费3275元、执行费5150元。 执行立案后，本院于2021年3月4日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人逾期未履行且未报告财产情况。 在执行过程中，本院依法扣划被执行人名下银行存款361.77元，本院通过网络执行查控系统对被执行人的存款、公积金、不动产、车辆、股权、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人财产情况进行了实地调查。经查明，被执行人名下无银行存款、公积金、不动产、车辆、股权及有价证券。此外，暂未发现被执行人有其他可供执行的财产。截至本裁定作出之日，被执行人尚欠申请执行人执行款312266.03元及利息，应负担案件受理费3275元、执行费5150元。 鉴于被执行人拒不履行又未向本院报告财产情况，本院依法对被执行人作出司法拘留的决定。同时已对被执行人采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。 上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人，申请执行人同意终结本案的本次执行程序，其对终结本次执行程序没有异议。 综上，被执行人暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本院（2021）浙0326执恢298号案本次执行程序。 申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审 判 员 陈建乐 二〇二一年三月三十日 代书记员 周 靖
浙江省嵊州市人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）浙0683执436号 申请执行人：杭州凯毅装饰工程有限公司，住所地杭州市拱墅区紫荆家园32幢204室。 法定代表人：韩妮娜，总经理。 被执行人：嵊州市德贝置业有限公司，住所地嵊州市经济开发区双塔路1299号。 法定代表人：陈福娟，执行董事。 委托诉讼代理人：李赛赛，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 本院在执行申请执行人杭州凯毅装饰工程有限公司与被执行人嵊州市德贝置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，双方当事人已达成长期执行和解。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条规定，裁定如下： 终结（2021）浙0683执436号案件的执行。 被执行人不履行执行和解协议的，申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议提起诉讼。 如需申请恢复执行，应于执行和解协议约定履行期间的最后一日起二年内申请。 本裁定送达后立即生效。 审判长  潘立锋 审判员  周叶萍 审判员  龚中祥 二〇二一年三月三十日 书记员  裘惠黎
河南省新乡市红旗区人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫0702民初1911号原告：新乡市楷源物业管理有限公司，住所地：新乡市文化路华兰大道交叉口西南角文清苑4号营住楼。法定代理人：李广红，经理。委托代理人：常斌，河南循界律师事务所律师。被告：李敏，女，汉族，1983年7月13日出生，住河南省新乡县。委托代理人：王秋菊，女，汉族，1971年9月25日出生，住新乡市。系小区业委会主任。原告新乡市楷源物业管理有限公司诉被告李敏物业服务合同纠纷一案，本院于2021年3月22日立案受理。原告新乡市楷源物业管理有限公司于2021年3月30日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告新乡市楷源物业管理有限公司撤回起诉的申请，符合相关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许新乡市楷源物业管理有限公司撤回起诉。案件受理费25元（已减半收取），由原告新乡市楷源物业管理有限公司负担。审判员  郭生祥二〇二一年三月三十日书记员  周 舟
杭州市上城区人民法院民 事 裁 定 书（2021）浙0102民初1433号原告：浙江有车网络科技有限公司，住所地浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦17楼，统一社会信用代码91330225MA2AFM9Y7J。法定代表人：王敏。委托诉讼代理人：徐灵铭,该公司员工。被告：郭秀兰，女，1971年11月2日出生，汉族，住河南省原阳县。被告：薛庆伟，男，1968年9月21日出生，汉族，住河南省原阳县。被告：薛航，男，1993年10月10日出生，汉族，住河南省原阳县。原告浙江有车网络科技有限公司与被告郭秀兰、薛庆伟、薛航追偿权纠纷一案，本院于2021年3月11日立案。原告浙江有车网络科技有限公司在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按撤回起诉处理。审判员  王志二〇二一年三月二十二日书记员  高妮
江苏省徐州市贾汪区人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏0305民初9号原告：胡安龙，男，1959年6月7日出生，汉族，住徐州市九里区。原告：胡惠，女，1983年2月1日出生，汉族，住徐州市贾汪区。原告：胡培培，女，1985年10月10日出生，汉族，住徐州市贾汪区。原告：胡可乐，男，1986年11月20日出生，汉族，住址同上。被告：杨洪亮，男，1980年1月15日出生，汉族，住徐州市贾汪区。被告：邹世发，男，53岁，汉族，住徐州市贾汪区（陶然居宾馆东隔壁）。原告胡安龙、胡惠、胡培培、胡可乐与被告杨洪亮、邹世发机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2021年1月3日立案。原告胡安龙、胡惠、胡培培、胡可乐于2021年3月15日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告胡安龙、胡惠、胡培培、胡可乐的申请符合法律规定，依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告胡安龙、胡惠、胡培培、胡可乐撤诉。案件受理费已减半收取2991元，由原告胡安龙、胡惠、胡培培、胡可乐负担。审判员  陈良清二〇二一年三月十五日书记员  吴 蒙
湖南省耒阳市人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）湘0481执4号 申请执行人:文惠，女 被执行人：张磊，男 申请执行人文惠与被执行人执行人张磊抚养费纠纷一案，耒阳市人民法院于2020年9月27日作出（2020）湘0481民初6119号民事判决书，并已发生法律效力。由于被执行人未能按期履行生效法律文书确定的义务，本院于2021年1月4日立案执行。 2021年1月6日，本院向被执行人送达了执行通知书及报告财产令，于2021年1月4日向申请执行人送达受理通知书并要求其提供财产线索。于2021年1月7日发起总对总网络财产查控，查明被执行人的银行存款、工商、证券、车辆信息等情况。于2021年1月11日向不动产登记中心、住房公积金管理中心等部门查询被执行人不动产和其他财产状况，均未发现上述有可供执行财产。上述执行情况及信息，本院于2021年2月10日电话告知了申请执行人，并要求其提供其他财产线索，但申请执行人未能提供。 2021年1月6日，本院对被执行人采取了限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上公布。 本院于2021年3月29日电话约谈了申请执行人，告知其本院所采取的上述执行措施，并未发现被执行人有可供执行财产，本案将做终结本次执行程序结案。申请执行人亦同意终结本次执行程序。 本院认为，截止2021年3月29日，本案应当执行的标的金额为54160元。尚有54160元未执行到位。经本院采取上述执行行为，目前并未发现被执行人有可供执行的财产。申请执行人也未能提供其他可供执行的财产线索，且申请执行人同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判长 徐 晖 审判员 谢海林 审判员 钟 琦 二〇二一年三月二十九日 书记员 蒋永生
湖南省衡阳市蒸湘区人民法院执 行 裁 定 书（2021）湘0408执242号之一申请执行人：维仕融资担保有限公司。被执行人：唐福平。本院在执行申请执行人维仕融资担保有限公司与被执行人唐福平追偿权纠纷一案中，由于被执行人未能按期履行生效法律文书确定的义务，申请执行人于2021年3月4日向本院提出强制执行申请，本院于2021年3月4日立案执行。2021年3月5日，本院向被执行人送达了执行通知书及报告财产令，于2021年3月5日向申请执行人送达受理通知书并要求提供财产线索。本院发起总对总网络财产查控，查询被执行人银行存款、工商、证券、车辆、保险信息。但本院总对总网络查询并未查询到其他财产。本院执行人员分别前往衡阳市不动产登记中心、衡阳市住房公积金管理中心调查询被执行人名下的不动产信息和公积金信息，被执行人无不动产和公积金信息。上述执行情况及信息，本院电话告知了申请执行人，并让其提供被执行人其他财产线索，申请执行人未提供线索。本院已对被执行人适用限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上予以公布。本院于2021年3月29日约谈申请执行人，告知其本院所采取的上述执行措施，并未发现被执行人有可供执行的财产，本案将做终结本次执行程序结案，申请执行人表示同意。申请执行人债权全部未受偿。本院认为，经本院采取上述执行行为，目前并未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产法律上、客观上存在处置不能。申请执行人也未能提供其他可供执行的财产线索，且申请执行人同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九的规定，裁定如下:终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  肖军审判员  彭仁审判员  熊艳二〇二一年三月二十九日法官助理方家雄书记员肖雅琦
江苏省泗阳县人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏1323民初1530号原告：王某，男，1992年8月6日出生，住泗阳县。被告：蒋某，女，1995年11月8日出生，住泗阳县。原告告王某于被告蒋某离婚纠纷一案，本院于2021年3月2日立案。2021年3月23日，原告王某经传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十一项规定，裁定如下：本案按原告王某撤诉处理。案件受理费240元，减半收取计120元，由原告王某负担。审 判 员 徐立彬二〇二一年三月二十四日法官助理 徐 彦书 记 员 翟晨景
浙江省宁波市海曙区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0203民初10740号 原告：邹大鸣，男，1957年7月24日出生，汉族，住浙江省宁波市海曙区，系邹力立的法定继承人。 原告：邹大江，男，1959年4月11日出生，汉族，住浙江省宁波市鄞州区，系邹力立的法定继承人。 两原告的共同委托诉讼代理人：傅建成，宁波市鄞州区开成法律服务所法律工作者。 被告：王富卿，男，1963年2月11日出生，汉族，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。 原告邹大鸣、邹大江与被告王富卿民间借贷纠纷一案，本院于2020年11月2日立案受理后，适用简易程序于2021年3月29日公开开庭进行了审理并当庭宣告判决。原告邹大鸣、邹大江的共同委托诉讼代理人傅建成到庭参加诉讼。被告王富卿经本院公告传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告邹大鸣、邹大江向本院提出诉讼请求：判令被告归还原告借款100000元。 经审理，本院认定以下事实： 被告王富卿向邹力立借款，并出具借条9份，其中于2015年3月10日借款2万元；于2015年4月10日、5月10日、6月10日、7月10日、8月10日、10月10日、11月10日、12月10日各借款1万元，上述9份借条借款共计10万元。后被告王富卿未向邹力立还款。 另，邹力立和陈禹华系夫妻关系，邹力立于2018年11月25日死亡，陈禹华于2008年2月7日死亡，邹大鸣系被继承人邹力立长子，邹大江系被继承人邹力立次子。 以上事实由原告提供的借条、公证书以及原告在庭上的陈述等予以证明。 本院认为：合法民间借贷关系受法律保护，被告王富卿先后多次向两原告之父亲邹力立出具了借条，邹力立交付了款项，应视为双方民间借贷关系成立并生效。案涉借条未约定还款期限的，出借方可以催告被告在合理期限内返还，被告未在合理期限内返还借款，显属违约，应承担相应的违约责任。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第三条规定，公民可继承的其他合法财产包括有价证券和履行标的为财物的债权等。原告邹大鸣、邹大江为邹力立的第一顺序法定继承人，两原告有权就被继承人邹力立对王富卿的合法债权向被告王富卿主张债权。现两原告主张被告王富卿偿还借款，符合法律规定，本院予以支持。被告王富卿经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭，本院依法可缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百零六条、《中华人民共和国继承法》第三条第一款第七项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下： 被告王富卿于判决生效后十日内偿还原告邹大鸣、邹大江借款100000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2300元，减半收取计1150元，由被告王富卿负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 本判决生效后，义务人应在判决确定的履行期限内自动履行。如义务人不履行本判决确定义务的，权利人可自履行期限届满之日起两年内申请法院强制执行。执行期间人民法院有权依法采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖义务人的财产等强制措施；依据情节限制义务人高消费、纳入失信名单，向社会公布并通报征信机构，依法予以信用惩戒；对拒不履行的义务人，人民法院可以采取罚款、拘留等措施，直至依法追究刑事责任。 审 判 员 罗书君 二〇二一年三月三十日 代书记员 金晨媛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。 《中华人民共和国继承法》 第三条第一款第（七）项遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产，包括： …… （七）公民的其他合法财产。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 ·· 4
山东省胶州市人民法院行 政 裁 定 书(2021)鲁0281行审94号申请执行人胶州市综合行政执法局，住所地山东省胶州市北京东路行政机关东楼，统一社会信用代码：11370281MB2835634L。法定代表人潘树春，局长。委托代理人胡金卿，胶州市综合行政执法局工作人员。被执行人青岛临空建设发展有限公司，住所地青岛市胶州市胶东街道办事处便民服务中心605室，统一社会信用代码：91370281MA3FEQ3D9R。法定代表人张荣军，董事长。委托代理人梁杰，男，汉族，1989年2月13日生，住山东省胶州市，系该单位工作人员。申请执行人胶州市综合行政执法局申请执行胶综法罚字[2020]第202000957号行政处罚决定一案，本院受理后依法组成合议庭对本案进行了审查。经审查，青岛临空建设发展有限公司占用胶东新机场周边建设北四路。该违法用地占用大部分胶东街道办事处汪家庄村的土地，还有部分胶东街道办事处北堤子村、河西店村、南堤子村、汪家庄村、大店村的争议地。经青岛捷达建筑工程咨询有限公司胶州分公司测绘，占地总面积为23473平方米，人行道面积7307平方米，道路面积16166平方米，土地现状为汪家庄村农村道路606平方米、汪家庄村坑塘水面3732平方米、汪家庄村水浇地7857平方米，南堤子村、汪家庄村、大店村的争议区水浇地11278平方米。土地规划为基本农田3779平方米、民用机场用地1716平方米、规划建设用地16658平方米、水工建筑用地1320平方米。申请执行人认为被执行人的行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款和第四十四条之规定,构成非法占用土地。所占土地符合胶州市土地利用总体规划19694平方米，不符合土地利用总体规划3779平方米。申请执行人依据《山东省人民政府关于在胶州市开展相对集中行政处罚权工作的批复》（鲁某字[2015]135号）和《中华人民共和国土地管理法》第七十七条之规定，参照《山东省国土资源行政处罚裁量基准》编号4,决定对被执行人作出下列行政处罚：1、没收在非法占用的19694平方米土地上新建的建筑物和其他设施；2、罚款630098.00元；3、责令15天内将非法占用的23473平方米土地退还权属单位；4、限期30天内拆除在非法占用的3779平方米土地上新建的建筑物及其他设施。本院经审查认定，申请执行人作出的胶综法罚字[2020]第202000957号行政处罚决定书已于2020年7月17日送达给被执行人。被执行人在法定期限内既未向上级行政机关申请复议，也未向人民法院提起行政诉讼。申请执行人依据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定于2021年1月27日向被执行人送达了行政强制执行事先催告书，责令被执行人自收到催告书之日起10日内自行自觉履行，催告书送达后被执行人仍未履行义务。本院认为，申请执行人作出的胶综法罚字[2020]第202000957号行政处罚决定书在行政主体、行政权限、行政依据、行政程序等方面合法，被执行人在法定期限内既未起诉又未履行，申请执行人向我院申请强制执行，符合法律规定。被执行人已对胶综法罚字[2020]第202000957号行政处罚决定书中的第二条履行完毕且申请执行人未向我院申请执行该条。综上，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、《中华人民共和国行政强制法》第五十八条，参照《最高人民法院关于在征收拆迁案件中进一步严格规范司法行为积极推进“裁执分离”的通知》的规定，裁定如下：对胶综法罚字[2020]第202000957号处罚决定书中的“1、没收在非法占用的19694平方米土地上新建的建筑物和其他设施；3、责令15天内将非法占用的23473平方米土地退还权属单位；4、限期30天内拆除在非法占用的3779平方米土地上新建的建筑物及其他设施。”的执行内容准予执行，并由申请执行人胶州市综合行政执法局组织实施。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  周丽萍审判员  管德志审判员  刘婷婷二〇二一年三月二十四日书记员  江 涛
河南省商丘市梁园区人民法院民 事 判 决 书(2021)豫1402民初771号原告常欣，男，汉族，1969年9月17日出生，住河南省永城市。委托诉讼代理人康同印，河南澜清律师事务所律师。被告商丘市龙达置业有限公司，住所地商丘市开发区南京路东段北侧（开发区易龙电脑城院内）。社会信用代码91411400555700377M。法定代表人王世平，职务总经理。委托诉讼代理人骆紫晨，河南六方律师事务所律师。原告常欣与被告商丘市龙达置业有限公司（以下简称龙达公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年1月12立案后，依法适用简易程序，于2021年2月23日公开开庭进行了审理。原告常欣的委托诉讼代理人康同印，被告龙达公司的委托诉讼代理人骆紫晨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告常欣向本院提出诉讼请求：一、依法判决被告支付原告逾期交付房屋的违约金暂定13005元（从2019年7月16日计算至2020年7月18日的金额，违约金计算标准请求酌情按照房屋总价款的日万分之一至日万分之三的范围内进行调整）；二、本案诉讼费用及相关费用由被告承担。事实与理由：2018年5月10日，原告与被告签订商品房买卖合同(预售)一份，原告购买被告开发的山水御园房屋一套，合同签订后，原告按照约定履行了合同义务，但被告未按照合同约定向原告交付房屋，致使原告支付巨额购房款后无法入住房屋。因《商品房买卖合同》约定的被告违约的情况下承担的违约金明显过低，原告要求对违约金计算标准依法进行调整，请求判如所请。被告龙达公司辩称：被告并没有逾期交房，因大气污染防治、特大暴雨、实际股东陈宗岭涉黑公司财产被封、疫情防控等情况，应当顺延交房359天，加上公司财产被封酌情顺延180天，再加上180天的宽限期，被告在2020年6月30日交房并不违反合同约定。本院归纳本案的争议焦点问题如下：1、被告是否存在逾期交房的违约行为？2、原告要求变更逾期交房违约金并要求被告支付逾期交房违约金有无事实及法律依据？本院经审理确认以下案件事实：2018年5月10日，原告与被告签订商品房买卖合同，原告购买被告位于商丘市城乡××示范区××街道办事处××北××东山水××楼××单元××房屋××套，该商品房建筑面积142.5平方米，单价每平方米4960.17元，总价款为706824元，合同约定交房时间为“出卖人应当在2019年1月16日前向买受人交付该商品房”。原告按约定足额支付购房款后，被告直至2020年7月18日才向原告交付房屋，双方形成纠纷，原告诉至本院。上述事实，有原告提交的证据及庭审笔录在卷佐证。本院认为，双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规禁止性规定，双方均应按合同约定全面履行。双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》约定，被告“应于2019年1月16日前向原告交房。鉴于工程建设周期的不可预见性，买受人同意若出卖人在约定的交房期限届满后未能按期交付，则再给予出卖人180日的交房宽展期，在宽展期届满后仍未交房，则出卖人一次性向买受人支付已付购房款万分之五的违约金。”原告按合同约定付清了全部购房款，被告未按照合同约定时间向原告交付房屋，违约事实清楚，应当承担违约责任，向原告支付逾期交房违约金。关于原告请求变更约定的违约金数额，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”违约金在补偿损失的同时还辅助具有惩罚性，否则约定违约金过低，违约人的违约成本也就过低，则不利于合同的全面履行。因此，合同法规定人民法院对违约金进行干预，允许人民法院调整不合理的违约金数额，对维护公平、诚实信用原则具有重要意义。本案中，被告龙达公司未按合同的约定向原告交付房屋，且超出交房期限1年多，而被告龙达公司按合同约定只需按已付房价款的万分之五向买受人支付违约金，违约金明显过低，不能弥补原告因不能正常使用该房屋所造成的损失。双方约定的逾期交房违约金与逾期付款违约金相比（原告需按日计算向被告支付逾期应付款万分之五和万分之十的违约金），也显失公平。现原告要求予以增加，符合法律规定，本院予以支持。关于违约金调整的幅度，本院酌定违约金按已付购房款每日万分之零点五计算，折合每日35.3元，自约定交房日2019年1月16日起扣除交房宽限期180天，即从2019年7月16日起计算至房屋交付之日2020年7月18日止，共计367天。被告应支付原告逾期交房违约金12955.1元。被告辩称因大气污染防治、特大暴雨、实际股东陈宗岭涉黑公司财产被封、疫情防控等情况，应当顺延交房359天，加上公司财产被封酌情顺延180天，再加上180天的宽限期，被告在2020年6月30日交房不违反合同约定。但双方合同已约定了180天的交房宽限期，该宽限期已考虑到相关因素。虽然双方在合同第十一条约定，如遭遇不可抗力及自然灾害、由于国家或地方政府的有关法律法规或政策发生重大变化导致不能如期交付、因重大技术原因需要变更有关图纸或施工中遇到重大技术问题不能如期交付的原因，出卖人可据实予以延期并无需承担逾期交房责任，但龙达公司有关大气污染、扬尘治理提交的文件、通知印发时间多在双方签订合同之前，尽管有部分文件、通知印发时间在双方签订合同之后，而签订合同时案涉房屋主体已建成，且文件、通知中并没有要求停工、停工时间的内容，因此龙达公司主张因大气污染防治、扬尘治理扣除逾期天数的事实和法律依据不足，依法不予支持。特大暴雨发生在合同履行期间，但龙达公司有关特大暴雨提交的施工日志，没有施工方、监理方签字，且签订合同时案涉房屋主体已建成，所举证据不足以证明暴雨导致其工期延误的事实存在，因此龙达公司主张因特大暴雨扣除逾期天数的理由不能成立。疫情属于不可抗拒的情形，但疫情发生在龙达公司违约之后，《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，故龙达公司因疫情扣除逾期天数的理由亦不能成立。龙达公司股东原因导致财产被封，不属不可抗力，该项主张不能成立。故被告称其不存在延期交房的理由不能成立，被告的答辩意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告商丘市龙达置业有限公司支付原告常欣逾期交房违约金12955.1元。于本判决生效之日起十日内履行完毕。二、驳回原告常欣的其它诉讼请求。如果被告未按本判决第一项指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费125.12元，减半收取62.56元，由被告商丘市龙达置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。审判员  张晓旭二〇二一年三月二十三日书记员  冯 博
山东省曹县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁1721民初1659号 原告：曹县天慈农化种业有限公司，住所地曹县西环路段路西，统一社会信用代码91371721757499907Ｈ。 法定代表人：魏文庆，经理。 委托诉讼代理人：张亚滨，山东能化律师事务所律师。 被告：王付彬，男，1962年3月19日出生，汉族，住曹县。 被告：吴秀军，男，1970年1月15日出生，汉族，住曹县。 原告曹县天慈农化种业有限公司与被告王付彬、吴秀军买卖合同纠纷一案，本院于2021年3月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告曹县天慈农化种业有限公司的委托诉讼代理人张亚滨到庭参加了诉讼，被告王付彬、吴秀军经传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 曹县天慈农化种业有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告支付原告货款137210元（庭审中变更为125250元），诉讼费用由被告负担。事实和理由：原告与被告有着多年的农资购销业务，被告购买原告销售的农资用于销售，截止起诉之日，被告共拖欠原告货款137210元。 被告王付彬、吴秀军均未提交答辩意见。 原告为支持其请求，提供了如下证据：1.2020年1月11日被告王付彬、吴秀军出具的欠据一份，王付彬之子王伟出具的收条一份，拟证明二被告共欠原告货款130250元的事实；2.原告财务经理侯涛与被告王付彬2021年3月11日的电话录音一份，拟证明上述货款应由二被告共同偿还的事实。 原告提供的证据经本院审查，本院认为，二被告未到庭参加质证，视为对其质证权利的放弃，原告提供的证据相互印证，足以认定被告尚欠原告货款的事实，王伟出具的欠条王付彬认可由其偿还，有录音为证，故只能证明由王付彬偿还，没有被告吴秀军的签字，事后亦未得到认可，故不能证明应由被告吴秀军偿还。 根据原告提供的证据，本院经审理认定事实如下：2020年1月11日经结算，二被告共欠原告货款94500元，被告王付彬、吴秀军共同出有欠据，载明：今欠到今欠复合肥35吨，2700元每吨，共计94500元整。三月12号还清如还不清按1.2利息支付。经催要二被告未付。2020年1月12日，被告王付彬之子王伟给原告出具收条一份，载明：今收到除草剂27.5箱X200袋＝5500袋X6.5/袋＝35750元。被告王付彬认可此款应由其偿还，且由王付彬偿还了除草剂款5000元，尚欠除草剂款30750元未付。后经催要拒不偿还。 本院认为，此买卖行为之法律事实发生在民法典实施之前，故依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，适用民法典实施之前的法律。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“当事人之间没有书面合同，一方以送货单、收货单、结算单、发票等主张存在买卖合同关系的，人民法院应当结合当事人之间的交易方式、交易习惯以及其他相关证据，对买卖合同是否成立作出认定。对账确认函、债权确认书等函件、凭证没有记载债权人名称，买卖合同当事人一方以此证明存在买卖合同关系的，人民法院应予支持，但有相反证据足以推翻的除外。”原告持有被告王付彬、吴秀军共同出具的欠据，以及被告王付彬之子王伟出具的收条，以证明被告购买原告货物，双方形成买卖合同关系。原告已履行了自己交付货物的义务，购买方应当履行支付价款的义务。《中华人民共和国合同法》第一百五十九条规定，“买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十条第二项的规定。”《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”原告持有欠据，明确载明了货款数额，事实清楚，现二被告欠货款94500元，被告王付彬尚欠除草剂款30750元，原告要求被告支付，本院依法应予支持。原、被告在欠据中明确约定逾期支付货款的违约责任，且不违背法律规定，被告王付彬、吴秀军逾期未支付货款，构成违约，现原求被告按约定支付利息，依法应予支持。依照上述法律、司法解释和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告王付彬、吴秀军支付原告曹县天慈农化种业有限公司货款94500元及利息（以94500元为基数，按月利率1.2%计算自2020年3月13日起至本判决指定履行之日止），于本判决生效后3日内付清； 二、被告王付彬支付原告曹县天慈农化种业有限公司货款30750元，于本判决生效后3日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1522元，由原告负担55元，被告吴秀军、王付彬负担1126元，被告王付彬负担341元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。 审 判 员 李兴华 二〇二一年三月十七日 法官助理 段爽爽 书 记 员 王晓笛 附：权利人应自判决书确定履行期限届满之日起2年内申请执行。
山东省济宁市兖州区人民法院执 行 裁 定 书(2021)鲁0812执保437号申请执行人：乔友泉，男，1962年12月27日出生，汉族，住济宁市兖州区。被执行人：李昌贤，男，1965年9月8日出生，汉族，住济宁市兖州区。本院在执行申请执行人乔友泉与被执行人李昌贤借款合同纠纷一案中，保全未足额。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条规定，裁定如下：终结(2021)鲁0812执保437号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审判员  曹福强二〇二一年三月二十九日书记员  彭圆圆
沈阳市大东区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0104民初1896号原告：中国平安财产保险股份有限公司辽宁分公司，统一社会信用代码：91210000744339517Q，住所地：沈阳市沈河区大西路291号。负责人：石洪峰，系该公司总经理。委托代理人：全婵迪，系辽宁恒敬律师事务所律师。被告：沈阳通利公共交通有限公司，统一社会信用代码：91210100410727253P，住所地：沈阳市大东区望花南街33号。法定代表人：杨宝森，系该公司经理。委托上述代理人：高鹏，男，1972年3月17日出生，汉族，沈阳市和平区南四马路28-4号2-5-1，系该公司员工。委托上述代理人：徐明宇，男，1968年3月3日出生，汉族，沈阳市大东区草仓路23-4号8-3-3，系该公司员工。原告中国平安财产保险股份有限公司辽宁分公司（以下简称“平安公司”）与被告沈阳通利公共交通有限公司（以下简称“通利公司”）保险人代为求偿权纠纷一案，本院于2021年1月28日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人、被告委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令被告立即向原告支付赔偿款即人民币8650元；2请求法院依法判令被告承担本案全部诉讼费。事实与理由：2020年7月22日，在沈阳市大东区，贾博雯驾驶辽Ａ×××××（实际车主为沈阳通利公共交通有限公司）与王佳亮驾驶的辽Ａ×××××发生碰撞，造成两车受损的交通事故。经过沈阳市公安局交通警察支队大东大队的道路交通事故书的认定，贾博雯负事故的同等责任。王佳亮驾驶的辽Ａ×××××号车辆（被保险人是刘蜜）在平安保险辽宁分公司投保了机动车损失险（含不计免赔），限额148362元。保险期限为2020年7月10日至2021年7月9日，事故发生在保险期内。事故发生后，平安保险辽宁分公司赔偿了汽车维修费19300元。综上，根据《中华人民共和国侵权责任法》第十九条、《中华人民共和国保险法》第六十条规定，原告有权在上述赔偿金额范围内代为行使该车辆的被保险人对被告请求赔偿的权利，因被告有交强险，已赔付2000元，故剩余17300元应由被告贾博雯、沈阳通利公共交通有限公司按照事故的责任比例50%，立即向原告支付人民币8650元。被告辩称：原告所述属实，对原告主张的金额没有异议。原告围绕诉讼请求依法提交了道路交通事故认定书、贾博雯的身份证和驾驶证、被告车辆行驶证、承包司机车辆王佳亮的驾驶证和行驶证、承包车辆车损险保单、维修费发票、结算结果报告、两张车损现场图片等证据，本院予以确认并在卷佐证。本院根据原告、被告陈述及上述证据认定事实如下：2020年7月22日，被告单位职工贾博雯驾驶辽Ａ×××××公交车在沈阳市大东区与案外人王佳亮驾驶的辽Ａ×××××发生碰撞，经沈阳市公安局交通警察支队大东大队的道路交通事故书的认定，肇事双方负事故的同等责任。王佳亮驾驶的辽Ａ×××××号车辆在平安保险辽宁分公司投保了机动车损失险，事故发生后，平安公司赔偿了车辆维修费19300元，被告投保交强险，已赔付2000元，剩余维修费用17300元按照事故的责任比例50%计算为8650元，被告通利公司未向原告支付上述款项。本院认为：本案中原告与案外人之间的保险合同为当事人的真实意思表示，合法有效。原告已按保险合同约定支付了理赔款19300元，被告现已赔付2000元，按照事故的责任比例50%计算剩余维修费用17300元，被告应承担本次车辆维修费8650元的赔偿责任，原告代偿后按照保险法的相关规定有权进行追偿，被告亦认可该事实，故本院对原告的诉请予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国侵权责任法》第十九条，《中华人民共和国保险法》第六十条之规定，判决如下：一、被告沈阳通利公共交通有限公司于判决生效日起10日内赔偿原告中国平安财产保险股份有限公司辽宁分公司代位求偿的修车费8650元；二、驳回原告其他诉讼请求如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告沈阳通利公共交通有限公司承担。如不服本判决，可于判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审判员 李 季二〇二一年三月十五日书记员 许鑫欣
陕西省西安市新城区人民法院 结案通知书 （2021）陕0102执862号                                 交通银行股份有限公司陕西省分行：尤泽辉：申请人交通银行股份有限公司陕西省分行与被执行人尤泽辉借款合同纠纷一案，被执行人尤泽辉已经全部履行了本院作出的（2019）陕0102民初3112号民事判决书的法律义务，本案执行完毕。特此通知。  二0二一年三月二十四日
河南省郑州市二七区人民法院结 案 通 知 书（2021）豫0103执2282号申请执行人交通银行股份有限公司郑州铁道支行，营业场所：郑州市二七区陇海中路28号。负责人：李莹，该行行长。被执行人张飞，男，汉族，1986年12月15日出生，住河南省永城市。关于申请执行人交通银行股份有限公司郑州铁道支行申请执行被执行人张飞银行卡纠纷一案，郑州市二七区人民法院作出的（2020）豫0103民督1621号支付令已经发生法律效力，申请执行人向本院申请执行，在执行过程中，被执行人履行完毕，该案件已执行完毕。故依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十四条、第十五条之规定，通知如下：本院（2021）豫0103执2282号执行案件执行完毕，予以结案。特此通知二〇二一年三月二十九日
山东省济宁市兖州区人民法院执 行 裁 定 书(2021)鲁0812执保419号申请执行人：山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司，住所地济宁市兖州区建设东路271号，组织机构代码91370800MA3C82NP3W。法定代表人：马劲驰。被执行人：山东迪一电子科技有限公司，住所地济宁市兖州区经济开发区创业路北，组织机构代码913708827915230506。法定代表人：陈钢全。被执行人：山东永华机械有限公司，住所地济宁市兖州区经济开发区智源路北，组织机构代码91370882669308349H。法定代表人：陈勇。被执行人：陈钢全，男，1972年10月16日出生，汉族，住济宁市兖州区。被执行人：陈广芝，女，1974年7月13日出生，汉族，住济宁市兖州区。被执行人：陈勇，男，1974年1月16日出生，汉族，住济宁市兖州区。被执行人：尹志华，女，1972年2月8日出生，汉族，住济宁市兖州区。本院在执行申请执行人山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司与被执行人山东迪一电子科技有限公司、山东永华机械有限公司、陈钢全、陈广芝、陈勇、尹志华借款合同纠纷一案中，保全未足额。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条规定，裁定如下：终结(2021)鲁0812执保419号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审判员  曹福强二〇二一年三月三十日书记员  彭圆圆
江苏省江宁经济技术开发区人民法院 结 案 通 知 书 （2021）苏0191执129号 袁志洲、 李晓平： 袁志洲申请执行与李晓平民间借贷纠纷一案，根据已经发生法律效力的本院(2020)苏0191民初1453号民事调解书的内容，现已全部执行完毕，特此通知。 二〇二一年三月二十九日
浙江省东阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙0783民初2028号 原告：马正威，男，1970年6月24日出生，汉族，住东阳市。 被告：陈一新，男，1958年7月13日出生，汉族，住东阳市。 原告马正威为与被告陈一新民间借贷纠纷一案，于2021年2月5日诉至本院，在本案审理过程中，原告马正威变更诉讼请求，要求判令：被告陈一新归还原告马正威借款34.6万元并支付利息（从2014年4月1日开始月利率1.5%计算至实际履行之日止）。本院于同日立案受理后，依法决定适用简易程序审理，于2021年3月29日公开开庭进行了审理。原告马正威到庭参加诉讼，被告陈一新经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理，本院认定本案事实如下： 2013年4月1日，被告陈一新向原告马正威借款30万元并约定月利率1.5%，同日，原告马正威通过银行转账方式向被告陈一新交付借款30万元。2014年3月24日，被告陈一新向原告马正威借款，原告马正威通过银行转账方式向被告陈一新交付借款4.6万元。被告陈一新就上述借款及2013年的借款30万元及未付利息于2014年4月1日向原告马正威出具了一份借条，内容为：“今向马正威借人民币肆拾万元正（￥400000.00元），月息1.5分，借期一年。”2016年3月17日，被告陈一新在上述借条上备注：“借款延长到2016年12月底，归还时先归还本金。”嗣后，经原告马正威催讨，被告陈一新分文未付。原告马正威向本院起诉时的LPR为3.85%。 依照《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告陈一新应于本判决生效后十日内归还原告马正威借款34.6万元并支付利息（以34.6万元为基数从2014年4月1日开始按月利率1.5%计算至2020年8月19日止，从2020年8月20日开始以34.6万元为基数按年利率15.4%计算至实际履行之日止）【款项汇至：户名：东阳市人民法院执行款专户，开户行：中国工商银行股份有限公司东阳支行，账号：9558××××1330】。 二、驳回原告马正威的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10500元，减半收取5250元，由原告马正威负担100元，由被告陈一新负担5150元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 厉晶晶 二〇二一年三月二十九日 代书记员 金思思
湖南省辰溪县人民法院执 行 裁 定 书(2021)湘1223执23号申请执行人：余胜花，女，1962年2月28日生，汉族，辰溪县人，农民，住湖南省辰溪县。被执行人：余庆彪，男，1950年1月21日生，汉族，辰溪县人，农民，住湖南省辰溪县。本院在执行申请执行人余胜花与被执行人余庆彪民间借贷纠纷一案中，因被执行人余庆彪确无财产可供执行。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结湖南省辰溪县人民法院（2020）湘1223民初126号民事判决书本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。本裁定送达后立即生效。审 判 长  高从文审 判 员  廖清华审 判 员  万兴龙二〇二一年三月三十日代理书记员  金浩鑫
河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0212刑初87号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人刘存文，男，1982年3月10日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，务农，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯交通肇事罪，于2020年7月13日被开封市祥符区公安局取保候审，于2021年3月8日经本院决定取保候审。开封市祥符区人民检察院以汴祥检一部刑诉〔2021〕479号起诉书指控被告人刘存文犯交通肇事罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月23日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员朱志强出庭支持公诉，被告人刘存文到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控，2019年7月27日1时17分许，被告人刘存文无证驾驶鲁Ｒ×××**号重型仓栅式货车，沿兰南高速自南向北行驶至48KM+100M处，与前方因堵车停在超车道依次等候放行的刘中保驾驶的冀Ｔ×××**/冀TJ9**重型半挂牵引车追尾相撞，造成鲁鲁Ｒ×××**重型仓栅式货车乘车人王慧敏死亡、刘存文受伤，两车不同程度损坏的交通事故，经开封市公安局高速交警支队认定，被告人刘存文负该事故全部责任。经法医鉴定，王慧敏系交通事故致重度颅脑损伤死亡。公诉机关认为，被告人刘存文驾驶机动车违反道路运输管理法规，发生交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，应当以交通肇事罪追究刑事责任；被告人认罪认罚，建议判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。公诉机关提交了户籍证明、到案证明、无前科证明、道路交通事故认定书、火化通知单、火化证明、死亡注销证明、诊断证明书、查询结果单、收据、放弃赔偿决定书、谅解书及个人委托书等书证；证人刘中保、刘某、王某等人的证言；被告人刘存文的供述；鉴定意见；现场勘验笔录、现场图及现场照片；视听资料等证据证实。被告人刘存文对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理时亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘存文与死者王慧敏系夫妻关系，王慧敏父母放弃赔偿并谅解被告人；山东省菏泽市牡丹区司法局评估意见为被告人刘存文具备适用社区矫正条件。本院认为，被告人刘存文构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。被告人刘存文如实供述犯罪事实，当庭认罪态度较好，认罪认罚，取得谅解，依法从轻判处。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘存文犯交通肇事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑七个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 李 莉二〇二一年三月二十三日书记员 李倩倩
台安县人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0321刑初77号公诉机关台安县人民检察院。被告人王忠秋，男，1979年6月8日出生于辽宁省台安县，公民身份号码210321197906080633，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址台安县新开河镇雷屯村4组805号。因涉嫌危险驾驶罪，于2021年2月5日被取保候审。台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2021）68号起诉书指控被告人王忠秋犯危险驾驶罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察员项春刚、检察官助理吴晓雨出庭支持公诉，被告人王忠秋到庭参加了诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院指控，2020年11月5日21时10分许，被告人王忠秋酒后无证驾驶辽MSE269号小型轿车，沿台安县振兴路由西向东行驶，行至恒驰检测线附近路段时，与刘万辉驾驶的小型轿车发生碰撞。经台安县公安局交警大队道路交通事故认定，被告人王忠秋负此事故的全部责任。办案民警在台安县恩良医院对被告人王忠秋进行静脉血采集。经鉴定，被告人王忠秋血液中检出乙醇（酒精）成分，其含量为300.26mg/100ml。2021年2月3日，被告人王忠秋被公安机关电话传唤到案。公诉机关在庭审中出示了认罪认罚具结书、量刑建议书等材料。公诉机关认为，被告人王忠秋犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任，并提出判处拘役五个月十日，并处罚金人民币10000元的量刑建议。被告人王忠秋在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实、证据、量刑意见及本案适用的程序均无异议，并在知情和自愿的情况下签署《认罪认罚具结书》。本院认为,公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议合理，本院予以支持。被告人王忠秋经传唤到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十一条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王忠秋犯危险驾驶罪，判处拘役五个月十日，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审判员  周志坚二〇二一年三月三十日书记员  贾 璐
河南省汝州市人民法院执 行 裁 定 书(2021)豫0482执856号之二申请执行人：颜素杰，女，1979年5月1日出生，汉族，住汝州市。被执行人：李武超，男，1988年5月10日出生，汉族，住汝州市。被执行人：张明华，女，1989年3月21日出生，汉族，住汝州市。被执行人：王木强，男，1977年12月26日出生，汉族，住汝州市。本院在执行颜素杰与李武超、张明华、王木强民间借贷纠纷一案中，经查，被执行人王木强在中国建设银行有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结被执行人王木强在中国建设银行6217002440006617880_156_1账户内存款人民币10000.00元，冻结期限为十二个月。需要续行冻结的，应当在冻结期限届满前十五日内提出续行冻结的书面申请。本裁定立即执行。审判员  王旭辉二〇二一年三月四日书记员  李小强
山东省滨州市沾化区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁1603民初583号 原告：山东恒能电力建设有限公司，住所地：滨州市滨城区滨北街道办事处梧桐三路66号，统一社会信用代码：91371600699670429Q。 法定代表人:安长胜，该公司总经理， 委托诉讼代理人：李宁，山东一衡律师事务所律师。 被告：滨州市沾化区翰文实验学校，住所地：沾化区泊头镇石家村，统一社会信用代码：52371603MJF0082870。 法定代表人:孙俪，该学校校长。 委托诉讼代理人：薛吉军，山东滨泰律师事务所律师。 原告山东恒能电力建设有限公司（以下简称恒能电力公司）与被告滨州市沾化区翰文实验学校（以下简称翰文学校）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告恒能电力公司委托诉讼代理人李宁、被告翰文学校委托诉讼代理人薛吉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 恒能电力公司向本院提出诉讼请求：1.请法院依法判决被告支付原告工程款人民币156066元及至起诉之日的违约金35000元与法院判决被告付清之日止的违约金(违约金按照双方约定的延误支付工程一天按总价款的3%支付违约金，以基数164280元计算)；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2020年3月26日，原被告双方签订《安装合同》一份， 约定由山东恒能电力有限公司为被告安装一台630KVA箱变生产及安装、实验、接火送电施工。承包方式为包公包料包验收送电。该协议还对双方的权利义务、违约责任等均作了明确约定，原告按约履行了义务。至今被告尚欠原告到期工程款人民币156066元及违约金。故原告为维护自己的合法权益，特具状贵院，望判如所诉。 翰文学校辩称，1.原告按每天3%的违约金明显过高，不符合法律相关规定，请求违约金计算按照银行业拆借中心公布的贷款利率计算。2.欠款本金156066元认可。 本院经审理查明以下事实：2020年3月26日，恒能电力公司与翰文学校签订《滨州市沾化区翰文实验学校630KVA箱式变电站工程安装合同》，约定：工程内容为一台630KVA箱变生产及安装、实验、接火送电；承包方式为包工包料包验收送电；工程价款为164280元；付款方式为合同签订工程验收送电完成2020年9月份付合同总额的95%，5%为质保金，质保期满1月内付清；双方商定2020年5月10日验收送电完成；违约责任为甲方（即翰文学校）未按规定时间及时付款，每延误一天按总价3%支付给乙方（即恒能电力公司）违约金。工程完工后，经双方验收合格，翰文学校至今未支付工程价款的95%，即156066元。 以上事实，由恒能电力公司提交的《滨州市沾化区翰文实验学校630KVA箱式变电站工程安装合同》、发票、原被告双方当庭陈述、庭审笔录等证实。 本院认为，翰文学校欠恒能电力公司工程款156066元事实清楚，恒能电力公司要求翰文学校支付工程款的主张，本院予以支持。恒能电力公司要求翰文学校按照合同约定每延误一天按总价3%支付违约金的主张，本院认为，按照每天总价款的3%支付违约金过高，酌定按照全国银行间同业拆借中心2021年2月份公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百四十一条、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下： 一、被告滨州市沾化区翰文实验学校于本判决生效之日起十日内支付原告山东恒能电力建设有限公司工程款156066元及违约金（以164280元为基数，自2020年10月1日起至实际履行之日，按照全国银行间同业拆借中心2021年2月份公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算）； 二、驳回原告山东恒能电力建设有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4122元，减半收取计2061元，由原告山东恒能电力建设有限公司负担350元，被告滨州市沾化区翰文实验学校负担1711元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。 审判员 娄 青 二〇二一年三月三日 书记员 赵坤宇
河南省安阳县人民法院执 行 裁 定 书(2021)豫0522执519号申请执行人：河南安阳商都农村商业银行股份有限公司水冶支行，住所地：河南省安阳县水冶镇辅岩路北。统一社会信用代码：91410522172481605F被执行人：王海具，男，1966年12月15日出生。被执行人：王立新，男，1972年12月21日出生。关于申请执行人河南安阳商都农村商业银行股份有限公司水冶支行与被执行人王海具、王立新款合同纠纷一案，安阳县人民法院（2020）豫0522民初4624号民事判决书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人于2021年3月4日向本院申请强制执行，请求被执行人偿还人民币46422.88元，本院依法受理。在执行过程中，本院依法向被执行人送达了执行通知书、报告财产令、传票等文书，被执行人已按判决书内容履行完毕。本院认为，安阳县人民法院（2020）豫0522民初4624号民事判决书确定的内容已经全部执行完毕，申请执行人基于执行依据的权利全部得到了实现，本案依法予以执行结案。申请执行费人民币596元已由被执行人交纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第64条第（1）项的规定，裁定如下：安阳县人民法院（2020）豫0522民初4624号民事判决书执行完毕，本案予以结案。本裁定书送达后立即发生法律效力。审判员  焦保顺二〇二一年三月二十九日书记员  杨卫国
台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1003刑初78号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人章荣伦（曾用名章晓峰），男，1975年6月17日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，务农，住台州市黄岩区。2020年11月8日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月7日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人张志星，浙江星固律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2021]588号起诉书指控被告人章荣伦犯诈骗罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官王超出庭支持公诉，被告人章荣伦及其本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人张志星均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年4月至2017年期间，被告人章荣伦隐瞒其未离婚等真实身份，与李某认识交往，虚构其父亲需要海葬、厂房被查封需要钱等事实，多次向李某借款，共骗取人民币35万余元（以下币种均为人民币）用于赌博及平时花费，经李某催讨归还部分借款，造成李某损失9万余元。2016年11月至2017年期间，被告人章荣伦与洪某认识交往，其采用相同的欺骗方式，多次向洪某借款，共骗取15万余元用于赌博及平时花费，经洪某催讨归还部分借款，造成洪某损失12万余元。 另查明，2020年11月8日，被告人章荣伦被公安机关抓获。 上述事实，被告人章荣伦在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某、洪某的陈述，证人叶某的证言，辨认笔录，支付宝账户明细、银行交易记录、借款汇总表，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人章荣伦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。辩护人提出被告人自愿认罪认罚，庭审认罪态度较好，系初犯等辩护意见。经查，经与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人章荣伦予以从轻处罚。另辩护人提出被告人有坦白情节。经查，在案证据不能证明被告人章荣伦在归案后第一次供述或在侦查机关掌握主要犯罪事实前已如实了供述其犯罪事实，故辩护人的该节辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。被告人违法所得的赃款,依法应予追缴,返还给各被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人章荣伦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月8日起至2024年11月7日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、追缴被告人章荣伦违法所得人民币二十一万元，返还给被害人李某人民币九万元，返还给被害人汪某人民币十二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王文荣 人民陪审员  郑恩忠 人民陪审员  缪菊秀 二〇二一年三月十五日 代书 记员  周五羊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ?
江苏省无锡市锡山区人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）苏0205民初1443号 申请人：无锡顺益不锈钢有限公司，住所地江苏省无锡市锡山区东北塘。 法定代表人：郑猛,该公司总经理。 被申请人：夏邑县润锦生态科技有限公司，住所地河南省夏邑县工业园区。 法定代表人：陈伟。 被申请人：陈伟，男，1984年5月5日生，汉族，住河南省夏邑县。 申请人无锡顺益不锈钢有限公司于2021年3月9日向本院提出申请，要求对被申请人夏邑县润锦生态科技有限公司、陈伟价值80万元的财产采取保全措施并已提供担保。 经审查，本院认为，该申请符合有关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百五十四条第一款第四项之规定，裁定如下： 冻结夏邑县润锦生态科技有限公司、陈伟的银行存款80万元，或查封、扣押其同等价值的其他财产。 对车辆查封的期限为二年，对不动产查封的期限为三年，对银行账户的冻结期限为一年，申请人应当在期限届满前七日内书面向本院申请续封或续冻，逾期未申请的，查封、冻结措施的效力期限届满自动消灭。 本裁定送达后立即执行。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起五日内向本院申请复议一次，逾期不复议的丧失申请复议的权利。复议期间不停止裁定的执行。 审判员 唐 洁 二〇二一年三月十五日 书记员 刘明坤
山东省宁阳县人民法院民 事 裁 定 书（2021）鲁0921民初1092号原告：王某，男，汉族，农民，住宁阳县。委托诉讼代理人：徐永虎。被告：宁阳县某村民委员会，住所地宁阳县。法定代表人：王某某，村主任。委托诉讼代理人：田敬勇。原告王某与被告宁阳县某村民委员会承揽合同纠纷一案，本院于2021年3月10日立案。原告王某于2021年3月29日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告王某的撤诉申请符合法律规定，依法应予允准。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告王某撤诉。案件受理费2432元，保全申请费1070元，共计3502元，由原告王某负担。审判员  贾如力二〇二一年三月二十九日书记员  杜雪晴
安徽省阜阳市颍东区人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）皖1203执232号之一 申请执行人：李利，女1980年3月2日出生，汉族，住安徽省阜阳市颍州区。 被执行人：贺标，男，1979年4月1日出生，汉族，住安徽省阜阳市颍**。 本院在执行申请执行人李利申请执行被执行人贺标买卖合同纠纷一案中，被执行人应支付48400元。申请执行人未提供被执行人可供执行财产线索，本院经查控系统冻结被执行人银行存款及财付通账户；经阜阳市不动产登记中心查询，未发现可供执行财产；已将被执行人纳入失信被执行人名单及限制高消费，申请执行人同意终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审判员  王琪 二〇二一年三月二十九日 书记员  方涛
河南省台前县人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫0927民初716号原告：王孟利，男，1991年4月28日出生，汉族，住河南省濮阳市台前县。被告：赵肖艳，女，1989年11月29日出生，汉族，住河北省邯郸市魏县。本院受理的原告王孟利与被告赵肖艳买卖合同纠纷一案，因原告王孟利未能提供被告赵肖艳的准确个人信息及送达地址，导致相关诉讼文书无法送达，应视为原告之诉无明确被告，应予驳回其起诉。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定，裁定如下：驳回原告王孟利的起诉。本裁定为终审裁定。审判员 王 刚二〇二一年三月二十九日书记员 孙晓丽
河南省驻马店市驿城区人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫1702民初3419号原告:蔡雯雅，女，2000年6月10日出生，汉族，住驻马店市驿城区。委托诉讼代理人：蔡东，男，1969年3月24日出生，汉族，住址同上。与原告系父女关系。被告：河南永发金阳光置业有限公司。住所地：驻马店市纬一路与骏马路交叉口西北角中心花园**楼第****214。法定代表人：徐银峰，该公司总经理。原告蔡雯雅与被告河南永发金阳光置业有限公司商品房预约合同纠纷一案。本院于2021年3月10日立案。原告蔡雯雅在本院依法送达交纳诉讼费通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按蔡雯雅撤回起诉处理。审判员  刘灵二〇二一年三月二十二日书记员  张珍
河南省淇县人民法院执 行 结 案 通 知 书（2021）豫0622执228号陈树新、赵成祥、赵勇博：申请执行人陈树新申请执行被执行人赵成祥、赵勇博民间借贷纠纷一案，因被执行人已履行完毕生效法律文书确定的义务，现予以结案。特此通知二〇二一年三月二十九日
湖南省桃源县人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）湘0725执414号 申请执行人：管亚杰，男，1988年7月23日出生，汉族，住湖南省桃源县。 被执行人：罗帅，男，1995年9月12日出生，汉族，住湖南省桃源县。 本院在执行申请执行人管亚杰与被执行人罗帅劳务合同纠纷一案中,因被执行人罗帅无可供执行的财产,其又没有其他履行能力。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  曾 平 审 判 员  冯 刚 审 判 员  胡立勇 二〇二一年三月二十九日 代理书记员  钟佳鸣
山东省宁津县人民法院民 事 裁 定 书（2021）鲁1422民初244号之一解除保全申请人：山东福源设备安装有限公司，统一社会信用代码：913701137306666130,住所地济南经济开发区华德路**。法定代表人：张士森，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：胡金军，山东龙奥律师事务所律师。被申请人：北京邦源环保科技股份有限公司，统一社会信用代码：911101056774481733，住，住所地北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路**/div>法定代表人：刘涛，总经理。委托诉讼代理人：郭海鹏，男，1984年10月12日出生，满族，住河北省廊坊市香河县新华区，系公司员工。解除保全申请人山东福源设备安装有限公司与被申请人北京邦源环保科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月28日作出（2021）鲁1422民初244号民事裁定，将被申请人北京邦源环保科技股份有限公司的银行存款297083.62元予以冻结。解除保全申请人山东福源设备安装有限公司于2021年3月25日向本院提出申请解除上述保全措施。本院经审查认为，解除保全申请人山东福源设备安装有限公司与被申请人北京邦源环保科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，现解除保全申请人山东福源设备安装有限公司申请解除对被申请人北京邦源环保科技股份有限公司的银行存款的冻结，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条第一款第（四）项规定，裁定如下：解除对被申请人北京邦源环保科技股份有限公司的银行存款297083.62元的冻结。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  周爱春二〇二一年三月二十九日书记员  赵 雨
山东省沂源县人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）鲁0323财保136号 申请人：张元年，男，1957年2月25日出生，汉族，住沂源县。 被申请人：毕麦先，男，1960年3月20日出生，汉族，住沂源县。 被申请人：沂源北崮山泉水有限公司，住所地沂源县南鲁山镇菜园村，统一社会信用代码：91370323MA3D1XTB4A。 法定代表人：毕麦先，经理。 申请人张元年与被申请人毕麦先、沂源北崮山泉水有限公司民间借贷纠纷一案，申请人张元年于2021年3月29日向本院申请诉前财产保全，请求冻结被申请人名下350000.00元的银行存款或查封被申请人名下相应价值的其他财产。为此，浙商财产保险股份有限公司淄博中心支公司向本院出具诉讼财产保全责任保险单，为该保全向本院提供担保。 本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 冻结被申请人毕麦先、沂源北崮山泉水有限公司名下银行存款350000.00元或查封被申请人毕麦先、沂源北崮山泉水有限公司名下相应价值的其他财产。 案件申请费2270.00元，由张元年预交。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 申请人在人民法院采取保全措施后，三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，本院将依法解除保全。 审判员  齐吉禄 二〇二一年三月二十九日 书记员  张文长
济南市历城区人民法院 执 行 裁 定 书 (2021)鲁0112执177号 申请执行人：济南农村商业银行股份有限公司历城支行，住所地济南市二环东路2200号。统一社会信用代码913701003068827121。 负责人：李辉，行长。 委托诉讼代理人：徐娟娟，女，该行职工。 被执行人：陈守和，男，1965年1月8日出生，汉族，农民，住济南市历城区。 本院在执行申请执行人济南农村商业银行股份有限公司历城支行与被执行人王惠振、陈守和金融借款合同纠纷一案中，本院作出的（2018）鲁0112民初2824号民事判决已发生法律效力，判决内容如下：一、王惠振偿还济南农村商业银行股份有限公司历城支行借款本金17836.58元。二、王惠振支付济南农村商业银行股份有限公司历城支行截至2017年9月20日的利息90620.3元，自2017年9月21日起至付清之日止的逾期利息，按合同约定履行。三、陈守和对上述借款本息在78761.74元内承担连带清偿责任；并在承担保证责任后，有权向王惠振追偿。上述给付，限王惠振、陈守和于本判决生效之日起十日内履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2469元，由王惠振、陈守和负担。 由于王惠振、陈守和未履行生效法律文书确定的义务，权利人已向本院申请执行，本院于2021年1月8日立案受理。 案件执行过程如下： 1.2021年1月11日，本院通过法院专递形式向王惠振、陈守和发出执行通知书、报告财产令、传票，邮件退回，本院向陈守和电子送达上述文书。经查，王惠振已于2019年12月23日死亡。在执行中，因陈守和未履行生效法律文书确定的给付义务，已对陈守和采取限制高消费措施。 2.2021年1月11日、2021年1月15日、2021年2月5日、2021年3月4日,本院通过全国网络查控系统对王惠振、陈守和的银行存款、网络资金、车辆、证券、保险、不动产、工商、税务等信息进行了查询，查控如下： 本院作出（2021）鲁0112执177号之一执行裁定书对陈守和在财付通支付科技有限公司085e9858e86cc6119489aa060@wx.tenpay.com账户予以冻结，冻结期限自2021年1月12日起至2022年1月11日止，实际划拨1091.01元。 除以上财产外，通过网络查控系统未发现王惠振、陈守和有其他可供执行的财产。 3.2021年3月5日，执行人员通过电话向济南市历城区柳埠街道马家峪村委会对陈守和进行调查，通过该村村主任了解到，陈守和是该村村民，家庭情况一般，2020年10月份左右其患脑血栓，现基本不能自理，在该村还有欠款，陈守和在该村无可供执行的财产。 4.2021年3月24日，本院约谈济南农村商业银行股份有限公司历城支行的委托诉讼代理人徐娟娟，向其反馈了本案的执行情况并将以上冻结的期限及申请续行冻结的相关事宜和相应的法律后果对其进行了告知，徐娟娟无法提供陈守和的可供执行的财产线索和王惠振的遗产线索，暂不要求追加王惠振的继承人为被执行人且不要求悬赏执行，同意终结本次执行程序。 本案申请执行标的110925.88元及应付利息和迟延履行期间的债务利息，实际执行到位1091.01元并发还济南农村商业银行股份有限公司历城支行。 上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、执行文书（笔录）等证实。 本院认为，申请执行人的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人的履行能力。在本次执行程序中，本院依职权对王惠振、陈守和的财产进行了调查，陈守和暂无可供执行的财产，王惠振也暂无可供执行的遗产线索，济南农村商业银行股份有限公司历城支行也未能提供陈守和可供执行的财产线索和王惠振的遗产线索，也不要求变更王惠振的继承人为被执行人，不要求悬赏执行并同意终结本次执行程序。现本案执行措施已用尽，仍无法顺利执结本案，故本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长 岳 进 审判员 崔得原 审判员 张 迎 二〇二一年三月二十四日 书记员 李 傲
长沙县人民法院执 行 案 件 结 案 通 知 书（2021）湘0121执恢262号石志勇本院执行的申请石志勇罚金一案，经强制执行，已全部执行完毕。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定，该案按强制执行方式结案。二〇二一年三月三十日
湖南省永顺县人民法院民 事 裁 定 书(2021)湘3127民初558号原告：黎桂花，女，土家族，1963年11月11日出生，住永顺县。委托诉讼代理人：陈道顺，湖南民益律师事务所律师。被告：赵旋，女，土家族，1987年2月12日出生，住长沙市岳麓区。被告：方顺，男，土家族，1991年6月2日出生，现住长沙市岳麓区。原告黎桂花诉被告赵旋、方顺民间借贷纠纷一案，本院于2021年3月5日立案。原告黎桂花向本院提出诉讼请求：1、要求被告共同偿还借款本金人民币5万元及利息（自2019年6月6日起到本清息止，月利息1%）；2、由被告承担诉讼费用。事实和理由：2019年6月6日被告赵旋向原告借款5万元，用于服装店经营，被告一直没有给原告偿还。原告到目前为止催了多次，但被告一推再推。被告赵旋这笔借款是用于家庭经营的服装店，被告赵旋与方顺系夫妻关系，应属赵旋与方顺的共同债务。为支持原告诉讼请求，故诉至人民法院，请求支持其诉讼请求。原告方顺在提交答辩状期间，于2021年3月16日向本院提出管辖权异议认为，被告方顺自2010年后一直居住在长沙，现经常居住在长沙市岳麓区，未在永顺县灵溪镇大桥街632号住所地居住。故应该由长沙市岳麓区人民法院审理。本院经审查认为，被告赵旋与被告方顺系夫妻关系。被告赵旋于2014年6月17日在长沙市岳麓区七里营社区望岳路299号诚兴园购买27栋102房屋，并于2017年7月14日将户口迁至该房屋所在地。被告赵旋长期在岳麓区开设柒点服装店并在岳麓区生活，过年过节回永顺县；被告方顺与赵旋结婚后，现一直在该房屋居住。原告诉称给被告借款50000元，系通过转账方式直接支付给柒点服装店账户。根据《中华人民和国民事诉讼法》第二十一条“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。”第二十三条“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”规定，本案被告赵旋住所地和经常居住地均在长沙市岳麓区，被告方顺住所地虽在永顺县，但其经常居住地在长沙市岳麓区，且本案涉案借款接收货币一方所在地也在长沙市岳麓区，本案应由长沙市岳麓区管辖。故被告方顺对管辖权提出的异议成立，本院对本案无管辖权，应移送长沙市岳麓区人民法院处处理。依照《中华人民和国民事诉讼法》第二十一条、第二十三条、第三十六条、第一百二十七条第一款、第一百五十四条第一款第（二）项，《最高人民法院关于适用的解释》第十八条第二款、第二百一十一条之规定，裁定如下：被告方顺对管辖权提出的异议成立，本案移送长沙市岳麓区人民法院处理。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湘西土家族苗族自治州中级人民法院。审判员  刘清双二〇二一年三月三十日法官助理鲁小锋书记员向玥橙附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权。第二十三条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十六条人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。第一百二十七条人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。第一百五十四条裁定适用于下列范围：(一)不予受理;(二)对管辖权有异议的;(三)驳回起诉;(四)保全和先予执行;(五)准许或者不准许撤诉;(六)中止或者终结诉讼;(七)补正判决书中的笔误;(八)中止或者终结执行;(九)撤销或者不予执行仲裁裁决;(十)不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书;(十一)其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。《最高人民法院关于适用的解释》第十八条合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的，不动产所在地为合同履行地;其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。第二百一十一条对本院没有管辖权的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；原告坚持起诉的，裁定不予受理；立案后发现本院没有管辖权的，应当将案件移送有管辖权的人民法院。
河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1525刑初45号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人汪玉梅，女，1968年10月14日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，农民，住固始县。因涉嫌交通肇事犯罪，2020年5月25日被固始县公安局取保候审。河南省固始县人民检察院以固检三部刑诉（2021）14号起诉书指控被告人汪玉梅犯交通肇事罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固始县人民检察院指派检察员汪克家、张启平出庭支持公诉，被告人汪玉梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省固始县人民检察院指控，2020年5月7日19时23分许，被告人汪玉梅驾驶红色立马牌两轮电动车，沿固始县方集镇正方大道由南向北行驶至黄岗中学斜对面时，与沿正方大道由北向南步行的秦某发生交通事故，事故致两轮电动车受损，秦某受伤，后秦某经抢救无效于2020年5月10日死亡。经鉴定，秦某符合交通事故致颅脑损伤死亡。经交警大队集体研究认定：汪玉梅承担事故主要责任；秦某承担事故次要责任。案发后，汪玉梅在事故现场等待民警到来，到案后，如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人近亲属损失，取得被害人近亲属谅解。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人汪玉梅违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪，应依法惩处。汪玉梅有自首情节，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；是初犯、已取得被害人近亲属谅解，可以酌情从轻处罚。建议判处汪玉梅有期徒刑一年，若宣告缓刑对居住地社区无重大不良影响，可以适用缓刑。诉请依法判处。被告人汪玉梅对公诉机关指控其犯罪事实、罪名无异议，要求从轻处罚。经审理查明，2020年5月7日19时23分许，被告人汪玉梅驾驶红色立马牌两轮电动车，沿河南省固始县方集镇正方大道东侧机动车道由南向北行驶至黄岗中学斜对面路段时，与沿正方大道东侧机动车道由北向南步行的秦某（女，殁年76岁）发生交通事故，事故致两轮电动车受损，秦某受伤。事故发生后，他人报警，汪玉梅在现场等待，民警到达后将其带至方集派出所接受调查，汪玉梅如实供述了自己的罪行。秦某经抢救无效于2020年5月10日死亡。经鉴定，秦某符合交通事故致颅脑损伤死亡。经责任认定，汪玉梅承担事故主要责任；秦某承担事故次要责任。经双方协商，汪玉梅赔偿秦某近亲属经济损失16万元，并取得谅解。汪玉梅在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、采取强制措施的法律文书、交通事故责任认定书、前科查询、赔偿协议书、收条、谅解书、认罪认罚具结书，证人汪某证言，被告人汪玉梅供述，鉴定意见，现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据证明。上列证据形式、来源合法，内容相互印证，本院予以确认。被告人汪玉梅居住地社区矫正机构出具评估意见：汪玉梅具备社区矫正条件。本院认为，被告人汪玉梅违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪，应依法惩处。汪玉梅有自首情节，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；是初犯、取得被害人近亲属谅解，可以酌情从轻处罚。固始县人民检察院指控汪玉梅的犯罪事实、罪名、情节成立，本院予以支持。根据汪玉梅犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二三款、第六十一条的规定，判决如下：被告人汪玉梅犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  祁长琴审判员  张 明审判员  吴章科二〇二一年三月十一日书记员  胡景钰
河南省修武县人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫0821执223号申请执行人：董德歧，男，汉族，1964年03月29日生，住河南省焦作市修武县。被执行人：董福利，男，汉族，1972年05月07日生，住河南省焦作市修武县。申请执行人董德歧与被执行人董福利民间借贷纠纷一案，修武县人民法院作出的（2020）豫0821民初1282号民事判决书已经发生法律效力。被执行人应向申请执行人支付20300.00元及利息。因被执行人未按上述生效法律文书履行义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院于2021年02月01日立案受理。本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、本院于2021年02月05日向被执行人董福利邮寄送达执行通知书、报告财产令（未报告财产）、限制消费令、缴款通知书一份，后因原地址查无此人被退回。本院于2021年02月05日公告送达执行手续，责令其限期履行生效法律文书确认的义务，被执行人董福利至今未履行。二、2021年02月01日、2021年02月20日、2021年03月05日、2021年03月20日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1、被执行人董福利银行账户和网络资金存款仅有少量零星存款，本院告知申请执行人，申请执行人同意不予冻结。2、查明被执行人董福利无房产、土地、车辆登记信息、无证券开户信息。3、查明被执行人董福利无网络资金信息。三、本院于2021年03月19日向被执行人董福利公告送达失信决定书。四、2021年02月02日已限制被执行人董福利高消费，于2021年03月05日将被执行人董福利纳入失信被执行人名单。五、本院执行人员至被执行人户籍所在地实地调查，被执行人不在家中。本院于2021年03月30日通知申请执行人董德歧，告知申请人本案的执行情况，财产调查措施，终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人认可本院的财产调查结果，在指定期限内也不能向本院提供被执行人的其他可供执行的财产线索，并同意终结本次执行程序。本案债权20300.00元及利息、迟延履行期间的债务利息未能实现。本院认为，经穷尽当前的财产调查措施，未发现被执行人董福利有其他可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人董福利负有继续向申请执行人董德歧履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有其他可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。申请续行查封的，在查封期限届满前十五日前向本院提出。逾期申请或者不申请的，自行承担不能续行查封的法律后果。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长 杜 洁审判员 范晓玲审判员 千 磐二〇二一年三月三十日法官助理陈士杰书记员杨英武
河南省汝南县人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫1727民初1023号原告:刘雪亮，男，汉族，1972年7月25日生，住上蔡县。原告:宋玉环，女，汉族，1972年1月14日生，住址同上。委托诉讼代理人：刘雪亮，系第一原告。被告:王海贵，男，汉族，1972年8月12日生，住汝南县。原告刘雪亮、宋玉环诉被告王海贵劳务合同纠纷一案，本院于2021年3月1日立案。原告刘雪亮、宋玉环于2021年3月3日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告刘雪亮、宋玉环申请撤诉，系真实意思表示，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准予原告刘雪亮、宋玉环撤诉。本案受理费减半收取计396元，由二原告负担。审判员  彭永梅二〇二一年三月十一日书记员  李东涛
吉林省通化市二道江区人民法院执 行 裁 定 书（2021）吉0503执7号申请执行人：韩玉杰,女性,1971年1月8日出生，汉族，住通化市二道江区。被执行人：通化弘达运输有限公司，社会统一信用代码91220503MA155C521K，住所地通化市二道江区。法定代表人：董航，经理。本院在执行申请执行人韩玉杰与被执行人通化弘达运输有限公司劳动争议一案中，双方达成长期履行和解协议。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项之规定，裁定如下：终结（2021）吉0503执7号案件的执行。本裁定送达后立即生效。审判长  尹远铭审判员  黄伟军审判员  赵洪山二〇二一年三月二十九日书记员  杨宇霆
河南省宜阳县人民法院执 行 裁 定 书(2021)豫0327执167号申请执行人：河南宜阳农村商业银行股份有限公司,住宜阳县城关镇人民路。被执行人：张兴宜，男性,1983年8月8日生，汉族，住河南省宜阳县。关于股份有限公司与张兴宜金融借款合同纠纷一案。河南省宜阳县人民法院作出的（2019）豫0327民初1731号民事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，被告张兴宜于判决生效后十日内偿还原告河南宜阳农村商业银行股份有限公司借款本金30000元，并承担从2017年12月5日起至借款付清之日止按月利率16.9125‰计算的利息，负担本案受理费550元，公告费480元，执行费754元。被执行人张兴宜于判决生效后未履行相关义务，根据申请执行人的申请，2020年12月22日向本院申请执行，本院于2021年1月15日依法立案执行。在本案执行过程中，本院已对被执行人采取了如下的财产调查及执行措施：一、向被执行人发出执行通知，责令被执行人限期履行法律文书确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过执行网络查询系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。经过三次以上网络查控，发现被执行人张兴宜的财产情况如下：1、查明被执行人张兴宜名下农业银行账户62×××73有存款9603.85元，我院于2021年2月22日扣划至我院账户，申请人已领走。张兴宜名下网络资金无存款。2、查明被执行人张兴宜名下无房产登记信息。3、查明被执行人张兴宜名下无公积金登记信息。4、查明被执行人张兴宜名下无车辆登记。三、通过电话联系、实地走访等形式对被执行人居住地周边群众进行了调查和了解，未能查找到被执行人的下落或可供执行的财产。四、我院于2021年3月29日向被执行人发出限制消费令，并将其列入最高人民法院失信被执行人名单；本院已告知申请执行人本案的执行情况、财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，申请执行人在指定期限内不能向法院提供被执行人的可供执行的财产线索，并同意终结本次执行程序。执行到位的款项合计9603.85元，本案债权49097.88元未能实现。本院认为，经穷尽财产调查措施后，未查到被执行人张兴宜名下有可供执行的财产,申请执行人也提供不出被执行人的财产或财产线索。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2019）豫0327民初1731号案件的本次执行程序。被执行人张兴宜负有继续向申请执行人河南宜阳农村商业银行履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。审判员  冯朝阳二〇二一年三月二十九日书记员  水晓艳
台州市黄岩区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙1003民初1598号 原告：浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司。统一社会信用代码91331003770736460B，住所地：台州市黄岩区洞天路88号。 法定代表人：罗洋明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：潘华军，台州市黄岩区维宁法律服务所法律工作者。 被告：胡献松，男，1973年4月3日出生，汉族，住台州市黄岩区。 原告浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司（以下简称农商银行）为与被告胡献松信用卡纠纷一案，于2021年3月25日向本院提起诉讼，原告诉请（变更后）：要求被告偿还信用卡透支本金5282.88元、利息523.18元、违约金（费用）567.27元及自2020年12月21日起至透支款还清之日止按丰收贷记卡领用合约约定的结算方法计算的利息（以上利息、违约金以年利率24%为限）。本院于同日立案受理后，依法由审判员胡尚慧适用简易程序于2021年3月30日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。原告农商银行的委托诉讼代理人潘华军到庭参加诉讼。被告胡献松经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。 本院经审理查明：2017年3月6日，被告胡献松向浙江台州黄岩农村合作银行申请办理丰收贷记卡，双方签订了一份《丰收信用卡标准个人卡领用合约》，约定：被告胡献松已知悉并理解《浙江省农村合作金融机构丰收信用卡章程》的内容，自愿申领丰收卡；被告除取现及转账外的交易从记账日起至到期还款日为免息还款日，到期还款日为账单日后第25天；其未能在到期还款日（含）前偿还最低还款额的，除应支付透支利息之外，还应对最低还款额未还部分按最低还款额未还部分5%的收费标准向发卡机构支付违约金；标准卡透支利率上限为日利率万分之五，下限为万分之五的0.7倍；透支利息的结息日为账单日，在次日起息，按月计收复利，复利计收对象包括本金、利息等欠款等内容。合约签订后，被告胡献松向浙江台州黄岩农村合作银行领取了丰收信用卡，并使用该卡进行消费、取现等交易。截至2020年12月20日，被告胡献松尚欠丰收信用卡透支本金5282.88元、利息523.18元、违约金（费用）567.27元。该款被告胡献松至今未支付。 另查明，2018年5月11日，浙江台州黄岩农村合作银行变更为浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司。 本院依照《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人 民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条和《中华人民 共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告胡献松于本判决生效之日起十日内归还原告浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司信用卡透支本金5282.88元，并支付利息、违约金（上述利息、违约金按丰收贷记卡领用合约约定的结算办法计算至实际还款之日止，且以年利率24%为限）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取25元，由被告胡献松负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 审 判 员 胡尚慧 二〇二一年三月三十日 法官助理 张栌匀 代书记员 王华萍
江苏省盱眙县人民法院结 案 通 知 书(2021)苏0830执恢219号李训国、李训友、王邦兰黄国银：关于李训国、李训友、王邦兰申请执行黄国银机动车交通事故责任纠纷一案，申请执行标的63340元。经本院立案受理并执行，已执行到位63300元。余款及迟延履行期间的债务利息申请人李训国、李训友、王邦兰自愿放弃，该案已全部执行完毕。至此，李训国、李训友、王邦兰向本院申请执行的（2017）苏0830民初4776号民事判决书已执行完毕，现已结案。特此通知。二〇二一年三月二十日
山东省威海市环翠区人民法院执 行 裁 定 书（2021）鲁1002执1056号申请执行人陶勇刚，男，汉族，1979年3月28日出生，住威海市。被执行人薛彦宇，男，汉族，1986年10月6日出生，住威海市。申请执行人依据（2020）鲁1002民特75号民事裁定书向本院申请执行，本院已立案执行。为保护申请执行人的合法权益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条之规定，裁定如下：按执行标的额**元，冻结（扣划）被执行人银行存款或查封（扣押）其相应价值的其它财产。本裁定送达后即发生法律效力。审判员  陈晓东二〇二一年三月二十九日书记员  赵 斌
安徽省阜阳市颍东区人民法院 民 事 裁 定 书 (2021)皖1203民初1308号 原告：季云胜，男，1965年11月4日出生，汉族，住安徽省阜阳市颍**。 被告：杜亚峰，男，1987年3月20日出生，汉族，住安徽省阜阳市颍**。 原告季云胜诉被告杜亚峰房屋租赁合同纠纷一案，本院于2021年3月2日立案。原告季云胜于2021年3月24日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告季云胜的申请不违反法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下： 准许原告季云胜撤诉。 案件受理费25元，由原告季云胜负担。 审判员  张慧 二〇二一年三月二十四日 法官助理孙伟荣 书记员王鑫宇
山东省日照市东港区人民法院 民 事 裁 定 书 (2021）鲁1102民初3506号 原告：日照市东港区五星建筑设备租赁站，住所地日照市大连路和重庆路交汇处系100米路南，统一社会信用代码92371102MA3JEGOROX。 经营业主：刘维方。 委托诉讼代理人：马彦飞，山东宝元律师事务所专职律师。 委托诉讼代理人：李青素，山东宝元律师事务所专职律师。 被告：日照润鸿建筑模板工程有限公司，住所地日照市东关北路(街道办事处)1#0单元302号，统一社会信用代码91371102792484620T。 法定代表人：于衍军，总经理。 被告：于衍军，男，1969年5月7日出生，汉族，居民，住日照市。 原告日照市东港区五星建筑设备租赁站与被告日照润鸿建筑模板工程有限公司、于衍军建筑设备租赁合同纠纷一案，本院立案后，原告向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告自愿申请撤诉，理由正当，符合法律规定，应予准许。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许原告日照市东港区五星建筑设备租赁站撤回起诉。 案件受理费6230元，减半收取3115元（已减半收取），保全费2620元，由原告负担。 审判员  李成宜 二〇二一年三月三十日 书记员  张伟琪
浙江省象山县人民法院结 案 通 知 书（2021）浙0225执1498号被执行人楼培中：关于被执行人楼培中犯司法罚款一案，（2021）浙0225司惩2号处罚决定书已发生法律效力，本院于2021年3月5日依法立案执行，本案在执行过程中，被执行人楼培中已履行完毕。根据《最高人民法院执行案件立案、结案若干问题的意见》第15条的规定，通知如下：本院（2021）浙0225执1498号案件执行完毕。二〇二一年三月三十日
山东省莱州市人民法院民 事 裁 定 书（2021）鲁0683民初2153-1号申请人：王官忠，男，1965年12月28日出生，汉族，农村居民，住莱州市。被申请人：董学文，男，1972年1月26日出生，汉族，住烟台市。申请人王官忠与被申请人董学文买卖合同纠纷一案，申请人王官忠于2021年3月10日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人董学文的银行账户存款18000元或查封其相应价值的财产。担保人中国人民财产保险股份有限公司以18000元诉讼财产保全责任保险为申请人王官忠提供担保。本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定。为了保证案件审结后的顺利执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：冻结被申请人董学文的银行账户存款18000元或查封其相应价值的财产。人民法院冻结被申请人的银行存款的期限为一年，查封、扣押动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。需要续行保全的，应当在保全期限届满七日前向本院提出续行保全的书面申请；逾期申请或者不申请的，自行承担不能续行保全的法律后果。履行义务后可以申请解除保全。案件申请费200元，由申请人王官忠暂交。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员  王春刚二〇二一年三月十一日书记员  李杪蓉