河南省巩义市人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0181民初804号原告：王容陆，女，1972年12月14日出生，汉族，住四川省筠连县。诉讼文书送达地址：四川省筠连县筠连一号售楼部。被告：河南源通重工机械有限公司，住所地河南省郑州市巩义市紫荆街道办大黄冶村黄山路6号。统一社会信用代码：91410181MA46LRND07。诉讼文书送达地址：河南省郑州市巩义市紫荆街道办大黄冶村黄山路6号。法定代表人：刘颜杰，该公司董事长。委托诉讼代理人：李**飞，巩义市弘扬法律服务所法律服务工作者。原告王容陆与被告河南源通重工机械有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王容陆、被告河南源通重工机械有限公司的委托诉讼代理人李**飞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。王容陆向本院提出诉讼请求：1．判令解除原、被告签订的买卖合同，并判令被告退还原告90,000元，并支付每月按照2%的资金占用费计算至结清本金之日止；2．要求被告承担原告差旅费2,304元。事实与理由：原告在2020年11月1日，在网上与被告河南源通重工机械有限公司签订购销买卖合同，合同约定：被告在收到原告货款之日起20个工作日内，备货发货。现被告已逾期四十多天，原告多次打电话催促被告发货，被告都以各种理由拖延。原告多次要求退款，也遭拒绝，被告钱不退货不发，毫无诚信，要求判令诉求。河南源通重工机械有限公司辩称：2020年11月1日，原、被告签订加工定做购销买卖合同一份，原告购买定制加工龙门剪设备一台，价格为300,000元；交货地点为被告公司，收到货款后20个工作日后安排发货；结算方式及期限为分期支付：签订合同当日支付预付款90,000元，用于前期制作设备，交货前需方向供方提供个人或公司资质及银信担保相关证明，装车前再付120,000元，余款二年以内一次付清。合同签订后，被告制作生产设备，现已完成。原告迟迟不提供其个人或公司的银信担保相关证明，提出解除合同违约。原告没有按照合同约定支付装车前120,000元货款，被告在收到120,000元货款后20个工作日发货，因此，被告有权拒绝发货。被告逾期发货是因环保原因造成，按合同约定双方均不承担责任。请求依法驳回原告的诉讼请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告经过网上沟通联络，被告作为供方，原告作为需方于2020年11月1日形成一份《加工定做购销买卖》合同。合同载明：被告给原告定做加工一台龙门剪，型号400、总价款300,000元，备注（料箱5米、单门盖油缸推送）。合同第二条交提货地点方式约定：“供方公司。供方收到货款后20个工作日后备货安排发货。”；第三条约定供方负责运输安装；合同第六条约定：由于天灾、环保检查等不可抗力因素造成的延期交货，供需双方均不担责；第九条结算方式及期限约定：“签订合同当日，需方预付制作设备预付款玖万元圆整，合同签约当日一次性支付清，（供方收到预付款后开始制作设备），交货前需方向供方提供个人或者公司资质及银信担保相关证明（注：金融分期手续由供方负责代办），装车前再付120,000元，供方收到货款后安排发货，余款二年以内一次性付清”。双方还对其他内容进行了约定。合同生效当日，原告给被告转款90,000元。原告于2020年11月19日向被告单位销售人员催促发货称：交货时间20天已到，原联系人丁健壮玩失踪、不接电话、微信等，被告销售人员称，“我这边给你催着，我也着急你的货不走，后边的也出不了”；原告于2020年11月28日向被告销售人员催促发货，销售人员称，“我下的死命令，15号全部给我结束（2020年12月15日）”；原告于2020年12月28日（从2020年11月2日起算已57天）到被告处，发现原告的货仍未做成。被告销售人员表示设备快做出来了，不能按时交货系因环保等原因。并提出设备价格太低，需涨价至32万元，延期至2021年1月15日交货等，原告表示若按被告新的要求，则需书面修改合同内容，将预付款90,000元修改为订金，合同中由于环保检查等不可抗力因素造成延期交付等内容去掉，后双方不能形成一致意见，未形成新的合同。2021年1月18日，被告向原告发出提货通知，要求原告2021年1月20日前提货；2021年1月19日被告给原告发需要提交的公司征信资料等。原告以被告违约为由要求解除合同。另查明：被告目前已经将设备做成，原告也已购买了其他单位的设备。被告因为来巩义市催货、诉讼等支付差旅费2,304元。本院认为，原、被告于2020年11月1日签订的《加工定做购销买卖合同》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原、被告均应按照合同约定全面履行自己的义务。本案双方争议的焦点为被告应何时发货，何方违约。双方在合同第二条明确约定被告收到原告货款后二十个工作日后发货，第九条结算方式中约定原告先预付90,000元，装车前再交120,000元。尽管前后约定有些模糊或矛盾，会让人人产生异议，但结合合同约定及合同生效后原告催促发货及被告的应对表示，可以看出，该合同被告承诺的发货时间应为收到第一批货款90,000元之日起20个工作日。只是在发货前原告应再交120,000元，并非被告所述，收到第二批付款120,000元之后的20个工作日。本案原告已按约支付被告90,000元，但经原告多次催促，到2020年12月28日，原告到被告处查看时被告仍未能完成设备制作，被告至2021年1月中旬才给原告发提货通知书等，故被告已严重超过合同约定的供货期限期，已构成根本违约。同时原告也已从其他人处订购设备，已不能实现合同目的，对原告要求解除《加工定做购销买卖合同》的诉请，本院予以支持。因原告未书面通知被告解除合同，可从被告收到原告起诉状之日2021年2月3日为解除合同之日。合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本院对原告要求被告返还预付款90,000元的诉请予以支持。原告要求被告支付资金占费及差旅费损失2,304元，因本案纠纷产生的主要原因，系双方对合同部分条款约定不明，在履行中产生异议。对此，原告也有过错，同时被告也已将设备做成，产生了的一定的损失。根据本案合同的履行情况，除返还原告预付款本金之外对原告的其他损失请求本院不予支持。被告辩称原告违约，与本院查明的事实不符，被告辩称因环保检查原因造成逾期交货无充分证据证明，故对被告的辩解理由本院不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第三项、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百三十条、第一百三十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原王容陆、被告河南源通重工机械有限公司于2020年11月1日签订的《加工定做购销买卖合同》于2021年2月3日解除；二、被告河南源通重工机械有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告王容陆预付货款90,000元；三、驳回原告王容陆的其他诉讼请求。如被告河南源通重工机械有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,050元，减半收取1,025元，由被告河南源通重工机械有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。交费账户：郑州市财政局收款专户；账号：92×××82；开户行：郑州银行营业部。审判员  魏清正二〇二一年三月十五日书记员  李晓菲