湖北省武汉市新洲区人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂0117民初16号原告：湖北广福水泥制品有限公司，住所地：武汉市新洲区阳逻街道施岗村428号，统一社会信用代码：91420117675801797L。法定代表人：韩红国，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈函，湖北楚冠律师事务所律师。委托诉讼代理人：周磊，湖北楚冠律师事务所律师。被告：华发鼎诚建设集团有限公司，住所地：武汉市新洲区阳逻街新阳大道37号，统一社会信用代码：91420117768077275Q。法定代表人：陶火生，该公司董事长。委托诉讼代理人：段森，男，该公司法务。原告湖北广福水泥制品有限公司（以下简称“广福公司”）与被告华发鼎诚建设集团有限公司（以下简称“华发鼎诚公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月4日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告广福公司的委托代理人陈函，被告华发鼎诚公司的委托诉讼代理人段森到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告广福公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告华发鼎诚公司立即向原告广福公司支付货款9120541.98元；2.判令被告华发鼎诚公司向原告广福公司支付截至2020年11月13日止的违约金1875032元，并支付自2020年11月14日起至欠款付清之日止的违约金；3.本案的诉讼费、保全费、诉讼财产责任保险费及其他诉讼费用由被告华发鼎诚公司承担。事实与理由：被告华发鼎诚公司因中交汪集项目的需要，与原告广福公司签订了《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》、《混凝土合同补充协议》。合同对价格、结算及付款方式、违约责任、争议解决方式进行了约定。合同签订后，原告广福公司依约供应了混凝土，认真履行了合同，但被告华发鼎诚公司未按合同约定支付货款。截至2020年11朋13日，被告华发鼎诚公司须依约支付混凝土货款9120541.98元。被告华发鼎诚公司拖欠货款的行为已构成严重违约，应依约向原告广福公司支付截至2020年11月13日的违约金1875032元，并应支付自2020年11月14日起至欠款全部付清之日止的违约金。被告华发鼎诚公司辩称，1.原告广福公司供货的价款未经最终结算，双方经对账确认的金额为23723609.49元，与原告广福公司主张的数额相差396932.49元；2.被告华发鼎诚公司一直在积极履行付款义务，截止2020年8月底已支付15000000元，余款未付是因为原告广福公司不能提供专用发票，合同中约定，逾期未提供发票的不予支付，至开庭时原告广福公司仅提供了约15000000元的发票，原告广福公司要求被告华发鼎诚公司承担逾期付款违约责任无事实依据；3.原、被告于2019年7月4日签订补充协议约定货款于单栋主体封顶5个月内付清，该项目的3号楼、5号楼封顶时间为2019年11月15日，6号楼封顶时间为2020年6月24日，4号楼、7号楼封顶时间为2020年12月1日，因此只有3、5、6号楼达到了付款的条件，且相应的付款节点因年初的疫情而延长；4.原告广福公司诉请的违约金标准过高，请求依法予以调整；5.保全保险费及其他费用没有事实和法律依据。经审理查明，2019年2月22日，原告广福公司（合同中的乙方）与被告华发鼎诚公司（合同中的甲方）签订了一份《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》，约定因华发鼎诚中交汪集项目工程的需要，甲方向乙方购买商品混凝土预订总数量据实计算，约定价格为当月信息价下浮4.2%（含泵费，含3%增值税销项税），甲方要求商砼外加抗渗剂、防冻剂、早强剂，膨胀等每立方应另加收15元，细石、路面、地坪、水下混凝土每方另加收10元；单次泵送方量低于50方时，37米泵另收取泵费用500元，47米泵取出泵费用600元，52米泵另收取出泵费用800元。乙方必须在供货期间的每月25日至30日之间与甲方核对当月的材料单据，未及时对账的，将视为乙方默认甲方统计的供货量；乙方提供的发票须为税率为3%的增值税专用发票，并应在发票开具后15日内送达甲方，乙方在接到甲方通知提供增值税专用发票的，逾期未提供税票的，不予支付结算款项。价格按合同约定价格结算，如遇市场行情发生变化，原材料价格变动，双方协商达成一致后调价格，具体调整方案以乙方调价函为准。付款方式为乙方送货至甲方指定地点，甲方在乙方办理完结算并收到乙方提供的增值税专用发票并验收通过后，再办理支付手续；甲方支付货款时，必须以甲乙双方负责任人共同确认的货款结算单为依据；每月25-30日为对账日期，2019年10月1日前甲方每月支付使用商砼应付余额总款的30%，于2019年10月1日后至次月30日前甲方每月支付使用商砼总款的75%，余款在2020年8月24日前陆续付清。违约责任约定甲方未按合同的规定向乙方支付购货款，甲方须向乙方支付违约金，按照下欠应付货款的万分之五日息支付违约金。该合同中还约定了双方其他权利义务。2019年7月4日，原、被告签订一份《混凝土合同补充协议》，约定付款方式变更为每月25-30日为对账日期，甲方每月向乙方支付所用商砼应付余额总款的75%，剩余的25%在单栋主体封顶5个月内陆续付清，余款最迟于2020年8月24日前结清。此次价格调整从2019年6月26日开始执行。原告广福公司于合同签订前的2018年12月27日始即向被告华发鼎诚公司提供商砼，合同签订后继续向被告华发鼎诚公司提供商砼。自2019年3月26日始至2020年9月1日止，原、被告就原告广福公司向被告华发鼎诚公司提供的商砼的数量及价款逐月进行了对账确认，双方均认可原告广福公司自2018年12月27日始至2020年8月30日止，共向被告华发鼎诚公司提供总金额为23723609.49元商砼，被告华发鼎诚公司分期共向原告广福公司支付货款15000000元。2020年9月及10月，原告广福公司继续向被告华发鼎诚公司提供商砼，双方未进行对账。在本案审理过程中，原、被告对上述未对账的部分进行了对账确认，均认可2020年9月及10月原告广福公司向被告华发鼎诚公司提供的商砼价款总金额为396932.49元。至今原告广福公司共向被告华发鼎诚公司供货的总价款为24120541.98元，扣除已支付的货款15000000元，被告华发鼎诚公司尚欠原告广福公司货款9120541.98元。本案在审理过程中，经本院主持调解，原、被告均同意自违约之日起至2020年12月31日止，违约金按900000元计算，自2021年1月1日始至付清之日止，违约金以下欠的货款为基数，按年利率15.4%计算。另查明，原告广福公司2020年11月16日向本院申请诉讼前财产保全，并向本院缴纳了保全申请费5000元。本院认为，原、被告签订的《武汉市建设工程商品混凝土买卖合同》及《混凝土合同补充协议》系合同双方的真实意思表示，内容不违反相关法律规定，为有效合同，双方均应按合同约定履行义务，享受权利。原告广福公司依约向被告华发鼎诚公司提供了商砼，被告华发鼎诚公司未按约支付货款，被告华发鼎诚公司的行为构成违约。原告广福公司要求被告华发鼎诚公司支付下欠货款9120541.98元的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。本案在审理过程中，原、被告就被告华发鼎诚公司应支付违约金的金额及计算方式达成了协议，该协议系双方当事人对自身民事权益的处置，符合法律规定，本院予以确认。原告广福公司要求被告华发鼎诚公司承担本案的诉讼财产责任保险费及其他诉讼费用无事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告华发鼎诚建设集团有限公司向原告湖北广福水泥制品有限公司支付下欠货款9120541.98元。二、被告华发鼎诚建设集团有限公司向原告湖北广福水泥制品有限公司支付违约金（至2020年12月31日止违约金为900000元，自2021年1月1日始至付清之日止，以9120541.98元为基数，按年利率15.4%计算）。上述（一）、（二）项限于判决生效之日起三十日内付清。三、驳回原告湖北广福水泥制品有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费87774元，减半收取43887元，保全费5000元由被告华发鼎诚建设集团有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  吴芬清二〇二一年三月十二日法官助理张卫星书记员张卫星