河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2021）豫0191民初72号原告奇台县启顺军建材有限公司，住所地新疆昌吉州奇台县天山东部现代农产品物流园新港物流配送区F109号，统一社会信用代码：91652325MA77QYQD2Y。法定代表人刘厚宽，总经理。委托代理人翟一铭，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。委托代理人杨书途，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被告中国建筑第七工程局有限公司，住所地郑州市经开第十五大街267号，统一社会信用代码：91410000169954619U。法定代表人方胜利，董事长。原告奇台县启顺军建材有限公司与被告中国建筑第七工程局有限公司（以下简称中建七局）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告委托代理人杨书途到庭参加诉讼。被告中建七局经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告诉称，2018年5月28日，原告与被告签订了合同编号SIXB-XJCJ-B001/2018《中建七局昌吉州重点公路PPP第六工程包项目S240线砂石料采购合同》，合同主要约定：原告向被告供应砂石料，合同对砂石料的材料名称、数量、交货方式地点以及付款期限等进行了约定，合同暂定总价款5911万；约定货款结算方式为：中间结算为每月20日前向被告方报送结算申请，被告按照合同约定进行办理结算，最终结算为原告按照合同约定履行完毕后一个月内向被告报送最终结算申请书；支付方式为原告每月报送材料单，被告方次月支付上月已结算总货款的70%，每年的冬休期即每年的12月前支付至结算总金额的90%，供货完毕且办理最终结算后3个月内支付至结算总货款的95%。案涉合同签订后，原告依照合同向被告提供砂石料，但是被告并未能按照合同约定的付款方式进行支付货款，2018年7月份，被告单方不再单方履行合同，不再让原告供应砂石料。至2018年7月份，被告已经拖欠原告方货款11825300元，原告为了能够按期如约向被告提供货物通过贷款垫资购买砂石料进行供货，加之原告为履行合同做了大量准备，包括购买了17辆运输车以及聘用了大量工作人员，但是被告方不再履行合同以及不按照合同约定支付货物款项给原告带来了巨大损失。经原告多次催要，被告方于2018年11月15日向原告支付200万元、2019年1月30日支付270万元，其于拖欠原告7125300元已经将近长达两年未再支付，给原告造成了巨大损失。无奈诉至法院，请求依法判令：1、被告支付拖欠的原告货款7125300元，迟延支付利息759636.15元（自2018年8月25日暂计算至2020年11月10日，以7125300元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算，要求计算至实际清偿之日止）；2、被告向原告支付原告人工、机械窝工费用300000元。被告中建七局未到庭，未答辩。经审理查明，2018年5月28日，原告（乙方、供货方）与被告中建七局（甲方、购货方）签订《中建七局昌吉州重点公路PPP第六工程包项目S240线砂石料采购合同》一份，合同对货物名称、规格、计量单位、数量、单价、税金、总价进行了约定。合同暂定价款（含增值税）5911万元，其中税金815.31万元。供货数量、时间和地点以被告需求计划为准，结算数量为甲方实收合格数量：乙方负责运输并卸货至被告指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装（卸）车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。甲方指定肖虎及王炳元共同负责签字验收。货款的支付方式为：甲方现场验收计量，乙方每月20日前凭甲方签收的收料单向甲方提交付款申请，与甲方办理当月结算，甲方审核并确认收到乙方出具的合格发票后待业主批复计量款到位后，次月支付上月已结算总货款的70%，在每年的冬休期，即每年的12月前支付至结算总金额的90%……。甲方不按时支付货款，将按照拖延支付货款期间的银行同期贷款利率向乙方承担违约责任（以中国人民银行公布的贷款利率为准）。落款甲方处加盖有被告合同专用章，乙方处加盖有原告公章予以确认。原告提交的《新疆昌吉州重点公路PPP第六工程包项目工程S240线砂石料分供项目最终结算》一份，其中项目部初审评审表显示：案涉项目分供方报送金额14825303.03元、项目部初审金额14825300元、审减额3.03元。项目部初审意见处分别有物资设备部、技术质量部、工程管理部、商务合约部、项目商务经理人员签名并书写“同意”，项目经理处有朱鹏签名并书写“同意”。其中结算定案表显示案涉项目报送金额为14825303.03元，分包分工单位处有原告加盖公章及法定代表人刘厚宽签字予以确认，总包单位处有朱鹏签字予以认可。2018年10月23日，原告通过其工作人员刘乐的微信向合同指定的联系人肖虎发送《联系函》，向被告催要剩余货款1260.9493万元。2019年10月16日，2020年9月5日，原告分别通过电子邮箱和邮寄快递的方式向被告发出催款律师函，催要剩余货款7909493元。庭审中原告称，被告分别于2018年2月份付款300万，2018年11月15日付款200万元，2019年1月30日付款270万元，共计支付货款770万元。另查明，根据中建七局建七人（2018）38号文件，朱鹏为案涉项目部项目经理。以上事实有原告提交的《中建七局昌吉州重点公路PPP第六工程包项目S240线砂石料采购合同》、《新疆昌吉州重点公路PPP第六工程包项目工程S240线砂石料分供项目最终结算》、微信聊天记录、联系函、催款律师函及本案庭审笔录在案佐证。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有约束力。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。原告与被告中建七局签订的《中建七局昌吉州重点公路PPP第六工程包项目S240线砂石料采购合同》，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同的约定按时交货及付款。合同签订后，原告按照合同约定向被告供货，被告应依约向原告支付货款。根据有被告方项目经理朱鹏签字确认的《新疆昌吉州重点公路PPP第六工程包项目工程S240线砂石料分供项目最终结算》显示，案涉项目最终结算金额为14825300元，原告亦加盖公章予以认可。原告自认被告已支付货款770万元，故案涉项目剩余未支付货款为7125300元。被告未到庭提出反驳意见及相关证据，本院以原告的主张予以认定，故对原告请求被告支付剩余货款7125300的诉讼请求，经审查并无不当，本院予以支持。关于原告主张被告支付自2018年8月25日起按以7125300元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息，根据本案采购合同约定，在每年的冬休期，即每年的12月前被告需支付至结算总金额的90%，原告在2018年10月23日即通过微信向被告发出《联系函》，向被告催要剩余货款1260.9493万元，故对于利息，本院酌定自2018年12月1日起予以支持。关于原告主张的原告人工、机械窝工费用300000元，根据案涉采购合同约定，合同暂定价款（含增值税）5911万元，包括物资款、运输费、装（卸）车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。但案涉合同未履行完毕即提前终止。基于案涉合同履行时间节点、周期长短、各方实际履行内容、合同履行现状等情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，本院酌定被告支付原告该项损失100000元。被告中建七局经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告中国建筑第七工程局有限公司于本判决生效后十日内支付原告奇台县启顺军建材有限公司货款7125300元及利息（以7125300元为基数，自2018年12月1日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至债务实际清偿之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告中国建筑第七工程局有限公司于本判决生效后十日内支付原告奇台县启顺军建材有限公司人工、机械窝工损失100000元；三、驳回原告奇台县启顺军建材有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费69095元，减半收取34548元，财产保全费5000元，共计39548元，由原告奇台县启顺军建材有限公司负担2548元，被告中国建筑第七工程局有限公司负担37000元。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  赵宜勇二〇二一年三月十日书记员  李亚楠