湖北省丹江口市人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂0381民初442号原告：湖北中姣建筑工程有限公司（以下简称中姣公司），住所地武汉市江岸区黄孝河路45号1019室，统一社会信用代码：914201020591510651。法定代表人：黄猛，系该公司总经理。委托诉讼代理人：陈正平，男，北京奥东（成都）律师事务所律师。代理权限：特别授权，代为承认部分或全部诉讼请求，代为放弃、变更或增加诉讼请求，代为和解、反诉，代为提出或申请撤回上诉，代收法律文书。委托诉讼代理人：黄立山，男，生于1965年6月19日，汉族，住河南省平舆县东和店镇董庄行政村东辛庄，身份证号码：。系公司员工。代理权限：特别授权，代为承认部分或全部诉讼请求，代为放弃、变更或增加诉讼请求，代为和解、反诉，代为提出或申请撤回上诉，代收法律文书。被告：湖北万寿菊颐养园酒店管理有限公司（以下简称万寿菊公司），住所地丹江口市浪河镇3602工厂厂区99栋，统一社会信用代码91420381MA48HTN0X7。法定代表人：宋树珍，该公司总经理。原告湖北中姣建筑工程有限公司（以下简称中姣公司）与被告湖北万寿菊颐养园酒店管理有限公司（以下简称万寿菊公司）、丹江口阿里山生猪养殖专业合作社（以下简称阿里山合作社）建设工程合同纠纷一案，于2021年1月21日向本院提出诉讼。本案在审理过程中，原告中姣公司申请撤回对被告阿里山合作社的起诉，本院口头裁定予以准许。本院受理后，依法由审判员肖拥民适用简易程序，于2021年3月18日公开开庭进行了审理。原告中姣公司的委托代理人陈正平、黄立山到庭参加了诉讼，被告万寿菊公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中姣公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告万寿菊公司支付工程款2441480元及逾期利息（利息按国家规定计算）；2.判令被告万寿菊公司返还创业基金50万元（即50万元工程保证金）；3.上述被告承担本案全部诉讼费用及相关费用。事实与理由，2019年8月28日原告武汉华博腾达建筑劳务有限公司（现更名为湖北中姣建筑工程有限公司）与被告万寿菊公司签订了一份《施工合同》，在该合同中，约定了工程名称：湖北万寿菊颐养园酒店，工程地点：丹江口市浪河镇青木社区，承包范围：一期工程保温和外墙真石漆以及园区内所有60系列平开窗工程。承包方式：包工包料包合格等等。按照合同约定，原告应向被告缴纳创业基金50万元，相当于工程质量保证金。2019年12月11日，原告向被告一确认月工程进度，双方核实总计工程款为1359480元，被告现场负责人签字确认，2020年10月8日向被告申报工程量1082000元未签字确认，第二个月完成的工作量原告上交了工作量清单等资料，因疫情原因，被告万寿菊公司投资方没有到位，该项目目前面临停摆状态。因原告目前已经实际完成了工作量，面临农民工工资结算，材料款结算的原因，但被告却迟迟不与原告结算。原告支付给被告万寿菊公司的50万创业基金要求原告按指定直接打给阿里山合作社的账号，至今没有返还给原告，因原告已经按照合同约定完成了该工程的进度工作，但被告万寿菊公司迟迟不与原告办理结算手续，也不支付工程款。综上所述，原告认为：被告不恪守信用，不按合同的约定支付工程款，给原告在经济上造成了巨大的损失，据此，原告依据我国法律的相关规定，呈状起诉，恳请贵院依法判如前请。被告万寿菊公司经本院送达起诉状副本及举证通知书后，在规定的期限内未作答辩，亦未提供证据。经审理查明，2019年8月28日原告武汉华博腾达建筑劳务有限公司（现更名为湖北中姣建筑工程有限公司）与被告万寿菊公司签订了一份《施工合同》，该合同中，约定了工程名称：湖北万寿菊颐养园酒店，工程地点：丹江口市浪河镇青木社区，承包范围：一期工程保温和外墙真石漆以及园区内所有60系列平开窗工程。承包方式：包工包料包合格。付款方式：乙方（原告）在甲方（被告）集团的农业合作总社下成立分社，乙方缴纳设计创业基金（启动资金500000元）伍拾万元加入合作社，成为甲方的农业分社，并由甲方协助办理营业执照，创业基金打入甲方指定银行账户后转为“一比十”贷款的保证金，甲方作为担保人在银行办理贷款并在20个工作日内办理好银行贷款，银行贷款的数额为乙方缴纳保证金金额的10倍（如果贷款不能如期到位，甲方无条件返还其启动资金，并为乙方所做的工作该出相应的报酬）；本工程按每月25号报进度，下月10号前按完成工程量的70%付工程款等内容。按照合同约定，原告于2019年8月28日向被告指定银行账户转账50万元，被告万寿菊公司给原告中姣公司出具了收据，收款事由：成立合作社创业基金。合同签订后，原告进场施工，施工期间，被告万寿菊公司支付了原告30万元工程款。2019年12月11日，原告向被告万寿菊公司确认工程进度月报表，双方核实总计工程款为1359480元，被告方现场负责人签字确认，后续工程量及工程价款被告万寿菊公司没有签字确认。后因被告万寿菊公司的资金等原因，致使该工程停工，没有竣工验收。庭审中，原告方同意后续工程量及工程价款待双方签字确认或司法鉴定后另行主张权利。本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。原告中姣公司与被告万寿菊公司签订的施工合同，双方形成了建设工程施工合同关系。原告中姣公司在合同签订后就本案工程项目已经进行了施工，被告万寿菊公司应按照合同的约定支付相应的施工费用。所施工的部分工程量及工程价款，双方进行了签字确认，视为原告中姣公司所施工的工程质量合格，被告万寿菊公司应当支付原告中姣公司工程款1359480元，扣除被告万寿菊公司已支付的300000元，被告万寿菊公司下欠原告1059480元，并从起诉之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。原告中姣公司诉请的后续工程量及工程价款，因原、被告双方没有结算，可在工程价款确定后，原告方另行主张权利。原告中姣公司想被告万寿菊公司缴纳的创业基金500000元，因被告万寿菊公司承诺的条件未成就，应当由被告万寿菊公司退还原告中姣公司。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告湖北万寿菊颐养园酒店管理有限公司于本判决生效后三十日内支付原告湖北中姣建筑工程有限公司工程款1559480元，并以1059480元为基数，从2021年1月21日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息至所有款项还清之日止；二、驳回原告湖北中姣建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费27600元，减半收取13800元，由原告湖北中姣建筑工程有限公司负担4650元。被告湖北万寿菊颐养园酒店管理有限公司负担9150元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。本判决书发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书确定的最后一日起计算。审判员  肖拥民二〇二一年三月十九日法官助理柯明飞书记员姚嘉乐本案适用的相关法律依据：《中华人民共和国合同法》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。