江苏省泰兴市人民法院民 事 判 决 书(2016)苏1283民初3718号原告：江苏华大离心机制造有限公司，住所地江苏省张家港经济开发区勤星路8号。法定代表人：吴志明，董事长。委托代理人：乐尼亚（特别授权），广东昆吾律师事务所律师。被告：亚太泵阀有限公司，住所地泰兴市经济开发区城东工业园。法定代表人：常磊，董事长。委托代理人：顾海涛（特别授权），江苏兴泰律师事务所律师。被告：亚太水处理（天长）有限公司，住所地安徽省天长市经济开发区经十路与纬一路交叉口。法定代表人：刘美，董事长。委托代理人：张伯生（特别授权），该公司员工。原告江苏华大离心机制造有限公司（以下简称离心机公司）与亚太泵阀有限公司（以下简称泵阀公司）、亚太水处理（天长）有限公司（以下简称水处理公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员程志伟独任审判，公开开庭进行了审理。原告离心机公司委托代理人乐尼亚、被告泵阀公司委托代理人顾海涛、被告水处理公司委托代理人张伯生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告离心机公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即偿还设备款188000元。2、请求判令被告支付逾期付款利息23395元（自2012年10月1日起中国人民银行贷款利率暂计算至2016年4月1日）。3、判令本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2012年2月18日，原告与被告泵阀公司签订设备购销合同，由泵阀公司向原告购买污泥脱水系统一台，合同总价为47万元，原告已按约履行完交货等合同义务，合同约定货款支付方式为：预付30%，发货前付40%，安装调试验收合格或货到3个月付20%（以时间先到为准），10%质保期满付清。但截至目前，泵阀公司仅向原告支付了合同总额60%的设备款合计28.2万元，尚欠18.8万元拖欠至今。本着友好合作原则，原告多次就上述欠款的妥善解决与泵阀公司进行协商，但泵阀公司至今仍未向原告清偿上述欠款。2015年7月，被告水处理公司发工作联系函要求原告提供指导安装调试服务后支付余款，但原被告就款项支付未达成一致意见。现原告诉至法院。被告泵阀公司辩称，被告单位名称于2016年2月18日由江苏亚太泵阀有限公司变更而来。泵阀公司没有与原告签订合同，也没有收到设备，没有汇款给原告，没有收到原告开具的增值税发票。被告水处理公司辩称，水处理公司没有与原告签订任何合同，水处理公司不应当支付任何货款。水处理公司向原告寄两份工作联系函，是因为水处理公司使用了原告的产品，需要原告安装调试，水处理公司承诺只要原告安装调试好，水处理公司会支付泵阀公司的货款。但是原告一直没有进行任何安装调试，所以水处理公司不予以付款。结合原告诉状以及原告与被告泵阀公司签订的合同，合同中约定的是质保期满支付质保金，但是原告还没有安装调试结束，因此质保金部分不应当支付。对利息，合同中没有任何约定，没有法律依据，因此不应当支付。本院经审理认定事实如下：2012年2月18日，离心机公司（供方）与泵阀公司（需方）签订设备购销合同书一份（合同编号：HB110058），约定泵阀公司向离心机公司购买污泥脱水系统一套，合同含税总价为47万元。交货时间：预付款到帐60天交货。交货地点：江苏泰兴亚太仓库。付款方式：预付30%，发货前付40%，安装调试验收合格（或货到3个月）付20%（以时间先到为准），余款10%质保期满付清。供方收到90%货款后提供合同总价的增值税发票，发货时提供设备的发运单、供需双方签署的发货凭证。……质保期为产品安装调试正常运行后18个月，质保期内，供方对产品存在的质量问题包修、包括、包退。在合同质保期内被供方更换或维修出现大故障的设备转鼓及螺旋质保期为更换或维修并通过相关验收之日起18个月，如在上述质保期结束时仍不能满足合同要求，需方有权选择要供方继续维修或更换直至设备符合合同规定。……业主最终签字、盖章确认验收合格为最终验收合格依据。……供方负责设备的指导安装、调试，供方应当派有经验的工程技术人员到产品使用现场指导安装、调试，具体时间由需方提前通知。……泵阀公司工作人员张伟签名后加盖章公司合同专业章。离心机公司法定代表人吴志明签名后加盖公司合同专业章。2012年6月6日，离心机公司将污泥脱水系统的货物送至泵阀公司处，泵阀公司工作人员张伟在送货单中加注：“货已收，待检验。”2015年4月20日，离心机公司开具名称为泵阀公司、金额为47万元的增值税专业发票。后交给水处理公司的张伯生，张伯生向离心机公司出具发票收条。2015年7月4日，水处理公司向离心机公司邮寄《关于指导安装调试污泥脱水系统工作联系函》一份，载明：……“贵我双方于2012年2月29日签订污泥脱水系统购销合同一份，设备用于陕西省黄龙县污水处理厂，设备交付现场后，至今未予调试。黄龙县污水处理厂工程我公司从2012年开始启动，在贵公司等配套供应商的积极配合下进展很顺利，工程初期货到验收阶段，业主方不进行验收、迟迟无法进水等多方面原因造成了贵公司所供的污泥脱水系统一直未能进行调试，我公司也实属无奈。现在现场已经具备安装调试的条件，我公司就指导安装调试污泥脱水系统和贵公司进行了多次商谈，贵公司一直坚持：要我公司先支付安装调试款，我公司已经支付60%的货款给贵公司，可业主方仅支付30%货款给我公司，我公司资金压力很大，肯请贵公司出于贵我双方友好合作关系，理解我公司处境，并能支持我公司工作，于2015年7月6日前派服务员去设备现场进行指导安装调试工作，配合我公司将贵公司所供污泥脱水系统一次性通过业主方验收，以免时间拖延造成不必要的纠纷和损失。我公司承诺：污泥脱水系统通过业主方验收3个月，我公司按照合同约定将安装调试款一并支付给贵公司，望贵公司给予理解和支持。另合同未执行结束部分由水处理公司和贵公司继续执行！”2015年7月6日，水处理公司重新向离心机公司邮寄《关于指导安装调试污泥脱水系统工作联系函》一份，载明：……“敬请贵公司于2015年7月8日前派员去现场指导安装调试。逾期未到，按照每天10万元进行扣罚，且由此产生的一切费用和给我公司及业主方造成的损失将全部由贵公司承担，直接从贵公司货款中扣除，不足部分本公司将保留对贵州公司进行进一步索赔的权利。原江苏亚太泵阀有限公司和贵公司签订的合同（合同编号HB110058）由水处理公司全权负责执行。此份联系函扫描件发送信息、邮件和原件共具法律效力。”合同签订后，泵阀公司已给付离心机公司货款合计28.2万元（分别为：2012年2月22日通过银行转帐9.4万元；同年6月4日通过银行转帐5.8万元；同年6月5日以承兑汇票支付13万元）。后双方因货款产生纠纷，协商未果，原告离心机公司遂诉来本院。另查明，2016年2月18日，泰州市泰兴工商行政管理局出具公司准予变更登记通知书一份，载明：江苏亚太泵阀有限公司企业名称变更为泵阀公司。以上事实有原告离心机公司提交的设备购销合同书、送货单、增值税专用发票复印件、工作联系函、收据，被告泵阀公司提交的单位营业执照、变更函告、水处理公司的企业信息表等证据及当事人的陈述在卷佐证，本院予以确认。本院认为，原告离心机公司与被告泵阀公司签订的合同，依法成立，合法有效，当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。离心机公司与泵阀公司于2012年2月18日签订设备购销合同，该合同中泵阀公司由张伟签名并加盖了合同专用章，而且，泵阀公司已给付了部分货款，其辩称没有与离心机公司签订合同，与事实不符，本院不予采信。离心机公司与泵阀公司签订的合同约定价款总额为47万元，付款方式为预付30%，发货前付40%，两项合计为32.9万元，而实际上，离心机公司2012年6月6日发货时，泵阀公司只付款28.2万元，为合同价款总额的60%，尚欠10%货款计4.7万元，该款项泵阀公司应当给付。合同还约定，设备安装调试验收合格（或货到3个月）付20%（以时间先到为准），由于离心机公司交货后，因业主等原因，该设备未能进行调试，在此情形下，应按交货时间计算付款期限，即设备设备交付3个月后，泵阀公司应当给付货款总额的20%，计9.4万元。上述两项合计14.1万元，泵阀公司应当按合同约定给付离心机公司，因其未能按约付款，离心机公司主张其支付该部分货款及自2012年10月1日起按中国人民银行贷款利率计算逾期付款利息，符合法律规定，本院予以支持。关于质保金问题。合同约定货款总额的10%在质保期满付清，而质保期为产品安装调试正常运行后18个月。设备的安装调试系离心机公司的合同义务，其在2015年7月两次收到水处理公司的工作联系函后，应当按合同约定履行设备调试义务，但是，离心机公司并未能履行该项合同义务。同时，离心机公司也没有证据证明其已经对交付的设备进行了调试，且设备已正常运行。因此离心机公司主张要求支付10%的质保金4.7万元，不符合合同约定，该部分诉讼请求，本院不予支持。债务加入是指第三人与债权人、债务人达成三方协议或第三人与债权人达成双方协议或第三人向债权人单方承诺由第三人履行债务人的债务，但同时不免除债务人履行债务的债务承担方式。本案中虽然案涉合同系离心机公司与泵阀公司签订，但是，水处理公司在出具给离心机公司的两份工作联系函中，已同意“合同未执行结束部分”由其和离心机公司“继续执行”，泵阀公司与离心机公司签订的合同由其“全权负责执行”，水处理公司的该意思表示应视为其向离心机公司单方承诺自愿加入案涉合同债权债务关系中，并承担泵阀公司的债务，构成债务加入。现离心机公司请求水处理公司与泵阀公司承担连带给付义务，本院予以支持。水处理公司辩称不应当支付任何货款之理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十一条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百三十条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告亚太泵阀有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告江苏华大离心机制造有限公司货款141000元及利息（自2012年10月1日起计算至实际清偿之日止，按中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率计算）。被告亚太水处理（天长）有限公司对此承担连带清偿责任。二、驳回原告江苏华大离心机制造有限公司的其他诉讼请求。被告如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2235元，由原告离心机公司负担555元，被告泵阀公司负担1680元，水处理公司承担连带清偿责任（此款原告已预交,被告在履行给付义务时加付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（户名：江苏省泰州市中级人民法院；开户行：农行泰州海陵支行；账号：10×××68；行号：103312820114）。审判员  程志伟二〇一六年八月十日书记员  凌鸿鹏附：本案引用有关法律规定：《中华人民共和国合同法》第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。