wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院民 事 判 决 书（2019）黑0111民初404号原告：王金国，男，1975年12月6日生，汉族，个体，住哈尔滨市呼兰区。被告：高奎，男，1965年5月19日生，汉族，农民，住哈尔滨市呼兰区。原告王金国与被告高奎买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王金国到庭参加诉讼，被告高奎经传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。王金国向本院提出诉讼请求：1.请求依法判决被告高奎给付原告车款3万元，并按银行利率给付计息，自2017年1月起至判决时止；2.由被告承担本案的诉讼费。事实和理由：原被告系朋友。2016年11月21日，高奎购买原告货车，价格5.1万。当时支付2.1万，下欠3万元，出具欠据一张。2018年春节前，高奎给我3000元利息，之后再未还款。王金国围绕诉讼请求提交证据欠据1张“今有高奎欠王金国车款三万元，到年前一次还清。2016年11月21日。欠款人高奎。该证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以采信。本院经审理确认事实如下：2016年11月21日，高奎购买原告货车一台，价款5.1万，当时给付2.1万，尚欠3万元，出具欠据一张。2018年春节前，高奎给付原告3000元利息。之后再未还款。法庭向高奎调查时，其认可上述事实。同时表示暂时没有还款能力。本院认为，被告欠原告车款3万元属实。因借据未载明利率，应按中国人民银行同期同类贷款利率计算利息，因原告自认2018年春节前收到3000元利息，应自2018年春节后即正月初一起至判决生效止。综上，对原告王金国要求偿还本金的诉讼请求，本院予以支持，要求给付利息的诉讼请求部分支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定、最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条规定，判决如下：被告高奎于本判决发生法律效力之日起七日内偿还原告王金国本金3万元，并按中国人民银行同期同类贷款利率给付利息，自2018年正月初一起至判决生效止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费550元，减半收取275元，由被告高奎负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省哈尔滨市中级人民法院。审判长  肖志军二〇一九年四月十日书记员  叶春雪
福建省惠安县人民法院 执 行 裁 定 书 (2018)闽0521执5993号之一 申请执行人:曾周洪，男，1988年6月19日出生，汉族，住惠安县。 被执行人：李增灿，男，1995年2月2日出生，汉族，住惠安县。 本院在执行申请执行人曾周洪与被执行人李增灿民间借贷纠纷一案中，依法向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依该文书，被执行人应偿付申请执行人借款10000元及相应利息。执行中，本院多次通过司法查控系统查询，未发现被执行人有可供立即变现执行的财产，且申请执行人也未能提供确实有效的执行财产线索。本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单进行信用惩戒，限制其高消费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  侯炳泉 审判员  黄慧佳 审判员  刘 军 二〇一九年四月八日 书记员  徐君鸿
福建省惠安县人民法院 执 行 裁 定 书 (2018)闽0521执6204号之一 申请执行人:曾细松，男，1982年9月20日出生，汉族，住晋江市。 被执行人：黄福泉，男，1974年4月4日出生，汉族，住惠安县。 本院在执行申请执行人曾细松与被执行人黄福泉民间借贷纠纷一案中，依法向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依该文书，被执行人应偿付申请执行人款项60000元及相应利息。执行中，本院多次通过司法查控系统查询，除查封被执行人名下的闽Ｃ×××××号车辆一部（未控制）外，未发现被执行人有可供立即变现执行的财产，且申请执行人也未能提供确实有效的执行财产线索。本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单进行信用惩戒，限制其高消费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  侯炳泉 审判员  黄慧佳 审判员  刘 军 二〇一九年四月八日 书记员  徐君鸿
广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0103刑初912号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人江成，男，1989年1月23日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地址：南宁市青秀区。因涉嫌犯故意伤害罪，于2018年10月3日到公安机关投案，同日被刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。 辩护人赵春林，广西秋合律师事务所律师。 辩护人李莹，广西秋合律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉[2018]890号起诉书指控被告人江成犯故意伤害罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人江成及辩护人赵春林到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案进行了延期审理，现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2018年2月13日1时许，被告人江成与被害人许某在南宁市青秀区基督教堂旁的“江某”烧烤店喝酒，后因江成劝酒许某不喝，江成就拿起酒瓶砸向许某头部。经鉴定，被害人许某所受损伤程度达轻伤一级。2018年10月3日，被告人江成主动到南宁市公安局新城派出所投案。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人江成故意伤害他人身体健康，致人轻伤，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人江成对公诉机关指控事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人对指控事实及罪名无异议，认为被告人具有如下从宽处罚情节：一、被告人因琐事致冲动而殴打被害人；二、被告人是初犯、偶犯；三、被告人与被害人系朋友关系，没有伤害被害人的主观故意。 经审理查明，2018年2月13日1时许，被告人江成与被害人许某在南宁市青秀区基督教堂旁的“陈某”烧烤店喝酒过程中，江成因喝酒琐事，使用酒瓶砸打许某的头面部致许受伤。经鉴定，被害人许某头面部所受损伤程度达轻伤一级。2018年10月3日，被告人江成主动到南宁市公安局新城派出所投案。 另查明，在本案审理过程中，被告人江成家属将赔偿款人民币50000元交至本院账户用于赔偿被害人许某损失。 上述事实，被告人江成及辩护人在法庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、证人翟某证言、被害人许某陈述、被告人江成供述、法医学人体损伤程度鉴定书、现场辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江成故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。被告人江成于案发后自动投案，归案后如实供述罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人家属代为赔偿被害人损失，酌定从轻处罚；其交至本院账户的款项由本院发还被害人许某。辩护人关于被告人无伤害被害人的主观故意的辩护意见，因与查明事实及法律规定不符，不予采纳；其余辩护意见经查属实，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人江成犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本一份。 审 判 长  刘 胜 人民陪审员  胡晓婷 人民陪审员  韦京晖 二〇一九年四月三十日 书 记 员  刘青丽 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
广东省东莞市第三人民法院民 事 裁 定 书（2018）粤1973民初20651号之一原告：陈汉郁，男，1972年11月15日出生，汉族，住广东省陆丰市，被告：冉恒兵，男，1971年10月24日出生，汉族，住湖北省利川市，原告陈汉郁与被告冉恒兵房屋租赁合同纠纷一案，本院于2018年11月7日立案。原告陈汉郁于2019年4月3日以自身原因为由，向本院提出撤诉申请。本院认为，原告陈汉郁的撤诉申请符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：准许原告陈汉郁撤诉。案件受理费943.64元，已因撤诉减半收取，由原告陈汉郁负担，原告已预交1887.28元，其余943.64元本院予以退回。审 判 长  韦枝展人民陪审员  赖友鸿人民陪审员  林思毅二〇一九年四月三日书 记 员  黄 兵黄敏宜附相关法律法规条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
江苏省仪征市人民法院结 案 通 知 书（2019）苏1081执恢90号陈荣与孙剑、宝永彬保证合同纠纷一案[案号：（2016）苏1081执1249号]，本院于2016年9月7日立案执行，2019年3月8日恢复执行[案号：（2019）苏1081执恢90号]，执行标的661000元。在执行过程中，双方当事人经协商达成长期和解协议，故本案现终结执行。二〇一九年四月二十二日
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执6123号之一申请执行人郑丽艳，女，1962年5月28日出生，住乐清市。被执行人卢启远，男，1978年2月13日出生，住乐清市。申请执行人郑丽艳与被执行人卢启远民间借贷纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初2389号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年11月07日立案执行。执行标的为执行款600000元及利息，并负担案件受理费9800元、执行费8400元。执行立案后，本院于2018年11月12日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人卢启远履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人卢启远逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人卢启远的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人卢启远有银行开户，本院于2018年11月22日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；申请人要求被执行人卢启远在外省的少量账户存款余额暂不用冻结、扣划。截止2019年04月22日，暂未发现被执行人卢启远有其他可供执行的财产。鉴于被执行人卢启远拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人卢启远作出司法拘留15日的决定，同时已对被执行人卢启远采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人郑丽艳，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人卢启远暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执6123号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  於庆波二〇一九年四月二十三日书记员  赵 琼
河南省孟津县人民法院民 事 裁 定 书（2018）豫0322民初2744号原告：赵志刚，男，汉族，1965年3月28日出生，住孟州市。被告：河南省银兴建筑工程有限公司，住所地中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区辛店镇（原镇政府院内）。法定代表人：郭亚莉，副总经理。委托诉讼代理人：昌锁，该公司员工，特别授权。被告：孟津东辰置业有限公司，住所地洛阳市孟津县城关镇小浪底大道与瀍河大道交叉口东北角。法定代表人：王炎，总经理。委托诉讼代理人：张迪生，该公司员工，特别授权。原告赵志刚与被告河南省银兴建筑工程有限公司、孟津东辰置业有限公司为建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年12月12日立案。原告赵志刚诉称，被告东辰公司将其开发的“汤街小镇和兴苑”工程发包给被告银兴公司，银兴公司将其中的工程二标段项目分包给原告，双方并签订有合同，现仍有工程款3722064.08元未支付原告，并应退还工程履约金650000元。为维护原告权益，诉至法院。要求判令二被告给付原告工程款3722064.08元及原告履约金650000元等诉求。被告河南省银兴建筑工程有限公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为，被告住所地在洛阳市××开发区，故洛阳市高新技术开发区人民法院对本案具有管辖权，本案应移送洛阳市高新技术开发区人民法院审理。本院经审查认为，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖，本案中另一被告孟津东辰置业有限公司注册地及登记地在孟津××辖区，依据相关法律规定，我院对本案具有管辖权。且本案系建设工程施工合同纠纷，合同履行地在孟津，故我院对本案有管辖权，被告河南省银兴建筑工程有限公司提出的管辖权异议不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条、第一百二十七条第一款之规定，裁定如下：驳回被告河南省银兴建筑工程有限公司对本案管辖权提出的异议。如不服本裁定，可以裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉至河南省洛阳市中级人民法院。审 判 长  张国强审 判 员  王素芳人民陪审员  许干周二〇一九年四月九日书 记 员  刘倩倩
福建省惠安县人民法院 执 行 裁 定 书 (2018)闽0521执6368号之一 申请执行人:陈国雄，男，1966年10月28日出生，汉族，住厦门市湖里区。 被执行人：曾福基，男，1976年1月6日出生，汉族，住惠安县。 本院在执行申请执行人陈国雄与被执行人曾福基民间借贷纠纷一案中，依法向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依该文书，被执行人应偿付申请执行人款项34200元及相应利息。执行中，本院多次通过司法查控系统查询，除冻结被执行人银行存款13056.4元外，未发现被执行人有可供立即变现执行的财产，且申请执行人也未能提供确实有效的执行财产线索。本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单进行信用惩戒，限制其高消费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  侯炳泉 审判员  黄慧佳 审判员  刘 军 二〇一九年四月二十八日 书记员  徐君鸿
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执4422号之一申请执行人陈素玲，男，1968年10月31日出生，住乐清市。申请执行人徐丽芬，男，1963年3月22日出生，住乐清市。被执行人周晔，女，1964年12月19日出生，住乐清市。被执行人蒋金叨，男，1962年3月12日出生，住乐清市。申请执行人陈素玲;徐丽芬与被执行人周晔、蒋金叨民间借贷纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初4186号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年07月27日立案执行。执行标的为执行款900000元及利息，并负担案件受理费12125元、执行费11400元。执行立案后，本院于2018年08月06日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人周晔、蒋金叨履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人周晔、蒋金叨逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人周晔、蒋金叨的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人周晔、蒋金叨有银行开户，本院于2018年08月06日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；申请人要求对被执行人周晔、蒋金叨在外省银行的小额存款暂不用冻结、扣划；发现被执行人周晔、蒋金叨名下有房产位于乐清市××镇××村的房屋已查封，但该房产尚未办理土地分户手续，无法办理产权转移登记手续，故一时难以处置，被执行人蒋金叨名下有房产位于乐清市××镇××街的房屋已查封，但该房产已抵押给其他债权人，抵押金额与房产价值相当，目前暂无处置必要，上述二处房产本院于2018年08月15日在（2018）浙0382执4422号案件中进行查封，以上房产的查封期限为三年，申请人亦同意法院暂缓处置；发现被执行人周晔在乐清市××有工资、奖金等收入，本院于2018年10月15日扣留，但工资的提取需定期进行，目前尚未达到提取期限；发现被执行人周晔在温州市住房公积金管理中心乐清分中心有公积金收入，本院于2018年09月27日进行扣留。截止2019年04月07日，暂未发现被执行人周晔、蒋金叨有其他可供执行的财产。鉴于被执行人周晔、蒋金叨拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人周晔、蒋金叨采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人陈素玲;徐丽芬，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人周晔、蒋金叨暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执4422号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  於庆波二〇一九年四月八日书记员  赵 琼
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院民 事 裁 定 书（2019）黑0111民初151号原告：李玉华，女，1950年8月1日出生，汉族，农民，住呼兰区。被告：呼兰区双井街道黄平村村委会，住所地双井街道黄平村。法定代表人：倪春风，村委会主任。原告李玉华与被告呼兰区双井街道黄平村村委会民间借贷纠纷一案，本院于2019年1月8日立案。原告于2019年4月1日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的请求符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款规定，裁定如下：准许李玉华撤诉。案件受理费50元，减半收取25元，由原告负担。审判员  肖志军二〇一九年四月一日书记员  叶春雪
河南省濮阳县人民法院执 行 裁 定 书（2018）豫0928执1681号申请执行人任东远，男，1986年11月30日生，汉族，住濮阳县。被执行人潘时东，男，1985年10月5日生，汉族，住濮阳县。申请执行人任东远申请执行潘时东民间借贷纠纷一案，申请人申请执行标的为25219元。申请人申请执行立案后，本院依法向被执行人送达了执行通知书、报告财产令、限制高消费令，张贴了大头贴、悬赏公告，将被执行人列入了失信被执行人名单，并依法对被执行人名下工商、车辆、房产、银行账户进行了查控。经查控被执行人潘时东银行卡账户无可供执行余额；被执行人名下号牌为豫Ｊ×××**大众牌汽车一辆本案已经将车辆户口查封，但未发现车辆实际下落。被执行人名下无工商登记信息、无证券信息、无房产登记信息。经申请人提供、法院依职权查询，未发现被执行人其他可供执行财产线索。经走访、张贴公告，未发现被执行人下落。经调查，被执行人现确无可供执行财产，依据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条、第六条之规定，裁定如下：终结濮阳县人民法院作出的（2018）豫0928民初3464号民事判决书的本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可再次申请执行。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  郭永杰审判员  赵刚身审判员  齐杰伟二〇一九年四月三十日书记员  吴振虎
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2019）浙0382执618号之二申请执行人：傅加斌，男，1954年10月7日出生，汉族，住乐清市。被执行人：黄福田，男，1954年7月21日出生，汉族，住乐清市。申请执行人傅加斌与被执行人黄福田买卖合同纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初7403号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2019年01月17日立案执行。执行标的为执行款16660元及利息，并负担案件受理费108.5元、执行费150元。执行立案后，本院于2019年1月17日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人黄福田履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人黄福田逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人黄福田的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人黄福田有银行开户，本院于2019年1月23日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；被执行人黄福田名下有房产位于乐清市，本院于2019年1月25日进行查封，但该房产尚未办理土地分户手续，无法办理产权转移登记手续，故一时难以处置，以上房产的查封期限为三年。截止2019年4月22日，在扣除案件受理费108.5元、执行费150元后，申请执行人傅加斌受偿15338.85元，暂未发现被执行人黄福田有其他可供执行的财产。鉴于被执行人黄福田拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人黄福田作出罚款200元的决定，同时已对被执行人黄福田采取了纳入失信被执行人名单和限制高消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人傅加斌，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人黄福田暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2019）浙0382执618号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。代执行员  孙建德二〇一九年四月二十三日代书记员  林 鹏
福建省惠安县人民法院 执 行 裁 定 书 (2018)闽0521执6142号之一 申请执行人:李锦彬，男，1982年8月5日出生，汉族，住惠安县。 被执行人：李辉峰，男，1978年3月23日出生，汉族，住惠安县。 本院在执行申请执行人李锦彬与被执行人李辉峰民间借贷纠纷一案中，依法向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依该文书，被执行人应偿付申请执行人款项100000元及相应利息。执行中，本院多次通过司法查控系统查询，未发现被执行人有可供立即变现执行的财产，且申请执行人也未能提供确实有效的执行财产线索。本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单进行信用惩戒，限制其高消费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  侯炳泉 审判员  黄慧佳 审判员  刘 军 二〇一九年四月八日 书记员  徐君鸿
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2019)黔0303执872号申请人：孙绍强，男，汉族，1985年9月5日出生，住贵州省遵义市红花岗区。被执行人：姚丽，女，汉族，1974年1月27日出生，户籍地贵州省遵义市红花岗区，住贵州省遵义市汇川区。申请人孙绍强与被执行人姚丽借款合同纠纷一案，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人姚丽银行存款人民币40000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员  周洲二〇一九年四月十一日书记员  吴鑫
福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0582民初2489号 原告：林凤娇，女，1985年10月26日出生，汉族，住晋江市。 原告：姚荣宅，男，1984年2月12日出生，汉族，住晋江市。 二原告共同委托诉讼代理人：许志东、郑昆城，福建尚圭律师事务所律师、实习律师。 被告：福建侨成房地产开发有限公司，住所地晋江市。 法定代表人：姚明开，该公司总经理。 委托诉讼代理人：曾志群、庄俊峰，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 原告林凤娇、姚荣宅与被告福建侨成房地产开发有限公司（以下简称侨成公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年2月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告林凤娇、姚荣宅的委托诉讼代理人许志东，被告侨成公司的委托诉讼代理人曾志群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 林凤娇、姚荣宅经变更诉讼请求后向本院提出诉讼请求：侨成公司向林凤娇、姚荣宅支付因逾期交房产生的违约金8941.03元（以总购房款764191元为基数，按日万分之一的标准自2018年3月2日起计算至2018年6月26日止）。事实和理由：双方于2015年9月19日签订《商品房买卖合同》一份，合同约定林凤娇、姚荣宅向侨成公司购买房屋，总金额为764191元。《商品房买卖合同》第十一条约定侨成公司应于2017年6月30日前将上述商品房交付林凤娇、姚荣宅使用，《补充协议》第八条约定林凤娇、姚荣宅给予6个月宽展期且违约金自宽展期届满次日起算。林凤娇、姚荣宅已按约定支付购房款给侨成公司。侨成公司未能按合同约定时间交付商品房，已经严重违约。扣除关于天气问题共计顺延60天，故逾期交房违约金的起算时间为2018年3月2日。 侨成公司辩称：1.工程竣工验收是交房的强制条件，但竣工验收备案证明书并非交房的强制性条件。2.林凤娇、姚荣宅已经在2018年2月25日提前办理交房手续，视为双方以实际行为同意对交房条件进行变更，符合合同法第36条的规定。3.林凤娇、姚荣宅提前办理交房并实际接收房屋并未造成任何损失，要求侨成公司承担交房后的逾期交房违约金显失公平。4.参考司法实践，交房后不应再要求逾期交房违约金，侨成公司认为违约金应当计算至2018年2月25日，由此计算本案不存在逾期交房的情况。5.同类型的案件在晋江法院、泉州中院也是判决计算至实际交房之日止。 审理中，双方当事人对以下事实没有异议，本院依法予以确认：林凤娇、姚荣宅与侨成公司于2015年9月19日签订《商品房买卖合同》一份，合同约定林凤娇、姚荣宅向侨成公司购买房屋，总金额为764191元。诉争房屋的购房款已经全部交付，实际交房时间是2018年2月25日。诉争房屋于2015年6月18日取得预售许可，于2018年4月23日经过消防验收，于2018年6月26日取得建设工程验收备案证明书。双方均认可逾期交房违约金按照购房总价的日万分之一计算，起算时间为2018年1月1日，扣除天气因素时间60天，即起算时间顺延至2018年3月2日。 双方当事人争议焦点为：逾期交房违约金应该计算到何时。 当事人分别围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。林凤娇、姚荣宅提供如下证据：1.晋江市商品房买卖合同（网上签约）登记备案申请表一份；2.商品房买卖合同一份；3.销售不动产统一发票一张；4.个人贷款支付凭证一张。侨成公司提供如下证据：5.《商品房预售许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《国有建设用地使用权证》各一份；6.《建设工程竣工规划条件核实意见书》、《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》各一份；7.《天气资料分析报告》、《天气资料整理分析》各一份；8.《晋江市公安消防大队建设工程消防验收意见书》一份；9.《晋江市建设工程竣工验收备案证明书》一份；10.《侨成海景湾交房（入伙通知书）》、《装修申请须知》、《治安管理规定》、《防火、治安责任承诺书》各一份；11.2018闽05民终5818号民事判决书一份；12.《晋江市房产测绘报告书》、《关于出具“晋江市安海镇海东鸿塔片区侨城海景湾（X地块）58、59幢房产测绘报告书的说明》各一份。 对当事人无异议的证据1-10及证据12中的《晋江市房产测绘报告书》，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：证据11与本案无关，且侨成公司未提供原件予以核实，不予认定。证据12中的《关于出具“晋江市安海镇海东鸿塔片区侨城海景湾（X地块）58、59幢房产测绘报告书的说明》系来源于出具《晋江市房产测绘报告书》的泉州兴业房地产测绘有限公司，可以证实诉争商品房已由专业房产测绘公司于2018年4月16日出具测绘报告。 关于争议焦点。本院认为，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。根据双方在《商品房买卖合同》及附件中关于交房时间、顺延交房情形及宽展期的约定，侨成公司应于2018年3月2日前向林凤娇、姚荣宅交付诉争房产。侨成公司虽然于2018年4月16日取得房屋测绘报告、于2018年6月26日才完成诉争房产所在项目的竣工验收备案，但林凤娇、姚荣宅于2018年2月25日办理了交房手续，应视为其认可诉争房产于办理交房当日已达到双方约定的交付条件。故，本案不存在逾期交房的情形。 除双方当事人无争议的事实外，本院另查明：诉争商品房于2018年4月16日取得房屋测绘报告。林凤娇、姚荣宅于2019年2月19日向本院提起诉讼。 综上所述,本院认为，林凤娇、姚荣宅的主张，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，判决如下： 驳回原告林凤娇、姚荣宅的诉讼请求。 案件受理费50元，因适用简易程序减半收取计25元，由原告林凤娇、姚荣宅负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  洪民强 二〇一九年四月二十四日 书记员  庄艳芳 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十一条对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。 房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 －6－ －5－
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执5698号之一申请执行人刘平，男，1992年9月13日出生，住四川省蓬安县。被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司，住所地乐清市城南街道旭阳小区**-B101，组织机构代码:323425492。法定代表人张镭。申请执行人刘平与被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司不当得利纠纷一案，本院作出的（2018）浙03民终2257号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年10月15日立案执行。执行标的为执行款50000元及利息，并负担案件受理费512元、执行费650元。执行立案后，本院于2018年10月22日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司有银行开户，本院于2018年10月16日进行冻结，于2019年4月8日依法予以扣划到存款1681.27元；被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司名下无车辆和不动产登记信息；据了解，乐清商通贷民间融资信息服务有限公司法定代表人张镭因涉嫌犯罪被依法逮捕，现关押在乐清市看守所。截止2019年4月8日，申请执行人刘平受偿1681.27元，暂未发现被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司有其他可供执行的财产。鉴于被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已电话告知了申请执行人刘平，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人乐清商通贷民间融资信息服务有限公司暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执5698号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  纪承伟二〇一九年四月九日书记员  赵 琼
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执5938号之一申请执行人沈程程，女，1992年10月27日出生，住乐清市。被执行人吴应江，男，1999年2月4日出生，住贵州省盘县。申请执行人沈程程与被执行人吴应江机动车交通事故责任纠纷一案，本院作出的（2017）浙0382民初12677号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年10月25日立案执行。执行标的为执行款33341元及利息，并负担案件受理费625元、执行费400.12元。执行立案后，本院于2018年10月30日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人吴应江履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人吴应江逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人吴应江的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人吴应江有银行开户，本院于2019年04月10日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；被执行人吴应江名下无车辆、不动产、股权、工资、奖金等收入。本院工作人员发函至被执行人吴应江户籍所在地法院协助查询被执行人财产情况，发现被执行人无财产收入。截止2019年4月10日，暂未发现被执行人吴应江有其他可供执行的财产。鉴于被执行人吴应江拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人吴应江作出司法拘留15日的决定，同时已对被执行人吴应江采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人沈程程，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人吴应江暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执5938号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  范道敏二〇一九年四月十日书记员  吴云剑
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院民 事 判 决 书（2019）黑0111民初482号原告：杨金亮，男，1988年1月21日出生，汉族，农民，现住哈尔滨市呼兰区。被告：宁云，男，1974年9月12日出生，汉族，农民，现住哈尔滨市呼兰区。原告杨金亮与被告宁云劳务合同纠纷一案，本院于2019年1月22日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告杨金亮到庭参加诉讼，被告宁云经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，缺席进行审理。本案现已审理终结。杨金亮向本院提出诉讼请求：请求人民法院判决被告偿还原告人工费工资6400元。事实与理由：2018年6月，宁云在呼兰义乌城工地承包钢筋活。我通过朋友柴东介绍，带领5个人给宁云干活。自2018年6月13日开始干了16天。每天每人400元，干完一层就结算。结算时我们6人工资共计21830元。宁云把其他人工资都给了，就欠我的6400元未给。2018年7月17日，在呼兰找他要钱时吵起来了。经光明派出所调解，被告找来两个朋友说和，宁云给我出了一张6400元的欠条。柴东、刘宝龙作为保人签字。约定在2018年9月1日付款，可此款至今未给。被告未答辩。原告杨金亮围绕诉讼请求提交一张欠条：“宁云欠杨金亮工资16天×400共计6400元。还款日期2018年9月1日前。中途不准要钱。欠款人：宁云，担保人：带领工资柴东，担保人：刘宝龙。2018年7月17日”。本院认为，原告提交的证据客观、真实，具有证明力，本院予以采信。本院经审理确认事实如下：本院确认原告陈述的事实。另外，被告此前在本院诉讼时留有送达地址，本案中，向该地址送达传票，要求被告出庭参加诉讼，被告未到庭。本院认为：原告陈述的事实客观真实，经派出所调解后，被告给原告出具了欠条，承认欠原告工资6400元。故被告应当给付此款。原告的诉讼请求本院予以支持。依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条规定，判决如下：被告宁云于判决生效之日起十日内给付原告杨金亮劳务工资6400元。如果未按上述规定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告宁云负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于哈尔滨市中级人民法院。审判员  肖志军二〇一九年四月十六日书记员  叶春雪
福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0582民初2502号 原告：李青松，男，1986年2月27日出生，汉族，住南安市。 委托诉讼代理人：许志东、廖小玲，福建尚圭律师事务所律师、实习律师。 被告：福建侨成房地产开发有限公司，住所地晋江市。 法定代表人：姚明开，该公司总经理。 委托诉讼代理人：曾志群、庄俊峰，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 原告李青松与被告福建侨成房地产开发有限公司（以下简称侨成公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年2月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李青松的委托诉讼代理人许志东，被告侨成公司的委托诉讼代理人曾志群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 李青松经变更诉讼请求后向本院提出诉讼请求：侨成公司向李青松支付因逾期交房产生的违约金10453.95元（以总购房款823146元为基数，按日万分之一的标准自2018年2月20日起计算至2018年6月26日止）。事实和理由：双方于2016年5月7日签订《商品房买卖合同》一份，合同约定李青松向侨成公司购买房屋，总金额为823146元。《商品房买卖合同》第十一条约定侨成公司应于2017年6月30日前将上述商品房交付李青松使用，《补充协议》第八条约定李青松给予6个月宽展期且违约金自宽展期届满次日起算。李青松已按约定支付购房款给侨成公司。侨成公司未能按合同约定时间交付商品房，已经严重违约。扣除关于天气问题共计顺延50天，故逾期交房违约金的起算时间为2018年2月20日。 侨成公司辩称：1.工程竣工验收是交房的强制条件，但竣工验收备案证明书并非交房的强制性条件。2.李青松已经在2018年2月9日提前办理交房手续，视为双方以实际行为同意对交房条件进行变更，符合合同法第36条的规定。3.李青松提前办理交房并实际接收房屋并未造成任何损失，要求侨成公司承担交房后的逾期交房违约金显失公平。4.参考司法实践，交房后不应再要求逾期交房违约金，侨成公司认为违约金应当计算至2018年2月9日，由此计算本案不存在逾期交房的情况。5.同类型的案件在晋江法院、泉州中院也是判决计算至实际交房之日止。 审理中，双方当事人对以下事实没有异议，本院依法予以确认：李青松与侨成公司于2016年5月7日签订《商品房买卖合同》一份，合同约定李青松向侨成公司购买房屋，总金额为823146元。诉争房屋的购房款已经全部交付，实际交房时间是2018年2月9日。诉争房屋于2015年6月18日取得预售许可，于2018年4月23日经过消防验收，于2018年6月26日取得建设工程验收备案证明书。双方均认可逾期交房违约金按照购房总价的日万分之一计算，起算时间为2018年1月1日，扣除天气因素时间50天，即起算时间顺延至2018年2月20日。 双方当事人争议焦点为：逾期交房违约金应该计算到何时。 当事人分别围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。李青松提供如下证据：1.晋江市商品房买卖合同（网上签约）登记备案申请表一份；2.商品房买卖合同一份；3.福建侨成房地产开发有限公司出具的收款收据一张；4.个人贷款支付凭证一张。侨成公司提供如下证据：5.《商品房预售许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《国有建设用地使用权证》各一份；6.《建设工程竣工规划条件核实意见书》、《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》各一份；7.《天气资料分析报告》、《天气资料整理分析》各一份；8.《晋江市公安消防大队建设工程消防验收意见书》一份；9.《晋江市建设工程竣工验收备案证明书》一份；10.《侨成海景湾交房（入伙通知书）》、《装修申请须知》、《治安管理规定》、《防火、治安责任承诺书》各一份；11.2018闽05民终5818号民事判决书一份；12.《晋江市房产测绘报告书》、《关于出具“晋江市安海镇海东鸿塔片区侨城海景湾（X地块）58、59幢房产测绘报告书的说明》各一份。 对当事人无异议的证据1-10及证据12中的《晋江市房产测绘报告书》，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：证据11与本案无关，且侨成公司未提供原件予以核实，不予认定。证据12中的《关于出具“晋江市安海镇海东鸿塔片区侨城海景湾（X地块）58、59幢房产测绘报告书的说明》系来源于出具《晋江市房产测绘报告书》的泉州兴业房地产测绘有限公司，可以证实诉争商品房已由专业房产测绘公司于2018年4月16日出具测绘报告。 关于争议焦点。本院认为，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。根据双方在《商品房买卖合同》及附件中关于交房时间、顺延交房情形及宽展期的约定，侨成公司应于2018年2月20日前向李青松交付诉争房产。侨成公司虽然于2018年4月16日取得房屋测绘报告、于2018年6月26日才完成诉争房产所在项目的竣工验收备案，但李青松于2018年2月9日办理了交房手续，应视为其认可诉争房产于办理交房当日已达到双方约定的交付条件。故，本案不存在逾期交房的情形。 除双方当事人无争议的事实外，本院另查明：诉争商品房于2018年4月16日取得房屋测绘报告。李青松于2019年2月19日向本院提起诉讼。 综上所述,本院认为，李青松的主张，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，判决如下： 驳回原告李青松的诉讼请求。 案件受理费50元，因适用简易程序减半收取计25元，由原告李青松负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  洪民强 二〇一九年四月二十四日 书记员  庄艳芳 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十一条对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。 房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 －6－ －5－
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执5646号之一申请执行人中信银行股份有限公司温州柳市支行，住所地浙江省温州市乐清市柳市镇柳青金融大厦，组织机构代码:73453817-6。法定代表人郑晖。被执行人一开电气集团有限公司，住所地浙江省乐清市柳市镇后街工业区，组织机构代码:75477654-2。法定代表人卢娇岳。被执行人上海一开投资（集团）有限公司，住所地上海市奉贤区庄行镇南亭公路**，组织机构代码:74058167-2。法定代表人屠昌忠。被执行人兴乐电缆有限公司，住所，住所地乐清市柳市镇峡门工业区机构代码:145558574。法定代表人虞文品。被执行人屠昌忠，男，1962年6月27日出生，住浙江省乐清市。被执行人卢娇岳，女，1964年8月20日出生，住浙江省乐清市。被执行人屠乐阳，男，1981年10月18日出生，住浙江省乐清市。被执行人瞿嫦嫦，女，1980年12月24日出生，住浙江省乐清市。被执行人屠甫，男，1983年3月17日出生，住浙江省乐清市。被执行人杨丽双，女，1983年1月11日出生，住浙江省乐清市。申请执行人中信银行股份有限公司温州柳市支行与被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双金融借款合同纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初5630号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年10月11日立案执行。执行标的为执行款5017369.79元及利息，并负担案件受理费5000000元、执行费52486.85元。执行立案后，本院向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询。查明，被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双有银行开户，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划；本院依法轮候查封被执行人一开电气集团有限公司名下坐落在乐清市××镇××街村的两处国有建设用地使用权【土地权证号：1-2008-44-1878，1-2012-44-2018】；依法轮候查封被执行人兴乐电缆有限公司名下坐落在乐清市××镇××村的国有建设用地使用权（土地权证号：1-2013-55-10286）及坐落于乐清市××镇××街工业区××路的不动产【房产证号：温房权证乐清市字2××**，土地使用权证号：乐政国用（2016）第004373号】；另案查封被执行人兴乐电缆有限公司名下车牌号为：浙Ｃ7××**、浙ＣＬ××**、浙ＣＱ××**、浙ＣＬ××**的4辆汽车，车尚未实际扣押，依法查封被执行人屠昌忠所有的坐落在浙江省乐清市××镇××路××号的一处不动产（权证号：**）；所有的坐落在浙江省乐清市××镇××街村××地使用权（权证号：2×**）；轮候查封被执行人屠昌忠柳市镇文昌巷27号（权证号：**）及坐落在浙江省乐清市××镇××街村××地使用权（权证号：2×**）；依法查封被执行人屠乐阳、瞿嫦嫦共同所有的坐落在浙江省乐清市××镇××工业区××路的一处不动产（权证号：温房权证乐清市字第1××**、第1××**），土地证号（1-2013-44-102**）；依法查封被执行人屠甫、杨丽双共同所有的坐落在浙江省乐清市××镇××村××号楼××室的一处不动产（权证号：温预乐清字第**），查封被执行人杨丽双所有的坐落在浙江省乐清市名人公馆201的一处不动产（权证号：2×**）、坐落在浙江省乐清市名人公馆202的一处不动产（权证号：2×**）、坐落在浙江省乐清市名人公馆212的一处不动产（权证号：2×**），上述各被执行人的财产，因尚不具备处置条件，申请执行人暂不要求拍卖处置。暂未发现被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双有其他可供执行的财产。鉴于被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人中信银行股份有限公司温州柳市支行，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人一开电气集团有限公司、上海一开投资（集团）有限公司、兴乐电缆有限公司、屠昌忠、卢娇岳、屠乐阳、瞿嫦嫦、屠甫、杨丽双暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执5646号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  林一锋二〇一九年四月四日书记员  赵 琼
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2019)黔0303执870号申请人：涂玉华，男，仡佬族，1965年5月17日出生，住所地：贵州省道真县仡佬苗族自治县。被执行人：张道才，男，土家族，1969年1月30日出生，住所地：贵州省道真县仡佬苗族自治县。申请人涂玉华与被执行人张道才机动车交通事故责任纠纷一案，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人张道才银行存款人民币21000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员  周洲二〇一九年四月十一日书记员  吴鑫
广东省高州市人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0981民初280号之一原告：高州市农村信用合作联社分界信用社，住所地广东省高州市分界镇。主要负责人：蒋健，主任。委托诉讼代理人：陈锋。委托诉讼代理人：龚燕和。被告：车怡森，男，汉族，1953年4月17日出生，住广东省茂名市茂**。被告:龚茂兰，女，汉族，1962年9月15日出生，住广东省茂名市茂**。委托诉讼代理人：车思谋，男，汉族，1978年9月18日出生，住广东省茂名市茂**，系龚茂兰儿子。原告高州市农村信用合作联社分界信用社诉被告车怡森、龚茂兰金融借款合同纠纷一案，本院于2019年1月16日受理后，依法适用简易程序，于2019年4月8日公开开庭进行审理。原告高州市农村信用合作联社分界信用社于2019年4月28日以被告已还清贷款本金利息及交清所有诉讼费和保全费为由向本院提出撤诉申请。本院认为：在该案审理过程中，原告高州市农村信用合作联社分界信用社以被告已还清贷款本金利息及交清所有诉讼费和保全费为由请求撤回对被告车怡森、龚茂兰的起诉，原告的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十四条第一款第（五）项，《诉讼收费用交纳办法》第十五条之规定，裁定如下：准许原告高州市农村信用合作联社分界信用社撤回对被告车怡森、龚茂兰的起诉。案件受理费12934元，财产保全费5000元，由原告高州市农村信用合作联社分界信用社负担。审判员 张 喜二〇一九年四月二十八日书记员 黄梦别
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执3093号之二申请执行人高乐敏，女，1978年8月20日出生，住浙江省乐清市。被执行人颜志金，男，1981年8月15日出生，住浙江省乐清市。被执行人南娜琼，女，1983年7月31日出生，住浙江省乐清市。申请执行人高乐敏与被执行人颜志金、南娜琼民间借贷纠纷一案，本院作出的（2017）浙0382民初6447号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年5月4日立案执行。执行标的为执行款455828元及利息，并负担案件受理费8100元、执行费6737.42元。执行立案后，本院于2018年5月7日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人颜志金、南娜琼履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人颜志金、南娜琼逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人颜志金、南娜琼的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，查明，被执行人颜志金、南娜琼有银行开户，本院于2018年5月9日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；被执行人南娜琼名下有车牌号为浙ＣＤ××**梅赛德斯-奔驰牌小型越野客车，本院于2019年4月30日进行查封，但尚未实际扣押该车辆，暂无法处置，以上车辆的查封期限为二年；被执行人颜志金、南娜琼名下有房产位于杭州市余杭区××街道××幢××单元××室，本院于2018年8月10日进行查封，该处房产经上海市浦东新区人民法院处置后，拍卖款不足以清偿抵押债务；被执行人颜志金、南娜琼名下有房产位于江苏省××镇××路××号××幢××室，本院于2019年3月13日进行查封，因设定抵押，暂不宜处置；被执行人颜志金名下有房产位于上海市金山区××镇××路××弄××号，本院已委托上海市金山区人民法院进行查封，因设定抵押，暂不宜处置，以上房产的查封期限为三年；暂未发现被执行人颜志金、南娜琼有其他可供执行的财产。鉴于被执行人颜志金、南娜琼拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人颜志金、南娜琼作出司法拘留15日的决定，同时已对被执行人颜志金、南娜琼采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人高乐敏，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人颜志金、南娜琼暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执3093号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  陈珏二〇一九年四月三十日书记员  赵琼
广东省深圳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤03民初983号原告：赖华亮,男,汉族,1977年9月4日出生，住广东省深圳市宝安区,委托诉讼代理人：肖军，广东兆广律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡幸彤，广东兆广律师事务所实习律师。被告：深圳青灰科技有限公司，住所地广东省深圳市南山区桃源街道平山一路世外桃源创意园**402。法定代表人：朱宝津。原告赖华亮诉被告深圳青灰科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案，本院于2019年3月20日立案。原告在本院依法送达交纳诉讼费用通知书后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：本案按原告撤回起诉处理。审判长 丘  庆  均审判员 江  剑  军审判员 潘    亮二〇一九年四月二十三日书记员 李嘉莉（兼）附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条当事人进行民事诉讼，应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外，并按照规定交纳其他诉讼费用。当事人交纳诉讼费用确有困难的，可以按照规定向人民法院申请缓交、减交或者免交。收取诉讼费用的办法另行制定。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十三条原告应当预交而未预交案件受理费，人民法院应当通知其预交，通知后仍不预交或者申请减、缓、免未获批准而仍不预交的，裁定按撤诉处理。
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执5749号之一申请执行人邱战士，男，1971年10月19日出生，住安徽省临泉县。被执行人赵百来，男，1967年10月19日出生，住乐清市。申请执行人邱战士与被执行人赵百来买卖合同纠纷一案，本院作出的（2017）浙0382民初4423号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年10月19日立案执行。执行标的为执行款25000元及利息，并负担案件受理费425元、执行费275元。执行立案后，本院于2018年10月25日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人赵百来履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人赵百来逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人赵百来的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询。查明，被执行人赵百来有银行开户，本院于2018年12月11日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；被执行人赵百来名下有车牌号为浙Ｃ2××**牌小型汽车，本院于2018年12月17日进行查封，但尚未实际扣押该车辆，暂无法处置，以上车辆的查封期限为二年，未发现被执行赵百来名下有不动产登记信息。截止2019年4月2日，暂未发现被执行人赵百来有其他可供执行的财产。鉴于被执行人赵百来拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人赵百来作出司法拘留15日的决定，同时已对被执行人赵百来采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人邱战士，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人赵百来暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执5749号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  纪承伟二〇一九年四月三日书记员  赵 琼
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2019)黔0303执867号申请人：贵州遵义农村商业银行股份有限公司,住所地:播州区桂花桥办事处北部新城****路交叉路口信合大楼,统一社会信用代码:91520321214812856U。被执行人：杨信贵，男，汉族，1972年10月21日出生，住贵州省遵义市汇川区。被执行人：穆贵琴，女，汉族，1969年4月21日出生，住贵州省遵义市汇川区。申请人贵州遵义农村商业银行股份有限公司与被执行人杨信贵、穆贵琴支付令纠纷一案，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人杨信贵、穆贵琴银行存款人民币700000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员  周洲二〇一九年四月十一日书记员  吴鑫
福建省惠安县人民法院 执 行 裁 定 书 (2018)闽0521执6357号之一 申请执行人:陈白芬，女，1958年4月18日出生，汉族，住惠安县，现住惠安县。 被执行人：梁双法，男，1970年11月7日出生，汉族，住惠安县。 本院在执行申请执行人陈白芬与被执行人梁双法民间借贷纠纷一案中，依法向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依该文书，被执行人应偿付申请执行人款项250000元及相应利息。执行中，本院多次通过司法查控系统查询，除冻结被执行人在福建省惠安海燕渔业有限公司股权外，未发现被执行人有可供立即变现执行的财产，且申请执行人也未能提供确实有效的执行财产线索。本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单进行信用惩戒，限制其高消费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  侯炳泉 审判员  黄慧佳 审判员  刘 军 二〇一九年四月二十八日 书记员  徐君鸿
福建省晋江市人民法院 行 政 裁 定 书 （2019）闽0582行审51号 申请人泉州市晋江生态环境局，住所地福建省晋江市青阳街道迎宾路**，统一社会信用代码11350582003831694L。 法定代表人林志雄，该局局长。 委托代理人林良德、李莹莹。 被执行人晋江雅晟再生资源回收有限公司，，住所地福建省泉州市晋江市安海镇前埔工业区统一社会信用代码91350582310635917P。 法定代表人许天祥。 申请人泉州市晋江生态环境局（以下简称生态环境局）向本院申请强制执行闽泉环罚〔2018〕446号行政处罚决定一案，本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，本案现已审查终结。 申请人生态环境局查明，被执行人晋江雅晟再生资源回收有限公司（以下简称雅晟公司）建设于晋江市建设的污染防治设施未建设，主体工程就投入生产，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条的规定。申请人生态环境局依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条之规定，对雅晟公司作出闽泉环罚〔2018〕446号《行政处罚决定书》，处罚决定如下：罚款三十万元。 本院认为，申请人生态环境局作出的闽泉环罚〔2018〕446号《行政处罚决定书》在行政主体、行政权限、行政程序、行为根据方面符合法律规定。被执行人雅晟公司不自动履行《行政处罚决定书》确定的义务，申请人生态环境局申请本院强制执行《行政处罚决定书》中的罚款三十万元，符合法律规定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十七条之规定，裁定如下： 本院依法对闽泉环罚〔2018〕446号《行政处罚决定书》中的罚款三十万元准予强制执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审 判 长  郭灿培 审 判 员  王鸿楠 人民陪审员  吴佐建 二〇一九年四月二十三日                            本件与原本核对无异                书记员李纯攀
安徽省宿州市埇桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1302民初310号 原告：山东友杰环境工程有限公司，住所地：济南市天桥区北园大街**嘉汇环球广场A-531。 法定代表人：王建行，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘晓敬，山东华剑律师事务所律师。 被告：宿州市芯美人医疗美容医院有限公司，住，住所地：安徽省宿州市埇桥区东昌路西侧/div> 法定代表人：周远，该公司总经理。 委托诉讼代理人：许来永，安徽玉金律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘言，安徽玉金律师事务所律师。 原告山东友杰环境工程有限公司（以下简称山东友杰公司）诉被告宿州市芯美人医疗美容医院有限公司（以下简称宿州芯美人公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月9日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告山东友杰环境工程有限公司的委托诉讼代理人刘晓敬，被告宿州市芯美人医疗美容医院有限公司的委托诉讼代理人刘言到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 山东友杰公司向本院提出以下诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款余款人民币62000元；2.判令被告按银行同期利率计算支付从2018年9月5日至余款清偿之日的利息；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年8月15日，被告将宿州市芯美人医疗美容医院手术室的装修装饰工程发包给原告进行施工，并签订装修合同。原告按照其要求组织人员进行施工，并于2018年9月5日完工并交付使用。工程完工后，被告仅向原告支付了部分工程款，余下的工程款迟迟未予支付，2018年11月12日，被告在原告出具的对账单上予以确认未付的77000元工程款款项。被告多次承诺尽快支付尾款，经原告多次催促，在2018年12月4日仅支付15000元。后被告以各种事宜或不接听电话等行为推脱支付余款。为此，原告提起诉讼，判如所请。 宿州芯美人公司辩称：1.按照合同约定，原告应当对案涉工程进行符合质量达到验收标准的施工，但原告的施工经卫计委验收不合格，原告应当负责修改重做，直到达到质量要求，且原告应当承担总造价的百分之二的违约金。2.原告在报价材料清单中结构装饰部分，彩钢板墙板多计算30平方3450元，手工彩钢板顶板多计算10平方1600元，配套铝合金多计算40平方1200元，合计多计算6250元。3.基于以上两点，申请法院对工程量进行审计，原告未提供相应的施工资质，如原告不具备施工资质，双方签订的合同无效，实际工程款以审计为准。 本院经审理查明，原、被告于2018年8月15日签订《安徽宿州芯美人整形医院手术室装饰装修工程施工合同》，合同约定，宿州芯美人公司将其手术室装饰装修工程发包给山东友杰公司进行施工，合同金额155000元。山东友杰公司施工完毕后，宿州芯美人公司支付部分款项。宿州市芯美人公司于2018年11月14日在山东友杰公司出具的对账函上对山东友杰公司应收账款余额77000元予以确认。宿州芯美人公司于2018年12月4日支付15000元后未能继续付款，山东友杰公司提起诉讼。 本院认为，涉案工程由山东友杰施工建设事实清楚。同时，经过结算，宿州芯美人公司在对账函上的山东友杰公司应收账款余款予以确认，对于所欠工程款应当予以支付。故山东友杰公司请求宿州芯美人公司支付工程款余款人民币62000元的诉讼请求，本院予以支持。对于因拖欠工程款而产生的利息损失予以支持。因当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定，利息自山东友杰公司起诉之日即2019年1月9日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。因涉案工程交付使用并对工程款进行了结算，对宿州芯美人公司的辩称本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 被告宿州市芯美人医疗美容医院有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东友杰环境工程有限公司工程款62000元及利息（自2019年1月9日起至债务清偿之日止，利率按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取为675元，由被告宿州市芯美人医疗美容医院有限公司负担。 如不服本判决，可在自本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并提交4份副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。上诉人在递交上诉状之日起7日内，预交上诉案件受理费1350元。如银行汇款，收款人为：宿州市财政局，开户银行为：中国农业银行宿州城中支行，账号为：12×××75。汇款时注明原审案号，写明×××上诉费，在汇款用途栏中注明05301-053101，并将银行回执交付我院。否则，按自动撤回上诉处理。 审判员  张昕艳 二〇一九年四月二十六日 书记员  王二娟
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2019)黔0303执926号申请人：遵义市华盛建筑物资租赁站，住所地贵州省遵义市汇川区高桥镇泥桥村。被执行人：浙江固华脚手架工程有限公司，住所地浙江省杭州市拱墅区丽水路******，统一社会信用代码：91330105555163129X。申请人遵义市华盛建筑物资租赁站与被执行人浙江固华脚手架工程有限公司融资租赁合同纠纷一案，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人浙江固华脚手架工程有限公司银行存款人民币700000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员  周洲二〇一九年四月十二日书记员  吴鑫
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执6157号之一申请执行人陈柱桂，男，1976年12月16日出生，住广西省岑溪市。被执行人黄式艮，男，1962年12月3日出生，住乐清市。申请执行人陈柱桂与被执行人黄式艮买卖合同纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初909号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年11月12日立案执行。执行标的为执行款242740元及利息，并负担案件受理费4941元、执行费3541.1元。执行立案后，本院于2018年11月16日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人黄式艮履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人黄式艮逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人黄式艮的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询。查明，被执行人黄式艮有银行开户，本院已进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；被执行人黄式艮名下有房产位于乐清市，本院于2018年11月26日进行查封，但该房产与他人共有且只有单证，目前暂无处置必要，暂未发现被执行人黄式艮有其他可供执行的财产。鉴于被执行人黄式艮拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人黄式艮采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已告知了申请执行人陈柱桂，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人黄式艮暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执6157号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。审判员  郑乐鸥二〇一九年四月三日书记员  赵 琼
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执4261号之一申请执行人陈正太，男，1951年9月18日出生，住乐清市。被执行人梁志觉，男，1964年9月1日出生，住乐清市。申请执行人陈正太与被执行人梁志觉股权转让纠纷一案，本院作出的（2018）浙03民终1766号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年07月13日立案执行。执行标的为执行款570000元及利息，并负担案件受理费4750元、执行费8100元。执行立案后，本院于2018年7月16日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人梁志觉履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人梁志觉逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人梁志觉的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人梁志觉有银行开户，本院于2019年04月03日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；被执行人梁志觉名下有车牌号为浙Ｃ6××**宝马牌小型汽车，本院于2019年04月03日进行查封，但尚未实际扣押该车辆，暂无法处置，以上车辆的查封期限为二年；暂未发现被执行人梁志觉有其他可供执行的财产。鉴于被执行人梁志觉拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人梁志觉作出司法拘留15日的决定，同时已对被执行人梁志觉采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人陈正太，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人梁志觉暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执4261号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。代执行员  周峰二〇一九年四月三日书 记 员  赵琼
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执6132号之一申请执行人中国建设银行股份有限公司乐清支行，住所地浙江省温州市乐清市乐成镇宁康东路６０号，组织机构代码:71257569-7。法定代表人林小兵。被执行人郑志强，男，1994年12月30日出生，住乐清市。申请执行人中国建设银行股份有限公司乐清支行与被执行人郑志强信用卡纠纷一案，本院作出的（2017）浙0382民初7382号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年11月08日立案执行。执行标的为执行款81433.77元及利息，并负担案件受理费2330元、执行费1121.51元。执行立案后，本院于2018年11月12日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人郑志强履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人郑志强逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人郑志强的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人郑志强有银行开户，本院于2018年11月24日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；未发现被执行人郑志强名下有车辆和不动产登记信息。截止2019年4月29日，暂未发现被执行人郑志强有其他可供执行的财产。鉴于被执行人郑志强拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人郑志强采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人中国建设银行股份有限公司乐清支行，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人郑志强暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执6132号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  纪承伟二〇一九年四月三十日书记员  赵 琼
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2019）浙0382执2号申请执行人：杨建敏，男，1979年5月18日出生，汉族，住浙江省乐清市。被执行人：阮红安，男，1970年4月16日出生，汉族，住湖北省黄石市。申请执行人杨建敏与被执行人阮红安劳务合同纠纷一案，本院作出的（2018）浙03民终4102号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2019年01月02日立案执行。执行标的为执行款54800元及利息，并负担案件受理费585元、执行费722元。执行立案后，本院于2019年1月2日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人阮红安履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人阮红安逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人阮红安的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并委托被执行人住所地法院对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人阮红安有银行开户，本院于2019年1月14日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年，暂未发现被执行人阮红安有其他可供执行的财产。鉴于被执行人阮红安拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人阮红安作出罚款200元的决定，同时已对被执行人阮红安采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人杨建敏，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人阮红安暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2019）浙0382执2号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执 行 员 连新利二〇一九年四月一日代书记员 林 鹏
遵义市汇川区人民法院执 行 裁 定 书(2019)黔0303执871号移送执行机关：遵义市汇川区人民法院。法定代表人：张国林。被执行人：张国建，男，汉族，1994年7月2日生，住贵州省遵义市红花岗区。本院在执行张国建罚金一案中，经查，因被执行人未履行法律文书所确定的义务，现申请人申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人张国建银行存款人民币5000元，或查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖其相应价额的其他财产。本裁定立即执行。审判员  周洲二〇一九年四月十一日书记员  吴鑫
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执6043号之一申请执行人温州银行股份有限公司虹桥支行，住所地乐清市虹桥镇飞虹南路****和****，组织机构代码:765247486。法定代表人干家骞。被执行人叶学银，男，1984年11月23日出生，住乐清市。申请执行人温州银行股份有限公司虹桥支行与被执行人叶学银信用卡纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初63号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年11月02日立案执行。执行标的为执行款51767.49元及利息，并负担案件受理费1396元、执行费676.51元。执行立案后，本院于2018年11月07日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人叶学银履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人叶学银逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人叶学银的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询。查明，被执行人叶学银有银行开户，本院进行了冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划。截止2019年04月02日，暂未发现被执行人叶学银有其他可供执行的财产。鉴于被执行人叶学银拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人叶学银采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人温州银行股份有限公司虹桥支行，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人叶学银暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执6043号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  霍文明二〇一九年四月三日书记员  赵 琼
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执4423号之一申请执行人徐建乐，男，1969年11月12日出生，住乐清市。被执行人周晔，女，1964年12月19日出生，住乐清市。被执行人蒋金叨，男，1962年3月12日出生，住乐清市。申请执行人徐建乐与被执行人周晔、蒋金叨民间借贷纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初4185号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年07月27日立案执行。执行标的为执行款1000000元及利息，并负担案件受理费13610元、执行费12400元。执行立案后，本院于2018年08月06日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人周晔、蒋金叨履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人周晔、蒋金叨逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人周晔、蒋金叨的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人周晔、蒋金叨有银行开户，本院于2018年08月06日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；申请人要求对被执行人周晔、蒋金叨在外省银行的小额存款暂不用冻结、扣划；发现被执行人周晔、蒋金叨名下有房产位于乐清市××镇××村的房屋已查封，但该房产尚未办理土地分户手续，无法办理产权转移登记手续，故一时难以处置，被执行人蒋金叨名下有房产位于乐清市××镇××街的房屋已查封，但该房产已抵押给其他债权人，抵押金额与房产价值相当，目前暂无处置必要，上述二处房产本院于2018年08月15日在（2018）浙0382执4422号案件中进行查封，以上房产的查封期限为三年，申请人亦同意法院暂缓处置；发现被执行人周晔在乐清市××有工资、奖金等收入，本院于2018年10月15日扣留，但工资的提取需定期进行，目前尚未达到提取期限；发现被执行人周晔在温州市住房公积金管理中心乐清分中心有公积金收入，本院于2018年09月27日进行扣留。截止2019年04月07日，暂未发现被执行人周晔、蒋金叨有其他可供执行的财产。鉴于被执行人周晔、蒋金叨拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人周晔、蒋金叨采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人徐建乐，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人周晔、蒋金叨暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执4423号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  於庆波二〇一九年四月八日书记员  赵 琼
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执6042号之一申请执行人温州银行股份有限公司虹桥支行，住所地乐清市虹桥镇飞虹南路****和****，组织机构代码:765247486。法定代表人干家骞。被执行人郑永礼，男，1976年9月21日出生，住乐清市。申请执行人温州银行股份有限公司虹桥支行与被执行人郑永礼信用卡纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初65号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年11月02日立案执行。执行标的为执行款41932.98元及利息，并负担案件受理费875元、执行费528.99元。执行立案后，本院于2018年11月07日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人郑永礼履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人郑永礼逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人郑永礼的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询。查明，被执行人郑永礼有银行开户，本院进行了冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划；被执行人郑永礼名下有房产位于乐清市××镇××路××号【房产证号：0×**、0××0ｆ42344，土地证号：1×**】，本院于2018年11月23日进行查封，该房产另案处置中，以上房产的查封期限为三年。截止2019年04月02日，暂未发现被执行人郑永礼有其他可供执行的财产。鉴于被执行人郑永礼拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人郑永礼采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人温州银行股份有限公司虹桥支行，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人郑永礼暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执6042号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  霍文明二〇一九年四月三日书记员  赵 琼
江苏省仪征市人民法院结 案 通 知 书（2019）苏1081执恢172号余祥与王大忠合同货款纠纷一案，本院于2005年1月19日立案执行[（2005）仪执字第103号]，2019年4月29日恢复执行[（2019）苏1081执恢172号]，申请执行标的10000元。在执行过程中，被执行人已自觉履行。故余祥向本院申请执行（2004）仪民一初字第875号民事判决书已全部执行完毕，现已结案。二〇一九年四月二十九日
福建省晋江市人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）闽0582民初4357号 原告：洪少明，男，1965年4月24日出生，汉族，住福建省晋江市。 委托诉讼代理人：庄荣皇，福建利凯律师事务所律师。 被告：许自强，男，1976年2月8日出生，汉族，住福建省晋江市。 被告：许文取，男，1972年3月11日出生，于2014年8月14日迁往港澳，现住福建省晋江市。 被告：许文书，男，1962年12月9日出生，于2016年12月15日迁往港澳，现住福建省晋江市。 被告：石狮市亿斯林纺织贸易有限公司，住所地福建省石狮市南洋路富丰商城******。 法定代表人：许文书，该公司执行董事兼总经理。 原告洪少明与被告许自强、许文取、许文书、石狮市亿斯林纺织贸易有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月2日立案，原告洪少明于2019年4月23日向本院提出撤诉申请。 本院认为，原告洪少明向本院提出撤诉申请，系其真实意思表示，符合有关法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十五条第一款之规定，裁定如下： 准许原告洪少明撤诉。 案件受理费12088元，减半收取6044元，由原告洪少明负担。 审判员  庄马炮 二〇一九年四月二十五日 书记员  吕超群 附件：本案所适用的法律及司法解释 第13条《中华人民共和国民事诉讼法》 第14条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。 当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。 人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。 －2－ －3－
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执6155号之一申请执行人王晓鸥，男，1979年12月14日出生，住浙江省乐清市。被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司，住所地乐清市城南街道金马广场****，组织机构代码:55402432-X。法定代表人万文静。申请执行人王晓鸥与被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初4877号民事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年11月12日立案执行。执行标的为执行款111754.8元，并负担案件受理费1267.5元、执行费1576.32元。执行立案后，本院于2018年11月17日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，查明，被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司名下有房产位于乐清市××街道××路××号××，本院于2018年7月10日已另案进行查封，等待处置，以上房产的查封期限为三年；暂未发现被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司有其他可供执行的财产。鉴于被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人王晓鸥，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人乐清市申瑞房地产开发有限公司暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执6155号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  金涉湖二〇一九年四月二十三日书记员  赵 琼
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执5742号之一申请执行人浙江乐清农村商业银行股份有限公司蒲岐支行，住所地乐清市虹桥镇香格里拉海景园****，组织机构代码:72008963-X。法定代表人王建乐。被执行人万荣龙，男，1969年7月23日出生，住浙江省乐清市。被执行人孙碎花，女，1968年6月20日出生，住浙江省乐清市。被执行人万碎微，男，1968年4月18日出生，住浙江省乐清市。申请执行人浙江乐清农村商业银行股份有限公司蒲岐支行与被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微金融借款合同纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初4798号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年10月18日立案执行。执行标的为执行款307334.43元及利息，并负担案件受理费2955元、执行费4510.02元。执行立案后，本院于2018年10月25日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微有银行开户，本院于2019年04月09日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微名下无车辆、股权、不动产、工资、奖金等收入。截止2019年4月9日，申请执行人浙江乐清农村商业银行股份有限公司蒲岐支行暂未发现被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微有其他可供执行的财产。鉴于被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微拒不履行又未报告财产，本院已对被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微作出司法拘留15日的决定，同时已对被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人浙江乐清农村商业银行股份有限公司蒲岐支行，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人万荣龙、孙碎花、万碎微暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执5742号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  范道敏二〇一九年四月九日书记员  赵 琼
济南市历下区人民法院民 事 裁 定 书(2019)鲁0102民初1715号原告：中国平安财产保险股份有限公司，住所地深圳市。法定代表人：孙建平，董事长。委托诉讼代理人：王锋，山东舜达律师事务所。委托诉讼代理人：王林贝，山东舜达律师事务所。被告:王某某，女，1983年9月17日出生，汉族，住山东省成武县。本院在审理原告中国平安财产保险股份有限公司与被告王某某保险人代位求偿权纠纷一案过程中，原告中国平安财产保险股份有限公司向本院提出撤诉申请。经审查，本院认为，原告中国平安财产保险股份有限公司以其与被告王某某已达成和解为由，向本院申请撤诉符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定如下：准许原告中国平安财产保险股份有限公司撤诉。案件受理费920元，减半收取460元，由原告中国平安财产保险股份有限公司负担。审判员  虞宏二〇一九年四月十七日书记员  刘佳
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院执 行 裁 定 书(2019)新0104执恢131号申请执行人：奇台县皓泽小额贷款有限公司，住所地：奇台县。被执行人：陈锡华，女，1958年5月出生，汉族，住乌鲁木齐市。被执行人：胡勇，男，1954年11月出生，汉族，住乌鲁木齐市。被执行人：胡程，男，1981年8月出生，汉族，住乌鲁木齐市。本院依据已经发生的法律效力的（2012）奇民二初字第00219号民事调解书，责令被执行人履行生效法律文书所确定的义务，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条之规定，裁定如下：一、冻结、扣划、扣留或提取被执行人的存款、收入300000元，执行费4400元。二、被执行人加倍支付延迟履行期间的债务利息。三、被执行人承担因强制执行所发生的实际费用。四、如款额不足以清偿被执行人的债务，依法查封、扣押、变卖、拍卖被执行人同等价值财产。本裁定书送达后，立即发生法律效力。审  判  员   李建忠二 〇 一 九 年 四 月 十 七 日书  记  员   裴 瑾
浙江省乐清市人民法院执 行 裁 定 书（2018）浙0382执6163号之二申请执行人陈伟，男，1973年3月17日出生，住乐清市。被执行人李冰，男，1975年8月5日出生，住安徽省安庆市太湖县。申请执行人陈伟与被执行人李冰民间借贷纠纷一案，本院作出的（2018）浙0382民初8149号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行法律文书确定的义务，本院于2018年11月12日立案执行。执行标的为执行款210000元及利息，并负担案件受理费2430元、执行费3050元。执行立案后，本院于2018年11月16日向被执行人发出执行通知书、报告财产令等，要求被执行人李冰履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人李冰逾期未履行且未报告财产情况。执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人李冰的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，并到被执行人住所地对被执行人下落及财产情况进行了实地调查。查明，被执行人李冰有银行开户，本院于2019年4月27日进行冻结，但账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划，以上银行账户的冻结期限为一年；发现被执行人李冰名下有房产位于安徽省太湖县××路××街××幢××单元××号××号房，本院于2019年1月22日进行查封，该房产系轮候查封，本院未取得该房产的处置权，暂无法处置，以上房产的查封期限为三年。发现被执行人李冰名下有车牌号为皖Ａ9××**小型汽车，申请人同意暂缓查封。截止2019年4月29日，暂未发现被执行人李冰有其他可供执行的财产。鉴于被执行人李冰拒不履行又未报告财产，本院对被执行人李冰采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。上述执行情况以及终结本次执行程序的依据和法律后果本院已书面告知了申请执行人陈伟，其没有异议，并同意终结本次执行程序。综上，被执行人李冰暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2018）浙0382执6163号案件的本次执行程序。申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。本裁定送达后立即生效。执行员  纪承伟二〇一九年四月三十日书记员  赵 琼
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院民 事 裁 定 书（2019）黑0111民初399号原告：钟学礼，男，1973年2月10日出生，农民，现住哈尔滨市呼兰区。被告：修富，男，1960年11月28日出生，农民，现住哈尔滨市呼兰区。原告钟学礼与被告修富买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月18日立案。原告钟学礼于2019年4月17日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告的请求符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许钟学礼撤诉。案件受理费226元，减半收取计113元，由钟学礼负担。审判员  肖志军二〇一九年四月十七日书记员  叶春雪
河南省许昌市魏都区人民法院民 事 裁 定 书（2019）豫1002民初2165号原告：河南融坤万象企业管理咨询有限公司，住所地郑州市郑东新区朝阳路北九如路****楼****。被告：许昌中科达膜业有限公司，住所地许昌，住所地许昌县尚集产业集聚区>法定代表人：周保德，任总经理。被告：许昌正阳机械有限公司，住所地许昌，住所地许昌市魏都民营科技园区段路西）。法定代表人：刘延德，任总经理。被告：许昌韩祥面粉有限公司，住所地许昌，住所地许昌县尚集开发区>法定代表人：韩国建，任总经理。被告：周保德，男，1958年11月13日出生，汉族，住河南省许昌县。被告：韩兰菊，女，1958年10月1日出生，汉族，住河南省许昌县。原告河南融坤万象企业管理咨询有限公司与被告许昌中科达膜业有限公司、许昌正阳机械有限公司、许昌韩祥面粉有限公司、周保德、韩兰菊借款合同纠纷一案，本院于2019年4月22日立案。河南融坤万象企业管理咨询有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判决许昌中科达膜业有限公司立即向原告还款本金9999800元，利息、罚息、复利4319700元，共计14319500元；2.请求判令被告许昌正阳机械有限公司、许昌韩祥面粉有限公司、周保德、韩兰菊对上述借款本金、利息、罚息及复利承担连带还款责任；3.判令五被告承担律师费300000元；4.本案的诉讼费用及其他费用由被告负担。事实和理由：2014年7月30日，被告许昌中科达膜业有限公司与中国民生银行股份有限公司许昌分行（以下简称民生银行）签订编号为公借贷字第ZH1400000129494号流动资金贷款借款合同，约定民生银行向被告许昌中科达膜业有限公司发放一年期短期贷款1000万元，期限自2014年7月30日至2015年7月30日（第4条），贷款年利率7.8％，按日计息，按月结息，到期应付而未付的借款本金，自逾期之日起（含该日）按合同贷款利率上浮50％计收逾期罚息，不能按时支付的利息和逾期罚息，按逾期利率按月在结息日或结息日的对日计收复利，按实际逾期天数计算，逐月累算。2014年7月30日，被告许昌正阳机械有限公司与民生银行签订编号为公高保字第DB1400000112276号最高额保证合同，被告许昌韩祥面粉有限公司与民生银行签订编号为公高保字第DB1400000112277号最高额保证合同，被告周保德、韩兰菊与民生银行签订编号为第DB140000112278号最高额担保合同，为被告许昌中科达膜业有限公司的上述债务承担连带责任保证。民生银行于2014年7月30日向被告一发放了该笔借款，借款期限届满，被告一未按照该合同第11条约定按时偿还。2016年6月22日，中国民生银行股份有限公司郑州分行与中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司签订债权转让协议，将包括本债权在内的相关债权转让给华融公司，并于2016年8月2日对本次债权转让事宜在《东方今报》A13版进行了公告。原告于2018年9月28日经由河南国基拍卖有限公司主持拍卖，成功竞买，并与华融公司签订了编号河南Y16180068-2号债权转让协议，受让了华融公司对被告许昌中科达膜业有限公司的债权以及对其他被告的担保权。原告受让债权后，被告许昌中科达膜业有限公司至今未向原告履行还款义务，其他被告也未履行担保责任，特诉至贵院，望判如所请。许昌正阳机械有限公司、周保德在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为，本案系合同纠纷，应由被告住所地或合同履行地人民法院管辖，本案共五个被告，其中四位被告的住所地均在许昌市××区，且主债务人许昌中科达膜业有限公司的住所地也为许昌市××区辖区，故许昌市建安区人民法院对本案有管辖权，许昌市魏都区人民法院对本案无管辖权，本案应移送许昌市建安区人民法院管辖。本院经审查认为，本案系合同纠纷，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”，本案应以被告的住所地确定管辖权。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条第三款规定“同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权”。因本案共有五位被告，其中被告许昌正阳机械有限公司的住所地为许昌市魏都民营科技园区，属许昌市魏都区辖区，其他四位被告的住所地属××区辖区，故本院与许昌市建安区人民法院对本案均有管辖权。根据《中华人民共和国民事诉讼法》地三十五条规定“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖”。鉴于本院与许昌市建安区人民法院对本案均有管辖权，而原告河南融坤万象企业管理咨询有限公司最先向本院提起诉讼，故本案应由本院管辖。许昌正阳机械有限公司、周保德对本案管辖权所提异议不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条第三款、第二十三条、第三十五条、第一百二十七条第一款、第一百五十四条第一款第（二）项规定，裁定如下：驳回许昌正阳机械有限公司、周保德对本案管辖权提出的异议。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省许昌市中级人民法院。审判员  李翰哲二〇一九年四月二十四日书记员  赵 焱
福建省惠安县人民法院 执 行 裁 定 书 (2018)闽0521执6329号之一 申请执行人:惠安县农村信用合作联社山霞信用社，住所地惠安县山霞镇山霞街，统一社会信用代码91350521X11439721L。 负责人：刘志坚，该社主任。 被执行人：庄泽波，男，1976年6月13日出生，汉族，住惠安县。 被执行人：庄振明，男，1976年9月14日出生，汉族，住惠安县。 被执行人：庄抟民，男，1977年3月28日出生，汉族，住惠安县。 本院在执行申请执行人惠安县农村信用合作联社山霞信用社与被执行人庄泽波、庄振明、庄抟民信用卡纠纷一案中，依法向被执行人发出执行通知书，但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。依该文书，被执行人应偿付申请执行人款项24053.39元及相应利息、违约金。执行中，本院多次通过司法查控系统查询，除冻结被执行人庄振明银行存款3491.92元、被执行人庄抟民银行存款1619.65元外，未发现被执行人有其他可供立即变现执行的财产，且申请执行人也未能提供确实有效的执行财产线索。本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单进行信用惩戒，限制其高消费。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  侯炳泉 审判员  黄慧佳 审判员  刘 军 二〇一九年四月二十八日 书记员  徐君鸿
安徽省宿州市埇桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖1302民初10523号 原告：王晓莹，女，1986年1月16日出生，汉族，住安徽省宿州市埇桥区。 委托诉讼代理人：张道龙，安徽民之声律师事务所律师。 被告：宿州元一公园道房地产开发有限公司，住所地安徽省宿州市埇桥区银河一路建设大厦（市建委）**。 法定代表人：赵萍，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张雪玲，安徽三联律师事务所律师。 委托诉讼代理人：唐天翼，安徽三联律师事务所实习律师。 原告王晓莹与被告宿州元一公园道房地产开发有限公司（以下简称元一公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年12月28日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王晓莹及其委托诉讼代理人张道龙、被告委托诉讼代理人张雪玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王晓莹向本院提出诉讼请求：1.请求判决被告履行交付验收合格房屋的义务；2.请求判决被告立即支付逾期交房的违约金147102.7元（违约金期限暂计算至2018年12月31日）；3.请求法院判令被告从2019年1月1日继续支付违约金至涉案商品房符合交付条件为止；4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年5月5日，原告王晓莹与被告元一公司签订《商品房买卖合同》。合同约定，本案原告购买被告开发的位于宿州市人民路以东洪河路以南元一公园道一号9幢1单元1001室房屋。该商品房用途为住宅，合同约定建筑面积为142.3平方米，单价4716.02元，总金额671089元。原告已经按照约定履行全部付款义务。《商品房买卖合同》第八条约定被告应于2015年12月31日前将符合合同约定第一项“该商品房经验收合格”的商品房交付给原告。同时该《商品房买卖合同》第九条约定逾期交房不超过90日的，自约定的交房期限的第二天起至实际交付之日，按日向原告支付已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。逾期超过90日的，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按已交付房价款万分之二支付违约金。现原告要求继续履行合同，截止起诉之日，原告仍未收到交房通知，被告也未说明无法按期交房的原因，涉案房屋仍不符合交付条件。由于被告的违约，不仅应当承担交付合同约定条件房屋的义务，还依法应当承担违约责任。根据合同约定，被告应当承担违约金为671089元×0.2‰×1096天（从2016年1月1日到2018年12月31日）=147102.7元。现原告依据《合同法》等相关法律及司法解释的规定，具状起诉。 元一公司辩称，被告承担延期交房的违约责任应从合同约定的交付之日的次日计算到原告所购商品房经验收合格之日止；理由如下：双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定的交付期限是2015年12月31日，交付条件是“商品房经验收合格”。涉案项目的9#楼于2016年3月21日验收合格，于2019年3月12日完成全部验收备案，即被告在本案开庭前已办理完综合验收备案手续。根据《安徽省高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件适用法律问题的指导意见》第4条的规定，房屋买卖格式合同约定以“该商品房经验收合格”作为交付条件，一般应以出卖人（建设单位）组织勘察、设计、施工、监理等单位进行工程竣工验收并出具验收合格的意见作为认定房屋验收合格依据。但规划、公安消防、环保、城建档案管理等专门管理部门尚未出具认可性意见的，不应认定房屋已经验收合格。第5条规定，出卖人交付的房屋不符合本意见第4条规定的交付条件，买受人接收了房屋后以出卖人交付房屋时“未经验收合格”为由主张逾期交房的违约责任的，在一审法庭辩论终结前出卖人能够提供完整的《工程竣工验收报告》，对买受人的诉讼请求一般不予支持。涉案项目的9#楼于2016年3月21日验收合格，于2019年3月12日完成验收备案，原告在起诉前已经实际接收了所购商品房，应认为涉案房屋在2016年3月21日具备了交付条件。被告应支付的商品房违约金应从2016年1月1日起计算到2016年3月21日共计79天，每天按万分之一计算，被告应支付给原告的延期交房违约金为5301.6元。 本院经审理认定事实如下：2014年5月5日，原告王晓莹与被告元一公司签订商品房买卖合同。该合同约定，买受人（王晓莹）购买出卖人（元一公司）开发建设的元一·公园道一号第9幢1单元1001号房，房屋建筑面积142.3㎡；单价4716.02元/㎡，总金额671089元；出卖人应当在2015年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备验收合格条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；逾期交房违约责任：逾期不超过90日，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。2014年5月5日，原告支付购房首付款202089元，后，房屋余款办理了贷款手续。2017年4月6日，原告领取了涉案房屋的钥匙。2018年12月24日，被告向原告出具了671089元的购房款发票。2016年3月21日，元一·公园道一号9#楼工程竣工。2016年4月8日，宿州市环境保护局出具同意的验收意见；2016年6月8日，宿州市公安消防支队出具宿公消验字【2016】第0039号验收意见书；2018年12月21日，宿州市城乡规划局出具验收意见；2019年3月12日，宿州市住房和城乡建设局出具验收意见。 本院认为，原、被告签订的商品房买卖合同是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。合同签订后，原告已按合同约定支付房屋首付款，并办理贷款手续，被告亦应按合同约定将符合交付条件的房屋交付原告。根据合同约定，被告应于2015年12月31日前将验收合格的房屋交付给原告使用，被告交付的房屋未经验收合格，构成违约。在法庭辩论终结前，被告未提供完整的《工程竣工验收报告》，被告应当向原告支付逾期交房违约金，截止至2019年3月12日公安消防部门、规划部门、环保部门、城建档案管理机构对涉案房屋出具了认可性意见，该房屋符合了交付条件，对原告要求被告每日按照原告已交付房价款的万分之二向原告支付自2016年1月1日起至2019年3月12日止这一期间的逾期交房违约金156632.17元（671089元×0.0002×1167天=156632.17元）的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告承担自2019年3月13日之后的逾期交房违约金的诉讼请求，本院不予支持。原告要求被告履行交付验收合格房屋的义务，由于被告交付的房屋现已通过综合验收，对该诉讼请求，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、被告宿州元一公园道房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告王晓莹自2016年1月1日起至2019年3月12日止的逾期交房违约金156632.17元； 二、驳回原告王晓莹其他的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3239元，由被告宿州元一公园道房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审 判 长 李 培 人民陪审员 蔡 静 人民陪审员 李士林 二〇一九年四月九日 书 记 员 任旭东