广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0304民初41723号原告：广东冠美颐高家具装饰有限公司，住所地佛山市三水区三水工业区大塘园**地，统一社会信用代码91440600783863135H。法定代表人：张书玲，总经理。委托诉讼代理人：王晓宇，广东法制盛邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴东梅，广东法制盛邦律师事务所律师。被告：深圳时代装饰股份有限公司，住，住所地深圳市福田区泰然工贸园泰然九路云松大厦6D一社会信用代码914403007152861884。法定代表人：曲毅，董事长。委托诉讼代理人：胡玲，女，汉族，1994年2月10日出生，住址武汉市新洲区，系公司员工。委托诉讼代理人：阳斌，男，汉族，1992年10月14日出生，住址广东省深圳市宝安区，系公司员工。上列原告广东冠美颐高家具装饰有限公司诉被告深圳时代装饰股份有限公司买卖合同纠纷一案，原告于2018年9月14日向本院起诉，本院于2018年10月26日立案后，依法适用普通程序于2019年4月1日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人王晓宇，被告委托诉讼代理人胡玲、阳斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付货款665106.63元；2.被告向原告支付逾期付款利息（自2018年9月10日起暂计至清偿之日止，按照银行同期贷款利率计算利息）；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年1月18日，原告与被告签订《采购及安装合同》（合同编号：SD2016-深圳湾壹号网球会所-16123001），约定原告就深圳湾壹号网球会所项目向被告供应固装家具及相关配套产品，合同总货款为908404元。合同签订后，原告依约向被告交付固装家具及相关配套产品。但时至今日，被告尚有665106.63元货款未支付，已然构成违约。被告的欠款行为浪费了原告巨大的精力和时间，原告也试图与被告协商支付货款，但都遭被告的拒绝。为维护自身的合同权益，向法院提起诉讼，请法院依法支持原告诉讼请求。被告答辩：原告要求支付货款665106.63元以及同期存款利息无事实与法律依据，理由如下：1、合同签订后，被告按照约定向原告支付了定金90840.40元，进度款410827.97元（合计501668.37元）；2、合同第五条对原告的供货周期进行了约定，要求原告从合同签订到最后一批货物安装验收合格的总工期为70天，否则原告需承担由此对被告造成的一切损失；合同签订后，原告仅在规定时间内向被告供部分货物且大部分货物的质量不合格，经被告多次邮件催促原告均不能按时供货，对于货物质量问题也不进行维修整改或换货，被告因此受到了工程实际发包人的多次口头批评以及书面整改文件；被告在多次催促无果以及工程实际发包人和监理多重压力下，不得已找其他供应商进行供货并对不合格货物进行维修；3、按照工程实际发包人和监理方的要求，被告将合同中本应由原告进行供应的不锈钢部分交由深圳艺豪不锈钢工程有限公司供应，货款总额为74097元；被告按照发包人和监理方的整改要求，将原告供应的不合格货物请现场劳务工人进行整改、维修，合计花费维修费52005元；对于原告未进行安装的部分，被告多次催促无果后请现场劳务工人进行代工安装，合计花费11700元（以上费用合计137802元）；4、按照合同第十五条第1款约定原告逾期供货造成被告损失的，被告可向原告主张每天1%的违约金，逾期时间为2017年3月31日至2017年12月31日（截止当日仍未完全供货），合计245日；第2款约定原告出现货物质量不符合约定情形的，原告需向被告支付相当于货物总价款10%的违约金；第3款约定违约方给守约方造成损失无法计算的，违约方需向守约方承担相当于合同总金额百分之三十的违约金。按照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条以及司法解释二第二十九条规定，违约金比例不得高于合同总价款的百分之三十，上述违约责任明显高于合同总价款的百分之三十，故违约金金额以百分之三十计算。综上所述，原告实际供货金额为：合同总金额-未供货部分-维修款-未安装代工费=770602元，扣除被告已支付的货款501668.37元，合同违约金908404*30%=272521.20元，就本案项目，被告向原告多余支付货款3587.57元，将于柏林花园项目中予以扣减。经审理查明，2017年1月18日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《采购及安装合同》（合同编号：SD2016-深圳湾壹号网球会所-16123001）（以下简称涉案合同），约定：甲方向乙方购买冠美品牌固装家具及相关配套产品1套，型号和规格参照附件中报价清单及深化图纸单，拟购单价908404元，含深化、测量、运输、安装及17%税票等，本合同为暂定数，最终以现场实量结算，货物价格（总价、单价、优惠价等）已包含相关税费。乙方供货总工期为70天，其中深化测量7天，生产50天，运输2天，安装维护11天（从合同签订之日起至最后一批货物安装验收合格的时间）；乙方必须在甲方项目部的要求供应时限内供应完毕；若乙方未按甲方要求及时供应，导致甲方正常施工受到影响，由此引起的一切损失与费用由乙方承担；若乙方因为了满足供应的期限、质量问题而需要发生额外增加费用的，甲方不予认可及承担。货物运输到甲方指定地点后由乙方负责卸货，卸货完毕后由双方清点签署收货单，乙方实际送货与采购订单不一致的（包括数量、质量、规格、品种等），甲方有权拒绝接收，如甲方决定接收的，双方应在收货单据中注明，甲方该等接收不能视为甲方免除乙方的违约责任；合同签订后，预付10%订金，货到现场验收合格上墙时付到80%，安装完成验收合格后付到95%，余5%为两年质保金。乙方逾期交货未造成甲方实际损失的，甲方可向乙方主张每天1%的违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。如乙方逾期交货导致甲方工程迟延竣工而给甲方造成其他损失的，乙方同时负有赔偿该等损失的责任。乙方交付如出现货不对版、以次充好等现象的，甲方有权利拒绝收货，乙方须支付甲方当批货款10%违约金，因此造成甲方工程迟延或损失的，乙方同时负有赔偿由此造成甲方损失的义务。甲方逾期付款超过三十天并造成乙方实际损失的，乙方可就逾期款项按照银行同期存款利率主张逾期付款期间的利息。另查明，原告提交了2017年3月11日至5月2日期间的《发货明细表》10张，载明了各次送货产品的名称、规格、数量、件数，但没有明确各款货物单价及货物总价值，且收货人处签名潦草，字迹不清，无法识别收货人；被告辩称各张《发货明细表》上的收货人均不是其公司员工。另查明，2017年1月22日，被告通过其名下招商银行75×××04账户向原告名下佛山市三水区农村信用合作联社大塘信用社80020000003304100账户转账90840.40元，摘要为材料款。2017年4月25日，被告通过其名下中国银行75×××79账户向原告名下佛山市三水区农村信用合作联社大塘信用社80020000003304100账户转账410827.97元，用途为货款。庭审中，原告确认已收到被告支付的定金90840.40元及进度款410827.97元，合计501668.37元；被告自认已实际收到货物632871.25元。以上事实有原被告提交的《发货明细表》、银行交易单及庭审笔录予以证明。本院认为，原被告之间签订的《采购及安装合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。原告主张其已向被告交付案涉货物，其应当提交证据予以证明，但其提交的《发货明细表》上收货人签名潦草，无法识别，且没有标明货物单价及总价，不能证明其已向被告实际交付货物及价值。庭审中，被告自认已收到632871.25元货物，本院予以确认，因此，扣除被告已支付的定金90840.40元及进度款410827.97元，被告尚欠原告货款131202.88元；对于原告超出部分的诉请，缺乏事实依据，本院不予支持。关于逾期付款利息的问题。根据合同约定，被告逾期付款超过三十天并造成原告实际损失的，原告可就逾期款项按照银行同期存款利率主张逾期付款期间的利息。因此，原告有权请求被告支付逾期付款利息，应以剩余货款131202.88元为基数，从起诉之日即2018年9月14日起按照中国人民银行同期存款利率计算至实际清偿之日止，原告超出上述范围部分诉求，本院不予支持。被告主张原告交付的货物质量不符合要求，应当支付违约金，并赔偿因原告逾期供货给其造成的损失，但被告在本案中并未提起反诉，故本案对此不做处理，被告可另寻法律途径解决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告深圳时代装饰股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告广东冠美颐高家具装饰有限公司支付货款131202.88元；二、被告深圳时代装饰股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告广东冠美颐高家具装饰有限公司支付逾期付款利息（以131202.88元为基数，按照中国人民银行同期存款利率从2018年9月14日起计算至实际清偿之日止）；三、驳回原告广东冠美颐高家具装饰有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定期限履行上述金钱给付义务，则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10451元（已由原告预交），由原告负担8360.80元，由被告负担2090.20元；保全费3846元（已由原告预交），由被告负担。如不服本判决，应在领取判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知次日起七日内向该法院预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  凌丽君人民陪审员  钟惠强人民陪审员  刘紫薇二〇一九年四月二十二日书 记 员  汪坤誉