江苏省盐城市大丰区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0982民初4033号原告：盐城国建工程质量检测有限公司，统一社会信用代码91320982769132993Q，住所地江苏省盐城市大丰区金丰南大街152号。法定代表人：杨春元，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘应华，盐城市大丰区经济开发区法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：陈海艳，盐城市大丰区经济开发区法律服务所法律工作者。被告：江苏华特利动漫科技有限公司，组织机构代码59003486-7，住所地盐城市大丰区城北新区新区大道28号。法定代表人：吴成钢，该公司执行董事。原告盐城国建工程质量检测有限公司（以下简称国建公司）与被告江苏华特利动漫科技有限公司（以下简称华特利公司）委托合同纠纷一案，本院于2018年7月31日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告国建公司的委托诉讼代理人刘应华到庭参加诉讼。被告华特利公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告国建公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告之间签订的《建设工程质量检测合同》；2、判令被告给付原告工程检测费人民币50004元，并承付此款自2015年2月1日起到被告实际支付日期止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；3、判令被告承担本案的诉讼财产保全保险费500元和全部诉讼费用。事实和理由：2013年2月20日，原告（受托方）、被告（委托方）签订《建设工程质量检测合同》一份，约定：江苏华特利动漫科技有限公司拟建设江苏华特利动漫科技有限公司生产车间工程项目，甲方委托乙方对该工程进行质量检测。所有项目收费标准按“苏价服（2001）113号”执行，实际检测费用按标准价的90%结算。上述《建设工程质量检测合同》签订后，国建公司于2013年2月27日开始对合同项目进行质量检测。涉案工程的部分项目于2013年5月底验收合格。但由于华特利公司均未能按照建设工程施工合同向施工单位及时支付工程进度款，导致工程停工。工程停工时我公司已经完成相关工程质量检测费用55560元。按合同约定结算方式被告应付检测费用50004元。我公司多次向被告催要该工程检测费用，被告一直没有给付检测费用。由于案涉在建工程因被告拖欠工程款，其现有建筑物已被法院依法拍卖偿债，故原、被告双方签订的《建设工程质量检测合同》已无法履行，现原告根据相关法律规定，具状至法院请求依法判处。被告华特利公司未答辩、举证。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院经审理认定事实如下：2013年2月20日，被告作为委托方（甲方）华特利公司与受托方（乙方）大丰市国建建设工程质量检测有限公司签订《建设工程质量检测合同》一份，约定的主要内容为：“甲方委托乙方对盐城舜丰建设工程有限公司承建的江苏华特利动漫科技厂房工程质量进行检测…四、费用及其结算为1、所有项目收费标准均按苏价服（2001）113号执行，按实际检测费90%结算……3、每次检测（试验）项目完成后，乙方凭委托单在领取报告时进行项目结算，从预交检测（试验）费中扣收；4、在工程竣工验收前，甲方付清检测费用，乙方提供所有签章齐全的检测报告，从预交检测（试验）费中扣收。五、违约责任为1、甲方未履行协作义务或履行义务不当，或不接受检测报告，检测（试验）费仍如数支付；2、乙方未按约定完成检测报告或完成不当，应承担免收该项目报酬的违约责任；3、在甲方欠费情况下，乙方有权拒绝接受委托或扣发检测报告。合同期限为本合同有效期与甲方工程项目的工期同步，预计自2013年2月22日开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告为止。”另大丰市国建建设工程质量检测有限公司于2016年1月7日变更名称为盐城国建工程质量检测有限公司。合同签订后，原告国建公司按照约定进行检测，至2015年1月29日止已完成检测项目152项。2015年7月31日，原告国建公司按照合同约定的结算方式开具了检测费为50004元的增值税发票。另查明，2012年11月10日，被告华特利公司与监理人盐城市成业建设工程监理有限公司签订《建设工程委托监理合同》一份，合同约定：委托人委托监理人监理位于大丰区新丰镇工业园区华特利公司1、2、3号生产车间的工程。2019年3月4日，江苏大丰中洲建设工程有限公司向本院出具书面证明一份，载明主要内容为：江苏大丰中洲建设工程有限公司（原盐城舜丰建设工程有限公司）中标承建了华特利公司1、2、3号生产车间项目，华特利公司委托盐城市成业建设工程监理有限公司对该项目进行全程监理。2013年2月20日，华特利公司与国建公司签订了建设工程质量检测委托合同，合同明确载明工程承建单位：盐城舜丰建设工程有限公司，且我司施工人员张林根据国家和行业规定的规范、规程经盐城市成业建设工程监理有限公司监理朱连桂的现场见证进行送样检测（试验）。合同委托检测152批次，合计收到报告152份。检测报告原件已经移交给盐城市大丰区档案馆。江苏大丰中洲建设工程有限公司（盖章）。盐城市成业建设工程监理有限公司大丰监理部于2019年3月7日在该份证明上盖章，并备注：施工现场抽样情况属实。又查明，2017年9月1日，盐城市大丰区人民法院作出（2017）苏0982执1432号之二执行裁定书一份，载明本院依据已经发生法律效力的（2016）粤03民终15197号民事判决书，依法对被执行人华特利公司所有的位于盐城市大丰区土地使用权进行了评估、拍卖，并由盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司以9135000元价格竞得。现原告认为其与被告签订的《建设工程质量检测合同》无法继续履行，且被告一直未给付检测费50004元，遂向法院提起诉讼。审理中，原告国建公司向本院申请财产保全，要求对被告华特利公司价值64000元的财产采取保全措施，本院依法作出裁定并采取保全措施，原告为此支付诉讼财产保全费660元、保险费500元。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。原告国建公司与被告华特利公司签订的《建设工程质量检测合同》不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。协议双方均应当按照协议约定全面履行自己的义务。依据《合同法》第四百一十条规定：“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。”原告国建公司已按约进行检测，现因被告的原因导致合同无法继续履行，合同目的不能全部实现，故原告要求解除双方签订的《建设工程质量检测合同》，符合法律规定，应予支持。关于原告主张被告给付检测费50004元及利息的问题。根据《合同法》第三百九十八条规定：“委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用及其利息。”，故原告有权要求被告按合同约定的结算方式给付检测费50004元。因原、被告双方在合同中并未对逾期付款利息作出明确约定，故本院认定利息的起算点为起诉之日。原告主张要求被告承担本案的诉讼财产保全保险费500元的诉讼请求，因双方在合同中未对该项费用作出明确约定，且该费用非实现债权所必然发生的必要支出，故本院不予支持。被告华特利公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其对举证、质证、抗辩权利的放弃，由此产生的不利法律后果由其承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条、第三百九十六条、第三百九十八条、第四百一十条，《中华人民共和国共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告盐城国建工程质量检测有限公司与被告江苏华特利动漫科技有限公司于2013年3月20日签订的《建设工程质量检测合同》。二、被告江苏华特利动漫科技有限公司于本判决生效后十日内给付原告盐城国建工程质量检测有限公司检测费50004元，并承担该款自起诉之日起至实际履行完毕之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。三、驳回原告盐城国建工程质量检测有限公司的其他诉讼请求。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1354元，保全费660元，合计2014元，由被告江苏华特利动漫科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 长  徐中宁人民陪审员  吴 陈人民陪审员  肖书平二〇一九年四月三日法官 助理  徐 嘉书 记 员  周 燕附录法律条文1、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。不可抗力不履行迟延履行第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：不可抗力不履行迟延履行（一）因致使不能实现合同目的；不可抗力不履行迟延履行（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明主要债务；不可抗力不履行迟延履行（三）当事人一方主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；不可抗力不履行迟延履行（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；不可抗力不履行迟延履行（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第三百九十六条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第三百九十八条委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用及其利息。第四百一十条委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。2、《中华人民共和国共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。