广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初1441号原告：徐美珍，女，1974年7月14日出生，汉族，身份证住址广东省紫金县，委托诉讼代理人：赖初帆，广东洋三律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗远群，广东洋三律师事务所律师助理。被告：中山市贝迪龙庭房地产开发有限公司，住所地中山市火炬开发区濠头村濠景小区A幢2层201号，统一社会信用代码9144200079296806XM。法定代表人：周根财，总经理。委托诉讼代理人：钱曾亿，广东中元（中山）律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄东伟，广东中元（中山）律师事务所律师。原告徐美珍与被告中山市贝迪龙庭房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年1月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人赖初帆、被告的委托诉讼代理人钱曾亿、黄东伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：判令被告向原告支付逾期交楼违约金46330元（以565000元为基数，按每日万分之二的标准自2017年1月1日起至2018年8月13日，再减合同免责期180天，共410天）。事实和理由：2016年4月1日，原、被告双方签署了中山市商品房买卖合同，由原告购买被告开发的位于中山市火炬开发区××村贝迪豪庭12幢1001房。合同约定，被告应在2016年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，取得中山市建设工程竣工验收备案登记证，并将符合合同约定的商品房交付给原告使用。被告于2018年8月13日取得中山市建设工程竣工验收备案登记证，才具备合同约定和法定的交付条件，应以当日为交付时间。故被告构成逾期交房，应承担逾期交房违约责任。合同约定的逾期交房违约金上限为总价款的3%，没有与被告违约的时限相关，免除和限制了被告的责任，应当认定无效。该约定不利于督促被告办理竣工验收备案登记证，不利于促使被告向原告交付合格的商品房，原告有权要求增加违约金。综上，为维护原告权益，原告特向法院提起诉讼。原告为支持其诉讼请求，向本院提交以下证据：1.中山市商品房买卖合同；2.购房发票；3.中山市住房和城乡建设局政务网截图。被告辩称：1.合同约定收楼时间是2016年12月31日，原告于2016年9月29日实际收楼，提前了三个月掌握并使用涉案房屋，原告现提起诉讼是不诚信的行为；2.按照合同约定，即使存在逾期，违约金的上限是房款的3%，故违约金最多是13950元，原告的诉讼请求显然违反合同约定；3.退一万步而言，即使存在逾期交楼，原告已经实际收楼，没有任何损失，其主张数万元的违约金明显不合理，也应当调整违约金。综上，请法院驳回原告全部诉求。被告就其辩解，向本院提交了证据：业主收楼确认表。经审理查明：2016年4月1日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订商品房买卖合同约定，买受人以565000元的价格购买出卖人开发的位于中山市火炬开发区××村贝迪豪庭12幢1001房；买受人应于2016年4月1日支付现金465000元，于2016年5月1日以商业贷款形式支付100000元；合同第七条约定，买受人如未按本合同约定的时间付款，逾期60日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金，合同继续履行，逾期超过60日后，出卖人有权解除合同，出卖人解除合同的，买受人按总房价的20%向出卖人支付违约金，买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同约定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之四的违约金，上述约定中，买受人逾期付款超过60日，除非买受人提出继续履行合同并经出卖人书面同意外，均视为出卖人提出解除合同，本合同的商品房由出卖人收回另外处理；合同第八条约定，出卖人应当在2016年12月31日前，依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，在当地建设行政主管部门办理竣工验收备案手续，取得中山市建设工程竣工验收备案登记证，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用；合同第九条约定，出卖人如未按合同约定的期限将商品房交付买受人使用，逾期不超过180日（含180日），不作补偿，逾期超过180日而不足360日的，买受人同意不行使解除合同的权利，但由第181日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金，逾期超过360日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同之日起90日内退还全部已付款，并按买受人累计已付房价款的10%向买受人支付违约金，出卖人退回买受人全部已付房价款及支付违约金后，买受人同意已付购房有关费用、已供银行按揭利息或其他一切损失出卖人不再另行赔偿或补偿，买受人要求继续履行合同或买受人未在本合同补充协议约定的解除期限届满前向出卖人发出解除通知的，合同继续履行，但由第181日至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付万分之二违约金，但该违约金总和最高不超总房价款的3%。合同签订后，原告依约向被告支付了全部购房款。2016年9月29日，原告办理了涉案房地产的收楼手续。另查：中山市住房和城乡建设局政务网显示，涉案小区二期于2018年8月13日办理了中山市商品房综合验收备案。本院认为，本案系商品房预售合同纠纷。被告与原告签订的中山市商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。根据合同的约定，被告应在2016年12月31日前依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，在当地建设行政主管部门办理竣工验收备案手续，取得中山市建设工程竣工验收备案登记证，并将符合本合同约定的商品房向原告交付。被告于2016年9月29日向原告交付的商品房尚未取得中山市建设工程竣工验收备案登记证，不具备合同约定的交付条件，不可视为被告履行了合同约定的交房义务。涉案商品房直至2018年8月13日办理了中山市商品房综合验收备案，故被告直至2018年8月13日才向原告交付了符合合同约定的商品房，其行为已构成违约，应向原告承担相应的违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”根据上述法律规定，如当事人约定的违约金过低，不足以弥补守约方损失的，或不足以促使违约方继续履行其义务的，经一方当事人（守约方）提出请求，法院可对双方约定的违约金予以调整。双方当事人在涉案商品房买卖合同中约定，如被告无法按时交房，合同继续履行的，则自逾期第181日起按日向原告支付已交付房价款0.02%的违约金，累计总额最高不超过该商品房总价款的3%；而原告如未按期付款，合同继续履行的，则自逾期之日起每日按逾期应付款的0.04%的标准支付违约金，不设上限。被告逾期交房已逾2年多，该约定远低于原告逾期付款可能产生的违约金数额，可知该合同关于双方违反各自主要合同义务应承担的违约责任显然不符合法律关于公平原则的基本要求，关于逾期交房违约金设定上限的条款有失公允。在被告单方严重违约的情况下，作为非违约方的原告以约定违约金上限数额过低为由，请求将逾期交房违约金的计付方式调整为不设上限，按日按已交付房价款0.02%的标准计算，理据充分，本院予以支持。至于逾期交房违约金的计算起止时间。原告要求从约定的交楼期限届满后第181日起计算至实际交付之日止，符合合同约定，本院予以支持，即自2017年6月30日起计算至2018年8月13日止，共410天。故被告应向支付违约金46330元(565000元×0.02%×410天)。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，缺席判决如下：被告中山市贝迪龙庭房地产开发有限公司于本判决生效之日起七日内向原告徐美珍支付逾期交房违约金46330元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费958元，减半收取为479元，由被告中山市贝迪龙庭房地产开发有限公司负担，于本判决生效之日起七日内迳付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五天内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  李芳二〇一九年四月八日书记员  王静