宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院民事判决书（2019）宁0502民初66号原告（反诉被告）：宁夏赟烁商贸有限公司。住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街北环市场东北角**，统一社会信用代码：×××。 法定代表人：李小柱，系该公司执行董事兼总经理。被告（反诉原告）：中卫市摩尔公寓酒店。住。住所地：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区应理南街创业大厦**一社会信用代码：×××。经营者：芮自明，男，汉族，生于1987年4月5日，宁夏中卫市人，大专文化，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，身份证号：×××。委托诉讼代理人：李洋，宁夏鸣钟律师事务所律师，代理权限为为特别授权。 原告宁夏赟烁商贸有限公司（以下简称赟烁公司）与被告中卫市摩尔公寓酒店（摩尔酒店）买卖合同纠纷一案，本院于 2019年1月3日立案后，被告中卫市摩尔公寓酒店提出反诉，本院决定合并审理，并依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）的法定代表人李小柱，被告（反诉原告）的经营者芮自明及其委托诉讼代理人李洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付所欠货款20000元；2.判令被告向原告支付逾期付款利息417.53元（按中国人民银行同期贷款利率从2018年6月6日起暂计至2018年10月10日：20000元×6%÷365×127天=417.53元)，以及被告实际欠款之日止的利息；3.判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2018年5月28日，原告宁夏赟烁商贸有限公司与被告中卫摩尔公寓酒店签订《酒店布草采购合同》，约定被告购买原告提供的酒店布草产品及相关服务，合同总额为70000元，交货货期为2018年6月5日。合同签订后，原告积极履行合同义务，向被告提供合同约定的布草产品，被告予以确认并投入使用。截止目前，被告仅向原告支付货款50000元，尚欠付20000元。经原告多次催要但均未果。为此原告诉至本院。被告辩称，1.原告所述事实与实际不符。原告未按照合同约定的交货时间向被告交货，共迟延交货34天，且原告未按照合同约定的货物质量交货，所供货物存在严重质量问题。原告的行为已经严重违约，应承担违约责任，并赔偿相应损失。2018年5月28日，被告与原告签订《酒店布草采购合同》，双方约定：被告向原告购买酒店布草，双方对货物的名称、品牌、规格、数量及单价均进行了详细约定，货物总价款为70000元，由被告于合同签订后向原告支付订金10000元，于原告送货前支付40000元。剩余货款于原告交货并验收合格后支付。交货时间为2018年6月5日，由原告负责运输并在被告的公寓所在地交货。如原告逾期交货，每逾期一天，由原告向被告按每日1000元支付违约金，并承担被告的连带损失。合同签订后，被告按约定共向原告支付货款50000元。但至合同约定的交货期限届满，原告始终未能向被告交货。被告多次打电话发信息催发货物，但被告始终未及时供货，导致被告的公寓未能如期开业。至2018年7月9日，原告才向被告交货。然而，在已交付的货物中，客房电话机、牙刷等货物存在严重瑕疵，无法使用。“请勿吸烟”牌至今未予制作和交付。以上原告的行为均以违约，且对被告公寓的开业及经营造成了严重损失。根据双方2018年5月28日签订的《合同》第六条双方责任6.1、6.2条之规定，原告应承担违约责任，并赔偿相应损失。2.原告的诉请无事实和法律依据，恳请法庭依法驳回。在整个交易过程中，被告严格按照合同约定履行付款义务，不存在迟延付款等违约行为。反而是，原告提供货物质量不合格、严重逾期等违约行为，给被告的开业及经营造成了严重损失，被告有权按照约定标准扣除违约金，不足部分及相应损失被告保留向原告追偿的权利。在原告严重违约的情形下，依然要求原告承担付款义务于法无据。综上，因原告未能按照双方合同约定，履行供货责任，其应对自身的违约行为承担相应责任。被告有权要求原告支付违约金，并赔偿相应损失。恳请法庭在查明事实的基础上，依法驳回原告的各项诉请。被告向本院提出反诉请求：1.依法判令反诉被告向反诉原告支付违约金34000元（1000元/天×34天）；2.依法判令反诉被告向反诉原告赔偿货物损失合计11025元（客房电话机110元/个×25个=2750元；请勿吸烟牌31元/个×25元=775元；牙刷1.25元/支×6000支=7500元）；2.本案全部反诉费由反诉被告承担。事实和理由：2018年5月28日，反诉原告与反诉被告签订《酒店布草采购合同》，双方约定：反诉原告向反诉被告购买酒店布草，双方对货物的名称、品牌、规格、数量及单价均进行了详细约定，货物总价款为70000元，由反诉原告于合同签订后向反诉被告支付订金10000元，于反诉被告送货前支付40000元。剩余货款于反诉被告交货并验收合格后支付。交货时间为2018年6月5日，由反诉被告负责运输并在反诉原告酒店所在地交货。如反诉被告逾期交货，每逾期一天，由反诉被告向反诉原告按每日1000元支付违约金，并承担反诉原告的连带损失。同时，该合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，反诉原告按约定向反诉被告支付了10000元订金，并向反诉被告支付货款40000元。但至合同约定的交货期限届满，反诉被告始终未能向反诉原告交货。此后，反诉原告多次打电话或发信息催促反诉被告交货，确保酒店如期开业，但反诉被告始终以各种理由拖延。2018年7月9日，反诉被告向反诉原告交货，但在已交付的货物中，客房电话机、牙刷等货物存在严重瑕疵，无法使用，“请勿吸烟”牌至今未予制作和交付。此后，反诉原告一直与反诉被告协商违约赔偿事宜，但反诉被告始终拒绝向反诉原告进行赔偿。原告对被告的反诉辩称，对方提出货货物质量问题及造成的损失，应当提供证据证明。交货时间延迟不是原告造成的，是对方确定产品的制作工艺已经过了合同约定的交货日期，电话机的瑕疵是多了一个字，是经双方经过微信确认无误后，原告才开始生产，责任不在原告。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人对证据进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告（反诉被告）与被告（反诉原告）提交的《酒店布草采购合同》（附采购清单）系同一份合同，可以证明2018年5月28日双方签订采购合同，并对价款、交货日期，双方责任等进行了约定，对其证明效力予以认定。原告（反诉被告）提交的发货单原件6张，送货单原件3张，可以证明2018年6月4日、6月9日、6月17日，6月22号、6月23日、7月7日原告通过物流分别向被告发送货物，2018年7月9日原、被告双方进行结算，对签收的货物进行确认，对其证明效力予以认定。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）提交的微信聊天记录打印件，经审查，上述证据系原、被告在签订合同前后进行协商、沟通的聊天记录，能够反映出双方对供货时间延误、质量瑕疵等各自的责任，对其证明效力予以认定。被告（反诉原告）提交的送货单复印件两份，经审查，该送货单系原、被告于2018年7月9日对双方所供货物进行结算出具的单据，根据原告（反诉被告）出具的发货单可以证明原告自2018年6月4日至7月7日陆续向被告供货，故该证明不能达到被告（反诉原告）的证明目的。被告（反诉原告）提交的客房电话机一部、牙刷一套，经审查，该客房电话机面板上电话号码印制错误，牙刷外包装公寓标志印刷错误，可以证明原告（反诉被告）提供的货物存在一定瑕疵，对其证明效力予以认定。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月28日，原、被告签订《酒店布草采购合同》一份，约定被告向原告购买酒店布草产品，双方对货物类型、规格、材质、数量、单价、质量等内容进行了约定，其中合同总价款为70000元，合同签订后被告向原告支付订金10000元，原告将所有布草生产完毕，送货前被告向原告支付40000元，货到工地，验收合格支付剩余货款，报价含运费不含税费，交货地点为酒店楼下，交货方式为原告负责送货到被告指定地点，交货日期为2018年6月5日，合同签订后，若原告因自身原因未能如期交付货物，则每逾期一天被告扣除原告1000元作为违约金，并且原告承担连带损失。双方还对其他事项进行了约定。合同签订后，被告向原告支付货款50000元。2018年6月4日、6月9日、6月17日、6月22日、6月23日、7月7日，原告通过物流向被告运送了布草产品。2018年7月9日，原、被告双方对已送货物进行了结算（结算送货单中“请勿吸烟”牌未交货），其中“请勿吸烟”牌金额为775元，客房电话金额为2750元，牙刷金额为7500元。在原告向被告供应的产品中，客房电话机面板上电话号码印制错误，牙刷外包装公寓标志印刷错误。本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人均应按照合同约定全面履行自己的义务。对于双方争议的延迟交货问题，经审查，原、被告签订合同约定的交货日期为2018年6月5日，被告在签订合同时已将订金1万元及进度款4万元向原告支付完毕，后双方在确定产品样式和图案过程中发生争议，原告自2018年6月4日开始至2018年7月7日将所供货物运送完毕，本院根据原、被告提交的证据，结合原告向被告的供货时间，确定原告承担65%的责任，被告承担35%的责任。因原、被告双方在合同中约定的关于迟延交货违约金为逾期一日1000元的标准明显过高，本院予以适当调整以合同总价款的30%为宜共计21000元，原告承担65%为13650元，被告承担35%为7350元。对于原告要求被告支付逾期付款利息的诉求，因该诉求不符合双方合同约定，本院不予支持。对于货物质量问题，原告向被告提供的客房电话机面板上电话号码印制错误及牙刷外包装公寓标志印刷错误，可以反映出原告提供的货物存在一定瑕疵，本院根据实际情形按照该货款的10%折抵货物损失，经核，客房电话机货款金额为2750元，牙刷金额为7500元，共计10250元，折抵10%货款为1025元。因原告并未将“请勿吸烟”牌向被告交付，故该费用775元应在货款中予以核减。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十条之规定，判决如下：一、被告中卫市摩尔公寓酒店于本判决生效后十日内支付原告宁夏赟烁商贸有限公司货款4550元；二、驳回原告宁夏赟烁商贸有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告中卫市摩尔公寓酒店的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费155元，由原告宁夏赟烁商贸有限公司负担17元，由被告中卫市摩尔公寓酒店负担138元，反诉案件受理费463元，由反诉原告中卫市摩尔公寓酒店负担304元，由反诉被告宁夏赟烁商贸有限公司负担159元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区中卫市中级人民法院。   审判员     刘保宇  二○一九年四月二日 书记员     沈丽丽   本案适用的法律条款：《中华人民共和国合同法》第八条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。  依法成立的合同，受法律保护。第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。  当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第一百四十条原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。第二百五十三条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。