广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0605民初13973号原告：刘家洪，男，汉族，住广东省佛山市南海区。被告：冯棉杰（曾用名：冯棉森），男，汉族，住广东省广宁县。被告：佛山市御点装饰设计有限公司，住所地：佛山市南海区狮山镇虹岭四路33号金棕榈弯1栋09号铺之一,统一社会信用代码91440605MA4UU76L4E。法定代表人：巫淦金。原告刘家洪诉被告冯棉杰、佛山市御点装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院2018年8月1日立案后，依法适用普通程序，于2019年3月11日公开开庭进行了审理。原告刘家洪到庭参加诉讼，被告冯棉杰、佛山市御点装饰设计有限公司经本院公告传唤均没有到庭。公告期间依法不计入审理期限。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求:1.被告赔偿原告装修合同逾期完工的滞纳金12000元（以装修的金额56000元为本金，以每日3‰为利率，于2016年8月8日至2018年8月1日止）；2.被告赔偿原告原材料费用4200元；3.被告装修工程只是完成一半多左右，退还工程款23000元；4.解除原告与被告签订的《御点装饰装修合同》；5.（2017）粤0605民初6129号的诉讼费用390元及本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：第一，御点装饰设计有限公司没有按合同时间完成涉案工程交付业主使用；第二，御点装饰设计有限公司装修时出现质量问题并没有解决；第三，御点装饰设计有限公司没有按业主图纸进行施工；第四，御点装饰设计有限公司只完成了合同的一半多工程；第五，御点装饰设计有限公司已收业主工程款49800元正。庭审中，原告补充如下：对第二项诉讼请求被告赔偿原告的原材料费用是原告自行购买的背景墙与天花的材料。对第三项的诉讼请求，由于原告已支付49800元予被告，被告只完成了一半多的工程量，现原告要求被告退还未完成工程的材料费及人工费共23000元。对第五项诉讼请求中（2017）粤0605民初6129号案的受理费是原告起诉被告，当时被告承诺原告撤诉后一个月内完成涉讼工程，但原告撤诉后被告未实际施工。两被告没有答辩。原告诉讼中举证如下：1.原告身份证原件1份、被告冯棉杰广东人口信息查询资料复印件1份、被告佛山市御点装饰设计有限公司企业信用信息公示报告复印件1份，用以证明原、被告诉讼主体适格。2.御点装饰装修合同（附件：御点装饰工程项目预算表）原件1份，用以证明被告违约，要求被告赔偿违约金以及对损坏背景墙进行赔偿。3.照片打印件27张，用以证明涉案房屋在两被告停工后的情况。两被告经本院合法传唤没有到庭，亦未提交书面证据或质证意见。经审查，原告提交的证据来源合法、内容真实、与本案相关联，本院均予以采信。本院结合采信的证据及当事人陈述，认定事实如下：2016年5月8日，原告（甲方）与两被告（乙方）签订《御点装饰装修合同》，约定原告将位于佛山**房的装饰工程发包予两被告，两被告采取包工、包部分材料方式承包，工程期限90天，自2016年5月8日起至2016年8月8日止，保修期12个月；合同总价为56000元，签订合同后，甲方预付乙方5000元定金，水泥工进场后，甲方支付乙方工程总额40%，木工进场后，甲方支付乙方工程总额40%，工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，由甲方在十天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清工程余款；甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延，甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款3‰的滞纳金；因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款0.3‰的滞纳金；双方还约定其他权利义务。同日，双方签订《御点装饰工程项目预算表》。2018年8月1日，原告提起本案诉讼。庭审中，原告陈述，被告于2016年7月入场施工，2017年10月后开始停工。原告签订合同时向被告支付定金5000元，第二次向被告转账支付20000元，第三次向被告转账支付24800元。原告主张被告赔偿原材料费4200元是指被告在施工过程中损坏原告自行购买的背景墙雕刻砖、石线及重新安装背景墙人工费，但原告至今未重新购买背景墙亦未重新安装背景墙，4200元是原告估算的价值。经本院释明，原告明确不申请对涉讼工程结算进行评估鉴定。本院认为，原告与两被告于2016年5月8日签订的《御点装饰装修合同》是双方的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性、效力性规定，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。两被告作为施工方，应保证依时完成并交付符合要求的工程予原告。根据涉讼合同约定，涉讼工程应于2016年8月8日完工。现原告主张因涉讼工程已停工且两被告均无法联系，两被告已不具备继续履行合同的能力，要求解除涉讼合同。两被告作为义务履行方，未举证证明其已按约定时间完成相应工程进度，又未提供证据证明未依约完成工程有法定或约定的理由予以抗辩，两被告的行为已构成违约，原告主张解除上述合同，本院予以支持。关于原告主张两被告支付2016年8月8日起至2018年8月1日止按日千分之三计算的逾期完工滞纳金的问题。原告该项主张实质就是要求两被告承担其未能依约按时完成涉讼工程的违约责任。涉讼合同约定，两被告延误工期的，每延误一天按合同价款0.3‰计付滞纳金。涉讼合同因两被告未能依约完工而解除，两被告的行为确已构成违约，应承担相应的违约责任，但原告主张按合同总价的日千分之三计算违约金的标准过高，本院参照涉讼合同约定，违约金标准应为日万分之三，两被告应向原告支付以56000元为本金从2016年8月8日起至2018年8月1日止（共730天）按日万分之三的标准计算的违约金12146.4元（56000元×0.0003×723天），原告主张两被告支付违约金12000元，属于原告对自身权利的处分，本院予以照准。关于原告主张两被告退还工程款23000元。当事人对自己的诉讼主张应举出相应的证据予以证实。原告主张两被告未能完成工程退回多收款项，应就已完工部分相应的工程价款结算进行举证。原告出示的《御点装饰工程项目预算表》及现场照片，并未罗列工程细项单价，亦无具体工程量；原告所述已完工部分并无具体签证确认，且经本院释明后，原告明确不申请对涉讼工程现状结算金额进行鉴定，应承担举证不能法律后果。本院依据现有证据无法核定相应的工程价款，原告请求两被告返还工程款23000元的主张依据不足，本院不予支持。原告主张两被告赔偿损坏原告自行购买原材料的损失4200元，但庭审中，原告自认该费用尚未实际发生，数额是原告自行估算的，故原告主张由两被告承担，显然理据不足，本院不予支持。原告提起诉讼或撤回诉讼均属于原告经过慎重考虑后对处理纠纷作出的决定，原告作为具有完全民事行为能力的成年人，在两被告未依约履行合同义务的情况下，同意撤回诉讼产生的风险，应由原告自行承担，故原告主张两被告承担（2017）粤0605民初6129号的诉讼费用390元依据不足，本院不予支持。两被告经本院合法传唤没有到庭，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第二款、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定判决如下：解除刘家洪与佛山市御点装饰设计有限公司、冯棉杰于2016年5月8日签订的《御点装饰装修合同》；佛山市御点装饰设计有限公司、冯棉杰应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金12000元予刘家洪；三、驳回刘家洪的其他诉讼请求。当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用普通程序结案，案件受理费1200元（刘家洪已预交），由被告冯棉杰、佛山市御点装饰设计有限公司负担1200元并应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，逾期不缴纳的，本院依法强制执行。刘家洪预交的案件受理费1200元，在本判决发生法律效力之日后，经刘家洪书面申请，本院予以退回。如不服本判决，原、被告可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 员  蓝斯艺人民陪审员  甘湛虹人民陪审员  黄艳滨二〇一九年四月三日书 记 员  杨嘉瑜