河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）冀04刑终259号 原公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩文军，男，1959年9月27日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2017年10月8日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人宋琪、吴胜楠，河北精深律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韩金平（曾用名韩金兵），男，1968年4月17日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2017年10月8日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人付清稳、赵帅，河北九策律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韩文红，男，1962年3月28日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2017年10月8日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人吴爱民，河北冀隆律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高美兰，女，1962年2月3日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2017年10月9日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，同年12月7日被取保候审。现住。 上诉人（原审被告人）何美香，女，1968年9月12日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2017年10月8日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，2018年1月19日被取保候审。现住。 上诉人（原审被告人）王花荣，女，1962年4月10日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2017年10月8日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人贾云锋，河北新择律师事务所律师。 河北省邯郸市邯山区人民法院审理河北省邯郸市邯山区人民检察院指控原审被告人韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣犯聚众扰乱社会秩序罪一案，于2019年1月24日作出（2018）冀0402刑初434号刑事判决。原审被告人韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改”工程是邯郸市批复的工程，施工线路需经过被告人韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣等人的土地。邯山区北张庄镇政府及某村委会按照相关标准对被告人韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣进行了补偿。2014年9月份，河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司在邯郸市宏润物流东侧绿化带，开始进行引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改施工。在2014年12月16日、2015年9月下旬、2015年11月初进行施工时，被告人韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣以土地未被征用为由，采取辱骂、拦截施工车辆的方式阻碍施工。2015年11月中旬施工方挖好地槽后，第二天又被被告人韩文红等人进行了填埋。造成施工方经济损失，经鉴定达41500元。并对“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改”工程施工工期造成影响。 认定上述事实的证据有： 1、被告人韩金平供述：在邯郸市宏润物流门口施工的时候，我没有得到任何补偿，在我地里施工的时候，我不让他们施工。我妻子何美香领取了13371块钱是果树钱。 2、被告人何美香供述：在邯郸市宏润物流门口施工的时候，那里有我的地，有人在我地里施工，没有给我任何补偿，所以我不让他们施工。领取13371元果树补偿款，和我地没有关系。 3、证人刘某1证实：引岳济邯工程是邯郸市政府于2014年9月份批复的工程，此工程的目的是将邯郸市磁县岳城水库的水引入邯郸市，为邯郸市居民提供生活用水，邯郸市政府将此工程安排给邯郸市自来水公司负责筹建，工程的起点是邯郸市国际陆港物流园区南边界规划物流西路南侧原管道处，终点为邯郸市南环路，此工程需要将起点至终点路面挖开，并将通水管道埋入地下，之后再将土地恢复原貌。这个工程通过了邯郸市邯山区北张庄镇某村，需要临时占用部分村民的土地，北张庄镇政府安排我们某村的村干部给村民做工作。引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改工程占用村民的土地实际上在2006年的时候已经被某村委会租用了，当时因为修机场路，村委会就将南二十里铺临近路边村民的土地全部租用了，用于建设绿化带，当时村委会跟村民都签有土地租赁协议，租金是每亩地每年1000元钱，签订完协议后，被占用土地的村民每年都从村委会领取1000元钱的租金。用于建设绿化带的土地，村里租下来后，都种上了树，村民也一直没有在用于建设绿化带的土地上进行耕种。绝大部分村民对此都没有任何意见，只有韩文军、高美兰夫妻二人，韩金平、何美香夫妻二人以及韩文红、王花荣夫妻二人不同意。村委会为了避免不必要的冲突，村委会就安排我们村干部再去给这三户村民做工作，我负责给韩文军、高美兰以及韩文红、王花荣这两户做工作，村支部委员郝某负责给韩金平、何美香这一户做工作。他们这三户经常在一起以各种理由给村委会找事，阻挠村里的工程、项目施工。施工前，我负责给韩文军、韩文红这两户做工作的时候，这两户提出，村里如果在正常的补偿款之外，再额外给他们两户每户3000元钱的补偿费，他们就答应不影响施工。村书记同意了他们的要求。之后，村委会就给了他们每户3000元钱，他们得到钱之后，韩文军的妻子高美兰，韩文红的妻子王花荣就写下了得到3000元钱的补偿款后，保证不影响工程施工的字据。后来我听说郝某也做好了韩金平那边的工作，也是给了韩金平那户一些额外的补偿款。大概在2014年年底的时候，韩文军、韩金平、韩文红这三户一直拦着不让施工。我又找到了韩文军、韩文红，我问他们，你们拿了补偿款了，也都签字了，怎么还不让施工，韩文军、韩文红就说，当时是我们的妻子签的字，又不是我们签的，我们根本就不同意。我给他们好话说尽，他们怎么都不同意施工。后来我们村干部、镇政府的工作人员、区政府的工作人员多次去给这三户做工作，但是始终做不下来，施工方为了不耽误工期就先绕开了这三户，在施工期间，村干部、政府的工作人员、区政府的工作人员仍然多次去做这三户的工作，这三户始终不同意。在这期间，我听说镇政府的工作人员和施工方曾多次去韩文军、韩金平、韩文红这三户的地里想施工，但是都被这三户阻拦了，一直无法往这三户的地里埋通水管道。就这样一直到了2015年11月初的一天，那天接到镇政府通知，让我们村干部全体都去韩文红那块地那集合，那天施工方、村委会全体、镇政府全体工作人员、邯山区的工作人员以及北张庄派出所的工作人员都来了，我看到韩文军、韩金平、韩文红三个人拿着铁锹在韩文红地里的土坡上站着，阻拦钩机、铲车进地，高美兰、何美香、王花荣也都站在地边上，阻拦施工，她们三人手里还拿着手机对我们进行录像。我们村支书韩修军首先上前给韩文军、韩文红做工作说：叔，你们下来，有什么事咱们好好说。韩文军说：叔？你喊爹也不行。其他人也一直对着我们叫骂。村干部、镇政府、区政府的工作人员都去给他们做工作，但是他们根本不听，就这样一直僵持了一上午，到了中午，我们这些人实在没有办法，就都回去了。后来，我就没有再去给他们做工作了，都是镇政府的工作人员去。就是因为这三户阻拦施工，导致工程直到现在都没有完工。 4、证人郝某证实：岳济邯引、邯峰二期输水管道迁改工程经过韩文军、高美兰夫妇和韩文红、王花荣夫妇的地，而韩金平、王花荣夫妇原来的地在机场路路西，由于韩金平在2004年干砖厂时将机场路路西的地与我村的韩银生、韩金全、韩存福、韩艳坤等几户村民的地进行置换，置换到他干砖厂的地方了，在2006年修机场路时将韩金平的砖厂冲了，赔偿时，韩金平已将赔偿款领走。2009年宏润物流征地时，又将韩金平置换给韩银生、韩金全、韩存福、韩艳坤等几户村民的地全占了，韩银生、韩金全、韩存福、韩艳坤等几户村民也已将赔偿款领走，只是宏润物流在建设时没有将围墙盖到机场路路边，在宏润物流的围墙与机场路中间有间距，也就是留出来的绿化带，而留出来的绿化带中有韩金平置换前的地，地里也有韩金平置换前种的稀少的小树，恰巧引岳济邯、邯峰二期输水管道迁改工程要从这里通过，为了推进工程进度，领导让去给他做工作，也算是经过韩金平的地吧。宏润物流征地时，将韩文军、高美兰夫妇和韩文红、王花荣夫妇在机场路西边的地全部占了，当时韩文军、高美兰夫妇和韩文红、王花荣夫妇嫌补偿少，不签字拿补偿款，但后来，韩文军、高美兰夫妇将征地补偿款领走了。2014年9月份的时候，北张庄镇政府的领导给我们村干部开会，说是邯郸市政府重点项目——引岳济邯、邯峰二期输水管道迁改工程要经过我们村韩文军、韩文红、韩金平等人的地里，需要我们村的村、支两委的干部去做工作，先进地清表，我当时分包的是我村的韩金平家，而韩金平家的地里没有多少树，但韩金平要求按照地里有树的标准进行补偿，为了照顾他家，我按照韩金平家提的要求给我们村的书记韩修军说了说，书记韩修军也同意这样照顾韩金平，就按照每亩113棵树给了韩金平13371元，韩金平及其家人答应同意进地干活了。但是都做好工作，让施工方进地施工时，韩金平、何美香夫妇，韩文军、高美兰夫妇，还有韩文红、王花荣夫妇还是阻拦着不让施工一直到现在，致使引岳济邯、邯峰二期输水管道迁改工程到现在还没有接通，而其他路段的工程都已经完成，就差所占他们三户的这段了。饮水改线工程不破坏土地使用，只是临时占地，在所经过的地里挖开三四米深、五六米宽的沟后，将管道放下去，上面再铺上土，不耽误种地使用。这个项目是市政府的重点工程，是由河北冶金建设集团有限公司承包的。因为韩金平、何美香夫妇是个老上访户，为了感化他们，所以才按照有树足额补偿的。要是换成其他说理的村民的话，就不用去做工作了，因为已经没有他的地了。我将韩金平的媳妇何美香叫到村委会跟她谈的，何美香要求给其补偿树款，否则就不能施工，最后何美香答应给其13371元就可以施工了，只是口头说的，没有让何美香写字据。这13371元都给到位了，当时何美香签字后就将存折领走了。韩文军、高美兰夫妇还有韩文红、王花荣夫妇按说他们两家不应该阻拦的，因为他们两家都多领了3000元的补偿，并且给刘某1写了不影响施工的字据。但写字据后为啥又去阻拦施工，我就不清楚了。我听说他们阻拦了好多次，是从2014年下旬开始的，具体是什么时间怎么阻拦的我不清楚。我只有一次去阻拦现场了，那是在2015年11月份的时候了，接镇政府的通知说是：“我们村的村民又在阻拦施工，”让我们村、支两委都去现场，我是8点30分左右到的，我见区领导、镇领导、镇里的工作人员、公安民警等好多人都在，我村的韩文红、韩文军两人拿着铁锹在挖掘机旁边的土堆上站着不让施工；韩金平、何美香、高美兰、王花荣也在挖掘机旁边不让施工，我村的书记韩修军上去劝韩文红、韩文军，让他们下来谈谈，并且还喊着说：“叔叔，下来说说”，韩文红、韩文军不听，还骂韩修军说：“你就是喊爹、爷也不行，就是不能施工。”韩修军也就不劝了，就这样一直拦着僵持到中午的时候，看着干不成活了，就把挖掘机开走不干了。我在阻拦现场的这次，一台挖掘机和一辆拉土大车不能干活。 5、证人申某所证与证人郝某、刘某1证言基本一致，并证实：北张庄镇政府的补偿标准是引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改工程，经过的土地如果是机场两侧的绿化带且在宏润物流征地范围之内的话，只对地上附属物进行补偿，果树按每颗150元钱进行补偿，杨树按照每亩111颗，每颗40元钱进行补偿，如果在之前宏润物流的征地范围之外，除了对树的补偿外，再另外支付一部分复耕费，具体多少钱我记不清楚了。我们村干部在给村民做工作的时候，大部分村民都对此次的补偿款没有意见，有意见的还是韩文军、韩文红、韩金平这3户，这3户都表示，如果这次的补偿不能让他们满意，那么他们仍然会阻挠施工，村委会为了能尽快做通村民的工作，因此答应了这3户的要求，在对韩金平进行补偿的时候，经过清点，韩金平私自占有的那片土地有30颗果树，应补偿4500元钱，因为当时村委会补偿的精神是就高不就低，所以依照韩金平私自占有的1.11亩土地，每亩土地杨树111颗进行补偿，经过核算，补偿给韩金平的钱数是4929元钱。当时这4929的补偿款办理的是定期银联存折，存折是韩金平的妻子何美香领走的。韩金平以当时宏润物流在圈地过程中，毁坏了他土地上大量的果树为理由，要求村委会给予更多的补偿，否则不会同意工程施工，后来经过村干部郝某给韩金平做工作，最后村委会同意按照1.1亩土地，每亩土地111颗果树，每颗果树150元钱，一共补偿给韩金平18300元钱，除去之前何美香领走的4929元钱的存折，村委会又给了韩金平13371元钱，这笔钱是何美香领走的。村委会在对韩文军、韩文红两户进行补偿时，除了给他们和其他村民的正常补偿外，还另外给了他们两户每户3000元钱的额外补偿，这3000元钱的补偿其实是没有任何依据的，就是为了能让他们不再施工的时候闹事，韩文军、韩文红在拿到正常的补偿款和额外的3000元钱补偿款后，还给村委会写下了不会阻挠施工的保证书。因为引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改工程这次根本就没有站到韩金平的地，并且韩金平还拿了18300元钱的果树补偿款，这次的工程的施工跟韩金平其实已经没有任何关系了，所以村委会当时并没有让韩金平写下不影响施工的保证书，但是到了施工队进地施工的时候，韩文军、韩文红、韩金平三户在一起抱团多次阻拦工程施工。 6、证人刘某2证实：河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司中标后，让我提供钩机、铲车、大车供挖槽、拉土时使用。2014年12月10日，我联系好了钩机、铲车、拉土的大车跟着河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司的工作人员一起进了南二十里铺村，开始清理地表，因为村委会提前给二十里铺的村民都已经做好了工作，初期的工作进行得很顺利，南二十里铺的村民都很配合工作，2014年12月16日那天下午3时左右，我联系的钩机、铲车、拉土大车开到韩文红的地里，正在清理地表的时候，韩文军和韩文红的媳妇王花荣还有韩金平、韩金平的媳妇何美香一起跑了过来，韩金平、何美香两人直接朝他们地的方向跑过去了，韩文军和韩文红的媳妇王花荣跑到韩文红的地里，从地里捡起砖头、土块就朝铲车上扔，一边扔，韩文军还一边喊：谁也不许动我们的地，谁要动我们的地，我就跟谁拼命。我上去跟韩文军说：我是在这干活的，你有什么事应该找村大队，你别拦着我干活。韩文军、王花荣都站到铲车前面拦着铲车，不让铲车干活，韩文军跟我说：你别跟我扯淡，我就是不让你们干，反正车不能进我地。我就跟韩文军和王花荣说：村大队不是已经给你们赔偿款了，你们干什么还拦着不让施工。王花荣就说：我这就把钱退回去，反正不让你们占我地。那天韩文军、王花荣就一直拦着我们的铲车，我们没有办法就先隔过去了韩文军、韩文红两兄弟的地，准备去韩金平的土地上清理地表，当我们的铲车快开到韩金平地的时候，就看到韩金平、何美香夫妻二人站在他们地边上，韩金平冲我们喊：你们谁敢开车进我们地，我们就把车给你们砸了。我们都上前给韩金平、何美香夫妻二人说好话，但是他们始终不让我们进地、清表，我们只好也将韩金平的地隔了过去。韩文军和韩文红是亲兄弟，他们两兄弟还有他们的妻子跟韩金平、何美香夫妻俩都是一伙的，他们之间互相都通着气，据我了解他们这3户带头的是韩文军。大概到了2015年9月下旬的时候，除了韩文军、韩文红、韩金平他们拦着不让清理的土地没有施工，引岳济邯工程、邯峰二期输水管线迁改其他地方的工程活都已经完成了，那天我又联系了钩机、铲车、拉土的大车跟着河北冶金建设集团有限公司第二分公司的工作人员先去了韩金平的地，想再给韩金平好好说说，我们到了之后，就看到韩金平、何美香夫妻二人拿着铁锹，站在他们地边上。我上去跟韩金平说：你有事得去找村大队解决，你一直拦着不让我干活，我一直不能交工也不是个事啊。韩金平说：我谁也不找，反正你们别想进我地。我们上前了几个人，试着把他们夫妻二人先拉开，刚拉开一点，他们就又跑回去并躺在了钩机前面不让施工，我们一看这种情况就先离开了。等我们到了韩文红地边上的时候，看到了韩文军、高美兰夫妻二人，韩文红、王花荣夫妻二人也是手拿铁锹站在韩文红的地边上，韩文军看到我们过来了，韩文军就冲我们喊：我看你们谁敢进我们的地，你们谁要是敢进我们的地，我就拿铁锹弄死谁。我跟韩文军说：我就是干活的，你别为难我了，有事你找村大队解决。韩文军说：大队的人算个蛋啊，他们要是敢来，我弄死他们。高美兰、韩文红、王花荣也在旁边叫骂着，阻拦着不让我们的钩机、铲车进地，我们因为怕跟他们发生冲突，所以也不敢让钩机、铲车进地，只能先走了。大概在2015年11月初的时候，那次村干部、镇领导、区领导、派出所的工作人员、河北冶金建设集团有限公司第二分公司的工作人员还有我联系的钩机、铲车、拉土的大车又去过一次，那次我因为有事没有去，后来我听韩文军、韩文红、韩金平那三户聚在一起阻拦施工，虽然村、镇、区和派出所去了很多工作人员，也没有干成活。河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司因为这三户始终不同意让进地干活，他们也没有办法只能先撤离了，直到现在也没有做好这三户村民的工作，所以引岳济邯工程、邯峰二期输水管线迁改工程到现在也没有完工。大概在2015年11月份中旬的一天夜里，那天夜里，我找了1台钩机，1台铲车，趁他们睡觉将他们拦着不让施工的土地全部开了槽，准备随后下管，隔了一天，我再去地里的时候，发现之前挖开的地又被填上了土，后来经过打听我知道是韩文军、韩文红、韩金平他们3户找来的铲车把之前挖开的地全部填起来的。因为韩文军、韩文红等6人的阻拦，导致工程不能正常进行，我联系的钩机、铲车、拉土大车每次出车都需要支付给他们台班费，每次去干活的时候，需要2辆钩机、1辆铲车、4辆拉土的大车，钩机每个台班2100元钱，铲车每个台班1400元钱，拉土大车每个台班1200元钱，先后三次都没有干成活，白白让我损失台班费，2015年11月中旬的时候，我又联系了7台钩机、1辆铲车将土地挖开，但是隔天又被他们那三户给填上了，这几次一共让我损失了34700元钱。 7、证人李某所证与证人刘某2证言基本一致，并证实：刘某2就派我具体负责清表、开槽的现场指挥。我们在施工过程中曾被韩文军、高美兰夫妻二人，韩文红、王花荣夫妻二人、韩金平、何美香夫妻二人阻拦过三次施工。直到现在，就因为韩文军等6人的阻拦，导致引岳济邯工程、邯峰二期输水管线迁改工程仍没有完工。 8、证人王某证实：我是河北冶金建设有限公司第二工程分公司的技术员，负责现场的施工开槽，开好槽下了管道之后再用土覆盖，多余的土都拉走，不影响土地耕种。是从2014年10月份开始动工的，该工程是从机场路南段和北段同时施工，到2015年后半年的时候，工程施工到南××段时，就遭到六个村民的阻拦，我们就绕过村民拦的地方到别的地方施工，可是2015年11月份施工到宏润物流门口那儿时，他们六人闹的更厉害，我们看协商不好，不能进地干活了，我们公司于2016年4月份也就撤走了，一直到现在工程也无法完工。那是在2015年11月份的一天上午7点半左右，我们在宏润物流门口施工，因为前期就有阻拦施工的情况，这次区、镇领导及工作人员、派出所的工作人员都在现场，快施工到他们的地里时，他们六个人又拦着钩机不让施工，其中一个头发稍长的男子，身高约一米七、八左右，中等身材，这个男子躺在钩机斗里面，不让钩机挖土，还有两个女的躺在钩机的履带前面，不让钩机移动，其他人都在钩机旁边站着不让施工，工作人员给他们做工作，他们也不行，后来有两个男的拿着铁锹站到土堆上喊叫，具体喊叫的什么我不清楚，派出所的工作人员进行劝解也不行，就这样一直持续到下午3点多钟还没有做好工作，我们施工方就撤离了。这六个村民是三男三女，还都是两口子。这个活承包给一个叫刘某2的人了，每次施工时都有两个钩机、一个铲车、三辆后八轮拉土汽车，我们公司负责施工，与邯郸市自来水公司有协议。他们六个人经常是一块过来阻拦的，并且多次阻拦，导致工程现在还无法完工，整个工程就剩下这几户了，影响邯郸市政府的重点工程，也影响邯郸市市民的饮水。 9、证人吴某证实：“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改”工程是由邯郸市政府批复建设的一项利民工程，为邯郸市城区居民提供生活用水和邯钢工业用水。该工程由邯郸市自来水公司筹建，河边冶金建设有限公司第二工程分公司负责具体施工，该工程在邯郸市绿化带的位置开槽，下好输水管道之后，进行回填恢复耕地，不影响耕种。我是从2014年12月7、8号左右到邯郸市施工现场的，在工程施工到机场路××××村的时候，一个姓韩的男子（在家排行第三），几乎每天早晚都会去现场一次，看看我们是否在他家的地上施工，如果在他家的地上施工了，他会跟我们说：“这个地是我家的，有些事没有说清楚了，所以你们不能施工”，然后我们就绕开这块地从别的地方继续施工。直到2015年11月19日9时的时候，我们工程队施工到宏润物流园门口的时候，南二十里铺村的三个男子（其中一个男子就是姓韩，排行第三的男子），两名妇女到现场不让我们施工，姓韩的老三在钩机斗里面躺着，其他四个人围在钩机四周，不让钩机施工。我们施工的人怎么劝说也不管用，大概到11时左右的时候，我们感觉无法继续施工，就撤场了。2016年春节前，只剩下宏润物流园门口和二十里铺村阻拦施工的村民的路段没施工完毕，其他的都结束了。直到2016年4月底的时候，我们还是无法继续施工，2016年6月24日将人员和设备彻底撤离完毕，造成工期拖延了七个月左右。我印象比较深是姓韩的排行第三及他妻子，还有一个和老三关系不错的男子（后来听说叫韩金平）及其妻子。这几个可以认出来。施工现场有设备保管员，每天都有三个保管员，每个保管员工资是150元，机械的费用我不太清楚了。这个“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改”的工程延期，造成施工成本增加，还有后期管道内清洗的工作量增加；吴某在公安机关的辨认笔录显示，其辨认出被告人韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香就是阻拦施工的人。 10、证人张某证实：我是钩机司机，在现场负责操作钩机挖槽，“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改”工程非常大，在峰峰和岳城都有铺设管道，是将峰峰羊角铺地下水和岳城水库的水引到邯郸市区自来水厂，我们河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司只是负责邯郸市邯山区机场路从赵拔庄村口到机场路北头的龙台公墓处的管道铺设。我负责在铺设管道的时候开钩机挖槽，该工程现在别的地方管道已经铺设完毕，耕地也已经恢复原貌，就剩下邯郸市北张庄镇南二十里铺阻拦施工的那3户村民地里那段没有施工了。某村民阻拦过大概5到6次，每次去的人数不等，反正就是那3户人（有三男三女，年龄都在五十岁上下），不是这家去就是那家去。前几次这三户村民不让我们在他们家的地里施工，我们没有和他们纠缠，就隔开这三户，到其他地方继续施工。印象最深的有一次阻拦施工就是在2015年11月份的时候，是个上午，我们公司在机场路宏润物流门口南侧施工，当时我正开着钩机在现场挖铺设管道的沟槽。经常阻拦我们施工的那3户人，大概5到6个人又来了，他们先是喊我，不让我挖土了，有两个男子坐到我钩机履带上面，有个瘦乎乎的男子坐到钩机铲斗里面，我们公司过来了4到5个人，给他们做工作，没有做通他们的工作，和他们发生了争执，我们就报警了。过了会儿，派出所的民警就到了，他们也是和阻拦施工的那几个人做工作，工作还是做不通。我们就停工了。被阻拦施工的现场5、6台钩机，25吨吊车一台，50吨吊车一台，铲车一辆，和3辆渣土车都被阻拦停止工作了。每台钩机的费用是日结的，大概2000块钱一天，铲车也是日结的，一天大概1200块钱，吊车的月结的，每台吊车每月大概3万块钱费用，渣土车的费用我不知道。阻拦施工的那3户村民都是北张庄镇某村村民，大概都是50到60岁左右，3男3女，都是两口子；张某在公安机关的辨认笔录显示，其辨认出被告人韩文军、韩金平、韩文红就是阻拦施工的人。 11、某村村委会情况说明。 12、高美兰、王花荣收到补偿款3000元，保证不影响施工的证明。 13、引水工程临时占地明细表、领取存单、领取补偿款证明。 14、施工合同等相关书证。 15、现场平面图、照片、及视频资料。 16、价格认定结论书认定损失费用共计41500元。 17、“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改工程”市政府、市长办公会纪要、安排意见、邯郸市发展和改革委员会关于“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改工程项目建议书”的批复、建筑工程规划许可证、营业执照。 18、另有被告人户籍证明等证据。 河北省邯郸市邯山区人民法院认为，被告人韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣聚众阻挠“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改”工程施工，致使施工无法进行，情节严重，其行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪。公诉机关指控的罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第二十五条之规定，认定被告人韩文军、韩金平、韩文红均犯聚众扰乱社会秩序罪，各判处有期徒刑二年六个月；被告人高美兰、何美香、王花荣均犯聚众扰乱社会秩序罪，各判处有期徒刑二年。 上诉人（原审被告人）韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣上诉及各辩护人辩护均提出并未共同聚集对施工进行阻挠，只是各自在自己地里不让强行施工；所阻拦的不是输水管线施工，而是宏润物流的非法施工项目；认定造成经济损失41500元的鉴定意见不合法，缺乏依据。 上诉人（原审被告人）韩文军上诉还提出其2010年12月起已因同一行为被羁押288天，应折抵刑期。 上诉人（原审被告人）韩金平、何美香上诉还提出并未得到合理补偿。 上诉人（原审被告人）韩文红上诉还提出原判量刑重。 高美兰提交其工资考勤表；韩文军的辩护人提交关于韩文军家迁坟的部分书面材料以及录音整理文字、视频光盘。 经审理查明的事实及依据的证据与一审一致。上述证据已经一审庭审质证，予以确认。 高美兰提交的工资考勤表来源不明，真实性无证据印证，韩文军的辩护人提交关于韩文军家迁坟的部分书面材料以及录音整理文字与本案无关，均不予确认。 对于上诉人（原审被告人）韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣上诉及各辩护人辩护均提出并未共同聚集对施工进行阻挠，只是各自在自己地里不让强行施工的意见，经查，证人郝某、吴某、张某等人证言均证实六被告人共同对施工进行阻挠的事实，并有现场视频、辨认笔录等证据予以印证，足以认定。现有证据虽不能证实六被告人事前有通谋，但其相互间均明知对方正在实施以威胁、谩骂等手段阻挠施工的行为，仍积极参与其中，构成共同实行的共犯。故该上诉和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 对于上诉人（原审被告人）韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣上诉及各辩护人辩护均提出所阻拦的不是输水管线施工，而是宏润物流的非法施工项目的意见，经查，并无确切证据予以支持，且与卷中相关批复、会议纪要、安排意见、建筑工程规划许可证等书证及证人证言不符，不能成立。 对于上诉人（原审被告人）韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣上诉及各辩护人辩护均提出认定造成经济损失41500元的价格认定结论不合法，缺乏依据的意见，经查，该认定结论系有价格认证资质的机构经法定程序作出，认定过程和方法并无不当，且有相关施工单位及证人证言所印证，具有客观真实性。该上诉和辩护意见不予采纳。 上诉人（原审被告人）韩文军上诉还提出其2010年12月起已因同一行为被羁押288天，应折抵刑期的意见，经查，本案发生于2014年和2015年，韩文军2010年被羁押显然与本案无关，故不予采纳。 对于上诉人（原审被告人）韩金平、何美香上诉还提出并未得到合理补偿的意见，经查，与卷中某村委会出具的占地说明、收款条、领取补偿款明细等不符，不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）韩文军、韩金平、韩文红、高美兰、何美香、王花荣等多人采取以威胁、谩骂等手段扰乱企业工作秩序，情节严重，致使“引岳济邯、邯峰二期输水管线迁改”工程施工无法进行，造成严重损失，其行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪。原判决根据各被告人犯罪情节、后果和认罪、悔罪表现，所处刑罚并无不当，故对于上诉人（原审被告人）韩文红上诉提出原判量刑重的意见不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  苏军良 审判员  夏魁利 审判员  王晓鹏 二〇一九年四月二十三日 法官助理冀荟竹 书记员韩赛男