新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新2301民初966号 原告：新疆铭嘉伟业商贸有限公司，住所地新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）铁金街**（新疆北方钢铁物流园**楼****）。 法定代表人：冯奇，系该公司经理。 委托诉讼代理人：刘洁，新疆铭嘉伟业商贸有限公司员工。 委托诉讼代理人：李俊，新疆铭嘉伟业商贸有限公司员工。 被告：兰州亚太伊士顿电梯有限公司，住所，住所地甘肃省兰州市兰州新区长江大道以北路以东。 法定代表人：裴学先，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：喻雷，河南力诚律师事务所律师。 原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司与被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月25日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司的委托诉讼代理人刘洁、李俊，被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司委托诉讼代理人喻雷到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除双方签订郁金香3、4、6号楼电梯采购合同；2、判令被告返还已支付款460091.89元；3、判令被告承担双倍返还预付款185592元；4、判令被告承担延期交货违约金92796元；5、判令被告赔偿损失46398元；6、本案诉讼费用、送达费用、邮寄费用由被告承担。事实及理由：原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司与被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司于2018年4月签订《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》，原告按合同第三条付款约定于2018年5月23日支付完成10%的预付款和20%排产款，共计278388.00元；于2018年7月5日支付20%的提货款181613.89元，已经完成了付款义务。按合同第3.2.2条约定被告应于2018年7月15日完成交货，原告多次电话联系催货，被告却以资金紧张为由推迟至今未发货。 被告辩称，被告对原告交付电梯的请求权享有不安抗辩权，被告中止履行电梯交付义务的行为不构成违约，原告铭嘉伟业公司无权请求解除《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》；2、依据《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》第九条第2款的约定，合同第三条第2款第1项约定的“设备总价10%的预付款”具有定金的性质；3、因《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》既约定有定金条款，又约定有违约金条款，即使被告伊士顿公司存在违约情形，原告铭嘉伟业公司也仅能选择适用其中之一，而不能同时主张定金条款和违约金条款；4、原告铭嘉伟业公司主张的双倍返还预付款和退还已支付的采购款的总金额计算错误；5、原告铭嘉伟业公司主张的违约金数额过高，且要求被告伊士顿公司赔偿损失的诉求无事实和法律依据。 本案双方当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。对原告提交的电梯采购合同、明细账、收据、告知函，被告质证后对证据的真实性、合法性、关联性均认可，本院对该证据的真实性、合法性、关联性予以确认。对被告提交的银行回单、工程规划许可证办理情况、安装合同、传票，原告质证后对真实性无异议，但对工程规划许可证办理情况、安装合同、开庭传票的关联性不认可，认为与本案无关。工程规划许可证办理情况、安装合同、传票等因与本案无关，故本院对其真实性在本案中不予确认。 经审理查明，2018年4月，原告（甲方）、被告（乙方）签订《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》一份，约定甲方购买乙方的AEP-800.175型号电梯6部，合同主要内容：3.2付款条件：双方签订合同后，乙方需向甲方提供签约合同设备总价款的10%的乙方基本账户所在行（国有四大行）的银行履约保函（不可撤销、见索即付），甲方收到保函后支付设备总价10%作为预付款，当接到甲方发出《提货通知书》之日起7个工作日内，甲方支付合同价20%作为乙方的排产款。合同生效后机房在发货之日前10个工作日内支付设备总价的20%作为提货款，安装完毕并通过质检局验收取得合格证支付15%（一年以后7日内支付），剩余工程款以房屋抵付形式支付（30%），乙方货到现场时，须同时交甲方到货总额50%的增值税专用发票。4.1交货时间：合同签订，乙方应在满足付款条件3.2.1条款后45日历日向甲方交付甲方所需的合同标的物；同时，乙方应在交货前5日历日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2日内予以答复，经甲方确认同意后乙方可发货。乙方不履行合同应当双倍返还预付款，甲方不履行合同无权要求返还预付款。若乙方未按时到货或甲方未按时付款，逾期在20日内，逾期付款违约金计算标准按银行同期贷款利率确定，付完违约金后违约方仍有履行合同的责任。合同9.4条约定如延期到货超过20日，甲方有权单方终止合同，违约方应当承担逾期部分设备总价10%的违约金。若甲方逾期付款超过20日，乙方有权单方终止合同，违约方应当承担逾期付款部分总价10%的违约金。同时合同第9.6条又约定乙方不能交货超过20日，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方承担因此造成的所有损失；乙方因逾期交货或因其他非根本性违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价款5%的违约金，如乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，差额部分由乙方继续赔偿。 2018年5月23日，原告按合同约定向被告支付了10%的预付款和20%排产款，共计278388.00元。2018年7月5日，原告按合同约定向被告支付20%的提货款181613.89元，履行了合同约定的付款义务。合同第4.1条约定乙方应在满足合同3.2.1条款后45日历日向甲方交付甲方所需合同标的物。被告未按约定时间向原告交货。 2018年8月7日，原告向被告发送《告知函》一份，主要内容为：2018年5月23日，原告按合同约定向被告支付了10%的预付款和20%排产款，共计278388.00元。2018年7月5日，原告按合同约定向被告支付20%的提货款181613.89元，履行了合同约定的付款义务。但被告以资金紧张为由，至今未发货。依据合同9.3条、9.4条、9.6条，通知被告：1、解除与被告于2018年4月15日签订的《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》；2、要求被告承担违约金92796元；3、要求被告2018年8月15日前返还原告公司460001.89元货款，并承担92796元违约金。 本院认为：原告与被告签订的合同合法有效，应该受到法律的保护。双方在合同中约定被告延迟交货20日，原告可单方解除合同，合同签订后，原告按约定向被告支付了相应的款项，但被告至今未发货，原告要求解除与被告于2018年4月签订的《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》符合双方合同约定，本院予以支持。被告辩解其未履行发货义务，是在行使合同的抗辩权，没有事实和法律依据，本院不予采信。合同解除后，被告应返还原告已支付的货款460001.89元。 关于原告要求被告双倍返还预付款185592元，并要求被告承担延期交货的违约金92796元，本院认为，预付款是合同的货款的一部分，双方在合同中约定若被告未履行合同，双倍返还预付款，该条是对被告违反合同义务的约定，其性质是对违约责任的约定，故对预付款和违约金，不能重复主张，根据合同的性质及合同的履行情况，本院酌定被告向原告支付违约金92796元，对原告主张的预付款本院不予支持。 关于损失，原告未提供证据证明被告未及时供货给其造成的实际损失，对原告主张的损失，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下： 一、确认原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司与被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司于2018年4月签订的《郁金香3、4、6号楼电梯采购合同》于本判决生效之日起依法解除； 二、被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司货款460001.89元； 三、被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司违约金92796元； 四、驳回原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司其他诉讼请求。 以上款项，被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费5824元，由原告新疆铭嘉伟业商贸有限公司负担1747元，由被告兰州亚太伊士顿电梯有限公司负担4077元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。 审判员 吴 云 二〇一九年四月二十九日 书记员 刘春娇