青海省湟中县人民法院   民事判决书   （2019）青0122民初700号   原告：成都光华科技发展有限公司，统一社会信用代码×××，住所地成都市郫县。   法定代表人：魏达贵，该公司董事长。   委托诉讼代理人：许国美，四川盛豪律师事务所律师。   被告：青海盐湖海纳化工有限公司，统一社会信用代码×××,住所地西宁经济技术开发区。   法定代表人：马成英，该公司董事长。   委托诉讼代理人：孙文林，男，青海盐湖海纳化工有限公司职员。   委托诉讼代理人：高乾乘，男，青海盐湖海纳化工有限公司职员。   原告成都光华科技发展有限公司与被告青海盐湖海纳化工有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告成都光华科技发展有限公司的委托诉讼代理人许国美、被告青海盐湖海纳化工有限公司的委托诉讼代理人孙文林、高乾乘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   成都光华科技发展有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告继续履行原、被告双方之间的《设备采购合同》，立即向原告支付合同总价30%的预付款2550000元;2.判令被告承担迟延提货对原告造成的资金占用成本1559750元（自逾期提货之日从2015年12月26日起，以占用资金8500000元为基数按照年利率6%支付资金占用期间利息至付清全款时止，暂计算至起诉时）；3.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2015年7月，我公司与被告签订了《盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目2500t/d熟料水泥生产线配套锟压机设备采购合同》，合同编号：HNX3CS-2015-070Y。合同总价为8500000元，约定我公司2015年12月25日向被告交付合同约定的设备。合同签订后，我公司按约积极履行合同义务，全套设备均已制造完毕，且按约定时间与被告就交货问题进行了衔接，被告一再回复“工期推迟、交货期需延迟”，并于2016年3月29日书面回复我公司“海纳水泥项目暂停”。2016年7月8日，被告向我公司传真发送《通知函》，表示继续履行合同，并同意支付30%的预付款，但一直未履行。故提起诉讼，望判如所请。   青海盐湖海纳化工有限公司辩称，我公司与原告签订《盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目2500t/d熟料水泥生产线配套锟压机设备采购合同》属实，该合同总价为8500000元，合同签订以后，因我公司850吨熟料项目暂停，我公司向原告致函暂停履行合同，因此直至本案起诉阶段，该合同一直处于暂停状态，我公司希望和原告就合同的履行进行协商解决双方的争议和后续问题。现我公司不同意支付30%的预付款，该合同恢复履行，对双方都是损失。对于原告主张的逾期付款利息，合同中没有约定，所以我公司不同意支付。   本院经审理认定事实如下:对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2015年7月，原告与被告签订了《盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目2500t/d熟料水泥生产线配套锟压机设备采购合同》（合同编号：HNX3CS-2015-070Y），合同总价为8500000元，约定原告2015年12月25日向被告交付合同约定的设备，交付设备验收后被告在10个工作日内支付原告合同总价款的30%计2550000元。合同签订后，原告按约将全套设备制造完毕，按约定时间与被告就交货问题进行了衔接，被告回复“工期推迟、交货期需延迟”，并于2016年3月29日书面回复原告“海纳水泥项目暂停”,同日原告致函被告，要求被告先按合同总额30%支付部分货款。2016年6月2日，原告向被告发出律师函，提出解决方案“贵司先向成都光华给付货物总价百分之三十的预付款，成都光华用于支付配套厂家，以后按贵司时间安排再发货。”。2016年7月8日，被告向原告传真发送《通知函》，载明“海纳公司现决定继续履行该合同，但鉴于海纳公司目前账面资金周转困难，决定对预付款的支付作如下变更：一、百分之三十预付款分三期支付，每期支付百分之十；二、请贵公司做好交付设备的准备。”。同日，原告就该《通知函》回函被告“贵司来函提出对预付款的支付进行变更，我司同意贵司分三期支付，但为积极推动合同项目的进展，减小我司的损失，我司要求：第一期的百分之十在收到本函件的10个工作日内支付，剩下的百分之二十在贵司收到本函之日起三个月内付清。”。之后原告分别于2016年9月2日、2017年10月27日向被告发出律师函，要求被告按约定支付30%的预付款。被告在收到回函及律师函后未予回复，亦未支付30%的预付款。   本院认为，被告承认原告的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以支持。原、被告自愿签订《盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目2500t/d熟料水泥生产线配套锟压机设备采购合同》，系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方理应按照合同约定全面履行各自的合同义务。本案中，因被告“海纳水泥项目暂停”，导致双方一直未按照合同约定履行各自的义务。2016年7月8日被告致函原告决定继续履行该合同，对预付款的支付进行变更，原告回函同意继续履行合同和变更支付方式，双方在合同履行过程中，就支付30%的预付款和交付货物形成了新的合意，变更了合同。之后原告两次向被告发出律师函，要求被告按约定支付30%的预付款，被告收到函件后未回复，亦未提出异议，视为对支付30%的预付款及继续履行合同的默认。现原告要求被告继续履行该合同，对此本院予以支持。因被告于2016年7月8日同意继续履行合同后仍未向原告支付30%的预付款，故对原告要求被告支付逾期付款利息的诉讼请求予以支持，但鉴于原告要求被告支付的逾期付款利息过高，本院酌情确定为317581.25元（2550000元×4.9%÷12个月×30.5个月），即自2016年7月8日至起诉之日，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率4.9%计算。   综上所述，为平等地保护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条第一款、第七十七条第一款、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十六条规定，判决如下：   一、被告青海盐湖海纳化工有限公司于本判决生效后继续履行《盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目2500t/d熟料水泥生产线配套锟压机设备采购合同》；   二、被告青海盐湖海纳化工有限公司于本判决生效后三十日内支付原告成都光华科技发展有限公司预付款2550000元；   三、被告青海盐湖海纳化工有限公司于本判决生效后三十日内给付原告成都光华科技发展有限公司逾期付款利息317581.25元；   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费39678元，减半收取19839元，由原告成都光华科技发展有限公司负担6613元，由被告青海盐湖海纳化工有限公司负担13226元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。   审判员 邓旼旼     二〇一九年四月八日   书记员 柴俊彦   附：本案所依据的法律条文：   《中华人民共和国合同法》   第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。   依法成立的合同，受法律保护。   第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。   法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。   第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   第七十七条第一款当事人协商一致，可以变更合同。   第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》   第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。