济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁0112民初1530号 原告（反诉被告）：山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司，住所地山东省济南市，统一社会信用代码91370100MA3C73413B。 法定代表人：于世江，总经理。 委托诉讼代理人：李振付（系特别授权），系蓬莱市德源法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）：中国建筑第六工程局有限公司，住所地天津市，统一社会信用代码911201161030636028。 法定代表人：张爱民，总经理。 委托诉讼代理人：刘晓明（系特别授权代理），男，系中国建筑第六工程局有限公司员工。 原告山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司（以下简称隆和公司济南分公司）与被告中国建筑第六工程局有限公司（以下简称中建六局）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年2月21日立案后，依法适用简易程序于2019年4月4日公开开庭进行审理，原告隆和公司济南分公司的委托诉讼代理人李振付，被告中建六局的委托诉讼代理人刘晓明均到庭参加诉讼。原告隆和公司济南分公司于2019年3月5日向本院申请财产保全，本院于同日裁定冻结中建六局在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行的银行存款93万元。本案现已审理终结。 原告隆和公司济南分公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告立即偿还拖欠的工程款902069.70元及利息（按贷款利率计算，自2018年5月10日起至实际给付之日止）；2、本案诉讼费、保全费、保全担保费等费用均由被告承担；事实与理由：原、被告于2017年12月6日签订了xx轻质隔墙板工程专业分包合同，合同约定被告将该项目的轻质隔墙板工程分包给被告，由原告进行施工。合同签订后，原告按照被告要求于2018年1月20日开始施工，2018年5月10日竣工，原告按照和约定的工期时间保质保量的完成施工任务。工程竣工后，被告于2018年6月7日给原告付款300000元，余款902069.70元至今未付，经原告多次催要，被告总以种种理由推托，被告的行为严重违反合同约定，侵害了原告的合法权益，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判如所请。 被告中建六局辩称，1、原告诉称尚欠工程款与事实不符，根据原告2018年10月31日向被告提交的结算协议书，原告累计完成工程量1202069.7元，垃圾清运扣款7000元，实际结算金额为1195069.7元，被告已支付30万元，另因按照约定保留5%的质量保证金59753.49元，故被告尚欠的工程款金额为835316.21元。2、被告尚欠原告的工程款尚未达到合同约定的支付条件，根据原告与被告签订的轻质隔墙板工程专业分包合同，合同协议书第3页第2.2条的约定，每次付款时需先由分包方向承包方开具合法、正规符合甲方财务要求的增值税财务发票，税费为11%，后承包方才予以支付，否则承包方有权拒绝支付。该约定是双方真实的意思表示，且不违反法律规定，合法有效，现原告尚未向被告开具符合要求的剩余895069.7元的发票，未达到合同约定的付款条件，被告有权不予支付。3、被告不存在违约情形，不应支付利息，根据上述第2条答辩意见，被告尚欠原告的工程款未达到合同约定的付款条件，被告未违约，不应承担利息，且根据合同协议书的第4页第2.3条的约定，在工程验收合格后一个月被告支付至总价款的95%，涉案工程的验收时间为2019年1月25日（因正在与相关建设主管部门办理验收报告盖章，暂无法提供验收报告，庭后向法院补充提交），故即使原告已向被告开开具符合约定的发票，我司也只应在2019年2月25日支付至总价款的95%，更何况原告未按约定提供发票，故原告要求被告承担自2018年5月10日起的利息无事实和法律依据。综上，原告对被告的诉求没有任何事实及法律依据，请求法院依法驳回原告全部诉讼请求，维护答辩人的合法权益。 反诉原告中建六局向本院提出的反诉请求为：请求法院依法判令反诉被告向反诉原告开具符合要求的增值税专用发票，发票税率为11%，发票金额为895069.7元。事实与理由：反诉原告与反诉被告签订xx轻质隔墙板工程专业分包合同后，双方依合同履约，但在反诉原告支付30万元工程款，反诉被告开具30万元增值税专用发票后，反诉被告一直未再开具工程款发票，现反诉被告将反诉原告诉至法院，但反诉被告尚欠反诉原被告895069.7元的增值税专用发票，发票税率为11%，反诉被告的行为严重违反了合同约定，侵害了反诉原告的合法权益，特向贵院提起反诉，望判如所请。 反诉被告隆和公司济南分公司辩称，反诉被告曾经与反诉原告多次联系，要求反诉原告付款，并给反诉原告开具增值税发票，但是反诉原告始终未给反诉被告答复，并不是反诉被告不给反诉原告开具增值税发票。另外，合同约定是反诉被告给反诉原告开具税率为11%的专用发票，自2019年4月1日国家调整税率，反诉被告按照税收规定，只能给反诉原告开具税率为9%的专用发票，票面金额不受影响。依据在2019年两会期间政府工作报告中对税率进行了调整，16%的税率降到13%，10%的税率降到9%。 当事人围绕诉讼请求、反诉请求、答辩意见依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认定事实如下： 2017年12月6日，隆和公司济南分公司（分包人）与中建六局（承包人）签订《中海华山项目外国语学校1标段总承包工程轻质隔墙板工程专业分包合同》。合同第一条约定由隆和公司济南分公司分包中建六局位于济南市历城区华山北片区工程名称为中海华山项目外国语学校1标段总承包工程轻质隔墙板工程，分包工程承包范围为图纸设计范围内隔墙板及其附件的采购、安装全部内容（详见图纸及工程量清单），分包工程内容:包工、包料、包验收交工。合同第二条约定合同价款暂定3809068元（其中不含税价格为3431592.79元，税金377475.21元，增值税专用发票税率为11%），每次付款时先由分包方向承包方开具合法、正规、符合甲方财务要求的增值税专用发票后承包方才予以支付，否则承包方有权拒绝付款；付款方式：1、分包人每两个月将已完成工程量报送至承包人，经承包人审核后，付至分包人已完成合格工程量价款的80%；2、工程全部完成后经承包人验收合格后1个月内承包人应当按照验收文件实际载明的工程量，向分包人支付至已完成工程对应总价款的95%，剩余5%作为质量保修金；3、质量保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起算，质量保修期满后，承包人向分包人无息支付剩余5%质量保修金。合同第三条约定开工日期2017年9月25日，竣工日期2018年2月1日，保修期为全部工程整体竣工验收后两年，具体以承包人下达的工期为准。合同后附中建六局廉政合同书、授权委托书等附件。 合同签订后，隆和公司济南分公司和中建六局均按合同履行了部分合同义务，因中建六局承建中海济南外国语学校华山校区建设项目一标段工程后期被他公司代工，原、被告双方的合同无法继续履行，隆和公司济南分公司就剩余工程与代工公司另行签订分包合同。2019年1月25日，涉案工程验收合格。根据国家增值税改革及调整税率等相关规定，2018年5月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用11%税率的，税率调整为10%；2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用10%税率的，税率调整为9%。 对当事人有争议的证据及事实，本院认定如下： 关于中建六局尚欠隆和公司济南分公司的工程价款的认定。隆和公司济南分公司认为中建六局尚欠工程款为902069.7元，并提交《外国语学校一标段轻质隔墙板已完工程确认单》证明隆和公司济南分公司施工工程价款为1202069.7元和《收据》证明中建六局已支付30万工程款。中建六局对上述证据均无异议，但认为应扣除垃圾清运费7000元，另按照合同约定保留5%的质量保证金59753.49元应予扣除，故中建六局尚欠的工程款金额为835316.21元，并提交《轻质隔墙板采购及安装工程结算协议书》2份证明隆和公司山东分公司对扣除垃圾清运费7000元予以确认，应予扣除。隆和公司济南分公司对该证据质证后认为该结算协议书没有中建六局的签章确认，未发生法律效力。本院审查后认为，《轻质隔墙板采购及安装工程结算协议书》2份，总包商：中建六局，分包商：隆和公司济南分公司，日期2018年10月31日，主要内容：累计完成工作量1202069.7元，垃圾清理扣款7000元，实际结算金额1195069.7元，已支付金额30万元，保修金59753.49元，尾款835316.21元。总包商编制人刘晓明签字确认，隆和公司山东分公司负责人郭庆亮签字并加盖单位公章予以确认。该结算协议虽然没有中建六局的签章确认，但隆和公司济南分公司负责人郭庆亮签字并加盖单位公章确认，应视为隆和公司济南分公司对实际结算金额1195069.7元、扣除垃圾清运费7000元和保修金59753.49元予以认可，且双方在《中海华山项目外国语学校1标段总承包工程轻质隔墙板工程专业分包合同》中付款方式中约定5%质量保修金自工程竣工验收合格之日起算，质量保修期两年期满后承包人无息支付。故本院认定中建六局尚欠隆和公司济南分公司的工程价款835316.21元。 本院认为，隆和公司济南分公司与中建六局签订的《中海华山项目外国语学校1标段总承包工程轻质隔墙板工程专业分包合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。隆和公司济南分公司提交了《外国语学校一标段轻质隔墙板已完工程确认单》、《收据》证明中建六局尚欠工程款902069.7元，而中建六局提供了《轻质隔墙板采购及安装工程结算协议书》2份抗辩垃圾清运费7000元、质保金59753.49元应予扣除。因《轻质隔墙板采购及安装工程结算协议书》由隆和公司济南分公司负责人郭庆亮签字并加盖单位公章确认垃圾清运费7000元，质保金扣除符合《中海华山项目外国语学校1标段总承包工程轻质隔墙板工程专业分包合同》的约定，故本院认定中建六局尚欠隆和公司济南分公司的工程价款835316.21元，对原告要求被告中建六局支付其902069.7元的诉讼请求，本院部分支持835316.21元。 因中建六局未及时支付工程款，应当承担相应的违约责任。对隆和公司山东分公司要求中建六局自工程竣工之日2018年5月11日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率支付利息损失的诉讼请求。经查，合同约定：分包人每两个月将已完成工程量报送承包人，经承包人审核后付至已完成合格工程量价款的80%，工程全部完成后经验收合格后1个月内付至已完成工程对应总价款的95%。因隆和公司山东分公司提供的证据无法证明具体的审核日期和工程量是否合格，故自竣工之日2018年5月11日开始主张利息损失无事实和法律依据。根据合同的约定和双方的陈述，应以工程验收合格之日2019年1月25日作为支付80%工程量价款956055.76元（1195069.7元*80%）的节点，自工程验收合格之后一个月内即2019年2月25日前付至工程量价款的95%即1135316.21元（1195069.7元*95%），逾期不付开始计算利息损失，计算基数应扣除已经支付的30万元，故本院对隆和公司济南分公司的该项诉讼请求部分予以支持，支持以656055.76元为基数，自2019年1月26日起至2019年2月25日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息损失；以835316.21元为基数，自2019年2月26日起至实际给付之日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息损失。因中建六局迟延付款引起诉讼，隆和公司济南分公司为此向保险公司缴纳的诉讼财产保全责任险费系支出的合理必要费用，系损失的一部分，应由中建六局承担，故对隆和公司济南分公司主张中建六局支付财产保全责任险费1860元的诉讼请求，本院予以支持。 《中海华山项目外国语学校1标段总承包工程轻质隔墙板工程专业分包合同》第二条约定，每次付款时先由分包方向承包方开具合法、正规、符合甲方财务要求的增值税专用发票（税率为11%）后承包方才予以支付，否则承包方有权拒绝付款。隆和公司济南分公司作为分包方，负有给中建六局开具符合规定的增值税专用发票的义务。根据国家增值税改革及调整税率等相关规定，经过2018、2019年两次调整，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用11%税率的，两次调整后税率调整为9%。因本案中建六局需要支付的工程款为835316.21元，故隆和公司山东分公司应在中建六局付款时开具税率为9%、金额为835316.21元的增值税专用发票。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、中国建筑第六工程局有限公司于本判决生效之日起十日内支付山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司工程款835316.21元； 二、中国建筑第六工程局有限公司于本判决生效之日起十日内支付山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司以656055.76元为基数，自2019年1月26日起至2019年2月25日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息损失；以835316.21元为基数，自2019年2月26日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息损失； 三、中国建筑第六工程局有限公司于本判决生效之日起十日内支付山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司财产保全责任险费1860元； 四、山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司于本判决生效之日起十日内给中国建筑第六工程局开具税率为9%、票面金额835316.21元的增值税专用发票； 五、驳回山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司的其他诉讼请求。 六、驳回中国建筑第六工程局的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取6410元，保全费5000元，由山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司负担1248元，由中国建筑第六工程局有限公司负担10162元；反诉费50元，由山东隆和节能科技股份有限公司济南分公司负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审判员  杨华 二〇一九年四月十八日 书记员  张盟