四川省芦山县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1826民初74号 原告：张林勇，男，1975年3月17日出生，汉族，住四川省芦山县。 委托诉讼代理人：周雄伟，四川天从律师事务所律师。 委托诉讼代理人：金鑫，四川天从律师事务所律师。 被告：甘洛县嘎日乡人民政府，住所地：四川省凉山州甘洛县嘎日乡跃进村。 法定代表人：阿友以沙，系嘎日乡政府乡长。 被告：甘洛县嘎日乡热牛八嘎村村民委员会，住所地：四川省凉山州甘洛县嘎日乡热牛八嘎村**。 法定代表人：木卡尔布。 被告：阿色沙沙，男，1976年8月17日出生，彝族，住四川省甘洛县。 被告：吉木木呷，男，1982年2月13日出生，彝族，住四川省甘洛县。 被告：付良永，男，1971年2月24日出生，汉族，住四川省芦山县。 被告：王克兵，男，1965年10月24日出生，汉族，住四川省芦山县。 被告：张公明，男，1974年2月13日出生，汉族，住四川省芦山县。 原告张林勇与被告甘洛县嘎日乡人民政府（以下简称嘎日乡政府）、甘洛县嘎日乡热牛八嘎村村民委员会（以下简称热牛八嘎村委会）、阿色沙沙、吉木木呷、付良永、王克兵、张公明劳务合同纠纷一案，本院于2019年1月23日立案后，依法适用简易程序，于2019年3月6日、2019年4月1日公开开庭进行了审理。原告张林勇及委托诉讼代理人周雄伟、金鑫，被告嘎日乡政府的法定代表人阿友以沙，被告阿色沙沙、吉木木呷、付良永、王克兵、张公明到庭参加诉讼，被告热牛八嘎村委会经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。现已审理终结。 原告张林勇向本院提出诉讼请求：要求七被告连带向原告支付工资款1,650元，承担诉讼费用。事实和理由：2018年，被告嘎日乡政府将位于四川省甘洛县嘎日乡热牛八嘎村的移民建房工程项目发包给不具有建筑资质的被告热牛八嘎村委会，村委会承包后又将该工程转包给没有承包资质被告阿色沙沙和被告吉木木呷，被告阿色沙沙、吉木木呷又将该工程劳务分包给没有劳务承包资质的被告付良永、王克兵、张公明，被告付良永、王克兵、张公明是合伙关系。2018年4月1日至2018年10月1日，原告受被告付良永、王克兵、张公明雇佣，在上述工程中务工，工种为木工，期间领取了少部分工资。2018年12月14日，经结算，被告付良永、王克兵、张公明尚欠原告工资款1,650元未支付，由被告王克兵、张公明向原告出具书面欠条一份。请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。 被告甘洛县嘎日乡人民政府辩称，甘洛县嘎日乡热牛八嘎村的移民建房工程项目分为集中安置和分散安置，集中安置由政府进行招投标，分散安置由散户自建。涉案的40余户移民建房系分散安置，是散户自建，不是政府集中安置，嘎日乡政府只是保证建房速度和质量，不是分包方。请求驳回原告对嘎日乡政府的诉讼请求。 被告甘洛县嘎日乡热牛八嘎村村民委员会未到庭参加诉讼，未进行答辩。 被告阿色沙沙辩称，涉案项目的建房工程是散户自建，散户委托阿色沙沙、吉木木呷找施工队和劳务建房。阿色沙沙、吉木木呷遂找到被告王克兵、付良永，与王克兵、付良永签订了劳务承包合同。后被告张公明加入该劳务承包，在合同上补签姓名。工程款均由张公明领取，已累计支付70万元。王克兵、张公明在承包的劳务工程没有完工的情况下即离开，未再继续施工，至今尚有部分工程未完工。被告阿色沙沙、吉木木呷曾要求被告王克兵、张公明进行结算，但二人始终未来办理结算。结算后即使要支付工程款，也是支付给张公明、王克兵，再由张公明、王克兵支付给原告。原告的劳务费用应由张公明、王克兵承担责任，自己不承担责任。请求驳回原告的诉讼请求。 被告吉木木呷的辩称意见与阿色沙沙一致。 被告付良永辩称，付良永同王克兵与阿色沙沙、吉木木呷签订了建房劳务承包合同。但在开工不足一月就离开工地，退出劳务承包，实际未再参与工程修建、管理及领取工程款支付工资等事宜。付良永退出后，工程由被告王克兵和张公明具体负责，工程款也是由二人领取、支配。付良永在退出时，也曾告知原告等人其工资由张公明、王克兵支付。付良永对原告的劳务不清楚，欠条自己没有签字，自己不承担付款责任。请求驳回原告的诉讼请求。 被告王克兵辩称，涉案工程是嘎日乡政府工程，不是私人工程，嘎日乡政府是工程发包方。自己没有与阿色沙沙结算，原因是阿色沙沙不认可自己所做的工程量。阿色沙沙还差欠自己工程款未支付。阿色沙沙未及时支付工程款才导致原告等人的工人工资未支付。自己与张公明、付良永是合伙，付良永也未提出过退伙。自己与阿色沙沙签订的合同是无效合同，因此工人工资应当由阿色沙沙沙、吉木木呷等支付。 被告张公明辩称，劳务承包合同是王克兵、付良永与阿色沙沙、吉木木呷签订，自己在进场约半个月后才参与承包。阿色沙沙共计支付工程款70万元，已支付民工工资30余万元。因阿色沙沙不认可自己的工程量，未及时支付工程款才导致民工工资未支付。应由阿色沙沙等支付原告民工工资。 本院经审理认定事实如下：2018年4月，被告阿色沙沙、吉木木呷将嘎日乡热牛八嘎村2018年易地移民建房工程劳务承包给被告王克兵、付良永，包工不包料，并签订《房屋修建承包合同》。被告王克兵、付良永遂组织原告等人至该工程进行劳务施工。工程施工约半个月后，被告张公明参与该工程劳务承包，并在合同上签字。工程施工约一月，被告付良永离开工地，不再参与工程施工管理，后续工程修建事宜均由被告王克兵、张公明负责。施工期间，被告阿色沙沙、吉木木呷共计支付被告张公明、王克兵工程款70万元。被告王克兵、张公明收到款项后支付了原告等人部分劳务费。被告王克兵、张公明在工程尚未施工完毕时离开工地，未再继续施工，工程至今尚未全部完工。原告等人也未再继续在该工程上提供劳务。被告阿色沙沙、吉木木呷与被告王克兵、张公明因工程量分歧，未结算。原告等人找被告王克兵、张公明催要劳务费，2018年12月14日，被告王克兵、张公明向原告出具欠条一份，载明：“欠到张林勇在四川省甘洛县嘎日乡热牛八嘎村2018年易地移民建房工程工地2018年4月1日至2018年6月18日期间务工计18天，每天170元，工种小工，共计工资3,060元，已借支1,410元，实欠1,650元。欠款人：王克兵、张公明”。原告也在该欠条上签字捺印。 以上事实有原、被告提供的证据及当事人陈述在案为证。 本院认为：原告等人在被告王克兵、付良永、张公明承包的工程上提供劳务，被告王克兵、张公明向原告等人出具欠条明确了差欠原告等人的劳务费金额和欠款主体，故被告王克兵和被告张公明应当按照欠条的内容连带承担支付原告劳动报酬的责任。原告要求被告王克兵、张公明连带支付劳务费的诉讼请求，本院予以支持。被告付良永虽同被告王克兵与被告阿色沙沙、吉木木呷签订建房合同，但其在工程开工约一个月后即离开工地，未再继续参与劳务承包施工，也未参被告王克兵、张公明与原告等人的结算，未在欠条上签字，故被告付良永不应承担原告等人的劳务费用。被告阿色沙沙、吉木木呷与被告王克兵、张公明因工程量分歧未进行结算，是否差欠工程款尚不能确定，故原告要求被告阿色沙沙、吉木木呷承担付款责任的诉讼请求，本院不予支持。原告要求被告嘎日乡政府、热牛八嘎村委会承担付款责任，未提供证据证明，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告王克兵和被告张公明于本判决生效之日起十日内连带支付原告张林勇劳务报酬1,650元； 二、驳回原告张林勇的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25元，由被告王克兵和张公明共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于雅安市中级人民法院。 审判员  邓发惠 二〇一九年四月四日 书记员  杨 婵