湖南省怀化市鹤城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）湘1202民初5109号 原告李书学，男，汉族，1970年6月13日出生。 委托代理人李玉花，女，苗族，1975年12月15日出生。 被告怀化苹果装饰设计工程有限公司，住所地怀化市鹤城区迎丰中路****。 法定代表人吴奇隆，职务执行董事兼总经理。 被告湖南苹果装饰设计工程有限公司，住，住所地长沙市开福区黄兴北路**上城金都大厦**/div> 法定代表人李齐，职务执行董事兼总经理。 被告吴奇隆（曾用名吴理才），男，汉族，1990年5月6日出生。 被告李齐，男，汉族，1965年12月29日出生。 原告李书学诉被告怀化苹果装饰设计工程有限公司、湖南苹果装饰设计工程有限公司、吴奇隆、李齐装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年11月2日受理后，依法适用普通程序，于2019年4月8日公开开庭进行了审理。原告李书学到庭参加诉讼，被告怀化苹果装饰设计工程有限公司、湖南苹果装饰设计工程有限公司、吴奇隆、李齐经本院公告送达诉讼文书后未到庭，本案现已审理终结。 原告李书学向本院提出诉讼请求，1、依法解除原、被告签订的《施工合同》;2、被告依法返还原告缴纳的装修款34400元;3、被告依法承担违约责任，支付违约金9600元；4、由被告承担本案诉讼费。事实与理由:2017年9月22日以来，我与被告先后签订《装饰装修意向合同》以及《房屋装修施工合同》，由被告装修我位于怀化新源里小区的房屋一套。按合同规定，我先后一共支付了11.6755万元，被告在2017年11月18日动工，应在一百天之内完成工程，但被告经营不善，门店关闭，人去楼空，至今未能完成本工程，装修工程已超出约定时间好多天，现一直停工，严重违约，还有好多工程未做完，故要求被告返回我已缴纳的装修款项34400元。按合同协议被告应当支付违约金9600元。被告严重违约，有重大过错，故应当承担本案的诉讼费。为维护我的合法权益，现起诉法院，请依法判决。 被告怀化苹果装饰设计工程有限公司（下称怀化苹果公司）、湖南苹果装饰设计工程有限公司（下称湖南苹果公司）、吴奇隆、李齐未到庭，未答辩。 围绕诉讼请求，原告向本院提供了下列证据： 1、原、被告身份信息、公司登记信息复印件各一份，证明原、被告身份及企业基本登记信息； 2、《施工合同》、主材发货清单一组，证明原告将房屋交于被告装修，并就工期、工程质量、装修费用、违约责任等做出的约定。 3、收款收据3张，证明原告通过向中国银行POS机刷卡消费清单共116755元。 4、材料增减项一张。 5、主材升级补差价一张。 证据4、5证明原告装修项目的增减情况。 6、人工费2张、刮双飞粉墙漆、铺瓷砖共计2340元。 7、衣柜门营业执照和收据5张，共计6390元。 8、墙漆营业执照和收据2张，共计1000元。 9、集成吊顶营业执照和收据2张，共计4115元。 10、厨房推拉门营业执照和收据4张，共计2500元。 11、卫浴营业执照和收据5张，共计6500元。 12、雕花板营业执照和收据2张，共计690元。 13、墙布营业执照和收据2张，共计1680元。 14、木地板营业执照和收据5张，共计3659元。 15、瓷砖胶营业执照和收据2张，共计330元。 16、瓷砖收据2张，共计784元。 17、灯饰收据1张，共计1000元。 证据6-17证明原告对未完工项目的支出费用。 18、装修照片19张，证明被告至2018年4月22日对房屋的装饰装修尚未完工。 19、苹果公司员工讲话证据1张、材料商讲话材料2张、苹果公司2018年4月22日公司照片5张，证明被告因经营困难无继续履行合同的能力。 20、不予立案通知书、裁定书复印件一组，证明4月24日与案涉苹果装饰公司有纠纷的几十个人去报案，接报案回执上的三个名字是举报的代表人。 21、房权证复印件一张，证明原告对装修房屋的产权。 22、李齐车牌号码、湖南苹果装饰总部地址一张，证明被告的公司情况。 对原告提供的证据1、2、20、21，符合证据三性，本院予以采信；证据3未列明收款人名称，本院不予采信；证据4、5系复印件，本院不予采信；证据6-19对装修费用的证明存在以下瑕疵：1、票据不是正式发票；2、支出费用部分不是银行转账；3、因原告未能提供被告出具的装修预算表，故部分项目是否属于装修合同的装修范围不清，而属于合同装修范围的由原告自行施工的项目在装修合同中的约定价格不清，例如主材发货清单中已列明铝扣板集成吊顶的品牌约定为友邦，该证据可证明集成吊顶属于被告应装修项目，但是原告其后自行购买的是欧斯宝吊顶，用微信转账4115元，合同中友邦集成吊顶的价格却无证据证明。故本院对证据6-19只采信如下事实：被告对装修合同未履行完毕就停止施工，原告对房屋装修未完工工程进行了后续施工，但原告为后续施工支出的费用不能证明装修合同所涉未完工项目的费用。22号证据与诉讼请求不具关联性，本院不予采信。 被告未提供证据。 根据查明的证据，本院认定以下事实： 2017年10月8日，原告与怀化苹果公司签订《施工合同书》，约定:由怀化苹果公司（乙方）承包原告（甲方）装修工程，工程地点为新源里17-301，工程期限100天，工程价款135600元。双方对工程施工图及工程预算表达成一致后应共同签署确认。经确认的工程施工图、工程预算表一式三份，甲方一份、乙方二份。乙方以清包工(含辅材)方式提供服务，按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到达施工现场前通知甲方验收，若因甲方不能及时到场验收材料则应视为材料验收合格，并由甲方自行承担相应责任。甲方供应的材料应是符合设计与施工要求的合格产品，并按照施工进度送到工地现场:因甲方供料造成工期延误或质量问题的，由甲方承担责任。甲方需在开工一周内确定其所用主材的型号。施工过程中如有补货，甲方需先到乙方财务部门交清货款方可补货。甲方未按期支付工程款、未按期确定主材型号或甲供材料不能按时到位时，工期相应顺延，且乙方有权停止施工。顺延期间，甲方应向乙方支付每天50元的违约金。因乙方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付50元每天的违约金:但遇小区周末不能正常施工或法定节假日，则施工工期相应顺延。甲、乙双方均不得单方面终止本合同。在乙方没有进场施工的情况下:一方单方要求本合同终止，须向另一方支付合同金额的10%作为违约金。在乙方已经进场施工的情况下:如甲方单方要求终止本合同则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用:如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。甲方单方要求解除合同时，必须补齐全额设计费(按设计师级别对应单价*户型外框面积计算)。施工过程中，双方在下列阶段对基础工程进行验收，如甲方自收到乙方工作人员通知后三日内未到场验收(以书面或微信、信息等方式通知)，则视为自动放弃，责任由甲方承担:进场交底，对原房屋情况进行检查，对卫生间进行闭水试验。基础材料进场验收(板材、水电材料)。隐蔽工程验收(水管试压)。中期验收(工程进度过半条件:木制作项目收口、水电改造布管线完毕、厨房墙砖铺贴完成)。油漆、墙漆材料验收。施工过程中，双方在下列几个阶段对主材工程进行验收:所有主材进场，甲方验收品牌型号及数量、质量。地板、橱柜安装完。地板方验收安装质量。如甲方不能及时验收，甲方必须指派或授权他人办理。工程竣工时，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内进行验收，并填写工程验收单，合同签订后，甲方在合同签订日支付工程款81360元，工程进度过半时支付47460元，工程完工双方验收合格支付6780元。本工程按图纸施工，基础项目清单及主材项目清单附后，如图纸与项目清单不符，以项目清单为准；后期减项不减钱，如有增项按标准另计费……。原、被告还就主材达成了《新源里17-301主材发货清单》：其中项目包括磁砖、大理石、地板、吊柜、卫浴、地板、衣柜推拉门、房门、照明和五金器材等等……。合同签订后，怀化苹果公司公司对案涉房屋进行了施工，但未完工便不再履行合同。2018年4月24日，唐斌等人向怀化市鹤城区公安分局控告苹果装饰公司涉嫌诈骗，但怀化市鹤城区公安分局认为无犯罪事实，未予立案。2018年6月6日，溆浦县公安局对怀化苹果公司合同诈骗案立案侦查。原告向本院起诉期间，有数十起案件当事人亦向本院起诉怀化苹果公司装饰装修合同违约，在起诉状中有当事人称2018年4月24日，发现怀化苹果公司不知去向。本案在送达过程中，本院工作人员在工商部门登记的湖南苹果公司、怀化苹果公司的住所地不能找到该两公司。对于已付工程价款的数额，原告自认116755元，与合同工程价款135600元比较，尚有18845元未付。另查，湖南苹果公司的法定代表人为李齐，职务为执行董事兼总经理。怀化苹果公司的法定代表人为吴奇隆，职务为执行董事兼总经理，经理为李齐。新源里小区17栋301号房已办产权证，证号为怀房权证城中字第715034888号，证中记载房屋所有权人为原告李书学，登记时间为2015年10月28日。 本院认为，首先，原告与怀化苹果公司之间的装饰装修合同有合同书、《新源里17-301主材发货清单》等证据为证，是双方意思表示，不违反法律，合法有效，双方均应当适当履行。根据合同相对性原则，怀化苹果公司与原告签订的合同，其权利义务关系仅约束双方，湖南苹果公司在该合同中并未设定权利义务，故湖南苹果公司及法定代表人李齐在本案中不承担义务。吴奇隆系怀化苹果公司的法定代表人，怀化苹果公司系法人企业，对外实施的经营行为由其公司承担责任，故吴奇隆在本案中不承担责任。其次，装修合同签订后，怀化苹果公司未如期完工，构成违约，应当承担违约责任。对于已付工程价款的数额，原告自认为116755元，与合同工程价款135600元比较，尚有18845元未付，原告提出诉讼请求：返还原告交纳的装修款34400元。但是，原告在怀化苹果公司违约停工后，未对已完工工程量进行工程造价鉴定，即另行对未完工工程进行施工，诉讼中，原告未能提供装修合同中载明的应由怀化苹果公司交付原告的装修预算表及施工图，装修预算表是双方在合同中约定的单方终止合同时，确定已完工工程量及价款的依据。即无该装修预算表则无法明确合同应装修单项项目的约定价款，导致既无法确定未完工工程价款，也无法确定怀化苹果公司的已完工工程价款为82355元（合同总价款135600元-原告要求退回金额34400元-未付工程款18845元），原告虽对后续施工中支出的工程价款提供了相关票据，但该类证据即使全部属实也无法证明上述事项，故对原告要求被告返还原告交纳的装修款34400元的诉讼请求，本院不予支持。最后，双方约定：甲、乙双方均不得单方面终止本合同。在乙方已经进场施工的情况下:如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。原告起诉同期，怀化苹果公司出现人数众多的装修合同违约，原经营地点无人驻守，怀化苹果公司公司已无法履行与原告的装修合同，构成根本违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项，对原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十一条规定合同解除后，合同的权利义务终止。第一百一十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。本案虽然是原告要求解除合同，但是合同解除的原因在怀化苹果公司，即怀化苹果公司的根本违约行为单方面导致装修合同终止，应当按照上述约定支付违约金，故对原告主张支付违约金9600元未超过双方约定的数额，本院予以支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第九十一条、第九十四条、第九十七、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条,《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告李书学与被告怀化苹果装饰设计工程有限公司于2017年10月8日签订的施工合同； 二、被告怀化苹果装饰设计工程有限公司向原告李书学支付违约金9600元，限本判决生效之日起10日内支付； 三、驳回原告李书学的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案诉讼费900元，由被告怀化苹果装饰设计工程有限公司负担。 如不服本判决，可在接到本判决书之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。 审 判 长  陈发林 人民陪审员  朱达和 人民陪审员  武建红 二〇一九年四月二十八日 代理书记员  向燕勤