广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0111民初31425号原告：广州宁塑橡塑材料有限公司，住所地广东省广州市白云区陈太路88号09-203室。法定代表人：陈安伦。委托诉讼代理人：雷小红，广东天旗律师事务所律师。被告：瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司，住所地广东省深圳市宝安区福海街道和平社区高新科技园和景工业区A栋厂房201。法定代表人：毛艺霖。委托诉讼代理人：朱文锋，该司员工。原告广州宁塑橡塑材料有限公司与被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月2日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告广州宁塑橡塑材料有限公司的法定代表人陈安伦及委托诉讼代理人雷小红，被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司的委托诉讼代理人朱文锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告广州宁塑橡塑材料有限公司诉称：原、被告在2020年4月28日就采购红外体温计签订《红外体温计采购合同》（以下简称《采购合同》），约定采购红外体温计共2080台，金额为218300元。依合同约定，原告在2020年4月28日已经支付全部货款，被告应该在2020年4月30日完成全部交货。原告第一次收到红外体温计的时间是2020年4月28号，数量为80台；第二次收到红外体温计的时间是2020年5月3号，数量为240台；第三次收到红外体温计的时间是2020年5月6号，数量为800台；第四次拒收红外体温计的时间是2020年5月8号，数量为960台，拒收原因为被告违约延期交货及Ce质量存在问题，无法销售。被告Ce质量存在问题，Ce是成品认证的标准之一，如果出口的产品没有质量认证，商品无法销售，因此原告在拒收并退回质量不合格产品给被告后，于当日向被告发出《通知函》解除合同，终止交易，并要求被告依约依法赔偿原告的所有损失。故此，请求法院判令：一、确认原、被告签订的《采购合同》在2020年4月28日解除；二、被告偿付原告货款210000元（自2020年4月30日后违约发货及后续没有发货的2000台*105元计算的逾期付货货物本金）；三、被告支付原告违约金（218300*35%）76405元；四、退回货物运费由被告自行承担；五、本案诉讼费由被告承担。被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司辩称：2020年4月28日，原、被告双方签订《采购合同》，约定原告以218300元购买2080台红外体温计，后被告已将2080台红外体温计送至原告处，但原告以延期交货和无法提供有效的产品出口的全套资料为由将960台拒收并退回给被告。延期交货属于原告要求更改外科包装所致，同时CE并非出口的必要条件，属于部分地区特殊规定。双方在签订合同时并无要求指定地区出口，对方已出口哥伦比亚的材料足以证明被告的货物符合合同约定的符合中国出口标准。故此，原、被告应继续履行合同，原告的诉讼请求应予以驳回。经审理查明：2020年4月28日，原告（甲方）与被告（乙方）双方签订《采购合同》，约定甲方向乙方采购2080台红外体温计，单价为105元，总价为218300元；甲方在签约当日支付全部货款，乙方在收到货款后2天内发货；乙方负责安排甲方指定的德邦物流公司运送到指定地点，货物保险和运费由双方各负担50%的费用，物流时间不计入交货时间；乙方保证向甲方提供质量合格的产品，如验货不合格，乙方承担调换货义务，收到退回货物之后清点数量无误于5个工作日内返回相应货物；甲方在收到货后5个工作日内以书面方式提出异议，经双方确认后，由乙方负责退换；乙方若对验收标准存在异议，双方可协商解决达成一致；乙方确保所供应的货符合中国出口标准。当日，原告向被告支付218300元，原告自行提货80台。后原告分别在同年5月3日、6日收到被告通过物流送货的240台和800台。同年5月8日，原告对被告发货的960台体温计予以拒收，货物已退回被告处；原告还于当日向被告发出《通知函》，以被告未按合同约定时间供货以及未提供有效出口资质为由，要求解除《采购合同》，并要求被告退款退货及承担合同总额50%的赔偿。诉讼中，原告为证明主张的事实理由提交了《采购合同》、账单详情、通知函、微信聊天记录、海关技术性贸易措施指南等证据予以证明。经庭审质证，被告对上述证据的真实性予以确认，并确认微信记录为原告法定代表人陈安伦分别与陈更、毛艺霖的聊天记录；陈更与其公司存在合作关系，并以其公司的名义对外经营，涉案交易就是由陈更负责与原告洽谈；同时，被告确认陈更曾在微信聊天中向原告确认可提供涉案货物的Ce认证，但其公司自2020年5月12日才取得Ce认证。另，原、被告确认涉案体温计的品牌为重庆鬼谷子，型号为YRK-002A；原告确认要求退货退款的体温计为已收货但未销售的150台及已退货的960台，合计116550元；同时，原告明确违约金系按合同金额的30%酌情主张。以上事实，有《采购合同》、账单详情、通知函、微信聊天记录、营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、经营者海关出口货物收发备案回执、出口销售证明、对外贸易经营备案登记表、商务部医疗器械白名单查询结果、第二类医疗器械经营备案凭证、授权证书、管理认证体系认证证书、检验报告、CE和FDA认证证书等证据及当事人陈述等证据证实。本院认为：原、被告在平等自愿基础上签订的《采购合同》系双方真实意思表示，其内容并无违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。合同签订后，原告依约付款，被告亦已根据双方约定向原告交付货物。根据现有证据及当事人陈述，陈更作为被告的代表负责与原告进行洽谈，其在合同签订前后曾向原告承诺涉案货物已通过Ce认证，视为双方当事人在履行合同过程中就涉案交易达成了新的供货标准，对被告具有约束力，故被告应依约提供涉案货物的Ce认证材料，本院对此予以认定。鉴于被告经多次催促仍无法在合理期限内提供有效的Ce认证材料，已构成违约，故原告于2020年5月8日以被告违约为由提出解除合同合理合法，本院对此予以确认。基于上述认定，原告现要求将其未销售的部分已收货货物及已退回被告处的货物作退货退款处理的诉讼请求合理，本院对此予以支持，相应的运费应由被告负担；若原告未能足额退货，则应按单价105元予以抵扣。至于原告主张的违约金，由于双方未在合同中明确就违约金进行约定，且原告未提交证据证明其损失情况，故本院对此不予认定支持。综上所述，现依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、原告广州宁塑橡塑材料有限公司与被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司签订的《红外体温计采购合同》于2020年5月8日解除；二、自本判决生效之日起十日内，被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司返还原告广州宁塑橡塑材料有限公司货款116550元；原告广州宁塑橡塑材料有限公司同时退回被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司红外体温计（品牌为重庆鬼谷子，型号为YRK-002A）150台，返还上述货品产生的运费由被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司负担；如原告广州宁塑橡塑材料有限公司届时不能退回，则以105元的单价折抵被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司的应退货款；三、驳回原告广州宁塑橡塑材料有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2798元，由原告广州宁塑橡塑材料有限公司负担1482元，由被告瑞隆投资控股集团（深圳）有限公司负担1316元（须于本判决生效之日起十日内支付给原告广州宁塑橡塑材料有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员  罗炜二〇二〇年十一月二十三日书记员  钟蕙