新疆维吾尔自治区新和县人民法院民 事 判 决 书（2019）新2925民初1425号 原告：张海平，男，1976年6月10日出生，汉族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：杨冬明，新疆正汇律师事务所律师。委托诉讼代理人：汤迪，新疆正汇律师事务所律师。被告：深圳市中饰南方建设工程有限公司，住所地广东省深圳市福田区福保街道福田保税区万利工业大厦三期西场房三层。法定代表人：陈洁新，该公司董事长。委托诉讼代理人：华光，男，1964年12月2日出生，汉族，该公司法律顾问，住广东省深圳市福田区。委托诉讼代理人：陈志吨，男，1974年10月14日出生，汉族，该公司项目经理，住浙江省。被告：深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路409号-1304号。负责人：纪文环，该公司总经理。委托诉讼代理人：周美武，男，1980年7月2日出生，汉族，该公司副经理，住安徽省安庆市枞阳县。被告：新疆好运房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区新和县滨湖小区商住楼4-3号门面房。法定代表人：朱和平，公司董事长。委托诉讼代理人：龚春平，男，1968年12月10日出生，汉族，该公司员工，住新疆维吾尔自治区新和县。原告张海平与被告深圳市中饰南方建设工程有限公司（以下简称中饰南方公司）、深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司（以下简称中饰南方新疆分公司）、新疆好运房地产开发有限责任公司（简称好运房产公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张海平及其委托诉讼代理人杨冬明、汤迪，被告中饰南方公司的委托诉讼代理人华光、陈志吨，被告中饰南方新疆分公司的委托诉讼代理人周美武，被告好运房产公司的委托诉讼代理人龚春平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张海平向本院提出诉讼请求：1．判令第一被告立即支付原告合同款4，118，957.79元，利息1，482，824.8元，共计：5，601，782.09元（利息计算方式：4，118，957.79元×6%×6年，自2014年12月17日至2020年12月17日止）；2．判令第一、第二被告返还原告履约保证金100，000元，上述金额合计5，701，782.09元；3.从2019年12月17日后按6%年利率支付利息至合同款付清为止；4．第三被告在工程范围内承担连带责任。事实和理由：2014年9月1日，原告挂靠新疆祥和源电子技术有限公司（下称祥和源公司）与第二被告签订《内部承包合同》。约定将第一被告承接第三被告的“新和县游乐广场综合体项目”中的综合体消防安装工程承包给祥和源公司，合同约定了详细的承包内容及付款方式和期限等。合同签订后，祥和源公司通知原告立即组织人员进场施工，期间有增加的工程量和费用的增加，原告依约履行了全部义务。2014年12月7日，经与第二被告决算，原告所完成工程量总额为4，118，967.79元。同年12月17日，祥和源公司将上述工程款及延迟付款的利息全部转让给原告。原告自工程结束至起诉之日近五年间多次向第二、第三被告催要工程款未果，故提起诉讼。中饰南方公司辩称，1．原告张海平主体不适格，主张被告支付工程款无事实和法律依据，本案的合同系祥和源公司与第二被告签订，根据合同的相对性，本案应该由祥和源公司主张权利，张海平与公司无任何关系；2．祥和源公司将工程款及利息转让给原告张海平，原告应该通知被告，原告没有履行告知义务；3．该工程未竣工，并未按照合同将工程做完，质量上也存在严重问题，双方也未进行决算。中饰南方新疆分公司辩称，与第一被告答辩意见一致。好运房产公司辩称，公司与原告未签订合同协议，原告与第二被告签订合同，公司不清楚原告所施工的工程价款，公司不应承担责任。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。祥和源公司与被告中饰南方新疆分公司（乙方）签订《内部承包合同》一份，约定：工程名称为新和县游乐广场综合体项目，承包范围：新和县游乐广场综合体消防安装工程（包工包料，注：按建筑设计所属的施工内容及设计要求，具备竣工验收条件和正常使用，方便使用）。计划开工日期：2014年9月1日至2014年11月30日，双方还对工程质量标准、标准规范、甲、乙方责任和义务等进行了约定。2014年9月3日，被告中饰南方新疆分公司给原告张海平出具收据一份，载明：今收到张海平交来新和县游乐场消防保证金100，000元，加盖其财务专用章。签订协议后，原告进行施工，2014年12月7日，中饰南方公司出具工程量统计表。载明：“一、自动喷淋系统1.1#楼一层-三层消防主管、支管、喷淋头已安装完毕；2.2#楼一层主管喷淋支管、二层消防主管支管、喷淋头已安装完毕；3.3#喷淋支管、主管、喷淋头，已安装完毕；4.4#未设计喷淋；5.5#一层、二层消防主管、支管、喷淋头已安装完毕；6.6#一层喷淋主管、支管已安装完毕，喷头未安装；7.6#二层喷淋、主管、支管、喷淋头已安装完毕；二、消火栓系统1.1#-6#消火栓环管固定，1#、2#消火栓箱已安装完毕；2.4#一层、二层消火栓主、支管已安装完毕，消火栓箱及配套设施未安装；3.5#一层、二层消火栓主、支管已安装完毕，消火栓箱安装完成50%；4.6#一层、二层消火栓主、支管已安装完毕，消火栓箱安装完成50%；三、消防报警系统1.1#一层-四层报警线已到位，未安装设备；2.2#二层放影厅线、手报声光线已安装完毕；3.3#-6#消火栓进线已安装完毕；四、消防水池泵房1#球型屋面高位水箱焊接已安装60%，水泵等设备未安装；五、外网管线全部到位，接口已连接完毕，消火栓、自动喷淋管子全部连接到位并引入泵房附近已安装完90%；六、消防控制室未施工，设备等未安装”。计量人：熊琴签字，审核人：熊琴签字，项目部签字：袁一文签字，加盖中饰南方公司新和县游乐场项目部章。双方未对价格进行核算，原告自行作出新和县游乐广场消防工程进度款总价为4，118，957.79元，被告不予认可，原告张海平申请对涉案工程做鉴定，2020年9月14日，新疆隆信工程造价咨询有限公司作出新隆司鉴字【2020】第02号造价鉴定意见书，鉴定意见：鉴定消防工程造价：2，313，988.28元，其中1、可确定的工程造价：2，295，164.64元。1.1喷淋工程：1，339，483.66元；1.2消火栓工程：531，876.45元；1.3火灾报警工程：151，936.58元；1.4消防水池：141，251.73元；1.5库存材料：130，616.22元；2、无法确定部分的工程造价：18，823.64元。2.1喷淋工程（喷淋增加弯管）：18，823.64元。2015年3月19日，被告好运房产公司与周美武签订开工协议书一份，载明：“中饰南方公司（乙方）就新和游乐场装修项目纠纷一事与新疆好运房地产开发有限公司（甲方）已初步达成口头协议，并计划于2015年3月20日开始办理经甲方法律认可的相关质押、过户、公正等手续。同时乙方允许乙方装修各班组、新疆建筑装饰设计有限责任公司，进入新和游乐广场现场施工。如截止到2015年3月24日甲乙双方仍未达成正式的书面文件抵押、过户、公证等合同，则乙方有权在2015年3月24日当日早晨开始清除各班组在新和游乐场工地施工的权利，各班组人员则必须无条件服从乙方的决定，退出新和游乐广场装修工地现场，各班组负责人负责驱离自己班组所有人员。否则，各班组人员滞留工地人员每人每天由班组负责人给付乙方损失费200元。同时各班组所有施工人员以前所欠所有工资、材料等款项及开工损失费均由甲方负责。手续没办完之前，工地现场仍由中饰南方公司派人看管工地现场，任何无关人员不得入内。”被告好运房产公司盖章且法定代表人朱和平加盖私章，周美武在乙方处签字。各班组负责人刘长如、汪新云、李明伟、岳振海等人签字。2015年2月6日，被告好运房产公司向被告中饰南方新疆分公司下发解除合同通知书，载明：“我方与深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司2014年9月5日签订的《建筑装修工程施工合同》，合同约定总工期96天，工程完工后一个月之内支付合同暂定价80%，合同竣工验收后90天内结算。贵公司在合同签订后未按合同约定履行，将工程违法分包给多个施工单位，致使2014年12月底工程仍未完工。拖欠约800万民工工资未发放，民工上访闹事，给我方和政府机关造成不良影响。我方与政府多次通知你方出面解决，贵公司拒不配合。现因贵公司未按合同约定期限完工并拒不履行合同义务违法分包工程，至今工程未完工交付，给我方造成严重经济损失和不良影响。依据合同约定和相关法律规定，现正式通知你方：新疆好运房地产开发有限公司依法解除与深圳市中饰南方建设工程有限公司新疆分公司的合同关系，一切法律责任由你方承担”。2014年12月17日，原告张海平（乙方）与祥和源公司签订《债权转让协议书》，载明：一、截止本协议签署日前，债务人深圳中饰南方建设工程有限公司新疆分公司拖欠甲方“新和县游乐广场综合体消费安装工程”项目工程款4，118，957.79元未还。二、现甲方将以上债务人（中饰南方新疆分公司）债权及债务发生前后债务人延迟付款的利息全部转让给乙方，乙方同意受让。祥和源公司盖章，原告张海平签字。上述事实，有原、被告的陈述、《内部承包合同》、工程量统计表、造价鉴定意见书、债权转让协议书等证据在案佐证。本院认为，一、关于原告张海平主体是否适格的问题；二、应由谁支付的问题；三、被告应支付工程款的数额及利息问题；四、原告主张返还履约保证金的问题。关于焦点一，2014年12月17日《债权转让协议书》能够证明原告张海平受让了案涉工程款债权，现原告张海平已提起诉讼，即视为已将债权转让相关事宜告知了被告，故原告张海平有权主张该工程款及利息、保证金的相关权益；关于焦点二，案涉工程系被告中饰南方公司从被告好运房产公司承包，被告中饰南方公司将其工程交由被告中饰南方新疆分公司施工，原告实际施工了被告好运房产公司与被告中饰南方新疆分公司签订《建筑装饰工程施工合同》中的部分施工内容，目前，该总工程尚未竣工和验收，未达到被告好运房产公司与被告中饰南方公司签订的《建筑装饰工程施工合同》的付款时间，根据合同相对性原则，被告好运房产公司与原告之间未签订合同，原告合同相对方系被告中饰南方新疆分公司，因分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。对于被告中饰南方新疆分公司辩称其与被告好运房产公司、原告通过开工协议书，已将债权转让给被告好运房产公司，首先被告中饰南方新疆分公司给原告出具工程量统计表的时间为2014年12月7日；其次，原告所施工的工程确实在被告好运房产公司与被告中饰南方新疆分公司所约定施工范围内，且被告好运房产公司与被告中饰南方公司并未进行最终结算，故对于该辩称，本院不予采纳；关于焦点三，对于原告主张的工程款4，118，957.79元，因双方未对已完工的工程量进行核算，故本院按照新疆隆信工程造价咨询有限公司的鉴定，对于可确定的工程造价：2，295，164.64元，本院予以支持；对于无法确定部分的工程造价：18，823.64元，喷淋工程（喷淋增加弯管）有关梁遇到喷淋管时必上翻，该鉴定按照实际完工的工程量计算，该部分工程量确实存在，故本院予以支持；对于原告主张的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付的工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。”第十八条规定：“利息从应付工程价款之日起计付。当事人对付款时间没有约定的或者约定不明的，下列时间为应付时间：（一）建设工程以实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”双方在《内部承包合同》约定：“工程竣工结算一次性验收合格后，一个月内付清余款，预留3%质保金，质保期为1年，质保期满后退还质保金”，被告中饰南方新疆分公司于2014年12月7日出具工程量统计表，就应该进行核对工程量，被告应于2015年1月7日前付清工程款，质保金于2016年1月7日前付清，自2015年1月7日起至2019年12月17日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息，被告应支付利息损失为543,664.19元（2，295，164.64元＋18，823.64元）×97%×4.78％÷365天×1805天（2015年1月7日起至2019年12月17日）＋（2，295，164.64元＋18，823.64元）×3%×4.78％÷365天×1440天（2016年1月7日起至2019年12月17日），此后按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日止；关于焦点四，《内部承包合同》约定：“乙方向甲方缴纳合同履约保证金壹拾万元整（此款在合同签订后壹天内打入甲方指定账户如果超时未打合同无效）”，2014年9月3日，被告中饰南方新疆分公司出具收条一份，并加盖财务专用章，表示其已经收到保证金，该合同也进行了结算，被告应退还保证金。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告深圳市中饰南方建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告张海平工程款2,313,988.28元及利息543,664.19元（暂计算至2019年12月17日，此后按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日止）；二、被告深圳市中饰南方建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告张海平保证金100，000元；三、驳回原告张海平的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费51，712.47元，减半收取计25，856.24元，由原告负担12，376.52元，由被告深圳市中饰南方建设工程有限公司负担13，479.72元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院。审  判  员   赵晓凤二 〇 二 〇 年 十 一 月 十 八 日书  记  员   王国泽