重庆市渝北区人民法院   民事判决书      （2020）渝0112民初16524号      原告：四川金土地粮油有限公司，住所地成都市新都区新都街道马超东路266号1栋9层903号，统一社会信用代码91510114553592659H。   法定代表人：杜富南，经理。   委托诉讼代理人：潘丰瑶，女，该公司工作人员。   委托诉讼代理人：吴晓艳，四川领衡律师事务所律师。   被告：重庆集茂仓饲料有限公司，住所地重庆市北部新区高新园金开大道68号2幢16-1，统一社会信用代码91500000592263567E。   法定代表人：周佳萍，总经理。   委托诉讼代理人：肖戈，重庆皇嘉律师事务所律师。   原告四川金土地粮油有限公司与被告重庆集茂仓饲料有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月3日立案后，依法适用简易程序于2020年9月3日和2020年11月27日公开开庭进行了审理，原告四川金土地粮油有限公司的委托诉讼代理人潘丰瑶、吴晓艳、被告重庆集茂仓饲料有限公司的委托诉讼代理人肖戈到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告四川金土地粮油有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告违约损失30万元；2.被告支付原告违约金368 146.62元；3.被告返还原告货款1037元。事实和理由：2020年3月11日，原、被告签订《销售合同—基差》，约定原告在被告处购买2000吨货物，且在2020年4月10日交付完毕。后被告在货物到港后未通知原告提货，截至2020年4月10日，被告仅供货801.47吨，因被告的违约行为，原告不得不从其他渠道购买货物来履行与第三人的合同，因此给原告造成了巨大的财产损失。原、被告多次协商未果，起诉来院。   被告重庆集茂仓饲料有限公司辩称，原告违约在先，导致被告无法完成合同约定的交货义务，所有的损失应当由原告自行承担。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，包括原告举示的《销售合同—基差》、期货作价确认书、提货清单、微信聊天记录、提货发票、银行流水明细表、商品运输交接单、豆粕期货交易价格明细、网上银行电子回单、法律服务合同，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定如下：1.原告举示的催提货函、商函，被告对该份证据不予认可，经审查，该证据系原告单方制作，原告未举示证据证明已发送给被告，本院不予采信；2.原告举示的的购销合同2份（复印件，日期2020.3.4、2020.3.12）、合同变更确认书（复印件，日期2020.3.2）、合同变更（复印件）、豆粕买卖合同（复印件，签订日期2020.2.3）、豆粕买卖合同（复印件，签订日期2020.2.22）、采购合同终止协议（复印件）、商函（复印件，日期2020.5.20），被告对上述证据不予认可，因上述证据系复印件，本院无法核实其真实性，本院不予采信；3.原告举示的豆粕买卖合同（原件，签订日期2020.3.13）、合同变更（原件，日期2020.4.13）、豆粕买卖合同（原件，签订日期2020.4.1）、合同变更（原件）、法律服务合同，被告对该组证据不予认可，经审查，该证据与本案不存在关联性，本院不予采信；4.原告举示的微信聊天记录，被告不予认可，经审查，本院无法核实聊天双方身份信息，本院不予采信。   本院经审理认定事实如下：2020年3月11日，原告为乙方（买方），被告为甲方（卖方），签订《销售合同—基差》，主要约定：1.乙方向甲方购买品名为43%蛋白的豆粕2000吨，付款方式为甲乙双方同意先款后货，分期分批付款提货；2.定价方式：产品出厂价为经甲乙双方确认的，以乙方指示甲方在大连商品交易所豆粕2020年5月合约所有作价的加权平均值，加人民币195元/吨，甲方收到全额履约保证金后，乙方方可作价，每次作价手数不得少于20手；3.作价方式：在作价当天，如果在乙方向甲方发出买入作价指令后，大商所2020年5月豆粕合约价在随后直至收市期间曾至少达到比乙方指令价格低2元/吨，乙方承认作价成功，否则由甲方确定是否成交，乙方需提供指定作价人的委托书，乙方最迟应于提货前1天作价，并于2020年4月5日作价完毕，逾期未作价部分，甲方有权强行平仓，定价完成后的价格确认单经双方书面确认后作为合同的附件；4.履约担保：乙方于合同签订后1个工作日内支付10万元，于2020年3月16日前补足合同总金额5%的保证金，点价后支付合同总金额10%的保证金，保证金可以根据提货数量分批使用；5.提货期限：2020年3月25日至2020年4月10日；6.违约责任：如乙方未按期执行合同，甲方有权按照比例扣除未履行部分相应保证金，并有权单方解除合同，余货货权归甲方所有，乙方未按照甲方要求如期追加保证金，则视乙方违约，已付保证金不予退还，甲方有权解除合同未履行的部分，且有权向乙方进一步追索因乙方违约行为给甲方造成的所有损失；甲乙双方中的任何一方未履行合同约定，违约方需向守约方支付未履行部分金额的10%。   2020年3月11日，原告支付10万元保证金。2020年3月16日，原告支付19.2万元保证金。   2020年3月31日，原、被告作价确认：原告以自提价3156元购买1000吨豆粕（对应货款金额为3 156 000元），以自提价3142元购买500吨豆粕（对应货款总金额为1 571 000元）。2020年3月11日至2020年4月10日，原告陆续支付保证金及货款共计2 932 688元，并陆续提货801.47吨。2020年4月22日至2020年5月15日，原告陆续支付货款3 274 912元，并提货1186.53吨。原、被告交易过程中，原告共计交付1988吨货物，金额6 206 563元，尚有货值金额1037元的货物未交付。   2020年5月26日，原告与四川北新律师事务所签订《法律服务合同》，委托四川北新律师事务所就本案提供法律服务，并支付律师费用18 000元。   2020年9月14日，被告退还原告货款1037.23元。   庭审中，原告明确：第一项诉讼请求被告支付原告违约损失30万元的组成为被告迟延交货给原告造成的损失 272 610.94元及原告因本案支付的律师费18 000元；第二项诉讼请求合同约定2020年4月10日前原告的的交货数量为2000吨，而被告实际进货数量为801.47吨，按照合同“甲乙双方中的任何一方未履行合同约定，违约方需向守约方支付未履行部分金额的10%”的约定，被告应当支付未交货部分对应的货款金额的10%的违约金即368 146.62元。   本院认为，原、被告签订的《销售合同—基差》系当事人双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。庭审查明，《销售合同—基差》明确约定“乙方向甲方购买品名为43%蛋白的豆粕2000吨，甲乙双方同意先款后货，分期分批付款提货”，现原告以被告逾期交货为由，向本院提起相应的诉讼请求，对于相应的诉请请求，分别评述如下：   1.原告请求被告赔偿损失30万元依法能否支持？   庭审中，原告明确：被告赔偿原告损失30万元的组成为被告迟延交货给原告造成的损失 272 610.94元及原告因本案支付的律师费18 000元。对于该项诉讼请求，首先应当确定被告是否存在延迟交货的违约行为，庭审查明，《销售合同—基差》明确约定付款方式为先款后货，分期分批付款提货，庭审查明，2020年3月11日至2020年4月10日，原告陆续支付保证金及货款共计2 932 688元，并陆续提货801.47吨，实际交易中，原告交付货款后，在码头提货，被告并无延迟交货的行为，故原告主张被告存在延迟交货的行为无事实依据，本院不予认定，对于原告基于此而要求被告赔偿损失30万元的诉讼请求，本院不予支持。   2.原告请求被告支付违约金368 146.62元的诉讼请求依法能否支持？   庭审中，原告明确，合同约定2020年4月10日前原告的交货数量为2000吨，而被告实际进货数量为801.47吨，按照合同“甲乙双方中的任何一方未履行合同约定，违约方需向守约方支付未履行部分金额的10%”的约定，故被告应当支付未交货部分对应的货款金额的10%的违约金即368 146.62元。本院认为，其一，如前所述，被告并无延迟交货的行为；其二，庭审查明，2020年4月10日前，原告支付的保证金及货款金额为2 932 688元，提货为801.47吨，截至2020年4月10日，货款及保证金余额共计307 246.37元，该余额中，原、被告均认可包括合同约定的保证金，此后，原告在陆续付款后陆续提取货物，因此，不宜认定被告存在延迟交货的违约行为；其三，合同约定的付款方式为先款后货，分期分批付款提货，原告在2020年4月10日之前支付的货款及保证金的金额为2 932 688元，在原告未先行支付全部货款的情况下，被告依法享有先履行抗辩的权利，故原告主张被告存在延迟交货的违约行为不能成立，亦不能在此基础上要求被告支付违约金，对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。   对原告请求被告返还原告货款1037元的诉讼请求，因诉讼过程中，被告已经予以返还，对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：   驳回原告四川金土地粮油有限公司的全部诉讼请求。    案件受理费10 491.8元，减半收取5245.9元，由原告四川金土地粮油有限公司负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。          审 判 员 赵嘉志            二〇二〇年十一月三十日       法官助理 张 柳    书 记 员 马中念           1