福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0582民初9208号 原告（反诉被告）：佛山市研创科技有限公司，住所地广东省佛山市南海区狮山镇官窑黎岗开发区黎北山塘口关智聪自编厂房**，统一社会信用代码91440605MA4WFFNY0N。 法定代表人：郭禹红，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：蔡玲，湖南如顺律师事务所律师。 被告（反诉原告）：晋江市隆盛针织印染有限公司，住所地福建省晋江市东石镇第二加工区，统一社会信用代码91350582611533797U。 法定代表人：杨天星，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：庄昶光，福建携晟律师事务所律师。 原告佛山市研创科技有限公司（下称佛山研创公司）与被告晋江市隆盛针织印染有限公司（下称隆盛针织公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。佛山研创公司的委托诉讼代理人蔡玲及隆盛针织公司的委托诉讼代理人庄昶光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 佛山研创公司向本院提出诉讼请求：判令1.隆盛针织公司支付货款255000元以及自起诉之日其至判决确定还款之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的逾期付款损失。事实和理由：2017年9月29日，佛山研创公司与隆盛针织公司在晋江市签订《购销合同》一份（合同编号20170929-001号），约定：被告向原告购买油烟净化器YC-YJD-3-2设备2套，45万元/套，总价款为90万元（含税价）；合同签订后十个工作日内，被告应付25%定金，货到时支付货款45%，设备调试验收合格30日内支付货款20%，余款10%在设备验收合格运行一年内付清。合同签订后，佛山研创公司依约于2017年12月左右履行了交付货物的义务，并完成了安装调试，隆盛针织公司确认收到货物验收合格后开始运行，但未依约支付货款。货物早已安装调试完毕并至今在隆盛针织公司处运行了近两年时间，隆盛针织公司仅陆续支付货款645000元后，至今未将剩余货款255000元支付给佛山研创公司。 隆盛针织公司辩称：1.佛山研创公司没有按约定期限交货，应承担相应的违约责任；2.佛山研创公司所交付的货物不符合双方合同第二条约定的浙江省相应标准，不符合双方合同第十九条约定的质量承诺且没有合格证，故双方没有组织验收；3.隆盛针织公司共支付货款649750元；4.佛山研创公司没有按双方约定交付相应配件，严重减配，隆盛针织公司收到货物后不能正常使用，有权要求退货，若不能退货，货物价值应减少；5.佛山研创公司交付的货物存在严重质量问题，经多次维修仍不能正常使用，合同应予解除，且佛山研创公司应赔偿因质量问题给隆盛针织公司造成的损失。 隆盛针织公司向本院提出反诉请求：判令1.解除双方于2017年9月29日签订的购销合同；2.佛山研创公司退还隆盛针织公司已支付的货款649750元；3.佛山研创公司支付逾期交货违约金61200元；4.佛山研创公司赔偿因货物存在重大质量问题和安全隐患给隆盛针织公司造成的损失280000元。事实和理由：佛山研创公司所交付的产品不符合双方合同约定标准及相关产品正常使用标准，擅自减配必要零部件，导致产品安装完成后未能正常运行，经多次维修仍不能正常使用，故隆盛针织公司有权要求退货、解除合同并要求佛山研创公司退还已支付的货款。根据双方签订《购销合同》的约定，佛山研创公司应在隆盛针织公司第一笔预付款到账后30日内交货，隆盛针织公司于2017年9月22日支付215431.08元、于2017年10月19日支付9568.92元完成预付款支付，佛山研创公司最迟应于2017年11月18日前交货，但其直到2018年1月25日才交付产品，依约应支付相应违约金。由于佛山研创公司交付的产品不符合双方合同约定标准及相关产品正常使用标准，甚至减配必要零部件，导致产品存在严重质量问题和安全隐患，造成重大损失，对此应予赔偿。 佛山研创公司对隆盛针织公司的反诉辩称：1.双方签订的购销合同合法有效，不符合合同解除的条件，佛山研创公司2017年12月1日交付产品后，产品一直运行，且设备保修期为2017年12月至2019年12月，至今设备已经超过保质期，故隆盛针织公司主张解除合同及退还货款的诉求不应予以支持；2.佛山研创公司逾期交货是因为隆盛针织公司逾期支付定金，且佛山研创公司于2017年12月1日交付货物，而非隆盛针织公司所称2018年1月25日才交付货物。同时，违约金日千分之一的约定过高，不应予以支持；3.佛山研创公司所交付的货物没有质量问题及安全隐患，且在质保期内，佛山研创公司已尽到维修义务，故隆盛针织公司主张的存在质量问题及因安全隐患造成的损失没有事实依据，不应支持。 双方当事人对以下事实没有争议，本院予以确认： 佛山研创公司与隆盛针织公司于2017年9月29日签订《购销合同》，隆盛针织公司向佛山研创公司订购YC-YJD-3-3型号的油烟净化器2套，合同总金额为90万元。合同内容包括：“第七条交货地点：乙方工厂内”、“第九条检验标准、方法、地点及期限：甲方出厂检验标准、净化方案、技术规格及有关质量，需第三方检测合格。若检测不合格检测费用由甲方承担，并于1个月内完成整改，整改不合格，乙方有权要求更换或退货，甲方必须承担所有费用。”、“第十一条结算方式、时间及地点：合同签定后十个工作日内，乙方付25%定金，货到时付货款45%，提供17%增值税专用发票，设备调试验收合格30天内付货款20%，余款10%在设备验收合格运行一年内付清。”、“交（提）货时间及数量：预付款到账30日内交货，若未按时交货，每推迟1天，扣本机设备款总额违约金0.1%”等。 双方当事人争议的焦点：1.佛山研创公司是否逾期交货；2.佛山研创公司交付的货物是否存在减配及严重的质量问题，是否因质量问题造成隆盛针织公司损失28万元；3.隆盛针织公司实际支付的款项是多少；4.双方约定的逾期违约金是否过高。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 一、佛山研创公司是否逾期交货。 双方签订的《购销合同》约定，交货日期为“预付款到账30天内交货”，双方在合同中仅约定“合同签定后十个工作日内，乙方付25%定金”，并没有另行约定如何支付预付款，故应视为佛山研创公司应在隆盛针织公司支付25%定金后30天内交货。至于隆盛针织公司未按约定支付定金，则佛山研创公司可根据隆盛针织公司延迟支付定金的时间顺延确定交货日期，故佛山研创公司主张是因隆盛针织公司逾期支付预付款才导致逾期交货的理由不成立。 根据佛山研创公司提供的银行业务凭证、《出仓单》显示，隆盛针织公司于2017年10月19日通过汇兑汇票及银行转账的方式，分别支付定金款215431.08元、9568.92元，共付22.5万元，符合双方约定的25%定金的要求。按隆盛针织公司完成定金支付的日期推算，佛山研创公司应于2017年11月18日前交货。庭审中，佛山研创公司自认涉案油烟净化器于2017年12月1日出仓，12月4日货到隆盛针织公司。双方约定交货地点为隆盛针织公司工厂内，故可认定佛山研创公司于2017年12月4日完成交货义务，隆盛针织公司辩称油烟净化器是分批到厂，应安装、调试才视为交付，没有事实依据，本院不予采纳。据此可认定佛山研创公司逾期交货。 二、关于佛山研创公司交付的货物是否存在减配及严重的质量问题；是否因质量问题造成隆盛针织公司损失28万元。 隆盛针织公司主张佛山研创公司交付的货物不符合质量标准且存在减配及严重的质量问题，隆盛针织公司向本院提供以下证据：1.双方微信沟通清单，2.《函告》2份、《研创油烟净化存在问题》等。上述证据均未能提供原始载体或证据原件，经佛山研创公司质证不予认可，本院对该部分证据不予确认。故对隆盛针织公司所主张的减配及严重质量问题，本院不予采纳。隆盛针织公司主张因质量存在问题造成损失28万元，未能举证加以证明，本院不予采纳。 三、隆盛针织公司实际支付的款项是多少？ 庭审中，佛山研创公司自认隆盛针织公司已支付货款645000元，隆盛针织公司对该部分付款没有异议，但认为还有另一笔4750元的付款，佛山研创公司则认为该付款是隆盛针织公司支付给晋江市佳兴机电有限公司，并非支付本案货款。隆盛针织公司主张该笔向案外人支付4750元系经双方协商抵扣货款，但未能提供证据加以证明，本院不予采纳。本院认定，隆盛针织公司实际支付的款项是645000元。 四、双方约定的逾期违约金是否过高？ 双方在《购销合同》中约定，佛山研创公司“如没按时交货，每推迟1天，扣本机设备款总额违约金0.1%”，即佛山研创公司逾期交货应按900元/日计算违约金。合同法规定“约定的违约金过分高于造成损失的”的情况下方能调整违约金，佛山研创公司主张双方约定的逾期违约金过高，但未能证明900元/日的违约金属于过高情形，因此双方约定的违约金不能认为过高，佛山研创公司有关违约金过高的主张本院不予采纳。 综上所述，本院认为，佛山研创公司与隆盛针织公司之间的买卖合同有效。本案买卖合同约定的付款期限已届满，现佛山研创公司请求隆盛针织公司支付剩余货款255000元，本院予以支持。隆盛针织公司未按约定期限支付货款，应承担违约责任，双方未约定逾期付款的违约责任，对佛山研创公司诉请隆盛针织公司自起诉之日至实际付款之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，本院予以支持。佛山研创公司已履行交货义务，隆盛针织公司亦履行部分付款义务，但隆盛针织公司未能举证证明佛山研创公司存在法定解除合同的违约行为，故其主张解除合同并要求佛山研创公司退还已支付的油烟净化器货款649750元的反诉请求，本院不予支持。佛山研创公司于2017年12月4日交付货物，延迟履行16日，应根据上述计算违约金的方式及标准计算逾期交货违约金，故对隆盛针织公司反诉主张佛山研创公司支付逾期交货违约金61200元，本院予以部分支持，佛山研创公司应支付逾期交货违约金共计14400元。隆盛针织公司反诉请求判令佛山研创科技公司赔偿因油烟净化器存在重大质量问题和安全隐患造成的经济损失280000元，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一、二款、第一百三十八条、第一百五十九条、第一百六十一条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、晋江市隆盛针织印染有限公司应于本判决生效之日起十日内支付佛山市研创科技有限公司货款255000元及自2020年7月17日起至实际付清款项之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息； 二、佛山市研创科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付晋江市隆盛针织印染有限公司逾期交货违约金14400元； 三、驳回晋江市隆盛针织印染有限公司其他反诉请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件本诉受理费5125元，因适用简易程序，减半收取计2562.5元，由晋江市隆盛针织印染有限公司负担；反诉受理费减半收取7985.4元，由佛山市研创科技有限公司负担80元，由晋江市隆盛针织印染有限公司负担7905.4元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 员 林荣业 二〇二〇年十一月二十五日 法官助理 李汝乔 书 记 员 林巧巧 本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。未约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条第四款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 法官提示: 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》 第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。 第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。 第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。