新疆生产建设兵团霍城垦区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）兵0401民初164号 原告：巫江生，男，1976年5月5日生，汉族，伊宁市个体工商户，住该市。 被告：新疆陇盛泰建筑工程有限公司，统一社会信用代码91650100328768507R，住所地新疆乌鲁木齐经济开发区河南西路北巷6号鑫苑小区3号楼1单元302室。 法定代表人：王光明，该公司董事长。 被告：新疆陇盛泰建筑工程有限公司阜康分公司，统一社会信用代码91652302MA775GWX0D，住所地新疆昌吉州阜康准东花溪苑住宅小区商业西楼1层4号。 法定代表人：刘世水，该公司经理。 被告：王武美，女，1968年5月2日生，汉族，乌鲁木齐市天山区居民，住该区。 原告巫江生与被告新疆陇盛泰建筑工程有限公司（以下简称陇盛泰总公司）、新疆陇盛泰建筑工程有限公司阜康分公司（以下简称陇盛泰阜康分公司）、王武美劳务合同纠纷一案，本院于2020年4月25日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年11月2日公开开庭进行了审理，原告巫江生到庭参加诉讼，被告新疆陇盛泰建筑工程有限公司、新疆陇盛泰建筑工程有限公司阜康分公司、王武美经本院公告送达无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告巫江生向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告劳务费111700元；2.判令被告承担违约金及实际损失109300元；3.涉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年3月18日，原告与陇盛泰阜康分公司签订《绿化工程劳务合同》，被告将位于第四师可克达拉市绿化建设项目－东环部分E、F区（二标段）的绿化工程发包给原告，双方约定劳务总费用为1850000元。由于时间紧，合同签订后当天原告即组织工人及机械设备进行施工。但合同签订后一周被告未按时付款，并告诉原告停工。2019年3月19日至3月25日，经原告与被告确认，被告欠原告劳务费用为111700元。因被告违反合同约定构成违约，后原告多次向被告索要劳务费用，被告均一再拖延支付。现原告诉至法院，请求支持原告的各项诉讼请求。 被告陇盛泰总公司、陇盛泰阜康分公司、王武美未到庭参加诉讼，也未提出书面答辩意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人没有争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提交的委托书、《绿化工程劳务合同》各一份，证明原告与被告陇盛泰阜康分公司于2019年3月18日签订《绿化工程劳务合同》，合同约定由原告负责承包被告陇盛泰阜康分公司的可克达拉市绿环建设项目东环绿化花卉苗木工程，即苗木种植工作，包括：挖坑、栽树、浇水、机械(被告供油)、灌木、花的种植、播撒草种费用；施工工程机械劳务费用1850000元（不含税）；按工程进度付款；每月25日报进度，次月10日、20日、30日前付工程进度的80%，工程全部完工后付100%，原告不向被告提供发票。原、被告如有违约按工程款的20%为对方赔付。被告王武美作为被告陇盛泰阜康分公司的委托人，在合同中签名的事实，本院予以采信；2.原告提交的《四师可克达拉市绿环建设项目－东环部分E、F区（二标段）的绿化工程合同书》一份，证明被告王武美于2019年3月18日代表被告陇盛泰阜康分公司与可克达拉市广大园林投资有限公司签订《四师可克达拉市绿环建设项目－东环部分E、F区（二标段）的绿化工程合同书》，由被告陇盛泰阜康分公司以包工包料方式承包四师可克达拉市绿环建设项目－东环部分E、F区（二标段）的绿化工程，合同总价为2500万元（暂定价），最终以现场实际完成工程量及经审计后的结算总造价为准，工程应于2019年3月20日开工的事实，本院予以采信；3.原告提交的《绿化劳务工程施工现场确认单》、承诺书、委托书、身份证复印件、欠条各一份，证明2019年3月25日，经原告与被告王武美现场确认，被告陇盛泰阜康分公司应付原告劳务费用117000元，被告承诺在广大园林支付被告劳务费用时第一时间给付原告，同年3月28日，被告王武美转委托陈文华，陈文华于同年3月31日向原告出具欠条一份，确认欠劳务费111700元的事实，本院予以采信；4.原告提交的《劳务派遣合同》及收款通知单、《设备租赁合同》及收据各一份，证明原告为履行合同，于2019年3月18日与新疆保投国际劳务有限公司伊犁分公司签订《劳务派遣合同》，合同约定由该公司向原告提供劳务，原告于同日向该公司支付保证金50000元，如一方违约，需向对方支付违约金50000元；原告于2019年3月19日与伊犁森辉租赁有限公司签订《设备租赁合同》，由该公司向原告提供吊车、挖机、铲车，原告于同日向该公司支付保证金20000元，如一方违约，需向对方支付违约金20000元；本院予以采信；5.原告提交的机票和火车票的行程单复印件10张，以证实原告支出交通费的事实，该证据均系复印件，不是合法的乘车票据，不符合证据的形式要件，且无其他证据相互印证，故对其证明效力，本院不予采信；6.原告提交的本院（2020）兵0401民初164-1号民事裁定书、新疆增值税电子普通发票各一份，证明原告在诉讼中向本院申请财产保全，向中国人民财产保险股份有限公司伊犁哈萨克自治州分公司交纳保全担保费700元，本院于2020年7月21日作出（2020）兵0401民初164-1号民事裁定的事实，本院予以采信。 通过原、被告的当庭陈述及本院审查认定的证据，本院认定事实如下： 2019年3月5日，被告陇盛泰阜康分公司给被告王武美出具授权委托书，委托被告王武美全权代表被告陇盛泰阜康分公司办理四师可克达拉市绿环建设项目－东环部分E、F区绿化工程的施工、结算等一切手续和事宜。同年3月18日，被告陇盛泰阜康分公司与可克达拉市广大园林投资有限公司签订《四师可克达拉市绿环建设项目－东环部分E、F区（二标段）的绿化工程合同书》，合同约定：“由被告陇盛泰阜康分公司以包工包料方式承包四师可克达拉市绿环建设项目－东环部分E、F区（二标段）的绿化工程，合同总价为2500万元（暂定价），最终以现场实际完成工程量及经审计后的结算总造价为准，工程应于2019年3月20日开工。”被告王武美作为被告陇盛泰阜康分公司的委托人，在合同中签名。同日，被告陇盛泰阜康分公司与原告巫江生签订《绿化工程劳务合同》，合同约定：“由原告巫江生负责承包被告陇盛泰阜康分公司的可克达拉市绿环建设项目东环绿化花卉苗木工程，即苗木种植工作，包括：挖坑、栽树、浇水、机械(被告供油)、灌木、花的种植、播撒草种费用；施工工程机械劳务费用1850000元（不含税）；按工程进度付款；每月25日报进度，次月10日、20日、30日前付工程进度的80%，工程全部完工后付100%，原告不向被告提供发票。原、被告如有违约按工程款的20%为对方赔付。被告王武美作为被告陇盛泰阜康分公司的委托人，在合同中签名。为了履行与被告陇盛泰阜康分公司签订的《绿化工程劳务合同》，原告于2019年3月18日与新疆保投国际劳务有限公司伊犁分公司签订《劳务派遣合同》，合同约定：“由该公司向原告提供劳务，原告于同日向该公司支付保证金50000元，如一方违约，需向对方支付违约金50000元；”同年3月19日，原告又与伊犁森辉租赁有限公司签订《设备租赁合同》，约定：“由该公司向原告提供吊车、挖机、铲车，原告于同日向该公司支付保证金20000元，如一方违约，需向对方支付违约金20000元。”2019年3月25日，因被告陇盛泰阜康分公司与可克达拉市广大园林投资有限公司所签合同无法履行，遂通知原告停工。后经原告与被告王武美现场确认，被告陇盛泰阜康分公司应付原告劳务费用117000元，被告承诺在可克达拉市广大园林投资有限公司支付被告劳务费用时第一时间给付原告。经原告多次催要，被告至今未付。原告遂于2020年4月25日向本院提起诉讼，并于同年7月21日向本院申请财产保全，向中国人民财产保险股份有限公司伊犁哈萨克自治州分公司交纳担保费700元，本院于2020年7月21日作出（2020）兵0401民初164-1号民事裁定。 另查明，原告在诉讼中支出邮寄送达费280元。 本院认为，原告巫江生与被告陇盛泰阜康分公司之间签订的《绿化工程劳务合同》，盖有被告陇盛泰阜康分公司公章及其委托人王武美签字,可以认定原告和被告陇盛泰阜康分公司之间存在劳务承包合同关系,被告王武美系代表被告陇盛泰阜康分公司履行职务,其签署的合同、结算单等可以代表陇盛泰阜康分公司。本案中，被告陇盛泰阜康分公司因其与可克达拉市广大园林投资有限公司所签合同无法履行，遂通知原告停工,属违约。现原告要求被告支付原告已完工程费用111700元，合理有据，本院予以支持。原告还主张被告承担违约金及实际损失109300元，根据原告提交的证据，原告为履行与《绿化工程劳务合同》，支出人工费用50000元、机械设备费用20000元，该损失均因履行《绿化工程劳务合同》所造成，数额真实合理，理应由违约方被告陇盛泰阜康分公司承担，本院予以支持。原告还主张按合同约定支付违约金。本案中，因被告违约导致原告无法履行合同，原告按照合同约定以欠付劳务费的20%计算违约金不违反法律规定，本院也予以支持，故被告应承担违约金22340元。对于原告多主张的部分，本院不予支持。原告在诉讼中支出邮寄送达费280元，支出保全担保费700元，此为原告在诉讼中的合理开支，理应由被告承担。被告陇盛泰阜康分公司和被告陇盛泰总公司是总公司和分公司的关系,根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定,被告陇盛泰总公司应当对被告陇盛泰阜康分公司的债务承担偿还责任。三被告经本院合法传唤既未做出答辩，亦未参加庭审，系自愿放弃答辩、质证等诉讼权利的行为，应自行承担由此引起的法律后果。综上,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条,《中华人民共和国公司法》第十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告新疆陇盛泰建筑工程有限公司、新疆陇盛泰建筑工程有限公司阜康分公司支付原告巫江生劳务费用117000元、违约金22340元、设备租赁费20000元、人工费50000元，共计209340元，于本判决生效后十日内付清； 二、驳回原告巫江生的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4615元,财产保全费1520元，保全担保费700元，邮寄送达费280元，公告送达费796.2元，共计7911.2元，由原告巫江生负担243元，由被告新疆陇盛泰建筑工程有限公司、新疆陇盛泰建筑工程有限公司阜康分公司负担7668.2元，于本判决生效后十日内给付原告巫江生。 审 判 长  陈党库 人民陪审员  符红莲 人民陪审员  刘建红 二〇二〇年十一月三日 书 记 员  冶文贵 1