山东省潍坊市坊子区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0704民初2691号 原告：潍坊荣福堂卫生制品有限公司，住所地潍坊市坊子区坊城街道翠坊西街1号。 法定代表人：梁华，公司执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：夏茂昌，山东衡源律师事务所律师。 被告：山东精诺机械股份有限公司，住所地潍坊市坊子区翠坊街1号（博远物流园内）。 法定代表人：曹会国，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘军，男，1984年10月17日出生，汉族，该公司职工，住潍坊市坊子区。 委托诉讼代理人：王明娟，山东国曜（潍坊）律师事务所律师。 原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司与被告山东精诺机械股份有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司的法定代表人梁华、委托诉讼代理人夏茂昌，被告山东精诺机械股份有限公司的委托诉讼代理人刘军、王明娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潍坊荣福堂卫生制品有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告签订的案涉《口罩机购销合同》；2.判令被告返还原告货款169.5万元并赔偿损失（按银行同期贷款利率计算至实际返还之日止的损失）；3.诉讼费用由被告承担。诉讼过程中，潍坊荣福堂卫生制品有限公司增加一项诉讼请求：判令被告自行取回已交付原告的一台N95口罩机。事实和理由：2020年3月31日，原告与被告签订《口罩机购销合同》一份，合同约定：原告采购被告生产的全自动N95口罩机(型号JN-KN95)3台，单价56.5万元，货款共计为人民币169.5万元整；交货时间：15个工作日；被告安排人员指导安装对乙方人员进行预约培训。合同签订后，原告于2020年3月31日支付货款169.5万元。被告逾期不能交货，于2020年5月23日交货一台，经被告安排人员指导安装、调试，至今不能正常生产。致使原告合同目的无法实现，遭受重大损失，已严重侵害原告的合法权益。 山东精诺机械股份有限公司辩称，1.原、被告之间不存在买卖合同法律关系，系合作研发关系，请求法院驳回原告的起诉。民事诉讼法律关系的客体是民事诉讼主体之间权利义务所指向的对象，即当事人之间民事法律关系是否存在?是什么?本案原被告间不存在买卖合同关系，双方签订《口罩机购销合同》实为“合作研发协议”，确定案件纠纷应基于对民事法律关系审查，请求法院根据原被告提交的证据对本案纠纷类型作出判断，裁定驳回原告的起诉；2.原告请求判令解除原被告间《口罩机购销合同》没有事实或法律依据，被告不同意解除合同，请求法院驳回原告诉讼请求。《口罩机购销合同》实为“合作研发协议”，被告已经按照约定履行自己义务，没有违反约定的行为，原告既不享有约定解除权，也不享有法定解除权，其主张没有事实及法律依据。原告于2020年5月23日从被告处提走口罩机一台并投入使用，充分说明《口罩机购销合同》具备继续履行性。事实上，系原告违反合作研发协议，单方违反合同约定，拒绝验货提货，给被告造成保管等损失，请求法院依法认定，驳回原告的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2020年3月31日，山东精诺机械股份有限公司（甲方）与潍坊荣福堂卫生制品有限公司（乙方）签订《口罩机购销合同》一份，合同约定：一、根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲、乙双方友好协商，在平等、自愿的基础上，针对乙方向甲方采购口罩机买卖一事，签订以下合同条款，并严格履行。二、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、供货时间：产品名称：全自动N95口罩机；规格型号：JN-KN95；单位：台；数量：3；单价(元）：56.5万；金额(元）：169.5万；交货时间：15个工作日。1．产品质量、验收标准：按附件标准验收或按甲、乙双方签订的验收标准验收，乙方来甲方进行验收，合格后发货，货物出厂概不退换。2.结算方式：合同签订后付全款人民币壹佰陆拾玖万伍仟元整，甲方以财务到账为准。3.交(提)货地点、方式：山东精诺机械股份有限公司。4.售后服务：甲方安排人员指导安装对乙方人员进行预约培训。5.该设备是专利产品，严禁仿制、侵权，一经发现，乙方要承担所有法律责任。甲方经对自身评估考察，自身具备生产此设备的技术和能力，且在15个工作日内能够按照全自动N95口罩机的技术要求生产出符合要求的口罩机。乙方对甲方考察初步认可，自愿随从甲方下单叁台设备，甲方自己下单柒台设备，如途中或结果不理想，甲乙双方自愿承担各自一切相应损失……。2020年3月31日，潍坊荣福堂卫生制品有限公司通过银行转账方式向山东精诺机械股份有限公司支付货款169.5万元。2020年5月23日，山东精诺机械股份有限公司向潍坊荣福堂卫生制品有限公司交付1台口罩机，另2台口罩机未交付。 另查明（一）2020年4月30日，潍坊荣福堂卫生制品有限公司的法定代表人梁华向山东精诺机械股份有限公司的法定代表人曹会国发微信称：“三台全自动退了吧！我不要了！我已经考察好了，人家的设备比你们家的好，还便宜，主要有现货，我不跟你开玩笑，和你们公司合作挣钱仅仅是做梦！”2020年5月24日，梁华又向曹会国发微信称：“曹总，今天口罩机没有调试好，好像问题不少，我有订单多日不能生产，望眼欲穿，度日如年。面对客户的谴责和怒骂，失信和赔偿让我无力承担。原材料我已经按照本设备订好，不能正常生产将使我损失进一步加大，下一步我将面临巨大罚款。最好的办法就是把后面两条退款给我，我先拉条线回来给客户补上所欠口罩度过一关。望曹总理解，我实在没有办法”。2020年6月12日，山东精诺机械股份有限公司的工作人员刘军与梁华进行微信聊天，其中刘军称：“梁总：您好，我公司与您公司于2020.3.31日签订的《口罩机购销合同》，按照合同约定，您公司购买我公司3台口罩机，但您公司在提走1台口罩机后，对剩余2台口罩机您公司至今未按照合同约定来验收提货。我公司已多次催促您公司来我公司进行验收提货，但是您公司至今仍未来验收提货，该2台口罩机至今仍在我公司仓库存放。您公司拒绝来验收提货行为，已经严重影响我公司正常生产、经营。我公司再次催促您公司并请您公司今日立即来我精诺公司验货提货，否则，您公司给我公司造成的仓库保管费等损失，由您公司承担。望您公司慎思并妥善对待，谢谢您公司的配合。梁总设备做好后第一时间电话通知您来提货了。”梁华回复称：“按照合同约定，你公司已经逾期了”。刘军称：“时间是一方面，我们双方是约定一起研发的产品，时间的不确定性因素存在，我们也已和您说过，也经过您的同意，我们才签的合同，但我们做好了设备就通知您验收拉走了第一台，第二，三台在随后也生产完毕，我电话通知您，你也许太忙了，迟迟未来验收提货，到现在为止我已通知您多次了啊，梁姐。”梁华回复称：“按合同约定，交货已逾期，合同目的已不能实现。”刘军回复称：“梁姐，合同目的怎么无法实现了呀?剩余2台设备都已经做好了，合同目的可以实现呀！我之前也多次电话通知您来验货提货，您也同意来验货提货了，但一直拖延到现在您还未来验货提货，2台设备还在我公司仓库内存放着，已经严重影响我公司的正常生产经营了。按照合同约定，我公司自己下单柒台设备，您公司自愿随从我公司下单三台，如途中或结果不理想，双方自愿承担各自一切相应损失。更何况设备都已经完好无缺的制作好了结果很理想，希望您公司本着诚信原则，今日立即来我精诺公司验货提货将2设备拉走”。 另外庭审中山东精诺机械股份有限公司提供了该公司法定代表人曹会国与一女子（被告称系潍坊荣福堂卫生制品有限公司法定代表人梁华）的一段谈话录音，其中曹会国说：本身这咱姊妹俩是合作，咱合作开发的东西，你这一弄，你要是真走法务的话，因为刘军说这个事了，刘军说大姐这回这个事要走法律途径，我昨天从青岛回来了。给刘总说，刘总是这个意思，当时咱共同开发这个东西，大姐不能告咱呢。女子说：不是我告你，我这解决不了了这个事，我管不了了，我就不管了。曹会国说：那你当时说是咱姊妹两个当时商量着也是咱两个的公司开发这个东西，咱俩也是达成协议的呢。女子说：达成协议了就是，当时咱们都挣钱那个事，当时这个事就是都挣钱，当时你挣钱稍少点，俺那时候也是急得不得了，做不出来从你那又买了一台半自动的不是？当时那是多么着急，白天晚上的弄。上回我和刘总说来，再不行退钱吧，刘总说退钱不行。曹会国说：他也是这么认为的，当时咱两个公司达成的协议是共同开发的，那你说退钱肯定不行，那咱就说开发你说咱弄出来，咱共同承担风险，卖不了了，或者说时效性过了，你就或有什么了，咱共同想办法把它处理掉……。女子说：咱不是没有人情啊，咱那样受损失太重了，一天亏太多，就是这160多万，当时你跟我说一个多月做出来，我也有可能就是不做了，那你说15天做出来，我们15天我算了算绝对没有问题。4月1号开始，4月15号做出来没问题。一直到5月份，设备来了以后我就给他拍视频。我说设备来了，他说设备来了你也不一定做出来，我直接就是够了，直接就是翻了脸了，把客户丢了，而且他还控告俺。那咱不能光说人情，那他和我关系也很好，都是老朋友，他也告我了现在，俺没有完成他的订单。按照说是4月15号来的话，我挣多少钱啊，但是一直没来呢不是。曹会国说：当时那不说，说过咱弄最坏的打算。女子说：对呀，主要是4月15号没来呀那不是。一直等了这么长时间，一直等了5月20多才来的设备。这两个多月才来了设备，来了设备以后啊，一个是速度特别慢，还光出问题，不是俺的操作问题，你这个设备不能光靠维修，一天出片，好好的才出6000片.你想想这个事情能行嘛，俺就赶了些小破烂，半自动，俺一个白班一个夜班就是60000片，俺怎么挣的钱，这段时间，不就靠着就那20多万那套设备，60000片，一个班30000片，咱那个一个班才6000片，那个设备没法要。曹会国说：那你怎么办，当时咱可是姊妹俩可是风险共担，就是万一出现问题你也得担。女子说：我这不已经担着了，我这客户也没了，钱也没挣上，就是啊，俺已经担了这个风险了。曹会国说：你这个是，咱这是共同研发的这个设备，说实话，当时大姐你不硬拽着我们弄。我相信你们弄，我们也不敢弄这个东西了，也就不打算弄这个东西了。女子说：那当时你说什么都有了。曹会国说：那图纸什么的都有了，你说相信没问题，但是呢，我后面加了句话，出了问题你不能埋怨我们。女子说：我已经承担了风险了，我那客户也丢了，也没挣着钱。经质证潍坊荣福堂卫生制品有限公司对曹会国的通话录音不予认可。 另查明（二）2020年10月10日，本院组织双方当事人对已交付的一台口罩机进行现场勘验并进行了录像拍照，在潍坊荣福堂卫生制品有限公司生产车间内，工人正在使用该台口罩机进行生产。潍坊荣福堂卫生制品有限公司主张该台口罩机存在质量问题并要求退货，但未在规定时间内申请对机器是否存在质量问题进行鉴定。 另查明（三）庭审中山东精诺机械股份有限公司提供了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，载明：实用新型名称:一种卫生口罩生产用分切装置；专利号：ＺＬ20202028××××.0；专利申请日：2020年3月10日；专利权人：山东精诺机械股份有限公司、山东工业技师学院。经质证，潍坊荣福堂卫生制品有限公司对该证据真实性无异议，但主张山东精诺机械股份有限公司所称的专利仅仅是涉案口罩机当中的一个分切装置，而不是整个口罩机是专利产品，恰恰是该分切装置达不到生产要求。 本院认为，原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司与被告山东精诺机械股份有限公司签订的为《口罩机购销合同》，在该合同中对所销售口罩机的规格、数量、价格、交货时间进行了约定，原告按照合同约定支付了全部货款，被告向原告交付了其中1台口罩机，双方之间应为口罩机买卖合同关系。被告山东精诺机械股份有限公司主张双方存在合作研发合同关系，但其提供的证据无法证明其主张，对被告的主张本院不予采信。原、被告签订的《口罩机购销合同》系当事人双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。当事人应当按照约定，全面履行合同义务。 关于涉案《口罩机购销合同》应否解除的问题。《中华人民共和国合同法》第七十二条第一款规定：“债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害债权人利益的除外”；第九十四条第一款第四项规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同”。本案中，当事人约定购买口罩机数量为3台，约定的交货时间为15个工作日。被告山东精诺机械股份有限公司于2020年5月23日向原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司交付其中1台口罩机，原告并未拒绝领受，且该交付行为不损害原告的利益，被告部分履行了合同约定的义务。因双方当事人在所签订的合同中并未对口罩机应达到的性能指标和质量标准作出约定，原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司已将该台口罩机投入使用用于生产口罩，且其在诉讼过程中未申请对该台口罩机是否存在质量问题进行鉴定。对原告以口罩机存在质量问题为由，要求退回已交付的1台口罩机的诉讼请求，因原告未提供充分证据证明自己的主张，本院对该项诉讼请求依法不予支持。从当事人提供的微信聊天记录来看，被告逾期交付剩余2台口罩机，原告已明确表示拒绝接收，涉及剩余2台口罩机的合同目的已无法实现，故涉案《口罩机购销合同》未履行部分依法予以解除，不再履行。 《中华人民共和国合同法》九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司已支付的2台口罩机的货款共计1130000元，被告应当返还给原告。对原告要求被告赔偿已支付货款的利息损失的诉讼请求。根据上述法律规定，被告山东精诺机械股份有限公司应赔偿原告已付货款的利息损失，数额应以1130000元为基数，按一年期贷款市场报价利率，自2020年4月16日（山东精诺机械股份有限公司逾期交货之日）起计算至货款实际返还之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第七十二条第一款、第九十四条第四项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、解除原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司与被告山东精诺机械股份有限公司于2020年3月31日签订的《口罩机购销合同》尚未履行部分； 二、被告山东精诺机械股份有限公司返还原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司已支付的货款1130000元，于本判决生效后十日内付清； 三、被告山东精诺机械股份有限公司赔偿原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司已付2台口罩机货款的利息损失（以1130000元为基数，按一年期贷款市场报价利率，自2020年4月16日起计算至货款实际返还之日止），于本判决生效后十日内付清； 四、驳回原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费20056元，减半收取计10028元，财产保全费5000元，共计15028元，由原告潍坊荣福堂卫生制品有限公司负担3343元，被告山东精诺机械股份有限公司负担11685元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审 判 员  田 静 二〇二〇年十一月六日 法官助理  齐国强 书 记 员  张丽滢