和林格尔县人民法院   民事判决书   （2019）内0123民初2175号   原告：廊坊市纵横电器设备有限公司，住所地河北省廊坊市广阳区北旺乡许各庄村和源路中段10号。   法定代表人：李春艳，任执行董事。   委托诉讼代理人：格日勒图，内蒙古世铭律师事务所律师。   被告：呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司，住所地内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区食园街北侧。   法定代表人：刘治国，任厂长。   委托诉讼代理人：胡茂林，男，1977年10月4日出生，呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司设备能源主管，住呼和浩特市赛罕区。   委托诉讼代理人：侯文华，男，1990年1月14日出生，呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司法务主管，住呼和浩特市玉泉区。   原告廊坊市纵横电器设备有限公司（以下简称纵横电器公司）与被告呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司（以下简称蒙牛圣牧高科公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人格日勒图、被告委托诉讼代理人侯文华到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   纵横电器公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告支付原告拖欠货款至2019年11月30日期间的利息104 419.65元( 1、 2016年 8月 5日至 2019年 5月 31日期间的利息,按年利率4.75%分段计算为98 562.61元； 2、 2019年 6月 1日以后的利息,以243 902元为基数,按年利率4.75%的标准,从 2019年 6月 1日起计算至实际付清欠款为止；至 2019年 11月 30日期间的利息为5857.04元)；二、判令被告承担违约金239 023.96元(以243 902.00元为基数,按日 1‰的标准,从 2017年 3月25 日起计算至2019年11 月 30日)。事实和理由：2019 年 5月 27日呼和浩特市圣牧高科乳品有限公司更名为呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司。2016 年 7月 28日、 11月 17日,原、被告经招投标,并向被告交纳了50 000元投标保证金后,被告向原告采购了总价8 170 000元的电器设备,用于被告日产 700吨乳制品加工基地项目。双方因此先后签订了《呼和浩特市圣牧高科乳品有限公司日产 700吨乳制品加工基地项目合同书》以及补充协议，对货款支付的比例、支付期限、具体金额、质保金等进行了约定。《合同》还约定了,如果被告未按时支付货款,每逾期一天支付,应向原告支付合同总额 1‰的违约金,并赔偿给原告造成的损失。2017年 3月 7日,设备完成验收,并于当日送电运行。 2018年 3月 6日,质保期满。 2019年 9月 25日,原、被告对拖欠货款进行了核对,确认蒙牛圣牧高科公司尚欠原告货款243 902元。经原告多次以不同的方式索要,均遭被告圣牧高科公司无理拒绝。此外,被告收取原告50 000 元的投标保证金,也未及时按照《招标投标法实施条例》的规定退还给原告,且长期占用应承担原告相应的利息损失4024.31元。   蒙牛圣牧高科公司辩称，一、原告诉请事项缺乏事实和法律依据。原告与被告于2016年7月28日签订《配电成套设备销售安装合同》（以下简称“原合同”），在原合同内容的基础上，于2016年11月17日、2017年7月1日、2017年11月23日签订《补充协议》，双方就采购电器设备业务共计发生7 895 632元货款。被告已将全部款项支付给原告。原告在基于同一笔货款数额的基础上既主张利息费用，又主张违约金费用的诉请无法律依据。原告诉请的利息费用计算存在错误。原、被告在2016年7月28日签订的《配电成套设备销售安装合同》第四条约定货款的支付方式为分期分批次，最后支付货款时间为质保期（质保期为安装调试完成正常运行12个月）满后支付，且在2017年11月12日签订的《补充协议》中又增加和减少的物品货款进行了核算、调整，而原告选择从2016年8月5日开始计算利息的主张无事实依据。原告诉请的违约金过高，应当予以减少；二、原告在履行合同过程中存在先违约的情形，应承担相应的违约责任。原、被告在2016年7月28日签订原合同时，明确约定合同工期从收到预付之日起65个工作日，被告按照合同约定在约定期限内支付了相应预付款1 995 000元，而原告未能按照合同约定如期完成交货义务，在2017年3月9日才交付被告正式使用，其违约行为严重影响了被告生产经营活动，应当按照原合同向被告承担逾期交付使用的违约责任。另双方在《配电成套设备销售安装合同补充协议》中明确约定配电室到前处理二应铺设两根电缆，应铺设电缆总数应为568米，实际铺设了471米，私自减少铺设97米，T1D6号电缆少一根，造成一根电缆负荷大，电缆短路故障，对被告车间生产造成了严重损失。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2016年7月28日纵横电器公司与呼和浩特市圣牧高科乳品有限公司签订《配电成套设备销售安装合同》，约定由纵横电器公司提供设备、材料的生产、安装、调试，供电申报、试验、验收、送电等全部内容，合同总价格为6 652 000。合同生效后7个工作日内，以电汇支付合同总价30%的设备定金计1 995 000元，待供电局设计方案确定后，取得涉及设计图纸时7个工作日内，以电汇支付供货清单中供电局收取的手续费总额的70%，计1 239 528元，全部设备、材料到货后7个工作日，以电汇支付合同总价款（除已付的供电局费用后）的30%的货款，计1 463 774元，设备安装调试完成并正常运行15个工作日，设备无质量问题后付合同总价（除已付的供电局费用后）的35%，计1 707 736元，剩余5%为质保金，计243 962元，质保期一年（质保期从设备安装调试完成并正常运行15个工作日起开始计算）后无任何质量问题买方向卖方支付质保金。合同第十四条“违约责任”中约定：如果买方未按时支付货款，买方每逾期一天支付，买方向卖方支付合同总额1‰的违约金。另外，卖方造成的损失由买方赔偿。   2016年11月17日原、被告签订《成套设备销售安装合同》,增加常温奶生产舌尖配电箱、柜22台，电力电缆3857米，镀锌电缆桥架220米，不锈钢电缆桥架180米及安装，价格为1 520 000元，合同第五条“货款的支付”中约定：合同生效后7个工作日内，以电汇支付合同总价的30%计456 000元,全部设备、材料到货后，以电汇支付合同总价的40%计608 000元，设备安装调试完成并正常运行15个工作日，设备无质量问题后付合同总价的25%计380 000元，剩余5%为质保金计76 000元，质保期一年（质保期从设备安装调试完成并正常运行15个工作日起开始计算）后无任何质量问题买方向卖方支付质保金。2017年7月1日双方又签订《高压配电柜采购、安装补充协议》，增加高压配电系统母线分段柜1台、隔离柜1台，总价格为110 000元，并约定货款的支付按原合同条款执行。2017年11月23日双方又签订了《配电成套设备销售安装合同补充协议》，补充内容列举了蒙牛圣牧高科公司向纵横电器公司增加购买、减少购买的项目，并明确了因此产生了与原合同的差价，将原合同金额8 280 000元更改为7 895 632元，并约定其他条款全部遵循主合同。   另查明，案涉项目于2017年3月9日交付运行使用。2019年5月27日呼和浩特市圣牧高科乳品有限公司更名为呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司。   本院认为，原、被告签订的《配电成套设备销售安装合同》及补充协议，是双方真实意思表示，是合法有效的合同。原告已经按照合同约定履行了交付货物并安装的义务，被告应当按照合同约定的期限履行支付货款义务。原、被告双方在合同中对违约金进行了约定，但未约定逾期支付货款的利息，纵横电器公司要求蒙牛圣牧公司支付货款利息没有法律依据。依据双方合同约定，蒙牛圣牧高科公司应按合同约定分期分期支付货款，并于2018年3月30日前向纵横电器公司支付质保金，即在该日期前支付全部货款，但蒙牛圣牧高科公司于2019年11月28日才支付最后一笔243 902元货款。蒙牛圣牧高科公司未按照合同约定支付货款， 应当承担违约责任，向纵横电器公司支付违约金。原告要求被告以243 902元为基数支付违约金的意见，本院予以采信。但是，因为2017年7月、2017年11月签订的协议增加了购买项目，并最终确定了合同总价款，故原告主张于2017年3月25日起计算违约金没有依据。2017年7月1日、2017年11月23日签订的补充协议均未对付款期限作出变更，所以应当从2018年3月30日起计算违约金。但本案中原、被告双方约定的违约金为“买方每逾期一天，买方向卖方支付合同总额1‰的违约金”，双方约定的违约金过高，蒙牛圣牧高科公司要求调整违约金，本院认为应当以6%年利率计算违约金为宜。双方于2016年11月签订了补充协议，对于被告主张原告未按时完成交货义务的辩称意见，本院不予采信。被告主张因原告违约给其造成了损失，但未举证证明，本院对该意见不予采信。   综上所述，对原告要求被告支付货款利息的诉讼请求，本院不予支持；对原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院予以支持，但对违约金数额予以调整。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：   一、被告呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司于本判决生效后十日内支付原告廊坊市纵横电器设备有限公司违约金24308.9元（自2018年3月30日起以243 902元为基数按照年利率6%计算至2019年11月28日）；   二、驳回原告廊坊市纵横电器设备有限公司其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费6452元（原告已预交），由原告廊坊市纵横电器设备有限公司负担1962元，由被告呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司负担4490元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院。   审 判 长 王晓旭   人民陪审员 王瑞娟   人民陪审员 杨秀清   二〇二〇年十一月十七日   书 记 员 刘 涛   1