广州知识产权法院民 事 判 决 书（2019）粤73知民初637号原告：海南幸福桥网络科技有限公司（原名：海南优恋网络科技有限公司）,住所地海南省海口市龙华区*************。法定代表人：谯鹏飞，总经理。委托诉讼代理人：孟鑫，海南颖川律师事务所律师。被告：广州鑫酷科技有限公司,住所地广东省广州市天河区********（部位：一楼495）。法定代表人：温某1。原告海南幸福桥网络科技有限公司（以下简称幸福桥公司）与被告广州鑫酷科技有限公司（以下简称鑫酷公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告幸福桥公司的委托诉讼代理人孟鑫到庭参加诉讼，被告鑫酷公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。幸福桥公司诉请：1.解除双方签署的《婚恋社交平台APP软件开发合同》《婚恋社交平台APP软件开发合同补充协议》；2.鑫酷公司退还幸福桥公司已支付合同款140000元；3.鑫酷公司支付幸福桥公司违约金14000元；4.鑫酷公司支付幸福桥公司经济损失50000元；5.案件受理费及其他费用由鑫酷公司负担。事实和理由：2018年11月9日，幸福桥公司、鑫酷公司签署《婚恋社交平台APP软件开发合同》（以下简称涉案合同），幸福桥公司根据合同约定支付鑫酷公司14万元合同款。双方于2018年12月12日确认项目全套UI，合同约定双方在项目全套UI确认后70个工作日内鑫酷公司交付合同约定的开发内容，即2019年3月25日交付合同约定的开发内容。双方于2019年3月15日签署补充协议（以下简称涉案合同补充协议），协议约定鑫酷公司最晚于2019年4月7日交付主合同约定的开发内容，现已超过交付时间。截至目前鑫酷公司未交付合同约定的开发内容也没有返还幸福桥公司已支付14万费用，已经构成违约。按照合同约定鑫酷公司返还幸福桥公司已支付的14万元合同款，赔偿幸福桥公司违约赔偿14000元，因鑫酷公司的违约造成幸福桥公司直接损失和间接损失50000元。鑫酷公司未答辩，亦未提交证据。幸福桥公司围绕诉讼请求依法提交了证据。因鑫酷公司经合法传唤没有到庭，视为放弃对幸福桥公司提交的证据进行质证的权利。本院综合幸福桥公司的陈述和经审查确认的证据，认定事实如下：2018年11月9日，幸福桥公司（甲方）与鑫酷公司（乙方）签订《婚恋社交平台APP软件开发合同》（合同编号：XK20181109），约定：一、项目开发及实施1.项目工期：自甲乙双方确认《婚恋社交平台APP需求规格原型说明书》（由乙方提供，且需详细到每一功能模块）并确认UI设计后，70个工作日内完成本项目功能的开发。2.开发项目服务内容2.1乙方根据甲方提供的相关项目开发需求资料，就深化各框架功能及该框架功能项下的功能模块、完善项目实施流程（包括流程、确认签收的表格）之实现，提供《婚恋社交平台APP软件项目需求规格说明书》《UI页面设计稿》，并交付甲方审批，经甲方审核确认后，实现解决方案所述的全部开发功能。二、款项支付1.本项目的总开发费用为200000元含税。2.甲方向乙方支付总开发费用实行分期付款方式。本项目分四期付款，第一期为总合同款的50%，第二期为总合同款的20%，第三期为总合同款20%，第四期为总合同款10%。3.在本合同签订后24小时内，第一期甲方支付乙方项目预付款即合同总价的50%，即含税价100000元。4.甲方在收到乙方提供整套项目UI确认时，经甲方签署UI确认单后，24小时内需向乙方支付第二期费用即合同总价的20%，即含税价40000元。5.甲方在收到乙方提供一个安卓及IOS的手机端初验版，即项目在开发计划发出以后实现基本框架功能，大BUG数量在15个以内（具体验收标准查看本合同附件中的初验标准。经甲方确认版本功能无误并签订《项目初验确认书》之日起，24小时内需向乙方支付第三期费用即合同总价的20%，即含税价40000元。6.甲方应于收到乙方交付的最终定稿的产品安装包，并书面签收《项目完工确认单》之日起，24小时内向乙方支付本合同第四期费用即合同总价的10%，即含税价20000元。7.服务费用：乙方在甲方交付完最后一笔费用后，提供十二月免费的系统维护，自第二年起收取成交金额的10%做为系统维护费用。三、甲方双方权利义务2.甲方应按本合同规定及时组织项目测试及验收。4.乙方应对其技术方案的可行性承担全部责任。七、违约责任3.在违约事实发生以后，经守约方的合理及客观的判断，该等违约事实已造成守约方签署本协议的目的实现从根本上成为不可能，则守约方有权在做出书面通知情况下提前解除本协议，违约方应赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的所有损失。4.违约方因其违约行为而赔偿的守约方的损失包括守约方因违约方的违约行为而遭致的直接的经济损失及任何可预期的间接损失及其他合理的费用，包括但不限于律师费用、诉讼及仲裁费用、财务费用及差旅费等。5.若开发逾期超过10个工作日，乙方仍未按本合同要求完成本项目的开发工作，则甲方有权要求乙方支付本合同收到款项金额的10%作为违约金。九、合同的变更、生效与终止1.本合同从双方当事人签字盖章之日起生效。2.合同双方经协商一致，可以以签订书面补充协议方式变更合同条款。十五、附件附件一《婚恋社交平台APP软件验收标准》附件二《婚恋社交平台APP软件功能表》。附件一验收标准分为初验标准（即支付本合同的第三期款项）、终验标准（即支付本合同的第四期款项）。附件二为婚恋社交APP后台功能表、婚恋社交平台APP功能表。2018年11月9日，幸福桥公司向鑫酷公司支付100000元，银行电子回单该笔款项摘要为“婚恋APP开发首付款”。2018年12月12日，幸福桥公司、鑫酷公司签订《项目全套UI确认书》，幸福桥公司确认鑫酷公司已按照要求完成婚恋社交平台APP全套UI，该全套UI页面验收合格。2018年12月14日，幸福桥公司向鑫酷公司支付40000元，银行电子回单该笔款项摘要为“婚恋APP二期款”。2019年3月15日，幸福桥公司（甲方）与鑫酷公司（乙方）签订《婚恋社交平台APP软件开发合同补充协议》（合同编号：YL20190314），双方在原合同《婚恋社交平台APP软件开发合同》（合同编号：XK20181109）的基础上签订补充协议，约定：一、项目开发及实施原合同约定项目开发、交付周期为确认UI设计后70个工作日，UI书面确认时间为2018年12月12日，即2019年4月7日前按照合同及附件要求完成项目的开发、交付工作。乙方应严格按照原合同约定的时间完成项目的开发、交付工作，且软件功能严格按照《婚恋社交平台APP项目需求UI设计》《婚恋社交平台APP软件功能表》《婚恋社交平台APP软件验收标准》来执行。二、违约责任若乙方不能按照原合同及附件约定的时间、标准完成项目的开发、交付工作，应在3个工作日内退还甲方已付本项目的开发费用，共计140000元，且由此引起的甲方app上线时间滞后的附带责任由乙方承担。另查明，本案应诉材料于2019年10月12日送达给鑫酷公司。再查明，鑫酷公司是成立于2017年2月20日的有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为1000万元，经营范围为计算机技术开发及技术服务、软件开发、软件服务等。本院认为，本案为计算机软件开发合同纠纷。幸福桥公司、鑫酷公司签订的涉案合同及其补充协议是双方真实意思表示，且未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定行使权利并履行义务。本案争议的焦点为：一、鑫酷公司是否存在导致涉案合同解除的违约行为；二、如果涉案合同应当解除，合同解除的后果。一、鑫酷公司是否存在导致涉案合同解除的违约行为根据合同法第九十四条第四项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，幸福桥公司的主要义务是按合同约定分期支付开发款，主要权利是取得符合合同约定的涉案软件；鑫酷公司的主要义务是2019年4月7日前按照约定要求完成涉案项目的开发、交付工作，主要权利是收取开发款。幸福桥公司于2018年11月9日向鑫酷公司支付涉案合同第一期款项100000元，2018年12月14日向鑫酷公司支付涉案合同第二期款项40000元，履行涉案合同所约定的初步义务。2018年12月12日幸福桥公司确认鑫酷公司已完成涉案软件全套UI，涉案合同补充协议约定鑫酷公司应于2019年4月7日前完成涉案软件的开发、交付工作。鑫酷公司作为涉案软件交付义务的履行方，负有证实其已交付符合合同目的软件的举证责任，但经本院依法传唤，未到庭参加诉讼，未提供相关证据及质证意见，视为放弃举证、质证的权利，应承担相应的不利法律后果。依据合同法第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。由于双方之间签订的涉案《婚恋社交平台APP软件开发合同》《婚恋社交平台APP软件开发合同补充协议》所约定的履行期限已然届满，而鑫酷公司未能举证证实其已向幸福桥公司交付符合合同约定、可正常运行的涉案软件，本院认为，鑫酷公司在约定的合同履行期限内未完成及交付符合约定的软件，致使幸福桥公司签订涉案合同及其补充协议的目的无法实现，已构成根本违约，幸福桥公司要求解除与鑫酷公司签订的涉案合同及其补充协议依据充分，本院予以支持。幸福桥公司在起诉状中请求解除合同及其补充协议，本案应诉材料于2019年10月12日送达给鑫酷公司，故本院认定涉案合同及其补充协议于2019年10月12日解除。二、涉案合同解除的后果根据合同法第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。如前所述，鑫酷公司未按时交付符合合同约定的软件，根据涉案合同第七条第5款、补充协议第二条的约定，幸福桥公司要求鑫酷公司退回已支付合同款140000元及违约金14000元，依据充分，本院予以支持。虽然幸福桥公司未提交律师费发票、差旅费等费用支出票据，但本案诉讼必然会产生相应的费用，根据涉案合同第七条第4款约定，本院酌定鑫酷公司赔偿幸福桥公司经济损失8000元。对于幸福桥公司超出该部分的主张，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、原告海南幸福桥网络科技有限公司与被告广州鑫酷科技有限公司签订的《婚恋社交平台APP软件开发合同》《婚恋社交平台APP软件开发合同补充协议》于2019年10月12日解除；二、被告广州鑫酷科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内一次性向原告海南幸福桥网络科技有限公司返还合同款140000元、支付违约金14000元及经济损失8000元；三、驳回原告海南幸福桥网络科技有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4360元，由原告海南幸福桥网络科技有限公司负担897元，被告广州鑫酷科技有限公司负担3463元。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定，本案需要强制执行的，由广东省广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。审 判 长  江闽松人民陪审员  曲敏华人民陪审员  谢惠玲二〇二〇年十一月五日书 记 员  秦楚欣