新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院民 事 判 决 书（2020）新2201民初4183号 原告（反诉被告）：昌吉市科达电器制造有限公司，住所地：新疆昌吉市北京北路**。法定代表人：戴秀梅，总经理。委托诉讼代理人：金文，广东九文律师事务所律师。委托诉讼代理人：李东东，男，1991年8月15日出生，汉族，住山西省洪洞县。被告（反诉原告）：哈密市艳阳科技发展有限公司，住，住所地：新疆哈密市伊州区迎宾路红星国际城**楼**802/div>法定代表人：景旭阳，总经理。原告昌吉市科达电器制造有限公司与被告哈密市艳阳科技发展有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月28日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告昌吉市科达电器制造有限公司的法定代表人戴秀梅、委托诉讼代理人金文、李东东，被告哈密市艳阳科技发展有限公司的法定代表人景旭阳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告昌吉市科达电器制造有限公司向本院提出诉讼请求：一、依法判令被告支付原告拖欠货款300,000元；二、被告支付原告违约金25,000元；三、案件受理费由被告承担。事实与理由：2019年4月21日，原、被告签订《产品购销合同》，根据该合同，被告赊购原告的一批配电箱及配件共计价值500,000元，双方约定交货地点方方式为：原告送货到哈密市伊州区被告承接按照工程的粤龙大厦工地现场。双方约定货到现场建设方检验为准，第二批货到进场检验合格后付款至95%，留5%质保证金待配电箱全部送电正常后一次付清。同时约定了最后付款时间在2019年11月30日前全部付清。协议签订后，原告如约供应了配电箱及配件，被告也出具收货收据后，只陆续付款200,000元，剩余款至今未付，已构成违约，为维护合法权益，故诉至法院，依法判决。被告哈密市艳阳科技发展有限公司辩称：1.原告的起诉理由我不认可，按照合同约定原告违约在先，合同约定2019年5月28日一次性保质保量全部到货到齐，经甲方验收检查全部合格后，才能按照合同约定支付货款，甲方严重违约合同没有在5月28日前全部供用货物，一直陆陆续续供货时间长达几个月之久。严重造成我方巨大经济损失，不能按时向建设方供给。2.按设计图要求，按我方的要求合同中的这批货物应该选择国内正泰一线品牌，由证据证明在双方签订合同前已经告知原告选用正泰品牌，但是后发现原告极个别选用正泰产品，其他都不是，属于严重违约；3.按照合同约定质保期为两年，所以原告现在起诉我，违规了合同的约定，合同明文规定以建设方验收合格为准，待所有配电箱配电柜全部送电正常后一次性付清，虽然合同约定在2019年5月28日。一次性保证质量共完后，待验收完我方才能按照合同约定付款。4.双方约定合同总价应该给我方开具13%的征税发票，可原告只给开具了40万的3%的普通发票，答应后面在补发票，至今未补，给我方造成税款损失5万元，所得税12,500元，加上税款50,000元，合计62,500元，这是我方的直接损失；5.按照合同约定原告延迟供货，按照合同约定违约金应赔偿我方25,000元；6.原告延迟供货反反复复、断断续续给我发货造成施工安装困难，后续供货延迟到达现场，造成总承包方机械设备的材料堆放，给我方造成了不便卸货，造成我方租用吊车2次，产生损失3000元；7.因为原告设备材料质量缺少，造成我方无法顺利安装，成套的辅助材料没有，造成我方就地又去买材料，材料费用2145.5元，给我方造成损失；8.因原告方断断续续供货，供错货，造成我方退货费370元的损失；9.因原告不按合同规定保质保量按期到达场所，造成我方只能卸载其他场所，造成我方人工车辆货物损失，租车辆费累计17天，一天300元共计5100元，雇佣人工累计17天15人一天500元共计127,500元，以上损失共计132,600元；10.因反复供货问题，造成我方车辆费，累计4天每天300元，共计1200元，造成人工退货卸货4天5人500元，共计损失10,000元；11.因原告原因断断续续返货退货造成我方人工背运货物往24层的大楼上没有电梯搬运费17天15每天500元共计127,500元；12.因原告产品质量问题，售后不能保证服务我方多次催促，迟迟不派人员到达现场，不能及时处理，造成大楼不能及时验收，无奈我方请他人调事处理，造成我方人工损失费用1500元；13.按合同约定原告至今不给所供的货物解决调试和处理，至今造成建设方无法投入消防用电正常使用，综上所述，原告方从合同签订之日起，严重造成我方直接经济损失。原告昌吉市科达电器制造有限公司支持诉讼请求向法庭提供证据有：1.2019年4月21日原、被告签订的产品购销合同以及附属的供货清单4页，证实双方约定供货货物总价值为50万元含运费，并约定配电箱全部送电正常后一次付清并注明全部货款在2019年11月30日之前全部付清（也就是供货半年之内）；2.交货验收清单2份即2019年5月13日由被告法定代表人签收的清单及2019年5月30日的由被告指定的安装人员王明喜签收的清单；3.2019年5月30日由王明喜签收的安装附属配件，以证明原告方已经全部按照合同约定履行了清单上的供货义务同时说明在验收清单上注明了我方缺少供货一台配电箱，多供其他型号8台供电相的事实。另外，还有两份物流供货单，由乌鲁木齐大动脉物流公司于2019年7月1日及7月3日给被告发货配电箱即7月1日发了5个配电箱，7月3日发了2个配电箱的事实，以此证明我方不但少给的发电箱给被告送过去，而6台配电箱给多送给被告，以上证据均正证明我方履行了给付货物的义务；4.按照被告方的要求我们已经给被告开具了40万元的新疆增值税专用发票，说明被告方认可货款的事实，被告方也实际给我方支付了20万的货款，原告开具了20万元的税务发票，剩下的10万元等被告交了货款之后我们再给被告提供纳税发票的事实。经质证被告哈密市艳阳科技发展有限公司认为：对于产品供销合同、发货清单4页、新疆增值税专用发票2张，我方予以认可，但是对于发货清单中手写的内容我方不认可；收货确认清单3页，附件1页，总共4页，对于这四页王明喜签字的我方认可，后面的备注与附合同材料清单不相符。对于大动脉物流的单子我方不认可。反诉原告哈密市艳阳科技发展有限公司提出反诉请求：一、请求依法判令被反诉人赔偿损失348,315.5元；二、请求依法判令被反诉人支付违约金25,000元；三、本案诉讼费、邮寄送达费由被反诉人承担。事实与理由：2019年4月21日反诉人与被反诉人签订《产品购销合同》，约定反诉人从被反诉人处购买一批价值500,000元的电箱及配件等货物，双方约定交货地点为哈密市伊州区粤龙大厦工地现场。合同签订后被反诉人迟延交付货物，导致反诉人产生窝工、误工损失。被反诉人不仅迟延交付货物、所交付的货物也与合同约定不符，导致返货，另外供货反反复复多次，反诉人因反复接货、卸货、运货产生额外损失。上述损失均系被反诉人违约行为导致，被反诉人应承担赔偿责任，根据双方签订的合同约定，被反诉人存在上述严重违约行为，应当向反诉人支付合同总价款的5%的违约金。另外，因被反诉人给反诉人开具错误发票，导致反诉人产生税款损失，被反诉人也应当承担相应的赔偿责任，反诉人多次向被反诉人索要损失赔偿无果，为维护合法权益，诉至法院，依法判决。反诉被告昌吉市科达电器制造有限公司辩称：反诉原告哈密市艳阳科技发展有限公司的反诉请求没有任何依据，原、被告签订的是产品购销合同，原告销售的是双方合同清单中所约定的工业产品配电柜配电箱等，原告实际交付的产品时间是2019年5月29日，双方已经做了验证那个缴货手续，根据被告指定的验收收货人王明喜进行验收确认原告方仅仅少购了了一台AP-SOT1配电箱一台，向被告多供了其他类型的配电箱8台，已经基本完全履行了合同约定的供货义务，对于缺货的那一台，原告在2019年7月1日通过大动脉物流发送5件配电箱，2019年7月3日又发了2件，多出来的六件作为无偿的赠送。原告作为依法成立的工商企业经税务局核准为小规模纳税人，向被告开具的发票总计40万元，开票均为税务机关核准的正规发票，发票是合法有效的，合同中并没有约定专门的发票税率，被告作为施工方和建设方之间的施工变更导致的原、被告之间约定的供货配电箱型号需要变更或者更换是被告方与建设方之间的变更关系，其换货产生的费用由自身承担，于原告无关，另外原告虽然晚供货一天，但是在供货后主动安排人员承担费用，雇人按照被告指定的楼层，全部供货到地方，表明自己履行合同的诚意，并没有影响被告在之后的陆续安装工作，综上，原告在履行过程中，已经几级的履行了合同中的各项义务，没有造成任何合同的根本性违约的情形。被告的反诉主张无任何事实及法律依据，不能成立，应予以驳回。反诉原告哈密市艳阳科技发展有限公司支持答辩意见向法庭提供证据有：1.2019年3月18日在签合同之前双方之间的约定，证明我方说商品选择正泰产品，原告也回复了收到，2019年3月18日下午我把合同产品的材料清单内容及设计图发给了原告的事实；2.2019年5月16日，因为前面我们和原告电话联系我要的是13%征票，原告说只能先开3%，后面再补我们就合作不了，这也推翻了原告刚才所说的他们开具不了增税票；3.2019年7月16日原告给我发的微信信息，说是昨天8个箱子邮寄出去了，注意查收，说明原告在给我陆陆续续供货的事实；4.因原告质量问题，造成我方验收不合格，在2019年11月8日我还在催原告快过来调试，原告也说我下午安排人和你联系，但是一直都没有人和我联系；5.2019年7月1日，来回接货退货的证明货给我们发错货，这中间的费运（复印件）；6.配电箱是配套的，配电箱中的螺丝都没有，导致我们在市场上买材料的证据五张（复印件），销售清单一张（复印件），销毁清单一张（复印件），分别是2019年12月15日的两张，2019年5月16日的一张，2019年5月30日一张，2019年8月的一张，所有损失共计2145.5元；7.证人，证实证明原告断断续续供货，造成我方损失的事实。经质证反诉被告昌吉市科达电器制造有限公司认为：对于证据1，合同是在2019年4月21日签订的，之前是洽谈阶段，双方之间的约定没有任何法律效力；对于证据2，合同上面写清楚了我方小规模纳税人，2019年8月30日我方给对方开具了20万的发票，那就说明了被告认可这个发票。对于证据3，被告所提出的7月16日的供货，是合同外的，是项目施工过程中另外提供增加的，与合同无关，他用微信，没有相应的证据予以证明；对于证据4，我们当时安排了人，但是被告不接电话，我们直接和甲方也就是开发商对接，也进行了了调试，后面我们调试完，被告也不接，被告的主张不能成立。不能证明我们的货存在质量问题；对于证据5，提供的证据和我方无关，均不是被告和我们发生的购销合同中所履行的。对于证据6，我方不认可，我们配电柜中所有的螺丝我们都装进去了，他这是施工过程中的螺丝，我们不提供，与我方没有关系；对于证人证言，我方问证人问题的回答予以认可。经审理查明：双方当事人签订产品购销合同，主要载明“甲方：昌吉市科达电器制造有限公司乙方：哈密市艳阳科技发展有限公司第一条：标的、数量、价款及交（提）时间配电箱一批见附合同清单备注：供货期限2019.4.22日至2019年5月28日含税、含运费价合计金额：伍拾万元整￥500,000元；第二条、质量标准：按国家行业标准；第三条、甲方对质量负责的条件及期限：保质保量、实行三包、保期为贰年；第四条、包装标准、包装物的供应回收：不回收；第五条、标的物的所有权出自甲方将货物交接给乙方时起转移；第六条、验收标准、时间及地点及期限：以建设方检验验收为准，甲方按乙方要求送货指定现场；第七条、结算方式、时间及地点：合同签订之日起生效，乙方在本月25号前向甲方支付预付款30%，待货物第二批进场验收合格后乙方支付甲方65%，留5%质保金，待配电箱全部送电正常后一次付清（注：2019年11月30日前付清）；第八条、本合同解除的条件：双方共同遵守，如有一方违约按合同总价款的5%赔偿对方；第九条、违约责任双方都应遵守本合同条款，任何一方违约应承担违约责任。第十条、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方当事人任何一方可将争议提交合同签订地的人民法院提起诉讼”。另查：供货清单主要载明名称型号、尺寸、数量、单位，原告（反诉被告）昌吉市科达电器制造有限公司、被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司盖章确认。再查：收获确认清单主要载明型号、尺寸、数量、单位、备注，由被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司指派人员及法定代表人签字确认。又查：原告（反诉被告）昌吉市科达电器制造有限公司提出财产保全申请，产生财产保全费2145元。本院认为：本案属买卖合同纠纷，在本案中，原告（反诉被告）昌吉市科达电器制造有限公司提供给被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司配电箱，被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司对所购配电箱已使用，故应支付货款，原告（反诉被告）昌吉市科达电器制造有限公司提出由被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司支付剩余货款300,000元的请求，本院予以支持。双方当事人在产品购销合同明确约定双方都应遵守本合同条款，任何一方违约应承担违约责任。被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司未支付货款的行为，是一种违约行为，应承担违约责任，结合合同履行情况，以合同总价500,000元为基础，按5%计违约金适当，故原告（反诉被告）昌吉市科达电器制造有限公司提出由被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司支付违约金25,000元的诉讼请求，本院予以支持。被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司提出由原告（反诉被告）昌吉市科达电器制造有限公司承担损失348,315.5元及违约金25,000元的诉讼请求，但对此诉讼请求，未向法庭提供充足的证据予以印证。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实与理由，没有证据或证据不足以证明其事实的主张，故被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司提出的反诉请求，理由不成立，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、由被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司在本判决书生效之日起十五日内支付原告（反诉被告）昌吉市科达电器制造有限公司货款300,000元及违约金25,000元。二、驳回被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费6176元，减半收取计3088元，财产保全费2145元、反诉受理费3450元，由被告（反诉原告）哈密市艳阳科技发展有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院。审  判  员   沙比热提·阿布里孜二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 四 日书  记  员   李   芸   芸