福建省惠安县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0521民初5589号 原告：晋江劲霸男装有限公司，住所地福建省晋江市英林镇九三路，统一社会信用代码91350582779647317D。 法定代表人：洪志勇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨晓霞，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郭姗姗，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 被告：泉州唯佳机械制造实业有限公司，住所地福建省惠安县黄塘镇虎窟村绿谷台商基地绿谷大道**，统一社会信用代码91350521MA32AEM586。 法定代表人：周美华，该公司总经理。 委托诉讼代理人：郭荣锋，福建诺道律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张杰龙，福建诺道律师事务所律师。 原告晋江劲霸男装有限公司（以下简称劲霸公司）与被告泉州唯佳机械制造实业有限公司（以下简称唯佳公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月7日立案后，唯佳公司在法定期限提起反诉，本院受理后,唯佳公司在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费，也未申请缓交、减交或者免交，本院依法裁定唯佳公司按撤诉处理，并依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告劲霸公司的委托诉讼代理人杨晓霞、郭姗姗，被告唯佳公司的委托诉讼代理人郭荣锋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告劲霸公司向本院提出诉讼请求：1.确认原告劲霸公司与被告唯佳公司签订的《购销合同》（编号：×××-1）于2020年5月25日解除；2.被告唯佳公司向原告劲霸公司双倍返还定金共410.4万元；3.被告唯佳公司向原告劲霸公司返还预付货款718.2万元，并支付该款项自起诉之日起至全部款项实际付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的资金占用利息；4.本案的诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费等）由被告唯佳公司承担。事实与理由：原告劲霸公司与被告唯佳公司达成合作，签订一份《购销合同》（编号：×××-1），合同约定：劲霸公司向唯佳公司定制一次性全伺服口罩机生产线设备，总价为1026万元；在合同签订后1日内，劲霸公司支付货款的90%作为定金；唯佳公司收到定金后，应当于5月6日交付第一台型号为Ｎ95ＫＺ-500的全伺服口罩机生产线，在5月13日交付第二台型号为Ｎ95ＫＺ-500的全伺服口罩机生产线。合同签订后，劲霸公司依约支付了全额定金，但唯佳公司未按照约定履行合同约定的交货义务。因唯佳公司的违约行为导致合同目的无法实现，给劲霸公司带来重大损失。劲霸公司依约通知唯佳公司解除了合同，并要求唯佳公司返还货款、赔偿损失，但唯佳公司一直拒绝返还货款。为维护劲霸公司的合法权益，特依法向贵院起诉，请求人民法院依法支持劲霸公司的诉讼请求。 被告唯佳公司辩称，对签订购销合同的事实没有意见。但劲霸公司要求解除购销合同，没有事实和法律依据。唯佳公司不存在违约行为，事实上，是劲霸公司无正当理由怠于履行提货义务，且未结清尚欠货款，所以是劲霸公司违约而非唯佳公司违约。唯佳公司要求继续履行合同。基于上述理由，劲霸公司要求双倍返还定金及返还预付货款没有法律依据，对其诉求应当全部予以驳回。 劲霸公司为证明其主张提交如下证据：1.劲霸公司营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件，以此证明劲霸公司的主体资格适格的事实；2.唯佳公司企业基本信息，以此证明唯佳公司的主体资格适格的事实；3.《购销合同》（编号：×××-1），以此证明劲霸公司与唯佳公司达成合作，签订《购销合同》，约定劲霸公司向唯佳公司定制一次性全伺服口罩机生产线设备，总价为1026万元。在合同签订后1日内，劲霸公司支付货款的90%作为定金；唯佳公司收到定金后，应当于5月6日交付第一台型号为Ｎ95ＫＺ-500的全伺服口罩机生产线，在5月13日交付第二台型号为Ｎ95ＫＺ-500的全伺服口罩机生产线，唯佳公司逾期10日未交货，劲霸公司有权解除合同的事实；4.《泉州银行账户支出明细（支出）》，以此证明劲霸公司依约向唯佳公司全额支付定金923.4万元的事实；5.解除合同告知函，以此证明2020年5月25日，因唯佳公司未依约履行《购销合同》约定的交货义务，导致合同目的无法实现。劲霸公司向唯佳公司发函依约解除上述合同，并要求唯佳公司退还劲霸公司已支付的定金，承担定金担保责任的事实；6.补充函件、微信聊天记录截图，以此证明唯佳公司收到上述《解除合同告知函》后，向劲霸公司发函确认未依约履行《购销合同》约定的交货义务的事实；7.解除合同告知函（2）、邮件交寄单（收据）、邮件投递信息结构查询，以此证明1）2020年6月10日，劲霸公司通过邮政特快专递（ＥＭＳ）向唯佳公司发函，再次告知唯佳公司已于2020年5月25日依约解除，要求唯佳公司支付有关款项；2）唯佳公司已收悉解除合同告知函（2）的事实；8.1）劲霸公司代表谢荣捷与唯佳公司代表彭华军的微信聊天记录、2）劲霸公司代表王建力与唯佳公司代表刘小平的微信聊天记录、3）劲霸公司代表王建力与唯佳公司代表刘小平的通话录音及录音翻译，以此证明2020年5月6日，劲霸公司依约赴现场验收案涉口罩机，但因唯佳公司自身原因，案涉口罩机未安装调试成功，无法验收、交付。此后，劲霸公司多次催促唯佳公司，但因唯佳公司自身原因，其均未能依约向劲霸公司交付质量合格的口罩机。 唯佳公司对劲霸公司提供的证据质证称，证据1、2、4的三性无异议。证据3真实性没有意见，但认为：1）合同约定，发货时需要付清尾款10%，劲霸公司至今未支付。2）按照合同约定逾期10天未交货，劲霸公司才有权取消合同。合同约定的交货时间是2020年5月6日、5月13日，唯佳公司已经在5月11日通知劲霸公司提货，所以并不存在解除合同的情形。证据5有收到该告知函，但对其在告知函陈述的唯佳公司违约并要求解除合同，唯佳公司不予认可，要求继续履行合同。证据6补充函件、聊天记录真实性没有异议，但该两份证据并没有确认唯佳公司存在违约行为，而是唯佳公司就逾期交货的原因及处置方案提出意见；证据7解除合同告知函2唯佳公司没有收到；证据8微信聊天记录、通话录音真实性没有意见，但不能证明唯佳公司所生产的产品存在质量问题。5月6日原告验收时调试过程中有瑕疵，但经沟通，5月11日已经具备交货条件，并且已经通知劲霸公司交货。 本院对劲霸公司提供的证据结合双方当事人举证、质证意见和证据的真实性、合法性、关联性分析认证如下：唯佳公司对劲霸公司提供的证据1、2、4的三性均无异议，本院对其证据的证明力予以采信；唯佳公司对劲霸公司提供的证据3、5、6、8的真实性均无异议，其真实性本院予以确认，该证据能够证据唯佳公司生产的产品出现瑕疵及生产速度不符合合同约定，双方协商未能达成一致意见，劲霸公司提出解除合同，唯佳公司要求继续履行合同；唯佳公司对劲霸公司提供的证据7的真实性有异议，劲霸公司未能进一步证明唯佳公司收到该函件，其真实性本院不予确认。 唯佳公司为证明其主张提交如下证据即劲霸公司代表谢荣捷与唯佳公司销售代表刘小平的微信聊天记录（含光盘），以此证明1）2020年5月11日唯佳公司已经向劲霸公司发出要求派人验收的通知，但劲霸公司却因当时口罩业行情日渐下滑而以各种理由拒不提货；2）在签订合同时并未就口罩机生产出来的产品外形及压花形状进行任何口头或者书面的约定，合同签订后系因劲霸公司临时对产品外形及压花形状要求进行变更和修改，才导致唯佳公司交货时间稍有延迟，因此延迟交货的过错及责任并不在唯佳公司；3）唯佳公司在5月11日后又多次通知提货，劲霸公司又多次推脱的事实。 劲霸公司对唯佳公司提供的证据质证称：对微信聊天记录三性无异议，对证明内容有异议，本案系因唯佳公司单方原因致使口罩机延期交货。劲霸公司员工谢荣捷于合同约定的第一台口罩机交货时间即2020年5月6日依约到现场验收第一台口罩机，发现模具装反了即KN95印反了，无法交货。唯佳公司提供的证据也印证KN95标识印反了，暂且不论双方是否有约定外形及压花形状，而是生产出来的口罩完全不符合市面上正常口罩要求的标准，且当时也无法生产出平面口罩。此外，唯佳公司生产出来的口罩机的生产速度不符合合同约定、质量亦不合格，且无法生产合同约定的平面口罩。后经多次催促，唯佳公司更改模具，且生产出的口罩质量差、粘合度差，双方合同约定的生产速度为稳定500片/分钟，但唯佳公司生产的口罩机速度最高为420片/分钟（唯佳公司的视频中有体现）。关于视频真实性、合法性无异议，关联性有异议。视频①、②是2020年4月20日刘小平拍摄给谢荣捷的一些自己公司生产的照片，与本案无关；视频③、④、⑤是分别寻找模具的图片，无法证明唯佳公司提供的产品合格；视频⑥体现生产速度是420片/分钟，不是合同约定的500片/分钟；视频⑦是加工底轴，不代表已经好了；视频⑧、⑨测试的是KN95，不是平面口罩，且生产出来的KN95质量很差。且唯佳公司提供的证据“补充函件”上也明确表述截止2020年5月26日提供的机器仍无法生产平面竖型口罩，已经构成根本性违约。 本院对唯佳公司提供的证据结合双方当事人举证、质证意见和证据的真实性、合法性、关联性分析认证如下：劲霸公司对唯佳公司提供的证据的真实性、合法性无异议，本院对该证据的真实性、合法性予以确认，该证据能够证明唯佳公司已按合同约定生产口罩机，但质量有瑕疵，双方协商改进，无法证明至交货期满，唯佳公司生产口罩机生产线符合合同约定质量要求及劲霸公司违约。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 劲霸公司系经工商登记从事生产，一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械生产；第一类诶医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医用包装材料制造；母婴用品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 唯佳公司系经工商登记生产口罩机械设备、无纺布机械、纺织机械、卫生用品机械、纸制品机械、纸浆餐具机械、制砖机械、工业自动化设备、矿山汽配机械等轻工机械及卫生用品材料；机械设备制造、改造、研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）的公司。其经营范围在2020年3月23日变更前为机械设备制造、改造、研发。 2020年4月24日，唯佳公司作为甲方与劲霸公司作为乙方签订了编号“×××-1”的《购销合同》1份，约定：劲霸公司向唯佳公司购买规格型号为Ｎ95ＫＺ-500的全伺服口罩机生产线（Ｎ95白片兼容平面竖型口罩）2台，含赠送规格型号为Ｎ95的Ｎ95外切刀具总成一套空压机和平面口罩平切刀片4片（儿童平成人各两片），单价均为450万元，生产速度稳定500片／分；含税总价：人民币一千零贰拾陆万元整（1026万元）；备注：开具13%增值税专用发票，不含运费。第一台设备发票于5月30日前开票，第二台设备发票于6月30日前开票。条款和责任：1,付款方式：合同签订后1天内付，先付定金90%,发货时付清余款10%,（24小时内付款合同有效），交货期：收到定金后13天交货（5月6日）,第二台交货时间20天交货（5月13日）（如乙方更改产品结构交货期顺延）；2.供方负责设备安装调试。包含21台伺服电机，6台纠编器；3.交货地：甲方工厂交货；4.安装调试：甲方提供上门安装调试服务；5.甲方应按合同约定日期交货，逾期10日未交货，乙方有权取消合同，甲方须同时退回乙方货款；6.产品质量保修范围及期限：从交货日起保修12个月，保修期内，如属于产品质量问题，由甲方负责维修及提供维修用配件（易损件如超声波及发生器等、不可抗力或乙方原因造成设备毁损，则不属于质量保修范围）。因乙方原因造成设备损坏，维修费用由乙方承担；7.乙方使用非甲方提供的或未经甲方批准的修理服务或替换零部件的，则保修期提前中止；8.因不可抗力因素导致甲、乙双方任意一方无法履行合同，守约方应免除违约方无法履行或延迟履行合同的责任；9.解决合同纠纷的方式：双方发生纠纷，应友好协商；如协商不成，则由甲方住所地人民法院处理；10.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。传真件具有同等法律效力。所有合同盖章的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。二、其它约定事项：1.除本合同约定的各项条款之外，任何对本合同的修改都应以书面形式进行。均需经过甲乙双方法定代人或委托代理人签字或盖章后方才生效；2.本合同如签订之日起1个工作日内未能及时交付定金，即视为无效；3.本合同目的为乙方支付定金后，能按期收到甲方合格设备并能顺利投产。甲方设备完成后通知乙方到厂验收合格后出厂；4.如设备在生产过程中因乙方原因需要进行重新设计，改造等相关事宜，乙方需以书面形式提出，并且由乙方法定代表人或委托代理人签字或盖章。如产生额外费用，双方需确认改造价格，且产品交货期将由双方重新商定或根据改造计划所需时间顺延，商定最终结果以合同附件形式由双方书面确认。 2020年4月24日，劲霸公司按合同约定向唯佳公司转账总 价款90%定金9234000元。 2020年5月24日，劲霸公司向唯佳公司发出《解除合同告 知函》，载明“2020年4月23日，贵司与我司达成合作并签订了一份《购销合同》（以下简称合同）,合同约定：‘在签订后1日内，我司支付货款的90%作为定金，贵司收到定金后，应当于5月6日交付我司第一台型号为Ｎ95Ｋ2-500的全何服口罩生产线，在5月13日交付第二台型号为Ｎ95Ｋ2-500的全伺服口罩生产线’。合同签订后，我司依约支付了全额定金，合计人民币923.4万元，但贵司至今未履行上述合同约定的交货义务。经我司工作人员多次向贵司沟通后，贵司仍未履行任何交货义务。现因贵司的违约行为导致合同目的无法实现，给我司带来了重大损失。因此，我司按合同第1.5条之规定，依约解除合同，并据合同约定，要求贵司履行义务并承担责任，具体如下：（1）依照合同1.5条，贵司应在收到本函后5日内将全部所收定金（共计人民币923.4万元）退还至我司指定账户。（2）根据《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条，因贵司不履行合同约定，贵司应按照总货款的百分之二十承担定金担保责任，共计人民币205.2万元，贵司应在收到本函后5日内将该笔款项打入我司指定账户。我司指定账户为：账户名称：晋江劲霸男装有限公司。开户行：泉州银行股份有限公司英林支行开户账号：0000××××8012。为避免进一步扩大双方损失，希望贵司在收到本函后5日内及时给予我司明确答复，并根据函件要求无条件履行返还义务并承担定金担保责任。若逾期未答复且未根据本函要求履行返还义务和承担定金担保责任的，我司将寻求司法救济。届时，贵司除履行上述返还义务和承担定金担保责任外，还应承担我司为寻求司法救济而支出的一切合理费用（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师费等）及造成我司的一切损失。为防事态扩大，望贵司慎重。此函一式两份，一份送达贵公司，一份由我司持有。” 2020年5月24日，唯佳公司向劲霸公司发出《补充函件》 载明“首先我司对交货时间延迟在此深表歉意!关于贵司在我司订购的全伺服ＫＮ95口罩机交货时间延迟事宣在此作一个正式的说明。由于疫情期间双方商定合同细节条款时间有限未就产品的外形及压花形状作详细确认签字。我司在设备准备就绪后开机出来的片料与贵司要求的产品外形略有偏差。第二，当初双方约定一机两用，即做1Ｎ95与平面医用口罩，由于时间仓促双方约定设备先做Ｎ95产品，平面产品待设备发货后再补做刀具配件到贵司安装调试，但我们模具是后面补做造成时间延迟。但无论是否客观的原因也对贵司的生产计划带来了一定的误差与损失。经过双方友好协商，同时体现我司最大诚意。现我司建议补偿方案如下：原合同×××-1两台ＫＮ**口罩机改成三台，分别为两台Ｋ1**加一台平面竖耳带高速口罩机。平面口罩机赠送一套儿童模具。ＫＮ95赠送两把成型切刀交货时间为协议生效日3日内交一台，往后间隔3日交付剩余设备，并全程安排专人对接安装调试服务工作。如我司未能按本协议条款执行则须遵守贵司所提议的退货方案。” 双方当事人争议的焦点：劲霸公司的请求是否有事实依据和法律依据，是否应予支持。 劲霸公司认为，本案系因唯佳公司自身原因造成《购销合同》未能履行，《购销合同》已于2020年5月25日解除，唯佳公司应当承担合同未能履行的过错责任。劲霸公司的诉讼请求事实清楚，证据充分，且于法有据，应予以全部支持。具体理由如下： 一、本案《购销合同》双方约定的解除条件已成就，依约应当解除《购销合同》，且该合同已于2020年5月25日解除。 首先，《购销合同》中条款和责任第5项明确约定，唯佳公司应当按合同约定日期交货，逾期10日未交货，劲霸公司有权解除合同，且《购销合同》条款和责任第1项中的交货期约定，唯佳公司应当在收到定金后13天交货即2020年5月6日交付第一台口罩机，20天即2020年5月13日交付第二台口罩机。然而，唯佳公司在劲霸公司依约按时向其支付全额定金923.4万元后，因自身原因未能生产出质量合格的口罩机，未能依约向交付口罩机，且逾期已超过10日，双方约定解除《购销合同》的条件已经成就。根据《合同法》第九十三条第二款关于当事人可以约定一方解除合同的条件；解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同之规定，劲霸公司有权解除《购销合同》。 其次，2020年5月25日，劲霸公司已向唯佳公司送达《解除合同告知函》，对此唯佳公司亦承认其已收到上述函件。并且，本案未约定异议期间，唯佳公司未在该函件送达之日起三个月内通过向法院起诉的方式对劲霸公司的解除合同的通知提出异议。根据《合同法》第九十六条之规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。同时，按照《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十四条规定，当事人对合同法第九十六条的合同解除有异议，应当在约定的异议期限届满前或解除合同的通知到达之日起三个月内向人民法院起诉，否则人民法院不予支持。故《购销合同》已在2020年5月25日即劲霸公司的《解除合同告知函》送达唯佳公司之日依约解除。 二、本案案涉两台口罩机延期交货的责任在于唯佳公司。《购销合同》中其他约定事项第3项约定，订立《购销合同》的目的为劲霸公司支付定金后，能按期收到唯佳公司合格设备并能顺利投产。唯佳公司设备完成后通知劲霸公司到厂验收合格后出厂。然而，唯佳公司因其自身原因，未能按期依约交付双方约定的质量合格的口罩机即未能分别在2020年5月6日、5月13日依约向劲霸公司交付既能生产N95白片又能生产平面竖型口罩，生产出的口罩符合市场流通标准，且生产速度为稳定500片/分钟的口罩机。具体体现在：(一)被告生产的口罩机无法生产《购销合同》约定的平面竖型口罩。劲霸公司及唯佳公司自行提交的唯佳公司于2020年5月26日出具的《补充函件》载明：“平面产品待设备发货后再补做刀具配件到贵司安装调试，但我们的模具是后面补做造成时间延迟我司建议补偿方案如下：交货时间为协议生效日3日内交一台，往后间隔3日交付剩余设备……”，上述证据证明因唯佳公司自身原因，其未依约按时分别在2020年5月6日、5月13日向劲霸公司交付《购销合同》约定的两台口罩机，并且直至2020年5月26日，唯佳公司的口罩机无平面模具，无法生产《购销合同》约定的平面竖型口罩。劲霸公司提交的通话录音亦可证明至2020年5月23日，唯佳公司生产的口罩机没有平面模具，无法生产平面竖型口罩。上述证据相互印证，形成完整的证据链。(二)唯佳公司自行提交的视频⑥(WeChat_20200929191108)也证明唯佳公司生产的口罩机的生产速度为420片/分钟，未能达到《购销合同》约定的稳定500片/分钟。(三)唯佳公司生产的口罩机印出的N95口罩的标识是反的，不符合市场流通标准，且电压等各方面不稳定。 三、口罩机具有很强的时效性，唯佳公司迟延履行交货义务，已导致本案合同目的不能实现，应当承担《购销合同》未能履行的过错责任。 综上所述，本案系因唯佳公司自身原因造成《购销合同》未能履行，《购销合同》已于2020年5月25日解除，应当承担合同未能履行的过错责任。 唯佳公司认为，劲霸公司主张解除本案的《购销合同》没有事实和法律依据。 1、根据双方签订的《购销合同》约定“逾期10日未交货，乙方有权取消合同”。本案第一台设备约定的交货时间是5月6日，双方工作人员的微信聊天记录体现，双方于5月6日起即一起调试设备，因《购销合同》中对于设备的一些细节，比如产品外形及压花纹路等约定不明确，双方对于设备的一些细节进行了沟通、修正，5月11日唯佳公司在《说明函》中明确要求劲霸公司派人验收发货。因此，逾期交货时间未超过10日，劲霸公司要求解除合同没有事实依据。唯佳公司虽然没有在合同约定的5月6日交货，但从双方工作人员的聊天记录可以体现，双方是同意继续履行合同的。如：在劲霸公司员工谢荣捷与唯佳公司员工刘小平的2020年5月11日的微信聊天记录中，谢荣捷提到：“还要有后续的解决方案”、“然后第二台也是要尽快，要不就又延误了”，证明发货时间延误了，但劲霸公司同意顺延继续履行合同。 2、劲霸公司未付清设备余款，唯佳公司有权拒绝交货。《购销合同》约定：发货时付清余款10%。唯佳公司于2020年5月11日要求劲霸公司前来提货验收。劲霸公司不但不来提货验收，而且至今未按照合同约定付清合同余款，已构成违约。《合同法》第六十六条规定当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。 ​3、本案涉诉设备已生产完毕，劲霸公司应付清余款，继续履行合同。 二、如果法院认定《购销合同》因劲霸公司通知解除而解除，解除合同的责任在于劲霸公司而不在于唯佳公司，劲霸公司要求唯佳公司双倍返还定金及返还预付货款没有法律依据。 1、如上所述，唯佳公司虽因设备的一些细节需双方沟通确认导致交货时间延误，但劲霸公司无权解除合同，其单方解除合同的责任应自负。 2、劲霸公司解除合同的目的是恶意的，违背诚信原则。本合同涉及的口罩机交易，签订和履行期限在2020年疫情大流行期间，口罩机市场原料价格和成品价格一天几个价，波动剧烈。唯佳公司作为口罩机生产企业，面对突如其来的市场需求，产销节奏很快，履约压力倍增。但即便如此，面对劲霸公司这一本地知名企业，唯佳公司始终不敢懈怠，积极履约。但令人遗憾的是，在唯佳公司加班加点为劲霸公司陆续备妥合同项下口罩机及其配套设备后，劲霸公司无正当理由拒不按合同约定提货及验收。实际上，劲霸公司未提货的主要原因是口罩市场行情发生了变化。劲霸公司提供的其工作人员王建力与唯佳公司工作人员刘小平2020年5月26日晚上19:12分的聊天记录中说的很清楚，王建力提到“这个设备对于我们来说用处不大的，目前我们平面的规划产能已经基本足够了!再多这设备，我放哪里去”。 综上所述，劲霸公司的所有诉求没有事实和法律依据，请求贵院依法予以驳回。 本院认为，2020年4月24日，劲霸公司于向唯佳公司支付货款的90%即9234000元作为定金，根据《购销合同》的约定，两台全伺服口罩机生产线（N95白片兼容平面竖型口罩）的交货期分别为2020年5月6日、5月13日，但唯佳公司因生产线不符合同约定质量要求未能依约交付设备，虽双方有进行沟通，劲霸公司也同意唯佳公司抓紧整改，但未达成一致交付期，且经劲霸公司发出《解除合同告知函》后，唯佳公司仅提出建议补偿方案，仍未能依合同约定交付设备。唯佳公司也未能提供证据证明劲霸公司同意其提出补偿方案及具体延期交货期，反而能证明唯佳公司的生产线生产速度仅为稳定420片/分钟，未达到合同约定的稳定500片/分钟。《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”、第九十四条第（四）项“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”，劲霸公司据此主张解除合同，符合法律规定，并已发出《解除合同告知函》告知唯佳公司。唯佳公司对《解除合同告知函》有异议，仅提出补偿方案，未在法律规定期间内向人民法院起诉或者仲裁机构确认解除合同的效力，故应认定涉讼《购销合同》已于2020年5月25日解除。现劲霸公司要求唯佳公司返还预付货款718.2万元，符合法律规定，应予支持。基于唯佳公司的违约行为，劲霸公司可依法要求其承担相应的违约责任。因《购销合同》双方约定货款的90%作为定金过高，劲霸公司选择以货款的20%即205.2万元作为定金并适用定金罚则，即要求唯佳公司双倍返还定金，不违反法律规定，应予支持。 综上，劲霸公司与唯佳公司签订的编号“×××-1”的《购销合同》，主体适格，意思表示真实，且内容不违反法律行政法规的强制性规定，应确认合法有效，双方均应按照约定全面履行自己的义务。劲霸公司依约支付预付部分货款和定金，但唯佳公司在双方约定的履行期限届满后未能按合同约定质量标准履行交付生产线的义务，且在劲霸公司发出《解除合同告知函》告知后，也未在法律规定期间内向人民法院起诉，劲霸公司据此要求解除合同，符合法律规定，合同解除时间应确定为2020年5月25日。合同解除后，唯佳公司基于该合同取得的预付货款应予返还。基于唯佳公司的违约行为，劲霸公司要求按货款的20%适用定金罚金，符合法律规定，应予支持。故，本案原告的诉讼请求，与法有据，应予支持。唯佳公司主张劲霸公司同意顺延继续履行合同和劲霸公司未能交付生产线余款，唯佳公司有权拒绝交付生产线及合同未能履行过错在劲霸公司，缺乏事实依据和法律依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第九十四条第一款第（四）项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条、第一百三十条、《中华人民共和国担保法》第九十一条、《关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下： 一、原告晋江劲霸男装有限公司与被告泉州唯佳机械制造实业有限公司签订的《购销合同》（编号：×××-1）于2020年5月25日解除； 二、被告泉州唯佳机械制造实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告晋江劲霸男装有限公司双倍返还定金共410.4万元； 三、被告泉州唯佳机械制造实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告晋江劲霸男装有限公司返还预付货款718.2万元，并支付该款项自2020年8月7日起至全部款项实际付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的资金占用利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费83360元，减半收取计41680元，由被告泉州唯佳机械制造实业有限公司负担，应于本判决生效五日内缴交。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  庄奕渠 二〇二〇年十一月二日 书记员  陈思莹 附本案引用的主要法律条文及执行申请： 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国合同法》第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 《中华人民共和国合同法》第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《中华人民共和国担保法》第九十一条定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。 《关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）》第二十四条当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 窗体顶端 窗体底端