苏州市姑苏区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0508民初3985号 原告:郑超，男，汉族，住苏州市姑苏区。 原告：朱月琼，女，汉族，住苏州市姑苏区。 委托诉讼代理人：邵镭（系上述两原告共同委托），江苏渟泓律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李杰（系上述两原告共同委托），江苏渟泓律师事务所律师。 被告：苏州亿城宏商贸有限公司，住所地苏州市姑苏区友新路1188号亿象商业城5幢1050室。 法定代表人：顾兰益，执行董事。 被告：苏州华成投资有限公司，住所地苏州市姑苏区长吴路1号。 法定代表人：杨坚南，执行董事。 委托诉讼代理人：秦杨（系上述两被告共同委托），江苏众勋律师事务所律师。 委托诉讼代理人：徐凡凡（系上述两被告共同委托），江苏众勋律师事务所律师。 原告郑超、朱月琼与被告苏州亿城宏商贸有限公司（以下简称亿城宏公司）、苏州华成投资有限公司（以下简称华成公司）委托经营合同纠纷一案，本院于2018年6月20日立案受理，案号为（2018）苏0508民初3865号，于2018年12月21日作出一审判决。被告亿城宏公司、华成公司不服，提起上诉，江苏省苏州市中级人民法院于2019年4月28日裁定，撤销本院（2018）苏0508民初3865号民事判决，发回本院重审。本院于2019年5月7日立案后，另行组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭进行了审理，原告郑超、朱月琼的共同委托诉讼代理人李杰，被告亿城宏公司、华成公司的共同委托诉讼代理人秦杨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告郑超、朱月琼向本院提出诉讼请求：1.判令被告亿城宏公司因违约向原告赔偿房屋结构破坏导致的房屋修复费用3万元、减值损失10万元、租金及因减值导致的后期租金差额损失2万元（以上各项具体金额均以鉴定结论为准）；2.判令被告华成公司对以上全部赔偿义务承担连带赔偿责任；3.本案的诉讼费用由被告承担。审理中，原告变更诉讼请求为：1.判令被告亿城宏公司将原告所有的位于苏州市姑苏区友新路1188号亿象商业城XX的房屋恢复原状，返还给原告；2.判令被告亿城宏公司支付原告房屋占用费，自2018年1月31日起至实际返还之日止，按评估的租金标准56.38元/平方米/月支付房屋占用费，同时考虑投资比例；3.判令被告华成公司对被告亿城宏公司应当支付的房屋占有使用费承担连带清偿责任；4.本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：2010年6月23日，原告与被告华成公司签订《商品房买卖合同》，约定原告购买由被告华成公司开发的位于本市姑苏区友新路1188号亿象商业城XX，建筑面积为14.35平方米的商品房，被告华成公司于2011年12月31日前交付房屋。原告与两被告签订了《亿象城亿盛百货委托经营管理协议》，约定由被告华成公司代原告与被告亿城宏公司办理房屋的交付手续；委托期限为2012年1月1日至2017年12月31日；被告亿城宏公司应向原告支付各期租金共计153373元。对包括原告房屋在内亿象城物业由被告亿城宏公司统一规划、招商和经营管理，被告亿城宏公司按合同约定向原告支付租金。协议期满不再续租的，在协议期满后的30日内应将自己或承租人的商品清理完毕并将物业退还给原告，并保证租赁房屋不受损坏。2017年12月，协议履行期满，双方未就房屋续租事宜进行协商。被告亿城宏公司应于2018年1月30日前返还原告房屋。然其至今未能将房屋恢复原状交还原告，且对亿象城5幢房屋的原装修进行了破坏性拆除，被相关部门勒令停工，两被告至今仍未向原告返还房屋。因被告行为侵害了原告的合法权益，故原告诉来法院，请求依法支持全部诉讼请求。 被告亿城宏公司、华成公司辩称：对于诉讼请求1，首先，亿城宏公司同意返还涉案房屋，但根据委托经营协议第二条第四款约定，亿城宏公司仅需将商品清理完毕即可返还涉案房屋，涉案房屋已达到返还条件，双方在原审二审期间已通过现场查看确认，原告主张恢复原状返还没有合同依据，被告无需对涉案房屋恢复原状，有权按现状返还。其次，涉案房屋为产权式商铺，其核心表现为商铺所有权和经营权相分离，委托经营期满后业主对其商铺共有部分享有的权利和承担的义务应当遵守管理规约并符合大多数业主的共同决定，根据《物权法》第七十六条的规定，单个业主无权主张恢复原状包括分割房屋的返还，因此，原告在诉讼请求1中主体不适格。对于诉讼请求2，涉案房屋已符合委托经营管理协议约定的返还条件，亿城宏公司早在2017年12月、2018年1月两次函告包括原告在内的全体业主，要求接收房屋，但至今业主仍未按照协议要求接收，房屋至今未交付的责任在于原告，同时，亿城宏公司在涉案房屋的清理过程中遭遇业主多次有组织的群体性阻挠，导致无法在2018年1月31日前向原告等业主返还包括涉案房屋在内的物业，直至2018年8月在原审一审的组织下再次开启对涉案房屋的清理工作，原告具有过错，对此应承担责任，亿城宏公司不应当承担房屋占有的费用。对于诉讼请求3，华成公司根据委托经营管理协议的约定，对亿城宏公司履行协议中造成的经济赔偿责任提供连带保证责任，原告未主张亿城宏公司在履行协议中对房屋造成的损失，因此，华成公司在本案中无需承担连带责任，请求法院驳回原告对华成公司的主张。此外，关于占有使用费如法院支持，请求扣除鉴定机构的鉴定时间以及下调疫情期间的占有使用费标准，同时鉴定报告显示修复日期为37日，故占有使用期间应为2018年2月1日延长37日。 经审查，本院认定事实如下： 2010年6月23日，华成公司（出卖人，甲方）与郑超（买受人，乙方）签订《商品房买卖合同》，约定由郑超购买华成公司开发的苏州市友新路1188号亿象商业城XX房屋（以下简称涉案房屋），用途为商业服务用房，建筑面积14.35平方米，套内建筑面积8.41平方米，总价394552元，合同附件三中对房屋装饰及设备标准有明确约定。2012年2月23日郑超取得了上述房屋的不动产权(与配偶朱月琼共同共有，建筑面积登记为14.37平方米)。 2010年6月23日，郑超（甲方）与苏州亿城宏商务管理有限公司（乙方，后变更名称为亿城宏公司）及华成公司（丙方）签订《亿象城亿盛百货委托经营管理协议》，约定甲方委托乙方代为办理上述涉案房屋交付手续并按该商业项目的统一规划进行招商和管理，具体经营业态由乙方确定，委托经营期限6年，自2012年1月1日起至2017年12月31日止，其中前两年（2012年1月1日至2013年12月31日）乙方无须支付甲方任何费用，该物业在经营期间出租或经营产生的收益作为乙方接受甲方委托进行统一招商和经营管理的补偿，后四年（2014年1月1日至2017年12月31日）租金合计为153373元，该租金先付后用，按季支付，乙方于每季末提前五日向甲方支付下季度租金费用。委托经营管理期间内，甲方无须承担该物业的招商费用、装修费用、水电费及物业管理费。协议期满，甲、乙双方不再续租的，在协议期满后30日内乙方将自己或承租人的商品清理完毕并将物业退还甲方，该30日乙方无须支付甲方任何费用。乙方应负责甲方物业的日常维护、管理责任，若乙方或任何第三人的行为致使甲方物业产生损坏，造成甲方损失，乙方应对甲方全部损失予以赔偿。丙方作为本协议的担保方，对乙方履行本协议所产生的经济赔偿责任提供连带责任担保。 上述合同签订后，郑超向华成公司支付全部购房款，并取得涉案房屋所有权。亿城宏公司作为涉案房屋所在亿象城商业广场的经营管理方，代表郑超自华成公司处接收涉案房屋，并用于商业经营。自2013年12月25日起至2017年9月25日，亿城宏公司按约向郑超支付了委托经营管理合同约定的租金收益。 2017年12月15日，亿城宏公司函告郑超，告知其在委托经营管理期限届满后按约定的时间办理接收物业的相关事宜。 2018年1月，因亿城宏公司与亿象城商业广场的业主签订的委托经营合同期限届满，亿城宏公司雇佣施工队进入亿象城商业广场5号楼拆除原经营商场所添附的装修及附属设施。 2018年1月20日，亿城宏公司函告郑超，称双方签订的经营管理协议期限届满，拟根据协议约定在期满后将受托经营的相关物业清理分割后交还业主，根据主管部门要求，分割施工需要全体业主中一定比例的授权并办理施工许可证方可进行，现函告：1.请业主至迟于2018年1月26日至亿象城接待点办理授权手续（同意实施物业分割还原施工的证明文件及产权证书）；2.因部分业主在我司对物业清理分割中采取不同程度的阻挠活动，如业主未能及时办理相关授权手续，从而影响物业及时分割，我司只能将物业按现状返还；3.如业主授权比例未达主管部门要求而造成无法施工的，我司亦只能将物业按现状返还。 审理中，本院向苏州市公安消防支队姑苏区大队发函，询问苏州市亿象城5号楼一、二层房屋内的消防设施是否符合法定要求。2019年10月14日，苏州市公安消防支队姑苏区大队复函说明如下：1.建筑物消防设施是否完好有效，可以出资请社会具有合法资质的消防检测机构到现场检测并出具检测报告。2.我大队派员到现场检查，发现5号楼第一、二层，12号楼第二、三层原先装修已全部拆除，现场为毛坯状态。穿越该区域的消防管网水量、压力正常，部分消防喷淋头及报警系统损坏，鉴于现场无任何使用功能且完全空置，故对上述区域消防设施末端不作要求。 依被告华成公司申请，本院委托南京东南建设工程安全鉴定有限公司对苏州市姑苏区友新路1188号亿象城5幢装修拆改施工影响进行鉴定。该公司于2019年11月7日出具鉴定报告，鉴定意见为：1.涉案房屋一层、二层楼板目前存在的表面坑洞、开大洞、局部混凝土脱落及露筋问题，与装修拆改施工存在因果关系，其对楼板结构安全性有不利影响。2.涉案房屋一层、二层楼板存在的裂缝主要为温度收缩性质裂缝，但装修拆改施工对问题的产生、发展亦有不利影响。该类裂缝问题不影响楼板结构性安全性，但对楼板结构耐久性有不利影响。3.拆改机械荷载未对楼板结构整体安全性造成影响，但机械动力荷载曾作用于板面，会对楼板裂缝等问题造成不利影响。华成公司陈述其支付了本次鉴定费用11.2万元。 依据关联案件中江苏中权和建设有限公司的申请，本院委托江苏苏科结构设计事务所有限公司对亿象城5幢按上述安全性影响鉴定报告中存在的不利影响进行修复方案的鉴定。该公司于2020年8月17日出具了修复方案。为此，江苏中权和建设有限公司支付鉴定费8万元。 依据亿城宏公司申请，本院委托苏州咨悦潭建设项目管理有限公司对亿象城5幢一楼、二楼拆改所需修复费用及工期进行鉴定，该公司于2020年10月26日出具咨询报告书，鉴定金额为1453068.58元，修复工期为37日历天。亿城宏公司支付了鉴定费26000元。 依被告华成公司申请，本院委托江苏正成土地房地产评估咨询有限公司对苏州市××城××层的市场租赁价格进行评估。该公司于2019年12月9日出具房地产估价报告，估价对象房屋于价值时点为2018年1月31日，租赁单价为56.38元/平方米/月。对该估价报告的真实性、合法性、关联性，当事人各方均不持异议。亿城宏公司、华成公司认为估价报告评估时间在2019年8月，众所周知在2019年年底发生了新冠肺炎疫情且持续至今，严重影响了各行各业，特别是商业体，因此该评估结论不适用于现在情况。华成公司支付了一层、二层两次评估的费用共计8万元。 另查明：涉案房屋所在位置为亿象商业城5幢二层，根据商品房买卖合同附图，涉案的XX室房屋与同层其他众多商铺均系由亿象商业城5幢二层整体分割成若干个四址确定且有隔断的产权式商铺而来。 2019年10月18日，亿城宏公司出具情况说明，苏州市亿象商业城5幢二层总面积7981.91平方米，已全部出售包括郑超、朱月琼在内的业主。依据华成公司提供的销售表，苏州市亿象商业城5幢二层共计销售395套，建筑面积7981.91平方米，销售总价184489052元，其中郑超购入面积14.37平方米，总价395102元。 审理中，苏州市亿象商业城5幢一、二层建筑消防设施已恢复，经苏州海易达消防检测技术有限公司检测为合格，厕所及相关设施已恢复，自动扶梯正常，基础供电设施正常，门窗及门锁完好。据此，2020年9月25日，本院组织双方当事人现场勘验后，涉案房屋现状交接。 以上事实，有郑超、朱月琼提供的商品房买卖合同、房屋所有权证、租金支付流水、委托经营管理协议、往来函件、现场照片、华成公司提供的商品房交付使用通知书、本院调取的整改通知书、本院制作的现场勘验笔录及拍摄的照片、苏州市公安消防支队姑苏区大队和苏州市住房和城乡建设局函复、鉴定报告及鉴定费支付凭证、房地产估价报告、情况说明、销售表及各方当事人庭审陈述等证据予以证实。 本院认为，郑超与亿城宏公司及华成公司签订的委托经营管理协议系各方当事人真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，该协议合法有效，各方当事人均应按约定履行合同权利义务。根据协议约定，涉案房屋的委托经营管理期限至2017年12月31日届满，因各方当事人并未就继续委托经营管理达成新的合意，故亿城宏公司作为经营管理方，应按约于经营管理期限届满后30日内将商品清理完毕后的涉案房屋交还业主郑超。因涉案房屋属于产权式商铺，个别业主的权利必须受到其他业主整体意志的限制。现无证据证明将涉案房屋恢复原状（各个商铺四至明确且有隔断）已经过专有部分占建筑物总面积三分之二以上且占总人数三分之二以上的业主同意，且合同约定协议期满后亿城宏公司将自己或承租人商品清理完毕即退还郑超，故郑超、朱月琼要求将涉案房屋恢复原状，不符合该项目业主的整体意志，且该主张与产权式商铺的特点相悖，故本院不予支持。因亿城宏公司在委托期限届满后雇佣施工队进场拆除涉案房屋所在的亿象商业城内的固定装修及附属设施，审理中已对友新路1188号亿象商业城5幢一、二层的消防设施及附属设施进行了恢复，并对拆改造成楼板结构安全性、耐久性及楼板裂缝造成不利影响修复所需费用及工期进行了鉴定，修复费用1453068.58元归亿象商业城5幢一、二层全体业主共同所有，用于修复。因涉案房屋已于2020年9月25日按现场状况交接交付，已由全体业主予以接收，故对于郑超、朱月琼要求返还房屋的诉讼请求，本院不再理涉。 郑超、朱月琼要求亿城宏公司按照评估的市场租金标准，考虑投资比例，支付自2018年1月31日起的占有使用费的诉讼请求，于法有据，本院对此予以支持。但虑及以下情况：1.涉案房屋于2020年9月25日交接，故占有使用费应截至2020年9月25日，再加上修复工期37天，共计33个月3天；2.占有使用费标准应以评估标准为基数，因各商铺有位置差异，一铺一价，业主投资款不同，考虑该因素，郑超、朱月琼按963.76元/月（56.38元/平方米/月×销售总面积平方米7981.91平方米）÷二层销售总价184489052元×郑超的销售价395102元）标准计算，为31900.46元（963.76×33＋963.76÷30×3）。因亿城宏公司的过错导致涉案房屋交付不能，故其要求扣除鉴定期间及下调疫情期间标准的抗辩意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。 因华成公司系亿城宏公司履行委托经营管理协议的担保方，对亿城宏公司的债务亦应承担连带清偿责任，故本院对郑超、朱月琼要求华成公司对亿城宏公司的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，予以支持。 因本次诉讼关联案件共计4件，所涉鉴定、评估均为4案共同委托，由江苏中权和建设有限公司支付的鉴定费在关联（2019）苏0508民初3986号案件中予以明确，本案不再理涉。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告苏州亿城宏商贸有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告郑超、朱月琼占有使用费31900.46元。 二、被告苏州华成投资有限公司对被告苏州亿城宏商贸有限公司的上述债务承担连带清偿责任。 三、驳回原告郑超、朱月琼的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费679元，由被告苏州亿城宏商贸有限公司、苏州华成投资有限公司负担，于本判决生效之日起十日内直接支付给原告郑超、朱月琼。鉴定费218000元，由苏州亿城宏商贸有限公司、苏州华成投资有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。户名：江苏省苏州市中级人民法院；开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号：10×××76。 审 判 长  凌 晨 审 判 员  宁晓鹏 人民陪审员  王国珍 二〇二〇年十一月二十三日 书 记 员  尤欣怡