广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0102民初6739号 原告：广西光辉建设投资集团有限公司，住所地:广西百色市龙景区C04地块百色投资大厦西塔楼******，统一社会信用代码：91451000571818666X。 法定代表人：陈耀剑，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：黄伟旗，广西中名律师事务所律师。 委托诉讼代理人：班统杰，广西中名（靖西）律师事务所律师。 被告：广西雄龙水务有限公司，住所地：南宁市兴宁，住所地：南宁市兴宁区明秀东路**综合楼**91450100MA5KX2RCXE。 法定代表人：邓可夫，该公司总经理。 委托诉讼代理人：石修烈，广西恒聚律师事务所律师。 原告广西光辉建设投资集团有限公司（以下简称光辉公司）与被告广西雄龙水务有限公司（以下简称雄龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月4日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告光辉公司的诉讼委托代理人班统杰，被告雄龙公司的委托诉讼代理人石修烈到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告光辉建设向本院提出诉讼请求: -2- 1、确认解除原被告双方于2018年10月31日签订的《施工合同书》；2、被告归还原告已经支付履行保证金600000元；3、被告向原告支付未按时退还履约保证金的违约金共计54000元（以600000元为本金，千分之一来计算日利息，违约金计算期限共计3个月）；4、被告向原告支付逾期还款利息192000元（以600000元为本金，按合同约定的三个月退还钱款期间届满之后来计算逾期利息，利息按每月利息的2%计算，期间为2019年2月至2020年5月）。事实和理由：原告光辉公司与被告雄龙公司于2018年10月31日签订《施工合同书》。该合同书约定被告雄龙公司将位于三塘××镇供水区域内的日管网扩建工程发包给原告光辉公司进行施工，并约定了质量、工期等内容。原告光辉公司按照《施工合同书》中第六条的约定，按时支付了陆拾万元履约保证金。从约定的开工日期2018年10月30日前到如今已经过去一年多的时间，由于被告雄龙公司的单方面原因，一直未能让原告光辉公司入驻施工。原告光辉公司发函要求解除本合同并要求其退还原告已支付的履约保证金及合同预定的违约金，并在逾期退还后计算其逾期利息。被告雄龙公司在收到原告光辉公司的函后，也未曾联系原告光辉公司来解决。综上，被告雄龙公司的行为已经严重侵害了原告光辉公司的合法权益，特向法院起诉，请求判如所请。 被告雄龙公司辩称：被告雄龙公司认为双方的合同并未解除，造成合同项目到现在没有进行施工是因为没有具备入场施工的条件，但这个原因原告是知晓并且同意继续等待，并同意于被告共同争取该项目，期间被告没有要求解除合同的意思表示，因此没有达到退还履约保证金的条件。现在原告要求解除合同，被告同意从2020年9月28日起双方解除合同，并退还原告所缴纳的600000元保证金本金，但因为被告不存在逾期退还履约保证金的情况，要求被告支付履约保证金没有事实及法律 -3- 依据；其次，原被告双方没有约定利息，被告不应当承担利息的支付，即使法院判决被告承履约保证金，那么被告也认为按照每天万分之一计算过高，请求法院给予减少，综上，请求法院驳回原告不合理的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年10月31日，被告雄龙公司（发包人、甲方）与广西光辉建筑工程有限公司（承包人、乙方）签订一份《广西雄龙水务有限公司10万m³/日管网扩建工程施工合同书》，约定：第一条：工程概况、工程名称：广西雄龙水务有限公司10万m³/日管网扩建工程（具体标段：以甲方书面通知为准）。工程地点：三塘镇-五塘镇供水区域内。工程内容：该标段施工图纸范围内管道安装、阀门井、市政消防栓、土石方等相应工程。……第四条：工程质量及工期：7、施工工期：180个有效工作日（开工日期：2018年10月30日前，实际开工日期以开工令日期为准）……第六条：履约保证金：1、履约保证金总额为人民币：陆拾万元整（￥600000.00元）。2、乙方于签订本合同后当日向甲方基本户转入合同履约保证金，履约保证金到账后甲方向乙方开具凭证并注明此款为此工程的合同履约保证金。乙方未将履约保证金支付给甲方的，本合同不生效。3、履约保证金退还约定：至工程验收合格之日起7日内不计利息全额返还。若本工程因甲方原因或其他因素无法按合同约定开工的，履约保证金在本合同生效之日起3个月内退回（不计利息）。若甲方不按合同约定时间和金额退还履约保证金给乙方，按未退还金额的千分之一（1‰）每天作为违约金支付给乙方，最长不超过3个月……合同还就其他内容进行了约定。被告、广西光辉建筑工程有限公司均在签约处盖章确认。2018年11月2日，广西 -4- 光辉建筑工程有限公司向被告银行账户汇入600000元。 还查明，2019年10月11日，广西光辉建筑工程有限公司变更企业名称为广西光辉建设投资集团有限公司。 2020年5月9日，原告光辉公司委托广西中名律师事务所黄伟旗通过EMS向被告雄龙公司邮寄一份《关于解除并退回履约保证金的函》，该函载明：“广西雄龙水务有限公司：2018年10月31日，贵公司作为发包方与我公司签订《施工合同书》，约定把标段区域内的管道安装等相应工程给我公司承包，我公司也按合同约定支付了60万元履约保证金。但贵公司一方的原因导致合同约定的工程到如今都未能让我公司开始施工，造成《施工合同书》已经无法继续履行，使该合同的存在已经没有实际意义。基于以上情形，现我公司决定解除双方签订的《施工合同书》，并希望贵公司按照《施工合同书》第六条的第3款的约定，退还履约保证金陆拾万元（600000元）及支付违约金共计拾捌万元（180000元）给我公司。望贵公司收到本函后七日内予以答复回函”。该邮件收件单位即为被告，邮寄地址为被告住所地，收件电话号码为被告法定代表人在上述合同中所留电话号码，该邮件已于2020年5月10日由他人代收。 本院认为：原告光辉公司与被告雄龙公司签订的《广西雄龙水务有限公司10万m³/日管网扩建工程施工合同书》是双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应恪守履行。 关于合同解除的问题。涉案合同签订后直到2020年5月9日，被告尚未就案涉工程向原告发出开工令，后原告委托广西中名律师事务所通过EMS向被告邮寄《关于解除并退回履约保证金的函》，该邮件收件单位即为被告，邮寄地址为被告住所地，收件电话号码为被告法定代表人在上述合同中所留电话号码， -5- 该邮件已于2020年5月10日由他人代收，被告主张其未收到该邮件，本院不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”的规定，现被告在将近两年时间内尚未向原告发出开工令，以自己的行为明确表示不履行其主要债务，现原告主张解除合同，本院予以采纳，并认定《广西雄龙水务有限公司10万m³/日管网扩建工程施工合同书》于2020年5月10日被告收到《关于解除并退回履约保证金的函》时解除。 关于退还履约保证金及违约金的问题。原告在签订合同后即支付被告履约保证金600000元，该合同已生效。施工合同书中明确约定履约保证金的退还条件及时间，原告在向被告发函解除合同前将近两年内，被告仍未向原告表示开工，导致本工程至今无法开工原因在于甲方，被告应在合同之日即2018年10月31日起3个月内退还原告履约保证金600000元，故本院对原告该项诉请予以支持。被告至今尚未退还履约保证金，已违反其施工合同书中关于退还履约保证金的约定，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的规定，被告应按照合同约定支付其延迟退还履约保证金的违约金54000元（600000元×1‰×90天）。 关于利息的问题。涉案合同已经有关于违约金的相关约定，该违约金即为填补一方违约后给另一方所造成的损失，现原告在主张违约金的同时又主张利息损失，无 -6- 相关事实及法律依据，本院对此不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、确认原告广西光辉建设投资集团有限公司与被告广西雄龙水务有限公司于2018年10月31日签订的《广西雄龙水务有限公司10万m³/日管网扩建工程施工合同书》于2020年5月10日解除； 二、被告广西雄龙水务有限公司退还原告广西光辉建设投资集团有限公司履约保证金600000元； 三、被告广西雄龙水务有限公司支付原告广西光辉建设投资集团有限公司违约金54000元； 四、驳回原告广西光辉建设投资集团有限公司的其他诉讼请求。 上述义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本案生效判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。逾期应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费6130元，由原告广西光辉建设投资集团有限公司负担960元、被告广西雄龙水务有限公司负担5170元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支 -7- 行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员 李 寒 二〇二〇年十一月二日 书记员 唐启寓 -8- 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。