江苏省睢宁县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0324民初5941号原告：新沂市黎明新型墙体材料厂，统一社会信用代码91320381551238605T，住所地江苏省新沂市港头镇半城村。投资人：谭宪军，男，1962年2月17日生，汉族，新沂市黎明新型墙体材料厂经理，住湖南省南县。委托诉讼代理人：王庆阳，新沂市沂西法律服务所法律工作者。被告：江苏巨瀚建设工程有限公司睢宁桃园分公司，统一社会信用代码91320324MA1XJQBU9B，住所地江苏省睢宁县桃园镇仔仙社区镇政府院内。负责人：李景，该公司经理。被告：江苏巨瀚建设工程有限公司，统一社会信用代码913203003312586042，住所地江苏省徐州市淮海东路**供销大厦**。法定代表人：丁建，该公司经理。二被告共同委托诉讼代理人：吴霜霜，江苏晋陵律师事务所律师。原告新沂市黎明新型墙体材料厂（以下简称黎明材料厂）与被告江苏巨瀚建设工程有限公司睢宁桃园分公司（以下简称巨瀚公司桃园分公司）、江苏巨瀚建设工程有限公司（以下简称巨瀚公司）买卖合同纠纷一案，本院2020年8月26日立案受理后，依法适用简易程序，于同年10月14日公开开庭进行了审理。原告黎明材料厂的委托诉讼代理人王庆阳，被告巨瀚公司桃园分公司、巨瀚公司的共同委托诉讼代理人吴霜霜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告黎明材料厂向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告共同向原告支付货款1644480元及违约金（以1644480元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率4.75%，自2019年10月28日起，计算至2020年10月28日，数额为78112.8元）；2、本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：被告巨瀚公司桃园分公司于2019年3月4日和原告黎明材料厂签订《煤矸石多孔红砖购销合同》，约定由原告出售煤矸石多孔红砖给二被告。合同签订后，原告依法履行了合同义务，供货结束后，双方进行结算，二被告欠原告货款1644480元没有支付。经原告多次催要，二被告拒不给付，特向法院提起诉讼。被告巨瀚公司桃园分公司、巨瀚公司辩称，1、被告巨瀚公司桃园分公司主体不适格，分公司不是独立法人，不能承担民事责任；2、根据合同约定，前期支付货款70%，剩余30%货款应在工程竣工后30日内结清。目前，涉案工程尚未竣工，不具备支付条件；3、原告关于违约金的主张不成立；4、原、被告在签订涉案合同之前，已经有买卖多孔红砖的交易往来，因为原告提供的多孔红砖有质量问题，给被告造成了巨大经济损失，导致受到罚款、停工、返工、向发包方承担违约责任等。签订本案合同时，双方口头约定在该货款中扣除，所以，原告的诉讼主张中应扣除这部分损失50万元。综上，请求法院驳回原告诉讼请求。本院经审理认定的事实：2019年3月4日，原告黎明材料厂（乙方、卖方）与被告巨瀚公司桃园分公司（甲方、买方）签订《煤矸石多孔红砖购销合同》一份，约定：因桃园旧朱集农民集中小区安置房项目工程建设需要，甲方向乙方购买煤矸石多孔红砖；数量300万块，单价0.7元/块（含运费、税款），金额210万元，价格随行就市；乙方负责运输并提供材料合格证明资料，按批次进行送检，供货数量按实际点数甲方签收为准；所有材料经甲方验收合格后，货款达到40万付货款70%（含3%增值税专用发票），尾款在工程竣工后30天内结清；因甲方原因拖欠货款，乙方有权终止合同，且甲方应按银行同期贷款利率支付所欠货款违约金；煤矸石多孔红砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，并赔偿甲方由此受到的损失；……。另，原告黎明材料厂（乙方、卖方）与被告巨瀚公司桃园分公司（甲方、买方）还签订一份《煤矸石多孔红砖购销合同》，约定：因桃园旧朱集农民集中小区安置房项目工程建设需要，甲方向乙方购买煤矸石多孔红砖；数量1285000块，单价0.7元/块（含运费、税款），金额899500元，价格随行就市；所有材料经甲方验收合格后，按照支付比例支付乙方款。该合同关于煤矸石多孔红砖的质量、运输、违约责任等内容与上一份《煤矸石多孔红砖购销合同》基本一致。2019年3月至2019年5月，原、被告双方多次进行多孔红砖买卖交易。2019年6月14日，双方进行结算，被告巨瀚公司桃园分公司确认尚欠原告红砖款1456980元。此后双方继续进行交易，2019年10月28日，双方再次进行对账，被告巨瀚公司桃园分公司确认截至2019年10月15日的总货款金额为2744480元，已付110万元，下欠金额为1644480元。上述事实，有原、被告的当庭陈述，《煤矸石多孔红砖购销合同》两份、结算单、对账单等证据在卷证实，本院依法予以确认。本院认为：《中华人民共和国民事诉讼法》第四十八条第一款规定：“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。”本案被告巨瀚公司桃园分公司是依法设立并领取营业执照的法人的分支机构，属“其他组织”的范畴，依法具有民事主体资格。关于原告主张的货款数额1644480元。被告对该金额不持异议，但抗辩认为，合同约定前期支付70%货款，剩余30%货款应在工程竣工后30日内结清，目前，涉案工程尚未竣工，不具备支付条件。本院认为，支付货款属债务履行事项，不能附条件。本案合同中约定的“尾款在工程竣工后30天内结清”实际系对货款履行期限的约定，但工程何时竣工在签订合同之时并不明确，因此，该条属于对合同履行期限约定不明，后双方又未进行协议补充，况且，被告亦未有就该抗辩观点在指定的期限内向本院提供证据，而原告则向本院提供了案涉工程已经交付使用的诸多照片，以佐证案涉工程早已竣工的事实，故原告依法有权要求被告及时支付货款。关于被告主张的货物质量问题。从被告提供的货物销售单据、古邳镇综合执法局责令整改（停工、拆除）通知书、陈述及申辩书等证据的记载内容来看，其所涉及的货物买卖发生在2018年，与本案诉争的多孔红砖买卖时间不一致，且其涉及的工程地点在，与本案多孔砖合同约定的施工地点桃园旧朱集也非同一地点，不属于同一事实。对于被告提出原告同意在涉案合同中扣除损失50万元的主张，原告予以否认，而被告亦未提供任何证据证明该抗辩观点，本院依法不予采信。关于原告主张的违约金，《煤矸石多孔红砖购销合同》中明确约定，拖欠货款应按照银行同期贷款利率支付所欠货款的违约金，原告据此主张违约金，不违反法律规定，但自2019年8月20日起，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，在该日期之后应依法调整为按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算。关于本案的责任承担主体问题。原告将被告巨瀚公司及巨瀚公司桃园分公司列为了共同被告，依据法律规定，法人可以依法设立分支机构，分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民法总则》第七十四条之规定，判决如下：一、被告江苏巨瀚建设工程有限公司睢宁桃园分公司于本判决生效后十日内支付原告新沂市黎明新型墙体材料厂货款1644480元及违约金（以1644480元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2019年10月28日起计算至2020年10月28日）；二、被告江苏巨瀚建设工程有限公司在江苏巨瀚建设工程有限公司睢宁桃园分公司不能清偿上述债务的范围内，承担补充清偿责任。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取9800元、保全费5000元，共计14800元，由被告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 员 冯代群二〇二〇年十一月九日法官助理 许春成书 记 员 邢 伟附:相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。