广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0702民初3128号 原告：四川兴强建筑劳务有限。住所:成都市金牛区蜀西路9号1幢19楼1909号。统一社会信用代码：9151000055557992668。 法定代表人：朱富强，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴世峰，广西立辉律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵霞，男，1986年10月9日出生，公司员工，住重庆市彭水县。 被告：钦州钦廉新园置业有限公司。住所：广西钦州市南珠东大街555号。统一社会信用代码：91450700077132060F。 法定代表人：杨玉坤，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：曾文彬，广西同望（钦州）律师事务所律师。 原告四川兴强建筑劳务有限公司（以下简称兴强公司）与被告钦州钦廉新园置业有限公司（以下简称钦廉新园公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告兴强公司的委托诉讼代理人吴世峰、赵霞圣财，被告钦廉新园公司的委托诉讼代理人曾文彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 兴强公司向本院提出诉讼请求：1.被告钦廉新园公司支付给原告兴强公司劳务工程款872,811.44元及利息（利息计算方式：以872,811.44元为基数，自2019年4月4日起至款项全部清偿之日止，按同期全国银行间同业拆借中心 公布的贷款市场报价利率计算）;截止2020年10月9日，利息为56,262.86元;2.案件诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年5月6日，被告与广西钦能电力集团有限公司（以下简称“钦能公司”）签订《钦州市“天润一号”项目施工总承包合同》，被告将其开发建设的坐落于钦州市子材东大街“天润一号”项目工程发包给钦能公司承建。2015年7月10日，钦能公司与原告签订《建设工程施工劳务承包协议》，钦能公司将“天润一号”项目工程的劳务分包给原告施工。合同签订后，原告进场施工，完成了部分劳务工程建设项目。2016年9月20日，原告、被告、钦能公司签订《解除合同协议书》，并于2016年9月27日签订《补充协议书》，三方约定：解除《钦州市“天润一号”项目施工总承包合同》、《建设工程施工劳务承包协议》，钦能公司未施工完成的“天润一号”项目工程由被告重新发包给四川鼎能建设（集团）有限公司（以下简称“鼎能公司”）承建。原告承接的“天润一号”4#、5#、6#、7#、9#楼及对应区域地下室部分劳务单价按475元/平方米结算，地下室劳务施工结算按最底层面积的50%增加计算劳务费用。鼎能公司与被告签订的《建设工程施工劳务承包合同》中约定劳务单价430元/平方米与三方原认定的475元/平方米之间的差额部分劳务费由被告直接支付给原告。若原告未能与鼎能公司达成钦州“天润一号”项目1#、2#、3#、8#楼及对应区域地下室部分建筑工程劳务作业协议的，被告给予原告150万元的经济补偿。由于被告原因，钦州“天润一号”项目已于2016年9月11日起全部停工。从2016年9月11日起至原告与鼎能公司达成劳务协议重新复工日期间，由被告负责向原告赔偿期间的停工损失。后被告将“天润一号”项目余下工程发包给鼎能公司承建。2016年11月21日，鼎能公司与原告签订《建设工程劳务分包合同》，将该“天润一号”项目工程4#、5#、6#、7#、9#楼及对应区域地下室余下工程的劳务分包给原告施工。天润一号”项目工程于2019年4月3日经竣工验收合格。在合同解除至被告将“天润一号”工程项目发包给鼎能公司承建期间，被告直接管理“天润一号”工程项目的建设，劳务部分仍由原告施工。经广西标鼎工程项目管理有限公 司作出的桂标鼎钦（2019)11-013号《“天润一号”项目劳务部分工程造价鉴定报告》认定被告与原告劳务设计图纸范围内的结算价为2,569,499.63元，被告补贴原告与鼎能公司的劳务差额款项2,588,650.14元，加上遗漏计算的底层基础劳务工程款296,977.13元(1250.43平方米X475元/平方米X50%),零星工程签证的费用217,684.54元，被告赔偿原告从2016年9月11日起至原告与鼎能公司迗成劳务协议重新复工日期间的停工损失2,533,300.00元,补偿原告未能承接“天润一号”项目1#、2#、3#、8#楼及对应区域地下室部分建筑工程劳务工程的经济损失1,500,000.00元，共计应支付原告9,706,111.44元。至今被告仅向原告支付了8,833,300.00元，尚欠劳务工程款872,811.44元。经原告多次催收，被告至今未予支付。原告为了维护自身合法权益，特提出诉讼，请求人民法院依法审理，并判准原告如上所请。 被告钦廉新园公司承认辩称，被告作为钦州“天润一号”项目的建设单位，将项目发包给钦能公司，后期又发包给鼎能公司，被告作为发包人已经支付了全部的工程款，没有欠付实际施工方即原告的任何工程款项，请求驳回原告的诉讼请求。 根据当事人的陈述和经审理确认的证据，本院认定事实如下： 钦能公司于2015年11月19日中标钦廉新园公司开发建设的“天润一号”一期工程项目，就工程建设事宜，钦能电力公司与原告于2016年3月20日签订《钦州市“天润一号”项目施工总承包合同》。原告与钦能公司签订《总承包合同》后，钦能公司、原告双方就该工程建设的劳务分包事宜达成合意并签订《建设工程施工劳务承包协议》以及《补充协议》。内容大致约定：钦能公司将钦州新园“天润一号”工程劳务部分分包给原告施工，本工程采取按建筑面积劳务包干行使结算，建筑面积按《GB/T50353-2013》规范计算；本协议单价为固定单价，建筑面积按475元／m2包干计算，原告承包工程范围内所有的工程项目及内容均包含在本协议单价中，分项单价以《价格清算单为准》，合同签订两日内，原告向钦能公司交纳300万元的履约保证金，保证金从原告向钦能公司提供之日12个月内，钦能公司全部退 还原告，合同落款处加盖钦能公司、原告公司公章。嗣后，原告进场施工，完成了部分劳务工程建设项目。2016年9月20日，原告、钦能公司与钦廉新园公司签订了《解除合同协议书》，三方约定：解除《钦州市“天润一号”项目施工总承包合同》、《建设工程施工劳务承包协议》，原告完成的工程量按合同约定进行结算，工程结算报告经原告、钦能公司签字后，工程款支付按照原合同约定执行，截止签订本协议之日，原告收到钦能劳务工程款1579万元，原告按照原协议约定向钦能公司提供相应等额的发票合同解除后，钦廉新园公司安排被告鼎能公司进行后续的施工。解除合同签订后，原告退出该项目的施工，由被告鼎能公司进行后续的施工。2016年11月21日，原告与被告签订《建设工程劳务分包合同》及《钦州“天润一号”项目4#、5#、6#、7#、9#楼及对应地下车库部分主体工程劳务含税综合单价报价表》,约定：被告将“天润一号”项目一期工程的4#、5#、6#、7#、9#楼及连接地下室（原钦能公司已施工4#楼至7.55米层；5#施工至44.35米层；6#楼施工至47.35米层；7#施工至18.65米；9#楼主体工程、地下室中庭大部分），本工程垫层以上（含垫层），散水沟（含散水、散水沟）除消防工程、门窗百叶窗安装、所有栏杆、防水、外墙砖、干挂石材以外的所有施工图纸范围内一切工程项目分包给原告施工；劳务合同价款为：结算单价X工程建筑面积，实际结算单价为430元/平方米（包含3%的税金），增加税金34.4元/平方米（增加8%)部分由被告承担。外墙砖粘贴项目按实际粘贴面积22元/平方米（后变更为25元/平方米）单独计算；合同签订5日内，原告向被告交纳履约保证金100万元，工程预验收合格15天内，将履约保证金退还；工程竣工验收合格后330天内，支付到总费用的90%,办理完结算并提供发票后10日内支付到总费用的97%,剩余3%作为质量保修金，保修金的返还时间为工程竣工验收合格满一年后30天内。原告完成劳务施工后，项目工程于2019年4月3日经竣工验收合格。 在本院审理的（2017）桂0702民初2389号钦能公司与兴强公司、钦廉新园公司、鼎能公司、肖彬建设工程施工合同纠纷一案，经广西标鼎工程项目管理有 限公司作出的桂标鼎钦(2019)11-013号《“天润一号”项目劳务部分工程造价鉴定报告》认定被告与原告劳务设计图纸范围内的结算价为人民币2,569,499.63元，被告补贴原告与鼎能公司的劳务差额款项2,588,650.14元，加上遗漏计算的底层基础劳务工程款296,977.13元,零星工程签证的费用217,684.54元，被告赔偿原告从2016年9月11日起至原告与鼎能公司达成劳务协议重新复工日期间的停工损失2,533,300.00元,补偿原告未能承接“天润一号”项目1#、2#、3#、8#楼及对应区域地下室部分建筑工程劳务工程的经济损失1,500,000.00元，共计应支付原告9,706,111.44元。至今被告仅向原告支付了8,833,300.00元，尚欠劳务工程款872,811.44元。经原告多次催收，被告至今未予支付。 本院认为，债务应当清偿。原告兴强公司为钦廉新园公司鼎能公司提供劳务，双方形成劳务合同关系，该劳务费已经进行了结算，钦廉新园公司即应支付相应劳务报酬。庭审中，原告提交的证据可以证实存在被告尚欠原告劳务工程款872,811.44元的事实。被告未向原告支付，属违约，应承担相应的民事责任，故原告要求被告钦廉新园公司支付劳务费的诉讼请求于法有据，本院予以支持。被告的相关辩解意见没有事实依据，本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条的规定，判决如下： 被告钦州钦廉新园置业有限公司应给付原告四川兴强建筑劳务有限公司872,811.44元及利息（利息以872,811.44元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2019年4月4日起至实际清偿之日止）。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行 期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行，或向本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费人民币13,090.00元，减半收取计人民币6,545.00元，由被告钦州钦廉新园置业有限公司负担（原告已预交，被告在履行归还欠款义务时一并支付给原告，本院不再退还）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区钦州市中级人民法院。 审判员  杨守金 二〇二〇年十一月十三日 书记员  杨富星