北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0108民初8955号原告：湖北南方大集实业有限公司，住所地北京市海淀区北四环西路**。委托诉讼代理人：易玲，女，该单位员工。被告：中铁北京工程局集团有限公司，，住所地北京市海淀区北四环西路**法定代表人：丁荣富，董事长。委托诉讼代理人：祁嘉豪，该单位员工。委托诉讼代理人：王祥伟，该单位员工。原告湖北南方大集实业有限公司（以下简称南方大集公司）与被告中铁北京工程局集团有限公司（以下简称中铁北京局公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告南方大集公司委托诉讼代理人易玲，被告中铁北京局公司委托诉讼代理人祁嘉豪、王祥伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南方大集公司向本院提出诉讼请求：1.判令中铁北京工程局公司向我方支付所拖欠货款3934830.25元，并按中国人民银行同期贷款利率4.35%年计算逾期利息直至货款付清之日止（计算计至2019年11月25日的逾期利息为25113.78元）；2.判令中铁北京工程局公司承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费)。事实与理由：2019年5月20日，我方与中铁北京局公司签订了《钢材买卖合同》，约定：中铁北京局向我方采购钢筋用于对方在济南市轨道交通R2线一期土建工程施工八标段建设项目，合同暂定数量为2974吨，合同暂定总价12718493.40元。货款结算：每月的20日为当月的结算截止日期，双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量。付款方式：货款分期支付，结算后乙方向甲方提供当次结算的全额增值税专用发票，结算后一个月内甲方向乙方支付本次结算金额的65%，第一次支付后二个月内支付本次结算金额的30%，按每批次签收之日起六个月内支付剩余5%。双方履行合同发生争议提交甲方法人所在地人民法院进行诉讼。2019年6月27日，甲乙双方又签订了《钢材买卖合同补充协议》，约定增加钢筋供应数量2550吨。结算方式和其余条款仍执行双方原合同。合同签订后，我方如约向中铁北京局交付了约定货物，我方向对方出具了结算单，列明了对方所购材料名称、规格型号、结算单价、数量及金额。供货日期为2019年5月30日至2019年6月20日的结算单上载明了结算金额为4520271.76元，被告尚欠原告货款1582095.12元：供货日期为2019年6月30日至2019年7月13日的结算单上载明了结算金额为1205537.71元，对方尚欠我方货款510200.17元；供货日期2019年7月30日至2019年7月31日的结算单上载明了结算金额为294083.19元，对方尚欠我方货款294083.19元：供货日期为2019年8月20日至2019年9月8日的结算单上载明了结算金额为1548451.77元，对方尚欠我方货款1548451.77元（根据《合同法》第一百六十七条规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同)。中铁北京局对以上结算单予以签字盖章认可，但签收结算单后并未按时支付货款，拖欠至今。故我方诉至法院，请求依法判决。中铁北京局辩称对本金我方没有争议，关于逾期付款利息合同10.1条约定了宽限期满次日起算，以甲方最后一笔付款时剩余欠款为基数，按银行活期存款利率计算，上限封顶不超过本合同项下结款1%，我方计算不计税的综合为6697649.95元。1%的上限为6697.65。但对方存在逾期供货情况，故我方提出反诉：1、判令南方大集公司支付因2019年6月、8月份逾期供货产生的违约金共计513443.39元；2.判令南方大集公司承担反诉受理费。我方与南方大集公司于2019年5月20日签订钢材买卖合同，由南方大集公司向中铁北京局提供螺纹钢等钢筋材料。合同的5.1条明确规定：乙方收到甲方的供货计划通知后，应根据甲方的要求7日内将货物送到甲方项目指定交货地点。通过校对6月、8两月的采购计划和材料结算汇总单后，发现南方大集公司存在多次逾期供货的情况，构成合同违约。根据合同10.3条规定：乙方逾期交货的，每逾期一日，按照逾期交货金额的向甲方支付逾期交货的违约金。南方大集公司应支付违约金513443.39元。为维护中铁北京局的合法权益，特诉至贵院，请依法判决并支持中铁北京局之请求。南方大集公司对中铁北京局的反诉辩称，一、我方根本不认识陈明，也没有授权陈明负责任何业务对接和对账结算工作。二、根据《钢材买卖合同》第6.6条“甲方如发现货物的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的，应自收到货物后1日内向乙方提出异议和处理意见”。然而被答辩人对答辩人的每次交货都由共同授权的收货人进行了签收，中铁北京局公司没有提出任何异议，且中铁北京局在8月和9月结算汇总单上均注明截止到当月结算日期的送货数量无争议，前期数量已结清。双方均签字盖章。三、根据《钢材买卖合同》第7.2条“每月的20日为当月的结算截止日期，双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据”。中铁北京局每月将结算汇总单邮寄给答辩人，由我方指定的对账人员于明玥在对账单上签字确认后寄回给中铁北京局公司，除于明玥外我方未授权任何他人与我方进行对账，且双方现已完成了所有货物的对账；四、中铁北京局公司的反诉是恶意的，中铁北京局在我方向其起诉追讨货款时提起反诉是为了逃避付款及违约责任。《钢材买卖合同》第10.1及第10.3条约定，中铁北京局公司逾期付款违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，而我方逾期交货每逾期一日，按逾期交货金额的1%支付违约金，这种明显的霸王条款是中央明令禁止和法律所不允许的。刚发布的国务院《保障中小企业款项支付条例》规定，大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得违约拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。明确禁止大型企业变相延长付款期限，明确了大型企业迟延支付中小企业款项应当支付逾期利息。虽然该《条例》刚刚颁布，并于2020年9月1日开始施行，但其颁布的背景就是针对如我方这样的企业故意在合同里设“坑”，侵犯中小企业合法权益的行为。本次中铁北京局公司的反诉行为就是国务院要求禁止的行为。综上所述，我方不存在逾期交货违约责任，对方的反诉请求是没有事实和法律依据的，而且也严重违背中央精神。恳请依法驳回。本院经审理认定事实如下：2019年5月24日，南方大集公司（乙方，卖方）与中铁北京工程局（甲方，买方）签订《钢材买卖合同》（以下简称买卖合同），约定：甲方向乙方购买盘条、螺纹钢等钢材，并约定了型号、基准价、综合费用和含增值税总价，合同暂定总价（含增值税）12718493.4元，增值税率13%；5.1交货时间乙方收到甲方的供货计划通知后，应根据甲方的要求7日内将货物送到甲方指定交货地点；5.2交货地点乙方运输至甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担；6.1验收时间到货24小时内，验收地点济南城市轨道R2线一期土建工程施工八标段项目经理部施工现场或甲方指定的其他地点；6.6甲方如发现货物的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的，应自收到货物后1日内向乙方提出异议和处理意见；6.7甲方指定杜红伟、崔海超负责材料的验收、签认；乙方指定于明玥负责材料的交验、签认；7.2每月的20日为当月的结算截止日期，双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据；7.4货款分期支付，结算后，乙方向甲方提供当次结算的全额增值税专用票，结算后一个月内甲方向乙方支付本次结算金额的65%，第一次支付后二个月内支付本次结算金额的30%，按每次签收之日起六个月内支付剩余5%；7.6如甲方出现资金困难，乙方同意给予2个月的付款宽限期，乙方同意宽限的，需除署名同意书，一年内可以发生两次，在此宽期内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应；10.1甲方在宽限期内，仍逾期支付货款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金，违约金按中国人民银行同期活期贷款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但已支付的部分货款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的0.1%，除此之外，甲方不承担其他任何违约责任。同年6月27日，南方大集公司（乙方，卖方）与中铁北京工程局（甲方，买方）签订《钢材买卖合同补充协议》（以下简称补充协议），约定：对原买卖合同的盘条、螺纹钢等钢材数量进行增加，总增加量为2550，结算方式仍按原合同执行；其余条款仍执行双方原合同。2019年5月30日，中铁北京工程向南方大集公司出具收货人信息变更函，主要内容为：合同约定我司指定杜红伟、崔海超负责材料的验收、确认，自2019年5月30日起我司收货人员增加为李文杰、程鹏（签字留样李文杰、程鹏），因收货人员变更产生的一切责任由我司承担。上述合同及补充协议签订后，双方依约履行。南方大集公司向中铁北京局公司定期出具材料结算汇总单，其中2019年5月30日至2019年6月20日汇总单载明该期间总金额为4520271.76元；2019年6月30日至2019年7月13日汇总单载明该期间总金额为1205537.71元；2019年7月30日至31日汇总单载明该期间总金额为294083.19元，备注截止到2019年8月20日数量无争议，前期数量已结清；2019年8月20日至2019年9月8日汇总单载明该期间总金额为1548451.77元，备注截止到2019年9月20日数量无争议，前期数量已结清。上述汇总单均有南方大集公司员工于明玥、中铁北京局公司员工李文杰签字，并加盖两公司公章。双方确认：合同实际结算金额为7568344.43元，南方大集公司已经开具相应发票，中铁北京局公司现尚欠货款3934830.25元未支付。南方大集公司确认其主张的逾期利息与违约金为同一指向。中铁北京工程局公司就其主张的南方大集公司存在迟延供货情况，未提供相应充足证据证明，且南方大集公司否认存在迟延供货情况，中铁北京工程公司确认未按合同约定就迟延交付情况提出异议。本院认为，当事人行使权利、履行义务，应当遵循诚实信用原则。本案中，南方大集公司与中铁北京工程局签订的买卖合同及补充协议均系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应按合同约定履行各自义务。南方大集公司已经依约提供了货物，但中铁北京工程公司未及时依约支付货款，显系违约，因此，南方大集公司主张的货款，于法有据，本院予以支持。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。南方大集公司确认其主张的逾期付款利息与违约金为同一指向，故本院根据双方合同的履行情况及违约方的过错程度，依法对违约金予以调整；南方大集公司主张的逾期付款利息于法有据，本院予以支持。关于中铁北京工程公司反诉主张的南方大集公司存在迟延供货并主张违约金一节，未提供相应充足证据证明，且南方大集公司否认存在迟延供货情况；而根据本案查明的事实，中铁北京工程公司确认未按合同约定就迟延交付情况提出异议，双方盖章确认的汇总单中亦载明数量无争议，因此，中铁北京工程局公司的该项反诉请求，缺乏相应的事实依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条；第一百一十四条，《最高人民法院关于适用一、中铁北京工程局集团有限公司于本判决生效后七日内向湖北南方大集实业有限公司支付货款3934830.25元二、中铁北京工程局集团有限公司于本判决生效后七日内向湖北南方大集实业有限公司支付逾期付款利息，利息的计算方式为详见本判决后附清单；三、驳回中铁北京工程局集团有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费19240元（湖北南方大集实业有限公司已预交），由中铁北京工程局集团有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。反诉案件受理费4467元，由中铁北京工程局集团有限公司负担，已交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  孟昕伟二〇二〇年十一月十日书记员  张晓晨附：利息计算清单金额（元）计算标准起算日期截止日期违约金数额（元）100000年利率4.35%2019.7.272019.8.16241.672838176.64年利率4.35%2019.7.272019.8.228916.61356081.53年利率4.35%2019.9.27实际给付之日226013.59年利率4.35%2019.12.27实际给付之日500000年利率4.35%2019.8.262019.9.121027.08361661.31年利率4.35%2019.10.26实际给付之日60276.89年利率4.35%2020.1.26实际给付之日191154.07年利率4.35%2019.10.6实际给付之日88224.96年利率4.35%2019.12.6实际给付之日14704.16年利率4.35%2020.3.6实际给付之日1006493.65年利率4.35%2019.11.10实际给付之日464535.53年利率4.35%2020.1.10实际给付之日77422.59年利率4.35%2020.4.10实际给付之日