北京市门头沟区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0109民初4284号原告：赵辉，女，1979年1月28日出生，汉族，无业，住北京市海淀区。委托诉讼代理人：陈萍（赵辉之母），1952年8月15日出生，中铁北京工程局退休，住北京市海淀区。被告：北京天台山房地产开发有限公司，住所地北京市门头沟区军庄路**院**。法定代表人：刘美玲，总经理。委托诉讼代理人：孙跃恒，北京市金石律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩浪，北京市证信律师事务所律师。原告赵辉与被告北京天台山房地产开发有限公司（简称天台山公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年10月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵辉之委托诉讼代理人陈萍，被告天台山公司之委托诉讼代理人孙跃恒、韩浪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赵辉向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告给付逾期办理房屋所有权证违约金至实际办理房屋所有权证之日止（自2017年7月31日起算，暂计至2020年9月6日，违约天数1132天，以6035942元为基数，按照日万分之一的标准计算，违约金为683268．63元）；2、请判被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2013年12月3日，原告与被告签订《北京市商品房预售合同》，合同编号Y1557391，约定购买门头沟区滨河路23号院西园嘉园项目Ax号楼xxx号商品房（现楼号x号楼xxx）。原告按照合同约定，支付了全部购房款6035942元，被告按照合同约定于2015年7月31日交付了房屋。按照合同第二十二条第（二）款的约定，被告应该在2015年7月31日后730日内为原告办理房屋所有权证书。原告多次向被告催告，被告已各种理由推脱责任，至今仍然没有办理，已经严重违约，应当以6035942元为基数，按照日万分之一的标准向原告支付违约金，被告至今拒不承担相应的违约责任，为维护原告的合法权益，诉至法院，望判如所请。被告天台山公司辩称，不同意原告的诉讼请求，具体理由如下：一、原告主张逾期办证违约金于法无据，在签订商品房预售合同时，原告签订委托书一份，委托被告对房屋进行加建、改建，存在过错，造成未能如期办证，应自行承担责任；且根据预售合同第22条规定，如因买受人的责任造成买受人未能在商品房交付之日起730日内取得房屋所有权证书，由秒后人承担责任；根据预售合同第16条约定，原告应当在办理入住手续时向被告缴纳契税、公告维修基金等费用，原告并未交期上述费用，根据预售合同第14条第2款及附件十《补充协议》第12条第1款第1项和第2项的约定，办理房屋权属登记时间应予顺延；原告起诉已过诉讼时效。二、违约金计算有误，根据预售合同附件十《补充协议》第9条约定，买受人逾期不办理交接手续或由于买受人原因未能按期办理交接手续的，视为出卖人已于书面交付通知载明的交付期限届满之日交付房屋，预售合同约定的取得房屋所有权证书的期限仍自买受人实际接收该商品房之日起算，根据原被告签订的《西园嘉园收房补充协议》（以下简称《收房补充协议》），被告已经按照合同的约定书面通知原告收房，原告未按期履行收房义务，办证期限应自实际收房之日起算；且根据补充协议约定收房日期延长31天，被告也实际向原告给付了延期交房的补偿金，故该笔款项应自逾期办证违约金中扣减。三、即便法院认为天台山公司应当承担适当责任，原告主张违约金亦过高，超过造成损失的30%，本案中，加建部分一直由原告使用，原告无偿获得利益未受有任何损失，如原告未就实际损失提交证据，应当认定无损失。四、自2020年1月23日新冠肺炎疫情爆发以来，受疫情影响，政府部门未能正常办公，涉案小区全部房屋现场测量等工作无法落实，造成房屋权属登记无法进行，自2020年1月23日后的违约金应当属于不可抗力，予以核减。五、原告对房屋加建存在过错，且无偿使用房屋面积，其过错行为导致未能如期办证，致使天台山公司产生巨大的罚款损失，现要求天台山公司支付巨额违约金，明显违背公平原则和诚实信用原则。六、关于违约金的起算时间，首先，原被告于2013年12月3日签订合同，根据双方合同第50页附件十《补充协议》第2条第3款，购房人应于合同签订之日起45日内申请、取得贷款并支付房款，被告应于2015年7月31日前交付满足交付条件的房屋，原告最后一笔贷款支付时间为2015年1月5日，故根据合同第54页，补充协议第9条第2款约定，原告迟延付款的，实际办理房产证时间，应自实际交房时间起算，被告房屋已于2015年7月31日前取得竣工备案许可证，但原告于2016年5月3日实际办理入住手续、收房，综上，原告办证期限，应自2016年5月3日起算730天办证期限，逾期办证违约金期限，亦应自2018年5月3日起算，不同意原告自2017年7月31日起算；其次，原告存在延期付款的情形，应当在实际收房之日起开始计算的基础上，将延期付款的期限自实际收房日期开始顺延，理由是预售合同第十四条第二款；再次，部分是双方签订的补充协议约定的延期交房31天，应当将上述31天在前两部分的基础上继续顺延，综上，自2016年5月3日起，逾期付款天数是353天，加上已经给了31天补偿，应自2017年5月23日起算逾期办证违约金。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。双方无争议的事实如下：2013年12月3日，天台山公司（出卖人）与赵辉（买受人）签订《北京市商品房预售合同（住宅类）》（合同编号：Y1557391）（以下简称预售合同），约定赵辉购买门头沟区新城城子地区21-218居住项目（Ax）门头沟新城城子地区天台山居住项目x层xxx号房屋（双方一致认可即门头沟区滨河路xx号院x号楼xxx号，以下简称xxx号），房屋预测建筑面积175．72平方米，其中套内建筑面积144．26平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积31．46平方米，单价每平方米41840．72元，房屋总价6035942元。预售合同第十二条交付条件第一款约定，出卖人应当在2015年7月31日前向买受人交付该商品房；第二款约定，该商品房交付时应当符合下列条件：1、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；3、满足第十三条中出卖人承诺的市政基础设施和其他设施达到的条件。预售合同第六条付款方式及期限约定：买受人采取下列第4种方式付款……4、其他方式，具体付款方式及期限的约定见附件五。预售合同第十四条逾期交房责任第2款约定：买受人未付清房价款及其他应付款项或未按合同约定履行其他相关义务的，本合同所约定的交付房屋以及房屋权属转移登记时间相应顺延，出卖人无须承担相关违约责任。预售合同第二十二条产权登记（二）转移登记约定：1、商品房交付使用后，买受人同意委托出卖人或其指定的代办机构向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记，委托费用伍佰元。2、如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起730日内取得房屋所有权证书的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起90日内退还买受人全部已付款，并按照中国人民银行同期活期存款利率付给利息。买受人不退房的，自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之壹的违约金。预售合同附件五付款方式及期限约定：买受人采取下列第3种方式付款……3、按揭贷款，（1）买受人应于2013年12月5日前向出卖人支付1815942元（含定金10万元）作为该商品房首付房款；（2）该商品房其余房款4220000元由买受人采用向商业贷款银行申请按揭贷款的方式支付给出卖人；（3）买受人应按补充协议约定的期限与要求办理完按揭贷款。预售合同附件十《补充协议》第2条约定：若买受人采用按揭贷款方式支付房款的，适用本条之约定：1、买受人应自预售合同签订之日起7日内，向商业贷款银行申请贷款，并按商业贷款银行要求提交完整、正式的个人资信证明材料、前述相关文件、缴纳相关费用、办理完其他相关手续，否则视为买受人逾期支付除首付款以外的其余房款……3、自预售合同签订之日起45日内（该期限截止时若该商品房所在楼栋的工程进度不具备按揭房款条件的，该期限顺延至该商品房所在楼栋的工程进度具备按揭放款条件之日起7日内），买受人申请的商业贷款仍未到达出卖人在户的，则出卖人有权单方解除预售合同；出卖人解除预售合同的，出卖人于预售合同解除并办理完预售合同备案解除手续之日起30日内，将买受人已付房款无息返还给买受人……。预售合同附件十《补充协议》第9条第2款约定：买受人逾期不办理交接手续或由于买受人原因未能按期办理交接手续的，视为出卖人已于书面交付通知载明的交付期限届满之日（若买受人未收到出卖人的书面交付通知的，以预售合同约定的交付期限届满之日为准）按预售合同约定条件向买受人交付该商品房……同时自视为交付之日届满60日起至买受人实际接收该商品房之日止，买受人每日应按该商品房总房款的万分之一向出卖人支付违约金，另外预售合同约定取得房屋所有权证书的期限仍自买受人实际接收该商品房之日起算……具有下列情形之一导致该商品房未交付的，视为由于买受人原因未能按期办理交接手续：（1）买受人未付清房价款……（6）买受人未按预售合同或本协议之约定履行其他相关义务。2015年9月16日，天台山公司与赵辉签订《收房补充协议》，主要内容为：“甲方：天台山公司乙方：赵辉……2015年7月，乙方收到甲方以EMS形式发送到《收房通知书》。甲乙双方对于收房标准存有分歧，并就相关分歧，甲乙双方进行了沟通……甲方同意：对于乙方延期收房期间（甲乙双方确认自2015年8月1日至2015年8月31日止），甲方按照编号为：Y1557391《北京市商品房预售合同》中乙方已付房款为基数，按照每日万分之一的标准，向乙方支付补偿金……”。天台山公司按照收房补充协议向赵辉支付补偿款18711元。赵辉向天台山公司共交纳购房款6035942元，其中1815942元首付款由赵辉支付给天台山公司，剩余4220000元，赵辉（借款人）与中国工商银行股份有限公司北京龙泉支行（贷款人，以下简称工商银行）、天台山公司（保证人）于2015年1月5日签订个人购房借款/担保合同、个人借款凭证，约定赵辉采用向商业贷款银行申请按揭贷款的方式支付给天台山公司住房购置款4220000元，天台山公司于2015年1月5日收到工商银行支付赵辉购房款项4220000元。天台山公司向赵辉出具购房款发票。赵辉于2015年9月16日向天台山公司交纳代收物业费、代收印花税、代收产权代办费、代收公告维修基金、代收房屋登记费。赵辉于2016年5月3日签署802号房屋资料/物品签收确认单（载领取内容主要为水卡、电卡、门禁卡、新风面板、户门钥匙、信报箱钥匙、弱电箱钥匙、业主手册等）。截至2020年10月22日法庭辩论终结前，天台山公司尚未取得诉争房屋初始登记。本案审理过程中，经询问，赵辉明确表示不要求退房。2014年12月1日，北京市规划委员会出具2014规（门）竣字0016号建设工程规划核验（验收）意见，同意核发《建设工程规划核验（验收）意见（合格告知书）》。2015年6月5日，北京市住房和城乡建设委员会出具0410门竣2015（建）0008号北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表，工程名称包括门头沟区新城城子地区居住项目（门头沟新城城子地区天台山居住项目）（A6）等项目。2015年7月1日，北京泾渭冠宇测绘有限公司出具房屋面积测算技术报告书，项目坐落为门头沟区滨河路23号院，楼号为8号楼，测绘目的为产权登记测绘，802号房屋建筑面积为175．75平方米，其中套内面积为144．26平方米，阳台面积为13．82平方米，分摊的共有共用建筑面积为31．49平方米。2017年7月5日，北京市规划和国土资源管理委员会做出京规（门）行决字2017第0004号行政处罚决定书，载明受处罚单位：天台山公司。天台山公司在门头沟区龙泉镇城子村建设的门头沟新城城子地区天台山居住项目A7#、A8#、A9#住宅楼，未按照《建设工程规划许可证》许可内容建设，违法建设面积共计2163．46平方米。以上行为违反了《北京市城乡规划条例》第二十三条第三款之规定，依据《北京市禁止违法建设若干规定》第三条之规定，已构成违法建设。依据《北京市禁止违法建设若干规定》第二十七条之规定，属不能拆除的城镇违法建设。根据《北京市城乡规划条例》第六十六条第一款和《北京市禁止违法建设若干规定》第十二条第一款之规定，决定对你单位上述违法行为给予行政处罚，处没收违法收入的罚款，罚款额共计人民币24287002元。该决定书并告知天台山公司不服本决定，可申请复议。对复议决定不服的，可提起诉讼。也可以自收到本决定书之日起，直接向法院起诉。逾期不履行处罚决定，不申请复议，也不向法院起诉的。由行政机关依法申请人民法院强制执行。天台山公司表示已经缴纳上述罚款。对于双方当事人没有争议的事实，本院予以确认。另查，赵辉起诉前，滨河路23号院部分业主曾就未如期取得房屋权属证书，要求天台山公司支付违约金诉至本院，上述案件本院立案受理后已依法审理完毕并出具民事判决书，现民事判决书已生效。前述生效民事判决书认定事实如下：天台山公司自认系实测面积超出规划导致其不能办理诉争房屋的初始登记。买受人在签订预售合同时签订了委托书一份，其中受托单位处空白，委托内容系该商品房竣工后，对商品房中的开敞阳台进行统一封装，拆除开敞阳台与室内空间之间的门窗，并拆除开敞阳台原有的护栏。并进行商品房外墙外侧的结构洞口封装为阳台，并拆除前述阳台与室内空间之间的窗户、部分墙体及原有的窗户护栏等内容。天台山公司自认尚未出售的诉争项目房屋亦同样封闭了阳台和结构洞口，未能取得初始登记原因亦在于此。双方当事人对下列事实存在争议：一、赵辉以按揭贷款方式支付的部分房款，是否构成逾期付款。天台山公司主张，根据合同附件十《补充协议》第2条第1款约定，若买受人采用按揭贷款方式支付房款的，适用本条之约定，买受人应自预售合同签订之日起7日内，向商业贷款银行申请贷款，并于预售合同签订之日起45日内买受人申请的商业贷款到达出卖人账户，否则视为买受人逾期支付除首付款以外的其余房款，赵辉于2015年1月5日办理商业贷款，上述贷款于2015年1月5日到达天台山公司账户，晚于合同约定的办理时间，构成逾期付款。赵辉对合同附件十真实性及办理贷款时间无异议，但赵辉一直是按照天台山公司的程序要求缴纳房款、办理贷款，如果逾期办理贷款也是由于天台山公司造成的，且如果银行未按时放贷，也是因为工程进度不符合放贷标准导致，天台山公司亦应承担责任，赵辉未就其主张提交证据。天台山公司对赵辉主张的上述事实不予认可。本院认为，赵辉与天台山公司与2013年12月3日签订商品房预售合同，约定首付款外的剩余款项由赵辉按照商业贷款按揭形式支付天台山公司，后赵辉于2015年1月5日订立商业贷款合同，时间晚于预售合同约定的办理贷款时间，赵辉贷款系天台山公司负责办理，逾期放款系天台山公司过错或工程进度不符合放款标准导致，但未就其主张提交证据，故本院对赵辉主张不予采信，认定赵辉办理商业贷款以及贷款到达天台山公司时间晚于合同约定，构成逾期付款。二、802号房屋收房时间。天台山公司主张赵辉实际收房时间，应为领取钥匙之日，即2016年5月3日赵辉签署802号房屋资料/物品签收确认单之日，提交房屋资料/物品签收确认单证明。赵辉不认可房屋资料/物品签收确认单真实性，主张其于2015年9月16日缴纳代收物业费等款项时收房。本案系商品房买卖合同纠纷，根据合同约定，开发商主要合同目的应为交付商品房，即商品房移转占有，买受人对合同标的商品房屋取得实际控制，故应当认定为买受人领取房屋钥匙时收房为宜，故本院认定802号房屋实际收房时间为2016年5月3日。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。预售合同系本案双方当事人真实意思表示，当属有效。双方均应按照合同约定履行。截至本案法庭辩论终结前，天台山公司尚未取得诉争房屋初始登记，导致天台山公司未能在房屋交付后730日内为赵辉办理房屋转移登记手续，且至今赵辉未能取得房屋所有权证，天台山公司构成违约，应按照合同约定承担违约责任。天台山公司辩称由于赵辉在购买房屋时委托施工单位进行阳台封闭和结构洞口封闭导致面积增加不能办理初始登记，赵辉对无法办理房屋所有权证书存在过错，故其不应承担违约责任或应适当承担违约责任。本院认为，天台山公司未就赵辉委托建设行为提交证据，房屋实际面积大于合同约定面积亦不足以证明赵辉存在委托建设行为，且诉争项目的其他尚未出售的房屋亦进行了阳台和结构洞口的封闭，故天台山公司以此辩称不承担或少承担违约责任的意见，本院不予采信。对于赵辉要求天台山公司立即为其办理房屋所有权证书这一诉讼请求，不具备履行条件，本院不予支持，赵辉可待办理房屋所有权证书条件成就时，另行起诉。关于违约金的起算时间，天台山公司主张赵辉逾期办理商业贷款构成逾期付款，故应按照预售合同附件十《补充协议》第9条房屋交付部分第2款约定，赵辉办理房屋所有权证时间和起算违约金时间均按照实际收房时间顺延。买受人迟延履行付款义务的，出卖人可以迟延交付房屋，取得房屋所有权证书的期限自买受人实际接收该商品房之日起算，根据已查明事实，赵辉逾期办理商业贷款，根据合同约定天台山公司可以迟延交房，并按照实际交房时间计算取得房屋所有权证书的期限，故对天台山主张按照实际交房计算取得房屋所有权证书时间这一主张，本院予以采信；本案中，赵辉于2016年5月3日实际收房，根据合同约定，天台山公司应于实际收房之日起的730日内为赵辉办理房屋权属证书，故对赵辉主张2018年5月3日前逾期办证违约金的诉讼请求，本院不予支持；截至本案法庭辩论终结前，天台山公司尚未取得诉争房屋初始登记，对赵辉主张天台山公司支付其2018年5月3日起至2020年9月6日止的逾期办证违约金，本院予以支持；赵辉主张天台山公司承担自2020年9月6日后至房产证实际办理完毕之日止的违约金，由于房产证实际办理完毕之日前损失尚不固定，就赵辉逾期办证违约金，本院暂计算至本案法庭辩论终结前，即2020年10月22日。关于逾期办证违约金的计算标准，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。天台山公司虽主张违约金计算标准过高，但未提交充分证据证实，故天台山公司主张降低违约金的意见，本院不予采信。赵辉主张天台山公司以6035942元为基数，按照日万分之一的标准计算违约金，符合合同约定，经本院核算，赵辉2018年5月4日至2020年10月22日期间的逾期办证违约金为545045．56元。对于天台山公司主张赵辉未交齐预售合同第16条约定的契税等办理房屋所有权证书所需费用，根据合同约定，办证期限予以顺延的答辩意见。根据已查明事实，逾期办证原因并非赵辉未交费导致，故对天台山公司的该项答辩意见，本院不予采信。对于天台山公司主张在按照实际收房日基础上继续顺延迟延付款期间以计算逾期办证起算时间的答辩意见，无事实和法律依据，本院不予采信。对于天台山公司主张收房补充协议约定收房时间顺延31天，故逾期办证违约金计算期限应当相应顺延，或者从违约金中扣减收房补充协议确认补偿款项的答辩意见。首先，根据收房补充协议的行文，不足以认定双方对预售合同交房时间做出了变更；其次，天台山主张上述款项系逾期交房违约金，与赵辉本案主张逾期办证违约金亦不冲突，故对天台山公司的该项答辩意见，本院不予采信。对于天台山公司主张超过诉讼时效及因新冠疫情导致无法办证的答辩意见，天台山公司未提交证据证明，其主张无事实依据，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、北京天台山房地产开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付赵辉2018年5月4日至2020年10月22日的逾期办证违约金545045．56元；二、驳回赵辉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5316元，由赵辉负担691元，已交纳；由北京天台山房地产开发有限公司负担4625元，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。审 判 员 周伟男二〇二〇年十一月二十五日法官助理 宁 帆书 记 员 梁佳祎