宁夏回族自治区固原市原州区人民法院民事判决书（2020）宁0402民初5568号原告：宁夏祥腾电梯营销服务有限公司。法定代表人：孙继梅，系该公司总经理。委托诉讼代理人：万霓，女，1984年10月23日出生，汉族，系宁夏祥腾电梯营销服务有限公司的员工，住宁夏固原市。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：李世洋，宁夏平朔律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：宁夏粮食建设工程有限公司。法定代表人：柳志珍，系该公司经理委托诉讼代理人：方怀斌，宁夏萧关律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：连廷军，男，1962年3月30日出生，汉族，住宁夏固原市。原告宁夏祥腾电梯营销服务有限公司与被告宁夏粮食建设工程有限公司、连廷军合同纠纷一案，本院于2020年7月15日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告宁夏祥腾电梯营销服务有限公司的委托诉讼代理人万霓、李世洋和被告宁夏粮食建设工程有限公司的委托代理人方怀斌到庭参加诉讼，被告连廷军经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁夏祥腾电梯营销服务有限公司向本院提出诉讼请求:1.二被告共同向原告支付209548元及违约金56913.24元（按照每天万分之四，自2018年10月6日计算至2020年7月15日止）；2.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2015年10月6日，原告与宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司签订《电梯设备销售合同书》。双方对电梯设备型号、数量及价格，付款方式等进行了约定。原告按照合同约定向宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司建设的小区安装了电梯并调试完毕，经国家相关部门验收合格投入使用。原告按照合同约定对所安装的电梯进行了一年维保，履行了合同内容。按照《电梯设备销售合同书》第2条约定，宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司分三期支付货款及安装、运输、调试、一年维保费用。原告履行合同义务后，宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司支付了第一期、第二期部分款项，但未支付第二期、第三期款项共计209548元。经原告多次催要，宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司至今未支付。综上所述，原告为维护合法权益诉至你院，请求依法支持原告的诉讼请求。宁夏粮食建设工程有限公司辩称，原告提交的合同上加盖的名称为“宁夏粮建工程有限公司第四分公司合同专用章”的公章是被告连廷军私自刻制的，加盖该公章系被告连廷军的个人行为，本案的债务应由被告连廷军个人承担，被告宁夏粮食建设工程有限公司不承担给付义务。上述事实有被告宁夏粮食建设工程有限公司的报案材料和固原市公安局原州区分局北塬派出所受案回执和杨伟杰在固原市公安局原州区分局经济犯罪侦查大队的笔录证实。连廷军未作答辩。原告宁夏祥腾电梯营销服务有限公司、被告宁夏粮食建设工程有限公司依法提交了证据。本院对当事人提交的证据认定如下：原告提交的《电梯设备销售合同书》复印件（庭后提交原件进行了核对）1份来源合法，内容真实，能够证明原告与宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司于2015年10月6日签订合同，约定原告为固原新区优山美地商住小区工程19#、20#、21#住宅楼安装电梯设备等事项，予以采信；原告提交的《特种设备使用登记证》9份来源合法，内容真实，能够证明原告安装的9部电梯设备符合安全技术规范要求并进行了审批登记，予以采信；原告提交的《电梯定期检验报告》9份、《电梯监督检验报告》9份来源合法，内容真实，能够证明原告安装的9部电梯设备定期检验合格，予以采信；原告提交的《曳引驱动乘客电梯、载货电梯维护保养单》9份来源合法，内容真实，能够证明原告从2018年6月6日至2019年6月15日每月对其安装的9部电梯设备进行维修保养，予以采信；宁夏粮食建设工程有限公司提交的《解除终止劳动合同职工备案登记表》复印件1份、宁粮建字[2016]003号文件复印件1份、报案材料复印件1份、受案回执复印件1份、询问笔录复印件1份不能证明原告提交的《电梯设备销售合同书》上加盖的名称为“宁夏粮建工程有限公司第四分公司合同专用章”的公章是被告连廷军私自刻制的，因无其他有效证据印证，不能达到被告宁夏粮食建设工程有限公司的证明目的，不予采信。本院经审理认定的事实如下：2015年10月6日，原告与宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司签订《电梯设备销售合同书》（甲方：宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司，乙方：宁夏祥腾电梯营销服务有限公司），主要约定：乙方为甲方安装电梯设备；项目名称为固原新区优山美地商住小区工程19#、20#、21#住宅楼；使用单位为宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司；安装电梯设备9部，单价为208000元，总价款为1872000元，设备价格包括电（扶）梯设备销售额、运输费、安装费、调试费、一年的维保费及应交纳设备的各种税费；第一期价款为合同设备总价款的20%（即374400元）作为合同定金，甲方应于合同签订之日起80日内支付，第二期价款为合同设备总价款的75%（即1404000元），甲方应于合同交货期30日前支付，第三期价款为电梯设备安装后免费维保一年（12个月），且经有关部门年检验收合格后一次性付清；甲方在支付乙方设备款1404000元时，可用所安装电梯的房产抵顶设备总款1872000元的40%即748800元；由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按逾期部分电（扶）梯设备金额万分之四/天的比例向另一方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的5%。合同上加盖了双方的公司公章，合同甲方处加盖了名称为“宁夏粮建工程有限公司第四分公司合同专用章”的公章，合同乙方处加盖了原告公司的合同专用章。原告履行了合同约定的电梯设备安装、调试和维护保养等义务。2018年9月11日，固原市行政审批服务局对原告安装的9部电梯设备签发了特种设备使用登记证。截至2017年10月，被告宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司以房屋抵顶、资金支付等方式向原告支付了共计1662452元，但未支付剩余价款209548元。另查明：宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司于2012年12月13日注册成立，该分公司于2019年9月6日注销。该分公司的负责人为连廷军。本院认为，虽然被告宁夏粮食建设工程有限公司对《电梯设备销售合同书》上加盖的名称为“宁夏粮建工程有限公司第四分公司合同专用章”的签章的真实性不予认可，但该合同上还加盖了宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司的公司公章，故该合同系合同当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告履行了合同约定的电梯设备安装、调试和维护保养等义务，宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司应当按照合同约定付款。根据《中华人民共和国民法总则》第七十四条规定，分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担，也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担，宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司系被告宁夏粮食建设工程有限公司设立的领取营业执照的分支机构，现该分公司已于2019年9月6日注销，故应当由被告宁夏粮食建设工程有限公司承担向原告支付合同价款等民事责任。原告要求被告宁夏粮食建设工程有限公司支付合同价款209548元，现查明未支付的合同价款为209548元，故原告该诉讼请求证据充分，于法有据，予以支持。原告要求被告宁夏粮食建设工程有限公司按照每天万分之四支付从2018年10月6日至2020年7月15日的违约金56913.24元，宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司未按照合同约定期限付清第二期、第三期价款的行为构成违约。宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司未按照合同约定的期限向原告支付价款给原告造成了利息损失，原告在订立合同时能够预见该损失，但原告在宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司逾期付款后未及时采取诉讼等有效措施以防止损失的扩大，故酌情确定被告宁夏粮食建设工程有限公司向原告承担违约金2万元，对原告主张的超出该数额的违约金不予支持。原告要求被告连廷军支付合同价款、违约金，因连廷军系宁夏粮食建设工程有限公司第四分公司的负责人，其在合同上签字的行为系履行分公司负责人职责的行为，在本案中不承担责任，故原告该诉讼请求于法无据，不予支持。综上所述，原告的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款，《中华人民共和国合同法》第二条第一款、第八条、第四十四条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告宁夏粮食建设工程有限公司于本判决书生效后十日内向原告宁夏祥腾电梯营销服务有限公司支付合同价款209548元、违约金2万元；二、驳回原告宁夏祥腾电梯营销服务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5296元，由原告宁夏祥腾电梯营销服务有限公司负担734元，被告宁夏粮食建设工程有限公司负担4562元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长 刘汉龙审判员 马文娜人民陪审员 张学军 二○二○年十一月十六日书记员 金小荣附：相关法律规定《中华人民共和国民法总则》：第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担。也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》：第二条本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》：第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。