上海市黄浦区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0101民初13508号原告：上海蒙欣空调设备有限公司，住所地上海市松江区。法定代表人：范方猛，总经理。委托诉讼代理人：汪勇，北京安博(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人：张志林，北京安博(上海)律师事务所律师。被告：上海米域璞翼实业有限公司，住所地上海市黄浦区。法定代表人：刘学琴，执行董事。委托诉讼代理人：安炳烨，上海市联诚律师事务所律师。上海蒙欣空调设备有限公司(以下简称蒙欣公司)与上海米域璞翼实业有限公司(以下简称米域璞翼公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月1日立案，由审判员王凌冰独任审理，于2020年8月10日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。审理中，米域璞翼公司因下落不明，本院依法公告送达起诉状、证据副本、开庭传票等法律文书。蒙欣公司的委托诉讼代理人汪勇、米域璞翼公司的委托诉讼代理人安炳烨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蒙欣公司向本院提出诉讼请求：1、要求米域璞翼公司支付剩余工程款人民币XXXXXXX.38元(以下均为同种货币)；2、要求米域璞翼公司按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准支付利息损失，其中以373556.38元为基数按年利率4.05%的标准支付自2019年9月21日起至2020年2月20日止的利息6303.76元，以XXXXXXX.17元为基数按年利率3.85%的标准支付自2020年2月21日起至2020年8月20日止的利息24291.67元，以XXXXXXX.43元为基数按年利率3.85%的标准支付自2020年8月21日起至实际付清之日止的利息。事实和理由：蒙欣公司与米域璞翼公司于2019年4月30日签订了《空调工程施工合同》，约定，米域璞翼公司将本市黄浦区宁波路XXX号B1-6F的空调施工项目(以下简称系争工程)承包给蒙欣公司施工，合同总价为XXXXXXX元。付款方式为，隐蔽工程完工并验收合格支付20%；项目及设备调试合格之日起30日内支付最终价款的60%；工程竣工验收合格后180个工作日内支付至最终价款的90%；工程竣工验收合格满3个月无劳动争议纠纷后180个工作日内支付5%,剩余5%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后一年期满的10个工作日内支付。后因工程变更，双方于2019年7月22日签订补充协议,将原合同金额变更为XXXXXXX元，付款方式不变。2019年8月1日，双方又签订一份《空调工程施工合同》,米域璞翼公司将上述工程同一栋楼的3F/5F的空调项目继续承包给蒙欣公司施工,合同总价为718044元，付款方式同第一份合同。施工过程中,产生增项共计189039.58元，故该项目最终结算价为XXXXXXX.58元。合同签订后，蒙欣公司按约履行合同义务,米域璞翼公司亦对系争工程进行了竣工验收,自2019年6月投入使用至今未提出任何异议。米域璞翼公司仅支付工程款XXXXXXX.20元，尚有到期应付款项XXXXXXX.38元至今未付。蒙欣公司认为，米域璞翼公司的行为已构成违约，应承担相应的违约责任，为维护自身的合法权益,故诉至法院。米域璞翼公司辩称，不同意蒙欣公司的全部诉讼请求，双方共签订了三份书面合同，对于增加工程量，因没有合同约定，故不予认可。蒙欣公司虽然有米域璞翼公司的签证单，但仍需要米域璞翼公司进行书面确认，目前蒙欣公司并未提供上述证据，故对签证单不予认可，亦不同意支付利息损失。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，予以确认并在卷佐证，本院经审理认定事实如下：一、2019年4月30日，米域璞翼公司(甲方)与蒙欣公司(乙方)签订《空调工程施工合同》，合同约定，米域璞翼公司将系争的位于本市黄浦区宁波路XXX号B1-6F空调工程交由蒙欣公司施工，主要内容有：1、施工内容：空调采购及安装、分户计费系统采购及安装、其他；2、承包方式：包工包料；3、工期：自2019年4月22日开工，于2019年5月18日前竣工，其中项目内4-5层应于2019年5月8日前竣工完毕，项目整体应于2019年5月18日前竣工完毕；4、合同价款：乙方完成本合同约定的工程内容，甲方应当支付合同价款XXXXXXX元，甲乙双方确认，前款约定的合同价款为乙方执行本合同所需收取的全部款项，除此之外，乙方不向甲方收取其他任何款项和费用，除非甲乙双方依照本合同约定对施工范围和相关工程量变更达成一致并调整合同价款的；5、合同款支付进度：(1)进度款：如下全部条件达成且经甲方验收合格之日起30日内，甲方向乙方支付包干总价的20%：项目天花隐蔽工程竣工验收合格及机房验收、项目内全部设备安装完工、进度付款需提交全部已到达本合同4.2.2条约定的付款节点的证明文件，包括但不限于验收合格记录、隐蔽验收等经甲方或/及项目经理书面确认盖章的文件、照片影像等；(2)调试款：项目及设备经甲方调试合格之日起30日内，加计已付费用，甲方向乙方支付最终价款的60%；(3)验收合格款：工程竣工经甲方验收合格并甲乙双方就最终合同价款达成一致后180个工作日内，加计已付款项，甲方支付乙方款项至最终合同价款的90%；(4)劳动纠纷保证金：劳动纠纷保证金为工程最终合同价款的5%，甲方于工程竣工验收合格，并如下任意条件成就之日后180个工作日内支付：工程竣工验收合格后满3个月，乙方未与工程施工人员或工作人员发生关于劳动报酬发放的劳动纠纷；乙方于工程竣工验收合格后3个月内与施工人员或工程其他工作人员发生的劳动纠纷已经妥善解决，施工人员书面确认已结清劳动报酬且无待解决劳动纠纷；工程竣工验收合格后，工程全部施工人员和工程其他工作人员在甲方见证下，签署关于结清劳动报酬且无待解决劳动纠纷的保证和承诺函；(5)工程质量保证金：工程质量保证金为最终合同价款的5%，在工程竣工并验收合格后一年期满的10个工作日内由甲方向乙方支付；6、甲方驻工地代表葛诚，乙方驻工地代表朱建军。合同中未约定甲方逾期付款的违约责任。2019年7月22日，米域璞翼公司(甲方)与蒙欣公司(乙方)签订《工程合同工程变更补充协议》，约定，甲乙双方于2019年4月30日签订的《空调工程施工合同》，经双方达成一致，对原合同作如下补充：1、对原合同约定的工程事项进行变更，变更后的工程施工范围等以本协议附件确定的图纸及(或)施工范围为准；2、因工程变更，原合同约定的施工工期延长至2019年7月30日，乙方应于工期内完成工程施工并交付甲方竣工验收，否则应按照原合同的约定承担违约责任；3、因工程变更，原合同约定的合同价款调整为XXXXXXX元，原合同约定的付款进度亦随之调整；4、乙方就本协议签署前甲方已经按照原合同的约定履行其义务之事宜均无任何异议，亦不因此向甲方发起任何形式的追索及赔偿；5、本协议系对原合同的补充与调整，本协议约定与原合同约定不一致的，以本协议约定为准。2019年8月1日，米域璞翼公司(甲方)与蒙欣公司(乙方)签订《空调工程施工合同》，合同约定，米域璞翼公司将系争的位于本市黄浦区宁波路XXX号3F/5F空调工程交由蒙欣公司施工，主要内容有：1、施工内容：空调采购及安装、分户计费系统采购及安装、其他；2、承包方式：包工包料；3、工期：自2019年6月15日开工，于2019年8月8日前竣工；4、合同价款：乙方完成本合同约定的工程内容，甲方应当支付合同价款718044元，甲乙双方确认，前款约定的合同价款为乙方执行本合同所需收取的全部款项，除此之外，乙方不向甲方收取其他任何款项和费用，除非甲乙双方依照本合同约定对施工范围和相关工程量变更达成一致并调整合同价款的；5、合同款支付进度：(1)进度款：如下全部条件达成且经甲方验收合格之日起30日内，甲方向乙方支付包干总价的20%：项目天花隐蔽工程竣工验收合格及机房验收、项目内全部设备安装完工、进度付款需提交全部已到达本合同4.2.2条约定的付款节点的证明文件，包括但不限于验收合格记录、隐蔽验收等经甲方或/及项目经理书面确认盖章的文件、照片影像等；(2)调试款：项目及设备经甲方调试合格之日起30日内，加计已付费用，甲方向乙方支付最终价款的60%；(3)验收合格款：工程竣工经甲方验收合格并甲乙双方就最终合同价款达成一致后180个工作日内，加计已付款项，甲方支付乙方款项至最终合同价款的90%；(4)劳动纠纷保证金：劳动纠纷保证金为工程最终合同价款的5%，甲方于工程竣工验收合格，并如下任意条件成就之日后180个工作日内支付：工程竣工验收合格后满3个月，乙方未与工程施工人员或工作人员发生关于劳动报酬发放的劳动纠纷；乙方于工程竣工验收合格后3个月内与施工人员或工程其他工作人员发生的劳动纠纷已经妥善解决，施工人员书面确认已结清劳动报酬且无待解决劳动纠纷；工程竣工验收合格后，工程全部施工人员和工程其他工作人员在甲方见证下，签署关于结清劳动报酬且无待解决劳动纠纷的保证和承诺函；(5)工程质量保证金：工程质量保证金为最终合同价款的5%，在工程竣工并验收合格后一年期满的10个工作日内由甲方向乙方支付；6、甲方驻工地代表王平，乙方驻工地代表朱建军。合同中未约定甲方逾期付款的违约责任。以上事实由蒙欣公司提供的《空调工程施工合同》两份、《工程合同工程变更补充协议》予以证明。二、施工中，因工程量产生增减，米域璞翼公司驻工地代表葛诚签字确认了五份《现场工程签证单》，实际增加工程量共计189039.59元(米域璞翼公司主张的金额为189039.58元)。以上事实由蒙欣公司提供的《现场工程签证单》五份及施工图纸予以证明。三、截止2019年8月22日，系争的本市黄浦区宁波路XXX号1-5层的空调施工项目工程已全部完成竣工验收，米域璞翼公司驻工地代表葛诚、王平分别在工程验收记录单上签名确认。以上事实由蒙欣公司提供的《隐蔽工程验收记录》予以证明。四、2020年6月1日，蒙欣公司向本院提起诉讼。五、审理中，双方确认系争工程已付款金额为XXXXXXX.20元；米域璞翼公司确认系争工程已交付使用。六、审理中，蒙欣公司确认系争工程合同记载的施工范围为本市黄浦区宁波路XXX号B1-6F的空调施工项目工程，实际施工范围是1F-5F，B1为地下室，仅是电控柜安装地点，6F并非施工范围；其中，第一份合同约定的3F、5F是部分施工，第二份合同中约定了3F、5F的剩余部分施工内容。本院认为，第一，关于竣工验收，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案审理中，米域璞翼公司已确认实际使用了系争工程所涉房屋，且蒙欣公司亦提供了由米域璞翼公司驻工地代表签字确认的竣工验收记录予以证明，因此，本院依法确认系争工程已完成竣工验收。关于缺少B1、6F竣工验收资料的问题，蒙欣公司已表示实际施工范围为1F-5F，B1为电控柜安装地点，6F并非施工范围，该表述与其现提供的竣工验收记录相符，本院予以确认。第二，关于工程款的结算，系争的《空调工程施工合同》、《工程合同工程变更补充协议》均系当事人真实意思表示，其内容亦不违反法律法规强制性规定，当属合法有效，对当事人均具有约束力。现蒙欣公司已按约履行了合同约定的义务，系争工程亦已交付使用，故米域璞翼公司理应按照合同约定支付相应的工程款，关于增加工程量，蒙欣公司提供的工程签证单均有米域璞翼公司驻工地代表葛诚签字确认，故本院对增加工程量予以确认。至于米域璞翼公司提出关于需再签订合同才能确定工程量的意见，因不符合建筑施工的惯例，本院不予采信。综上，系争工程的工程款总额为XXXXXXX.58元，扣除米域璞翼公司已付款XXXXXXX.20元，尚有XXXXXXX.38元未支付，故蒙欣公司主张剩余工程款的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。第三，关于利息损失，虽然双方的合同及补充协议对逾期付款的违约责任均未作约定，但依据最高人民法院《建设工程施工合同司法解释的理解适用》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。自2019年8月20日起，中国人民银行贷款基准利率标准已由全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率取代。故蒙欣公司主张逾期付款利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持，但利息的金额以不超过本金为限。经审查，蒙欣公司关于利息的计算方式并无不当，但本金金额、起算日期均有误，本院将依据双方合同约定的付款条件一并予以调整。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条、《最高人民法院》第十四条、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告上海米域璞翼实业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海蒙欣空调设备有限公司剩余工程款人民币XXXXXXX.38元；二、被告上海米域璞翼实业有限公司应于本判决生效之日起十日内按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准支付原告上海蒙欣空调设备有限公司利息损失，其中以人民币965189.66元为基数自2019年9月22日起算至2020年5月18日止，以人民币XXXXXXX.02元为基数自2020年5月19日起算至2020年9月4日止，以人民币XXXXXXX.38元为基数自2020年9月5日起算至实际付清之日止，但利息的金额以不超过本金为限。负有金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币18815元，财产保全费人民币5000元，共计人民币23815元，由被告上海米域璞翼实业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 长  王凌冰审 判 员  王巍琦人民陪审员  袁中甫二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  施 雯书 记 员  施 雯附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。