新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0106民初216号 原告：锦州万仕电容器成套设备有限公司，住所地锦州经济技术开发区杏山街道。法定代表人：罗焱，该公司董事长。委托诉讼代理人：李志宽，男，该公司副总经理。委托诉讼代理人：貊明伟，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告：新疆圣雄能源股份有限公司，住所地新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口。法定代表人：陈勇江，该公司董事长。委托诉讼代理人：何迎军，男，该公司员工。被告：神雾环保技术股份有限公司，住所地北京市朝阳区将台路**院**楼****。法定代表人：吴道洪，职务不详。原告锦州万仕电容器成套设备有限公司（以下简称锦州万仕公司）与被告新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称圣雄公司）、被告神雾环保技术股份有限公司（以下简称神雾公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用普通程序，于2020年10月14日公开开庭进行了审理。原告锦州万仕公司委托诉讼代理人李志宽、貊明伟，被告圣雄公司委托诉讼代理人何迎军到庭参加诉讼。被告神雾公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告锦州万仕公司诉讼请求：1、判令二被告向原告支付货款1278.55万元；2、判令二被告向原告支付履约保证金50万元；3、判令二被告以1278.55万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，向原告给付自2017年7月9日至实际给付之日的逾期付款利息（至2019年6月9日，暂定116.47万元），庭审中，变更利息起止时间自2018年4月至实际付清之日止。事实与理由：被告神雾环保技术股份有限公司原名称为天立环保工程股份有限公司，后于2014年7月25日变更名称为神雾环保技术股份有限公司。原告经招投标，中得“圣雄二期电石项目电石炉动态无功低压补偿装置”项目。原告、二被告三方于2012年9月10日签订《订货施工合同》1份，合同编号为圣雄二期电石计字120401041，约定由被告神雾公司购买原告生产的33000KVA电石炉无功补偿装置8套，合同总价为人民币3419万元。同时合同又约定了付款方式、质量保证、履约保证金、违约责任、争议解决等相关内容。合同签订后，被告神雾公司于2012年9月28日向原告支付合同总价30%预付款人民币1025.7万元，原告至2013年3月18日前将货物陆续运送至被告新疆圣雄能源股份有限公司处进行安装调试。2016年4月25日，原告与二被告分别签订了《补充协议》1份，将原合同的付款方式变更为“1、三方合同签订生效后，买方向卖方支付合同金额的30%货款作为预付款，人民币10257000元；2、当货物全部运到买方现场经检验验收合格，买方及业主方审核无误后，卖方开具合同全额17%增值税发票交予买方，买方向卖方支付合同金额的35%货款作为到货款，人民币11966500元；3、当货物经安装、调试验收合格正常运行12个月后且无质量问题，卖方提供三方签订的合同货物验收证书，买方审核无误后，买方向卖方支付合同金额的25%货款作为调试款8547500元及质保金3019000元；4、电容器经安装调试验收合格正常运行满5年，买方在十五个工作日内将每套电容器质保金50000元，共计8套，即人民币400000元支付给卖方。”履约保证金返还方式为“履约保证金（伍拾万元整）的有效期到买方组织竣工验收合格后30日时止。”2016年7月9日，被告新疆圣雄能源有限股份有限公司为原告及被告神雾公司出具了《关于无功低压补偿装置订货施工合同补充协议的说明》1份，明确表示承担债务，确认案涉项目设备整改调试完毕，符合合同约定的付款条件，同时承诺“我公司将按《补充协议》的约定及时、足额拨付相关款项给神雾环保技术股份有限公司，并请神雾环保技术股份有限公司及时将该款转付供方。”签订后被告神雾公司于2016年10月8日向原告支付货款人民币591.75万元。2018年4月，原告与二被告签订了《委托付款协议》1份，确认被告神雾公司欠付原告货款1797.55万元，同时被告神雾公司委托被告圣雄公司在其未付款数额内代为支付。签订后，被告于2018年5月29日向原告支付货款479万元。截至目前，原告分别于2012年12月25日、2013年1月21日、2016年8月18日为被告开具全额增值税发票，被告尚欠原告货款1278.55万元及履约保证金50万元。原告多次催促二被告履行付款义务，但均未果，为此原告诉至法院。被告圣雄公司辩称，请求驳回原告的诉讼请求。原、被告三方所签订的合同、补充协议、委托付款协议中均明确约定，原告所提供的设备经安装、调试验收合格正常运行18个月后且无质量问题，经被告神雾公司项目经理签字后，向原告支付货款；原告向我方提供的八套动态无功低压补偿装置于2019年4月18日才最终完成调试验收，交付我方进行生产。我方按照约定的条款履约付款，并无违约行为。原告起诉时剩余货款支付期限尚未届满。我方委托项目总承包方为被告神雾公司，合同所付款项已经按约付给被告神雾公司，原告要求的款项应当向被告神雾公司主张，而非向我方主张。被告神雾公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院递交书面答辩意见。经审理查明：2012年9月10日，原告（卖方）、被告圣雄公司（业主方）、被告神雾公司（买方）签订《订货施工合同》1份，约定，业主方、买方对圣雄公司二期年产60万吨电石项目电石炉动态无功低压补偿装置进行了招标，经业主方确认，卖方中标。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就圣雄二期电石项目电石炉动态无功低压补偿装置购销事项协商一致，签订本合同，共同遵守。双方以表格形式列明了设备名称、规格型号、台数、备注等、合计价款3419万元，免费备品备件及专用工具价格明细表价格合计4560元；供货及施工周期为合同签订之日起80天（日历日）内完工交验，根据买方书面通知安排进场施工；交付地在新疆维吾尔自治区吐鲁番市××县；支付使用人民币。三方合同签订生效后，买方向卖方支付10257000元；当货物经安装、调试验收合格正常运行12个月后且无质量问题（如因业主方原因设备不能正常运行，质保期按验收合格之日起计算），并经买方项目经理签字确认后，买方在七个工作日内向卖方支付23533000元，卖方同时提供三方签订的合同货物验收证书；电容器经安装调试验收合格正常运行满5年，买方在十五个工作日内将每套电容器质保金50000元，共计8套，即400000元支付给卖方，至此合同价款全部结清；履约保证金（伍拾万圆整）的有效期到买方组织竣工验收合格后30日时止。但是，如果此时存在合同争端，履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决，且所有理赔结束时止。返还履约保证金时，一次性付清，不计利息等内容。上述合同签订后，原告自2013年1月开始陆续发货。2016年4月25日，原告（卖方）、被告圣雄公司（业主方）、被告神雾公司（买方）签订《补充协议》1份，约定，业主方、买方、卖方在自愿、平等的基础上，经友好协商，现就圣雄二期电石项目电石炉动态无功低压补偿装置合同（合同编号：圣雄二期电石计字120404041），合同金额3419万元，达成如下补充协议：原合同第八条货款支付方式变更如下：三方合同签订生效后，买方向卖方支付合同金额的30%货款作为预付款，即10257000元；当货物全部运到买方现场经检验验收合格，买方及业主方审核无误后，卖方开具合同全额17%增值税发票交予买方，买方向卖方支付合同金额的35%货款作为到货款，即11966500元；当货物经安装、调试验收合格后正常运行12个月后且无质量问题（如因业主方原因设备不能正常运行，质保期按验收合格之日起计算），卖方提供三方签订的合同货物验收证书，买方审核无误后，买方向卖方支付合同金额的25%货款作为调试款8547500元及质保金3019000元；电容器经安装调试验收合格正常运行满5年，买方在十五个工作日内将每套电容器质保金50000元，共计8套，即400000元支付给卖方；履约保证金（伍拾万元圆整）的有效期到买方组织竣工验收合格后30日时止。但是如果此时存在合同争端，履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决，且所有理赔结束时止。返还履约保证金时，一次性付清，不计利息，买方将（伍拾万元圆整）支付给卖方；原合同其他条款不变，继续按原合同执行等内容。2016年7月9日，被告圣雄公司向原告出具《关于无功低压补偿装置订货施工合同补充协议的说明》1份，约定，…现供方正按《补充协议》的约定积极对项目设备进行整改，进度正常，符合合同约定的付款条件，我公司拟通过神雾环保技术股份有限公司对供方按协议约定逐步付款。为解除神雾环保技术股份有限公司对付款时限、金额及相关连带责任的疑虑，我公司特做承诺如下：1、我公司将按《补充协议》的约定及时、足额拨付相关款顶给神雾环保技术股份有限公司，并请神雾环保技术股份有限公司及时将该款转付供方；2、我公司将通过相关协议约束供方（即：锦州万仕电容器成套设备有限公司），若我公司出现相关货款迟付给神雾环保技术股份有限公司的情况，供方不得通过法律途径及其他方式，追究神雾环保技术股份有限公司的相关连带责任。3、若有神雾环保技术股份有限公司疑虑的上述情况发生，相关及连带责任由我公司承担，与神雾环保技术股份有限公司无关。原告与被告圣雄公司提供的8份“中间交工证书”显示，合同约定的8台产品2017年7月23日（最后一台）已经安装并验收。原告与被告圣雄公司提供的8份“验收单”显示原、被告正式办理验收单时被告神雾公司签章的时间均是2017年8月12日。2018年4月，原告（丙方）、被告圣雄公司（甲方）、被告神雾公司（乙方）签订《委托付款协议》1份，甲、乙、丙三方签订了新疆圣雄能源股份有限公司二期年产60万吨电石炉动态无功低压补偿装置，合同总金额3419万元，编号为圣雄二期电石计字120401041的买卖合同（以下简称原合同）。经甲、乙、丙三方友好协商，原合同中剩余甲方欠乙方、乙方欠丙方的款项支付方式达成如下协议，以资共同遵守；甲方给乙方、乙方给丙方已支付金额1621.45万元，已含扣除晚交货违约金。剩余货款为1797.55万元，由甲方代乙方向丙方按原合同付款方式委托支付剩余货款。支付方式：银行承兑即由甲方给乙方、乙方给丙方在银行承兑上背书后，由甲方将银行承兑交给丙方且丙方给乙方、乙方给甲方开具收据做账；银行汇款即由甲方出具付款申请单并由乙方盖章确认返回后，甲方方可向丙方直接汇款。付款前丙给乙、乙给甲的17%全额增值税发票必须已开具并挂账。自本协议生效之日起，甲、乙、丙方三方对原合同约定的货款金额及支付节点，按此方式完成付款。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其他条款未变更等内容。2018年4月8日，原告出具的《新疆圣雄能源股份有限公15#电石炉补偿装置维修保证金承诺》载明“我司予2012年9月10日与天立环保工程股份有限公司（买方）、新疆圣雄能源股份有限公司（业主方）签订60万吨/年电石项目二期无功补偿装置三方施工合同，编号为圣雄二期电石计字120401041，合同总金额：3419万元，已付30%预付款为1025.7万元；到货款35%为1196.65万元，已付：591.75万元，从货到款中扣除晚交货违约金4万元，剩余到货款未付为600.9万元。由于到货后重瓦斯动作需要返厂维修，返厂设备金额80.9万元，经三方协商，我司承诺按业主方要求，从应付到货款600.9万元中暂停付款121.35万元，即维修设备金额的1.5倍作为返厂维修设备保证金。待设备安装调试运行正常后再支付此款项，现需支付到货款479.55万元为盼”。后，被告神雾公司向原告付款479万元，余款1278.55万元（1797.55万元-479万元-40万元质保金）被告至今未付，原告为此诉至法院。另，2012年9月10日，原告向被告神雾公司交付履约保证金50万元。被告神雾公司变更前名称为天立环保工程股份有限公司。上述事实由原告、被告陈述，原告提供的《订货施工合同》、银行承兑汇票、发货清单、中间交工证书、验收单、补充协议、补充协议的说明、付款凭证、委托付款协议、收据、电汇凭证，被告圣雄公司提供《订货施工合同》、承诺函、补充协议、补充协议的说明、委托付款协议、中间交工证书、《新疆圣雄能源股份有限公15#电石炉补偿装置维修保证金承诺》、付款凭证、验收单、会议纪要及本案庭审笔录存卷为证。本院认为，原告锦州万仕公司、被告圣雄公司、被告神雾公司分别签订的《订货施工合同》、补充协议、补充协议的说明、委托付款协议、《新疆圣雄能源股份有限公15#电石炉补偿装置维修保证金承诺》系各方当事人的真实意思表示，合法有效，各方当事人均应当按照约定履行自己的义务，否则将承担相应的违约责任。本案中，从原告锦州万仕公司、被告圣雄公司、被告神雾公司签订的委托付款协议及中间交工证书、验收单可以看出，原告锦州万仕公司对涉案产品8台已安装完毕，原、被告三方对应付原告锦州万仕公司的款项1997.55万元已经三方确认。虽然2018年4月8日，原告锦州万仕公司向被告圣雄公司出具了《新疆圣雄能源股份有限公15#电石炉补偿装置维修保证金承诺》载明有121.35万元待故障设备安装调试运行正常后再支付，但根据双方提供的验收单最后一次验收时间2019年4月18日后至今被告神雾公司仍未付款，被告神雾公司的行为已构成违约，故原告锦州万仕公司要求被告神雾公司支付剩余货款1278.55万元合法依据，本院予以支持。原告锦州万仕公司主张的履约保证金50万，亦符合双方约定，本院予以支持。原告锦州万仕公司主张的利息，符合法律规定，但应按双方约定计算，根据《补充协议》第8.3条的约定及原告锦州万仕公司向被告圣雄公司出具的《新疆圣雄能源股份有限公15#电石炉补偿装置维修保证金承诺》载明的内容，原告锦州万仕公司主张的利息其中1157.2万元（1278.55万元-121.35万元）应自最后一台产品验收日2017年7月23日的次日2017年7月24日满12个月后，即2018年7月24日起计算利息至实际付清之日止；2019年8月19日之前本院参照中国人民银行同期同类贷款利率年利率4.75%计算利息；自2019年8月20日至实际付清之日止的利息，本院参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率公告年利率计算利息；其中121.35万元自最后一次验收日2019年4月18日的次日2019年4月19日计算利息至实际付清之日止；2019年8月19日之前本院参照中国人民银行同期同类贷款利率年利率4.35%计算利息；2019年8月20日至实际付清之日止的利息，本院参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率公告年利率计算利息；原告锦州万仕公司要求被告圣雄公司承担共同付款的责任，经查，从原、被告三方形成的委托付款协议第一条载明的内容可以看出，被告圣雄公司有对涉案货款自愿付款的意愿，被告圣雄公司该意愿视为对债的加入，故原告锦州万仕公司该项主张符合双方约定，本院予以支持。被告神雾公司未到庭，视其放弃答辩及质证的权利。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告神雾环保技术股份有限公司、被告新疆圣雄能源股份有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告锦州万仕电容器成套设备有限公司货款1278.55万元；二、被告神雾环保技术股份有限公司、被告新疆圣雄能源股份有限公司于本判决生效之日起七日内返还原告锦州万仕电容器成套设备有限公司履约保证金50万元；三、被告神雾环保技术股份有限公司、被告新疆圣雄能源股份有限公司于本判决生效之日起七日内向原告支付利息，其中1157.2万元（1278.55万元-121.35万元）自2018年7月24日起计算至实际付清之日止；2019年8月19日之前本院参照中国人民银行同期同类贷款利率年利率4.75%计算利息；2019年8月20日至实际付清之日止的利息，本院参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率公告年利率计算利息；其中121.35万元自2019年4月19日计算至实际付清之日止；2019年8月19日之前本院参照中国人民银行同期同类贷款利率年利率4.35%计算利息；2019年8月20日至实际付清之日止的利息，本院参照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率公告年利率计算利息。如果上述被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的1445.02万元，案件受理费108501.2元（原告已预交），由被告神雾公司、被告圣雄公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  长   韩 珊人民 陪 审员   周 娟人民 陪 审员   尹聚红二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 七 日书  记  员   赵双楠