海南省三亚市城郊人民法院 民 事 判 决 书 （2020）琼0271民初364号 原告：河南省兴科防腐防水工程有限公司。住所地：河南省郑州市经八路**。 法定代表人：王**顺，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李银生，北京市法大律师事务所律师。 被告：浙江东横建筑工程有限公司海南分公司。。住所地：海南省三亚市吉阳区河东路**中亚国际大酒店** 负责人：郑文涛，该公司经理。 委托诉讼代理人：龚荣乐，该公司员工。 委托诉讼代理人：陈颐亮，海南海地律师事务所律师。 被告：浙江东横建筑工程有限公司。住所地：。住所地：浙江省东阳市横店镇八仙街**v> 法定代表人：杜一心，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈颐亮，海南海地律师事务所律师。 原告河南省兴科防腐防水工程有限公司（以下简称兴科公司）诉被告浙江东横建筑工程有限公司海南分公司（以下简称东横公司海南分公司）、被告浙江东横建筑工程有限公司（以下简称东横公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告兴科公司的委托诉讼代理人李银生，被告东横公司、被告东横公司海南分公司的共同委托诉讼代理人陈颐亮到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告兴科公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付原告工程款1304181元及利息（从2018年12月13日起至给付之日止的同期银行贷款利息，按月利率0.7%暂计算至2019年12月12日为109551元）；二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年1月23日，原、被告签订了一份《设施岛、地下车库项、地下车库项目防水工程施工合同》被告承揽的三亚市海棠湾设施岛、地下车库项、地下车库项目做防水工程1条约定，合同暂定价格5500000元，最后以实际工程量结算，工期为“甲方现场单方安排为准”。合同签订后，依据被告安排，大约在近一年内施工完毕，施工过程中，被告增加了工程量。2018年12月13日，双方进行了结算，结算工程款为5034181元，结算之前已付3730000元，结算时扣除保修金251709元，欠工程款1052472元；因保修期已过，故被告欠工程款1304181元。根据公司法第十四条的相关规定，被告东横公司海南分公司是被告东横公司设立的分公司，故被告东横公司应承担被告东横公司海南分公司的民事责任。原告多次追要欠款无果，为维护自身合法权益，向贵院提起诉讼，请求法院依法作出判决。 被告东横公司、东横公司海南分公司共同辩称，一、经过结算结算价款为3967685元，剩余工程价款仅为512047元。2013年1月23日，原、被告签订《设施岛、地下车库项、地下车库项目防水工程施工合同》为被告承揽的三亚市海棠湾设施岛、地下车库项、地下车库项目做防水工程第一款约定：“合同暂定价格550万元，最后以实际工程量结算”。2018年12月13日，原告提交《工程款结算单》要求被告根据原告完工后的工程量进行结算，申报结算金额为5099476元，被告经过内部结算得出结算价格为3967685元，与原告提供的结算单上的结算价格存在一定的差距，应以被告提交的结算单为准。结算价款为1782047元，被告已支付工程进度款3730000元，仅需向原告支付剩余工程价款237685元。二、王浩军为合同中约定的工程联系人，结算单的签名上均不是被告的工作人员，无权签字确认工程量。原告提交的工程结算单中，并无被告公司员工的签名，无法证明工程结算价格，根据合同第六条第五款“指派王浩军为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更手续”的规定，双方已经约定本工程的工程质量、进度监督、确认工程量应当由被告的工作人员王浩军与原告进行，双方进行工程量的确认与结算应当由工作人员王浩军与原告进行结算，其他人无权与被告确认工作量。因此原告提供的结算单不具备真实性，法院不应当采纳该证据。恳请法院查明本案事实，驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 本院经审理认定如下事实：2013年1月7日，原告兴科公司作为乙方与被告东横公司海南分公司作为甲方签订了一份《设施岛、地下车库项、地下车库项目防水工程施工合同》被告东横公司海南分公司将三亚市海棠湾设施岛、地下车库项、地下车库项目的防水工程以包工全文明施工的方式发包给原告兴科公司进行施工；合同暂定金额5500000元，最后以实际工程量结算；经验收合格且办理结算手续后30日内支付至结算价的95%，余5%为工程质量保证金，保修期为本工程合理使用年限内，不少于五年；保修期满两年后无质量问题，经原告兴科公司申请，被告东横公司海南分公司书面确认后支付余下的3%，保修期满五年无质量问题，经原告兴科公司申请，被告东横公司海南分公司书面确认后付清最后的2%；指派王浩军为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更手续。合同签订后，原告兴科公司进场施工。2018年12月13日，被告东横公司海南分公司代表王浩军分别作为审批人与项目经理与原告兴科公司签署了《13#地设施岛地下车库、多功能厅防水工程审核汇总表》与《浙江横店建筑工程有限公司海南分公司工程款结算单》，汇总表载明涉案工程审核总计5034181元；结算单载明涉案工程结算总价为5034181元，已付工程款3730000元，未付保修款251709元，保修截止时间2023年12月13日，结算可付款（不含保修金）1052472元。上述表单由原告兴科公司持有，原告兴科公司先加盖了印章并复印后，再交由王浩军在该复印件上签名确认。双方结算后，被告东横公司海南分公司至今未付清结算可付款，2020年1月10日，原告兴科公司诉至本院，请求判如所请。 另查，2019年5月16日，浙江横店建筑工程有限公司将公司名称变更为浙江横店建设有限公司；2020年8月4日，浙江横店建设有限公司将公司名称变更为浙江东横建筑工程有限公司。2019年6月10日，浙江横店建筑工程有限公司海南分公司将公司名称变更为浙江横店建设有限公司海南分公司；2020年9月3日，浙江横店建设有限公司海南分公司将公司名称变更为浙江东横建筑工程有限公司海南分公司。 以上事实，有《设施岛、地下车库项、地下车库项目防水工程施工合同》《**地设施岛地下车库水工程阶段性结算审核汇总表》《浙江横店建筑工程有限公司海南分公司工程款结算单》、变更登记信息及双方当事人的庭审陈述予以佐证，并经庭审质证，足以认定。 本院认为，原告兴科公司与被告东横公司海南分公司签订的《设施岛、地下车库项目、地下车库项目防水工程施工合同》真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按合同约定，全面恪守履行。被告东横公司海南分公司的代表王浩军与原告兴科公司签署的工程结算单，由原告兴科公司持有，虽然系加盖了原告兴科公司的公章后再复印交由王浩军签名确认的，但从王浩军的签名看，该份结算单系属原件。根据合同的约定，被告东横公司海南分公司指派王浩军为涉案工程的代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，因此，原告兴科公司提交的工程结算单，本院予以采信，王浩军签署确认的结算单，应视为被告东横公司海南分公司确认的结算单；被告东横公司和东横公司海南分公司共同抗辩结算单中无被告的签章而不予认可，理由不成立，本院不予采纳。根据合同约定及双方结算确认，结算可付款（不含保修金）1052472元，被告东横公司海南分公司应于2018年12月13日起30日内，即在2019年1月12日前向原告兴科公司予以支付。但被告东横公司海南分公司未按约定付款，构成违约，其应自2019年1月12日起承担逾期付款的违约责任。 被告东横公司海南分公司系被告东横公司设立的分公司，没有独立的法人资格，其所应承担的民事责任应由被告东横公司承担。因此，原告兴科公司诉求被告东横公司支付工程款1052472元及自2019年1月13日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率进行计算逾期付款利息，本院予以支持。因涉案工程的保修截止日期为2023年12月13日，现保修期尚未届满，保修金的支付条件尚未成就，原告兴科公司诉求的超额部分即保修金251709元，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条之规定，判决如下： 被告浙江东横建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十五日内，向原告河南省兴科防腐防水工程有限公司支付工程款1052472元及利息（利息以1052472元为本金，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2019年1月12日起计至债务实际付清之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费17524元（原告已预交），由被告浙江东横建筑工程有限公司负担14019元，原告河南省兴科防腐防水工程有限公司负担3505元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于海南省三亚市中级人民法院。 审 判 长  沈相法 人民陪审员  梁益嘉 人民陪审员  黎明娟 二〇二〇年十一月二十七日 法官 助理  刘泉秀 书 记 员  符婷婷 附相关法律条文： 中华人民共和国合同法 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 中华人民共和国公司法 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。