浙江省磐安县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0727民初1081号 原告：吴紫龙，男，汉族，住东阳市。 委托代理人：蔡跃忠，东阳市申义法律服务所法律工作者。 被告：浙江广天建设有限公司，住所地浙江省磐安县安文街道月山路**，统一社会信用代码913307277450825149。 法定代表人：陈国良。 委托代理人：姜雨萍，浙江金奥律师事务所律师。 被告：磐安大盘山温泉山庄有限公司，住，住所地磐安县安文街道云山路**一社会信用代码91330727094519312M。 法定代表人：陈国良。 委托代理人：蔡海泉，系员工。 原告吴紫龙与被告浙江广天建设有限公司（以下简称：广天公司）、磐安大盘山温泉山庄有限公司（以下简称：大盘山温泉公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法先由审判员陈益民适用普通程序，与人民陪审员陈灯旺、陈德信组成合议庭，于2019年8月2日公开开庭进行了第一次审理，后因原告于2019年8月3日向本院提出对案涉工程造价申请鉴定，本院依法暂停本案审理。鉴定完成后，因审判人员工作调动、人民陪审员任期届满，本案由审判员虞开骏、人民陪审员陈旭中、张正良另行组成合议庭于2020年10月29日公开开庭进行了第二次审理，并依法向原、被告告知合议庭成员的变动情况。原告吴紫龙的委托代理人蔡跃忠、被告广天公司的委托代理人姜雨萍、被告大盘山温泉公司的委托代理人蔡海泉两次到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告吴紫龙诉称：2017年7月26日，浙江省磐安县广天旅游开发有限公司与被告浙江广天建设有限公司签订《大盘山温泉山庄贵宾楼工程施工合同》一份，合同约定工程名称为大盘山温泉山庄贵宾楼工程，工程地点磐安县云山旅游度假区，工程内容图纸内建安工程，暂定合同价款3000万元。被告浙江广天建设有限公司承包该项目后，于2017年8月2日与原告签订《建设工程内部承包协议》一份，承包范围：大盘山温泉山庄贵宾楼工程主合同内所有内容。承包方式：包工包料。承包期限：业主规定的工期。经济结算：1、本工程进度款等所有工程应收款必须汇入：开户行稠州银行磐安支行，名称浙江广天建设有限公司，帐号1590××××0254。经公司总经理审查并扣除应由乙方承担并由甲方代付的各项款、税、费，公司财务预扣每笔工程进度款2%作为预收款，其余部分及时划入乙方开设工程项目基本账户，由乙方按计划支付本工程相关的各种材料款、工资、税费等，建立会计账目，保证专款专用，不得移作它用。2、总工程款的2%归甲方收入（项目管理费用），其余款全部用于支付本工程所有材料款、工资、税费等，有盈利结余全奖给乙方，如亏损由乙方承担。3、乙方实现经济承包，项目竣工验收合格后，乙方应及时组织技术人员进行项目竣工结算，并将完整的结算资料上报公司财务处备案。此后，原告依约组织人员进场施工建造涉案工程（即大盘山温泉山庄贵宾楼6-1＃楼、6-2＃楼），并如期竣工。于2018年10月6日进行工程交接，2018年11月2日通过质量验收为合格，2018年11月16日、20日二次向被告浙江广天建设有限公司递交《磐安大盘山温泉山庄贵宾楼工程结算书》工程造价为28927326元。被告浙江广天建设有限公司先后支付给原告和材料商工程款16299246元，尚欠原告工程款12628080元。原告认为，根据原告与被告浙江广天建设有限公司签订的《建设工程内部承包协议》第一条承包范围及第六条经济结算的规定，被告浙江广天建设有限公司应依据其与浙江省磐安县广天旅游开发有限公司《大盘山温泉山庄贵宾楼工程施工合同》第26条、第33条第3款的规定支付工程进度款和工程款及逾期付款的利息。同时涉案工程于2018年10月6日交接给浙江巨和装饰工程有限公司，并于2018年11月2日通过质检验收，故被告磐安大盘山温泉山庄有限公司应在未付工程款范围内承担付款责任。经查询，浙江省磐安县广天旅游开发有限公司与被告磐安大盘山温泉山庄有限公司于2018年8月30日合并，合并采取吸收合并方式，合并后合并各方的债权、债务及相关的权利义务，由磐安大盘山温泉山庄有限公司承继。浙江省磐安县广天旅游开发有限公司于2018年9月3日办理注销登记。综上所述，为了维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）、（二）的有关规定，诉至法院。诉讼请求：1、请依法判决被告浙江广天建设有限公司立即支付原告工程款12628080元及利息损失378842.40元（自2018年12月19日起按年利率6%暂计算至2019年6月18日止，此后的利息损失仍按年利率6%计算至实际付清之日止），合计13006922.40元；2、请依法判令磐安大盘山温泉山庄有限公司在欠付工程款范围内承担上述付款责任；3、本案诉讼费用由两被告承担。庭审中，原告变更诉讼请求为：1、判令浙江广天建设有限公司立即支付原告工程款8640984.3元及利息损失259229.53元（自2018年12月19日起按年利率6%暂计算至2019年6月18日止，此后的利息损失仍按年利率6%计算至实际付清之日止），共计8900213.83元；2、判令磐安大盘山温泉山庄有限公司在欠付工程款范围内承担上述付款责任；3、本案诉讼费用以及鉴定费用300000元由两被告承担。 被告广天公司辩称：1、根据广天公司提供的付款凭证，截止至今已经支付工程款9073573.04元，吴紫龙借款用于支付钢筋款的利息暂算2020年5月6日计839846.68元，共计9913419.72元。2、案涉工程混凝土的采购方为广天公司，对于原告吴紫龙而言并未产生混凝土材料费用，故定额中关于商品混凝土定额价格4594696.47元不应计算给吴紫龙。3、根据《浙江省建设工程施工取费定额》规定建设工程造价由直接费、间接费、利润和税金组成。间接费由规费、企业管理费组成。吴紫龙作为实际施工人起诉主张工程款项，只能计取直接费，不能计取间接费、利润和税金，吴紫龙作为个人无施工资质，不产生间接费，也未缴纳税费，建设工程造价中的间接费、利润和税金均是由有资质的施工企业必须交纳和发生的费用，税金、规费等均由广天公司缴纳，且吴紫龙与广天公司签订的《内部承包合同》明确约定由吴紫龙承担本工程所有税金及各地方规费。故鉴定报告中包含的税金、利润、规费应全部予以扣除。4、根据原告吴紫龙与答辩人广天公司签订的《建设工程内部承包协议》第六条第2款约定，总工程款的2%作为项目管理费归甲方（广天公司）收入，且广天公司有派驻专门的管理人员负责项目的管理，及依据原告吴紫龙的上报，完成工程款的支付，履行了相关的管理义务，故总工程造价中应当扣除2%的管理费。5、施工现场的水电费均从大盘山温泉山庄接出，吴紫龙并未产生任何水电费用，故鉴定报告中222035.02元的水电费用应当扣除。6、根据《大盘山温泉山庄贵宾楼工程施工合同》专用条款第四条的约定，应当预留总工程款5%的质保金。7、根据《大盘山温泉山庄贵宾楼工程施工合同》33.1条、《建设工程内部承包协议》第六条第3款约定及财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知规定，原告作为案涉工程实际（承包人）施工人，申请支付决算款时应当向被告提供包括竣工图、工程量计算书、竣工资料、结算书等在内完整的竣工决算材料。本案原告仅向被告提供了一份单方制作连编制人、复核人签字都没有且未经发包方确认的“结算书”，无法作为决算依据。其实，答辩人也多次告知原告要求其提交完整的结算材料，但原告一直都不予理睬才导致案涉工程至今未能完成审计，这一事实从浙江**耀建设咨询有限公司出具的“鉴定报告”中也能看出，故原告要求被告支付利息没有法律依据。8、案涉工程存在较多质量问题。验收合格后，监理单位浙江永安工程监理咨询有限公司于2018年11月25日向被告广天公司发出“监理工程师通知单”，告知工程存在大量质量问题，要求立即整改。答辩人告知原告后，原告一直推脱，答辩人只能自行修复，由此产生的费用也应在质保金中扣除。 被告大盘山温泉公司辩称：1、原告不具备向我公司主张工程款的主体资格，案涉工程建设施工合同是由我公司与浙江广天建设有限公司之间签订，与原告方无任何关系。2、我公司已按合同约定完成工程进度款的支付。根据合同约定，验收合格后支付合同暂定价的75%，我公司已按合同要求支付了全部款项，未拖欠任何工程款。3、鉴定报告中水电费是由我公司直接接出来的，原告未与我方进行结算，都是我方代为支付的，原告已经默认我方支付，水电费应予扣除。4、涉案工程存在质量问题，监理公司告知我方问题要求整改，我方告知原告后，原告没有修复，是我方自行修复的，其中一项花费269060元的修复费，屋面漏水这部分还未修复，水箱漏水我方已经修复花费人工费5775元，材料费3090元，应予扣除。阳台大面积掉落，我方要求确认不合格，不支付这部分工程款，或者修复后支付。5、利息不属于工程价款，我方不需要承担利息责任。我公司已支付原告6143305元，我公司法人个人支付给原告3659346元，吴紫龙向我公司的借款利息暂算至2020年5月6日为287666.67元，共计10090317.67元。6、对鉴定报告有争议，已记载于鉴定报告中。 经审理查明：2017年7月26日，浙江省磐安县广天旅游开发有限公司与被告浙江广天建设有限公司签订《大盘山温泉山庄贵宾楼工程施工合同》一份，合同约定：“工程名称为大盘山温泉山庄贵宾楼工程，工程地点磐安县云山旅游度假区，工程内容图纸内建安工程，暂定合同价款为18400000元，……合同价款采用可调价格方式确定：本项目执行《浙江省建设工程工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）进行，各单位工程取费按三类中值，材料、人工参照施工期间相对应的《磐安县建设工程信息价》平均值进入决算，信息价无价材料按到场价提升6%签证进入决算，总造价下浮7%。……工程款支付方式和时间：完成主体结构，付暂定合同造价40%；屋面、外立面装饰、室内填充墙及抹灰、楼地面等完成，付暂定合同造价20%；竣工验收合格，付至暂定合同价的75%；决算审计完成三个月内付至决算造价的95%；余留5%质保金按相应规定执行。……”。被告浙江广天建设有限公司承包该项目后，于2017年8月2日与原告签订《建设工程内部承包协议》一份，约定：“第一条承包范围：大盘山温泉山庄贵宾楼工程主合同内所有内容。第二条承包方式：包工包料。第三条承包期限：业主规定的工期。第四条乙方（吴紫龙）承包指标：1、承担本工程所有税金及各项地方规费。……第六条经济结算：……总工程款的2%归甲方收入（项目管理费）……乙方（吴紫龙）实现经济承包，项目竣工验收合格后，乙方（吴紫龙）应及时组织技术人员进行项目竣工结算，并将完整的结算资料上报公司财务处备案。……”。2017年9月25日，原告组织人员进场施工，并于2018年10月6日与被告浙江广天建设有限公司进行工程交接，于2018年11月2日通过质量验收合格。2018年11月25日，监理单位浙江永安工程监理咨询有限公司向被告广天公司发出“监理工程师通知单”，告知工程存在19项质量问题，要求立即整改。工程完工后，原、被告对工程造价审计发生争议诉至法院。本院立案受理后，应原告的申请，对案涉大盘山温泉山庄贵宾楼6-1﹟楼、6-2﹟楼的建设工程的工程量（款）、因工程量变化而增加的工程量（款）进行工程造价鉴定。浙江**耀建设咨询有限公司受本院委托出具浙华耀鉴（2020）第60号鉴定报告书载明：“大盘山温泉山庄贵宾楼工程造价鉴定意见如下：1、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#建筑12827620.06元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#强电工程84863.88元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#给排水工程28399.43元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#消防电工程91962.25元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#消防水工程10090.79元，合计13042936.41元；2、大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#建筑9149451.85元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#强电工程193036.87元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#给排水工程112157.18元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#消防电工程113612.99元，合计9568258.89元；3、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#施工用水用电127084.54元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#施工用水用电94950.48元，合计222035.02元；4、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#商品混凝土2827455.86元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#商品混凝土1767240.60元，合计4594696.46元；5、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#材料价差-42498.73元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#材料价差-16137.04元，合计-58635.77元；6、大盘山温泉山庄贵宾楼中央空调工程配套费31040.23元，大盘山温泉山庄贵宾楼基础深度超高专项脚手架124160.91元，大盘山温泉山庄贵宾楼五楼专项脚手架51733.71元；7、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#排烟道定额125934.83元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#排烟道市场价71384.24元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#排烟道定额216892.21元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#排烟道市场价122942.07元；8、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#外墙水泥砂浆63472.68元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#外墙水泥砂浆47874.28元；9、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#真石漆定额造价473637.95元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#真石漆综合价190102.94元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#真石漆定额造价443183.22元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#真石漆综合价177879.39元；10、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#外墙涂料定额造价59470.65元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#外墙涂料综合价24316.5元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#外墙涂料定额造价63881.81元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#外墙涂料综合价26120.14元；11、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#石方定额造价79733.73元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#石方市场价268730.88元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#石方定额造价64106.18元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#石方市场价164638.35元；12、大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#回填土定额造价132083.56元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-1#回填土市场价162872.43元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#回填土定额造价47438.64元，大盘山温泉山庄贵宾楼6-2#回填土市场价53421.47元。根据法院对具体项目进行确定后，对鉴定工程造价再进行调整”。 另查明，浙江省磐安县广天旅游开发有限公司与被告磐安大盘山温泉山庄有限公司于2018年8月30日合并，合并后各方债权、债务及相关的权利义务由磐安大盘山温泉山庄有限公司继承。浙江省广天旅游开发有限公司于2018年9月3日办理注销登记。 以上事实，有原、被告陈述、《大盘山温泉山庄贵宾楼工程施工合同》、《建设工程内部承包协议》、工程交接单、质量评估报告、签证单、工程造价鉴定报告、公司登记情况、股东会决议、公司合并协议、付款凭证等证据在卷佐证。 本院认为：原告吴紫龙被告广天公司签订《建设工程内部承包协议》，因原告并非公司内部员工，原告作为自然人也未取得建筑施工企业资质，故其与被告广天公司签订的承包工程合同违反法律法规强制性规定，应认定无效。合同虽认定无效，但建设工程经竣工验收合格，原告作为承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。被告大盘山温泉公司作为案涉工程的发包人，应在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任。本案争议焦点问题主要有四个，一是案涉工程鉴定价款的认定问题；二是被告广天公司及被告大盘山温泉公司已付工程款的数额问题；三是工程款迟延支付的利息损失问题；四是工程质量不合格维修问题及鉴定费承担问题。本院认定分析如下： 一、关于案涉工程鉴定价款的认定问题。在工程造价鉴定报告中审核鉴定大盘山贵宾楼6-1#楼总价合计13042936.41元、大盘山贵宾楼6-2#楼总价合计9568258.89元，并同时记载了原、被告双方对工程价款的分歧和争议，本院根据本案实际及双方举证质证情况认定如下：1、施工用水用电部分，施工现场的水电均从大盘山温泉山庄直接接出，原告吴紫龙并未实际支出，故该部分合计222035.02元应在总价款中扣除；2、商品混凝土部分，案涉商品混凝土采购及支付均由被告广天公司负责，原告吴紫龙并未产生商硂费用，故该项费用合计4594696.46元应在总价款中扣除；3、信息价部分，原告施工工期延长系因被告增加工程量等原因导致，故对该部分应按照实际施工期间的信息价计取平均值，该部分价款应计入总价；4、中央空调工程配套费部分，中央空调系被告方单独发包案外人施工，原告未能提供相应的证据证明原告参与该工程的配套施工，故对该部分费用不应计入总价；5、基础超深度超高专项脚手架部分，该部分系工程施工现场需要并已实际产生，该款项124160.91元应计入总价；6、五楼专项脚手架部分，该部分系工程施工现场需要并已实际产生，该款项51733.71元应计入总价；7、排烟道造价部分，根据合同约定套取定额，该项费用合计342827.04元应计入总价；8、外墙水泥砂浆，按照实际施工情况以15公分厚外墙水泥砂浆合计111346.96元计入总价；9、外墙真石漆部分，根据合同约定套取定额，该项费用合计916821.17元应计入总价；10、外墙涂料部分，根据合同约定套取定额，该项费用合计123352.46元应计入总价；11、石方造价部分，根据合同约定套取定额，该项费用合计143839.91元应计入总价；12、回填土造价部分，根据合同约定套取定额，该项费用合计179522.2元应计入总价；13、内部承包协议中约定的总工程款2%的费用部分，原告方与被告广天公司签订的内部承包协议中有明确约定总工程款的2%作为项目管理费，应在总价中予以扣除；14、水电安装工程窝工补偿费部分，原告未提供相应证据证明其数额明细构成，本院无法核实，不予认可；15、水电安装工程管理费、电梯、装修工程配套费部分，原告均未提供该部分造价，无法计算，本院无法核实，不予认可。综上，本院调整后的工程造价为：鉴定报告中审核鉴定的大盘山贵宾楼6-1#楼、6-2#楼总价22611195.3元，扣除用水用电费用222035.02元，扣除商品混凝土4594696.46元，增加基础超深度超高专项脚手架费用124160.91元，增加五楼专项脚手架费用51733.71元，增加排烟道造价费用342827.04元，增加外墙水泥砂浆费用111346.96元，增加外墙真石漆费用916821.17元，增加外墙涂料费用123352.46元，增加石方造价143839.91元，增加回填土造价179522.2元，以上合计工程造价为19788068.18元。其中总工程款的2%即395761元，根据合同约定作为项目管理费归被告广天公司收入，扣除后工程造价为19392307.18元。至于被告广天公司提出的利润、规费、税金是否应当予以扣除的问题，本院认为，在原告与被告广天公司签订的《建设工程内部承包协议》中明确约定：“总工程款的2%归甲方收入（项目管理费），其余款全部用于支付本工程所有材料款、工资、税费等，有盈利结余全奖给乙方，如有亏损由乙方承担”，同时还约定由被告广天公司代付各种款、税、费，最终在原告方工程款中扣除，因此该款项不应在总价中扣除，被告广天公司可据实向原告主张支付。 二、关于被告广天公司及被告大盘山温泉公司已付工程款的数额问题。根据被告广天公司提交的付款凭证等证据材料并结合原告的质证意见，本院认定被告广天公司已支付工程款：1、工程款3428794元部分，本院审核后认定数额为3309410元（被告广天公司提供的支付清单中支付“塔吊司机周懿”、“龙门架宋君荣”、“广告费李桂树”的79384元未经原告签字认可，被告也未提供证据证明系本案工程支出，不予认可；其中泥工工资498000元，被告广天公司仅提供458000元的付款凭证，本院认可458000元）；2、塔吊租赁费150000元，双方均无异议，本院予以认定；3、领用工程款2159900元，有原告签字认领的领款凭证予以佐证，本院予以认定；4、借款及利息，系原告吴紫龙、案外人黄凤轩与案外人陈国良之间发生的借贷关系，不在本案中解决，本院不予认定；5、采购混凝土费用，已在前述工程价款中扣除，由被告广天公司自行承担，故在已支付工程款中不予认定。上述款项合计5619310元，已由被告广天公司支付。根据被告大盘山温泉公司提交的付款凭证等证据材料并结合原告的质证意见，本院认定被告大盘山温泉公司已支付工程款：1、采购混凝土费用2400000元，已在前述工程价款中扣除，由被告广天公司承担，仅在被告大盘山温泉公司与被告广天公司发生关系；2、工程款1189000元，本院审核后认定数额为1100000元（其中支付给朱卫生技术服务费30000元、消费卡50000元及陈国标挖机款9000元，系被告单方出具单据，不予认可）；3、工资款1500000元，原、被告均无异议，本院予以认定；4、工程款348530元，有原告签字的发放清单与付款凭证相印证，本院予以认定；5、钢筋款500000元，系该工程支出所付，本院予以认定；6、工资5775元，系该工程支出所付，本院予以认定；7、工程款200000元，系该工程支出所付，本院予以认定；8、陈国良代付工资款1150000元、工程款200000元、工资1609346元均有原告签字认领的领款凭证予以佐证，本院予以认定；9、借款及利息，系原告吴紫龙、案外人黄凤轩与案外人陈国良之间发生的借贷关系，不在本案中解决，本院不予认定；10、混凝土款200000元，如前所述，不予认定。上述款项合计6613651元，已由被告大盘山温泉公司支付。 三、关于工程款迟延支付的利息损失问题。根据《大盘山温泉山庄贵宾楼工程施工合同》、《建设工程内部承包协议》中约定，原告作为案涉工程实际（承包人）施工人，应当向被告提供完整的竣工决算材料。本案原告向被告方两次提交《磐安大盘山温泉山庄贵宾楼工程结算书》，虽然被告方认为该决算书系原告单方制作无法作为决算依据，但被告方在工程验收合格并交付使用后仍未与原告方进行审计结算，已对原告方造成相应的损失。因此，本院认为，原告要求被告广天公司自2018年12月19日起支付利息损失的诉请应予支持。 四、关于工程质量不合格维修问题及鉴定费承担问题。案涉工程在竣工验收合格后，监理单位于2018年11月25日向被告广天公司发出的《监理工程师通知单》中载明部分工程存在质量问题需要整改，原告作为该工程的实际施工人（内部承包方）按照约定和法律规定应在保修期内对工程承担质量保修责任。被告大盘山温泉公司在保修期内对案涉工程进行真石漆重做花费269090元，应由原告承担，应在工程款中扣除。本案委托鉴定费，系原告举证所需，应由原告自行负担。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、第二百八十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》第二条、第十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二》第二十四条之规定，判决如下： 一、被告浙江广天建设有限公司于本判决生效后十五日内支付原告吴紫龙工程款6890256.18元及利息损失（利息损失以6890256.18元为基数，自2018年12月19日起计算至2019年8月20日止按年利率6%计付，此后利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）。 二、被告磐安大盘山温泉山庄有限公司在欠付工程款范围内对上述债务承担付款责任。 三、驳回原告吴紫龙的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金。 案件受理费74102元、保全费5000元，合计79102元，由原告吴紫龙负担10560元，由被告浙江广天建设有限公司负担63542元。限于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 长  虞开骏 人民陪审员  陈旭中 人民陪审员  张正良 二〇二〇年十一月十日 书 记 员  胡舒晴