贵州省荔波县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔2722民初1919号 原告：贵州瀚瑭实业有限公司，住所地贵州省黔南州荔波县玉屏街道恩铭路********，统一社会信用代码91522722MA6HYMUR0D。 法定代表人：陈朝令，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：覃生亮，贵州昌言律师事务所律师。 被告：淄博市博山区新博朗商贸有限责任公司，住，住所地山东省淄博市博山区域城镇北山路76甲一社会信用代码91370304MA3R054J1L。 法定代表人：刘洪雷，系该公司执行董事。 原告贵州瀚瑭实业有限公司（以下简称瀚瑭公司）与被告淄博市博山区新博朗商贸有限责任公司（以下简称新博朗公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告瀚瑭公司法定代表人陈朝令及其委托诉讼代理人覃生亮到庭参加诉讼，被告新博朗公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本案依法缺席审理，现已审理终结。 原告瀚瑭公司向本院提出诉讼请求：1、判决解除原、被告签订的《贵州瀚瑭实业有限公司茶饮料净化车间安装工程合同书》；2、判决被告返还原告工程款217,500元；3、判决被告支付违约金115,500元（按合同总价385,000元的30%计算为115,500元）；4、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2020年3月23日签订《贵州瀚瑭实业有限公司茶饮料净化车间安装工程合同书》，工程总价385,000元，项目地点贵州省荔波县小七孔镇拉金工业园区，工程内容为被告向原告提供材料及安装。合同约定，自签约之日起7日内被告派出工程安装人员，安装人员到达工地后，正常情况下安装周期为23个工作日（2020年3月24日-2020年4月17日），如果由于被告原因造成工程延期，每天按照合同总价的10%赔偿原告，合同还对工程安装、纠纷解决方式及其他事宜等进行约定。合同签订后，原告共向被告支付工程款217,500元（其中2020年3月24日向被告转账192,500元，原告股东曾瀚分别于2020年4月30日、2020年5月4日通过微信向被告董事刘洪雷转账10,000元、15,000元）。原告支付工程款后，被告未按合同约定完成项目工程施工和安装，2020年5月15日，原告向被告发出《告知函》，督促被告于2020年5月30日前完成“净化房”的安装，但被告未完成约定项目工程的安装。由于被告迟迟未履行合同义务，给原告造成严重经济损失，逾期天数从2020年4月17日至原告重新寻找施工单位于2020年7月30日完工，共计逾期造成的损失天数为103天，按照原告的设备产能15000支/小时，每天8小时算，利润为0.15元/支，每天损失为18,000元，总计损失为1,854,000元。根据合同约定，如果由于被告原因造成工程延期，每天按照合同总价的10%赔偿原告，现原告按照合同总价的30%要求被告承担违约金。综上，为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。 被告新博朗公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见和证据。 本院经审理认定事实如下：2020年3月23日，原告瀚瑭公司（甲方）与被告新博朗公司（乙方）签订《贵州瀚瑭实业有限公司茶饮料净化车间安装工程合同》，合同主要约定：项目地点为贵州省荔波县小七孔镇拉金工业园区；项目安装内容为净化车间墙面、天花吊顶安装工程（含材料）；合同签约之日起7日内乙方派出工程安装人员，安装人员到达工地后，正常情况下安装周期为23个工作日（2020年3月24日-2020年4月17日）；净化车间区域安装及二线工作与设备安装工作不间断穿插进行，甲方必须保证水、电、气等被及时使用，如由于甲方原因造成工程延期，乙方不承担任何责任，乙方保留额外收取误工费用的权利，误工费以每人每天300元收取，如果由于乙方原因造成工程延期，每天按照合同总价的10%赔偿甲方；项目总价385,000元（不含税价），该金额仅为合同所附图纸及报价上范围内的金额，如有变更增加，将以双方签证形式计入总价；合同签订24小时内，甲方向乙方付工程款的50%即192,500元，甲方不按期支付首付款，乙方可以拒绝履行合同项下义务，且有权解除合同并要求甲方依约承担责任；安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方向乙方付工程款45%即173,250元，剩余5%即19,250元作为质保金，在质保期满后如没有出现质量问题再行支付。合同签订后，原告于当日向被告支付首期工程款192,500元，但被告却未按合同约定履行安装义务。2020年5月15日，原告向被告发出《告知函》，督促被告限期履行合同义务，但被告仍未履行。2020年5月17日，原告将涉案工程交给他人施工，现该工程已完工。 上述事实，有原告提交的《贵州瀚瑭实业有限公司茶饮料净化车间安装工程合同》、付款凭证及中国工商银行往来户历史明细清单、《告知函》及微信聊天记录等证据在卷佐证，被告新博朗公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证和抗辩的权利。 本院认为，原告瀚瑭公司与被告新博朗公司签订的《贵州瀚瑭实业有限公司茶饮料净化车间安装工程合同》，是双方的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，该合同合法有效，当事人应按合同约定履行各自的义务。合同签订后，原告已按约定向被告支付首期工程款192,500元，但被告最终未按约定履行涉案工程的安装义务，其行为已经构成违约，应当依法承担相应的违约责任。关于原告主张解除双方签订的《贵州瀚瑭实业有限公司茶饮料净化车间安装工程合同》的问题，因被告未按合同约定履行义务违约后，原告已将涉案工程交由他人施工完毕，故双方签订的合同已无继续履行的基础，故原告主张解除合同，本院予以支持。关于原告主张返还工程款217,500元的问题，根据审理查明的事实，原告主张上述款项中的192,500元系原告支付给被告的涉案首期工程款，余下25,000元系原告股东曾瀚分别于2020年4月30日、5月4日通过微信转账给被告法定代表人刘洪雷的款项，而原告提交的微信转账凭证中未注明该款的用途，并且原告在庭审中亦表示双方除本案合同外，还存在其他合同关系，因此原告在本案中主张该25,000元亦是本案工程款，证据不足，本院不予支持，故本院支持本案应退还的工程款为192,500元。关于原告主张支付违约金的问题，本院综合双方合同约定及原告的诉讼请求，并结合本案实际情况，根据公平和诚实信用原则予以衡量，酌情确定本案违约金按涉案合同总价款385,000元的10%进行计算（即385,000元×10%＝38,500元）为宜。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第五项、第一百零七条、第一百一十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告贵州瀚瑭实业有限公司与被告淄博市博山区新博朗商贸有限责任公司于2020年3月23日签订的《贵州瀚瑭实业有限公司茶饮料净化车间安装工程合同》； 二、被告淄博市博山区新博朗商贸有限责任公司在本判决生效之日起十五日内返还原告贵州瀚瑭实业有限公司工程款192,500元； 三、被告淄博市博山区新博朗商贸有限责任公司在本判决生效之日起十五日内支付原告贵州瀚瑭实业有限公司违约金38,500元； 四、驳回原告贵州瀚瑭实业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6295元，减半收取计3148元，原告贵州瀚瑭实业有限公司负担964元，被告淄博市博山区新博朗商贸有限责任公司负担2184元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。逾期不提出上诉，本判决则发生法律效力。 义务人不履行义务的，权利人可在本判决履行期限届满之日起两年内向本院或者义务人财产所在地的同级人民法院申请强制执行。 审判员  费树燕 二〇二〇年十一月十八日 书记员  龙建顶