云南省勐海县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）云2822民初227号 原告：邹美仙，女，1977年6月8日出生，汉族，身份证住址勐海县，现住勐海县。 原告：高小顺，男，1978年9月28日出生，汉族，身份证住址曲靖市马龙县，现住勐海县。 被告：魏大彪，男，1984年4月22日出生，汉族，住景洪市，现下落不明。 原告邹美仙、高小顺与被告魏大彪装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月3日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告邹美仙、高小顺到庭参加诉讼，被告魏大彪经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告邹美仙、高小顺向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原被告于2019年8月15日签定的《装修合同》；2.请求判令被告向原告返还工程款75000元；3.请求判令被告向原告支付自2019年8月15日至2019年12月20日之日利息6312元［（75000元×0.24）÷365天］＝6312.328元；4.请求判令被告自2019年12月21日起以75000元为基数按年利率6%向原告支付逾期付款利息，直至利随本清之日止；5.请求判令被告自2019年10月15日至2019年12月16日期间延误工期的违约金12575元（以工程造价2‰按天计算，即99800元×63天×0.002＝12574.8元）；6.本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：两原告系夫妻关系，因共同购买位于勐海县房屋属于需要进行装修，与被告协商后双方于2019年8月15日签订《装修合同》，约定被告以“包料包工”的方式对冠城时代广场9栋304号房屋进行装修，并约定工程总价款为99800元，工期自2019年8月15日至2019年10月15日止，签订合同后应被告要求，原告陆续向被告支付了75000元工程款，但被告却中途无故停工，经过原告多次要求仍不复工，原告也通过介绍人王磊通知被告要求复工被告却仍然没有开展任何施工工作，导致工程停滞，迫于无奈2019年12月16日原告找到被告协商工程是否继续施工问题，被告告知其不愿意继续施工且同意退还已收取的75000元工程款，并于当天向原告出具一份《欠条》，约定于2019年12月20日向原告归还50000元工程款，其他款项具体具体现场结算（包括75000元的利息还有押金3000元，违约金按合同算），但期限届满后被告却没有归还任何款项。原告认为，被告出尔反尔不遵守合同约定，此后虽同意归还所收取的75000元工程款却依旧没有按时履行任何还款义务，原告有权向被告索要全部欠款，同时，根据双方所签定的《装修合同》第六条“违约责任”的约定，被告直至2019年12月16日书写《欠条》时仍未完成施工工作，应按合同总造价的2‰按日向原告支付延误工期的违约金，为追究被告的不诚信行为，也为维护法律权威，现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》之相关规定，特诉至贵院，望判如所诉。 被告魏大彪未到庭应诉，亦未向本院提交书面答辩意见，视为放弃答辩的权利。 本案审理过程中，原告邹美仙、高小顺为证明其主张向本院提交了如下证据：证据1.《装饰工程预（结）算表》（装修合同）1份,欲证明双方于2019年8月15日签定《装修合同》，约定被告以“包料包工”的方式对冠城时代广场9栋304号房屋进行装修，并约定工程总价款为99800元，工期自2019年8月15日至2019年10月15日止，合同第六条“违约责任”约定，被告如延误工期，应按合同总造价的2‰按日向原告支付延误工期违约金的事实。证据2.《欠条》1份，欲证明被告中途无故停工，2019年12月16日原告找到被告，其同意退还已收取的75000元工程款，并于当天出具《欠条》，约定于2019年12月20日向原告归还5万元工程款，其他款项具体具体现场结算（包括75000元的利息还有押金3000元，违约金按合同算）的事实。 被告魏大彪未到庭应诉，亦未向本院提交证据及书面质证意见，视为其放弃举证、质证的权利。 本院认为，原告提交的证据1、2内容真实、来源合法，能证明有关事实，本院予以采信。 本院经审理认定事实如下：原告邹美仙和高小顺系夫妻，2019年8月15日，原告邹美仙与被告魏大彪签定《装修合同》，约定被告对原告二人共有的房屋（位于冠城时代广场）进行房屋室内装潢、水电改建、贴砖等装饰工程，工期自2019年8月15日至2019年10月15日止（60天），总包工程价款为99800元。合同签订后，原告二人向被告支付了75000元工程款，但被告却中途停工。2019年12月16日，原告高小顺与被告魏大彪签写《欠条》，载明：魏大彪欠高小顺房屋装修退还工程款75000元，约定于2019年12月20日向原告归还5万元，其他款项具体现场结算。高小顺与魏大彪均在落款处签字捺印，还有案外人王磊作为证明人签字。原告称被告并未按约定期限归还欠款，也未到现场结算，故将被告诉至法院。 本院认为，原告与被告签订了《装修合同》，原告依据合同约定向被告支付了部分工程价款，双方之间成立合法有效的装饰装修合同关系，依法应受法律保护。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；……”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条第（二）项：“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：……（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；……”的规定，被告魏大彪在《装修合同》约定的工期内未完成装修工程，且向原告出具《欠条》，表明将要退还装修工程款，由此可见双方均同意不再继续履行先前签订的装修合同，故对原告邹美仙、高小顺主张解除原被告于2019年8月15日签订的《装修合同》的诉讼请求本院予以支持。 关于退还的工程款数额，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条第一款：“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；……”的规定，以及原告高小顺与被告魏大彪于2019年12月16日签写的《欠条》约定：双方明确所欠的装修退款75000元，于2019年12月20日归还5万元，其余款项具体进行现场结算。本案中，原告在庭审中表明被告实际是完成了房屋水、电管线的铺设工程，应当对该部分工程予以支付相应的工程价款；但被告未到现场与原告进行结算，故对于此部分工程价款的具体金额无法确定，原告也未提交其他证据证明该部分工程的结算标准，故对于原告主张被告返还工程款75000元的诉讼请求，本院予以部分支持。 关于原告主张的自2019年8月15日计算至2019年12月20日的利息，双方当事人对此并无明确约定，原告关于此部分利息的主张于法无据，本院不予支持；关于原告要求支付的自2019年12月21日起算的逾期付款利息，虽然法律对于欠付的工程价款的利息有相关规定，但本案中原被告《欠条》中约定退还的工程价款并非是工程竣工后欠付的工程价款，而是因双方不再履行合同、不再继续装修工程所退回的已付工程价款，本院认为应当与欠付的工程价款相区别；双方虽然约定了具体退款时间，但是对于逾期付款、逾期利息并未约定，且双方对于违约责任造成的损失弥补方式，已经在合同当中约定了违约金条款，基于民事活动应当遵循的公平原则，综合考虑到原告在本案中遭受损失的情况，对于原告主张支付的逾期利息，本院不予支持。 关于原告主张的违约金，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款：“因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。”的规定，以及双方签订的《装修合同》的约定，工程竣工日期为2019年10月15日，被告一直延迟履行装修义务，直至2019年12月16日，被告才在《欠条》中向原告明确退还工程款，被告对此应承担向原告赔偿损失的责任。根据双方关于违约责任的约定，被告如延误工期，每延误一日，应按合同总造价的2‰向原告支付延误工期违约金，故对于原告要求被告支付自2019年10月15日至2019年12月16日期间延误工期的违约金12575元（以工程造价2‰按天计算，即99800元×63天×0.002＝12574.8元）的诉讼请求，本院予以支持。 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条第（二）项、第十条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及第一百四十四条的规定，缺席判决如下： 一、解除原告邹美仙与被告魏大彪于2019年8月15日签订的《装修合同》； 二、被告魏大彪于本判决生效之日起十日内向原告邹美仙、高小顺返还工程款5万元； 三、被告魏大彪于本判决生效之日起十日内向原告邹美仙、高小顺支付工期延误违约金12575元（以工程约定总价99800元为基数、按每天2‰的利率，自2019年10月15日计算至2019年12月16日）； 四、驳回原告邹美仙、高小顺的其他诉讼请求。 若被告魏大彪未按照判决指定的期限履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2147元，由原告邹美仙、高小顺负担716元，被告魏大彪负担1431元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于西双版纳傣族自治州中级人民法院。 双方当事人在上诉期限内均未提起上诉，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定期限内向本院申请强制执行。申请强制执行的期限为二年。 审 判 长  刀丹娜 人民陪审员  刘蜀萍 人民陪审员  张 丽 二〇二〇年十一月二十四日 书 记 员  陈少嵋