浙江省衢州市柯城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0802民初1267号 原告（反诉被告）：浙江睿丁生物科技有限公司，统一社会信用代码91330802MA2DGBKB7K，住所地浙江省衢州市柯城区双港街道曙光路******。 法定代表人：金立志。 委托诉讼代理人：周锋，浙江论剑律师事务所律师。 被告（反诉原告）：东莞市迈德精密机械有限公司，统一社会信用代码914419005745388899，住所地广东省东莞市长安镇沙头社区东大路东桥街******103。 法定代表人：胡寿爱，总经理。 委托诉讼代理人：陆燕梨，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：罗靖仪，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 原告（反诉被告）浙江睿丁生物科技有限公司（以下简称睿丁公司）与被告（反诉原告）东莞市迈德精密机械有限公司（以下简称迈德公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，于2020年5月13日公开开庭进行了审理。原告睿丁公司的委托诉讼代理人周锋、被告迈德公司的法定代表人胡寿爱到庭参加了诉讼。后因案情复杂，本院依法转为普通程序，于2020年11月2日公开开庭进行了审理。原告睿丁公司的委托诉讼代理人周锋、被告迈德公司的委托诉讼代理人陆燕梨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告睿丁公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告将墨菲孔热打孔机（型号3.0、3.5、4.5、5.0、7.0、8.0）、可视插管磨具、加强管专用烘箱等交付原告；2.由被告支付原告逾期交货违约金127440元（暂计算至2020年1月9日，之后以合同总款472000元为基数按每日千分之一计算至全部交货之日止）；3.由被告立即开具424800元增值税专用发票；4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告向被告采购ETT设备，双方于2019年2月15日签订两份设备采购合同书，合同对名称、数量、规格、型号、单价等均作了约定，合同签订生效后，支付50%预付款，设备发出前支付总价的40%，余款在收货后1个月内支付，交货时间30个工作日，收到预付款开始计时。如出现逾期交货情况，从最迟交货日的次日起，每日向乙方支付合同总价款的千分之一作为违约金。合同还对其他事项进行了约定。合同签订当日，原告依约支付预付款236000元，并在3月30日发货前支付了40%款项188000元。然被告却未依约履行，各项产品大部分延迟交货，并且尚有墨菲孔热打孔机（型号3.0、3.5、4.5、5.0、7.0、8.0）、标准气管磨具、加强管专用烘箱未交付原告，原告多次催促未果，故诉至本院，诉请如前。 被告迈德公司答辩称，1.墨菲孔热打孔机1台被告已经交付，原告起诉状中所述的未交付型号实际为墨菲孔热打孔机配件的型号，而非墨菲孔热打孔机的型号。双方约定的墨菲孔热打孔机的交易数量仅为一台，被告已经交付，相关配件与打孔机已经一同交付；2.标准气管磨具（合同名称：常规熔头磨具）共34只被告已经交付，交付时间为2019年11月11日，交付方式为通过顺丰快递方式邮寄，单号为362294552825；3.加强管专用烘箱（价值20000元）、可视插管熔头模具（价值4800元）被告确认未交付，未交付原因为原告未向被告发出交货指示，且可视插管熔头模具的生产需要原告向被告提供相应规格数据，原告至今未提供，故被告无法进行生产；4.如前述第3点所述，被告未能按时交货的原因在于原告，故无需向原告支付违约金；5.原告至今未向被告支付到期尾款，已经构成违约；6.退一步说，如果法院最终认定被告存在逾期交货行为，违约金的标准过高，仅应以未交付货物的金额为本金，按照LPR的标准计算违约金。另，如上文所述，原告在合同履行过程中存在违约行为，故应过错相抵，被告无需向原告承担违约责任；7.关于开具发票的诉请不属于法院管辖范围，应予以驳回。另，原告未付清合同款项前，被告亦无向其开具足额发票的义务。 反诉原告迈德公司诉讼请求：1.判令反诉被告向反诉原告支付货款49800元；2.判令反诉被告向反诉原告支付逾期付款利息（从2020年10月12日按全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率计算至付清货款本金之日止）；3.本案所有诉讼费用由反诉被告负担。事实与理由：反诉原、被告双方于2019年2月15日签订两份设备采购合同书，其中一份用于定制购买“ETT用挤出机”，合同总价款188000元整，其中10%尾款需要在设备交付后1个月内交付；另外一台用于定制购买“ETT设备”，合同总价款284000元，其中10%尾款需要在设备交付后1个月内支付。两合同约定的总价款为472000元。合同签署后，反诉被告向反诉原告合计汇款共424800元，期间反诉原告退回了款项15000元，即反诉被告实际款项为409800元，余款62200元未支付。后反诉原告陆续向反诉被告交付合同约定货物，截止提起反诉之日，除加强管专用烘箱（价值20000元）、可视插管熔头模具（价值4800元）因反诉被告原因未交付外，其他货物反诉原告均已经交付（即已经交付的货物总价值为447200元）。按照双方约定，反诉被告早应支付已经交付部分货物的尾款，但反诉被告至提起反诉之日仍未支付，故反诉原告提起反诉，诉请如前。 反诉被告睿丁公司答辩称，1.墨菲孔热打孔机里面含有刀具按合同约定有12只，但实际上收到6只，缺货跟对方沟通，对方也同意给反诉被告补齐，但一直未补齐。2.标准气管插管磨具，反诉被告认可收货，可视插管磨具未收到货。3.可视插管熔头磨具，反诉被告已经催促了很多次，也在2019年10月10日跟反诉原告协商敲定好规格，加强专用烘箱（价值20000元）经催收一直未收到货。4.反诉原告未交货仍要求支付违约金于法无据。5.按合同约定卖方交付全部货物后，买方在一个月内支付合同价10%的尾款，货没有交付完全，尾款当然不予支付。反诉被告不存在违约情形。6.该整套机器设备是一个整体，缺一不可，缺了一个小部件整个程序操作不可能完成，缺零部件导致无法投入生产，反诉原告派来的调试人员也不能解决问题。7.反诉被告多次催反诉原告按照付款金额开具发票，反诉原告工作人员也同意开具发票，但至今未开具。综上，请求驳回反诉原告的反诉请求。 本院经审理查明： 2019年2月15日，睿丁公司（乙方）与迈德公司（甲方）签订《设备采购合同书》一份，约定：乙方向甲方定制购买ETT用挤出机一台，合同标的（名称、数量、规格、型号、关键组件等）包括主机（YJ55单螺杆挤出机）1台、辅机（YJ30单螺杆挤出机）1台、模具1套、可视插管模具1套、医用级冷却水槽1套、医用级精密牵引裁切机1台，合同价格合计188000元整（含增值税16%，含运费，1年保修，人为因素除外）；付款方式：合同货款分3期付款，本合同签署生效后，支付50%预付款，设备发出前支付总价40%，尾款一月内支付；交付时间：35个工作日，收到预付款后开始计时，因乙方原因时间顺延，交货地点在乙方工厂；甲方负责现场设备调试、指导，乙方负责协助甲方工作；甲方负责对乙方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训；免费保修服务期限为1年；甲方应按照本合同约定的交货日期准时交货，如出现逾期交货情况，从最迟交货日的次日起，每日向乙方支付合同总价款的1‰作为违约金。 2019年2月15日，睿丁公司（乙方）与迈德公司（甲方）签订《设备采购合同书》一份，约定：乙方向甲方定制购买ETT设备一台，合同标的（名称、数量、规格、型号、关键组件、单价等）包括切斜头机1套（气动，6000元）、超高频熔头机1台（45000元）、常规熔头模具34只（共27200元）、可视插管熔头模具6只（共4800元）、球囊焊接机1台（39000元）、墨菲孔热打孔机1台（30000元，含刀具共12只，2.0/2.5/3.0/3.5/4.0.4.5/5.0/6.0/7.0.8.0/9.0/10.0）、打侧孔机1台（5000元）、成型板25块（共10000元）、加强管套簧机1台（5000元）、加强管注胶机1台（65000元）、加强管专用烘箱1台（20000元）、移印机1台（28000元），合同价格合计284000元整（含增值税16%，含运费，1年保修，人为因素除外）；付款方式：合同货款分3期付款，本合同签署生效后，支付50%预付款，设备发出前支付总价40%，尾款收货后一月内支付；交付时间：35个工作日，收到预付款后开始计时，因乙方原因时间顺延，交货地点在乙方工厂；甲方负责现场设备调试、指导，乙方负责协助甲方工作；甲方负责对乙方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训；免费保修服务期限为1年；甲方应按照本合同约定的交货日期准时交货，如出现逾期交货情况，从最迟交货日的次日起，每日向乙方支付合同总价款的1‰作为违约金。 上述两份合同签订后，原告自2019年5月至11月陆续收到被告交付的合同中约定的器件。原、被告双方确认，被告未交付合同中约定应交付的器件有：可视插管熔头模具6只、加强管专用烘箱1台。对墨菲孔热打孔机，被告认为已经全部交付，原告认为型号3.0、3.5、4.5、5.0、7.0、8.0器件未交付。 付款情况：2019年2月15日，原告汇款给被告236000元；2019年3月30日，原告汇款给被告188000元，原告共支付被告款项424000元。 上述事实由原、被告的庭审陈述，原告提供的设备采购合同书、银行付款回单等予以证实，本院予以确认。 本案主要争议焦点在于原、被告双方违约责任问题。本院认为，根据双方签订的合同约定，被告应在原告支付50%首付款后35个工作日内交付全部机器设备，原告于2019年2月15日支付了合同总额50%的首付款，被告应在2019年4月8日前交付整套机器设备，然被告至今仍未交付部分机器设备，显属违约，被告应承担相应的违约责任。被告提出原告未向其发出交货指示故未发货的答辩意见，本院认为双方合同明确约定了交付的机器具体部件，故本院对被告抗辩意见不予采纳。对被告提出原告未支付10%尾款故应承担违约责任的意见，本院认为，根据双方合同约定，原告只有在收到全部货后的一个月内才有支付尾款的义务，故原告不应承担违约责任。 本院认为，合法的买卖关系依法受到法律保护，被告作为卖方应按约交付货物，现被告未按约履行交货义务，应承担违约责任，双方合同中约定按合同价款每日千分之一支付违约金约定过高，本院依法调整为以合同价款为基数按年利率9%计算。对原告要求开具增值税发票的诉讼请求，因双方当事人在合同中并未有明确的约定，交付发票是税法上的义务，而非双方合同中约定的义务，故本院对该项请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 被告东莞市迈德精密机械有限公司于本判决生效之日起二十日内交付原告浙江睿丁生物科技有限公司墨菲孔热打孔机刀具六只（型号3.0、3.5、4.5、5.0、7.0、8.0）、可视插管磨具（适用于可视插管规格：7.0/7.5/8.0,磨具材质：S-136H,挤出模专用镜面钢）一台、加强管专用烘箱（内胆304，内尺寸800×800×800mm，功率6-10kw,380v,强制循环、旋转挂架）一台； 反诉被告浙江睿丁生物科技有限公司于反诉原告东莞市迈德精密机械有限公司交付上述第一项产品后三十日内支付货款47200元； 被告东莞市迈德精密机械有限公司于本判决生效之日起二十日内支付原告浙江睿丁生物科技有限公司违约金（以472000元为基数从2019年4月8日起按年利率9%支付至被告履行上述第一项义务时止）； 上述第二、三项折抵后，被告东莞市迈德精密机械有限公司于本判决生效之日起二十日内支付原告浙江睿丁生物科技有限公司违约金（以472000元为基数从2020年5月9日起按年利率9%支付至被告履行上述第一项义务时止）； 驳回原告浙江睿丁生物科技有限公司的其他诉讼请求。 驳回反诉原告东莞市迈德精密机械有限公司的反诉请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费3009元，由被告东莞市迈德精密机械有限公司负担1509元，由原告浙江睿丁生物科技有限公司负担1500元；反诉费523元，由反诉原告东莞市迈德精密机械有限公司负担，上述费用均于本判决生效之日交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省衢州市中级人民法院。 本条款即为执行通知，负有履行义务的当事人必须依本案生效判决履行，未履行的，本案申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制消费、纳入失信被执行人名单、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长  余建华 人民陪审员  胡英姿 人民陪审员  朱 军 二〇二〇年十一月二十四日 法官 助理  徐桑桑 书 记 员  徐懿琪 ·8· ·7·