广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0106民初17020号原告：果上皇（深圳）实业有限公司，住所地广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N23卓越时代广场**海天路**1002，统一社会信用代码914403005967876835。法定代表人：路锦瑶。委托诉讼代理人：黄勤、彭紫娟，广东正大联合律师事务所律师。被告：广东大碗健康**活股份有限公司，住所，住所地广东省广州市天河区林和西路****社会信用代码91440101MA59TRE05Q。法定代表人：陈峰。委托诉讼代理人：王亚峰，广东晟晨律师事务所律师。原告果上皇（深圳）实业有限公司（下简称果上皇公司）与被告广东大碗健康**活股份有限公司（下简称大碗公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月28日立案后，依法组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭进行了审理。原告果上皇公司的委托诉讼代理人黄勤、彭紫娟，被告大碗公司的委托诉讼代理人王亚峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告果上皇公司向本院提出如下诉讼请求：1.判令被告立即向原告返还2937000元的货款及支付相应利息（自2020年2月13日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，现暂计至2020年5月9日为29455.67元）；2.判令被告立即自行至原告处取回货物，并向原告支付货物仓储费（按每平方米1.2元计算，自2020年2月12日至2020年3月12日期间，货物共占45平方米的仓储面积；自2020年3月13日起至实际取回之日止，货物共占395平方米的仓储面积，现暂计至2020年5月9日为29112元）；3.判令被告向原告赔偿587400元；被告承担本案全部诉讼费用。事实理由：原告与被告签订《订货合同》，由原告向被告购买产品，《订货合同》约定：①产品名称：爱盾免洗杀菌消毒液，规格100ml，产品单价8.9/瓶，订购数量：300000，总金额（含税）2937000元；②采购货物技术要求或标准：按双方确定签样提供产品，供方所使用配方及生产产品符合国家标准并保证产品品质；③价格所包含内容为：成品，含包材；④供方收到100%货款后开始生产，于2020年2月12日至2020年2月17日全部发出。如供方未按合同时间内发货完毕，供方需每日缴纳货款总额的0.5%滞纳金，直到供方发完总数量为止（超出约定货期4个工作日即2020年2月21日24:00前无法交齐三十万瓶消毒液一次性赔偿总货款20%）。另按被告提供的商品图片详情及签样确定，产品为白色透明瓶装；主要成分为乙醇、苯扎溴铵；装箱规格为216*100ml/瓶；执行标准：Q/GZLD202。原告依约向被告支付全部货款2937000元，但直至2020年2月19日，被告只交付了88384瓶产品，且交付的产品与签样严重不符，也没按装箱规格交货，还存在泄露、容量不足等问题。因此，原告于2020年2月20日提出解除《订货合同》，但遭被告拒绝，后被告表示对于原告提出的产品存在的问题他们将全部改正。原告于2020年3月13日接收《订货合同》项下其余产品，但发现产品仍存在严重质量问题：1、产品成份与其执行企业标准不符；2、产品标识未按要求标识有效成份含量；3、每瓶产品灌装容量不等；4、产品外包装与签样不符；5、装箱规格与约定不符；6、产品泄漏；7、容量不足等问题。且涉案产品属消毒产品，首次上市前应当将卫生安全评价报告向卫生计生行政部门备案，经查，涉案产品没有进行上市前卫生安全评价，属于不符合国家卫生标准、卫生规范要求或卫生质量不合格的情形。因此，原告于2020年3月17日向被告发出《解除合同通知书》，解除双方签订的《订货合同》，并要求被告立即返还货款、取回产品及赔偿损失等。2020年3月20日，广州质量监督检测研究院受原告委托对被告供应的产品进行检验，被告产品的酒精含量为36%，明显低于该产品执行标准Q/GZLD202所记载的“酒精含量为75-80%”的标准。为维护原告的合法权益，现原告根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，起诉至人民法院，请求法院支持原告的全部诉讼请求。被告大碗公司辩称：我方不同意原告的全部诉讼请求。理由如下：一、关于交货的时间，按双方签署涉案《订购合同》第12条的约定，合同的生效以需方（即原告）打款到帐为准。打款到帐每延后一天，交货的期限就延后一天。结合第4条，供方收到100%的货款后进行生产。本案中，原告于2020年2月10日支付一半的货款，2020年2月12日才完成全部货款的支付义务。因原告付款迟延两天，按照合同第4条的约定，开始生产的期限也要开始做相应的顺延，交货的期限也应作相应的顺延。而事实上，我方对订购货品的交付没有超出合同约定的最终期限，详细信息见我方证据3第21页，该内容与原告提供的证据9、17、21一致，该组证据显示我方在约定的时间内向原告履行了两次交货义务，均被原告以合同单方解除为由拒收。基于原告拒收的行为导致订购货品未能实际按约移交，过错在于原告，故原告依据合同第4条“超期且无法交齐30万瓶”的约定的违约金标准向我方提出诉请3，无事实和法律依据。二、原告主张的货品质量、包装材质和装箱问题，双方在签订合同时，刚好是处于春节假期刚好结束又遭受全球的疫情爆发和蔓延，相关的材料短缺，为了完成交货义务，我方已经穷尽了一切的方法，甚至于在市场以高价抢购货品所需的喷头，各种瓶底来收集供货所需的原材料。其次，由于双方在合同中，未对相关包材进行详细明确的约定，再加上当时全国各行各业处于特殊阶段，迫于实际情况，原告对相关的包材是予以认可和接受的。三、对于产品中酒精含量的问题，由于我方将具体的货品委托其他企业完成生产和加工，在后续得知原告反映的相关情况后，我方也在第一时间内责成生产企业，并立即召回相关产品，避免货品流入市场，造成其他社会危害。同时我方委托生产企业，与原告对不合格的货品进行清点、清查，在情况确认清晰以后，按照双方合同约定的不合格货品的处理方式及合同第7条不合格货品进行了退还货，运费由我方承担。因为双方对不合格产品有明确的处理方式的约定，基于订购合同约定的原、被告双方契约及意思表示的确认，在无任何违法违规的情况下，再对合同履行过程中所发生的相关事项的处理，如果有约定的，应当按双方约定的来处理。在本案中，既然出现了合同约定的情形，那么对不合格的货品应按照双方真实意思表示约定的处理方式来解决。故原告诉请主张我方返还货款是不符合双方合同约定的内容，其主张利息也更无相关的约定。四、关于原告主张的仓储费，2020年3月25日，我方已经委托生产加工企业向原告公司的法定代表人发出了召回的通知，但原告对我方的召回置之不理，后续又演变为双方一直对该事件的如何处理的协商状态。既然原告已经接到我方委托的企业发出的召回通知，但却拒绝配合我方对不合格货品的清点，拒绝向我方退回或交还不合格货品，人为地扣押货品，人为地扩大相关的经济损失，故对该部分的仓储费的费用，是基于原告不及时返还货品而发生，责任在于原告，故对费用的主张依法应由法院驳回。经审理查明：果上皇公司（需方）与大碗公司（供方）签订《订货合同》，约定：需方向供方订购爱盾免洗杀菌消毒液，产品名称：爱盾免洗杀菌消毒液，规格100ml，产品单价8.9/瓶，订购数量：300000，总金额2937000元（含税10个点）；采购货物技术要求或标准：按双方确定签样提供产品，供方所使用配方及生产产品符合国家标准并保证产品品质；价格所包含内容为：成品，含包材；供方收到100%货款后开始生产，于2020年2月12日至2020年2月17日全部发出。如供方未按合同时间内发货完毕，供方需每日缴纳货款总额的0.5%滞纳金，直到供方发完总数量为止（超出约定货期4个工作日即2020年2月21日24:00前无法交齐三十万瓶消毒液一次性赔偿总货款20%）；实际交货数为定货数±5%，按实际生产数量交付；供方质量负责的条件和期限：质量如不合要求，需方在收到货后七天内提出异议；不合格品处理方式：不合格品退还货，运费由供方负责；本合同生效以需方打款到账为准，打款到账每延后一天交货期延后一天等。签样显示：品名：爱盾牌免洗净手喷雾；主要成分为乙醇、苯扎溴铵；有效期：24个月；生产许可证：粤卫消证字（2019）-01-第8029号；执行标准：Q/GZLD202，出品公司：广州力德实业有限公司。合同签订后，果上皇公司于2020年2月10日向大碗公司支付1468500元，于2020年2月12日支付了1468500元。大碗公司于2020年2月9日送货2160瓶、2020年2月10日送货3024瓶、2020年2月11日送货3456瓶、2020年2月14日送货15120瓶、2020年2月15日送货22896瓶、2020年2月16日送货41728瓶，合计交付了88384瓶消毒液。2020年2月20日，果上皇公司向大碗公司发出《解除合同通知书》，载明：1、按照合同第四条“交货时间”供方收到货款100%后开始生产（需方于2月10日付了全款的50%，2月12日支付了剩余的50%），（合同上为2月12日至2020年2月17日全部发出），所以实际应于2020年2月14日至2020年2月19日全部发出。而供方直至2月19日才交付了88384瓶。严重影响了需方的出货计划。2、交付的产品不符合约定，首先，供方提供给需方的商品图片详情页以及签样是透明瓶装，但是实际供货的有白色透明、白色不透明、蓝色、黑色、黄色5种颜色。交付的88384瓶中有6912瓶白色透明瓶装、49072瓶为白色不透明、蓝色、黑色、黄色5种颜色（剩余的32400由于没有拆装无法知道是什么颜色），这导致了需方无法正常上架销售。其次，交货箱没有按照约定的216瓶一箱的箱规交货，有216瓶一箱以及238瓶一箱两种箱规，致使需方无法批量出货。……需方作出如下决定：一、解除双方签订的《订货合同》；二、供方在本通知书发出后十天内退还需方已付货款人民币2937000元，并支付应支付给需方的迟延履行金及违约金；三、在退还给需方上述第2条之款项后，供方自行从需方仓库拉回货物，一切费用由供方承担。2020年2月21日，大碗公司向果上皇公司送货，果上皇公司以“仓库6点下班”为由未收货。2月22日，大碗公司再次向果上皇公司送货，果上皇公司拒收。2020年2月23日，大碗公司向果上皇公司发出《关于要求严格按履行收货义务的督请函》，督请果上皇公司尽快履行《订货合同》中约定的对订购货品的接收义务。2020年3月13日，果上皇公司接收了大碗公司所送的剩余货物。2020年3月16日，果上皇公司委托广州质量监督检测研究院对广州力德实业有限公司生产的“爱盾牌免洗净手喷雾”的乙醇含量进行检验，乙醇含量鉴定结果为36%。2020年3月19日，果上皇公司再次向大碗公司发出《解除合同通知书》，载明：我司于2020年3月13日接收《订货合同》项下其余产品，但发现产品仍存在严重质量问题：1、产品成份与其执行企业标准不符；2、产品标识未按要求标识有效成份含量；3、每瓶产品罐装容量不等；4、产品外包装与签样不符；5、装箱规格与约定不符；6、产品泄露等问题。……要求大碗公司：1、立即返还货款2937000元；2、按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息，从2020年2月13日起至实际退款之日；3、立即从果上皇公司仓库取回货物，并支付货物取回之前的仓储费（按420元/天计），从2020年3月14日起至实际取回之日；4、一次性赔偿我司5868000元。2020年3月25日，广州力德实业有限公司向大碗公司、果上皇公司发出《产品召回通知》，载明：2020年3月19日我公司接到广州市卫生健康委员会通知，我公司受大碗公司委托加工的约30瓶“爱盾牌免洗净手喷雾”（100ml）由于在装瓶选择、交货箱规、产品罐装、标识印制等工作流程的疏忽，致该批次产品出现相关包装及质量问题，不宜在市场上销售。为此我公司依据相关法律、行政法规、行业及我司产品召回及其处理制度，紧急启动不良产品召回计划，召回该批次产品。现通知贵公司，请下架该批次产品，并发回我公司；对已销售出去的，请经销商允许消费者进行退换货，退还货所涉及的运费由我公司据实进行承担。果上皇公司确认于2020年4月1日收到上述《产品召回通知》。庭审中，果上皇公司明确表示未向仓储公司缴纳仓储费。2020年5月28日，果上皇公司诉至本院，提出上述诉讼请求。本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。果上皇公司、大碗公司签订的《订货合同》为各方真实意思表示，双方买卖合同关系成立。合同对质量要求、交货时间均作了约定。在本次交货中，大碗公司因果上皇公司迟延2天付款将交货期迟延两天符合合同约定，并未构成违约，大碗公司无须对此承担违约责任。但产品质量确实存在质量问题，生产厂家广州力德实业有限公司已发出《产品召回通知》，现果上皇公司提出退货及要求大碗公司返还货款及利息的主张依法有据，本院予以支持。双方在《订货合同》中关于不合格产品的约定为“对于不合格品退还货，运费由大碗公司负责”，故双方并未对不合格产品作出违约金的约定。且产品质量责任并不能全部归究于大碗公司，否则有失公平，故本院对果上皇公司要求大碗公司赔偿587400元的请求不予支持。果上皇公司向大碗公司主张仓储费损失，但该仓储费果上皇公司并未实际交纳，即该损失并未实际发生，故对于果上皇公司该诉讼请求，本院予以驳回。待仓储费产生后，果上皇公司可与大碗公司另行协商处理。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告广东大碗健康**活股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内退还原告果上皇（深圳）实业有限公司货款2937000元及利息（利息自2020年2月13日起计至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计）；二、原告果上皇（深圳）实业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内退还被告广东大碗健康**活股份有限公司爱盾牌免洗净手喷雾30万瓶，由此产生的运费，由被告广东大碗健康**活股份有限公司承担；三、驳回原告果上皇（深圳）实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费35464元、财产保全费5000元，由原告果上皇（深圳）实业有限公司负担5168元，被告广东大碗健康**活股份有限公司负担35296元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  田天宝人民陪审员  叶少冰人民陪审员  苏 梅二〇二〇年十一月二十四日法官助理凤敏仪书记员叶丽方