重庆市渝北区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）渝0112民初25291号 原告：李晴晴，女，1984年1月8日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区。 委托诉讼代理人：文华容，重庆昌佺律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邱霜霜，重庆昌佺律师事务所实习律师。 被告：重庆青木舍装饰工程有限公司，住所地重庆市南岸江南大道******，统一社会信用代码91500108MA5UN2RH5D。 法定代表人：唐鹏，执行董事兼总经理。 原告李晴晴与被告重庆青木舍装饰工程有限公司（以下简称青木舍公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月28日立案受理。依法由审判员陈吉彦适用简易程序于2020年10月20日公开开庭进行了审理。原告李晴晴及其委托诉讼代理人文华容、邱霜霜到庭参加了诉讼，被告青木舍公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告李晴晴向本院提出诉讼请求：1.判决解除原被告于2020年1月15日签订的《重庆市青木舍装饰装修工程施工合同》；2.判决被告返还原告已支付工程款35000元；3.判决被告支付原告违约金（以50000元为基数，按照约定的每日违约金比例1‰的标准，从2020年6月11日起计算至法院判决合同解除之日止；4.判决本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年1月15日，原被告就×的房屋装修达成一致意见，签订《重庆青木舍装饰装修工程施工合同》，合同约定：1.被告作为承包方负责包工、包部分材料；2.工程期限90日，自2020年1月17日至2020年4月27日；3.工程由唐鹏负责设计；4.被告委派赵雕为其代表；5.工程价款为5万元，合同签订之日支付第一笔工程款15000元，水管、线管布线完工后支付第二笔工程款2万元，泥工基本完工后支付第三笔工程款1万元，竣工验收合格之日起30日内支付第四笔工程款5000元；6.由于被告原因致使工期延误，每延误一天，由被告向原告支付工程造价1‰的违约金。合同签订当日，原告向被告支付了15000元，水电布线完工后，被告于2020年4月8日支付被告代理人赵雕工程款2万元，自第二笔工程款支付后，被告擅自停工，后经原告催促，承诺于2020年6月10日左右完工，但至今未安排工人进场施工，被告的行为构成根本违约，原告有权解除合同并要求被告退还已支付工程款35000元以及工期延误的违约金，为维护原告权益，故起诉来院。 被告青木舍公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。青木舍公司未到庭，应承担不举证、不质证的不利法律后果。李晴晴举示的《重庆市青木舍装饰装修工程施工合同》及装修清单明细、微信交易截图、微信支付转账电子凭证、招商银行交易流水、李晴晴与赵雕2020年4月8日的微信聊天记录、李晴晴与赵雕、唐鹏等微信聊天记录、房屋现状视频，均系原件、原始记录或内容与之相印证，本院予以确认并在卷为据。 本院经审理认定事实如下：2020年1月15日，以李晴晴为发包方（甲方），青木舍公司为承包方（乙方）签订《重庆市青木舍装饰装修工程施工合同》，约定：一、工程概况（一）工程地点：×；（二）工程户型：一室一厅；（三）工程套内施工面积：40㎡；（五）工程承包方式，采取下列第2种方式：2.乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料（见附表二和三）；（六）工程期限90日，开工日期2020年1月17日；竣工日期2020年4月27日；（七）工程价款（见附表一）：本合同工程造价为50000元。二、工程设计（一）本工程由唐鹏设计；四、甲方义务：（二）乙方委派赵雕为甲方代表，全权负责合同履行及与乙方接洽……甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽。八、工期（四）因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延……。十二、工程价款支付方式（一）双方约定按下表中第2种方式支付工程款：第一次，合同签订支付30%即15000元；第二次，水管、线管布线完工支付40%即20000元；第三次，泥工基本完工支付20%即10000元；第四次，竣工验收合格之日起30日内支付10%即5000元。附加：验收合格3个月支付一半，后期一年付完（10%）。十三、违约责任（六）乙方责任：4.由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付工程造价1‰的违约金。 同日，李晴晴向唐鹏微信转账支付15000元。 2020年4月8日，李晴晴向赵雕支付第二期装修款20000元。 另查明，微信群聊天记录显示，2020年1月17日，李晴晴发送一张“装修许可证”照片并告知装修注意事项；之后至2020年1月22日，群聊各方沟通装修进展情况。2020年3月22日，李晴晴发消息称小区可以出示渝康码进场装修。2020年3月29日至4月25日期间，群聊各方再就装修相关问题进行沟通。2020年5月27日，李晴晴（以下简称“李”）：感觉你们现在确实做得太过分了，从今年3月22号开始小区通知可以进场装修了，开始把第一次电路管道验收了，4月8日我这边就支付了第二次工程款2W，你们就开始各种理由拖延不施工，偶尔一两次搬些临（零）碎的材料进来，至今还有材料放在楼下没搬上去，期间多次联系，总是今天推明天，明天推下周，我有询问过你们给我一个准确最终装修完成交付时间，给我说的6月10日左右，现在已经5月27日了……。2020年6月30日，李：小赵端午节前说，节后立马施工，现在过了几天，仍然没人进场。这已不是几次的欺骗了，我问问装修方到底想骗到何时？ 本案中，本院通过法院专递向青木舍公司的住所地邮寄送达诉状副本等相关文书材料，邮件于2020年10月3日被退回。 庭审中，李晴晴认为解除合同的理由是青木舍公司未按照合同约定履行义务，经催告后未及时回复并履行合同，致使工期延误，至今工程尚未完工，导致合同目的无法实现；要求青木舍公司返还全部工程款是因为青木舍公司只施工了零星工程，且没有完工，其施工的部分不能被其他装修公司所使用，因此要求返还全部工程款，青木舍公司目前只做了水电改造一项，只安了线管没有安线，阳台做了吊顶；明确违约金截止时间为判决生效之日。 本院认为，李晴晴与青木舍公司于2020年1月15日签订的《重庆市青木舍装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自义务。李晴晴举示的微信聊天记录以及现场照片内容能够相互印证，从中可以看出青木舍公司于2020年1月17日即进场装修，但未将水电安装内容全部完成（电路安了线管没有安线），阳台做了吊顶，至今仍未完工的事实。李晴晴自认将竣工时间变更为2020年6月10日，对此本院予以确认。但青木舍公司经李晴晴在2020年6月30日催告后，一直未将合同约定装修义务履行完毕，导致李晴晴的合同目的无法实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项之规定，李晴晴有权解除合同。本案中，本院向青木舍公司邮寄送达起诉状副本等诉讼材料，该邮件于2020年10月3日被退回，即视为李晴晴解除合同的通知送达青木舍公司，故双方签订的《重庆市青木舍装饰装修工程施工合同》于2020年10月3日解除。 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因青木舍公司违约导致合同解除，则在合同解除后，青木舍公司应将未履行的装修内容对应的装修款退还给李晴晴。根据李晴晴举证证明的现场情况，青木舍公司实施了小部分装修内容，但双方未对装修分项价格进行约定，本院酌情认定该部分工程金额为5000元，李晴晴已经向青木舍公司支付了35000元，扣除该部分后，剩余金额30000元应当退还给李晴晴，故对李晴晴要求青木舍公司退还装修款30000元的诉讼请求，本院予以支持，对于超过该部分金额的诉讼请求，本院不予支持。合同第十三条违约责任第（六）款乙方责任第4项约定，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付工程造价1‰的违约金。青木舍公司的行为构成违约，应当按照合同约定支付违约金，但因合同于2020年10月3日解除，解除后不需要再进行装修施工，不存在工期延误问题，故违约金应计算至合同解除之日止。据此，李晴晴要求青木舍公司按工程造价50000元的每日1‰计算支付从2020年6月11日至合同解除之日即2020年10月3日止的违约金，符合合同约定，本院予以支持，超出部分本院不予支持。 青木舍公司不到庭参加诉讼，应承担不举证、不质证的不利法律后果。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告李晴晴与被告重庆青木舍装饰工程有限公司于2020年1月15日签订的《重庆市青木舍装饰装修工程施工合同》于2020年10月3日解除； 二、被告重庆青木舍装饰工程有限公司于本判决生效后起五日内退还原告李晴晴工程款30000元； 三、被告重庆青木舍装饰工程有限公司应当在本判决生效后五日内支付原告李晴晴违约金（以5万元为基数，从2020年6月11日起按每日1‰计算至2020年10月3日止）； 四、驳回原告李晴晴的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费1050元，减半收取525元，由原告李晴晴负担25元，由被告重庆青木舍装饰工程有限公司负担500元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。 审判员  陈吉彦 二〇二〇年十一月二十六日 书记员  马 瑞