湖北省蕲春县人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂1126民初785号原告：张红兵，男，1974年12月27日出生，汉族，住蕲春县。委托诉讼代理人：汤超，湖北亨迪律师事务所律师。委托诉讼代理人：张烜，湖北亨迪律师事务所实习律师。被告：武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司，住所地：蕲春县张榜镇横路村龙潭冲。主要负责人：陈水平，该公司经理。被告：武汉威德仁缘合投资有限公司，住所地：武汉市东西湖区十二支沟湖北现代五金机电城**。法定代表人：袁军，该公司总经理。委托诉讼代理人：罗承华，男，1965年5月16日出生，汉族，住武汉市武昌区，该公司员工。原告张红兵与被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司、武汉威德仁缘合投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告张红兵及其委托诉讼代理人汤超、张烜到庭参加诉讼，被告武汉威德仁缘合投资有限公司委托诉讼代理人罗承华到庭参加诉讼，被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张红兵向本院提出诉讼请求:1、判令解除原告张红兵与被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司于2016年9月4日签订的《施工合同》；2、判令被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司、武汉威德仁缘合投资有限公司退还原告张红兵交付的履约保证金人民币100000元；3、判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2016年9月4日，原告张红兵与被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司签订了一份修建牛棚的施工合同，约定武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司于2016年9月18日前负责完成施工现场的三通（路通、水通、电通），张红兵于同年9月18日进场施工，同时约定合同签订时张红兵向武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司交纳合同履约保证金100000元，武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司在张红兵进场施工后一个月内退还合同履约保证金。合同签订的同时，武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司向张红兵出具了一份退还合同违约保证金承诺书，张红兵于当日向武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司负责人陈水平个人账户转账100000元，陈水平于2016年9月5日向张红兵出具收据一张。此后三年，武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司一直以各种理由不履行合同约定的“三通”义务。原告张红兵多次通过打电话、发短信的方式催促陈水平，要求安排其进场施工，但被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司至今仍未履行合同约定的“三通”义务，致使原告张红兵无法进场施工，原告张红兵遂向法院提起诉讼。武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司未提出答辩意见，亦未提交证据。武汉威德仁缘合投资有限公司辩称，1、被告武汉威德仁缘合投资有限公司不是本案适格当事人。根据合同相对性原则，本案合同由具有法人资格的分公司签订，应由分公司在其财产范围内承担责任。2、本案遗漏当事人，应追加陈水平个人为本案被告。3、履约保证金是打在陈水平个人账户上，总公司不知情，陈水平涉嫌合同诈骗，建议法院将该案移交公安机关作刑事案件处理。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提交的《施工合同》、退还履约保证金协议、银行转账凭证、陈水平本人书写的银行卡号、收款收据、短信微信记录，具有真实性、合法性和关联性，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年9月4日，原告张红兵与被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司签订了一份修建蕲春县张榜镇养牛基地的施工合同，工程地点位于蕲春县××××村，工程项目为办公楼、职工食堂、宿舍、牛棚、地下管、地下管网等，施工范围包括基础、轻钢结构、水、电、土建等，承包方式为双包（包工包料包工期），合同总金额大约40000000元，工期一年。并约定张红兵于同年9月18日进场施工，武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司在张红兵进场前向其提供完整的施工图纸三套，并负责完成施工现场的三通（路通、水通、电通），同时约定合同签订时张红兵向武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司交合同履约保证金100000元，武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司在张红兵进场施工后一个月内退还合同履约保证金。合同签订的同时，武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司向张红兵出具了一份退还合同违约保证金承诺书，张红兵于当日向武汉市威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司负责人陈水平个人账户转账100000元，陈水平于2019年9月5日向张红兵出具一张收张红兵履约保证金100000元的收据，并加盖了蕲春分公司印章。此后三年，原告张红兵多次通过打电话、发短信的方式催促陈水平，要求安排其进场施工，但被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司一直未履行合同约定的“三通”义务，致使原告张红兵无法进场施工，该养牛基地至今亦未动工，原告张红兵遂向法院提起诉讼。另查明：武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司系武汉威德仁缘合投资有限公司在蕲春设立的分支机构，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），企业负责人陈水平。本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷，被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司将蕲春县张榜镇养牛基地发包给原告张红兵施工，而承包人张红兵为缺乏建筑施工资质的个人，该合同违反法律、行政法规的强制性规定，为无效合同。无效的合同自始没有法律约束力，因该合同取得的财产，应当予以返还。被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司收取原告张红兵履约保证金100000元，应当返还给原告张红兵。因被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司是被告武汉威德仁缘合投资有限公司设立的分支机构，被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司以自己的名义从事民事活动，应先以武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司管理的财产承担，不足以承担的，由武汉威德仁缘合投资有限公司承担。被告武汉威德仁缘合投资有限公司辩称履约保证金是打到陈水平个人账上，总公司不知情，应追加陈水平个人为本案被告，并建议将该案移交公安机关作刑事案件处理，因陈水平为武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司的负责人，履约保证金的收款收据加盖了武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司的印章，其收款行为应是职务行为，陈水平收到款后是否入武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司账，属于其公司内部管理问题，不得对抗善意第三人。武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司与原告张红兵签订施工合同，原告张红兵依约交纳保证金，且被告武汉威德仁缘合投资有限公司未举证证实陈水平涉嫌合同诈骗，故被告武汉威德仁缘合投资有限公司辩称理由不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十六条，第五十七条、第五十八条，《中国人民共和国建筑法》第十三条、第二十条、第二十六条，《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司于判决生效之日起十日内向原告张红兵返还履约保证金100000元，被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司以其管理的财产不足以承担的，由武汉威德仁缘合投资有限公司承担。二、驳回原告张红兵的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2300元，由被告武汉威德仁缘合投资有限公司蕲春分公司和武汉威德仁缘合投资有限公司共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省黄冈市中级人民法院。审 判 长  王晓勇人民陪审员  高 圣人民陪审员  宋佳新二〇二〇年十一月三日书 记 员  杨 昆