文书内容重庆市江津区人民法院民 事 判 决 书（2020）渝0116民初8330号原告：梅晓林，男，汉族，1986年9月11日出生，住重庆市江津区。委托诉讼代理人：李洁，重庆继维律师事务所律师。被告：重庆嘉合美润装饰工程有限公司，住所重庆市渝**腾芳大道**清腾大厦**楼**，统一社会信用代码91500112MA5YYXB6W。法定代表人：翟为阔，总经理。原告梅晓林与被告重庆嘉合美润装饰工程有限公司（以下简称嘉合公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告梅晓林及其委托诉讼代理人李洁到庭参加了诉讼。被告嘉合公司经传票传唤逾期未到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。原告梅晓林向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告签署的《家庭居室装饰装修工程施工合同（2018-7）》；2.判令被告退还原告预付的装修款131971元并支付资金占用损失（以56560元为基数，自2019年4月7日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算；以56560元为基数，自2019年8月20日起至2020年5月5日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以131971元为基数，自2020年5月6日起至付清时止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3.判决被告向原告支付违约金37706元；4.判决被告赔偿原告支付的律师费6000元。事实与理由：2019年4月6日，原告与被告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同（2018-7）》及系列附件。约定：1.由被告承包原告位于重庆市江津区滨江春城小区的房屋一套，承包方式为“一口价”装修模式；2.合同总价款为188530元；3.原告委托被告设计施工图纸，图纸一式三份，原告执一份，被告执两份；4.合同款项分为4期支付，合同签订之日支付总额的30%，开工前支付总额的40%，中期验收后支付总额的25%及中期增项款，尾期验收后2日内支付尾款5%及尾期增项款；5.合同签订后，任何一方违约或单方提出解除合同的，经协商不成时须向另一方支付违约金并赔偿直接损失。合同签署后，原告即按照合同约定于当天向被告支付了合同总额30%的首付款，并基于被告的承诺于2020年5月5日再次向被告支付了首期款即合同总额的40%，履行了付款义务。但被告在履约过程中，未按照合同及双方约定内容为原告提供相应的服务，未能按约向原告交付设计施工图纸及装修设计方案和效果图，也无法提供合同约定的装修材料供原告选择，至今未进场装修。原告多次催告被告仍未履行合同义务。被告嘉合公司未提出答辩意见，也未提供证据材料。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织进行了质证。综合当事人的证据材料，本院认定事实如下：2019年4月6日，原告与被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同（2018-7）》及系列附件，原告将位于重庆市江津区滨江春城小区的房屋一套以188530元的价格承包给被告装修。该合同第一条约定，预定开工日期为原告首期款足额支付到被告帐户，并且确认完图纸，确认完所选材料后7个工作日内，竣工日期为实际交底开工后第90个工作日。该合同第三条约定，原告委托被告设计施工图纸，图纸一式三份，原告执一份，被告执两份。合同第六条6.5约定，合同签定后，如任何一方单方面要求解除合同，须按合同额的20%支付对方违约金。合同第十一条11.2约定，合同签订之日支付总额的30%，开工前支付总额的40%，中期验收后支付总额的25%及中期增项款，尾期验收后2日内支付尾款5%及尾期增项款。合同第十四条14.1约定，合同签订后，合同当事人双方任何一方违约或单方解除本合同，经双方协商不成时须向另一方支付约定的违约金（本合同第6.5/6.6/6.7款执行），并赔偿因违约而给对方造成的直接损失。合同签订后，原告按合同约定于签订合同当日支付合同总额的30%，即56560元。合同签订后，被告开始设计装修方案。2020年原告接收房屋，并取得了装修许可证，有效时间为2020年5月5日至2020年11月10日。2020年5月5日，原告又向被告支付合同总额的40%，即75411元。后原、被告双方因为装修方案及选材的问题未确认，被告也未进场施工。后经双方多次沟通装修方案及选材问题，均未得到解决。2020年6月7日，原告向被告发出书面通知，催告被告应按承诺在6月8日前提供符合要求的装修材料和家具供原告选择。后被告仍未按承诺履行相关义务，至今未出具双方认可的装修方案也未确定装修材料及家具品牌，原告经多次催促无果，遂诉讼来院提出上述诉讼请求。另查明，本院受理案件后，起诉状副本于2020年8月10日送达被告。本院认为，原、被告双方签订的装修施工合同是双方的真实意思表示，并不违反相关法律法规强制性效力性规定，合法有效，当事人应按约定履行各自的合同义务。本案中，双方在2019年4月6日签订的合同中约定开工日期为原告首期款足额支付到被告帐户，并且确认完图纸，确认完所选材料后7个工作日内，竣工日期为90个工作日，但被告在原告已按约定支付总工程款70%的情况下，在长达1年的时间内未完成施工设计图和材料的确认，在原告多次催告的情况下仍不履行，其行为已表明不履行主要债务，已构成违约，原告有权要求解除合同，双方合同于被告嘉合公司收到原告解除合同的诉状之日解除，因此，原告要求解除合同的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。关于原告要求被告退还预付装修款问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，由于被告违约且未进场施工，因此，原告已付装修款应全额退还，原告的该项诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告支付违约金的问题。根据双方签订的合同约定，任何一方违约，经协商不成时须向另一方支付合同额20%的违约金。双根据本院查明的事实，被告嘉合公司已构成违约，理当按双方的合同约定支付违约金，故原告的该项诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告支付预付装修款的资金占用损失问题。虽然双方合同约定一方违约须向另一方支付违约金并赔偿因违约而给对方造成的直接损失。但双方合同中约定的违约金即是对被告损失的弥补，也包括资金占用损失，在原告未举示证据证明违约金仅能弥补其他损失的情况下，再另行要求被告支付资金占用损失无法律依据，本院不予支持。关于原告要求被告赔偿律师费的问题。律师费系当事人的维权费用，双方合同中并未明确约定律师费由被告承担，故原告的该项诉请，本院不予支持。综上所述，原告的提起的诉讼请求，本院部分予以支持，被告经本院合法传唤逾期未到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权。为保护当事人的合法权益，维护正常的社会经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第四十四条、第九十四条第三项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告梅晓林与被告重庆嘉合美润装饰工程有限公司于2019年4月6日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同（2018-7）》于2020年8月10日解除；二、被告重庆嘉合美润装饰工程有限公司在本判决生效之日起十日内退还原告梅晓林装修款131971元；三、被告重庆嘉合美润装饰工程有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告梅晓林违约金37706元；四、驳回原告梅晓林的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3802元，减半收取为1901元，由被告重庆嘉合美润装饰工程有限公司负担（此款原告已预缴，由被告在履行上述金钱给付义务时一并支付原告）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。审 判 员  程 松二〇二〇年十一月十八日法官助理  杨 妮书 记 员  陈奕臻