河南省巩义市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0181民初5483号原告：郑州天建实业投资开发有限公司，住所地巩义市新市街**。统一社会信用代码：9141018167536622XC。法定代表人：李阳，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李晓娜，女，该公司员工。委托诉讼代理人：姚元高，河南魁达律师事务所律师。被告：贾志州，男，1953年11月26日出生，汉族，住河南省巩义市。被告：洛阳顺安建筑劳务有限公司，，住所地洛阳市涧**嵩山路**院****统一社会信用代码：9141030506528776X3。法定代表人：曾宝印，该公司董事长。委托诉讼代理人：曾新堰，男，该公司员工。原告郑州天建实业投资开发有限公司（以下简称天建公司）与被告贾志州、洛阳顺安建筑劳务有限公司（以下简称顺安公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年9月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告天建公司的委托诉讼代理人李晓娜、姚元高，被告顺安公司的委托诉讼代理人曾新堰到庭参加诉讼，被告贾志州经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天建公司向本院提出诉讼请求：1.要求被告贾志州退还工程款4,037,668.9元及利息（利息从2018年11月21日起按年利率6％计算至实际清偿之日止），被告顺安公司承担连带还款责任；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2013年8月5日，原告与巩义市河洛镇人民政府签订了《关于河洛镇河东社区新型农村社区项目合作意向书》，约定由原告对目标项目投资建设。为落实该项目建设事项，2016年12月23日，原、被告签订了《建设工程施工劳务分包合同》，约定原告将巩义市河洛镇河东社区安置房一标段的工程（1#2#3#5#12#13#15#16#49#50#楼）承包给被告。承包的具体内容是主体工程地基、沙石基础以上至屋面含楼梯间防水层以下、女儿墙、坡檐造型的所有工程，详情严格参照原告提供的建筑施工图纸内的所有内容，含二次结构内外粉刷、门窗、外墙装饰、水电、弱电、防水等（水泥桩除外）。承包方式采用固定总价包干的方式（即包工包料、保质保期）。该工程为交钥匙工程，即被告负责将工程建设合格，并通过质检单位竣工验收。合同签订后，被告组织人员进行了施工，截止2018年11月20日，被告已完成工程量9,284,489元，分别是1#楼1,073,842元，2#楼838,860元，3#楼838,860元，5#楼838,860元，12#楼987,138元，13#楼767,242元，15#楼767,242元，16#楼961,670元，49#楼1,141,916元，50#楼1,068,859元。原告按照被告要求已支付工程款13,322,157.9元，分别是使用甲方材料、垫付费用5,351,516.9元，材料垫付款1,981,558元，支付工程款5,989,083元。2018年11月20日，由于被告管理不善，挪用资金严重，导致无力组织施工，被迫终止了对该项目的施工，撤离了工地。撤离时双方对已完工程进行了盘点统计，对支付费用的结算情况进行了核对，被告方工地负责人均签字确认。经核算，原告多支付给被告4,037,668.9元。另查，贾志州和被告顺安公司是借用资质关系，两者应互负连带责任。顺安公司辩称，顺安公司没有参与该工程，付了多少工程款顺安公司不清楚，知道的是原告只付给贾志州90,000元，顺安公司只是在合同上签了章，且章是当时在该工地上干劳务的曾新堰拿去加的，顺安公司没有委托贾志州代理其签合同，也没有收到过任何费用，不应承担还款责任。且顺安公司没有包工包料的建筑资质，原告与其签订的是无效合同。贾志州缺席未答辩。本院经审理认定事实如下：2013年8月5日，原告与巩义市河洛镇人民政府签订合作意向书，约定巩义市河洛镇人民政府授权原告对河洛镇河东社区新型农村社区进行投资建设，原告保证按时间进度交付满足安置拆迁户需求的安置房。后因投资方变更，2016年3月23日，巩义市河洛镇人民政府作为发包方与作为承包方的巩义市第一建筑有限公司签订建设工程施工合同，约定由巩义市第一建筑有限公司承建巩义市河洛镇城中村改造项目（河东社区）建设工程一标段，开工日期为2016年3月24日，竣工日期为2017年1月23日，共计十个月，签约合同价为78,980,548.69元，工程款按照工程进度支付，工程基础完成时支付已完成工程量造价的85%，主体三层结构完成后支付完成工程量造价的85%，主体封顶时支付已完成工程量造价的85%，门窗和内外粉刷完成时支付已完成工程量造价的85%，交钥匙时支付已完成工程量造价的90%，决算全部完成并移交后支付至完成工程量造价的95%，剩余5%留作质保金，工程竣工一年后，一次性全部付清。2016年7月，巩义市第一建筑有限公司与原告及李松安签订协议书，将其经招标中标的河洛镇城中村改造河东社区一标段项目转包给原告及李松安承建，因该项目施工建设中发生的全部问题由原告及李松安承担，与巩义市第一建筑有限公司无关。2016年12月23日，被告贾志州借用被告顺安公司的资质与原告签订建设工程施工承包合同劳务分包合同，合同加盖被告顺安公司印章，被告贾志州作为委托代理人签名。合同约定被告顺安公司分包涉案工程中的1#、2#、3#、5#、12#、13#、15#、16#、49#、50#楼，承包方式为固定总价包干，包工包料，包质检及通过竣工验收等交钥匙工程。约定2016年12月26日开工，2017年1月28日前所有工程一层框梁封顶，2017年3月20日前所有工程四层封顶，2017年6月30日竣工，若因被告顺安公司原因不能按合同约定的竣工日期或原告不同意顺延的工期竣工的，每延误一天按5,000元计算违约金，原告及李松安有权从工程款中直接扣除，施工中原告如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，每提前一天按每人每天30元生活费对被告顺安公司进行奖励。施工固定总价包干单价为870元/平方米，一层框梁封顶验收合格后支付总价款60%，四层封顶验收合格后支付总价款60%，主体封顶验收合格后支付总价款60%，图纸内所有工程验收合格后支付总价款95%等。合同签订后，被告贾志州带人施工至2018年11月20日离场。2019年7月25日原告的工程师王丰州和被告贾志州在1#、2#、3#、5#、12#、13#、15#、16#、49#、50#楼工程决算表上分别签字，经计算被告贾志州已完工程量总价款为9,274,489元；依据被告贾志州签字的天建公司的支出、支付表、取款凭证、工资表等计算，原告已向被告贾志州付工程款（包括原告垫付的工程款、材料款、工资、）13,056,151.34元，扣除已完工程量价款9,274,489元，多付给被告贾志州3,781,662.34元。另查明，被告顺安公司的经营范围为:建筑劳务分包（凭有效资质证书经营），建筑设备租赁，建材销售；建筑业企业资质等级为：脚手架搭设作业分包壹级，木工作业分包壹级，建筑作业分包壹级，钢筋作业分包壹级，混凝土作业分包资质。本院认为，被告贾志州借用被告顺安公司的资质与原告签订的建设工程施工承包合同劳务分包合同，其合同内容为包工包料的建设工程合同。被告贾志州中途退出施工后，其占有原告多给付的工程款3,781,662.34元没有法律根据，系不当得利，应当返还原告。原告要求被告贾志州返还其他工程款，没有事实依据，不予支持。原告以被告顺安公司出借资质给被告贾志州为由，要求被告顺安公司承担连带责任，没有法律依据，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告贾志州于本判决生效之日起十日内向原告郑州天建实业投资开发有限公司返还工程款3,781,662.34元及其利息（利息自2018年11月21日起至2019年8月20日止按中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月21日起至实际还款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告郑州天建实业投资开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费39,102元，减半收取19,551元，由被告贾志州负担18,311元，原告郑州天建实业投资开发有限公司负担1,240元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于郑州市中级人民法院。上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。交费账户：郑州市财政局收款专户；账号：92×××82；开户行：郑州银行营业部。审判员  张国正二〇二〇年十一月十七日书记员  吴银锑