黑龙江省大庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）黑06民终1930号上诉人(原审原告)：杭州奥能电力设备制造有限公司，住所地杭州市拱墅区祥园路**，统一社会信用代码91330105770828453J。法定代表人：高宇，该公司经理。委托诉讼代理人：潘荣涛，黑龙江油都金城律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：大庆油田建设集团有限责任公司，，住所地黑龙江省大庆市让胡路区昆仑大街**统一社会信用代码91230600129316372W。法定代表人：兰图，该公司总经理。委托诉讼代理人：赵竟淳，男，汉族，1992年3月21日出生，系该公司员工，住大庆市萨尔图区，委托诉讼代理人：刘思岑，男，汉族，1987年11月5日出生，系该公司员工，住大庆市让胡路区，上诉人杭州奥能电力设备制造有限公司（以下简称杭州奥能公司）因与被上诉人大庆油田建设集团有限责任公司（以下简称大庆油田建设公司）买卖合同纠纷一案，不服大庆市让胡路区人民法院（2019）黑0604民初6112号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月10日立案后，依法组成合议庭进行了审理，上诉人杭州奥能公司的委托诉讼代理人潘荣涛，被上诉人大庆油田建设公司的委托诉讼代理人赵竟淳和刘思岑到庭参加诉讼，本案现已审理终结。杭州奥能公司上诉请求：1.请求二审法院销原审判决，改判被上诉人给付逾期付款损失111，843.25元；2.要求被上诉人承担一、二审案件受理费。事实和理由：原审法院认为，上诉人未按照合同约定按时将货物运送至指定地点，属违约在先，被上诉人在上诉人履行完毕后未按时履行付款义务违约在后。被上诉人主张的违约金足以抵销上诉人所主张的逾期付款损失，故对上诉人的诉讼主张不予支持。上诉人认为，原审法院认定事实及适用法律错误。1.原审法院认定被上诉人在原审诉讼过程中向上诉人主张逾期送货的违约金。根据民事诉讼法司法解释第二百三十二条的规定，在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。但在本案中，被上诉人在诉讼过程中并未向法院提交任何反诉申请和材料要求上诉人承担责任，而且原审法院也未对被上诉人要求上诉人给付逾期送货的违约金的请求进行审理，故最终认定上诉人违反合同约定不符合相关的法律规定。2.通过庭审调查及上诉人举证可以看出上诉人延期交货是按照管道工程建设项目经理部的要求进行的，而且也是与被上诉人的下属直接负责部门化建公司达成了一致意见，所以双方对交货时间达成了补充协议。也就是按照上诉人的实际交货时间履行的买卖合同。另外根据化建公司第八项目部出具的合同履行情况验收单及国内支付业务收款回单可以看出，上诉人并不存在违约行为。验收单上明确说明上诉人提供的产品质量合格，无损坏、延期交货等问题。另外，在上诉人起诉后，被上诉人积极履行付款义务，并全额将购货款支付给上诉人。如果上诉人存在违约行为那么被上诉人是不会积极给付货款的，从这一点上来看也可以印证上诉人并不存在违约行为。被上诉人之所以认为上诉人存在违约行为，只是为了给自己找到一个免于给付逾期付款损失的借口而已。综上所述，上诉人认为原审法院认定事实错误，适用法律错误，为了维护上诉人的合法权益不受侵害，故请求二审法院在查清事实的基础上依据相关的法律规定撤销原审判决，依法改判被上诉人依法给付逾期付款损失111，843.25元，由被上诉人承担一、二审案件受理费用。大庆油田建设公司辩称：1.我方在原审法院当庭已陈述对于我方反诉的意愿，同时杭州奥能公司违反合同约定已是事实，针对杭州奥能公司认为法律程序错误的上诉观点，我方认为不成立且有意浪费司法资源，请法院驳回杭州奥能公司的诉讼请求。2.杭州奥能公司违反合同约定已是事实：(1)我方并未与杭州奥能公司达成任何延期交货的补充协议；(2)我方将货款全部支付给对方，主要是考虑为尽早解决讼争而履行我方相关的付款义务；(3)杭州奥能公司所出具的合同履行验收单为我公司内部管理手续，公司规定如果在付款中在此单据上显示对方违约，则不能正常付款，为保证付款顺利进行所以未标注违约事项，因此该份证据对杭州奥能公司没有任何意义，完全不能掩盖其违约的事实；(4)我方如此为其着想，却得到对方的不理解及诬告，为保证大型国有企业合法利益不受损失，请法院驳回杭州奥能公司的诉讼请求或支持我方对于其迟延交付货物需要支付的违约金。综上所述，杭州奥能公司所提出的上诉请求及其出具的证据，均不能掩盖其违约的事实，请求法院驳回杭州奧能公司的诉讼请求或支持我方对于其迟延交付货物需要支付违约金的主张。杭州奥能电力设备制造有限公司向一审法院起诉请求：1.被告大庆油田建设集团有限责任公司立即支付逾期付款损失111,843.25元；2.被告承担本案诉讼费用。一审法院认定的事实：原、被告于2017年6月13日签订编号为2017YJX26217号直流电源装置等买卖合同，合同约定原告向被告销售直流电源装置等设备，合同总价款为993,500元；合同约定15.1约定：“卖方未按期交付货物，每逾期一天，应向买方支付迟延交付部分货款金额1%的违约。在此情况下，卖方附有义务继续履行合同外，还应赔偿由此给买方造成的损失。”由原告于2017年9月23日运送设备至指定地点，被告收到设备检验合格并收到增值税发票后支付货款70%，调试完成后支付15%，保留5%竣工资料款，保留10%质保金待质保期满无质量问题后支付，质保期限为12个月。依据合同约定原告应当于2017年7月30日前履行运送全部货物至指定地点的义务，而原告于2017年9月23日将设备运送至被告指定地点，被告收到货物后未按照合同约定履行付款义务，原告诉至法院，在诉讼过程中，被告给付原告全部货款，现原告主张因被告逾期付款损失，被告主张原告应当支付逾期送货的违约金。一审法院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原告未按照合同约定按时将货物送至指定地点，属违约在先，被告在原告履行完毕后未按时履行付款义务违约在后。被告所主张的违约金足以抵销原告所主张的逾期付款的损失，故对原告的主张不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条的规定，判决:驳回原告杭州奥能电力设备制造有限公司的诉讼请求。二审中，当事人均未提交新证据，依据当事人提交的证据和意见，本院另查明：2019年12月20日的两份大庆油田有限责任公司合同履行情况验收单对案涉的合同履行情况载明“合同相对人履行情况：合同相对人已按合同约定履行义务，产品在2017年9月23日验收，验收金额为993500元，产品质量合格，无损坏、延期交货等问题。”2019年12月25日、26日，大庆油田建设集团有限责任公司依据该两份验收单已向杭州奥能电力设备制造有限公司支付了质保金在内的全额货款993500元。中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道工程建设项目经理部于2019年12月16日出具的《关于中俄二线漠河首站无功补偿、直流电源设备交货、调试及保运的情况证明》中载明：“杭州奥能电力设备制造有限公司于2017年6月13日签订的《直流电源装置等买卖合同》（合同编号2017YJX26217，到货地点：化建公司中俄原油管道二线工程EPC承包商第一标段大兴安岭地区漠河首站施工现场），其中无功补偿4套/4台，直流电源1套/4台，合同约定交货期为7月底前。按照招标文件要求的电容器为德国塞通原装进口，交货期为电容器合同订货后3个月，我部同意交货期顺延至9月底前到现场，杭州奥能电力设备制造有限公司于2017年9月23日将全部货物送达大兴安岭地区漠河首站施工现场。”本院查明的其他案件事实和一审法院认定的案件事实一致。本院认为，本案为买卖合同纠纷，杭州奥能公司与大庆油田建设公司签订的《直流电源装置等买卖合同》合法有效，具有约束力，各方当事人均应依照合同约定严格履行自己的义务。本案中，杭州奥能公司称合同双方之间达成了补充协议，对交货时间作出了变更，并依照新的交货时间如期履行了交货义务，不存在延期交货的违约行为。大庆油田建设公司虽然否认存在补充协议，并没有变更交货时间，但是杭州奥能公司提交的大庆油田有限责任公司合同履行情况验收单上明确记载“产品质量合格，无损坏、延期交货等问题”，并结合管道工程建设项目经理部出具的情况说明及货款给付情况，可以佐证杭州奥能公司主张的合同双方协议变更了原合同中的交货时间的意见，杭州奥能公司不存在延期交货的违约行为。杭州奥能公司已依照补充协议完成了交货义务，大庆油田建设公司应依照合同第4.4的约定“付款期限及方式：电汇结算，货到买方检验合格并接到卖方增值税发票后支付70%，调试完成后支付15%，保留5%的竣工资料款，保留10%的质保金待质保期满无质量问题后支付。”支付货款。杭州奥能公司已于2017年9月23日交付了货物，并于2018年1月5日前开具了全部增值税专用发票，而大庆油田建设公司于2019年12月25日、26日给付完毕全部货款，存在逾期付款的情况。依照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款的规定，杭州奥能公司诉请逾期付款的违约金应予以支持。依据双方合同约定的总价款为993500元，2018年1月5日开具增值税发票后应支付70%的价款为695450元，2017年11月13日，设备安装调试完成应付15%的价款为149025元，至2019年1月4日质保期满应付剩余15%的价款为149025元。杭州奥能公司以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.75%的1.5倍请求支付违约金符合法律规定，且大庆油田建设公司未提出违约金调整的请求，杭州奥能公司请求的违约金分段计算至2019年9月20日为111209.89元（4.75%÷360天×695450元×615天×1.5+4.75%÷360天×149025元×667天×1.5+4.75%÷360天×149025元×255天×1.5=111209.89元）。因大庆油田建设公司实际给付货款的时间为2019年12月25日，对于杭州奥能公司未主张的利息部分本院不予支持。关于大庆油田建设公司抗辩的杭州奥能公司延期交货，存在违约行为的意见，如上所述，依据现有证据并不能证明杭州奥能公司存在延期交货的违约行为，大庆油田建设公司应承担举证不能的不利后果。而对于大庆油田建设公司主张的反诉，因其在本案一审程序中并没有提交反诉状和交纳案件受理费，一审法院未受理其反诉请求，其可另行起诉主张。综上所述，杭州奥能公司的上诉请求部分成立，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销大庆市让胡路区人民法院（2019）黑0604民初6112号民事判决；二、改判大庆油田建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十五日内一次性给付杭州奥能电力设备制造有限公司逾期付款损失111209.89元；三、驳回杭州奥能电力设备制造有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费14748元，由大庆油田建设集团有限责任公司负担2537元，退回杭州奥能电力设备制造有限公司12211元（因本案一审时原告杭州奥能电力设备制造有限公司变更了诉请请求，诉请金额变更为111843.25）；二审案件受理费2537元，由大庆油田建设集团有限责任公司负担。本判决为终审判决。审判长  胡海陆审判员  高伟涛审判员  赵 楠二〇二〇年十一月二十四日法官助理赵悦书记员郭瑞娜