广东省清远市清新区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1803民初3848号原告：杨永滔，男，汉族，1987年1月29日出生，住址：广东省佛山市三水区***************，公民身份号码：440************613。被告：湖北中民建筑工程有限公司。住所地：潜江市************。统一社会信用代码：914***********129W。法定代表人：关某1。原告杨永滔诉被告湖北中民建筑工程有限公司（下称中民建筑公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月22日受理后，依法适用简易程序，于2020年11月18日公开开庭进行了审理。原告杨永滔到庭参加诉讼。被告中民建筑公司经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨永滔向本院提出的诉讼请求：1、依法判令被告立即支付原告工程欠款96145元，并从2019年12月31日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息至还清本息项时止；2、由被告承担本案的诉讼费。事实与理由：原告承接被告关于广东劳卡清远总部基地建设工程项目(工程地点：清远市清新区********)，双方于2017年10月28日签订《广东劳卡清远总部基地脚手架工程劳务分包合同》，原告已完成上述工程项目。原、被告经结算，双方确认涉案总工程款为560614.75元，被告已向原告支付了464469.75元，被告承诺尽快结清剩余工程款96145元给原告，但被告一直拒不支付该款项给原告。原告曾向多个部门反映情况，于2020年5月8日向清远市清新区信访局提出信访事项，但双方未能协商成功，清远市清新区人力资源和社会保障局作出《信访事项不予受理告知书》。虽然原、被告没有明确约定逾期付款违约金标准，但根据相关法律规定，逾期付款违约金可以参照银行同期贷款利率计算。原告为维护自身合法权益，特向法院起诉，请支持原告的诉讼请求。原告杨永滔围绕诉讼请求提交的证据：1、原告身份证，2、被告工商信息，拟证明原、被告的诉讼主体资格；3、脚手架工程劳务分包合同，4、“广东劳卡工程”项目已完工程量进度款清单，拟证明原、被告属于劳务分包合同关系；被告尚欠原告工程款96145元；5、清远市清新区信访局信访事项转送告知书，6、信访事项不予受理告知书，拟证明原告曾向多个部门反映情况，于2020年5月8日向清远市清新区信访局提出信访事项，被告也出面协商并承认欠款之事实。被告中民建筑公司没有答辩，亦未向本院提交证据。经审理查明，本院认定事实如下：中民建筑公司成立于2007年5月28日，经营范围包括房屋建筑工程施工、建筑钢结构工程安装服务。2017年10月28日，中民建筑公司（甲方）与杨永滔（乙方）签订《脚手架工程劳务分包合同》约定，一、工程概况。1、工程名称：广东劳卡清远总部基地建设工程项目；2、工程地点：清远市清新区*****。二、工程分包形式及范围。1、工程分包形式：包人工、包材料、包工具、包小型机械设备、包三级配电后的电缆电线、移动电箱、照明灯具等、包场内人力二次运输、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收、包工完场清的综合单价方式承包本工程。2、工程分包范围：按甲方提供的工程图纸、设计变更、脚手架施工方案及工作指令单，承包本项目脚手架工程(包括挖坑、立杆、驳接止扣、铺板绑扎、立柱、钢筋垫脚板及上部挑出承托和拉杆、钢丝绳、钢丝绳胶套管、踢脚板、悬挑工字钢、挂安全网等全部搭设过程，爬升脚手架除外。)施工期间加固维修和安全管理，完工拆除、材料分类、整理绑扎、堆放、场内外运输、钢棚料及附件油漆、维护、踢脚板搭设等。四、付款方式：1、本工程无预付款，先施工后付款。乙方每月25日按实际完成工程量递交申请进度款，经甲方施工员、预算员、经理审核，甲方按审核后的乙方每月实际完成工程量的60%(包括借支、伙食费)支付工程进度款，支付日期为次月15日之前。脚手架工程搭设全部完工后一个月内工程款支付至70%；脚手架全部拆除完成后1个月内工程款支付至工程总造价85%。待脚手架全部拆除(工程量结算核准)后，甲方将在工程竣工后支付剩余15%工程款(3个月内付清)。每笔工程款支付前必须经甲方施工员、预算员、项目经理审核、预算部经理审核、公司商务部副总经理审批、总经理审批，甲方财务部按资金计划审核后才支付。五、合同工期：1、开工日期暂定2018年1月20日，完工日期2018年8月20日，工期为7个月。七、双方责任：(一)甲方责任：5、若甲方不按时支付工程款，所造成的停工或损失由甲方负责。2018年12月31日，杨永滔与中民建筑公司签订《(广东劳卡工程)项目已完工程量进度款清单》，累计预结算价合计560614.75元。后被告中民建筑公司向原告支付工程款464469.75元，余款96145元至今未能付清。原告于2020年5月8日到清远市清新区信访局反映中民建筑公司拖欠其在广东劳卡清远总部基地建设项目部做工的工资，要求解决。清远市清新区人力资源和社会保障局于2020年5月25日向王太平等人出具《信访事项不予受理告知书》，告知对此信访事项不予受理。以上事实，有原告提交的证据及诉讼材料、庭审笔录、本案案卷材料在案佐证，足以证明。本院认为：本案系建设工程施工合同纠纷。被告把其承包的广东劳卡清远总部基地建设工程项目中的脚手架工程分包给原告施工，并签订《脚手架工程劳务分包合同》，因此双方存在建设工程施工合同关系。合同签订后，原告按约进场施工。经2018年12月31日结算，原告完成工程的工程款金额为560614.75元。根据合同约定，脚手架全部拆除(工程量结算核准)后，甲方将在工程竣工后支付剩余15%工程款(3个月内付清)，现工程竣工已经超过三个月，被告应向原告付清以上工程款。但被告仅支付了464469.75元，现原告起诉要求被告支付余下工程款96145元，合法有据，本院予以支持。关于原告请求被告支付利息的问题，该利息实际上是被告逾期付款的违约金，虽然原、被告双方没有约定违约金的计付方式，但被告没有按照约定的时间将工程款支付给原告，确实给原告造成一定的损失，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，被告应补偿原告相应的利息损失。但鉴于自2019年8月20日起，中国人民银行不再公布贷款基准利率，本院酌情认定由被告从2019年12月31日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息给原告，原告诉求超出部分，本院不予支持。被告湖北中民建筑工程有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其自愿放弃抗辩和质证的权利，不影响本院依照现有证据依法作出判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告湖北中民建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告杨永滔支付工程欠款96145元及利息[以96145元为基数，从2019年12月31日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付至付清款日止]；二、驳回原告杨永滔的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1101元，由被告湖北中民建筑工程有限公司负担，并于本判决生效之日起五日内向本院交纳，逾期则本院将强制执行，原告则可在本判决生效之后向本院申请退回已经缴纳的受理费1101元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  邝正兵二〇二〇年十一月二十六日书记员  丘楚瑶附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。