四川省汉源县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1823民初1104号 原告：福建省永泰永辉霞建筑劳务有限公司，地址：福建省永泰县樟城镇东街内侧****。 法定代表人：章智标，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：黄晓敏，福建元一律师事务所律师。 被告：宜昌江明峰达建设工程有限公司，地，地址：宜昌市城东大道**/div> 法定代表人：王玉江，该公司总经理。 原告福建省永泰永辉霞建筑劳务有限公司（以下简称永辉霞公司）与被告宜昌江明峰达建设工程有限公司（以下简称江明峰达公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告永辉霞公司的委托诉讼代理人黄晓敏到庭参加了诉讼，被告江明峰达公司经本院依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告永辉霞公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告于2017年6月27日签订的《劳务分包合同》；2、判令被告向原告退还履约保证金人民币400000元及支付资金占用利息（利息计算方式以400000元为基数，从起诉之日起按年利率6%计算至款清之日止）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告因承建汉源县新县城至××镇××路××段工程，于2017年6月27日与原告就该合同段桥梁Ｔ梁、箱梁预制安装签订了《劳务分包合同》，并对工程承包范围、工程分包方式、履约保证金、工程进度、工程质量、工程结算程序和方式等内容进行约定。之后，原告通过杜其生账户向被告汇入履约保证金400000元，并积极组织人员及设备准备进场，但被告以不具备开工条件，多次拒绝原告进场施工。为此，原告派人前往被告处进行协商，被告的负责人明确告知因投资方原因整个工程项目已停滞，无法再继续进行，并答应会尽快退还工程履约保证金。然而，时过三年之久，虽经原告多次催讨，但被告始终未退还履约保证金。因此，原告特诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。 被告江明峰达公司辩称，1、对原告出具的中国建设银行客户回单被告方予以认可。2、被告方不是实际债务人。本案中原告向被告公户转账400000元属实，但转账用途为汉源县新县城至××镇××路××段××箱梁预制安装工程项目的履约保证金，被告并非该项目施工方，系受湖北安新恒益建筑劳务有限公司汉九公路项目部委托与原告签订合同并代收履约保证金。签订合同时，被告已明示原告本项目承包方为湖北安新恒益建筑劳务有限公司汉九公路项目部，履约保证金实际收取方为湖北安新恒益建筑劳务有限公司汉九公路项目部，因此我方不是实际债务人，不承担退还履约保证金的责任。3、原告请求由被告方支付履约保证金利息，被告方不予认可。汉源县新县城至××镇××路××段工程因建设方项目运作原因，目前处于暂停阶段，项目并未取消，双方未办理劳务合同解除手续，合同也未约定履约保证金利息。4、原告请求退还履约保证金，被告方不予认可。汉源县新县城至××镇××路××段工程因建设方项目运作原因，目前处于暂停阶段，项目并未取消。根据合同第十六条其他事宜约定本合同在乙方交纳现金履约担保并经双方签字后方可生效，结清结算款后自动失效，本工程未完工，工程结算及工程退场手续未办理，因此本合同未达到解除条件；根据合同第十一条乙方的权利和义务约定“1、本合同一经签字生效，即视为乙方在签订合同之前，已对现场和其周围环境以及相关资料进行了详细、认真的查看和核查，并对以下几点内容已经查明：ａ.现场的地形地貌和特征；ｂ.水文和气象条件；ｃ.设计图纸、施工方案、工艺流程、技术要求及监理程序；ｄ.实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需要做的工作范围、性质；ｅ.安全不利因素；ｆ.其他意外风险及资料；并且，乙方已将上述因素对工程的影响已在合同中予以考虑”及第七条工程进度约定因设计变更、工程实体首件试验、征地拆迁、管线迁移等原因导致的停工，工期可适当顺延。停工期间乙方机械设备、人员务工等损失费用由乙方自行承担，乙方无权向甲方提出任何索赔要求，乙方因此而拒绝履行合同的，视为乙方违约。本项目虽然处于停工阶段，原告仍需履行合同责任，否则我方可视为原告违约，追究其违约责任。根据合同第三条履约保证金约定劳务工程完成50%以后，若分包工程进展顺利，经甲方上级公司批准后，可返还50%的履约保证金，工程完工、工程结算及工程退场手续办理完毕，且履约良好的单位，可返还剩余的履约保证金。目前项目暂停，原告未完成约定的工程量，因此不符合退还履约保证金的条件。5、原告请求被告方退还400000元履约保证金，被告方不予认可。汉源县新县城至××镇××路××段工程因建设方项目运作原因，原告未进场施工，工程量为零，不具备合同约定的结算条件。经过原告与湖北安新恒益建筑劳务有限公司汉九公路项目部友好协商，由原告提供银行账号，被告于2019年1月通过该项目总包单位武汉市市政路桥有限公司划拨退还履约保证金100000元整，目前原告实际缴纳的履约保证金为300000元整。 本院经审理认定事实如下：2017年6月27日，江明峰达公司作为甲方与乙方永辉霞公司签订了《汉源县新县城至××镇××路××段Ｔ梁、箱梁预制安装劳务分包合同》。合同载明：第一条第3款第（1）项甲方负责预制梁场平并移交给乙方，乙方负责预制梁场、龙门吊和存梁区的建设，所有权属于甲方。Ｔ梁、箱梁预制过程中梁场的维修处理由乙方负责，相关费用已包含在分包单价或总价中。第三条履约保证金为肆拾万元（400000元）。在签订合同前，乙方以公司转账方式向甲方缴纳。劳务工程完成50%以后，若分包工程进展顺利，经甲方上级公司批准后，可返还50%的履约保证金，工程完工、工程结算及工程退场手续办理完毕，且履约良好的单位，可返还剩余保证金。自签订合同之日起5个工作日内，甲方未收到乙方履约保证金转账，视为乙方自动放弃本合同。第十一条第3款乙方在签订合同同时要填写进场设备和现场管理人员名单，并确保按名单上的人员和设备进场，甲方定期进行履约检查。乙方指派一名驻工地代表黄亚兵负责本工程的施工管理工作……合同签订后，永辉霞公司于2017年6月30日通过杜其生账户向江明峰达公司转账支付了400000元履约保证金，转账用途中载明：履约保证金黄亚兵。后因该工程不具备施工条件且工程无限期停工，永辉霞公司至今未进场施工。现永辉霞公司认为双方虽然签订了合同，但因工程尚不具备施工条件，已无法达到合同目的，遂诉至本院，提出前述主张。 另查明，永辉霞公司无法进场施工后，双方经协商，江明峰达公司于2019年1月向永辉霞公司退还了100000元履约保证金。本案庭审过程中，永辉霞公司认可江明峰达公司已向其退还了100000元履约保证金，并明确要求江明峰达公司退还的履约保证金数额为300000元。 认定上述事实的证据有：原、被告的工商登记信息，《汉源县新县城至××镇××路××段Ｔ梁、箱梁预制安装劳务分包合同》，中国建设银行客户回单、情况说明以及双方当事人的陈述等。 本院认为，原告永辉霞公司与被告江明峰达公司于2017年6月27日签订的《汉源县新县城至××镇××路××段Ｔ梁、箱梁预制安装劳务分包合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律、法规强制性规定，合法有效，本院依法予以确认。原、被告双方应当按照合同约定如实履行合同义务和行使合同权力。合同签订后，原告永辉霞公司依照合同约定向被告江明峰达公司支付了400000元履约保证金，但因工程不具备施工条件且无限期停工，导致原告永辉霞公司至今无法进场进行施工，双方合同目的至今仍无法实现。因此，基于公平原则考虑，在因其他原因导致双方无法实现合同目的情况下，原告永辉霞公司要求解除双方于2017年6月27日签订的《汉源县新县城至××镇××路××段Ｔ梁、箱梁预制安装劳务分包合同》符合法律规定，本院依法予以支持。因该合同尚未实际履行，合同解除后，被告江明峰达公司应当退还原告永辉霞公司已向其支付的履约保证金。双方前期通过协商，被告江明峰达公司已经在2019年1月向原告永辉霞公司退还了100000元履约保证金，故就被告江明峰达公司应当退还原告永辉霞公司的履约保证金数额，本院根据原、被告双方的陈述以及查明的情况依法确认为300000元。双方签订的合同并未就资金占用利息进行约定，且导致合同无法履行直至解除的根本原因也不在于被告江明峰达公司，故对原告永辉霞公司要求被告江明峰达公司支付资金占用利息的诉请，本院依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，缺席判决如下： 一、解除原告福建省永泰永辉霞建筑劳务有限公司与被告宜昌江明峰达建设工程有限公司于2017年6月27日签订的《汉源县新县城至××镇××路××段Ｔ梁、箱梁预制安装劳务分包合同》； 二、由被告宜昌江明峰达建设工程有限公司在本判决生效后十日内退还原告福建省永泰永辉霞建筑劳务有限公司履约保证金300000元； 三、驳回原告福建省永泰永辉霞建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费7300元，减半收取3650元，由原告福建省永泰永辉霞建筑劳务有限公司负担1150元，由被告宜昌江明峰达建设工程有限公司负担2500元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省雅安市中级人民法院。 审判员 李 舟 二〇二〇年十一月四日 书记员 陈彦频 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。