广东省中山市第一人民法院行 政 判 决 书（2020）粤2071行初94号原告：陈庆延，男，1957年8月3日出生，汉族，住广东省中山市***************，公民身份号码440************036。委托代理人：钱曾亿、温观生，广东中元（中山）律师事务所律师。被告：中山市南朗镇人民政府，住所地广东省中山市*******，统一社会信用代码114************045。法定代表人：许行，镇长。委托代理人：梁剑夫，该镇政府工作人员。委托代理人：林慧敏，广东君品律师事务所律师。被告：中山市南朗镇建设发展公司，住所地广东省中山市*******，统一社会信用代码914**********010XJ。法定代表人：梁赐辉。委托代理人：林慧敏，广东君品律师事务所律师。第三人：中山市交通发展集团有限公司，住所地广东省中山市东区**************轴，统一社会信用代码914***********163C。法定代表人：王强，总经理。委托代理人：殷坤仪、苏燕顺，广东保信律师事务所律师。原告陈庆延不服被告中山市南朗镇人民政府（以下简称南朗镇政府）、中山市南朗镇建设发展公司（以下简称南朗建设发展公司）行政协议，于2020年1月6日向本院提起行政诉讼。本院于2020年1月7日立案后，依法向被告南朗镇政府、南朗建设发展公司送达了起诉状副本及应诉通知书。因中山市交通发展集团有限公司（以下简称交通公司）与本案被诉行政行为有利害关系，本院依法追加其为第三人参加诉讼。本院依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案。原告陈庆延及委托代理人钱曾亿、温观生，被告南朗镇政府的委托代理人梁剑夫、林慧敏，被告南朗建设发展公司的委托代理人林慧敏，第三人交通公司的委托代理人殷坤仪、苏燕顺到庭参加诉讼。诉讼中，原告陈庆延和被告南朗建设发展公司以协商解决为由分别向本院申请扣除两个月审限，本院予以准许。本案现已审理终结。2013年9月30日，被告南朗建设发展公司受南朗镇政府委托与原告陈庆延的父亲陈里杯签订《东部快线（榄横段）建设工程征收土地安置协议书》（以下简称《安置协议书》）。原告陈庆延诉称，2013年7月15日，因东部快线（即翠亨快线）第二合同段（榄横段）工程建设需要，南朗镇政府征收其父亲陈里杯的土地及其附上房屋，南朗建设发展公司受南朗镇政府委托，与其父亲陈里杯签订《补偿协议书》，约定征收其父亲陈里杯位于中山市***榄***********的土地及其附上房屋[土地证号：中府集建（总）字第2631**，用地面积450.67平方米，土地性质为集体用地，用途为住宅，房产证号：粤房字第47914**]。2013年9月30日，其父亲陈里杯与南朗建设发展公司签订《安置协议书》，约定南朗建设发展公司将位于中山市********（即*****原厂房用地上）的土地按1:1的土地面积作为置换土地交付给其父亲陈里杯，南朗建设发展公司负责将安置土地完善用地手续并办理变更为国有商住功能，三通一平后交付给其父亲陈里杯，上述费用均由南朗建设发展公司承担。同时，其父亲陈里杯支付征收土地与安置土地的差价74360元给南朗建设发展公司。南朗建设发展公司应于签订本协议之日起两年内交付安置土地并办妥土地使用权证给其父亲陈里杯，逾期的，应向其父亲陈里杯支付每月安置补偿费3891元直至交付安置土地并办妥土地使用权证之日止。签订安置协议书时，因其父亲陈里杯年事已高，故其父亲陈里杯要求将安置土地的土地使用权证办证到其名下。协议签订后，两被告仍未向其交付约定的安置土地，亦未为其办理安置土地的土地使用权证。此外，南朗建设发展公司应自2015年9月30日起支付安置补偿费3891元/月，而南朗建设发展公司先后共支付了36个月的安置补偿费，即南朗建设发展公司仅支付至2018年9月30日的安置补偿费，之后再未向其支付。其父亲陈里杯在前述协议中已明确约定，由南朗建设发展公司将安置用地的土地使用权证办到其名下，每月的安置补偿费亦由南朗建设发展公司支付给其。陈里杯与方月群为夫妻关系，陈里杯于2016年6月15日去世，方月群于1999年7月12日去世，两人育有七名子女，分别为陈艳霞（原姓名陈和绮）、陈和顺（原姓名陈和信）、陈和志、陈和泗、陈庆延、陈杏扬（原姓名陈庆扬）、陈艳芳（原姓名陈和女），其中陈和顺先于陈里杯、方月群死亡，于1972年去世。2013年11月14日，在广东威格信律师事务所律师黄正熙律师的见证下，陈里杯及其子女签署《赠与及放弃继承声明》，陈里杯放弃继承方月群在该安置用地的份额；陈艳霞、陈和志、陈和泗、陈杏扬、陈艳芳五人放弃继承陈里杯、方月群在该安置用地的份额，同意由其一人继承陈里杯、方月群该安置用地的全部份额。陈和顺的儿子程子健于2017年8月23日签署《放弃继承权声明书》，表示放弃继承该安置用地。故，其为陈里杯的唯一合法继承人，为本案的适格原告。综上，为维护合法权益，请求法院判令：1.两被告连带向原告交付位于中山市********（即*****原厂房用地上）用地面积为450.67平方米的安置土地（用途为国有出让商住用地），并办妥土地使用权证。2.两被告连带向原告支付安置补偿费（自2018年9月30日起，按每月3891元计付至实际交付安置土地及办妥土地使用权证之日止，其中暂计至2019年12月30日，合计为58365元）；3.两被告承担本案诉讼费用。被告南朗镇政府辩称，1.本案应为民事案件，不应作为行政案件受理。根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二十八条第二款的规定，并参照《最高人民法院关于受理房屋拆迁、补偿、安置等案件问题的批复》以及《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十五条的规定，涉案《补偿协议书》和《安置协议书》由平等民事主体之间签订，应作为民事案件受理。2.原告提起本案行政诉讼，依法应驳回原告的起诉。首先，交通公司委托其处理中山市东部快线第二标段（榄横段）的土地征收及补偿工作，经委托机关同意，其转委托南朗建设发展公司处理具体土地征收和安置补偿工作，因此，其与南朗建设发展公司在本案中仅作为受托机关，并不是本案适格被告。另，根据合同相对性原则，其不是涉案合同的相对方，因此其不是本案适格被告。其次，陈里杯分别于2013年7月15日和2013年9月30日签订涉案《补偿协议书》和《安置协议书》，但陈里杯和原告在合同约定的两年办证期限届满（最迟至2015年9月29日）之后，直至2020年1月6日才提起本案诉讼，起诉期限已超过法定起诉期限。3.其在转委托之后仍积极处理补偿安置工作，代为收取、拨付补偿款以及联系国土部门进行土地置换，但由于政策原因才无法实现土地置换，并非其过错。4.由于客观原因无法实现土地置换，只能以货币形式进行合理补偿，补偿标准应参照《中山市国有土地上房屋征收与补偿办法》第二十五条的规定，即不低于土地征收时被征收土地的市场价格，土地价值由具有相应资质的评估机构依据有关规定评估确定。被告南朗建设发展公司辩称，1.本案应为民事案件，不应作为行政案件受理。2.原告提起本案行政诉讼，依法应当驳回原告起诉。首先，作为一般民事主体，其既不是行政机关，也不是法律法规规章授权组织，不应作为行政诉讼的被告，同时，其仅为受委托人，不是本案适格被告。其次，原告提起本案行政诉讼，其起诉已超过法定起诉期限，依法应驳回起诉。3.其接受委托之后积极处理征地补偿合同并支付补偿款，但土地置换工作并不属于其所能处理的事项，且因政策原因导致无法实现土地置换，并非其过错。4.由于客观原因无法实现土地置换，只能以货币形式进行合理补偿，补偿标准应参照《中山市国有土地上房屋征收与补偿办法》第二十五条的规定，即不低于土地征收时被征收土地的市场价格，土地价值由具有相应资质的评估机构依据有关规定评估确定。第三人交通公司述称，1.其不是本案适格被告。2.本案建设工程是合法的建设项目。3.其已经就安置地足额支付补偿款。经审理查明，因东部快线第二合同段（榄横段）工程建设需要，需征收陈里杯位于中山市********的房地产一宗，上述房地产的土土地证号为中府集建（总）字第2631**土地面积为450.67平方米，用途为住宅，使用权类型为集体。2013年7月15日，被告南朗建设发展公司受南朗镇政府委托与陈里杯签订《补偿协议书》，约定双方以异地产权调换土地的形式进行安置，调换土地选址在中山市********厂房位置，按陈里杯原土地证面积450.67平方米同等进行调换，有关《调换用地协议》另行签订。2013年9月30日，南朗建设发展公司（甲方）受南朗镇政府委托与陈里杯（乙方）签订《安置协议书》，约定“二、土地安置方式。双方经协商，确定采用土地调换的形式。1、土地调换的安置概况。经甲、乙双方同意，甲方提供安置土地位于南朗镇*****（即*****原厂房用地上，具体位置见附图），并按乙方原土地使用权证的用地面积（450.67平方米）进行1:1安置。2、土地调换的安置应符合以下标准：（1）甲方提供给乙方的安置地，应当符合国家土地法的法律法规及规划条件；（2）甲方提供给乙方的安置地（即*****原厂房用地上），甲方需首先将该用地完善用地手续并办理变更商住功能后，再按有关手续再供地给乙方，涉及办理土地使用权证的费用由甲方负责。（3）甲方提供给乙方的安置地，三通一平的费用由甲方负责。……五、安置地的办证及相应的违约责任。（1）甲方承诺在双方签订本协议之日起两年内通过合法手续将上述安置地办理好土地使用权证，现今乙方考虑年事已高，要求将安置用地的土地使用权证办证到其子陈庆延名下，有关继承公证或合法的法律文书等资料由乙方合法继承人提供。（2）如非因乙方原因甲方在约定的时间未完成办理的，甲方需按双方签署的《补偿协议书》约定每月租金3891元补偿给乙方作为安置费，补偿费期限直至甲方办理好土地使用权证给乙方为止。……”合同签订后，陈里杯按照上述合同约定，将原住宅用地即中府集建（总）字第263123号土地权利证书所载明土地及土地使用证等有关证件资料交付给南朗建设发展公司，但南朗建设发展公司并未按照合同约定向陈庆延交付土地并为其办理安置地的土地使用权证。另，南朗建设发展公司自2015年10月1日开始支付陈庆延逾期办证安置补偿费，已支付至2018年9月30日。陈庆延不服，为维护合法权益，诉至本院，提出前述之诉讼请求。另查明，南朗建设发展公司自2015年10月1日开始支付陈庆延逾期办证安置补偿费，每3个月支付一次，均通过中国工商银行转账方式支付，每次11673元，共计支付了12次，共36个月。上述情况，庭审中原、被告双方均予以确认。又查明，南朗建设发展公司属于南朗镇政府的镇属企业，南朗建设发展公司受南朗镇政府委托签订涉案《东部快线（榄横段）建设工程征收土地安置协议书》。再查明，陈里杯与方月群是夫妻，方月群于1999年7月12日去世，陈里杯的父母与方月群的父母均在解放前后期间去世，陈里杯与方月群共生育7个子女，分别为陈艳霞、陈和信、陈和志、陈和泗、陈庆延、陈杏扬、陈艳芳，其中陈和信于1972年去世。2013年3月20日，陈里杯订立遗嘱，遗嘱载明由陈庆延继承陈里杯的涉案房地产。2013年11月14日，陈里杯、陈庆延向南朗建设发展公司发布《赠与及放弃继承声明》，声明陈里杯将其享有的涉案安置用地的所有权份额赠与给陈庆延，陈艳霞、陈和志、陈和泗、陈庆延、陈杏扬、陈艳芳表示同意，陈里杯、陈艳霞、陈和志、陈和泗、陈杏扬、陈艳芳放弃继承方月群在涉案安置地的份额，同意由陈庆延一人继承方月群在该安置用地的全部份额，同意安置用地的物权由陈庆延一人享有，陈庆延同意由其一人继承陈里杯、陈艳霞、陈和志、陈和泗、陈杏扬、陈艳芳等放弃的继承份额，陈里杯、陈艳霞、陈和志、陈和泗、陈庆延、陈杏扬、陈艳芳等7人在广东威格信律师事务所律师黄正熙的见证下，在上述《赠与及放弃继承声明》上签字确认。陈里杯于2016年6月15日去世。陈和信的儿子程子健出具《放弃继承权声明书》，声明对陈里杯的遗产即涉案房地产享有法律规定的继承权，并自愿全部放弃陈里杯的上述遗产的一切继承权利。本院认为，陈庆延作为陈里杯的合法继承人，对涉案被置换房地产拥有合法继承权，且涉案安置协议书载明将安置地的土地使用权证办证到陈庆延名下，因此，陈庆延具备本案原告诉讼资格。南朗建设发展公司属于南朗镇政府的下属企业，南朗镇政府为了辖区交通建设需要，委托南朗建设发展公司与陈里杯签订涉案《补偿协议书》以及《安置协议书》，因此南朗建设发展公司的行为所产生的后果应由南朗镇政府承担法律责任。涉案安置协议书系南朗镇政府为履行交通基础设施建设职权签订的相关协议，属行政协议的范畴，因相关协议履行发生争议，符合人民法院行政诉讼的受案范围，对南朗镇政府和南朗建设发展公司提出涉案土地置换合同属于民事合同、涉案诉讼不属于行政诉讼受案范围的主张，理据不充分，本院不予采纳。根据《土地登记办法》第三条第二款“申请人应当依照本办法向土地所在地的县级以上人民政府国土资源行政主管部门提出土地登记申请，依法报县级以上人民政府登记造册，核发土地权利证书”的规定，县级以上人民政府国土资源行政主管部门负责辖区内的土地登记事宜，县级以上人民政府在辖区内负责核发土地权利证书。本案中，南朗镇政府不是国土资源行政主管部门，不负责土地登记事宜，亦无核发土地权利证书的职权。因此，办理涉案安置土地的土地使用权证并不是南朗镇政府的法定职责范围，故陈庆延要求南朗镇政府、南朗建设发展公司向其交付并办理涉案安置地的土地使用权证的主张没有法律依据，本院不予支持。然而，涉案《安置协议书》由双方自愿协商签订，意思表示真实有效，约定内容不违反法律法规的强制性规定，因此，涉案《安置协议书》合法有效。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十八条第一款“被告不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除本法第十二条第一款第十一项规定的协议的，人民法院判决被告承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任”的规定，本案中，涉案合同签订后，陈里杯已依照合同约定将原住宅用地及土地使用证等有关证件资料交付给南朗建设发展公司，但南朗镇政府至今仍未按照合同约定协助陈庆延办理好涉案安置地的土地使用权证，也就是说，南朗镇政府并未履行该合同约定的义务，已构成违约。陈庆延要求南朗镇政府承担继续履行涉案《安置协议书》的主张，本院予以支持。故，虽然办理土地使用权证不是南朗镇政府的法定职责范围，南朗镇政府亦无权为陈庆延办理涉案450.67平方米安置地块的土地使用权证，但南朗镇政府应当按照合同约定，继续履行协助陈庆延办理涉案450.67平方米安置地块的土地使用权证的义务。对于陈庆延要求南朗镇政府、南朗建设发展公司支付安置补偿费（自2018年9月30日起，按每月3891元计付至实际交付安置土地及办妥土地使用权证之日止，其中暂计至2019年12月30日，合计为58365元）的诉讼请求，因涉案《安置协议书》中约定未在约定时间内完成办理安置地土地使用权证的，由南朗建设发展公司按照每月租金3891元补偿给陈里杯作为安置费，陈庆延作为陈里杯涉案置换地的合法继承人，因此，南朗镇政府应依照协议约定支付陈庆延安置费，因南朗镇政府已支付至2018年9月30日，因此，南朗镇政府需自2018年10月1日起按照每月3891元支付陈庆延安置费，陈庆延要求暂计至2019年12月30日，共计58365元。综上所述，陈庆延要求南朗镇政府、南朗建设发展公司协助为其办理涉案安置土地土地使用权证以及向其支付安置补偿费（自2018年9月30日起，按每月3891元计付至实际交付安置土地及办妥土地使用权证之日止，其中暂计至2019年12月30日，合计为58365元）的诉讼请求，理据充分，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十八条第一款的规定，判决如下：一、被告中山市南朗镇人民政府继续履行《东部快线（榄横段）建设工程征收土地安置协议书》，于本判决生效之日起六个月内协助原告陈庆延办理450.67平方米安置地块的土地使用权证。二、被告中山市南朗镇人民政府继续依照《东部快线（榄横段）建设工程征收土地安置协议书》支付原告陈庆延安置费（自2020年1月1日起，按每月3891元，计至办好土地使用权证为止），并于本判决生效之日起二个月内向原告陈庆延支付2018年10月1日至2019年12月30日的安置费58365元。三、驳回原告陈庆延的其他诉讼请求。案件受理费50元，由被告中山市南朗镇人民政府负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  李秀华人民陪审员  刘华民人民陪审员  梁卫彬二〇二〇年十一月六日书 记 员  郝晓燕李凯琳