湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书(2020)湘0104民初13444号原告:谭振龙,男,1995年2月2日出生,汉族,户籍所在地湖南省沅江市，现住长沙市岳麓区。委托诉讼代理人谭述林，男，1966年3月1日出生，汉族，户籍所在地湖南省沅江市，系谭振龙之父。被告:湖南漫家装饰设计工程有限公司，住所地长沙市雨花区中意一路**高时代广场****。法定代表人:曹伟。被告:曹伟,男。1984年10月9日出生,汉族,住长沙市天心区。原告谭振龙与被告湖南漫家装饰设计工程有限公司(以下简称“漫家装饰公司”)、被告曹伟装饰装修合同纠纷一案,本院于2020年10月13日立案后,依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告谭振龙及其委托诉讼代理人谭述林到庭参加了诉讼,被告漫家装饰公司、被告曹伟经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告谭振龙向本院提出诉讼请求:一、被告湖南漫家装饰设计工程有限公司、被告曹伟返还工程未完工款18100元;二、被告湖南漫家装饰工程有限公司、被告曹伟因未依合同及时交房向原告支付延时违约金5580元；三、被告湖南漫家装饰工程有限公司、被告曹伟支付合同违约金9600元。四、本案诉讼费用由两被告承担。事实与理由:2020年3月22日,原告谭振龙与被告漫家装饰公司签订《家庭装饰装修施工合同》,根据合同约定,漫家装饰公司承接原告上述房屋的装饰装修工程,合同开工期2020年3月22日,合同竣工期2020年5月23日。签订合同后,原告向漫家装饰公司支付了第一、二期工程款28800元和14000元后,被告只完成合同一期工程的大部分，此后原告多次催促，被告仍以各种理由搪塞拒不施工，以致工程装修烂尾至今。为维护自身合法权益,原告特提起诉讼。被告漫家装饰公司、被告曹伟经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼,亦未向本院提交书面答辩意见,视为其放弃答辩、质证、举证和辩论的权利。经审理查明:原告系位于湖南省长沙市岳麓区××公寓××栋××房的所有权人,原告谭振龙（甲方）与被告漫家装饰公司（乙方）于2020年3月22日签订了一份《家庭装饰装修施工合同》,合同约定由被告漫家装饰公司承包甲方位于长沙市岳麓区××公寓××栋××房的装饰装修工程,合同第一条约定工程面积35平方米,工程总价48000元。乙方包工包材，制安、主材工程期限60个工作日（2020年3月23日至2020年5月23日），家具、配饰部分安装期7个工作日（2020年5月24日至2020年5月31日）。合同第十四条约定,任何一方未履行合同约定或违反国家法律法规，给对方造成损失，应承担赔偿责任；造成合同无法继续履行的，另一方有权解除合同，并由责任方按工程总价的20%向另一方支付违约金，并赔偿对方相应的损失；因任何一方的原因导致延期开工或中途停工或工期延误的，一方应赔偿另一方因停工、窝工、延期造成的全部损失，且每停工或窝工或延期一天应支付违约金30元／天，直至重新开工为止。原告于2020年3月22日向被告漫家装饰公司支付第一期工程款28800元,于2020年7月22日向被告漫家装饰公司支付中期装修款14000元。合同签订后被告漫家装饰公司仅完成了一期中的部分工程，余下工程一直没有按期进行。2020年9月3日双方就装修工程进行协商，被告漫家装饰公司向原告谭振龙出具《欠条》一张,《欠条》载明:今我公司欠奥克斯公寓Ｓ5栋1020谭振龙装修款退款壹万捌仟壹佰元人民币整（18100.00），我公司承诺将此费用从2020年10月开始分六次每月付款3000.00，若未按期付款谭振龙可向长沙雨花区人民法院起诉，本人曹伟（身份证：43092119********）作为公司法人担保并起连带责任。被告漫家装饰公司作为欠款人在《欠条》上盖章确认,被告曹伟作为担保人亦在《欠条》上签名确认。此后被告一直未还款,原告催要未果,遂诉至法院。上述事实有到庭当事人的当庭陈述及家庭装饰装修施工合同、收条、微信转账凭证、承诺书、欠条、装修明细单等证据予以证实,本院予以确认。本院认为,原告谭振龙与被告漫家装饰公司签订的《家庭装饰装修施工合同》系双方当事人真实的意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,亦不违背公序良俗,无法定无效情形,合同依法成立并生效,双方均应严格按照合同的约定履行自己的义务。原告按照合同约定向被告漫家装饰公司转账支付了42800元工程款。因被告漫家装饰公司延期施工仍无法履行合同,双方结算后,被告漫家装饰公司向原告出具欠条确认漫家装饰公司退还原告装修款18100元（该款限于2020年10月开始每月退款3000元），被告谭伟作为担保人在欠条上签字，并愿意作为公司法人对该款承担连带责任,该条应视为谭伟自愿为被告漫家装饰公司返还原告的工程款承担连带保证责任。上述欠条出具后，应视为原、被告双方签订的《家庭装饰装修施工合同》已实际解除。上述款项约定的前期还款期限到期后，被告未按约偿还，在本院依法通知被告应诉时亦不到庭参加诉讼，故对原告主张被告漫家装饰公司、曹伟返还工程款18100元的诉讼请求,本院予以支持。案涉装修合同约定合同无法履行的，应由责任方按工程总价的20%向另一方支付违约金，另每停工或窝工或延期一天应支付违约金30元/天给原告。现被告漫家装饰公司未依约完成装修工程项目,依法应承担相应的违约责任。因合同中违约金标准计算过高,结合原告的实际损失，本院酌情认定被告漫家装饰公司需向原告支付工程总价款48000元的20%即9600元作为装修工程的违约金,对超出部分不予支持。被告漫家装饰公司、被告曹伟经本院传票传唤无正当理由未到庭,视为放弃抗辩权利。综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定,判决如下:一、限被告湖南漫家装饰设计工程有限公司、被告曹伟于本判决生效之日起十日内返还原告谭振龙工程款18100元;二、限被告湖南漫家装饰设计工程有限公司在于判决生效之日起十日内支付原告谭振龙违约金9600元;三、驳回原告谭振龙的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取316元，由被告湖南漫家装饰设计工程有限公司及被告曹伟负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  李鑫连二〇二〇年十一月二十五日法官助理谢灵尧书记员陈洁附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第八条依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付迟延履行金。