广西壮族自治区平果市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1023民初2720号 原告:云南宏泰建筑劳务公司，住所地：云南省昆明市五华区黑林铺建发曦城商业广场****，统一社会信用代码：91530102346733682J。 法定代表人：李啟泰，总经理。 委托诉讼代理人：高加良，云南亮剑律师事务所律师。 被告：云南建投机械制造安装工程有限公司，住所，住所地：云南省嵩明县杨林镇十四机械总厂社会信用代码：91530127216902062T。 法定代表人：蒋黎刚，董事长。 委托诉讼代理人:崔雨竹，该公司职工。 原告云南宏泰建筑劳务公司与被告云南建投机械制造安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月8日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年10月23日公开开庭进行了审理。原告云南宏泰建筑劳务公司的委托诉讼代理人高加良及被告云南建投机械制造安装工程有限公司的委托诉讼代理人崔雨竹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告云南宏泰建筑劳务公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告立即支付原告拖欠工程款338254.88元，并自2019年3月14日起按中国人民银行同期同类贷款年利率4.75%支付逾期付款利息至实际付清之日止，暂计至2020年7月15日为24100元，本息合计362354.88元；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年7月30日，原、被告签 订广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电部分公用系统及附属工程全厂场平土石方及厂区管道支架建筑工程《管廊钢结构及管道安装工程承包协议》，分包了被告承包的位于广西百色平果市中国铝业广西分公司原电解厂厂址内的厂区管廊钢结构预制安装工程。原告履行了合同义务，现工程已经完工验收合格交付使用。2019年3月24日甲乙双方共同作出云南建投机械制造安装工程有限公司《广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电部分公用系统及附属工程全厂平土石方及厂区管道支架建筑工程管廊钢结构及管道安装工程分包结算书》，经结算应当支付给原告工程款共计2928254.88元，被告支付了大部分工程款，还尚欠338254.88元未支付，为维护原告的合法权益，特向人民法院提起诉讼。 原告云南宏泰建筑劳务公司为证明其主张，向本院提交了证据：1.国家企业信息公示；2.广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电部分公用系统及附属工程全厂平土石方及厂区管道支架建筑工程《管廊钢结构及管道安装工程承包协议》；3.《广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电部分公用系统及附属工程全厂平土石方及厂区管道支架建筑工程分包结算书》。 被告云南建投机械制造安装工程有限公司辩称，1.欠付工程款的金额应为321116.88元；2.根据合同第五条约定，工程竣工验收合格后留10%质保金，一年后无质量问题再支付。截至2020年3月底质保期届满，因合同履行期间国家突发新冠疫情的不可抗力影响，导致合同履行困难，根据合同法一百一十七条请求法院酌情免除被告关于质保金部分逾期支付责任。 被告云南建投机械制造安装工程有限公司为证明其主张，向本院提交了证据（证据编号顺延）：4.分包结算书；5.付款凭证。 经质证，被告对原告提交的证据1无异议，对证据2有异议，认为仅能证明双方存在合同关系，对证据3有异议，认为双方结算价款应为2911116.88元。原告对被告提交的证据4有异议，认为结算总价计算错误，对证据5无异议。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的部分，本院予以确认。对有争议的证据和事实，因各自无相反证据予以否定，且该类证据确与双方诉辩事由具有一定关联性，故本院亦作为定案的参考依据。 根据上述证据以及庭审笔录，本院确认案件事实如下： 2017年7月30日，原告云南宏泰建筑劳务公司与被告云南建投机械制造安装工程有限公司签订了广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电部分公用系统及附属工程全厂场平土石方及厂区管道支架建筑工程《管廊钢结构及管道安装工程承包协议》，约定原告分包被告位于广西百色平果市中国铝业广西分公司原电解厂厂址内的厂区管廊钢结构预制安装工程。协议中双方约定，工程竣工验收合格，工程结算审计完成并按相关部门要求办理结算资料归档后留10%质量保证金，待质保期（一年）满无任何质量问题后支付。原告履行了合同义务，工程已经完工验收合格并交付使用。2019年3月25日原、被告双方共同作出《广西华磊轻合金材料项目热电部分公用系统及附属工程施工全厂场平土石方及厂区管道支架建筑工程管廊钢结构及管道安装工程分包结算书》，结算金额为2911116.88元，其中分包结算明细表内容为：（一）合同范围内部分：1.管廊钢结构及管道安装工程（制作）合计1460408.40元，2.管廊钢结构及管道安装工程（安装）合计1460408.40元；（二）合同范围外增加部分：1.制作场地转移材料倒运费及过路支架拆装合计62157.13元，2.全厂过路桁架增高部分合计17138元；（三）应扣费用：1.百色加工基地钢板制作合计11522.40元，2.检修爬梯安装合计24000元，3.庞亮组安装工作合计36334.65元；合计（一）+（二）-（三）2911116.88元。被告累计支付了2590000元。2020年3月25日，质保期届满，因被告未支付质保金和工程尾款，原告向本院提起诉讼。 本院认为，原、被告签订的《管廊钢结构及管道安装工程承包协议》合法有效，双方应按照合同约定履行义务，该工程已竣工验收合格并投入使用，被告应及时支付工程款。关于工程结算价款。原、被告双方经结算并形成结算书，且双方均对分项结算明细表的各项费用进行审核并加盖公司印章，按 4 照分项结算明细表的数据，工程价款合计为（一）+（二）-（三）即1460408.40+1460408.40+62157.13+17138-11522.40-24000-36334.65=2928254.88元。结算书合计价款为2911116.88元，属计算错误，本院予以纠正，确定本案工程价款为2928254.88元。双方签订的工程承包协议约定，工程结算审计完成并按相关部门要求办理结算资料归档后留10%质量保证金，结算时即2019年3月25日被告应当支付工程价款2635429.39元（2928254.88元×90%），被告累计支付了2590000元，尚有45429.39元工程款未付，已构成违约。因双方未约定逾期付款违约责任，现原告主张自2019年3月25日起计算逾期利息，按中国人民银行同期同类贷款年利率4.75%计付，符合法律规定，本院予以支持。关于质保金，质保期届满期限为2020年3月25日，被告应当依约支付292825.49元（2928254.88元×10%）。关于逾期支付质保金的利息，因新冠肺炎疫情造成的不可抗力影响，被告未能及时复工复产，公司经营陷入困境，继续履行合同困难，被告申请免除部分逾期支付质保金的违约责任。根据最高人民法院《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(一)》第三条第（二）项规定“……继续履行合同对于一方当事人明显不公平，其请求变更合同履行期限、履行方式、价款数额等的，人民法院应当结合案件实际情况决定是否予以支持”，被告申请免除质保金逾期利息的主张有法律依据，原告也同意免除被告3-4个月的逾期利息，据此本院调整逾期支付质保金利息为：以292825.49元为基数，自2020年7月25日起算至被告实际付清之日止，按银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率标准即年利率3.85%计付。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十七条、最高人民法院《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(一)》第三条第（二）项规定，判决如下： 5 一、由被告云南建投机械制造安装工程有限公司支付原告云南宏泰建筑劳务公司工程款45429.39元及利息（利息以45429.39元为基数，按年利率4.75%计付，自2019年3月25日起算至被告实际付清之日止）； 二、由被告云南建投机械制造安装工程有限公司支付原告云南宏泰建筑劳务公司质保金292825.49元及利息（利息以292825.49元为基数，按年利率3.85%计付，自2020年7月25日起算至被告实际付清之日止）。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6736元，减半收取3368元，由被告云南建投机械制造安装工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审 判 员  黄柳青 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理  卢 玲 6 书记员陆艳玲