湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0104民初10813号原告高海平，男，1985年12月13日出生，汉族，住湖南省益阳市赫山区。被告长沙市诺美装饰工程有限公司，住所地：湖南省长沙市天心区桂花坪街道金桂小区**1门**。法定代表人谢瑾，该公司执行董事兼经理。被告刘益洋，男，1989年2月15日出生，汉族，住山东省高唐县。原告高海平诉被告长沙市诺美装饰工程有限公司（以下简称“诺美公司”）、刘益洋装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月17日受理后，依法由审判员卿斌独任审判，于2020年10月26日公开开庭进行了审理，书记员罗翠玲担任法庭记录。原告高海平到庭参加诉讼。被告诺美公司、刘益洋经本院合法传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。原告高海平向本院提出下列诉讼请求：1.判令二被告退还原告工程款30000元；2.判令被告施工合同进行违约赔偿，从2020年3月25日起至2020年6月15日共计82000元（1000元／天的违约金）；3.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2020年2月23日，原告被邀约至长沙市岳麓区××区预交装修工程款30000元，但是从开工之日2020年2月25日至竣工之日2020年3月25日被告并未做任何施工，且经原告多次催促，被告一拖再拖，之后便无法与之取得联系。原告三次上门寻找被告，却发现其公司已经大门紧锁、人去楼空。综上，原告特诉至法院。被告诺美公司、刘益洋未到庭参加诉讼，未对原告的证据质证，亦未向本院提交书面答辩意见及证据，视为其放弃相应的诉讼权利。经审理查明，2020年2月23日，原告（甲方）高海平因其经营的跆拳道馆需要装修，与被告诺美公司（乙方）签订《装饰施工合同书》，约定：一、由乙方为甲方负责跆拳道馆的室内装修，开工时间为2020年2月25日，竣工时间为2020年3月25日，工程时间共计30天。工程总造价为86000元，合同签订当日支付40000元，钢结构施工完毕后支付34000元，甲方使用后三日内支付8600元。二、原告应当按照合同约定的期限向乙方支付工程款，依据规定交纳应由其承担的各种税费。乙方应当按期按质完成施工。乙方应当按照本合同约定的开工日期开工，乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期前1天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方，甲方在乙方提出延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。三、违约责任当发生下列情况时乙方构成违约：1.因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；2.乙方不履行本合同义务或不按本合同约定履行义务的其他情况。乙方每拖延一天竣工，应向甲方承担1000元/天的违约金，其他违约行为应向甲方承担违约金为工程价款的5%。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同总价款20%的违约金。另，上述合同还就工程竣工验收结算、检查返工、施工工期、工程变更等事项进行了约定。上述施工合同签订后，原告通过微信转账及现金的方式向当时任被告诺美公司的法定代表人被告刘益洋预付了装修工程款30000元（其中通过微信支付12800元），被告诺美公司向原告出具了相应的《收据》，被告刘益洋作为经手人在《收据》上签字。被告收到原告支付的30000元装修工程款后并未进场装修，经原告多次催促，未果，后原告到被告诺美公司办公场所催促时发现该公司已人去楼空。另查明，2020年7月9日，被告诺美公司的法定代表人变更为谢瑾，此前被告刘益洋系被告诺美公司的法定代表人及唯一股东，现刘益洋为该公司监事。上述事实，有当事人当庭陈述，原告提交并经本院依法认定的《装修办理登记表》、《室内装饰装修管理服务协议》、《装饰施工合同书》、装修款收据、原告与被告刘益洋的微信转账记录、原告与被告刘益洋的微信聊天记录截图等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，原告与被告诺美公司签订的《装饰施工合同书》系合同双方的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性、效力性规定，依法成立并生效，合同双方均应遵循诚实信用的原则严格按照合同约定履行各自的合同义务。本案中，原告已经向被告诺美公司支付了部分工程款，但是被告诺美公司未按照合同约定履行装修工程施工义务，且经原告多次催促后仍未向原告履行装修工程施工义务，现已过竣工期限，其行为构成根本违约，依法应当承担相应的违约责任。现原告要求被告诺美公司退还已经支付的30000元工程款并支付违约金的诉请，本院予以支持。关于违约金的计算，虽然原、被告双方已在涉案装饰施工合同中约定违约金标准为按拖延工期1000元/日，但该标准明显过高，且原告未提供相应的证据证明其因被告违约造成的具体损失情况，故对本案的违约金，本院根据案件的实际情况及被告的实际违约情况酌情予以减少，酌定由被告诺美公司按原告已支付的工程款的30%一次性向原告支付违约金9000元。关于被告刘益洋是否应当对上述装修工程款及违约金承担支付责任的问题，虽然被告诺美公司的股东现在增加为两名，但被告刘益洋在收取本案原告预付的30000元工程款时系被告诺美公司的法定代表人及唯一股东，本案债务发生在被告诺美公司股东变更登记之前，且原告系将涉案工程款支付给被告刘益洋，被告刘益洋未举证证明其个人财产独立于该公司的财产，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”故被告刘益洋应当对涉案债务承担连带清偿责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、限被告长沙市诺美装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告高海平退还装修工程款30000元、并支付违约金9000元；二、被告刘益洋对上述工程款及违约金承担连带清偿责任；三、驳回原告高海平的其他诉讼请求。本案案件受理费减半收取1270元，由原告高海平负担270元，由被告长沙市诺美装饰工程有限公司负担500元，由被告刘益洋负担500元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  卿斌二〇二〇年十一月十二日法官助理龚雪娟书记员罗翠玲附相关法条：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。