广东省深圳前海合作区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0391民初6981号原告：杭州宝诚实业有限公司。住所地：浙江省杭州市萧山区新街街道塘芝沙路**，统一社会信用代码：913301083283178292。法定代表人：陈兴繁，该公司总经理。委托诉讼代理人：江培森，浙江民衡律师事务所律师。被告：深圳市智觉高科技有限公司。住。住所地：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区**前海卓越金融中心（**）**楼2801B一社会信用代码：91440300MA5DJRW76T。法定代表人：温丽红，该公司总经理。委托诉讼代理人：龚超武，广东普罗米修律师事务所律师。委托诉讼代理人：吉永红，广东普罗米修律师事务所律师。原告杭州宝诚实业有限公司与被告深圳市智觉高科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月27日立案后，依法适用普通程序，于2020年11月5日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人江培森到庭参加诉讼，被告委托诉讼代理人吉永红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判决解除原被告双方于2020年4月3日签订的《“LEMON”熔喷布供应合同》；2.判决被告退还货款135万元，并按每日0.05%支付自2020年4月15日起至所有货款实际退还之日止的违约金121,500元（以270万为基数暂计算至7月15）；3.本案诉讼费（案件受理费）全部由被告承担。事实与理由：原被告于2020年4月3日签订《“LEMON”熔喷布供应合同》，约定：被告供应10吨产地韩国的“LEMON”熔喷布给原告，总货款270万元，先付一半货款。2020年4月15日起开始向原告供货，30日交货完成，逾期1日按合同全额货款的0.05%支付违约金，3个工作日内退还所有货款。4月4日原告汇付135万元到被告中国银行深圳科技园支行账号，但被告截止交货期满，也没有支付任何货物给原告，已经严重违约。现原告为维护自身合法权益，只能依法解除合同追索相应的货款及违约金。综上，请法庭依法查明被告严重违约的事实，判决支持原告的诉讼请求。被告口头答辩如下：我方对原告陈述的事实进行认可，我方与原告存在货物买卖关系，但是原告向我方订购的货物熔喷布是从韩国进口的，我方在收到原告提交的货款之后及时向韩国方进口货物，但是熔喷布作为口罩的重要原材料，在韩国疫情日益严重的情况下，韩国政府对此物品禁止出口。因此，我方未能及时将货物供给原告，但是由于该种情形是不可抗力导致的，所以我方不应当承担违约责任。我方现与韩国方正在积极协商退款事宜，但是暂未收到韩国方的款项，所以未及时向原告方退款完毕。我方通过两次中间公司的交易，一共向韩国公司支付了人民币42,672,606元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据（详见附录的证据目录清单），本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月3日,原、被告签订《“LEMON”熔喷布供应合同》，约定被告供应10吨产地韩国的“LEMON”熔喷布给原告，产品定量要求是20-25G/㎡，“滤效/PFE/KF”要求是PFE99/KF99/25G,总货款270万元，先付一半货款。2020年4月15日起开始向原告供货，30日交货完成，每逾期1个工作日按合同全额货款的0.05%支付违约金，3个工作日内退还所有货款等内容，合同对法律适用未进行约定。2020年4月4日，原告汇付135万元到被告中国银行深圳科技园支行账号。2020年4月14日，被告的韩国供应商确认收到原告合同项下的尾款。截止2020年5月15日，被告没有支付货物给原告。被告提交2020年3月23日与韩国的大鹏山桑农运有限公司签订的《采购合同》、大鹏山桑农运有限公司提交的《致歉函》《韩国供货违约情况说明及承诺函》《退款承诺函》《说明及承诺函》等证据，拟证明被告与该韩国公司签订了50吨熔喷布的供应合同，但韩国公司因疫情和国家政策的不可抗力原因违约仅分别在2020年5月8日、5月11日、5月25日分三批供货26.79吨，导致被告无法及时向国内厂家供货。其中，《致歉函》的落款时间是2020年4月5日，内容是韩国政府对级别达到BFE95%以上，克重超过25G/㎡的熔喷布一律禁止出口。《韩国供货违约情况说明及承诺函》的落款时间是2020年5月22日，内容是双方在2020年3月23日签订了50吨的《采购合同》及2020年4月8日签订了400吨的熔喷布《采购合同》，韩国公司已经供货26791.2公斤，对延迟供货深表歉意，承诺加大供应量、保证供货质量、履行独家合作，如有违约将承担责任。《退款承诺函》的落款时间是2020年6月30日，内容是该公司收到被告3次汇款合计582.9万美元，承诺2020年7月8日前一次性退回剩余货款5,177,974美元。《说明及承诺函》的落款时间是2020年7月8日，内容是对逾期未退回货款深表歉意，承诺于2020年7月21日前退回2.5万美元，于2020年7月31日前分批退回货款4,927,974美元。庭审中，被告陈述未收到以上退款。本院认为，本案货物涉及从韩国进口的熔喷布，本案具有涉外因素。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律”之规定，本案合同签订地、已经履行的合同事实发生地、双方当事人住所地均在我国境内，本院依法适用最密切联系原则，以我国法律为本案准据法。原告与被告签订《“LEMON”熔喷布供应合同》后，依约支付了50%的货款135万元，但被告未能如约供货。原告请求解除合同、退回货款，被告也予同意，本院予以支持。但被告以大鹏山桑农运有限公司违约构成不可抗力为由，要求不承担违约责任。对此本院认为：原、被告的《“LEMON”熔喷布供应合同》签订于2020年4月3日，此时新冠肺炎疫情已经在全球蔓延，熔喷布作为重要的防疫材料将面临紧俏、短缺及被限制出口的市场行情并非不可预见的客观事实。被告在签订类似合同时，可以通过明确设定免责条款等方式对发生上述情况时的违约责任予以避免。但被告在签署涉案合同时并未约定当韩国公司违约时对原告不承担违约责任，故本院对被告关于不承担违约责任的主张不予采纳。且被告提交的证据显示韩国公司在其合同及后续往来文件中多次约定违约将向被告承担赔偿损失的责任，故本案不构成不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力情形。而原告向被告采购熔喷布支付的货款存在资金占用的利息损失及可预期收益损失，涉案合同约定违约金为每逾期一个工作日按万分之五计算，年化利率不超过12%，不明显高于原告的实际损失，故本院不予调低。合同约定被告应从2020年4月15日起交货，但被告逾期未交，被告应按协议约定从2020年4月15日起按每工作日万分之五的标准向原告支付违约金至款项清偿之日止。原告请求按日计算，与协议约定不符，本院不予支持。综上所述，原告的诉讼请求基本成立，本院予以支持。依据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条、第二百五十九条之规定，判决如下：一、解除原告杭州宝诚实业有限公司与被告深圳市智觉高科技有限公司于2020年4月3日签订的《“LEMON”熔喷布供应合同》；二、被告深圳市智觉高科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告杭州宝诚实业有限公司退回人民币135万元并支付违约金（违约金按按每工作日万分之五的标准从2020年4月15日起计至实际付清之日止）；三、驳回原告杭州宝诚实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18,044元，保全申请费5,000元，由被告深圳市智觉高科技有限公司负担。如不服本判决，当事人可以在判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  彭亮二〇二〇年十一月十七日法官助理陈天骄书记员赖佳宇附：一、原告证据目录清单：证据1.《LEMON熔喷布供应合同》；证据2.银行转账凭证。二、被告证据目录清单：证据1.韩国采购材料；证据2.《违约情况说明》和《致歉函》。