山东省沂南县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁1321民初4575号 原告：沂南县家和工艺品厂，住所地沂南县铜井镇平安村（华宇食品厂对过）。 诉讼代表人：周宁，经营者。 委托诉讼代理人：高本京，山东阳都律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杜忠霞，山东阳都律师事务所律师。 被告：高强，男，1997年10月13日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 委托诉讼代理人：刘庆凤，沂南传明法律服务所法律工作者。 原告沂南县家和工艺品厂与被告高强承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告沂南县家和工艺品厂的实际经营者周宁及委托诉讼代理人高本京、杜忠霞，被告高强及委托诉讼代理人刘庆凤均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沂南县家和工艺品厂向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告高强支付拖欠原告的加盟款19,000元；2.请求依法判令被告高强赔偿材料费30,000元，并支付违约金6,300元；3.请求依法判令被告高强返还加工剪裁刀具一套（含刀座一台、刀头两把）；4.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：原告从事工艺画加工业务，被告高强加盟原告的业务，约定加盟费30,000元。高强于2020年6月25日通过微信支付给原告加盟费11,000元，转账时注明加盟费还欠19,000元，同时为原告出具欠条一份，列明高强欠原告人民币19,000元，7月25日前归还。同日，原被告签订合同一份，约定原告提供给高强总价30,000元的材料，应做成品数700个，合格成品加工费4.75元/个，高强于2020年7月6日15：00以前将加工成品交给原告，如交付的定做物的数量少于合同规定，高强应赔偿定作物的损失，逾期交付定作物或者不能交付定作物的，高强向原告赔付定作物酬金总额二倍的违约金。合同自2020年6月5日生效合同，生效后加盟费不退。7月6日后高强只交付成品100个，取样检验不合格，剩余600个成品高强未制作完成，逾期交付。高强在7月25日前也未按约定支付加盟费欠款，经原告多次催要，高强均以种种借口拒不履行约定义务。高强的行为严重违背了诚信原则，严重侵害了原告的合法权益，现原告依法提起诉讼。 高强辩称，1.沂南县家和工艺品厂诉求高强支付19,000元加盟费不成立，因为本案不存在加盟合同，只是加工承揽合同，沂南县家和工艺品厂依据加工承揽合同收取高强的加盟费没有法律依据，实属不当得利。2.沂南县家和工艺品厂要求高强赔偿材料费30,000元无法律依据，因为沂南县家和工艺品厂给付高强的原材料按照合同只有700个，按照当前市场价远远不及30,000元，况且部分原材料被告在加工过程中按照合同约定已经加工成成品或半成品，产品验收不合格，导致合同不能继续履行的全部原因在于原告提供的原材料不合格，被告高强没有任何过错，根据合同法相关规定，当事人在合同履行中没有过错的，不承担任何赔偿责任，所以原告上述诉求不成立。3.沂南县家和工艺品厂要求高强支付违约金6,300元也不成立，因为根据合同约定及双方陈述的事实，原告提供原材料不合格表明原告违约在先，被告不能按期交货及其后续相关要求都在行使顺序合同抗辩权，即使导致合同不能履行，被告也是实属无奈，没有任何违约行为，当然不能承担原告所要求的违约金。综上，请求法庭作出合理的处理。 本院经审理认定事实如下：2020年6月25日，沂南县家和工艺品厂（定作方）与高强（承揽方）签订了编号为家和JM20200625号的《家和工艺品厂工艺美术品》合同一份，约定定作方委托承揽方加工AA20200625#A290290A工艺品，原材料由定作方提供合格材料，承揽方对定作方提供的材料不得擅自更换。材料明细为底板、边条、工艺美术纸、胶等，总价为30,000元，应做成品700个。承揽方必须严格按照制作及验收标准要求制作，严格按照检验程序检验，保证成品100%合格。合格成品加工费为4.5元/个。交货时间为2020年7月6日15点以前，交货地点为沂南县铜井镇平安村（华宇食品对过）。该合同第九条约定了承揽方的违约责任“1.未按规定质量交付定作物，由此造成的损失由承揽方赔偿。2.交付定作物的数量少于合同规定，由承揽方赔偿定作物的损失。3.逾期交付定作物，或者不能交付定作物的，由承揽人向定作方赔付定作物酬金总额二倍的违约金……”，第十条约定了定作方的违约责任“1.中途变更定作物的数量、规格、质量或者设计等，由定作方赔偿承揽方因此造成的损失……”，第十一条约定“1.对原材料质量，技术资料或样品有异议的，必须在收到原材料2日内提出，申请更换；逾期视为对原材料，技术资料或样品无异议。2.交回合格产品达到或超过98%，验收合格后定作方支付承揽方酬金；低于98%的合格成品，每缺少一个赔付材料费39.8元；交回合格产品数量低于98%，原有的合格损耗2%将被取消，按实际缺少的数量，承揽方以39.8元/个赔付定作方损失，加工费按实际交付的合格成品数量计算。3.合同生效后加盟费不退”。该合同同时附有约定AA20200625#A290290A工艺品的制作及验收标准（附件一），高强在该验收标准上签字捺印，对该制作及验收标准进行了确认。合同签订后，沂南县家和工艺品厂于当晚向高强交付了原材料，高强于第二日发现部分材料存在瑕疵并通知了沂南县家和工艺品厂。沂南县家和工艺品厂表示部分瑕疵不影响产品的制作加工，并向高强提供加工剪裁刀具一套，后于2020年7月5日对部分原材料进行了更换，高强又进行了加工制作，完成部分成品和半成品。经厂家检验，高强所加工制作的产品均未达到合格标准。另查明，高强于2020年6月25日向沂南县家和工艺品厂出具欠条一张，载明“承揽方高强2020年6月25日欠沂南县家和工艺品厂（周宁）人民币壹万玖仟元19,000.00，高强7月25日前归还周宁人民币壹万玖仟元19,000.00”，加上当晚高强已向周宁支付的11,000元，上述共计30,000元，作为双方在合同中约定的加盟费。现沂南县家和工艺品厂及高强认为对方存在违约情形，均向本院起诉，要求对方承担违约责任。 本院认为，沂南县家和工艺品厂与高强在平等自愿的基础上签订了《家和工艺品厂工艺美术品》合同，该合同系双方真实意思表示，沂南县家和工艺品厂作为定作人向承揽人高强提供原材料及工艺品制作标准并支付报酬，高强按照其提供的制作标准及检验标准对原材料进行加工制作，后向其交付符合要求的合格工艺品，双方之间成立合法的承揽合同关系，就承揽合同部分双方均应按照约定全面履行自己的义务。 对于本案合同中所涉及的加盟费问题，合同中虽载明了“合同生效后加盟费不退”，但该合同中并未涉及商业特许经营的内容，且未有证据证实沂南县家和工艺品厂在签订合同时符合《商业特许经营管理条例》第七条第二款“特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店,并且营业时间超过1年”的规定,双方之间的加盟关系不能成立，现沂南县家和工艺品厂诉请高强支付拖欠的加盟费19,000元，无事实及法律依据，本院不予支持。 根据《中华人民共和国合同法》第二百五十六条第一款“定作人提供材料的，定作人应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不合约定时，应当及时通知定作人进行更换、补齐或采取其他补救措施”的规定，就本案而言，双方合同中亦约定了“原材料由定作方提供合格材料，承揽方对定作方提供的材料不得擅自更换”的条款，沂南县家和工艺品厂作为定作人应按照双方约定的规格、型号、数量、质量等，选择材料，并将该材料在约定的时间提供给承揽人，以便承揽人用该材料来完成其要求的工作。通过双方的举证及庭审调查可以证实，沂南县家和工艺品厂向高强提供的原材料中部分存在瑕疵，且高强在接到原材料的第二天即向沂南县家和工艺品厂说明了瑕疵情况，符合双方所订合同中第十一条“对原材料质量，技术资料或样品有异议的，在收到原材料2日内提出”的约定，沂南县家和工艺品厂对该事实已经明知并表示承揽人可以继续使用该材料进行加工，虽其在后期对原材料进行了部分更换，但更换的时间为2020年7月5日，而合同约定的交货时间为2020年7月6日，承揽人已无法在合同约定的交货时间内完成工作并交付工作成果。因此，沂南县家和工艺品厂作为定作人，其向承揽人所提供的原材料部分存在瑕疵，违反了合同约定，应承担相应的违约责任。高强作为承揽人，对原材料、制作标准及验收标准在签订合同时均已明知并予以确认，沂南县家和工艺品厂前期提供的原材料虽部分存在瑕疵，导致其在合同约定时间内未完成工作成果，但在定作人重新提供合格原材料并顺延了交货日期后，高强至今未完成合同约定的工作成果，亦存在违约情形，也应承担相应的违约责任。综上，因双方在合同履行过程中均存在违约，违约责任由各自承担，本院对沂南县家和工艺品厂要求高强支付违约金6,300元的诉求不予支持。 沂南县家和工艺品厂主张高强赔付材料费30,000元，因双方在合同中明确约定了底板、边条、工艺美术纸及胶等材料总价30,000元，且已实际交付，本院对材料费的价值予以确认。庭审中，高强认可实际加工完成121套无一合格，剩余材料仅有部分美术纸、短板未使用，底板等已制作半成品，考虑到本案中工艺品所需材料应配套使用，剩余部分材料在本案中已无使用价值，该30,000元材料费可认定为合同履行中产生的损失。鉴于双方在合同履行过程中均存在违约行为，对于该部分损失由双方按照违约程度各自承担50%的责任。 沂南县家和工艺品厂向高强提供的加工剪裁刀具一套，系定作人的财产，高强应予返还。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十六条规定，判决如下： 一、高强于本判决生效后五日内向沂南县家和工艺品厂支付材料费损失15,000元； 二、高强于本判决生效后五日内向沂南县家和工艺品厂返还加工剪裁刀具一套（含刀座一台、刀头两把）； 三、驳回沂南县家和工艺品厂其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1,182元，减半收取计591元，由沂南县家和工艺品厂负担431元，高强负担160元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审判员  曹允国 二〇二〇年十一月二十九日 书记员  冯 鑫