江苏省宜兴市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0282民初5828号原告：上海灿涛基础工程有限公司，住所地上海市奉贤区岚丰路******，统一社会信用代码91310120324366658G。法定代表人：张立志。委托诉讼代理人：肖毅珠，上海九泽律师事务所律师。被告：江苏中合南建设有限公司，住所地江苏，住所地江苏省宜兴市宜城街道巷头南路**用代码91320282MA1MF3E67P。法定代表人，褚景祥。被告：褚景祥，男，1942年11月1日生，汉族，住江苏省宜兴市。原告上海灿涛基础工程有限公司（以下简称灿涛公司）与被告江苏中合南建设有限公司(以下简称中合南公司)、褚景祥建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告灿涛公司的法定代表人张立志、委托代理人肖毅珠到庭参加诉讼。被告中合南公司、褚景祥经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本案现已审理终结。原告灿涛公司向本院提出诉讼请求：要求判令中合南公司支付工程款644760元并承担利息(自2020年1月14日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)；要求判令中合南公司赔偿损失287790元及利息(自2020年1月14日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)；要求判令褚景祥对中合南公司的上述债务承担连带清偿责任。事实和理由：2019年8月10日，原告与中合南公司签订《拉森桩施工合同》一份，约定中合南公司将国电宜兴产业园项目中的12米钢板拉森桩及400型钢支撑施工分包给原告施工，双方同时约定了单价、付款方式等。2019年8月10日，原告进场施工，同年8月29日原告完成施工内容。同年9月9日，原告向中合南公司开具10万元增值税发票，但中合南公司未按约付款。2020年1月10日，中合南公司自行拔除33吨的400型钢并运走。后原告在2020年1月13日拆除了全部钢板桩。被告中合南公司提交答辩状称，原告诉称2019年8月29日施工结束，故拉森桩租金在顺延一个月后的2019年9月29日起算。其公司提前通知原告在2019年10月28日拔桩，故租金只能计算至该日，即钢板桩超期租金应为56160元（260×12×0.6×30）、型钢超期租金应为7920元（33×30×8）。被告褚景祥未作答辩。原告灿涛公司围绕诉讼请求依法提交了《拉森桩施工合同》、增值税发票、宜兴市开发区派出所询问笔录。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年8月10日，中合南公司（发包方）与灿涛公司（承包方）签订《拉森桩施工合同》一份，约定：工程名称国电宜兴产业园；工程范围12米钢板拉森桩及400型钢支撑施工；开工日期2019年8月12日、完工日期2019年8月20日（以正式开工之日起算），总日历工作天数为8天；付款与单价：12米拉森桩850元/根（含3%税，含一个月租金，含施工费，含打拔费，含运费）超出一个月每根每米每天收取0.6元，暂约使用240根，小计204000元（因钢板拉森桩工作量太少乙方设备每进出场甲方补贴15000元运费）；400型钢每吨1800元根（含3%税、含安装及拆除、含运费）超出一个月每吨每天收取8元，暂定使用33吨，小计人民币59400元；如因地质原因导致钢板桩无法打入预定标高，如需引孔每根桩甲方需支付200元一根；乙方钢板桩施工完成甲方支付60%工程款，型钢支护施工完成支付本工程的80%工程款，待钢板桩及型钢支撑拆除及结算后乙方提供有效发票，一次性付清剩下20%工程款；乙方施工材料因甲方原因导致无法排除或者遗失，所造成的损失由甲方承担，12米拉森桩6500元/根，9米拉森桩5000元根、400型钢1500元米等内容。合同尾部甲方处加盖中合南公司公章，并有褚景祥签名。合同签订后，灿涛公司进场施工。2019年9月11日，灿涛公司向中合南公司开具10万元的增值税发票一张。2020年1月14日，灿涛公司法定代表人张立志向宜兴市公安局开发区派出所报案，称邵国君将承接的国电产业园消防水池工程分包给其。其在8月底完工，但桩留在工地，需等周边房屋盖好后才能拔走。12月，其联系总包公司天津捷华工程管理有限公司，该公司让其拔桩。其因没有收到邵国君的工程款，就没有拔。昨天，其发现邵国君将其施工的桩都拔走了，被他偷走了33吨。另查明，中合南公司为2016年2月1日成立的自然人独资公司，褚景祥为该公司法定代表人及股东。审理中，灿涛公司陈述，邵国君通过其朋友联系其公司到国电产业园施工。其公司在2019年8月10日开工，钢板桩全部打入在2019年8月29日。其公司张立志与邵国君提前通过短信、微信确认了合同内容。开工当天，其公司将盖好章的合同带给邵国君，邵国君带回去签字、盖章。邵国君为中合南公司的监事。2019年10月28日，邵国君并没有通知其拔桩，只是在2019年10月27日在短信中说拿到钱拔桩，但其公司至今未收到钱。2020年1月9日，中合南公司的邵国君通知其拔桩。2020年1月13日，其公司得知中合南公司的邵国君私自拔桩，就到现场将其余材料拔出并拉走。工地现场的桩是邵国君找人拔的，其公司在1月13日去的时候所有桩都堆在现场，但400型钢不在现场，其公司张立志就报警了。灿涛公司同时提供了张立志与邵国君的短信记录，2019年11月18日，张“甲方都催我们拔桩了，你这边费用不按照合同付款的话!我们不好拔桩的，现在每天的租金费用也不少的”，邵“你拿到钱拔桩”；2019年12月26日，张“你把桩拔了，想偷桩吗”。审理中，原告灿涛公司明确工程款644760元的构成为：1).12米拉森桩260根，合同约定850元/根，计221000元；2).引孔260个，合同约定200元/个，计52000元；3).400型钢33吨，合同约定1800元/吨，计59400元；4).12米拉森桩260根超期租金，合同约定0.6米/根/天，超期123天（2019年9月9日至2020年1月9日，材料进厂2019年8月10日，第一个月不算钱，第二个月开始计算租金），计230256元；5).400型钢33吨超期租金，合同约定8元/吨/天，超期311天（2019年9月9日至2020年7月1日），计82104元。关于上述施工项目数量，灿涛公司提供其公司张立志与邵国君在2019年8月29日的微信聊天记录，张“12米拉森桩施工260根，12米拉森桩引孔260根，400型钢支撑施工33吨，请邵总确认”，邵“收到”。本院认为，中合南公司将分包来的国电产业园内的拉森桩、型钢支撑施工再转包给灿涛公司，该行为违反了我国建筑法有关禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人、禁止分包单位将其承包的工程再分包的强制性规定，因此灿涛公司与中合南公司签订的《拉森桩施工合同》应认定为无效。但现灿涛公司已完成施工内容，故中合南公司应参照合同约定支付灿涛公司工程款。关于灿涛公司的工程款，12米拉森桩施工260根，12米拉森桩引孔260个，400型钢支撑施工33吨，中合南公司未提出异议，且答辩状中相关数量与原告主张的数量也相一致，故本院予以确认，参照合同约定单价，12米拉森桩为221000元(850元/根×260根)、引孔为52000元(200元/个×260个)、400型钢为59400元(1800元/吨×33吨)；超期租金部分，合同约定超出一个月收取租金，该一个月应为施工完成后的一个月，因原告确认2019年8月29日施工结束，自该日后的一个月免收租金，自2019年9月29日起至拔桩日，即拉森桩、型钢实际在工地使用期间的租金，中合南公司均应支付。根据原告灿涛公司提供的短信记录，在2019年11月18日灿涛公司已提出甲方已通知其公司拔桩，同年12月26日，其已知道桩已被中合南公司拔除，故租金应计算至2019年12月26日。参照合同约定租金标准，260根12米拉森桩的租金为166608元(0.6元/根/米/天×260根×12米×89天)、33吨400型钢租金为23496元(8元/吨/天×33吨×89天)。中合南公司提出其公司在2019年10月27日通知灿涛公司于次日拔桩，但未提供相应证据，故对其该部分抗辩意见，本院不予采信。关于灿涛公司主张的400型钢损失，因其提出系邵国君私自拉走该部分型钢，其向公安机关报警也称系邵国君拉走型钢，其并未举证证明该行为是中合南公司的行为，故对此主张，本案不予支持。综上，中合南公司合计应支付灿涛公司522504元。中合南公司为自然人独资的有限公司，褚景祥为公司的唯一股东，其没有提供证据证明中合南公司财产独立于其自己的财产，故褚景祥应对中合南公司的上述债务承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第(五)项、第五十八条，《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下：一、中合南公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付灿涛公司工程款522504元及利息损失(自2020年7月6日起至实际付款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。褚景祥对中合南公司的上述债务承担连带责任。二、驳回灿涛公司的其他诉讼请求。如中合南公司、褚景祥未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费6663元（减半收取），财产保全费5000元，合计11663元，由灿涛公司负担1700元，由中合南公司、褚景祥负担9963元。上述款项已由灿涛公司垫付，中合南公司、褚景祥应负担部分在本判决发生法律效力之日起十日内直接向灿涛公司支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审判员  陆亚琴二〇二〇年十一月十日书记员  宗 瑛