广东省封开县人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1225民初898号原告：封开新奥燃气有限公司，住所地：封开县******委会黄沙口（321国道边），统一社会信用代码：914**********478X5。法定代表人：吴晓菁，女，该公司董事长。委托诉讼代理人：余琛，男，广东冠略律师事务所律师。被告：广东兴丰源房地产开发有限公司，住所封开县*******雪廉冲（仅供办公使用）。统一社会信用代码：91441225MA4UPM6M6J。法定代表人：林某1。原告封开新奥燃气有限公司（以下简称新奥燃气公司）与被告广东兴丰源房地产开发有限公司（以下简称兴丰源公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年9月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告新奥燃气公司的委托诉讼代理人余琛到庭参加诉讼，被告兴丰源公司经依法传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告新奥燃气公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即清偿拖欠原告的工程款417425元及违约金34437.56元(该违约金自2019年12月16日起以拖欠的工程款417425元为基数每日万分之三暂计算至2020年9月16日共275天)，以上两项合共451862.56元，其后的违约金按被告拖欠的工程款，以拖欠的工程款为基数按每日万分之三继续计算至被告实际清偿全部工程款时止；2、由被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原告于2019年7月15日与被告签订《开发商管道燃气设施配套建设合同》，根据合同约定，由原告承包由被告开发的江南城小区的天然气管道工程项目，双方并于2019年11月签订补充协议减少6户，合计621户。签订合同后，原告依照合同的约定完成了第一批285户(2950元/户)，第一批燃气工程于2019年11月25日竣工验收并具备通气条件(第二、第三批因被告的原因未开工)。第一批合同总金额840750元，根据《开发商管道天然气设施配套建设合同》第三条的约定，付款方式分4期完成(10%、40%、40%、10%)，然而被告仅支付了第1、第2期的工程进度款423325元，并没有依照合同的约定在原告进场挂表后7日内支付第3期进度款(40%)，也没有在项目验收合格出具验收报告后20个日内(即2019年12月15日前)支付第4期工程进度款(10%)。经核算，被告至今实欠原告工程款417425元，已构成违约，之后委托人相关人员持续进行催收，被告均解释公司内部还在清算中，还在寻找新合伙人，暂时未有资金支付。2020年7月16日，原告委托广东冠略律师事务所余琛律师再次向被告寄送催收工程款的《律师函》，仍未获被告的回应，无奈原告唯有诉诸法律。原告认为，原告已依约完成了相应的工程项目，被告应当依照合同约定在2019年12月15日前支付全部工程款，然而被告经原告多次催收，至今拖欠原告的工程款417425元，严重破坏双方的合作关系和侵犯原告的合法权益。根据双方订立的《开发商管道燃气设施配套建设合同》第十一条第1款的约定，被告应当按照逾期付款部分按照每日万分之三支付违约金给原告。本案，被告逾期付款多时，显然构成严重违约，严重侵犯原告的合法权益。经核算，自2019年12月16日起以欠款417425元为基数暂计算至2020年9月16日共275天合计34437.56元(417425元×万分之三×275天)，即被告至原告起诉之时，拖欠原告工程款及违约金合共451862.56元。另外，其后的违约金应按被告拖欠的工程款，继续按每日万分之三计算至被告清偿全部工程款时止。综上，被告拖欠原告工程款的事实和数额清楚具体，被告应当立即清偿拖欠的工程款，且依法依约承担相应的违约责任。为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼。被告兴丰源公司在举证期限内和答辩期限内没有向本院提交书面答辩意见和任何证据为其辩解。本院经审理认定事实如下：2019年7月15日，兴丰源公司（甲方）与新奥燃气公司（乙方）签订《开发商管道天然气设施配套建设合同》，约定乙方接受甲方委托开展建设天然气管道输配设施。合同约定：第一条工程概况1.工程名称：封开江南城一期天然气管道工程；2.工程地点：封开县*********江南城小区；3.工程范围：根据甲方提供的住宅小区总体规划平面图，由乙方进行总体配套设计和安装，共627户；4.乙方选定符合资质要求的单位(以下简称“施工单位”)负责施工……第三条管道天然气工程费收取标准、金额、方式及时间：1.民用户标准户型：第一期第一批8#11#12#楼总户数287户，单价含税2950元/户。第二批15#楼计165户，2019年9月份安装；第三批7#楼计175户，2019年11月份安装。……3.第一批8#11#12#楼总户数287户用户管道天然气工程费收取方式和时间为：第1次：合同签订3日内，甲方向乙方支付合同价款的10%，即84665元，乙方为甲方进行工程设计，物料准备等；第2次：双方确认具备连续施工条件后，乙方进场施工前7日内，甲方向乙方支付合同价款的40%即338660元，收到款项后，乙方进场施工；第3次：乙方进场挂表后7日内，甲方向乙方支付合同价款的40%即338660元；第4次：工程完工经甲乙双方验收合格出具验收报告后20日内，甲方需付清合同余款即84665元。……第十一条违约责任1.甲方应按照本协议之约定向乙方支付工程费，逾期付款的部分按照每日万分之三的比例向乙方支付违约金。甲方逾期付款，乙方有权中止施工，甲方逾期付款达壹个月以上的，乙方有权单独解除合同……等等。2019年11月21日，原被告双方签订《补充协议》，约定原《开发商管道天然气设施配套建设合同》中约定的封开江南城小区第一期第一批8#11#12#楼的施工总数为287户，现将施工总户数变更为285户，单价含税2950元/户。合同签订后，新奥燃气公司依约进场施工。兴丰源公司分别于2019年7月18日、2019年7月29日向新奥燃气公司支付了第一、二期工程进度款84665元、338660元（合共423325元）。封开县江南城第一期第一批（285户）天然气管道工程于2019年11月25日竣工，并经施工单位、监理单位、建设单位三方验收合格，但被告（用气单位）一直怠于验收以及拖欠工程余款。根据原被告在上述合同中约定可知第一批的工程款总额应为840750元（2950元/户×285户），扣除被告已经支付的423325元，可确认被告尚未支付的工程款数额为417425元。上述事实，有原告提供以下证据予以证实：《开发商管道天然气设施配套建设合同》、《补充协议》、银行电子回单、竣工报告、律师函等等，本院予以确认。本院认为，原告新奥燃气公司与被告兴丰源公司签订的《开发商管道天然气设施配套建设合同》和《补充协议》是双方当事人的真实意思表示，不存在合同无效的情形，是合法有效的合同，依法应当受到法律的保护。原被告双方均应按照合同的约定履行自己的义务。原告已依约履行了合同义务，完成了第一批（285户）天然气管道工程安装，但被告没有按照合同约定如期支付相应的工程款，违反了合同义务，已经构成违约。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，原告要求被告支付尚欠工程款417425元，本院予以支持。至于原告要求被告支付违约金应如何处理的问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”的规定，原被告在合同中约定了兴丰源公司应依约向新奥燃气公司支付工程费，逾期付款的部分按照每日万分之三的比例支付违约金。原被告在合同中还约定了工程款分4期支付，但被告仅支付了第1、第2期的工程进度款合共423325元，并没有依照合同的约定在原告进场挂表后7日内支付第3期进度款，也没有在项目验收合格出具验收报告后20个日内(即2019年12月15日前)支付第4期工程进度款，即被告未完全履行义务，故原告有权要求被告依照合同约定计算违约金。现原告主张以尚欠的工程款为基数自2019年12月16日按每日万分之三计算违约金，本院予以支持。被告兴丰源公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，本院可缺席判决。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：被告广东兴丰源房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给原告封开新奥燃气有限公司支付工程款417425元及违约金（违约金支付办法：以417425元为基数，自2019年12月16日起至全部工程款付清之日止按照每日万分之三的标准计算）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费8077.94元，减半收取4038.97元，由被告广东兴丰源房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。审 判 员 莫湛慈二〇二〇年十一月四日法官助理 黎 英书 记 员 张 莉