江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏05民终10071号上诉人（原审被告）：昆山市金致钢结构工程有限公司，住所地江苏省昆山市周市镇昌灵路**。法定代表人：房淑飞，总经理。委托诉讼代理人：陈议，江苏长三角律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：合肥杰克建设工程有限公司，，住所地安徽省合肥市肥西县上派镇人民西路与馆驿路交口名邦西城秀里Ⅱ****法定代表人：朱克清，总经理。委托诉讼代理人：张弨，江苏明台律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江苏启安建设集团第一建筑安装工程有限公司，住所地，住所地江苏省启东市汇龙镇人民中路**建筑业大厦1205iv>法定代表人：李卫卫，执行董事。上诉人昆山市金致钢结构工程有限公司因与被上诉人合肥杰克建设工程有限公司、江苏启安建设集团第一建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服江苏省昆山市人民法院（2020）苏0583民初3727号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月26日立案受理后，依法适用独任制进行了审理。本案现已审理终结。昆山市金致钢结构工程有限公司的上诉请求：撤销原审判决，将本案发回重审，或者改判驳回被上诉人合肥杰克建设工程有限公司的诉讼请求。事实和理由：原审判决认定事实不清，证据不足。1、原审判决认定“经确认的工程款为1555089元”没有任何依据，属于枉法裁判。2、涉案工程尚未完工，因此合肥杰克建设工程有限公司施工的工程款达不到合同约定的142万元，且我公司超额支付了工程进度款，并不存在欠款的情况。合肥杰克建设工程有限公司辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确。双方当事人于2019年7月1日对1555089元的工程款进行结账清算，后续因上诉人昆山市金致钢结构工程有限公司未支付剩余工程款，我公司再次向其催讨。双方在2020年1月15日的电话录音里确认结算金额在150万元以上，昆山市金致钢结构工程有限公司的法定代表人房淑飞在录音中表示已经把我公司开发票的135万元付了，还欠十几万元暂时付不出，说明昆山市金致钢结构工程有限公司对于工程款的结欠金额和支付情况是很清楚的。昆山市金致钢结构工程有限公司陈述其已经支付完所有款项，并且超付了工程进度款明显属于虚假陈述，有违诚实信用原则。江苏启安建设集团第一建筑安装工程有限公司二审中未作答辩。合肥杰克建设工程有限公司向一审法院起诉请求：1.判令昆山市金致钢结构工程有限公司支付工程款275089元及违约金100000元；2.判令江苏启安建设集团第一建筑安装工程有限公司对昆山市金致钢结构工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任。本案诉讼费用由原审被告承担。原审法院经审理查明：2018年9月5日，金致公司与杰克公司签订《施工合同》，约定由杰克公司承包新久力厂房改造工程，承包范围为新久力厂房一、厂房二改造结构加固、新增钢梁钢柱、屋面、墙面，项目地点位于昆山市；合同总金额1450000元；金致公司不按本协议条款约定内容履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任，包括支付违约金为本合同标的额的10%，并赔偿因违约给对方造成的全部经济损失；并约定了不可抗力事项，导致合同无法履行时要立即告知，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行，双方互不承担责任等。合同签订后，杰克公司按约进场施工，施工期间，杰克公司与金致公司陆续签订补充协议、现场签证单，增加了施工项目及合同外费用344000元。之后，由于该项目涉嫌违规建设，工程自2018年12月起停工，杰克公司陈述涉案合同中厂房二工程已完成，厂房一工程完成了80%。但金致公司要求杰克公司所有机械设备暂不退场，以便复工后能立即开工。2019年7月，针对施工结算单中的1555089元的金额，金致公司经核实，明确142万元2019年春节前已确认，13万余元系额外增加费用，有些项目标明可以确认，其他待核查确认；但之后，金致公司又一直未能予以确认。金致公司已经支付工程款135万元，杰克公司多次联系并要求金致公司支付剩余工程款，金致公司一直拖延不付。至2020年1月，金致公司通知杰克公司工程无法继续，所有机械设备需退场，杰克公司立即安排人员将机械设备清场，并要求金致公司支付剩余工程款，但仍不支付。杰克公司为维护自身权益，遂向法院提起诉讼。原审法院认为：本案中，杰克公司、金致公司之间通过合同等形成建设工程施工合同关系，系双方当事人真实意思表示，内容与形式不违反法律规定，故依法成立并生效，应受法律保护。本案中，杰克公司按约施工，金致公司应依法支付相应的工程款，经确认的工程款为1555089元，已支付1350000元，尚结欠205089元。故杰克公司主张金致公司支付剩余工程款205089元，于法有据，原审法院依法支持。杰克公司主张多于前述金额的部分，并无证据予以证明，原审法院无法予以认可。金致公司的相关抗辩意见与基本事实不符，待确认事项又一直不予明确，依法应承担相应的法律后果，相关意见缺乏证据予以佐证，原审法院依法不予采纳。本案中涉案项目因涉嫌违规建设，工程自2018年12月起停工，合同事实上也无法再继续履行，也就无法再进行施工直到工程全部完工验收、结算等；参照双方合同中关于不可抗力的约定，上述系不可归责于双方的特定情形，双方按约结算掉相关工程款项，理应互不承担其他法律责任，因此，杰克公司主张违约金不符合双方的约定与涉案工程的基本状况，于法无据，原审法院无法支持。杰克公司主张启安建设公司承担连带责任，缺乏事实与法律依据，无充分的证据证明启安建设公司与涉案工程有何种法律上的关联性，原审法院无法予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条之规定，判决：一、昆山金致钢结构工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付合肥杰克建设工程有限公司工程款205089元；二、驳回合肥杰克建设工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6926元，减半收取3463元，保全措施申请费2395元，合计5858元，由合肥杰克建设工程有限公司负担2655元，由昆山金致钢结构工程有限公司负担3203元。合肥杰克建设工程有限公司预交的案件受理费3203元原审法院予以退还，昆山金致钢结构工程有限公司应当负担的3203元交纳至原审法院。拒不交纳诉讼费的，将依法强制执行。被上诉人合肥杰克建设工程有限公司在二审中提供通话录音两份，谈话人分别是其公司姓潘的项目负责人、法定代表人朱克清以及昆山市金致钢结构工程有限公司的法定代表人房淑飞，证明房淑飞确认结算的工程款是150.5万元，尚拖欠十几万元，只是没有钱支付。上诉人昆山市金致钢结构工程有限公司的质证意见为：电话录音并不是双方正式对账的结果，且当时我方并不知道对方偷偷录音的情况，其行为涉嫌违法，不应当采信。本院认为被上诉人合肥杰克建设工程有限公司提供的录音证据，上诉人昆山市金致钢结构工程有限公司对于其真实性并无异议，且录音内容能够客观反映案件事实，故本院依法予以采信。二审查明事实与原审查明的事实一致。本院认为：双方当事人签订《施工合同》之后，被上诉人合肥杰克建设工程有限公司即进场施工并完成了大部分的施工项目。涉案的工程因业主方面的原因导致停工，现《施工合同》已经无法继续履行，被上诉人合肥杰克建设工程有限公司已经按照上诉人昆山市金致钢结构工程有限公司的要求撤出了施工场地，被上诉人合肥杰克建设工程有限公司对于前述情况的出现并不存在过错。根据被上诉人合肥杰克建设工程有限公司在诉讼中提供的证据，其和昆山市金致钢结构工程有限公司曾经就已完工工程量进行结算，并确认工程款为1555089元，因其已经支付的工程款为1350000元，故原审法院判决昆山市金致钢结构工程有限公司支付剩余工程款205089元并无不当。昆山市金致钢结构工程有限公司的上诉请求并无事实和法律依据，本院依法予以驳回。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费6926元，由上诉人昆山市金致钢结构工程有限公司负担。本判决为终审判决。审判员 赵 东二〇二〇年十一月二十五日书记员 吕思宏法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。