黑龙江省方正县人民法院民 事 判 决 书(2020）黑0124民初1453号原告：雷宇,男，1969年03月15日出生，汉族，住黑龙江省方正县。委托诉讼代理人：许言奇，男，黑龙江大地律师事务所律师。被告：方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司，住所地：方正县得莫利镇伊汉通村。法定代表人：于延涛，职务：主任。委托诉讼代理人：吴长发，男，方正县维正法律服务所法律工作者。被告：方正县方粮第一粮库有限公司，住所地：方正县方正镇山花街**。法定代表人：李殿军，职务：主任。原告雷宇与被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司、被告方正县方粮第一粮库有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2020年09月02日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告雷宇及其委托诉讼代理人许言奇，被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司法定代表人于延涛及其委托诉讼代理人吴长发到庭参加诉讼，被告方正县方粮第一粮库有限公司经传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告雷宇向本院提出诉讼请求：一、请求判决第一被告立即给付拖欠的工程款人民币270万元，并以270万元为基数，自2016年11月1日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止；二、请求判决第二被告对第一被告应付上述款项承担连带给付义务；三、由二被告负担本案的全部诉讼费用。事实与理由：2016年9月13日，第一被告和原告签订了《钢结构粮囤制作安装使用协议书》，约定由原告承包第一被告建设的20个钢结构粮囤制作安装工程。钢结构粮囤单价为13.5万元，总价为270万元。协议签订后，原告按照约定在2016年10月31日前将20个钢结构粮囤建设完毕并交付给第一被告占有使用。但第一被告迟迟未向原告支付工程款项。为此，原告也多次找到第一被告催要此款，但第一被告总以上级资金未拨付为由予以推拖。因第一被告系第二被告下属的分公司，是由第二被告登记设立，依据我国《公司法》第十四条的规定，第二被告应对第一被告对外负有的债务承担民事责任。被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司辩称：第一，不同意给付原告所主张的这笔工程款，理由如下：工程没有竣工，有些囤没有挂粮网，没有通风系统，粮囤没有交付使用。第二，没有经过验收，工程存在严重质量问题，原告方没有尽到修复义务；第三，即使验收合格，依据工程协议书第四条的约定，也不可能一次性付给原告工程款，第四条约定，工程交付使用以粮囤存粮多少预付工程款，如果第一期没有储存粮食，工程款顺延到第二个储量期再支付部分工程款。关于原告主张的利息，按照建设工程施工合同司法解释第六条，明确规定垫资的工程有约定的按照约定处理，没有约定的按照工程欠款处理，如果属于工程欠款，原告方可以主张利息，另外关于垫资对利息没有约定的，一方主张利息的，人民法院不应该支持利息。其余答辩意见待庭审中发表。被告方正县方粮第一粮库有限公司未出庭参加诉讼，亦未向法庭提交书面答辩状。在开庭审理时原告举示了如下证据：1、钢结构粮囤制作安装使用协议书一份；2、千吨囤制作安装工程竣工验收协议一份。本院认为，原告举示的上述证据具有真实性，关联性，本院确认为有效证据予以采信。被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司举示了如下证据：粮囤质量方面的照片一组。本院认为，照片具有真实性，但照片中囤身覆盖彩钢板的工程不在本案标的中，与本案不具关联性，不予采信，涉十个粮囤未加挂钢丝网的事实本院予以确认。被告方正县方粮第一粮库有限公司在开庭审理时未举示证据。经质证、认证，本院确认如下事实：2016年9月13日，原告雷宇与被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司签订了《钢结构粮囤制作安装使用协议书》，约定由原告承包建设方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司20个钢结构粮囤工程，由原告垫资，每个粮囤直径15米，高9米，要求确保抗风载、雪载能力，防范倾倒、崩塌、位移、不均匀沉降、锈蚀或受外力冲击后构件断裂等情况发生，需要排除偏载偏卸和人员进出作业的安全隐患，安装上下粮囤的安全通道，质保期为交付后一年内，同时在第三条约定粮囤基础采用钢筋混凝土结构，囤身采用槽钢及带钢焊接制作，内挂钢丝网，囤帽采用镀锌铁皮、方钢及玻璃丝绵保温制作，每个粮囤要配有通风系统；第四条约定每个粮囤制作安装费用135，000.00元，总价为270万元；交工日期2016年10月31日。在施工中，双方对十个粮囤改变设计，将囤身变为彩钢板保温制作。2016年12月26日，被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司法定代表人于延涛及副经理李一杰代表公司与原告雷宇签订《千吨囤制作安装工程竣工验收协议》，验收并交付。实际交付的千吨囤有十个未挂钢丝网，涉工程款每个500.00元。由于政策原因，被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司一直未使用该粮囤。另查明，被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司是被告方正县方粮第一粮库有限公司的分公司。在诉讼中，因被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司未向鉴定部门提交相关的鉴定材料及交纳鉴定费而被退鉴。本院认为，原告与被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司签订的《钢结构粮囤制作安装使用协议书》是双方真实意思表示，合同有效；工程完工验收交付，被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司理应及时给付工程款。由于施工过程中改变设计，致使十个粮囤未挂钢丝网，钢丝网款应予扣减，原告认为每个需500.00元，被告未举示证据反驳其价款，本院以500.00元每个予以扣减，涉保温囤身款项因未在本案标的中，本院不予审理。被告以粮囤质量存在缺陷，并以2020年拍摄的照片作为佐证进行抗辩，本院认为，涉案粮囤已于2016年12月26日交付，至2020年已过质保期，其提交的证据不能证明接收时存在质量问题，其抗辩不成立，本院不予采纳。另外，在开庭审理过程中，原告要求对粮囤造价、质量、牢固性进行鉴定，但其在十五日的提交相关材料和交纳鉴定费期限内，未提交相关材料和交纳鉴定费，致使鉴定机构退鉴并终止鉴定，本院视其放弃鉴定的权利，对其提出的上述主张不予采纳。依照合同第四条第2项“未装粮，工程款延期至下一个储粮期”的约定，工程款给付应为2017年10月30日，逾期付款利息应从2017年10月30日起按照原告起诉时的市场报价利率给付。被告方正县方粮第一粮库有限公司是被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司的总公司，其对分公司的欠款应在分公司不能给付部分承担连带给付责任。综上所述，原告部分诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十五条、第二百六十九条、二百八十六条、第二百八十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条、第二十二条之规定，判决如下：一、被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司于判决生效后五日内给付原告雷宇涉案工程款2，695，000.00元；二、被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司于判决生效后五日内给付原告雷宇涉案工程款利息299，901.82元（以第一项确定的本金2，695，000.00元为基数，以2020年08月份公布的一年期市场报价利率3.85%为标准，自2017年10月30日起至2020年09月19日止，共计1055天，2.695，000.00元×3.85%÷365×1055天＝299，901.82元）；之后利息，以当月一年期市场报价利率为标准，按月计算之和，给付至欠款付清为止；三、被告方正县方粮第一粮库有限公司对上述一、二项中不能给付部分承担连带给付责任；四、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费30，753.00元，保全费5，000.00元，由被告方正县方粮第一粮库有限公司伊汉通分公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省哈尔滨市中级人民法院。审 判 长  李学峰人民陪审员  周 丹人民陪审员  任 冰二〇二〇年十一月二十三日书 记 员  左 健