江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0281民初80号原告（反诉被告）：江阴市天天好酒店管理有限公司，统一社会信用代码91320281MA1Y8X7G9Y，住所地江阴市五星路**星悦荟大厦。法定代表人：郑卫松，该公司总经理。委托诉讼代理人：张晨洁、周宁，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。被告（反诉原告）：苏州幕云阁家具股份有限公司，统一社会信用代码91320500MA1WLA2613，住，住所地苏州市相城区北桥街道名扬路**/div>法定代表人：陈玉元，该公司董事长。委托诉讼代理人：王晓瑞，安徽英锐（叶集）律师事务所律师。原告（反诉被告）江阴市天天好酒店管理有限公司（以下简称天天公司）诉被告（反诉原告）苏州幕云阁家具股份有限公司（以下简称幕云阁公司）定作合同纠纷一案，本院于2020年1月3日受理后，依法组成合议庭，于2020年4月28日、6月7日、10月15公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）天天公司委托诉讼代理人张晨洁，被告（反诉原告）幕云阁公司法定代表人陈玉元（参加第一次庭审）及委托诉讼代理人王晓瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天天公司向本院提起诉讼请求为：判令幕云阁公司支付违约金168719.4元。事实与理由：天天公司与幕云阁公司于2019年6月2日签订《家具采购合同》，约定幕云阁公司应于2019年6月25日前完全交付并于2019年6月30日前安装完毕所有家具。合同签订后，天天公司按约付款，但幕云阁公司一直以资金紧张为由拖延交货，直至起诉之日，仍未将所有家具交付。在合同履行中，幕云阁公司不仅迟延交货，还委托天天公司向家具厂支付货款，且幕云阁公司提供的家具与协议上约定的家具板材以及生产厂家不符，质量严重不达标，大部分家具桌面遇水起鼓，天天公司多次要求更换，但幕云阁公司屡屡借故推诿。幕云阁公司的行为严重违反合同约定，根据合同第九条约定，应承担合同总价款562398元30%的违约金168719.4元。为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求判如所请。被告幕云阁公司辩称，幕云阁公司已经按照合同约定施工，完全履行了合同义务，天天公司未按照合同约定提供施工条件，天天公司在施工过程中又要求增加相应的家具安装，所以作为幕云阁公司履行义务不存在违约行为，请求法院查明事实，驳回天天公司的诉讼请求。如果法院认定幕云阁公司存在违约行为，则合同约定的违约金标准过高，请求法院依法予以调整。反诉原告幕云阁公司于2020年1月23日向本院提起反诉请求为：判令天天公司支付货款106260元及利息（自起诉之日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。事实与理由：幕云阁公司与天天公司于2019年6月2日签订《家具采购合同》，约定幕云阁公司向天天公司供应合同项下的家具，合同总价款562398元。合同签订后，幕云阁公司按时、按质、按量履行约定的供货义务。同时幕云阁公司还根据天天公司的要求新增部分家具供货义务。截止2019年12月31日，天天公司尚结欠家具款106260元未支付。2020年1月，幕云阁公司要求天天公司支付剩余家具款，但天天公司以各种理由推托。为维护自身合法权益，特提起反诉，请求法院支持幕云阁公司的反诉请求。反诉被告天天公司辩称，天天公司确实曾向幕云阁公司增加了家具，对新增家具已支付过定金20000元，但是该笔增加家具并未形成相应的合同，因此关于新增家具货款的确定以及交货期限等内容无法确定，且幕云阁公司迄今为止仍未供货完毕，幕云阁公司应提供证据证明货款金额，否则请求法院驳回幕云阁公司的反诉请求。本院经审理认定事实如下：天天公司与幕云阁公司于2019年6月2日签订《家具采购合同》，约定:1、货物明细天天公司采购物品包括床、床头柜、行李架、休闲沙发、圆茶几、写字桌、床箱、床头背景、橱柜、穿衣镜、财务室家具、布草间家具、洗衣房家具、餐厅活动家具、桌子椅子、大厅家具等，详见家具定制清单。2、交货时间合同签订后，幕云阁公司在2019年6月25日前向天天公司完全交付并于2019年6月30日前安装完毕所有家具。3、合同价款本合同家具按单价7600元每个房间为单位，共计74个房间，合同总价款562398元，其中包含房间家具、餐厅、营业大厅、所有过道、公区、行李房、员工淋浴卫生间隔断门、男女更衣室衣柜等详见家具定制清单费、运输费、装卸费、保管费、安装费、服务费等全部费用。5、幕云阁公司权利义务5.1幕云阁公司向天天公司提供家具定制清单。5.2幕云阁公司按时交付订购的家具。5.3幕云阁公司提供家具质量合格证明、产品说明书及检测报告，供天天公司进行检验，天天公司检验家具、材料不符合约定或达不到国家标准的，幕云阁公司负责无条件更换。5.4幕云阁公司负责免费将家具、材料运至天天公司指定场所。5.6幕云阁公司在约定期限内对家具安装完毕，供天天公司验收。6、检查及验收6.1幕云阁公司所供产品为幕云阁公司原厂生产的家具产品，家具板材为苏州天业木业有限公司生产的颗粒板，家居环保等级达到E0级，家具质量必须符合现行国家标准、行业标准及验收相关要求。6.7所有家具安装完毕后，幕云阁公司负责清理现场，并向天天公司提交书面验收申请，天天公司接到验收申请后组织人员进行验收，天天公司对家具品牌、材质、规格、质量、型号、数量等方面进行验收，验收合格后，天天公司在验收合格单上签字，幕云阁公司据此与天天公司进行结算。9、违约责任9.1幕云阁公司未按照合同约定时间提供货物的，每逾期一天，天天公司扣除合同总价款2%作为处罚，逾期一周仍不能如约交货的，天天公司有权解除合同，要求幕云阁公司承担合同总价款30%的违约金，因此给天天公司造成损失的，天天公司有权向幕云阁公司追偿。9.2幕云阁公司提供的家具材料、颜色必须与样板房一致，如经天天公司验收不合格，因幕云阁公司导致延误工期，天天公司有权解除合同并要求幕云阁公司承担30%违约金。10、付款方式10.1合同订立后，天天公司向幕云阁公司指定账户汇入合同总价款的30%，即168700元。10.2发第一批家具前，天天公司向幕云阁公司指定账户汇入合同总价款的40%，即225000元。10.3幕云阁公司把家具安装完毕，经天天公司验收合格后，天天公司向幕云阁公司指定账户支付合同总价款的10%，即55600元。10.4天天公司留存合同总价款的20%作为质保金，质保期一年，在质保期内，幕云阁公司积极履行质保义务的，天天公司在2019年春节前向幕云阁公司指定账户支付合同总价款的15%，质保期满，幕云阁公司积极履行质保义务的，天天公司向幕云阁公司支付合同总价款的5%，即28000元。14、其他事项14.1《家具定制清单》作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。合同附件《家具定制清单》包含了6、7、8层大床房、双床房、特殊大床房、双拼床房、套房以及一楼大厅、一楼前台、三楼卫生间、四楼餐厅、四楼店财办、四楼卫生间、四楼过道、四楼洗衣房、1、4、6、7、8层电梯口、4层布草间及洗衣房、管井门等家具。但清单中未涉及公共区域踢脚线、门套加不锈钢、布草间门板等内容。合同签订后，幕云阁公司向天天公司交付了家具，虽然天天公司庭审中曾陈述合同所列家具缺少6张茶几，但最终天天公司表示为避免诉累对该部分茶几不再主张未交付。天天公司针对合同的付款情况为：2019年6月3日支付陈玉元168719元、2019年6月13日支付陈玉元150000元、2019年6月24日支付陈玉元70000元、2019年7月23日支付陈玉元60000元、根据幕云阁公司于2019年9月20日出具的委托书于2019年9月23日支付陈君64762元。该委托书内容为：因本公司资金紧张，故所欠江阴如家商旅万达广场五星店的家具不能到位，经协商，现委托江阴如家商旅酒店负责人郑卫松帮本公司代付给杭州传艺家具有限公司椅子等所欠家具货款，为83000元，此款项从合同总货款中扣除。上述合计天天好酒店付款513481元，合同货款尚余48917元未付。天天公司还主张因幕云阁公司未及时交货，其与杭州传艺家具有限公司签订合同订购了金标358A圈椅24张，于2019年10月12日支付13662元、2019年10月17日支付3760元，合计17422元，应从合同总货款中扣除，但未提供证据证明其订购的圈椅属于按照合同约定幕云阁公司应提供而未提供部分。在合同履行过程中，双方还增补了4层部分家具，该部分家具双方未签订书面合同，双方均确认该部分家具天天公司已于2019年8月7日支付20000元。幕云阁公司主张增补家具共计65000元并提供清单一份，该清单中载明：进户门18个、布草间门1个、办公室门1个、小办公室门1个、公共卫生间门2个、消毒间门1个、洗衣房门1个、仓库门1个、厨房内部门1个，合计27个*850=22950元；消防栓门4个*500=2000元；房间卫生间门18个*700=12600元；硬包77.22平方米*150=11580元；大床屏12个*700=8400元；标间床屏6个*850=5100元；办公桌3张*450=1350元；办公椅3把*350=1050元。经双方确认，清单所列家具中价款总额54980元为增补部分，其余部分系包含在《家具采购合同》中，不应再另外付款。幕云阁公司主张还增补了以下项目：一、布草间门板：8层1080元、7层1059元、6层1040元、4层944元，合计4123元；二、每层公共区域踢脚线65米*4=260米*15=3900元；三、门套加不锈钢72*60=4320元；上述三项合计12343元。天天公司对于增补上述项目的数量、单价以及总价均无异议，但认为均已包含在《家具采购合同》中，且门套加不锈钢系幕云阁公司提供的门规格不符所导致，不应再另外付款，但未提供证据证明其主张。另查明：2019年8月29日，陈玉元妻子薛云通过微信发给郑卫松检验报告一份，该检验报告由国家林业局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）出具，报告载明的委托单位河南佳诺威木业有限公司、产品名称刨花板。根据该报告，幕云阁公司供应给天天公司的家具使用了河南佳诺威木业有限公司生产的刨花板。审理中，双方确认未出具家具书面验收合格报告，天天公司陈述2019年10月15日天天公司开业即实际使用幕云阁公司的家具，本案中要求幕云阁公司承担违约责任主要基于幕云阁公司迟延交货及家具主材与合同约定不符。以上事实，有《家具采购合同》、家具定制清单、付款委托书、付款凭证、微信聊天记录、检验报告、清单及当事人陈述等在卷予以佐证。本案争议焦点为：一、幕云阁公司是否存在逾期交货以及家具材质、生产厂家不符合合同约定的违约行为；二、幕云阁公司是否应当承担违约金以及承担违约金的金额；三、天天公司结欠幕云阁公司货款的具体金额。本院认为，《家具采购合同》是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认为合法有效，双方均应按约履行。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。关于第一个争议焦点，本院认为，幕云阁公司存在违约行为，理由是：一、《家具采购合同》明确约定幕云阁公司所供产品为幕云阁公司原厂生产的家具产品，家具板材为苏州天业木业有限公司生产的颗粒板，但根据幕云阁公司提供的检验报告一份，应认定幕云阁公司供应给天天公司的家具使用的是河南佳诺威木业有限公司生产的刨花板，并且幕云阁公司也未就颗粒板即是刨花板提供证据予以证明，故本院认定幕云阁公司提供家具所用板材的生产厂家以及材质均不符合约定，幕云阁公司构成违约。二、合同约定幕云阁公司在2019年6月25日前向天天公司完全交付并于2019年6月30日前安装完毕所有家具，但根据幕云阁公司于2019年9月20日出具的委托书，可以认定由于幕云阁公司资金紧张，所欠天天公司的家具在2019年9月20日前未能到位，直至天天公司代付货款以后才到位，幕云阁公司也未提供证据证明存在导致其可以延期交付家具的情形，故本院认定幕云阁公司在家具交付时间上同样存在违约行为。关于第二个争议焦点，本院认为，幕云阁公司存在违约行为，故其应当承担相应的违约责任。根据合同约定幕云阁公司应承担合同总价款30%的违约金，现幕云阁公司主张违约金标准过高，天天公司也未提供充分证据证明其因幕云阁公司违约造成的实际损失，故本院综合双方合同履行情况以及幕云阁公司违约程度等，酌定幕云阁公司承担合同总价款10%的违约金，为56239.8元。关于第三个争议焦点，本院认为，一、合同部分未支付价款48917元应予确认；二、增补4层家具总价款54980元，已支付20000元，尚应支付34980元；三、双方签订的合同附件家具定制清单中并未包含布草间储物柜门板以及每层公共区域踢脚线，天天公司主张该部分已包含在合同中与事实不符，本院对其辩解理由不予采信，故布草间门板合计4123元、每层公共区域踢脚线合计3900元应予确认；四、天天公司主张门套加不锈钢系因为幕云阁公司提供的门规格不符，但未提供证据予以证明，且合同中并未有门套加不锈钢的约定，故门套加不锈钢费用4320元应予确认；五、天天公司主张其与杭州传艺家具有限公司签订合同订购的金标358A圈椅24张支付的货款17422元应从合同总货款中扣除，但未提供证据证明其订购的圈椅属于按照合同约定幕云阁公司应提供而未提供，故本院对其辩解理由不予采信。综上，天天公司尚应支付幕云阁公司96240元。双方之间虽未有书面验收合格报告，但天天公司自述2019年10月15日酒店开业使用了涉案家具，故应认定该日起计算质保期，双方约定的质保期满天天公司向幕云阁公司支付合同总价款的5%即28000元应于2020年10月15日前支付，相应的逾期付款利息应自2020年10月16日起计算，余款68240元幕云阁公司主张自起诉之日即2020年1月23日起计算本院予以支持。综上，本院对天天公司的诉讼请求、幕云阁公司的反诉请求均部分予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、苏州幕云阁家具股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内支付江阴市天天好酒店管理有限公司违约金56239.8元；二、江阴市天天好酒店管理有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内支付苏州幕云阁家具股份有限公司货款96240元及利息（以68240元为基数自2020年1月23日起、以28000元为基数自2020年10月16日起均至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回江阴市天天好酒店管理有限公司的其他诉讼请求；四、驳回苏州幕云阁家具股份有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3676元，财产保全费1420元，合计5096元（天天公司已预交），由天天公司负担3399元，幕云阁公司负担1697元。反诉案件受理费减半收取1165元，财产保全费1070元，合计2235元（幕云阁公司已预交），由幕云阁公司负担211元，天天公司负担2024元。上述各自应承担诉讼费用相抵后，天天公司尚应支付幕云阁公司327元，于本判决发生法律效力之日起10日内直接支付暮云阁公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  沈金锋人民陪审员  孙永珍人民陪审员  蒋红月二〇二〇年十一月四日书 记 员  蒋敏绮附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国合同法》：第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。2、《最高人民法院关于适用的解释》：第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。