浙江省苍南县人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0327民初4440号原告：肖立，男，1975年1月15日出生，汉族，住浙江省苍南县。委托诉讼代理人：刘子钦，浙江瓯南律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘忠胜，浙江瓯南律师事务所律师。被告：浙江豪居德装饰有限公司，统一社会信用代码：91330327MA29983Y7K，住所地浙江省苍南县灵溪镇上林三街**，法定代表人：陈国铨，该公司总经理。被告：陈廷洗，男，1979年6月6日出生，汉族，住福建省福鼎市。被告：陈廷坤，男，1984年1月20日出生，汉族，住福建省福鼎市。上列三位被告共同委托诉讼代理人：刘政华，浙江晨达律师事务所律师。上列三位被告共同委托诉讼代理人：林陈楚，浙江晨达律师事务所律师。原告肖立与被告浙江豪居德装饰有限公司（以下简称豪居德公司）、陈廷洗、陈廷坤装饰装修合同纠纷一案,本院于2020年8月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告肖立及其委托代理人刘子钦、三位被告共同委托代理人刘政华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。肖立向本院提出诉讼请求：一、依法判决解除原告与三被告于2019年11月18日签订的《室内外装饰装修工程施工合同》；二、依法判决三被告退还原告装修工程款与材料款183796元及赔偿违约金175000元；三、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年11月18日，原告肖立与被告豪居德公司签订《室内外装饰装修工程施工合同》，约定将灵溪镇中梁滨湖锦园1幢1单元101室由被告予以设计并装修施工，双方约定装修总工程价款为35万元，并约定于2020年4月18日前竣工。装修期间，原告已向被告支付工程款和代购装修材料款共计366165元。2020年4月19日，因被告未按约定完成装修工程，双方达成协议，原告同意装修工程期限延长至2020年6月15日，并约定若被告在延长期内未完工，原告有权单方解除合同并要求被告以装修合同总金额50%赔偿违约金。后因被告无法继续履行装修施工，原告与被告于2020年7月28日签订了工程量确认书，承认原告共向被告支付工程款和代购装修材料款366165元，被告现已实际施工工程量为142204元，花费装修材料40165元，应当退还原告工程款及代购装修材料款共计183796元，并解除装修施工合同。被告未能按约定完成装修工程，严重侵害原告的合法权益，故诉至法院。肖立在举证期限内提供了下列证据：1.身份证，证明原告的身份情况；2.企业公示信息、公民基本信息证明，证明被告的身份情况；3.室内外装饰装修施工合同、工程施工预算成本单、工程单价表，证明原告委托被告包工包料设计装修施工灵溪镇中梁湖滨锦园1幢1单元101室的事实；4.函件，证明被告因未按期完成工程，与原告协商并将装修工程期限延长至2020年6月15日，并承诺赔偿违约金的事实；5.工程量确认书、欠条，证明被告与原告进行确认已实施完成的工程量及相应装修材料费用为182369元，承诺退还原告工程款和装修材料款183796元的事实；6.收款收据、转账凭证，证明原告向被告支付工程款与代购装修材料款366165元的事实；7.补充协议，证明约定违约金的事实。三位被告共同答辩称，第一，原告诉讼请求中称装修工程系原告与三被告签订是错误的，本案装修工程合同双方是原告与被告豪居德公司，陈廷洗、陈廷坤不是合同相对方。第二，陈廷洗、陈廷坤不是本案适格被告，陈廷洗只是公司股东，陈廷坤是工程业务现场代表，在装修工程合同中有明确约定陈廷坤是公司派驻现场代表，是与原告的业务对接人，双方装修合同关系的相对方是肖立与豪居德公司，公司是独立主体，独立承担民事责任，公司责任不应当由股东或者业务代表承担责任，陈廷洗、陈廷坤承担的是职务行为，法律后果由公司承担，原告在之后的函件中也一直认可发生装修合同关系相对方是公司。第三，豪居德公司对需要退回的183796元款项没有异议，但是对原告主张的违约金在本案中法律及事实依据不足，2020年4月19日的函件是原告单方拟定打字形成的通知书，不是双方协商一致的协议，从函件文意内容中可以看出，该材料不是双方合意。原告将该材料交给被告时要求被告公司盖章确认收到函件不意味着双方达成合意，违约金内容对被告不产生效力，且双方之后协商签订的协议书没有关于违约金的内容。即使法院认为该函件对被告有约束力，那7月28日达成的协议也可视为对函件内容的变更，7月28日协议是最后约定双方解决权利义务纠纷的凭证，该协议才是双方一致的合意。综上，被告二、被告三不是本案适格被告，不应当对公司行为承担个人责任，法律责任应当由公司承担。三位被告未向本院提供证据。原告围绕诉讼请求依法提交的上述证据，经庭审质证，被告对真实性并无异议，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。被告豪居德公司在原告提供的证据4、证据7上加盖合同专用章的行为应认定为其与原告就违约责任的承担形成了合意，而工程量确认书仅为双方对已支付工程款项及未完成工程量金额的确认，并未对违约条款予以否定，故被告认为上述两份证据对其不产生效力的意见本院不予采纳。本院经审理认定事实如下：2019年11月18日，原告与被告豪居德公司签订《室内外装饰装修工程施工合同》一份，由豪居德公司为原告装修位于苍南县××镇××幢××单元××室的房屋。工程由豪居德公司设计，承包方式为包工包料；工期为150天，从2019年11月18日开工，至2020年4月18日竣工；工程价款350000元，经双方协商可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计；豪居德公司指派陈坤（即被告陈廷坤）为公司代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务书，解决由公司负责的各项事宜；双方还约定了其他权利义务。合同签订后，原告陆续向豪居德公司支付了工程款及代购装修材料款。2020年4月19日，原告向豪居德公司送达《关于装修的函》，主要内容为：1.同意将装修合同完工期限延长至2020年6月15日；2.若公司在延长期内仍未完工的，原告有权单方解除合同；3.若公司在延长期内仍未完工的，退还未装修部分的装修款，承诺赔偿装修合同总金额的50%作为违约金，上述违约金不足以赔偿损失的，原告有权另行主张。豪居德公司在《关于装修的函》上加盖该公司合同专用章，并由陈廷坤签字摁指印。同日，原告作为甲方与乙方豪居德公司还签订内容更为详细的《补充协议》一份，也对豪居德公司未如期完工应向原告支付装修合同总金额的50%作为违约金等作了约定，并明确了原告已支付的工程款及代购装修材料款金额和具体支付时间，豪居德公司在乙方落款处加盖该公司合同专用章，并由陈廷坤签字摁指印。2020年7月28日，因豪居德公司经营不善，无法继续履行合同，经协商，原告与该公司签订《工程量确认书》一份，确认原告已按合同要求向豪居德公司交付工程款和代购装修材料款共计366165元，豪居德公司实施的工程量及代购装修材料款共计182369元，豪居德公司应退还原告工程款和材料款共计183796元，并由被告陈廷坤向原告出具欠条。本院认为，原告与豪居德公司在平等自愿基础上签订的装修合同以及补充协议合法有效，双方理应按合同的约定，履行各自的义务。现双方均认可涉案装修合同已于2020年7月28日解除，本院依法予以确认。本案中，原告已依约履行了交款义务，但豪居德公司至今未按双方约定完成装修工程，应承担相应的违约责任，并退回向原告收取的未完成工程量的装修款。因双方约定的违约金过高，且被告主张予以减少，原告虽未提供证明其实际损失数额的证据，但考虑到被告未依约履行合同义务确已造成原告实际损失，故本院酌情调整为被告豪居德公司向原告支付违约金35000元。因本案为装饰装修合同纠纷，原告的合同相对方为豪居德公司，陈廷洗、陈廷坤并非应当承担还款义务和违约责任的主体，故对原告要求陈廷洗、陈廷坤支付工程款及违约金的诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、解除肖立与浙江豪居德装饰有限公司于2019年11月18日签订的《室内外装饰装修工程施工合同》；二、浙江豪居德装饰有限公司于本判决生效后二十日内退还肖立工程款和材料款共计183796元；三、浙江豪居德装饰有限公司于判决生效后二十日内支付肖立违约金35000元；四、驳回肖立的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6682元，减半收取计3341元，由肖立负担1050元，由浙江豪居德装饰有限公司负担2291元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审判员  林春晓二〇二〇年十一月二十四日书记员  尤文倩?法律条文附录：《中华人民共和国合同法》?第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十三条第一款当事人协商一致，可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。附件1：苍南县人民法院民事裁判后续释明一、对不具有强制执行内容的裁判文书：1、裁判文书系确权判决的，确认的权利自判决生效时即具有法律效力，无需申请本院强制执行；2、裁判文书系撤销或解除合同判决的，无需申请执行即具有法律效力，合同撤销或解除后相关财产权益纠纷未一并处理的，可另行起诉；3、裁判文书准予离婚判决的，双方当事人在判决正式生效前不得与他人另行结婚；二、对具有强制执行内容的裁判文书：4、负有义务的一方当事人可在判决确定的履行期限内将应履行的款项汇至苍南县人民法院执行款专户，开户行：苍南农村商业银行股份有限公司，账号：2010********，并注明案号和汇款人；5、负有义务的一方当事人拒不履行或迟延履行裁判文书主文确定内容的，享有权利的另一方当事人应当在判决确定的义务履行之日起二年内向本院申请执行；申请执行的应提交强制执行申请书、申请人身份证明、裁判文书及生效证明（由原案件经办人出具）。三、对裁判文书内容不能完全理解或有误解等情况的，可向经办法官咨询，由经办法官负责解答释疑。四、本院作出裁判后，各方当事人有和解意愿的，可自行和解或在执行程序中申请法院执行和解。附件2：苍南县人民法院自动履行告知书发生法律效力的裁判文书，当事人必须履行，不履行即违法！守信激励——自动履行的好处一、依法减免案件受理费。对于自动履行完毕的案件，符合条件的，经当事人申请，法院可依法减免案件受理费。二、发放自动履行证明。对于自动履行完毕的案件，经当事人申请，法院可出具《自动履行证明书》。三、提供诉讼服务便利。法院为诚信履行名单库成员设置诉讼服务绿色通道和诉讼服务专窗。四、降低诉讼保全成本。诚信履行名单库成员申请诉讼保全的，法院可依法免予提供担保或降低其保证金比例。失信惩戒——拒不履行的后果一、法院执行通知书确定的履行期限过后拒不履行的，一律采取限制高消费措施；报告财产令送达后拒绝报告或报告不实的，一律采取司法拘留或罚款措施；被执行人不积极履行的，一律采取限制出境措施。二、被执行人拒不履行生效法律文书确定的义务，法院将会同政府有关部门启动联合信用惩戒机制。三、被执行人拒不执行法院判决、裁定或非法处置查封、扣押、冻结的财产情节严重的，或以暴力、威胁方法抗拒人民法院执行的，将依法追究刑事责任。