河南省新乡市红旗区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0702民初6156号原告：新乡经开投资集团有限公司，住所地新乡经济技术开发区纬三路智能制造产业园办公楼**。法定代表人：姬常斌，董事长。委托诉讼代理人：焦毅昌、李婉茹，河南瀛汉律师事务所律师，特别授权。被告：河南永晟医疗器械有限公司，住所地河南省新乡市卫滨区科隆大道**馨华佳苑临街**楼**。法定代表人：孙冲。被告：孙冲，男，汉族，1984年10月11日出生，住河南省。原告新乡经开投资集团有限公司(以下简称经开投资公司)诉被告河南永晟医疗器械有限公司(以下简称永晟公司)、孙冲分期付款买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告经开投资公司委托诉讼代理人焦毅昌、李婉茹到庭参加了诉讼，被告永晟公司、孙冲经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理，本案现已审理终结。原告经开投资公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告永晟公司退还货款78700元及逾期付款损失（自2020年4月17日起，以78700元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款利率计算）；2、判令被告永晟公司承担逾期交货造成损失37860元；3、判令永晟公司开具增值税普通发票；4、判令被告孙冲对永晟公司上述1、2项诉讼请求承担连带清偿责任；5、判令两被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：××疫情的影响，原告为应对企业开工所需紧缺防疫物资的需求，原被告于2020年2月12日签署了口罩《买卖合同》，合同标的物为一次性使用医用口罩、平面型，数量800000个，单价2.35元；产品标准执行国家标准；约定被告每周至少交付10万个。合同签署后，原告支付了货款1880000元，但被告未按约定及时交付口罩且已交付的部分口罩不符合合同约定及相关的质量标准，严重影响了原告及工业区企业的开工进展。原告为满足企业开工需要以及防疫紧急需要，另行采购单价2.5元的口罩共计252400个，被告逾期交付造成了原告损失37860元。2020年4月10日，原告向被告发送了《退款函》，要求限期3日内退还179775元货款。2020年4月14日，永晟公司出具委托书承诺在3个工作日内支付完毕。截至本起诉状签发之日，被告未退还货款共计78700元。另外，永晟公司系个人独资的有限公司，经营范围系医疗器械销售，系无实体生产业务的销售空壳类公司，根据公司法规定，孙冲原则上应对永晟公司承担连带清偿责任。此外，永晟公司注册资本并未实缴，且永晟公司存在违法减少注册资本1510000元的行为，孙冲也应对永晟公司的退款及赔偿责任承担连带清偿责任。为维护原告的合法权益，特诉至法院。被告永晟公司、孙冲在答辩期内未向本院递交书面答辩状。原告经开投资公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院当庭对证据进行了审查，对无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年2月12日，经开投资公司（买方）与永晟公司（卖方）签订《买卖合同》一份，主要约定：买方向卖方购买一次性使用医用口罩，规格平面型，数量800000个，单价2.35元（含税价）/个；本合同生效后3个工作日内，买方向卖方一次性支付全部货款，总计1880000元，卖方向买方开具合规的增值税普通发票；卖方每周至少给买方交货一次，每周100000个，以交付实际数量为准；买方收到产品后，及时进行初步验收，如果发现产品有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准和规范的情况，卖方应当在2020年4月20日前及时更换或补齐，由此产生的相关费用均由卖方负担；卖方未能在合同约定期限内交付部分或全部货物，卖方根据本条终止合同后，可以按其认可适当的条件和方式向第三方采购未交付的合同货物，卖方应承担买方向第三方购买货物所发生的所有额外费用；双方并对其他权利义务作了约定。2020年2月13日，经开投资公司向永晟公司支付货款1880000元。之后，永晟公司开始陆续向经开投资公司供应一次性使用医用口罩，据统计，自2020年2月13日—2020年3月25日供货期间，永晟公司前四周供货数量未达到合同约定的每周100000个。2020年4月10日，原被告双方发生纠纷，经开投资公司向永晟公司发出《退款函》，载明：退口罩34500个，单价2.35元，合计81075元；不符合合同口罩42000个，单价2.35元，合计98700元；以上共计179775元，请你公司收到本函后三日内安排退款事项。之后，永晟公司按约退款101075元，剩余款项78700元未退还。另查明，经开投资公司于2020年2月11日、2020年2月16日分别与河南省新医卫生材料有限公司（以下简称新医公司）、苏娟签订《买卖合同》，另行向其购买口罩；根据本案证据显示，经开投资公司向新医公司购买的口罩单价为2元，2020年3月2日经双方另行签订《买卖合同变更协议书》，将口罩单价变更为2.5元/个；经开投资公司向苏娟购买的口罩单价为2.5元/个，并于2020年2月17日支付完毕。另，永晟公司的企业类型为一人有限责任公司，孙冲系其独资股东及法定代表人。本院认为，经开投资公司与永晟公司签订的《买卖合同》及双方作出的退款约定系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照约定履行各自的义务。截至开庭之日，永晟公司尚欠经开投资公司货款78700元未退还，事实清楚，证据充分，永晟公司亦未出庭予以抗辩，故本院对经开投资公司关于退还货款的诉求予以支持。对于利息，经开投资公司自双方约定的退款之日起以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率主张资金占用期间的利息损失，系合理诉求，本院予以支持。对于逾期交货损失，虽然永晟公司存在未按合同约定数量交货的行为，原被告双方于合同中约定未按约交货违约方应承担向第三方购买货物所发生的额外费用，但于本案中，经开投资公司与新医公司、苏娟建立合同关系的时间与本案《买卖合同》签订时间前后基本相同，不能证明因永晟公司违约而另行签订上述合同，且经开投资公司与新医公司签订的价格变更协议，也不能证明涨价与永晟公司的违约行为存在直接因果关系，故经开投资公司主张上述合同差价系因永晟公司违约而产生的意见不能成立。另外，原被告双方就逾期交货也未约定明确的违约条款，故本院对经开投资公司的该项诉求不予支持。对于增值税发票，依法纳税是企业法人的法定义务，出卖人应当开具相应的增值税发票，但开具发票属于行政法律关系，非民事案件受理范围，拒开发票的行为应由税务机关进行处理，经开投资公司将开具发票作为具体诉求进行主张，本院依法不予支持。永晟公司为一人有限责任公司，孙冲系永晟公司独资股东，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对公司债务承担连带责任。孙冲经本院合法传唤，未出庭予以抗辩，亦未提交任何相关证据，故应承担举证不利的法律后果，本院对经开投资公司主张孙冲对永晟公司上述债务承担连带责任的诉求予以支持。综上所述，本院对经开投资公司的诉讼请求予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，缺席判决如下：一、河南永晟医疗器械有限公司于本判决生效之日起五日内向新乡经开投资集团有限公司支付货款78700元及利息损失（该利息损失以78700元为基数，自2020年4月17日起至实际支付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、孙冲对本判决第一项确定的债务承担连带责任；三、驳回新乡经开投资集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2631元，因适用简易程序减半收取1315.5元，由河南永晟医疗器械有限公司负担888元，由新乡经开投资集团有限公司负担427.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省新乡市中级人民法院。审判员  李新生二〇二〇年十一月二十三日书记员  唐 静